第一篇：检测合同
试 验 检 测 委 托 合 同
委 托 方（甲方）：
受委托方（乙方）：沧州市精通工程检测有限公司
试验检测委托合同
编号：JTHT2014JC00
委 托 方：（甲方）沧州市市政设施管理处
受委托方：（乙方）沧州市精通工程检测有限公司
为了明确双方的责任，分工协作，共同完成试验检测任务，经甲
乙双方充分协商，特签定本合同，以便共同遵守。
第一条甲方委托乙方，按本合同书要求进行
项目的试验检测。
试验检测范围:市政工程验收规范和道路交通标准所要求的原材
料及指导性试验和过程检测项目，及甲方指定的其他试验检测项目。
时间：自工程开工之日起至竣工验收之日止。
第二条 乙方受甲方的委托，作为项目
试验检测单位，根据本合同书约定进行试验检测工作，行使甲方赋予的权利，并对甲方负责。
第三条 在合同履行过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，遇
特殊情况可先口头通知再补办书面通知。经双方确认的往来信函、传
真、电子邮件等作为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。双方
联系的具体 规定（代表、地点、方式等）共同协商。
第四条 甲方的权利与责任。
4.1 甲方依据本合同对乙方的工作进行督促和检查。
4.2 如乙方履行合同不力，严重影响工程进度，甲方有权要求乙方更
换主要人员，直至解除合同。甲方主张解除合同，应提前两个月通知乙方。乙方如有异议，可以请求人民法院或者仲裁机构裁决。
4.3 涉及工程工期、质量、造价等重大事项变更时，甲方有最终决定权。
4.4 甲方应支持乙方的工作，并依照本合同保证乙方责任和权利的统一、对等。
4.5 甲方应向乙方提供开展本合同约定的检测工作所需的合同文本、图纸和数据等资料。同时应明确提供的方式、份数与回收、保密等事项。
4.6 甲方负责协调工程外部工作环境及与地方的关系等事项。
4.7 甲方应在规定期限或乙方要求的期限内，对乙方提交的需由甲方做出决策的报告、文件等事项做出决定。
4.8甲方按《河北省工程质量材料检验收费标准》给付试验检测费用，待乙方完成检测任务，出具试验报告时付清全部试验费用。
第五条 乙方的权利与责任。
5.1乙方拥有独立进行检测检验的权利，不受任何外界因素的干涉，并对检测结果负全部责任。
5.2乙方必须谨慎与勤奋，必须按照检测机构和人员的职业准则和检验规程履行其全部职责。
5.3在检测过程中，如需另聘专家咨询或协助，在检测服务职责以内发生的费用，由乙方承担；超出检测服务职责所发生的费用，在得到甲方书面同意后，由甲方承担费用。
5.4乙方应按检测项目的要求配备规定的设备、材料和设施，以满足检测工作的需要。
5.5乙方在检测的过程中，负有保密义务，不得泄露甲方申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
5.6乙方依据《河北省工程质量、材料检验收费标准》规定的收费标准对试验检测项目进行收费。
5.7《河北省工程质量、材料检验收费标准》中没有列入的收费项目,由乙方参照其他相关收费标准进行收费并向甲方做出说明。
第六条本合同书的开始、完成与变更。
6.1 按本合同书约定的全部有效的签字、盖章完成后，本合同书立即生效。
6.2 乙方应按本合同书约定的期限开始服务。
6.3 如果因情况变化，需变更合同书时，必须经双方达成一致的书面意见才能成立。为此，一方提出的建议需送交另一方作应有的考虑。
6.4 如本合同书需延长履行期限（因不可抗力等），甲乙双方应签定补充合同。
6.5 本合同签定后，如国家法律、法规和政策等发生变化，经合同双方协商一致，本合同可做调整，并在相关条款中具体说明。
第七条 解决争议的方式
在合同履行过程中，如甲乙双方发生争议，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争议；如协商不成，任何一方均可向上级主管部门申请调解；如调解不成，任何一方均可依法向沧州
市仲裁委员会申请仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证本合同约定的试验检测项目的正常进行。
第八条 违约责任
因甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前两个月通知乙方，并应承担违约责任，支付违约赔偿费用。
因乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前两个月通知甲方，并应承担违约责任，支付违约赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后，十五日内没有答复，视为同意本合同终止。
违约赔偿费或其他违约责任由甲乙双方根据具体情况约定。
第九条 本合同书未尽事宜，双方另行协商解决，签定补充合同，作为本合同书的组成部分。
第十条 本合同经双方签字并加盖公章后生效，本合同一式三份，双方各执壹份，报甲方主管部门备案一份。
第十一条 补充协议
工程检测试验收费过程中出现特殊情况，对收费周期需作合理的调整，签署补充协议，并经甲乙双方商定对该工程的检测项目进行协议价款。依据《河北省工程质量、材料检验收费标准》经双方协商，合同价款为（大写）元，（小写）元。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：沧州市长芦北大道75号
电话：电话：0317-3143190开 户 银行：开户银行： 沧州银行育红路支行
账号：账号： 5190120***
年月日年月日
第二篇：检测合同
检测合同范本1
合同号：_____________
甲方：__________ （需方）
乙方：__________ （供方）
甲乙双方经友好协商，在平等的基础上，达成以下合同条款：
一、测试产品内容
测试地点：______________________________
测试设备型号
单价
描述
数量
合计
合计 人民币￥
二、押金及收费
付款方式：_______________ 金额__________元。
三、履行条件
1．乙方提供的测试产品一律为包装，配件齐全的整机，甲方在测试期间不得对设备拆解，不得损坏设备，包括配件及包装，否则，视同购买。
2．乙方在收到甲方支付的测试押金后发货，如有测试费用发生，甲方应在归还产品同时以 电汇方式向乙方支付产品测试费。
3．测试期为7个自然日，自合同签订之日计算。
4．甲方应在试用期结束后叁日内将测试产品返还乙方，并以书面方式确认；如未在规定 时间返还，本试用合同自动转为销售合同。
四、违约责任
甲方在归还测试产品时不能做到产品完好，包装配件齐全且无损则应向乙方赔偿产品单价100%的损失。
五、其他
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，传真有效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同执行期内，合同双方均不得随意的变更或解除合同。合同未尽事宜，须经双方共同作出书面补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
甲方：_______________ 乙方：_______________
代表：_______________ 代表：_______________
职务：_______________ 职务：_______________
日期：____年___月__日 日期：____年___月__日
甲方：_________
乙方：_________
检测合同范本2
委托单位（甲方）：____________
受托单位（乙方）：____________
合同签订地点：____________
合同签订日期：____________年____________月____________日
协议签写说明
1、本协议用于双方建立委托检测关系使用，双方应在协商一致平等自愿的基础上认真进行签写。
2、签写时协议首部的甲乙双方的基本信息（包括公司名称、地址、电话、邮编）必须核实无误后认真填写，甲乙双方单位名称须与合同章一致。
3、第一条合作项目中应填写准确的样品名称及检测项目，如属多个样品或检测项目可以附件的形式附后。
4、结尾甲乙双方应分别加盖合同章，签约代表签字并填写签定日期。如有附件应附后与协议同时签定。
5、双方应认真填写信息栏中的相应信息并加盖合同章，签定协议时并应加盖骑缝章。
6、协议签定后应及时送交公司存档部门存档。
本合同甲方因项目 （项目名称、财务编号、项目负责人） 需要，委托乙方进行______________的专项测试服务，并支付相应的测试服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》
规定达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行测试服务的内容如下
1、测试服务的内容：
2、测试服务的方式：
第二条 乙方应按下列要求完成测试服务工作
1、测试服务地点：
2、测试服务期限：
乙方负责甲方样品的样品前处理、要求的测试项目及相关检测报告。
第三条 为保证乙方有效进行测试服务工作，甲方应当向乙方提供下列技术资料和样品：
1、提供技术资料：
2、提供样品要求：
第四条 甲方向乙方支付测试服务报酬及支付的方式为
1、收费标准：
总金额：
2、甲方在收到乙方收费通知单后工作日内一次性支付乙方全部测试服务费。乙方收到全部测试服务费后发送电子版报告，并开具正式发票。
3、乙方开户银行账号信息
开户银行：____________
账户户名：____________
账号：____________
第五条 工作条件和要求
1、乙方必须对样品的一切检测数据和检验技术要求保密，未经甲方书面同意不得泄露给任何第三方，也不得将与样品有关的技术资料进行任何经营及开发活动。
2、甲方应按照乙方要求提交与检验有关方面的材料及必要的检测依据或文本。同时，甲方在送样时应当填写委托检测协议书给乙方，委托检测协议书构成本协议附件，传真件、复印件有效。
3、乙方应按照专业操守尽其所能，按甲方的要求完成分析测试任务并且出具检测报告给甲方。
4、甲方对提供样品资料的真实性和样品的代表性负责，甲方对检验结果若有异议，可于收到《检测报告》之日内向乙方提出复检，复检费用另行结算。
5、乙方应向甲方提供测试资质证明。
第六条 甲方陈述
1、甲方知晓乙方与其雇员已经签订《知识产权和商业秘密保护协议》，因此决不直接或间接引诱、帮助或促使乙方的雇员违反上述协议，否则甲方与乙方的雇员共同向乙方承担连带责任，并接受《知识产权和商业保护协议》中关于争议管辖权的约定。
2、在本协议有效期内和协议终止后的一年内，甲方不得直接或间接聘用乙方雇员、或介绍乙方雇员到第三方任职、或诱使乙方雇员直接或间接投资、经营与乙方经营范围相同或近似的业务，否则，甲方所得全部收益应当归乙方所有，同时乙方有权要求甲方支付不低于拾万元的违约金。
第七条 违约责任
乙方只对甲方送检的样品自身的检测结果负责，对由于样品的检测结果与样品所代表的同种产品物质真实情况误差，所引发的一切法律后果由甲方自行承担；除因乙方过错导致样品的检测结果与样品的真实情况超过正常误差范围，乙方承担此样品检测项目的检测费用外，乙方对其它任何原因导致的检查结果误差及检测结果的使用不承担任何法律责任。
第八条 双方确定
在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的测试服务工作成果完成的新的技术成果，归___________所有。
第九条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定____________为甲方项目联系人，乙方指定______________为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任
1、____________
2、____________
第十条 管辖法律及仲裁：
本协议适用中华人民共和国法律和法规。与国家法律相抵触时，可依法经双方协商一致后变更本协议。
在履行本协议的过程中，双方当事人因本协议或就本协议，或其附件而发生任何争议，双方应尽最大努力通过友好协商解决。如协商未果，应向中国国际经济贸易仲裁委员会（“仲裁委”）提出申请请求根据冲裁委的仲裁规则进行仲裁。
第十一条 协议生效、变更：
本协议自双方正式签订时生效，有效期一年。有效期内双方不得单方面改变或终止合同的执行。
任何一方对于由以下不可控的原因造成的延迟交付或履行不能均不负有法律责任，双方应共同协商变更或者解除本协议：
（1） 战争或军事行为；
（2） 自然灾害，包括但不限于洪水、旱灾、台风、地震、火灾等；
（3） 集体罢工
（4） 国际仲裁；
第十二条 协议的终止：
本协议于期满或经双方协商一致解除后终止。本协议的终止将不影响双方之间现有的其它协议的效力。
第十三条 附则
1、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本协议自双方签字盖章之日起生效。
3、本协议未尽事宜，可经甲、乙双方友好协商做出补充条款，补充条款与本协议具有同等法律效力。
甲方
单位名称（盖章）：____________
负责人（签字）：____________
联系方式：____________
日期：____________
乙方
单位名称（盖章）____________
负责人（签字）：____________
联系方式：____________
日期：____________
检测合同范本3
甲方：_________
乙方：_________
根据中华人民共和国《煤炭法》第47条规定，为维护煤炭供需双方利益，确保燃煤质量，鉴于乙方受设备技术等条件限制，无法自行开展煤质检测工作，特委托甲方代理煤炭质量检测。经双方协商一致，协议如下：
1.乙方自双方协议签订之日_________年_________月_________日起至_________年__________________日止_________年内至少需向甲方提供煤样_________只，此只煤样的检测费用一次性收取_________元(按只收取，分_________次收取)，若超出_________只煤炭样再另行收费。
2.甲方按国家标准负责检验下列项目：煤的工业分析，煤的全水份测定，煤的全硫测定，煤的发热量测定。若乙方要求其他项目检测则另行收费。
3.收费标准。依据_________物价局_________规定，甲方本着互惠互利的原则，按_________元/只收取，(一次性收取_________元，分_________次收取，)全年检测费用_________元人民币。
4.乙方负责煤样的采集和运送，如委托甲方采样则甲方另行收取采样费。
5.甲方承检乙方送检的煤样，仅对来样负责，检验报告以_________方式告知。
6.甲方收到样品后，保证在_________天之内报出结果。
7.甲方在协议有效期内将向乙方无偿提供技术咨询。
8.若双方协作中出现其他问题，愿自行协商解决或_________。
9.其它需要明确的.事项
_________。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
检测合同范本4
甲方：
乙方：
甲方的 工程由乙方负责检测，特订立本合同。
第一条 工程概况
第二条 检测内容
1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
第三条 检测程序
一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;
二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;
三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求;
四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。
第四条 检测时间及双方责任
1、甲方：
(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。
(2)现场检测时提供必要检测条件(如：水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2、乙方：
(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。
第五条 检测收费标准如下
1、检测费用按2.60元∕米(砖混、框架);
2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);
3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元∕栋;主体工程完工时，追加30000.00元;工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。
第六条 其他
解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。
1、本合同双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
检测合同范本5
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。具体条款如下：
第一条：检测内容
1、工程名称：
2、委托内容：包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。
第二条：检测费用和结算
1、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费（见附件）；
2、检测费用累计达到 万元结算一次，甲方收到乙方的结算单据后0个工作日内结清；
3、乙方向甲方提供 4份检验报告（原件）。超出部分按叁元份计。
第三条：双方责任
1、甲方责任
1）负责对见证材料出具相关证明；
2）及时提供建筑材料的试件；
3）及时和乙方进行结算。
2、乙方责任
1）负责到甲方工地现场进行收样，承担由此发生的相关费用；
2）严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测，并保证检测结果的准确、公正；
3）乙方要及时向甲方提供相关的检测报告，报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内；
4）乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。
第四条：违约责任
1、乙方未能及时出具材料检测报告，由此而影响到甲方后续工作的进行，每延误一天按延误报告所有材料试验总价的 %进行处罚；
2、由于乙方的原因对材料的试验检验发生错误，需无偿重新进行试验检验，由此造成甲方的经济损失由乙方承担，由此而产生的责任由乙方全部承担；
3、甲方收到乙方的结算书后，需进行审核确认并办理相关付款手续，每延误一天按结算额的 %进行处罚。
第五条：争议的解决
双方发生争议时，双方可协商解决，协商不成，双方按以下方式的其中一种予以解决：
1）仲裁机构申请仲裁；
2）向当事人所在地法院起诉。
第六条：本合同未尽事宜，可另行协商，制订补充协议或承诺，补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。
第七条：合同生效
本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后，合同自行解除。
本合同一式 捌 份，甲、乙方各执 肆 份。
甲方（盖章） 乙方（盖章）：
地址： 地址：
电话： 电话：
签约代表： 签约代表：
签约日期：
检测合同范本6
甲方（委托人）：_________乙方（检测机构）：_________
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。
第一条、工程概况
工程名称：_________
工程地址：_________
建设单位：_________
监理单位：_________
施工单位：_________
第二条、检测项目
甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）
□建筑材料检测
□主体结构工程检测
□建筑节能检测
□空气检测
具体的检测项目为：建筑节能热工检测。
第三条、检测费用的核算与支付
1、工程量为房楼，计_________个单体，检测费用按省检测统一收费标准_________元/栋的_________折计费，共计金额_________元。
2、合同价款支付方式为乙方提交检测报告后由甲方一次性付清。
第四条、检测报告的交付
（一）乙方交付检测报告一式三份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。
（二）报告由甲方自行来实验室提取。
第五条、违约责任
（一）因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。
（二）检测项目属于现场检测的，乙方应在检测活动前3日通知甲方，甲方按照通知的日期配合乙方进场开展检测活动。因乙方未履行义务而造成甲方无法按时完成进度的，乙方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给甲方造成的损失。
第六条、其他约定事项
（一）本合同严格按《中华人民共和国合同法》执行，如有争议及改变内容，需经双方协商后解决，如通过诉讼解决，依法向**市人民法院提起诉讼。
（二）本合同签字之日起7个工作日检测完毕并提供合格的检测报告。
第七条、附则
本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。双方签字盖章后即生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
检测合同范本7
委托方(以下简称甲方)：
服务方(以下简称乙方)：
经甲、乙双方友好协商，甲方的 工程质量由乙方负责检测，特订立本合同。
一、检测范围
建筑材料常规检测□ 结构检测□ 环境检测□ 建筑节能□
二、双方的主要义务
1、甲方的主要义务：
(1)按照本合同约定由 支付本工程检测费用;
(2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定并保证样品的真实性;
(3)现场检测时提供必要的协助;
2、乙方的主要义务：
(1)按期完成甲方委托;按期提交检测报告;
(2)严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确，必要时提供检测方案;
(3)协助对甲方的技术进行保密;
(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。
三、基本信息
四、检测程序
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测
2、需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方
3、乙方如将业务分包必须证的甲方同意。
4、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。
五、履行方式及期限
本合同的履行期限自 年 月 日开始，至工程竣工、付清合同余款及乙方向施工方提交检测报告止。
六、合同价款和支付方式
1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计，计算标准按徐州市物价局：徐价房【20__】90号文件转发《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》、物价局：苏价费【20__】313号，省财政厅：苏财综【20__】96号，省环境保护厅：苏环计【20__】24号，关于《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》执行。
2、检测费按 每发生的费用。
3、当工程竣工，乙方将检测报告提供完毕，将所剩余款一次结清。
七、争议解决
履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决;如协商解决不成，进行仲裁。裁决对双方当事人具有同等约束力。
八、其他
1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自委托方的主要义务履行完毕之日起终止。
2、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
委托方(签章)： 委托方(签章)：
代表方： 代表方： 经办人： 经办人：
年 月 日
检测合同范本8
甲方：
乙方：
依据中华人民共和国合同法、招投标法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，（甲方）委托常德鼎信土木工程质量检测中心（乙方）采用静载法和动测法对本工程的桩基进行检测。经双方协商一致，拟定本合同，以示共同遵守。
一、工程概况
1.1工程名称：
二、检测范围、内容及工作安排
2.1根据《建筑桩基检测技术规范》和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及相关技术规范的要求，检测本工程抽测各桩的砼完整性和承载能力，并评定其是否满足设计要求。
2.2本工程的检测桩点的数量和位置由建设方、设计方、勘察方、监理方确定。
2.2.1根据本工程的桩基检测方案进行桩基承载力、完整性检测。
2.3进场检测日期由甲方确定，需提前天通知乙方。
2.4若有补桩的检测，检测时间双方协商确定，桩基检测费用按抗压静载费用单价人民币 元/吨、动测费用单价 元/根结算。
三、双方权利与义务
3.1甲方的权利与义务
3.1.1在现场检测开始前及时向乙方提供桩位图、工程地质勘察报告、桩的施工记录及桩身设计参数等资料。
3. 1.2负责做好静压桩桩帽和小应变桩头清理,修筑好吊车运输通道,提供三相电源,为整个工作提供必要保障。
3.1.3在乙方进行现场检测时,甲方应委派人员在现场辨别确认拟检测的桩位。
3. 1.4协调有关各方的关系，提供便利和一般性协作，确保测试工作顺利完成。
3.2乙方权利和义务
3.2.1严格遵照设计及有关技术规程和行业规范开展检测，对测试数据及提交报告的真实性、准确性和公正性负责。
3.2.2接受监理方及有关行业主管部门的监督,对检测的桩基负责。
3.2.3在接到甲方通知后需在三天内进入现场进行检测。正式报告待工程全部桩基检测完毕后提供。
甲方：
乙方：
检测合同范本9
合同编号：工程名称：委托单位：
检测单位：宁夏建筑工程质量监督检验站签订地点：
签订时间：宁夏 省（区） 银川市（县） 年 月
使用说明
一、本合同文本是银川市建筑业协会建设工程质量检测分会根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程管理条例》等法律法规制定的指导性文本，供双方当事人约定采用，签订合同前仔细阅读。
二、签订合同前委托人应验看检测机构的《企业法人营业执照》、《资质证书》等相关证明文件。
三、对合同有关条款，双方需约定更多内容的，可另行附页。
四、本合同书中，凡双方约定认为无需填写的条款，应在该条款填写的空白处划（/）表示。
五、本指导性合同文本自20xx年1月1日起试用，今后在未制定新的版本前，本版本延续使用。
六、各单位在使用本指导性合同文本时，如有什么意见、建议，可将意见、建议以书面形式报检测分会秘书处，以便检测分会健全完善本合同文本。
银川市建设工程质量检测合同
甲方（委 托 人）：
乙方（检测机构）：宁夏建筑工程质量监督检验站
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量检测管理办法》（建设部令141号）、《宁夏建设工程质量检测管理实
施细则》和《宁夏回族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的管理办法》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点:
1.3结构类型：□砖混 □框架 □框剪 □其他
1.4工程性质：□房建 □市政 □其他
1.5建设单位：
1.6施工单位：
1.7监理单位：
1.8开竣工日期：
第二条：检测项目
甲方委托乙方的检测项目：
□常规实验检测 □见证取样检测 □地基基础工程检测
□工程结构实体检测 □钢结构工程检测 □室内环境检测 □节能材料及节能现场检测 □安全防护用品检测 □建筑机械检测 □建筑幕墙工程检测 □建筑制品检测
□房屋鉴定 □市政基础设施工程检测
□其他：
第三条：双方责任
1、甲方的权力义务
1.1委托检测前应填写“检测委托单”，明确被检测样品（对象）的信息、检测要求、检测方法、领取报告方式等，确保检测样品（对象）符合相关标准、规范的要求，并对其真实性负责，否则所造成的后果自负。
1.2除协议中另有约定外，检测样品运输所发生的费用由甲方承担，检测后的样品征求委托方同意后由乙方作废弃处理。
1.3见证取样试样由见证取样试验送检人员在建设（监理）单位见证人员的见证下，在现场按规定取样，并送乙方试验室，同时按要求填写见证取样试件委托单。
1.4现场检测项目，甲方应提前 3 日将现场检测日期通知乙方，并提供必要的外部工作条件。
1.5甲方不得以任何方式要求乙方修改检测数据及出具虚假检测报告。
1.6双方签订本合同后，当工程概况中所列信息及委托的检
测项目等发生变化时，甲方应及时办理该合同变更登记手续。
1.7甲方应保护乙方提供的检测报告的版权，不得将擅自修改、复制的报告提供给第三方使用，也不得作为非本工程的范围使用。
1.8甲方应依据合同及时支付检测费。
1.9 甲方应明确办理检测业务人员，变更人员应以书面形式通知乙方。
2.乙方的权力义务
2.1乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料。
2.2乙方应严格执行现行有效的规范规程、检测标准、保证检测的公正性、准确性、及时性和有效性。
2.3乙方工作相对独立，不受外界干预，并保护甲方及其他相关单位的技术机密。
2.4乙方应对检测报告的准确性承担法律责任。
2.5乙方现场检测时应遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度。
2.6检测结果不合格的，乙方应及时通知甲方。委托人须留联系电话，并保持电话畅通，否则所造成的后果由甲方负责。
第四条：检测费用的结算方式
1.甲方同意按下列等 种计算方式支付检测费用：
（1）按照实际发生检测项目及数量单项计算总检测费用，各
检测合同范本10
甲方：
乙方： 北京安亿通消防安全技术有限公司
为了更好地贯彻落实【公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》】，防止和减少火灾的发生，保障公民人身安全和社会财产安全，遵循“预防为主、防消结合”的消防工作方针，应进行有效地消防检测工作。
根据北京市消防局的有关规定，依据《北京市电气防火检测技术规范》及建筑消防设施相关的国家规范和标准，甲、乙双方经友好协商，就甲方申报检测项目 中国建筑材料研究院办公楼大厦消防、电气 消防安全检测达成如下合同条款：
一、检测范围及内容
（一）检测范围：
1．检测面积：2
2．检测部位：
（二）检测内容：
1．消防设施检测内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、室外消火栓、防火卷帘、防火门等消防安全检测；
2．电气防火检测内容：配电柜、配电箱、开关、插座、照明灯具、线路敷设。
（三）检测时间： 年 09 月 23 日
二、双方责任及义务
1．甲方责任及义务：
（1）甲方应在检测前向乙方提供需要检测的部位、电气装置及消防设施相关图纸，并提供电气装置及配电线路施工后所测得的绝缘电阻和接地电阻值；
（2）甲方应在乙方检测当日之前，使受检的电气装置和线路经过1小时有载运行，使其进入正常热稳定工作状态；
（3）甲方安排相关技术人员配合乙方人员进行检测。
2．乙方责任及义务：
（1）检测过程中乙方遵守甲方的各项相关规定；
（2）对检测过程中所发现的问题，检测完成后对甲方进行交底；
（3）乙方于检测完成后的 个工作日内向甲方出具检测报告。
三、检测费用及付款方式：
根据北京市物价局【京价(收)字419号】文“关于电气防火检测收费标准转正式收费标准的函”。
1．检测费用：
（1）电气防火检测费用：每建筑平方米检测收费标准为 元，应收费用为 元× m2＝ 10800.00 元；
（2）消防设施检测费用：参照电检收费标准，应收费用为元；
（3）两项合计实收(人民币大写)： 21600.00 。
2、付款方式
甲方在收到乙方送达的检测报告后，一次性付清全部检测费用。
四、违约责任：
1、如果因乙方操作失误等原因影响甲方正常使用以及给甲方所造成的损失，由乙方承担由此引起的全部责任及费用；
2、因不可抗拒的原因（如水灾、地震等自然灾害）致使一方不能履行合同时，不属于违约；
五、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、本合同执行中发生争执时，双方应通过协商或调解方式解决，协商或调解不能解决时，可以向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起立即生效。本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份，具有同等法律效力。
甲方：
电话：
地址：
盖章（签字）
年 月 日
乙方：北京安亿通消防安全技术有限公司 电话：1352124 地址：北京市宣武区广义街4号 盖章（签字） 年 月 日
检测合同范本11
甲方：防城港市港口区城市建设投资有限责任公司
乙方：广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司
甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测，根据《中华人民共和国合同法》的规定，特签订本协议如下，甲乙双方必须严格执行。
一、检测依据
1、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411—20xx）；2、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—20xx）；3、“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”（桂建管
[20xx]20号）；4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知”（桂建管[20xx]26号）；5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知”（桂建科[20xx]36号）；
6、设计要求。
二、检测内容、数量及相关费用、支付方式
1、检测费用按桂建质检协字[20xx]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。
2、检测费金额为：
3、检测费用的支付：本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%，余款提交检测报告后一周内支付。
三、甲方责任
1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。
2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。
四、乙方责任
1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测，按时提供真实、客观的检测报告。
2、在甲方送样且满足相应项目的检测条件后
3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责，如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的，由乙方承担相应的赔偿责任。
五、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。
六、本合同自双方签字盖章后生效。
甲方：防城港市港口区城市建设投资有限责任公司乙方：广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司法人代表/或委托代理人：
联系电话：0770—2861016
20xx年法人代表/或委托代理人：月日2联系电话：0771—4517885开户行：中国农业银行南宁市金凯路分理处帐号：01950104000347
检测合同范本12
甲方： ____________（以下简称甲方） 乙方：____________（以下简称乙方）
经甲、乙双方协商，甲方决定委托乙方对 内的消防设备设施、电气设备设施进行电气和消防安全检测服务，甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致达成本合同。
乙方作为专业的电气消防安全检测单位，决定接受甲方的委托，并依据本合同所约定的范围，进行电气安全检测工作。
一、检测日期：____________
二、检测内容：____________
1．消防设施检测内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、室外消火栓、防火卷帘、防火门；
2．电气防火检测内容：配电柜、配电箱、开关、插座、照明灯具、线路敷设。（抽检）
注：乙方将对上述电气设备进行即时性消防检测。
三、甲乙双方的职责：
甲方职责：
1、甲方将根据乙方提供的检测工作进度安排进行监督、并负责协调相关部门。
2、甲方安排相关消防施工人员或本部门负责人在检测期间配合乙方对该场所进行检测工作。
3、根据本合同第四项的内容按时付款。
乙方职责：
1、乙方检测人员应按国家标准及地方的相关规范对甲方管理的该场所内电气设备进行电气安全检测。
2、检测期间，乙方由于违规操作造成人身、设备和财产安全事故由乙方自行负责。
3、检测完毕，乙方需向甲方出具国家认可的检测合格证明文件（检测项目及内容以现场检测记录为准）。
四、合同总价及付款方式：
1、检测费用大写：____________
小写：____________
2、检测报告送达甲方之日，甲方一次性付清检测费
五、合同生效、变更及解除：
1、本合同经双方代表签字并加盖双方公章后生效。
2、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中如遇到不可抗力，经双方协商后可终止或延时执行或解除本合同。
六、争议解决：
本合同未尽事宜，双方应本着友好互利的原则进行协商；双方凡因合同及其解释发生争执或经双方协商未能达成一致的纠纷，向非违约方当地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________
负责人签字：____________负责人签字：____________
日 期：____________日 期：____________
检测合同范本13
新建地方铁路罗定至岑溪线第二～2合同段
（DK13+000～DK16+275段）
甲方：四川建设集团有限公司罗岑铁路第二～2合同段
乙方：罗定市民心公路工程质量检测站
签订地点： 广东省罗定市 签订日期： 20xx年3月29日
试验检测委托合同
委 托 方(甲方)：四川建设集团有限公司罗岑铁路第二～2合同段 受委托方(乙方)：罗定市民心公路工程质量检测站
因甲方正在进行新建地方铁路罗定至岑溪线第二～2合同段（DK13+000～DK16+275段）施工，为了取得科学的检测数据，更快、更好地完成本工程，及时对施工过程进行监控管理，保证工程的质量，甲方决定委托乙方作为甲方的代理试验室，在乙方资质许可范围内对该工程的标准试验和所用的原材料、产品等进行试验检测。甲乙双方经平等协商，同意签订如下合同：
一、检测内容及频率
所有甲方委托的检测项目如下：土、集料、水泥、水泥混凝土和砂浆、无机结合料稳定材料、钢筋、结构混凝土、地基基础、原材料、桥涵结构物试验检测等。详见（罗定市民心公路工程质量检测站计量认证范围及限制要求表）。具体检测项目及频率按《最新铁路工程设计规范与施工质量验收标准大全》规定检测。
二、检测依据
（1）铁道部现行有效的试验检测规程和标准；
（2）铁道部《最新铁路工程设计规范与施工质量验收标准大全》；
（3）有关设计、批复、施工文件和图纸。 三、检测工作要求
1、甲方委托乙方在资质许可范围内对该工程的标准试验和所用的原材料、构件、产品等进行试验检测。乙方不负责所超出乙方资质的检测项目的试验检测。
2、检测人员要求：乙方应委派具有丰富检测经验且取得相应资格的人员进行检测，并指定专人负责。
3、仪器设备要求：检测用的仪器设备由乙方负责，仪器设备性能应正常，能满足检测工作需要且经计量检定；检测用的交通工具由甲方负责（附件：试验检测设备一览表）。
4、检测时间要求：需要外业检测时，甲方应提前12小时书面或电话通知乙方，乙方接到甲方的检测通知后应12小时内做好检测工作，并组织进场检测。外业检测结束后，乙方应尽可能现场提供初步检测结果，并应3个工作日内出具相应检测项目的试验检测报告（检测报告应盖CMA章），试验检测报告分阶段报送甲方。如甲方未能及时配合乙方的检测工作，乙方提交试验检测报告的时间按实际影响时间顺延。
四、工作条件和协助事宜
1、甲方指定一位专职技术人员负责现场试验检测工作及协调甲乙双方的试验检测相关事宜，所有经现场检测人员签过的现场试验检测记录如路基压实度、地基承载力，只要没有超出乙方的资质范围，乙方应以乙方公司的名誉及时地给予出具相应检测报告。原材料、无侧限试件、混凝土试件等室内试验由甲方自行安排专业技术人员取样、制作试件和送样。
2、每次试验检测前，甲方应按乙方提供的格式填写试验检测委托单，甲方应保证
所提供的一切资料、信息和实物的真实性，对所填写的委托内容确认签名，对相关资料的真实性、准确性负责。乙方将严格委托内容进行检测，保证检测的公正性，对来样检验数据负责，并为甲方提供的样品及有关资料保密。
3、乙方必须严格按相关的试验检测规程的要求开展检测工作，真实提供试验检测报告。
4、乙方严格遵守有关廉政规定，不得以权谋私，弄虚作假。 5、乙方每次完成单项工程检测后与甲方共同进行工程量确认。 五、履行期限和方式
本合同的履行期限为20xx年4月至工程结束。本合同的履行期限为合同有效期，合同失效后合同责任终止。
六、验收标准和方式
1、本合同采用提交相关试验检测报告（一式两份）的方式验收，甲方逐次签收乙方提交的试验检测报告。检测结果归甲、乙双方共有，并由双方承担保密义务。
2、本合同的保证期为合同有效期。在保证期内因乙方责任出现质量缺陷的，乙方应予返工或者采取补救措施，费用又乙方承担；如乙方未及时返工或补救，甲方有权扣回相应的试验检测费。
七、合同价及支付方式
1、本合同价按所做项目的多少，按正常收费标准的80%予以结算（收费标准附后）。 2、甲方按每月末支付乙方检测费。
3、每次收款时乙方须开具正式发票向甲方办理收款手续。 八、争议的解决办法
双方若发生争议无法协商解决时按法律程序解决。
九、合同生效及其它
1、本合同壹式肆份，甲方、乙方各执贰份，均具法律效力； 2、本合同自合同签订后生效，工程完工结清款项后失效； 3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方：四川建设集团有限公司罗岑铁路第二～2合同段
代表（签字）：
乙方：罗定市民心公路工程质量检测站
代表（签字）：
签订时间：20xx年xx月xx日
检测合同范本14
委托单位：（以下简称甲方）
地址：
邮编：
电话：
受托单位：（以下简称乙方）
地址：
邮编：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规，双方本着诚实信用、平等互利原则，现就甲方将样品检测项目长期委托乙方完成事宜，双方自愿达成如下协议：
第一条、合作项目
____________样品中____________检测项目。
第二条、合作时间
合作期限为_______年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。
第三条、合作分工
1、甲方已知晓并认可乙方的检测能力和资质范围，应按照乙方要求提交与检测有关的材料及必要的检测依据或文本。同时，甲方在每次送样时还应与乙方签订《委托检测协议书》。该《委托检测协议书》构成本协议附件，是本协议的组成部分，传真件有效。
2、乙方应按照专业操守尽其所能，按甲方的要求完成分析测试任务，并向甲方出具检测报告。在甲方与第三方同等的条件下，乙方应优先完成对甲方的测试任务。
3、甲方对提供样品资料的真实性和样品的代表性负责，甲方对检测结果若有异议，可于收到《检测报告》之日起十五日内向乙方提出复检，复检费用另行结算。如甲方未在_____日内提出复检要求，视为甲方已经认可乙方的检测结果。乙方可不再保留甲方的检测样品，并可自行合理处置，如有其他约定的，按其约定。
第四条、保密义务
乙方必须对样品的一切检测数据和检测技术要求保密，未经甲方书面同意不得泄露给任何第三方，也不得将与样品有关的技术资料用于任何经营及开发活动。
第五条、违约责任
乙方只对甲方送检的样品自身的检测结果负责，由于样品的检测结果与样品所代表的同种产品物质真实情况存在的客观误差，引发的一切法律后果由甲方自行承担；如因乙方过错导致样品的检测结果与样品的真实情况超过正常的客观误差范围，乙方承担此样品此检测项目的二倍检测费用的赔偿责任，除此之外，乙方对其它任何原因导致的检测结果误差及检测结果的使用不承担任何法律责任。
第六条、附则
1、本协议一式____份，甲方执____份，乙方执____份。
2、本协议自双方签字盖章之日起生效。
3、本协议未尽事宜，可经甲、乙双方友好协商做出补充条款，补充条款与本协议具有同等法律效力。
甲方：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：
签约日期：________年_______月_______日
检测合同范本15
甲方：____________ （以下简称甲方） 乙方：____________ （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方经友好协商，本着自愿与需要的原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同烙守。 合同项目内容：
为便于乙方对所属汽车修理工作进行规范管理，进一步降低修理费用，加强汽车保养，甲、乙双方经过平等协商，同意甲方承担乙方所属汽车的维修工作。修车前须由乙方负责人开据修车通知单，甲方竣工后要在维修项目明细上注明修理工时费、零配件价格等科目，并向司机做详细介绍，由该车司机确认签字，经乙方负责人审核后，作为双方结算时的主要凭证。
二、付费方式：
1、乙方每季度结算一次本期（不少于伍仟元）发生的维修费用。（如款额较大，可适当提前进行结算）
2、乙方经审核确认修理费用后由甲方开据发票，乙方依据发票在15日内付款。
三、甲乙双方责任与义务：
1、甲方的责任与义务：
（1）甲方不得使用假冒伪劣配件维修汽车，因甲方提供的配件原因造成维修质量问题的，甲方承担赔偿责任。
（2）甲方自接收待修汽车至完工交付乙方前，除因维修或检验外，不得动用在修汽车。甲方违反上述约定的，照价赔偿油料等直接损失，造成汽车损坏或报废的，负责修理并赔偿损失。
（3）甲方自接收待修汽车后，应用最短时间完工，不得因故拖延。
（4）甲方应根据乙方维修通知单上所列项目进行维修，无乙方开据的维修通知单的车辆，甲方不得进行维修。甲方维修了无乙方通知单的车辆或通知单未注明的维修项目的，乙方将拒绝付该维修款。（如遇特殊情况，未开具维修通知单的或临时增加维修项目的，乙方负责人在与甲方联系确认后，甲方可进行维修，随后补办维修通知单。）
（5）甲方应提供优质的服务，对乙方的维修问题要详细介绍、合理建议、精致维修，并提供24小时救援服务。
2、乙方的责任与义务：
（1）乙方向甲方交付维修车辆时，须出据维修通知单，作为甲方接收维修汽车的依据。（有特殊情况时，甲乙双方负责人应联系进行确认）。
（2）乙方向甲方交付维修车辆时，应自行取走车内可移动贵重物品及相关证件。
（3）乙方无故逾期支付维修费用或无故延期接车的，甲方有权行使留臵权并向甲方所在地人民法院起诉。
（4）乙方负责人在签字挂帐时应向甲方负责人出示相关证件确认并提供税号、开户行帐号、乙方委托书等作为汽车委托维修凭证。
四、违约责任：
在合同期内，甲乙双方必须严格履行本合同，除遇有特殊情况，经双方协商一致不能履行合同的有关内容外，任何一方单方违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际情况确定。
五、其他
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后，方可生效；
2、本合同的任何修改变更可补充，须采书面形式，经甲乙双方协商签字盖章后方可生效。并作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：____________（盖章）法人代表（或委托人）签字：____________
地址：____________
电话：____________
税号：____________
开户行：____________
账号：____________
签约时间：____________ 年____________ 月____________ 日
乙方：____________（盖章）
法人代表（或委 托人）签字：____________
地址：____________
电话：____________
税号：____________
开户行：____________
账号：____________
签约时间：____________ 年____________ 月____________ 日
第三篇：检测合同
建筑消防设施检测合同
工程名称：合同编号：签订地点：签订时间：
苏州市瑞祥消防检测有限公司
－1－
建筑消防设施检测合同
甲方：
乙方：苏州市瑞祥消防检测有限公司甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：
一、检测工程名称：
二、检测项目：乙方负责下列第项建筑消防设施的检测技术服务。
1、火灾自动报警及联动控制系统；
2、消火栓给水系统；
3、自动喷水灭火系统；
4、泡沫灭火系统；
5、气体灭火系统；
6、防排烟系统；
7、防火分隔设施；
8、火灾应急照明及疏散指示标志；
9、其他建筑消防设施：
三、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186）
四、甲方的权利、义务：
1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。
2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行（值班）记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。
3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。
五、乙方的权利、义务：
1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。
2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。
3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。
4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。
5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。
六、检测费用及支付方式、期限：
七、违约责任：
1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。
2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。
八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双
方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的解决。
1、由仲裁机关仲裁；
2、向法院起诉。
九、双方协商的其他事项：
十、合同份数：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
邮编：
开户银行：
账号： 乙方（盖章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 账号：
年月日年月日
第四篇：水质检测合同
合同编号：
深圳市清华环科检测技术有限公司
水
质
检
测
合同
书
甲方：
乙方：深圳市清华环科检测技术有限公司
甲方委托乙方承担水质检测报告工作，根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商特签订合同，双方共同遵守。
一、合同内容：甲方委托乙方对甲方单位进行水质检测、编制该项目的检测
报告。
二、合同价款：本次检测项目的总费用共计人民币圆整。
（检测费用为元整，交通费元整，税费整元），12个月检测费用共计圆整（元）
三、四、付款方式：月结 工期：乙方应在合同签订后，根据双方共同确认的时间到项目现场进行
环境检测，此后7个工作日内出具检测报告。
五、检测内容：
废水检测：
1、检测地点：
2、检测项目：pH值、悬浮物、CODcr、BOD5、氨氮、磷酸盐、动植物油
3、要求：一年期间
六、双方责任和义务：
甲方责任：
1、甲方负责提供检测工作所需的基础资料，并配合和协助乙方进行现场工作；
2、按合同有关条款规定付款给乙方。
乙方责任：
1、接受甲方安排，现场采样人员到甲方单位进行现场采样；
2、乙方应为甲方所提供的资料以及产品技术、生产工艺等承担保密义务；
3、采用国家或行业标准方法进行检测，使用非标准方法的项目，应向甲方申明；
4、按时完成检测及编制工作，出具报告具有有效性；
5、工作中应经常与甲方联系，及时沟通工作中的问题。
七、其他：
1、本合同未尽事宜，双方协商解决；
2、本合同给双方代表签字并加盖公章后生效；
3、本合同协议一式两份，双方各一份，均具同等法律效力，传真件有效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
日期：年月日日期：年月日
第五篇：无损检测合同样本
项目工程
检 合同编号:
测 合 同 书
第一部分 合同协议书
合同编号： 签定地点：
甲 方： 法定代表人： 地 址： 乙 方： 法定代表人： 地 址：
依据《中华人民共和国合同法》、经双方协商一致同意按照下面的条款和条件签署本合同。
一、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
1、合同协议书
2、合同特殊条款
3、合同通用条款
4、双方往来传真
5、其他与本合同有关的文件资料
本合同协议优先于其他合同文件。如果合同文件之间存在着不一致或互相抵触之处，应按照上述的文件优先顺序进行处理。
二、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程工期：在施工工期内完成
4、工程范围及内容：该工程所包含的所有无损探伤检测、光谱分析、硬度、测厚、金相分析和铁素体检测。
三、承包方式：包工包料。
四、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。
五、合同类别及价款
1.合同类别：固定单价合同。单价如下
a、X射线：元/片
b：γ射线：元/片(T>30㎜,元/片)c：超声波：元/米 d：磁 粉:元/米 e：渗 透：元/米 f：光谱分析：元/件 g：硬 度：元/点 h：测 厚：元/点 i:金相分析：元/点 j:铁素体: 5元/点
六、付款方式
本合同的付款方式在合同特殊条款中约定。
七、合同的生效
1、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。
2、本合同一式捌份。甲方执肆份；乙方执肆份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
全权代表(签字)： 全权代表(签字)： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 签订日期： 签订日期：
第二部分 通用条款
说明：本合同一般条款为通用条款，可能有部分内容不适用。如签订合同采用相关适用条款时，所采用条款即为合同的有效条款。1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
(2)“合同价”系指根据合同规定，承包人在完全履行合同义务后发包人应付给承包人的价格。
(3)“工程”是指发包人实施无损探伤检测的工程。
(4)“服务”系指根据合同规定投标人承担与工程有关的辅助服务。
(5)“发包人”是指承担直接投资责任和委托发包业务的一方以及其合法继承人。(6)“承包人”是指承担检测业务的一方，以及其合法继承人。
(7)“项目经理”是指经发包人同意，承包人派到项目中全面履行本合同的全权负责人。
(8)“现场”系指合同项下工程施工地点。
(9)“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。2.付款方式
付款方式见合同特殊条款。3.质量保证
3.1.如果承包人在收到通知后7天内没有弥补缺陷，发包人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由承包人承担。4.验收
4.1.施工现场验收
4.2.发包人有权提出在承包人作业过程中派人进行监理，承包人有义务为发包人监理人员提供方便。
4.3.承包人应提供由当地质检部门出据的监检证书等质量证明文件。5.索赔
5.1.发包人有权根据发包人按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向承包人提出索赔。
5.2.在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内。如果承包人对发包人提出的索赔和差异负有责任，承包人应按照发包人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
(1)根据低劣程度、损坏程度以及发包人所遭受损失的数额，经双方商定降低费用。
(2)修补缺陷部分，承包人应承担一切费用和风险，并负担发包人所发生的一切直接费用。同时，承包人应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。5.3.如果在发包人发出索赔通知后30天内，承包人未作答复，上述索赔应视为已被承包人接受。如承包人未能在发包人提出索赔通知后30天内或发包人同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜。6.延误工期
6.1.见合同特殊条款。7.违约赔偿 7.1.见合同特殊条款 8.不可抗力
8.1.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
8.2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。9.仲裁
9.1.双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定提交调解和仲裁。
9.2.仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。9.3.仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。
9.4.在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分，本合同其它部分应继续执行。10.违约终止合同
10.1.发包人在承包人违约的情况下，如果：
(1)承包人未能在合同规定的限期或发包人同意延长的限期内提供全部或部分服务。
(2)如果承包人未能履行合同规定的其它义务，承包人在收到发包人发出的违约通知后30天内，或经发包人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。发包人可向承包人发出书面通知，终止部分或全部合同。
在这种情况下，并不影响发包人向承包人提出的索赔。11.破产终止合同
11.1.如果承包人破产或无清偿能力时，发包人可在任何时候以书面通知承包人终止合同。该终止合同将不损害或影响发包人已经采取或将要采取的补救措施的权利。12.转让和分包
12.1.未经发包人事先书面同意，承包人不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
12.2.对投标中没有明确分包的合同，承包人应书面通知发包人本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除承包人履行本合同的义务。13.合同修改
13.1.欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。14.通知
14.1.本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真／电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。15.计量单位
15.1.除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。16.适用法律
16.1.本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。17.合同生效
17.1.合同应在双方签字盖章之日起开始生效。
17.2.本合同一式两份，以中文书写，双方各执一份。
17.3.如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
第三部分 特殊条款
一、主要技术要求：
1、本工程对接焊缝在焊后外观检测合格后方可进行无损检测。甲方下达指令时均认为是在焊后外观检测合格后。
2、焊缝射线照相检验按《承压设备无损检测-射线检测》（JB/T4730.2-2005）标准执行，均达（甲方指令要求合格级）为合格。超声波探伤质量验收标准应按《承压设备无损检测-超声波检测》（JB/T4730.3-2005）执行，均达（甲方指令要求合格级）为合格。磁粉检测按《承压设备无损检测-磁粉检测》（JB/T4730.4-2005）标准执行，均达（甲方指令要求合格级）为合格。渗透检测按《承压设备无损检测-渗透检测》（JB/T4730.5-2005）标准执行，均达（甲方指令要求合格级）为合格。
3、本工程所有检测均按照甲方下达的签章指令章为准。
二、付款方式：
1、乙方按甲方拨付的款项进度发放检测报告。
三、其他
1、乙方在接到甲方外观检测合格后下达的指令，在现场条件满足的情况下及时到检测现场进行检测，并在检测完成后次日早9点前将检测结果告知甲方;乙方在现场条件满足的前提下接到甲方下达的指令，未及时到检测现场进行检测的，或在检测完成后规定时间内未将检测结果告知甲方的，甲方将给予乙方相应的处罚。
2、乙方在现场检测时，甲方应指派一名人员负责现场工作的协调。乙方可以使用现场为安装搭设的脚手架，乙方使用过程中发生的安全事故由乙方负责，与甲方无关。甲方在现场为乙方提供所需电源插座，费用乙方自理。
五、本合同未尽事宜或产生的争议，一旦在合同履行过程中出现，双方可另协商签订补充合同或协议解决。协商不成时任何一方可提交乙方所在地级市仲裁委员会申请仲裁。
甲方： 乙方：
全权代表(签字)： 全权代表(签字)： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 开户银行： 帐 号： 签订日期：
开户银行： 帐 号： 签订日期：
点击咨询 