(供转包.挂靠用)联 营 协 议

第一篇：(供转包.挂靠用)联 营 协 议

联 营 协 议

甲方：

乙方：

协议内容：

本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好地开拓市场、扩大企业的经济效益和社会效益，经过认真商榷，甲乙双方就双方联合经营一事达成如下协议：

一、甲方以为联合体，乙方以为

联合体，甲乙双方均独立核算，自负盈亏，各自承担民事责任。

二、乙方作为甲方的子公司，以甲方的资质去参加投招标或承接工程；

甲方应充分配合乙方，及时提供营业执照、资质证书、法人委托书、项目经理证书等证照文件，并帮助乙方完成文件内容的编写（含资格预审和投标文件）。

三、以用甲方资质承接下来的工程，双方可采取以下两种方式之一进行

合作：

1、乙方独立施工，甲方可派技术人员指导和管理，乙方负责上交给甲方管理费，甲方收到工程款后，立即背书给乙方，乙方按工程款到帐情况等比例及时交纳管理费。

2、乙方将所承接工程的一部分交由甲方施工，甲乙双方互不交纳管理费和业务费，甲方负责对乙方提供必要的技术支持，双方共同密切配合，以达到双方共同赢利的目的。

具体采用哪种方式合作，双方议定后另立合同附件附于本协议后。

四、乙方在施工过程中，必须确保施工管理、质量管理、安全管理措施

到位。如施工中出现管理、质量、安全等问题，甲方有权中止合同，乙方自行承担因上述问题所产生的一切责任和费用。

五、未尽事宜，双方协商解决。

六、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，自签字之日起立即发生法律

效力。

甲方：乙方：

（盖章）（盖章）

授权代表：授权代表：

（签字）（签字）

日期：日期：

第二篇：联营挂靠转包协议(联 营 协 议)

联 营 协 议

甲方：

乙方：

协议内容：

本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好地开拓市场、扩大企业的经济效益和社会效益，经过认真商榷，甲乙双方就双方联合经营一事达成如下协议：

一、甲方以为联合体，乙方以为联合体，甲乙双方均独立核算，自负盈亏，各自承担民事责任。

二、乙方作为甲方的子公司项目部，以甲方的资质去参加投招标或承接工程；甲方应充分配合乙方，及时提供营业执照、资质证书、法人委托书、项目经理证书等证照文件，并帮助乙方完成文件内容的编写（含资格预审和投标文件）。

三、以用甲方资质承接下来的工程，双方可采取以下方式进行合作：

1、乙方独立施工，乙方负责上交给甲方 管理费，如果乙方需要甲方可派技术人员指导和管理，指导管理费由乙方按每人每天元支付甲方。甲方收到工程款后，立即发放给乙方，乙方按工程款到帐情况等比例及时交纳管理费。

2、乙方将所承接工程的一部分交由甲方施工，甲乙双方互不

交纳管理费和业务费，甲方负责对乙方提供必要的技术支持，双方共同密切配合，以达到双方共同赢利的目的。

四、乙方在施工过程中，必须确保施工管理、质量管理、安全

管理措施到位。如施工中出现管理、质量、安全等问题，甲方有权终止合同，乙方自行承担因上述问题所产生的一切责任和费用。

五、未尽事宜，双方协商解决。

六、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，自签字之日起立即

发生法律效力。

七、违约责任

１、联营成员对总公司依照合同分配的、或依照合同规定所应承

担的协作任务，因不可抗拒的事由确属无法承担的，应在不可抗拒的事由发生后＿＿（时间）内，及时通知总公司。由于其它原因不愿继续承担协作任务的，应在＿＿（时间）内报告总公司。

２、联营成员由于不可抗拒的事由确实无法承担协作任务，而给他方造成经济损失的，不负赔偿责任；由于其它原因不愿继续承担协作任务，而给他方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。

九、本合同经各联营成员签字后，报请有关主管部门审批后生效。

合同中如有未尽事宜，由联营成员共同协商修改。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）授权代表：（签字）授权代表：（签字）

日期：日期：

第三篇：工程转包挂靠违法分包联营解释

转包：

转包的定义可以概括为，承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给第三人或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给第三人承包的行为。

关于对转包的界定，我国法律、法规及部门规章中均有涉及，早在建设部1992年颁发的建施（1992）第189号《工程总承包企业资质管理暂行规定》第十六条规定：“工程总承包企业不得倒手转包建设工程项目。前款所称倒手转包，是指将建设项目转包给其他单位承包，只收取管理费，不派项目管理班子对建设项目进行管理，不承担技术经济责任的行为。”这里的倒手转包就是建设工程实务中的转包行为。

1998年颁布施行的《建筑法》第二十八条规定：“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。”

1999年颁布施行的《合同法》第二百七十二条第二款进一步规定：“承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。《建筑法》《合同法》虽然没有明确规定转包的定义，但却明确规定了法律禁止的两种转包行为。

2000年1月30日，国务院颁布施行的《建设工程质量管理条例》第七十八条第三款规定：“本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工 程转给他人或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给他人承包的行为。”

2004年颁布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十三条规定：“禁止将承包的工程进行转包。不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为。违反本办法第十一条规定，分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。”

内部承包：

内部承包据笔者掌握的资料最早是从浙江发展起来的，所以内部承包也称“浙江模式”，一般表现为以总公司或母公司的名义对外承揽工程，但总公司或母公司只收取管理费，并不直接参与工程项目的实际施工和对质量、安全生产进行统一管理，具体施工和管理由下属的分公司或子公司来负责。笔者将其归纳为两种具体的模式：

第一，总公司和分公司之间的内部承包模式

所谓总公司和分公司之间的内部承包模式就是指总公司承包建设工程后，并不实际履行建设工程合同的权利与义务，而是将承包的全部建设工程任务转给下属的分公司承包的行为。

总公司和分公司之间这种内部承包方式，因不具备转包的构成 要件，并不是《合同法》和《建筑法》意义上的转包，只是公司内部的分工属于公司经营策略的范畴。

第二，母公司与子公司之间的内部承包模式

所谓母公司与子公司之间的内部承包模式就是指母公司承包建设工程后，并不实际履行建设工程合同的权利与义务，而是将承包的全部建设工程任务转给下属的子公司承包的行为。

母公司与子公司之间的所谓内部承包实际上属于转包。如果，子公司本身也有承揽该工程的资质，这种所谓的内部承包就完全属于转包；如果子本身没有承揽该工程的资质，那么子公司的行为同时也属于《司法解释》第一条第二款规定的借用资质的情况。

总公司与分公司的这种内部承包的方式不属于转包，从法律上来讲不存在违法问题。就总公司而言，分公司的民事责任由总公司承担，这在管理上存在风险。由于总公司完全将工程的施工和管理交给分公司做，而分公司不一定完全具备相应的施工技术和管理能力，因此很可能导致出现工程质量问题或者其他问题。而这种责任最后还是要由总公司来承担，因此，在分包司不完全具备相应的施工技术和管理能力的情况下，这种做法并不十分可取。而母公司与子公司之间的所谓内部承包即使子公司具有相应的资质，也属于转包，为法律所禁止；同时在子公司没有承揽工程相应资质的时候则属于《司法解释》第一条第二款借用资质的情况，这种母公司和子公司之间以内部承包转让工程承包权方式完全为法律所禁止，应该完全摈弃。

第三种，施工企业与内部职工之间签订的“内部承包合同”模 式，是指在施工企业内部，与企业内部职工之间签订协议，许可内部职工完成一定的工程项目施工，实行独立核算，自负盈亏，向企业缴纳管理费等方面进行约定的合同。

劳务分包：

所谓劳务分包，按照建设部颁布施行的《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定，是指施工总承包企业或者专业承包企业（以下简称劳务作业发包人）将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业（以下简称劳务作业承包人）完成的活动。《司法解释》第四条明确规定转包无效而《司法解释》第七条明确规定：“具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。”

因此，按照《司法解释》的规定，只要劳务作业承包人具备《建筑业企业资质管理规定》规定的相应的劳务作业承包资质，劳务作业发包人将建设工程中的劳务作业任务发包给劳务作业承包人是合法有效的，劳务分包不属于工程转包，挂靠：

挂靠施工就是指没有资质的实际施工人或资质低的实际施工人（即挂靠人）借用有资质或资质高的施工企业（被挂靠人）的名义承揽工程并向其交纳管理费的行为。即指最高人民法院关于《审理建设 工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条第2款规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义承揽工程施工。

挂靠施工的一个重要特征是挂靠人自负盈亏，挂靠一般具有如下特点：挂靠人没有从事建筑活动的主体资格，或者虽有从事建筑活动的资格，但没有具备与建设项目的要求相适应的资质等级；被挂靠的施工企业具有与建设项目的要求相适应的资质等级证书，但缺乏承揽该工程项目的手段和能力；挂靠人向被挂靠的施工企业交纳一定数额的“管理费”，而该被挂靠的施工企业也只是以企业的名义代为签订合同及办理各项手续，收取“管理费”而不实施管理，或者所谓“管理”仅仅停留在形式上，不承担技术、质量、经济责任。

违法分包：

《建筑工程质量管理条例》（２０００年１月１０日国务院第２５次常务会议通过）第七十八条：本条例所称肢解发包，是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。本条例所称违法分包，是指下列行为：

（一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；

（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；

（三）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单 位的；

（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》(建设部令第124号，2003年11月8日建设部第21次常务会议讨论通过)第十四条：禁止将承包的工程进行违法分包。下列行为，属于违法分包：

（一）分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的；

（二）施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。

发包：

《建筑法》第三章第二节：发包

第十九条 建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。

第二十条 建筑工程实行公开招标的，发包单位应当依照法定程序和方式，发布招标公告，提供载有招标工程的主要技术要求、主要的合同条款、评标的标准和方法以及开标、评标、定标的程序等内容的招标文件。

开标应当在招标文件规定的时间、地点公开进行。开标后应当按照招标文件规定的评标标准和程序对标书进行评价、比较，在具备相 应资质条件的投标者中，择优选定中标者。

第二十一条 建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。

第二十二条 建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

第二十三条 政府及其所属部门不得滥用行政权力，限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位。

第二十四条 提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

第二十五条 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。联营：

《民法通则》: 第五十一条 企业之间或者企业、事业单位之间联营，组成新的经济实体，独立承担民事责任，具备法人条件的，经主管机关核准登记，取得法人资格。

第五十二条 企业之间或者企业、事业单位之间联营，共同经营、不具备法人条件的，由联营各方按照出资比例或者协议的约定，以各自所有的或者经营管理的财产承担民事责任。依照法律的规定或者协议的约定负连带责任的，承担连带责任。

第五十三条 企业之间或者企业、事业单位之间联营，按照合同的约定各自独立经营的，它的权利和义务由合同约定，各自承担民事责任。

最高人民法院关于印发《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》的通知（１９９０年１１月１２日法（经）发＜１９９０＞２７号）

关于联合共同承包的问题

《建筑法》第二十七条规定：大型建筑工程或者结构复杂的建筑 工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的保方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》也存在相似的规定。但是，“联合共同承包”在国内的建设工程实践中比较少见。因为这里的“联合共同承包”并不具备《民法通则》所规定的民事主体资格，《民法通则》规定的“法人型联营”；因为“法人型联营”是以“联营”后的新的法人出现的，它是以新的法人自身的资质条件承担工程的。根据现行《建筑法》和《招标投标法》关于联合共同承包人，并不符合《民法通则》所规定“法人型联营”，同样也不是“合伙型联营”。无论是《建筑法》或者是《招标投标法》关于“联合”的规定模糊不清，界定不明，造成了在建设工程施工合同实践中缺乏可操作性。

第四篇：联营挂靠合同范本

第一部分 联营协议书

甲方（全称）： 乙方（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律并结合本工程的具体情况，根据甲方与业主订立的总承包工程合同的约定，甲方同意将工程由承建人进行承建。双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本承建工程建设施工事项协商一致，订立本协议。

一、承建工程概况 承建工程名称： 承建工程地点： 承建工程规模及特征：

二、承建工程承包范围及承包方式

1、承建工程承包范围为：

2、承包方式：

承建工程承包方式为专项大包干：即包工、包料、包安全、包质量、包施工现场及运输通道的环境卫生，包自负盈亏。

三、承建合同价款

暂定金额：（大写）人民币：（小写）¥元

四、承建合同工期

开工日期： 竣工日期：

合同工期总日历天数：

五、质量标准

依国家颁发的“建筑安装工程质量检验评定标准”和合国约定的技术要求进行验收，本承建工程须达到标准。

六、乙方向甲方承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担承建工程质量保修责任，并履行本协议书中约定的全部义务。

七、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式支付工程款项，并履行本合同书中约定的全总义务。

八、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。合同订立时间：年月日 合同订立地点：

甲方：（公章）乙方：（公章）法定代表人： 法定代表人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真：

第二部分 通用条款

1、合同文件及解释顺序

1.1组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。除合同专用条款另有约定

外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下；

（1）甲、乙方加盖法人公章、签字的补充合同、补充协议；（2）本合同协议书、补充条款；（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款；

（5）标准、规范及有关技术文件；（6）图纸；

（7）甲、乙方有关承建工程的洽商、变更等书面记录和文件，主要包括合同履行过程中的通知、指令、工程会议纪要、信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）

等。（在合同履行过程中按时间先后顺序，之后的优于之前的）；

1.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由合同双方协商

解决，双方协商不成时，按本合同有关争议的约定处理。

1.3履行合同过程中，乙方向甲方提交的任何待核实、审核、批准、回复、确认的申请、通知、报告、要求、资料等，只有在同时满足下列两个条件时，才视为上述主体认可。否则，不能

视上述主体认可。（1）在协议书、补充条款、专用条款或通用条款中有关于逾期不核实、不

审核、不批准、不回复、不提出异议、不提出意见或不确认视为认可之特别约定；（2）乙方

向上述主体提交的任何待核实、审核、批准、回复、确认的申请、通知、报告、要求、资料

等必须完全符合合同约定和甲方的指令（包括但不限于完全符合提交的期限、提交的程序、提交的内容要求等）。

1.4除非甲方代表人在乙方发出的工程施工联系函或其它报告、文件上签署明确意见，否则，甲

方代表签名或其他人的签名仅表示甲方对该份文件的签收，不能作为甲方意见。

1.5甲方行使职权时发出的书面文件必须是工程管理部负责人本人的签定并加盖甲方工程管理部

章。

2、适用法律

本合同文件适用中华人民共和国的法律、行政法规有：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国仲裁法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民事诉讼法》等现行有效的有关法律、行政法规。

3、适用标准、规范

乙方所承建的工程必须满足相关的国家、行业、地方标准、规范。标准、规范之间如有差异，则甲方有权指示乙方无条件执行较高标准，且无需为此支付任何额外的费用。标准、规范之间如有矛盾时，由甲方做出决定。

4、图纸及资料

4.1乙方承建的工程开工前七日内必须向甲方工程管理部提交一份完整有效的施工蓝图备案归档。4.2乙方未经甲方同意，不得将本工程任何图纸及资料转给第三人，否则甲方有权向乙方追究法

律责任。工程竣工后，乙方必须向甲方提交一份符号甲方工程管理部存档备案需要的竣工图 纸和相关的竣工资料。

4.3若工程施工过程中业主方要求甲方提供深化图纸，乙方应在接到甲方书面要求后十四天内提

交足够数量的深化图纸。若任何图纸退回给乙方作修改，乙方应不迟于退回图纸后的七天内，将经修改的图纸再呈交给甲方审批。

4.4甲方有权随时向乙方发出为满足本承建工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸

和技术资料。

5、往来函件 5.1本合同不论在何种场合给予或颁发批准书、证明、同意函、确定、通知和请求等通信信息都

应采用书面形式。除合同另有约定外，在履行合同中任何单位或个人发出或发布的任何通知 指令，均应是书面的，都不允许被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。

6、甲方代表的委派与指令

6.1甲方派驻施工场地履行合同的代表在本合同中称项目经理，甲方在专用条款中指定项目经理的姓名。项目经理按照甲方与业主的合同条款中委托的职权行使职权。工资报酬及费用甲乙 方承担。

6.2如需更换项目经理，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、乙方代表的委派与指令

7.1乙方派驻现场项目经理代表乙方履行合同的代表称为乙方代表，乙方代表姓名在专用条款中

约定。

7.2除非乙方以书面形式通知甲方其委派的代表不能行使某些具体职权，否则，甲方可以认为该

乙方代表有权全权代表乙方。

7.3乙方如需更换乙方代表，应提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意。未经甲方的许可，乙方不得擅自更换乙方代表。

7.4甲方认为乙方代表难以完成其义务时，可以要求乙方更换其代表，乙方应积极执行并保证承

建工程不受损失，同时另行委派经甲方同意的乙方代表，由此造成的损失等责任由乙方自行承

担。

8、甲方义务

8.1甲方委托的项目经理负责现场的配合管理和协调工作，监督检查承建工程质量，隐蔽工程的验收；

8.2及时组织竣工验收，配合乙方办理竣工、移交等手续；

8.3按合同约定方式按时向乙方支付工程进度款，积极地配合乙方办理承建工程结算和结算款的支付；

9、乙方义务

9.1乙方应按总包合同的规定、规范、设计的要求以及业主的要求，精心组织施工，按时完成本

合同承建工程及其保修并达到合同约定的质量标准。

9.2自承建工程开工之日起，乙方应全面负责保管本承建工程及将用于本承建工程的材料、设备、直到本承建工程交接证书签发之日止。

9.3乙方应认真遵守本工程关于《施工现场管理条例》的各项规定，乙方违反此管理条例的约定

视为违约，乙方就本承建工程的安全、文明施工、遵守现场管理规定等向甲方负责。9.4乙方应按照国家及地方政府有关规定，及时足额支付工人工资，不得拖欠、克扣工人工资。9.5乙方遵守政府有关主管部门对严禁拖欠民工工资的有关规定，办理相关手续，采取相关措施

并承担相关费用；否则，每出现一次民工闹事，乙方承诺承担每次三万元人民币罚款，且如 有必要，甲方有权配合政府有关主管部门采取措施平息民工闹事，所采取措施涉及的费用乙

方同意从其工程款中扣除，乙方没有任何异议。9.6在保修期内的工作按照保修协议书执行。

10、现场管理

10.1在整个承建工程施工期间，乙方应保证其委派的乙方代表常驻现场进行本承建工程的管理，并保持其岗位的相对稳定，不得擅自离开现场或更换，否则视为违约。

10.2乙方代表以下管理人员在施工期间均须专职在岗，不得兼有其它项目的任何职务；乙方如

需对人员、相械、设备以及施工方案进行调整，应提前7天报甲方，并在获得同意后才能执 行，否则，视为违约。

10.3如果甲方认为乙方委派或雇用的人员工作不能胜任、或玩忽职守、工作不负责任、不能积

极配合甲方正常工作、违反现场管理规定、无证上岗者、与乙方提交名册不符者以及与承建 工程无关人员等，甲方有权要求乙方予以撤回和更换。乙方应在接到通知后24小时内，撤 回其委派或雇用的相前人员，并在48小时内委派经甲方同意的人员代替上述撤回人员，上 术被撤回的人员未经甲方同意不得重新回到本工程工作。

10.4乙方必须向甲方提交所有进场人员的名册，在现场的全体人员应统一着装并佩戴工牌。

11、印章管理与使用

11.1工程项项目部印章由甲方刻制，由甲方委派的项目管理人员掌管。工程项目部印章仅限于

与业主、行政管理部门、监理、质监站、安监站、设计院联系工作时使用。11.2项目部印章不能对外签订分包、转包、劳务、租赁等经济内容的法律文书。

12、工程质量

承建工程质量应当达到协议书约定的质量标准，且须满足设计和业主的使用要求。质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。承建工程质量达不至约定的质量标准，乙方承担违约责任。

13、转让和分包

乙方不得对本合同承建工程的全部或任何部分进行转包或分包，否则，甲方可单方面终止本合同并对乙方处以转包或分包金额的20%进行罚款。

14、工程保险

乙方必须为现场人员办理社会保险，必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设务办理保险，支付保险费用。

15、工程保证金

乙方在签订合同后向甲方财务部缴纳合同价款的工程保证金，工程保证金为两次在工程款中等额扣除，待工程竣工验收达到合同要求后，甲方一周内返还保证金，工程保证金不计取利息。

16、合同解除

16.1甲、乙方协商一致，可以解除本合同。

16.2因不可抗力致使合同无法履行时，甲、乙方可以解除合同。16.3乙方具有有下列情形之一的，甲方有权解释合同；（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

（2）合同约定的期限内没有完成竣工验收，且在业主方催告的合理期即内仍未完成竣工验收的；（3）已经完成的承建工程质量不符合双方约定要求，并拒绝修复的；（4）乙方的其他违约行为致使合同无法继续履行的；

17、合同生效与终止

17.1本合同自双方签字盖章之日起生效；

17.2甲方和乙方履行合同合部义务，甲方向业主交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后，本

合同即告终止。

18、其它

18.1根据甲方的要求，现场乙方施工人员必须统一着装，甲方有偿提供印标

志的工作服二套、安全帽一只，共计人民币元，乙方在开工前按实际施工人数领取。甲 方在施工过程中将不定期的现场检查，一旦发现乙方工人在施工时间不穿工作服、不佩戴安

全帽或不按要求穿着工作服、安全帽的情况，甲方将对乙方进行元/人的罚款，服装费

用在乙方领取服装时到甲方财务部缴纳费用，罚款在乙方当月工程进度款中扣除。

18.2为保证工程资金的合理使用以及加强甲方对乙方所得工程款的监控，乙方签订合同后30日

内必须按甲方要求提供该项目材料供应商及劳务分包商的名称，联系方式，在甲方付款给乙 方后，甲方工程管理部有权向其材料商及劳务分包商了解乙方与其的工程款支付情况，一旦

发现乙方与其材料商及劳务分包商没按其约定付款，甲方有权在下次支付乙方工程款时，将

材料商及劳务分包商应得的工程款从乙方的进度款中扣除，直接支付给材料商和劳务分包商，乙方不得存在任何异议。

18.3乙方对承建的项目必须自行参与审计，乙方完成承建范围内的全部工作内容，经验收达到

合同要求后30天内，乙方根据甲方和业主签订的总包合同的要求就完成的全部工作内容编 制竣工结算书（含竣工资料）送至甲方工程管理部审批，审批无误后由甲方负责办理公司内 部流程手续，并出具送审资料接收单后统一由乙方送交业主审计，送资料接收单在业主签认 后交至甲方备案归档。审计阶段乙方必须积极地按业主方的要求进行审计，并承担审计过程 中的一切费用（包括业务费、审计费等）和责任。若乙方编制的竣工结算的审减额超过甲方 和业主在合同中约定的审减额，则超过部分的审计费用乙方必须一次性以现金的方式缴至甲 方财务部，由甲方统一缴至审计事务所或业主方。若乙方委托甲方对承建项目进行结算编制 及审计，乙方必须按甲方要求在竣工验收合格后30天内提供完整的结算资料，方便甲方编 制结算。在结算编制和审计阶段，乙方应积极给予配合。若有审计费，同样按上述方式处理。结算编制费按结算总造价的千分之二计取，送审前乙主必须到甲方财务足额缴纳结算编制费。18.4乙方所得工程款中的80%为承建工程基本费，20%为安全、质量、工期、文明施工的考评费。

其80%承建工程基本费包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润，各项赶工费和技术措 施费及开票税金等费用。其余20%考评费分解为：（1）质量达到合同约定标准的给予7%；（2）安全无伤亡的给予3%、（3）工期按期完成的给予2%；（4）文明施工达标的给予8%； 若乙方的质量、安全、工期、文明施工未达到甲方约定的要求，则在结算时按上述相应比例 扣减。

18.5乙方在施工过程中，必须保证其承建项目的施工现场整洁、有序，严禁施工材料乱堆、乱

放，乙方必须听从甲方工程管理部的安排和协调，不得以推诿为理由而不服人甲方的安排。保持施工现场整洁、有序所产生的费用，均由乙方承担。不服从甲方工程管理部安排的，以 2000元一次进行下罚，罚款从乙方当月的工程款中扣除。18.6合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议。

第三部分 专用条款

1、合同文件组成及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：见通用条款第1.1款

2、甲方派驻现场负责人 姓名：

3、乙方项目经理 姓名：

4、现场管理

4.1未经甲方批准，乙方擅自更换乙方项目经理，每次支付违约金人民币元；乙方代表

未经甲方批准，擅自离开现场连续超过天，每天支付违约金人民币元； 4.2乙方就对应通用条款之规定每违约一项，须向甲方支付违约金元； 4.3以上违约金从乙方当月工程进度款中扣除；

5、开工及延期开工

关于合同工期、开竣工日期甲方和乙方在协议书中约定，现对阶段工期要求作如下约定：。

6、工期延误

如乙方未能按业主的阶段计划完成规定的内容，乙方必须承担业主对甲方的处罚并向甲方支付违约金每天元，以上罚款及违约金从乙方当月工程进度款中扣除。

7、合同价款

合同价款采用固定管理费方式确定；本合同价款确定为固定管理费方式；乙方根据甲方和业主签订的该项目的合同价款上缴给甲方%管理费，甲方为该项目所发生的税、费由乙方承担，甲方在工程进度款中扣除管理费用及税、费后，剩余工程价款为乙方所得。如若国家有新的税费政策出台，按新政策规定的费率调整。

8、工程款（进度款）支付

8.1甲方支付乙方工程款必须以业主支付甲方工程款为前提，否则乙方不得要求甲方付款。8.2工程进度款的支付比例按照甲方和业主签订的总包保同执行。

8.3甲方必须在业主相对应工程款到帐后7天内，支付当月承建进度款给乙方，甲方付款给乙方

时，乙方必须提供符合甲方要求的发票，否则，甲方有权不予支付工程款，乙方的损失有乙 方自身承担。

8.4甲方在支付每月工程款时必须扣除乙方当月因违反质量、安全、文明施工、工期等有关条款 需要承担的违约金金额及甲方的其它损失。

8.5甲方支付的工程进度款，乙方应专款专用于本工程，若甲方发现乙方存在挪用行为，拖欠各

相关供应方工程款造成该工程进度滞后情况，甲方有权直接付款给该工程的相关供应方，乙

方不得提出异议，视同已收到该工程进度款，需提供对应发票，并配合完善委托付款相关手

续及供应方详细信息。

8.6乙方不得以资金不到位、农忙等其它借口为理由未经甲方同意停工或擅自调出施工人员或怠

工，否则视为乙方违约。出现上述情况，甲方安排其他施工人员进场，同时，乙方同意已完 工程不办理结算，已完工程剩余工程款乙方同意作为对甲方的违约赔偿金。

9、竣工验收

乙方提供竣工资料的约定；乙方在竣工验收完成后必须向甲方提交一份完整的竣工资料。

10、竣工审计结算

乙方全权负责配合业主完成该项目的竣工结算审计工作，并承担在审计工作中发生的一切费

用及责任。审计工作结束后乙方必须将审计事务所出具的完整地审计报告（原件）交至甲方 公司备案归档，同时积极配合甲方财务完成该项目的财务账目核对工作。

11、质量保修

保修期限；人竣工验收单上签署的日期起算，在正常使用条件下，承建工程的最低保修期限

为年，保修期间内，乙方必须积极地配合业主和甲方完成因乙方自身原因而造成的质量

缺陷的修复工作，并承担相关费用，保修期满后，乙方应及时和业主办理工程移交手续，并

将工程移交单（原件）交至甲方公司备案归档。若在保修期间内乙立不配合业主和甲方完成因乙方自身原因而造成质量缺陷的修复工作，甲方将安排维修人员进行修复，所发生的费用

甲方有权从乙方工程款中扣除，并对乙方进行每次元的经济处罚，乙方不得有任何异议。

12、争议

在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解决，协商不成的，按

下列第种方式解决；

（1）提交仲裁；

（2）依法向工程所在地人民法院起诉；

（3）甲方所在地人民法院起诉；

13、其它 合同份数及保存单位：本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方:(公章)乙方：（公章）住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

委托代理人： 电 话： 传 真：

第五篇：联营协议

联营协议

合同编号：_________

甲方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

乙方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

为了促进生产发展，甲乙双方本着平等互利的原则充分协商，决定联合经营_________企业（公司），特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条 联营项目

联营项目名称：_________

联营企业名称：_________

地址：_________市_________区_________路_________号_________楼（房）隶属：_________

经济性质：_________（所有制）联营

核算方式：共同经营、统一核算、共负盈亏。

第二条 联营宗旨

双方本着互利互惠、共同发展的原则，_________。

第三条 联营企业类型

本公司联营为以下第_________种类型：

（1）协作型联营

（2）合伙型联营

（3）法人型联营

第四条 经营范围与经营方式

经营范围：_________

经营方式：_________

第五条 出资方式与数额

公司投资总额为人民币_________元。

甲方投资额：_________元，占投资总额_________％。其中，现金：_________元；厂房：_________元，折旧率为每年_________％；机械设备：_________元，折旧率为每年_________％；专用工具：_________元，折旧率为每年_________％；土地征用补偿费：_________元；专利权：_________元；商标权：_________元；技术成果：_________元。乙方投资额：_________元，占投资总额_________％。其中，现金：_________元；厂房：_________元，折旧率为每年_________％；机械设备：_________元，折旧率为每年_________％；专用工具：_________元，折旧率为每年_________％；土地征用补偿费：_________元；专利权：_________元；商标权：_________元；技术成果：_________元。投资缴付日期：_________年_________月_________日。

第六条 纳税、利润分配

1、联营公司遵守国家税法和地方税收政策的规定并依照规定享有减免税等优惠待遇，申请有关税务机关办理。

2、公司所得，在依法缴纳产品税、营业税和提取储备基金、生产发展基金、职工福利奖励基金后，其余为红利，按股分配：甲方：_________％；乙方：_________％。所在地不同的联营成员，按商定的比例分配利润后，向自己所在地的税务部门缴纳所得税。

3、联营公司按各方出资比例分配利润，联营公司运营后，各方如自愿增加投资，经董事会同意后，重新计算投资比例。

4、在分配利润前，联营公司提取各项基金的项目和数额，由董事会决定。联营公司每年分配利润一次，每个会计的后两个月内，由董事会决定分配方案后，向各方分配利润款项。

第七条 风险承担

联营公司以自己的注册资金承担民事责任，联营各方对联营公司的债务，亏损不承担责任，发生亏损时，各方以投入的投资额为限，按投资比例承担有限责任。

第八条 双方责任

甲方负责：

1、按时投入机器设备。

2、委派联营公司人员。

乙方负责：

1、负责办理用地、用电、等审批手续。

2、负责办理各方联营公司人员在筹建期间食宿，工作条件。

3、负责办理各项报批，领取营业执照，登记注册，申请减免税，及各方联营人员长住、暂住证。

4、负责为本公司的业务洽谈_________。

5、负责办理政府各项批件、批复、选址、定点，前期挖道、铺设电缆。

第九条 董事会

1、联营各方董事会成员由各方委派，共_________人组成，其中甲方_________人，乙方_________人，董事长、副董事长由董事会协商推选组成，董事会每届任期_________年，可以连任。

2、董事会成员任期_________年。董事会成员如有临时变更，可由该董事的原单位另派适当人选接替，但应经董事会认可。

3、董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。

4、公司的经营管理机构由董事会决定。

第十条 董事会决定事宜

董事会是联营公司最高权力机关，董事会决定公司的以下重大事宜：

1、决定生产项目、经营方针、长远发展规模；

2、审查经营计划、财务预算并监督检查其执行情况；

3、决定公司级干部的任免、奖惩、职工待遇和临时人员的吸收、解雇；

4、审改技术改造措施，决定处理重大事故的方案；

5、听取经理的工作汇报；

6、决定联营合同的变更或中止；

7、决定经理提交董事会讨论决定的问题；

8、确定董事的报酬，有权吸收和撤换董事。

第十一条 组织机构

联营公司实行董事会领导下的经理负责制，经理对董事会负责，对外代表联营公司，对内统一领导本公司的经营管理工作。

联营公司设经理1人，副经理_________人。经理、副经理根据联营各方推荐，由董事会审定任命。

联营公司下设_________个职能科室和_________，其负责人由经理任命。

联营公司设定员_________人，其中干部_________人，工人_________人。

第十二条 劳动管理

联营公司执行公司所在地企业劳动工资制度。

第十三条 财务、会计

1、联营公司的财务会计制度执行_________会计制度，并执行地方有关具体规定。

2、联营公司会计记帐方法采取以下第_________种方式：

（1）权责发生制度。

（2）借贷记帐法。

3、联营公司按月、季、年定期向联营各方及董事会报送会计报表。

4、联营公司接受当地政府审计机关的审计监督。同时接受经营各方内部审计。第十四条 合作期限

合作期限为_________年，即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期限届满，如需继续合作，需在期满半年前提出书面要求，经董事会协商一致，可延长联营合作期限。

在联营期限内，任何一方不得退出联营，确因特殊原因，或不可抗力，造成不能继续合作的，经董事会协商一致，方可终止合作关系。

第十五条 清算

合作终止时，应依法组成财产清算小组，清理财产与各项债权债务关系，除因资不抵债而破产终止除外，可由董事会组织财产清算小组。清算财产，并扣除各方债权债务相抵后净值，应按各方投资比例分配。

第十六条 违约责任

（1）联营成员任何一方未能按本协议规定依期如数提交出资额时，每逾期（时间）违约方应缴付应产出资额的_________％作为违约金给守约方。如逾期（时间）仍未提交，除累计缴付应交出资额的_________％的违约金外，守约方有权要求终止协议，并要求违约方赔偿损失。如双方同意继续履行协议，违约方应赔偿因违约行为给公司造成的经济损失。

（2）联营成员不得中途退出联营，如中途退出，除赔偿造成的全部损失外，另付出资额的_________％作为违约金。

（3）联营成员在本联营存续期间不得加入其他联营，如违反本规定，视为中途退出，按前款处理。

第十七条 联营的退出

各方在联营期限内不得擅自退出联营，如有特殊情况需要退出，需经董事会批准。第十八条 声明及保证

甲方：

1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十九条 保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

第二十条 通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下：_________。

3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第二十一条 合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第二十二条 合同的转让

联营各方在联营期限内不得擅自将投资转让第三人，如确需转让时，须经董事会批准，另一方在同等条件下享有优先受让权。

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

第二十三条 争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第二十四条 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声

称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、**、罢工，政府行为或法律规定等。

第二十五条 合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十六条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十七条 合同的效力

1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本协议一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。

3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日