第一篇:钢筋分项工程承包合同
钢筋分项工程承包合同
发包人:福建弘祥建设工程开发有限公司(以下简称甲方)承包人:钢筋班组(以下简称乙方)甲方将美福嘉园B区项目工程1#、2#、3#、4#、5#楼及地下室钢筋分项工程;承包给乙方施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方责任、保障双方的利益,强化施工管理,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:美福嘉园B区项目工程1#、2#、3#、4#、5#楼及地下室钢筋分项工程
2、工程地址:宁德市东侨开发区中国红装饰城北边。
3、结构形式:框剪结构。
4、建筑面积:上部面积约46562㎡,地下室约8860㎡。
二、工程承包方式及范围、内容
1、承包方式:包工不包料、包辅材、包机械。
2、承包范围:
(1)本工程建筑、结构施工图及设计变更与钢筋施工相关的所有范围。
(2)钢筋除外的辅材由乙方负责,如扎丝,起吊钢筋钢索具等辅助工具。
(3)乙方自带加工制作机械,包括调直机、切断机、弯曲机、对焊机、电焊机、焊条等各种制作、安装和焊接机具等。
3、承包内容:
(1)依据图纸设计及有关规范、规程提前进行钢筋翻样、制作刚料表、料牌,提前开出备料单以便采购。
(2)钢筋制作、绑扎完毕后场地内材料清理,废扎丝、碎料、余料分类堆放整齐举指定地点,二次再利用至适当部位。
(3)柱头清理卫生;浇筑时看护筋、调整。
(4)绑扎完毕后场地内材料清理,废扎丝、碎料、余料分类堆放整齐举指定地点,二次再利用至适当部位。
(5)后台加工原材料堆放整齐,半成品分类并标注料牌堆放整齐,原材料、半成品识牌的管理与保护,短料焊接利用、切断余料清理并运至指定店堆放。
(6)材料及各类接头试件的取样与制作(其数量要列入工作量内)。
(7)按国家有关规范要求及施工方案进行自检、互检、交接检并对项目部、监理、甲方检查验收出的问题进行整改。
(8)墙体预埋拉结筋、构造柱、凸窗等零星构件插筋的制作和准确埋设(如漏埋、漏插所有植筋由乙方负责)。
(9)基础管桩钢筋笼绑扎、安装;塔吊、施工电梯基础钢筋制作安装,后浇带钢筋二次清理。
(10)施工现场内全部水平运输、二次搬运均由乙方负责,甲方仅提供塔吊和施工电梯。
(11)地下室钢筋绑扎连接如认为搭接焊,每个焊点按2.0元现场按实签证。
(12)以上虽未提到,但在施工图及设计变更中范围内需由钢筋班组施工以及与其它班组配合的所有工作内容。
三、履约保证金
1、本合同签订当日乙方应向甲方支付履约保证金2万元(现金),在乙方进场并开始施工时返还上述履约保证金(履约保证金存放期内为无息存放)。
2、如果乙方在签订合同内悔约,未按甲方要求的时间进场并开始施工,甲方有权没收上述履约保证金。
四、工期要求
1、乙方必须按照甲方制定的施工进度计划施工,包括总进度计划、月进度计划、周进度计划等)具体详见项目部各项工程进度计划安排表,如延误工期按规定处罚。(具体工期制约详附则)。
2、违反以上工期要求的行为将按项目部相关规定进行处罚。
五、工程承包价格
1、承包单价:地下室顶板以上标准房按面积计算单价为26元/M²计取,钢筋制作及安装480元/吨(不含电渣压力焊及直螺纹连接,但包含套筒连接的钢筋的下料,并将已下料好的钢筋吊运至工作面上,并做好标识水平方向直螺纹套筒接头,个数应按规范要求下料,如超出规范规定的接头个数应赔偿甲方的损失)。(含劳务公司点数及公司套现成本)
2、电渣压力焊不含在单价内,按每个2.3元计算,数量按签证方式确认。
3、直螺纹连接不含在单价内,但包含套筒的钢筋下料;并将已下料好的钢筋吊运至工作面,并做好标识水平方向直螺纹套筒接头,套筒连接不分直径按元/个计算(含套筒材料及安装费用),数量按签证方式确认。
4、乙方已进行了充分的现场考察,对本工程的结构形式,施工图纸已进行了充分的了解,所承包单价已考虑各种风险因素,施工过程中无论遇何种因素,单价均不作调整。
5、钢筋工程量的确定:按钢筋实际用量加抽筋量的6%。
六、付款方式
1、地下室至标准层四层屋面梁板混凝土完成后,甲方按月进度完成量的60%支付乙方工程款。四层屋面完成后再付前期已完成工程量的10%工程款。
2、上部结构每月完成量的70%支付乙方工程款。
3、主体封顶30天内累计付至完成总价款的80%,零星结构完成后累计付至完成总价款的90%,10%待钢筋工程全部结束后三十天内结清。每次要求拨付进度款前,必需先经现场施工管理人员签证后才拨付。
七、工程质量要求
1、工程质量确保建筑工程“合格”。
2、乙方必须熟悉施工图纸、变更文件、制定施工操作方案,对工人进行技术交底,严格按照施工图、变更文件、施工规范及项目部审定的施工方案进行施工。
3、乙方应负责每道工序完工后的自检,确保自检合格能顺利交给下道工序施工。对项目部复检和监理、建设方验收是发现的问题,乙方要根据甲方下达的限期整改通知的要求及时整改,逾期不改并影响下道工序施工的,甲方有权指派专业人员整改,所发生的费用均由乙方承担。
4、乙方在施工时应做好其它工种配合工作,如造成配合工种成品损坏乙方必须承担配合工程返工费用以及甲方材料,工期延误的费用。
5、违反以上工程质量要求的行为将按项目部相关规定进行处罚。
八、施工安全及现场文明施工要求
1、乙方在施工中必须严格遵守国家有关安全、文明优良标准及公司、项
第二篇:分部(分项)工程承包合同钢筋
分部(分项)工程承包合同
(钢筋制作分部工程补充合同)
1.3.1施工内容:
乙方负责本工程包含的所有钢筋制作与安装及塔吊底座基础的钢筋制作与安装。
1.3.2施工材料:
1.3.2.1材料到达现场,卸车、搬运、堆放均由乙方负责,甲方提供库房,乙方负责管理。所需材料需要去甲方库房提运或完工后返回时,甲方负责出车,乙方负责装卸、现场搬运、停放,其费用乙方自理。
第五条:
5.3工程款由乙方垫付至三层,施工完三层后,甲方一层一付款,至主体验收后,一次性付清。
甲方代表:
乙方代表:
年月日
第三篇:钢筋分项承包合同
屋面材料购买合同书
甲方:乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议:一:承包项目内容: 梁用5*5角铁棂条用4*8方钢圆形龙骨用10*10方钢方心小龙骨用4*6方钢。二: 结算及付款方式:方管四坡价格为230元,圆形价格为280元,完工后按展开面积计算,按 60 %付工程款款,剩余工程款年底付清。
三:甲方的义务:
1:为乙方提供和创造施工条件。
2:协助乙方及时解决施工中出现的具体问题。四:其它:
1:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2:本合同未尽事宜,双方及时协商签订补充合同,补充合同与本合同同样有效。
甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人:
年月日
第四篇:分项工程承包合同
分项工程承包合同
分项工程承包合同1
发 包 方:______ (以下简称甲方)
水电承包方责任人:______ (以下简称乙方)
承包人身份证号码:______
经双方友好协商,为了按约定的工期保证工程质量、安全、进度、文明施工和完成工程项目,明确双方责任和义务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用守诺的原则,订立本合同。
一、承包工程项目
1、工程名称:______鼎恒商业中心A区工程
2、承包范围,张家港热镀锌设备基础工程模板安装。包括所有小行机械设备及木工锯,铁丝,钉子,生活,及上班的交通工具,所有材料的人工运输及垂直运输。甲方提供车辆由乙方负责装车,对拉杆的固定片焊接,木板的吊模支架焊接,所有的模板加固系统焊接,以及外拆模后的涨模处理,(注,在施工中如有质量,安全罚款由乙方自己承担)乙方必须服从甲方现场主管的节点安排及材料协调.如果完成不了项目部的节点要求必须加班,乙方在现场仓库领用所有的材料必须安排专人签字领用.否则不给发放.如果领料人员在仓库过于发生材料纠纷.甲方将按照上海鹏涛工程公司条例罚款500元一次.将在每月工程款扣除。
3、材料的使用规章制度.乙方现场负责人必须要求作业人员在使用材料.模板,木方,不允许任意切割.如有局部特殊地方要通过现场主管进行确认才能切割.否则发现一次将按照进场价赔偿.赔偿价格将在每月工程款扣除。
4、文明施工规章制度
在每一次施工完后的基础,框架结构以及设备基础,经过甲方现场主管技术确认是否合格.才能施工下一道工序,施工完区以内于剩的材料回收到现场施工员指定部位堆放整齐,.要按照甲方安排的节点安时完成.才能支付每月的工程量.进度款.否则不给结算。
5、础38元。电气室+0.000以下35元。电气室+0.000以上38元
6、工资支付方式,乙方要在每月的25号把本月的工作量急实上报乙方技术员,双方确认后,交预算员办理结算。甲方才能在25号以前支付工程款的65%,如乙方承包工程合同范围完成后,无相关违章违约条例退场时一次性付清。
7、工程量结算方式,按照图纸的标高及混凝土的接筑面算量结算。
二、工程质量等级和安全指标
1、本工程的质量及安全等级必须达到优良,一次性验收合格率100%,满足业主质量安全要求和甲方质量安全要求。乙方应严格按照国家安全规范进行施工、
2、乙方应严格遵守上级单位及本工程队各项规章制度和安全操作规程,确保安全施工为零,杜绝一切伤亡事故的发生。现场作业人员如不听从管理人员的监督发生一切安全事故费用都由乙方承担,在员工下班后不允许任意携带任何物资出门.一旦门卫发现甲方不承担任何费用。
三、甲方权利和义务
1、甲方具有质量否决权。
2、甲方负责本工程全面管理,有权对工程进度、安全、文明施工进行监督、检查,有权指令乙方整改不妥之处。
3、甲方指派量管理工作,指派 负责现场安全管理,指派 负责现场材料管理。甲方有责任对乙方进行各部位施工技术交底和引导,甲方提供中心轴线定位和标高基准点。
四、乙方的权利和义务
1、乙方一旦进入施工现场必须服从业主、主管部门、内部每一级管理人员的安排及提问。
2、乙方一旦进入施工现场,甲方需召开施工协调会,乙方签字代理人及主管人员必须准时参加会议。施工人员每天上下班时间与甲方上下班时间基本一致。
3、乙方人员进入施工现场凡有损坏电器机具安全设施及材料,甲方根据发生事故的严重后果,进行分析处理,所发生的费用,在工程款内扣除。
4、乙方必须服从甲方的总体进度安排,确保施工人员数量,若发生乙方停止施工,中途退约,造成直接损失由乙方负责赔偿,甲方有权扣除乙方工程款及违约罚款。
5、在打砼前模板支撑必须牢固,打砼时应安排施工经验丰富、责任心强的人员看模板支撑系统。在砼浇灌过程中,若出现支撑下滑、加固支撑松动,乙方必须及时采取有效处理措施,使砼浇灌顺利进行。
6、乙方应采取切实可行的质量保证措施,使本工程达到优良,严禁偷工减料。
7、乙方应自觉遵守安全生产规章制度,不违章作业,并随时制止他人违章作业;如在施工中违章违制,被有关部门罚款,所罚金额全部由乙方自负。
8、乙方在施工作业中做到“三不”伤害;爱护和正确使用电器机具设备、工具及个人防护用品;如在施工中违章违制,被有关部门罚款,所罚金额全部由乙方自负。乙方应对所有施工人员进行安全技术交底,使每位职工具备起码的安全知识和意识。凡进入现场必须戴好安全帽,2米以上架子上作业必须戴好安全带,平台上临边洞口四周必须设防护栏杆等。若乙方施工人员在无操作证、无交底的情况下而擅自动用机电设备而发生安全事故由乙方负责。
9、乙方必须服从治安管理条例及国家法律、法规、业主及甲方的`有关规定(包括用工制度),自行负责办理上岗证、务工证等有关证件和手续,并承担有关发生的一切费用。
10、乙方不得在工地及住宿地点打架、赌博、偷盗行为,若发生以上行为,甲方将扣除乙方工程总费用的10%作为违约罚款。(注,不允许从钢铁厂拿用任何东西出厂,如被保安发现所有的罚款由乙方自己承担)
11、工伤事故:______由乙方原因所发生的安全事故,事故费用由乙方自行承担,非乙方原因造成的事故费用由甲方分析落实情况后处理。安全事故的级别认定及处理遵循国家劳动安全条例及相关法律、法规。
12、乙方如在甲方每月进行的综合考核评比中不合格,甲方将扣罚该工程款的10%质保金。工程施工期间,乙方因为自行退出或违约而造成合同终止,甲方将扣除乙方已完成本工程量费用的20%质保金。
13、乙方进入施工现场,按照甲方及业主施工预算供应材料,乙方及其施工人员必须遵守甲方及业主的现场材料管理制度,注意节约用料,不得浪费,若造成材料浪费(包括周转材料),乙方将按超用浪费直接金额的1.5倍以上赔偿给甲方及业主。
14、乙方在施工中的质量、工期进度、安全等不符合甲方及业主的规定和要求,由此造成的一切经济损失,均将从乙方应得的工程结算款中扣除,并由乙方承担违约责任。
15、乙方在保证所承包工程质量高、工期快、安全无隐患的前提下,可以进行此承包范围以外的工作量。
16、乙方进场施工前,必须向甲方上报一份管理人员名单与甲方管理人员对口,便于工作安排。乙方在施工过程中必要时增加人员应提前向甲方提出,便于工作安排。
17时间进场施工,则没收押金。
五、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方(公章):_______________ 乙方(公章):_______________
法定代表人(签字):_______________ 法定代表人(签字):_______________
_________年____月____日 _________年____月____日
分项工程承包合同2
(甲方) 承包方:
(乙方)发包方:
兹有甲方将厦门力隆氨纶公司三期厂房模板(木作)分项工程发包给乙方进行包工包料施工,依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》以及其他相关法律法规,经甲乙双方协商认定,一致同意签订本合同,共同遵守执行。
一、施工项目内容:按设计图纸和设计变更要求,按甲方的模板方案和技术交底规定以及相关现行规定施工完好,要求用80%以上的新模板,在乙方自检合格后,提供甲方验收符合相关规定要求,并报甲方、监理验收达到合格标准以上。
二、承包方式:内架钢管支撑及模板包工包料,包括模板制作、安装、拆除,模板支撑安拆,以及所有木工机械设备及铁钉、铁线等木工辅助材料。内架钢管支撑按厦门市规范制作安装。乙方应保证不少于1.5套的全新模板周转使用;
楼梯上料平台、安全防护以及上级部门检查验收配合所使用模板材料由乙方提供。
三、计算方法与单价:按实际完成量以模板与砼实际接触面积按每平方米人民币49元计算(乙方必须提供劳务人员工资表和人员身份证复印件)。甲方提供塔吊卸料、夜间施工照明及楼层配电箱等配合,其余施工所需锯台、手电锯、手电钻、插座、电源线、照明灯管等相关安全防护配套的绝缘胶鞋、安全帽(需按甲方指定标识)由乙方提供(其它工种不得随意使用乙方材料)。
四、付款方式:参照甲方与建设单位签订的总包合同付款时间,主体结构封顶前各施工节点完成时,甲方在收到建设单位进度款后10天内按乙方完成工程量的80%支付;主体结构封顶后,甲方在收到建设单位进度款后10天内付至乙方已完工程量的90%;余款待零星构件二次浇筑收尾完成及外架拆除后一个月内一次性付清。
五、工期要求:乙方应严格按照甲方要求的进度精心施工,落实赶工措施,在各施工段制作安装前乙方应提交符合进度要求的材料及人员供应计划,甲方依据该计划进行现场抽检考核,若施工人数少于计划数每人次罚款100元,材料到位率小于95%每次罚款1000元,导致工期延误的每日罚款20xx元,罚款在每次支付工程进度款时直接扣除。若遇停电、台风、大雨等不可抗力造成工期延误的应及时向甲方签证顺延,尤其要求保证春节前至少完成动力厂房二层以上,主厂房一层以上、二层局部,否则罚款二万元(非乙方原因另论)。
六、安全文明施工:
甲方提供工地安全设施,乙方应对工人进行宣传教育,遵守职工安全守则,严格按安全操作规程施工,不得违章作业;施工器械应专人操作,操作员应持证上岗,否则发生事故由乙方负责;凡班组工作违反操作规程,或因自身不当、疏忽引起事故者,由乙方负责;凡防护安全设施不足,乙方有权拒绝作业。
七、乙方职责
1、班组长不得在主体施工期间随意离开现场,应配合工地施工员放样,并负责内架所搭设支撑架体的标高、轴线位置准确。对本班组进场的工人进行登记、安全教育、上报甲方方能上岗,同时必须做好每天的`劳力分配、分工及现场交底工作。
2、乙方工人进场时应向甲方提供身份证、相片及其他相关证件供甲方统一办证。办理有关证件的一切费用,由乙方负责,并从乙方工程款中扣除。
3、乙方应对工人进行安全教育,督促工人参加甲方组织各项交底学习并严格执行各项安全操作规程和安全生产规章制度,班组长应及时向班组进行安全技术变底。
4、乙方应与现场的其他班组通力合作,保证工程项目的质量安全。
5、己方应严格把好质量关,如果梁、柱、扳出现爆模,乙方应负责打凿修整达到质量要求。
6、甲方按时支付给乙方进度款后,乙方应及时发放工人工资,如甲方付款到位而发现工人因欠薪诉至劳动等相关部门或聚众上访等,每发现一起罚款10000元,由此造成的经济及法律责任概由乙方承担。
7、乙方应按甲方要求在指定地点整齐堆放材料,做到文明施工,施工完毕应做到工完料清。
八、甲方职责
1、提供给乙方整套的工程施工图纸和有关设计变更资料
2、提供固定于塔吊的照明投光灯及用水、用电等设施
3、负责代办工人的有关证件,但费用由乙方负责
4、对乙方工程质量、工程进度、安全加以管理、督促
5、协调各班组的关系,总结各班组的质量、安全生产情况,并进行奖优罚劣、通报
6、配备相关的安全设施
7、按时支付乙方进度款,待工程完工,甲方应及时办理结算
8、甲方负责当地社会治安,提供材料、机具临时堆场及仓库
十、其他条款
1、班组长在施工期间应跟班作业,不得无故离开现场,应配合工地施工员的协调工作,并对本班组做好当天的劳力分配、分工协作及现场交底和质量、安全自检工作。如发现班组长无故离开现场者,每次处以100元的罚款。
2、乙方应及时向组员进行技术及安全交底,并对工人进行督促执行各项安全操作规程和旌工技术操作规程以及规范标准施工工艺质量要求,如有发现违章作业,视情节轻重加以处罚。
3、工人不得酗酒、打架斗殴,不得参与赌博等违法行为,如有发现者,将送至公安部门处理。如果因此受到相关部门处罚,处罚金额由乙方负责,乙方并赔偿由此给甲方造成的损失。
4、一旦发生工伤事故,5000元以内由乙方自行承担,超过5000元如因乙方操作不当引起等原因引起,一切损失由乙方承担,其它情况乙方应先行垫付每人次10000元以内医药费用,待保险赔偿后,超过赔偿标准的部分由甲、乙双方按经鉴定部门确定的责任比例分担。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效,工程完工验收、款项结清后失效。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
发包方代表签名:
承包方代表签名:
联系方式:
联系方式:
身份证号码:
身份证号码:
年 月 日
分项工程承包合同3
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和自治区有关规定,为了明确双方责任,保证该工程工期质量,经双方协商一致同意签订本协议,并严肃履行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、专项工程内容及范围:
四、承包方式:
五、工程造价:
六、工程质量等级:
七、开竣工日期:
开工日期:年月日。竣工日期:年月日。
八、双方责任:
甲方责任:
A、工程开工前甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸,以签字为准。
B、提供合理的施工现场用地。
C、对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查,负责办理隐蔽工程验收,组织工程交工及验收。
D、安排进度拨款工作,结合工地实际情况,及时协调解决施工中存在的问题。
E、为了确保乙方施工人员的生产需要,甲方对每个施工人员配置被褥、
乙方责任:
A、专项工程的负责人(工长)必须严把质量关,始终把安全施工和工程质量放在首位,按图纸施工,按国家的有关规范要求施工,决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失,由乙方承担全部责任并限期整改,对工程造成质量隐患的,其后果乙方将负连带法律责任。
B、各专项工程的负责人员(工长)和施工人员必须坚守工作岗位,不得擅自离岗,每天到施工现场办公室签字报到,如特殊情况需要请假的,必须安排合适人员补岗,经甲方驻工地负责人员同意后方可离开,否则离岗一天罚款叁佰元。
C、各工种务必遵守公司纪律,协调好本工种与其他工种之间的工作关系。
D、在施工过程中乙方要强化安全意识,严守操作规程,负责好本工程施工段的人员施工安全,如发生违规操作,所造成的一切后果甲方概不负责,其后果由乙方自己全部承担。进入施工场地必须持证上岗,工作前需穿工作服,戴安全帽,高空作业的`系好安全带,严禁穿拖鞋、皮鞋上岗。如违反规定,发现一次罚款伍拾元,乙方自行承担相关责任。
E、甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等,乙方必须妥善保管好所有配置的物品,如有丢失或损坏,乙方照价赔偿,乙方按照甲方要求统一食宿。
F、施工前乙方必须同甲方签订劳动合同及安全合同(报施工人员一览表备案),同时乙方在施工中不准有拖欠工人工资现象,如发生除承担由此引起的相关责任及罚款,还要承担甲方施工企业社会影响的损失(每发生一次赔偿5000元作为补偿)。
G、乙方在施工期间应对施工人员进行人身保险,保险费用由乙方自行承担并支付,并严格按照安全操作规程施工,在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、机械设备事故均不赔偿,乙方应对事故承担全部责任和一切经济损失。
九、付款方式:
外墙脚手架搭设安装完毕后,付工程量的,安全拆除外墙脚手架并清理完毕后支付剩余。
以上条款甲方执一份、乙方执一份,共两份,签字生效,双方必须共同遵守。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
分项工程承包合同4
甲方:
乙方:
为明确甲乙双方在本工程中的权利和义务,本着公正、公平、互利互惠的原则,依照《中华人民共和国合同法》的相关条款和《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,结合本工程的实际情况,经甲乙双方友好协商,双方自愿达成如下合同条款:
一、工程概况
1、工程名称:复兴镇龙翔广场项目(甲方文政强承建的房屋从第4号楼开始,后面依次承建的房屋总建筑面积柒万平方米所有的塑钢门窗或铝合金门窗、防盗门、卷闸门、防护栏杆、扶手栏杆材料大包干)。
建筑面积:以实际竣工面积为准。
2、工程地点:达州市通川区复兴镇新桥社区伞家湾。
3、工程内容:甲方提供的施工图内的所有内容。
二、词语定义及合同文件
1、合同文件组成及解释顺序。
A、合同进行中双方有关工程内容洽商,图纸审查、变更、签认的协议书或文件。
B、国家现行的标准和规范。
C、其它相关技术资料。
2、适合的法律和法规:国家现行的法律和行政法规。
3、适合的标准、规范:国家现行的标准、规范和相关行业标准。
三、双方一般权利和义务
(一)双方的一般权利和义务
1、甲方应在开工前办理好施工所需的证件及批文。
2、甲方应在开工前组织图纸会审和设计技术交底。
(二)乙方工作
1、承担施工安全保卫工作。
2、每月25日前向甲方提供本月完成量的报表及下月进度计划。
3、完成政府及行业职能部门的检查工作。
四、施工组织设计和工期
1、总工期:随土建和装饰工程同期完成。
2、乙方应在图纸会审后15日内向甲方提供施工组织和进度计划。监理或甲方代表收到施工组织设计和进度计划后应在7日内确定,乙方必须按甲方代表(监理)确认的进度计划组织施工,并无条件接受甲方代表(监理)对进度的检查和监督。
3、在施工过程中,工程实际进度与经确认的进度不符时,乙方应按甲方(监理)的地注提出改进措施不力,经甲方(监理)确认后执行。如因乙方原因导致实际进度与计划不符,乙方无权就改进措施提出增加合同价款。
五、工期顺延
如遇以下因素,工期应顺延:
1、甲方未能在规定的时间内提供完整施工图纸和相关技术资料。
2、甲方未按约定的时间支付工程进度款,致使施工不能正常进行。
3、设计作重大修改或变更。
4、连续停电、停水两天以上。
5、其它人力不可抗拒等因素。
六、质量和验收
1、工程质量要求:合格工程。
2、隐蔽工程和中间验收:工程具备隐蔽条件或是间验收条件时,在承包人自检合格的基础上,24小时前以书面形式通知监理工程师和甲方代表并组织验收,以甲方代表签字确认为准。
七、安全施工
1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,由于乙方安全措施不力造成的事故责任的费用,由乙方自行承担。
2、乙方应对在施工现场的工作人员进行安全教育,并对他们的安全责任,甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工,因甲方原因导致的`安全事故由甲方承担相应的责任和费用。
3、如发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定上报有关部门并通知甲方(监理),同时按政府部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用,当甲乙双方对事故责任有争议时,应按政府的有关部门的认定进行处理。
八、合同价款与支付
1、本工程采用可调价格合同,其计价方法为:按照20xx年四川省建设工程计价定额(SGD20xx)及相关配套文件按三级二类二档工程计取费,依照工程实际发生的工程量和达州市造价站同期信息价(未计价材料按同期市场价)确定本工程结算价款、人工费按达州市相关配套文件执行,工程总造价下浮5%,但甲方不得向乙方收取建筑企业的挂靠费(挂靠费由甲方文政强负责)。
该结算价款已包含定额范围内的各种规费(如工程测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等);包含定额范围内的各种措施费(如环保费、临时设施费、检验实验费、夜间施工增加费、已完工程及时性设备保护费)、民工工资保险金等。
2、工程量确认:图纸以内的按图施工,以图纸计算工程量;图纸技术资料以外工程量以甲方现场实测量的数量为准,并经甲乙双方签定确认。
3、工程款(进度款)支付:进场后,由乙方自筹资金垫资,乙方完成的工程量当月25日必须向甲方报表,次月10日甲方根据乙方完成的工程量价款的80%预付给乙方,付款方式以此类推,整个工程竣工经甲方组织的相关人员验收合格后,在一个月内,付到98%,余款2%一年后无质量问题,甲方一次性全部付给乙方。
如不能按时付款,按银行同期贷款利率的3倍支付利息。 整个工程决算后,余款不得超过两个月,若超过两个月,甲方便将修建好后的房屋每平方米在修造价成本的基础上加300元抵扣工程余款。
4、维修金的支付:各分部工程按国家规定的保修期限保修期满后无质量问题七日内分别退还乙方,维修金不计息。
九、违约责任
1、工期违约责任:因乙方原因造成工期延误的,(工期顺延除外),延误一个月以上的,支付甲方违约金贰万元并有权单方解除合同,若提前完工一个月,甲方奖励乙方贰万元。
2、质量违约责任:乙方应确保工程质量等级达到合格标准,乙方应积极配合甲方交房及积极做好保修期间的工程质量返修工作,(责任依照国家有关部门签订为准)因工程质量原因导致交房和保修期同购房业主的赔索均由乙方承担,同时因乙方原因造成工程质量验收不合格的,造成的其他损失,乙方应全赔偿。
3、乙方在承建中所遇到的经济、法律、民事及应由乙方承担的一切责任,由乙方经济人负责协调、管理,协调不好造成损失的由乙方经济担保人和乙方一起承担全部经济责任。
4、乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理,文明施工,安全施工等规定,造成的一切后果由乙方负责,乙方同时承担因此给甲方造成的一切损失。
十、其他
1、保险:由乙方负责交费办理。
2、在履行合同过程中发生争议时,由双方协商解决,若协商无果双方给定向工程所在地向人民法院提起诉讼。
3、此合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,双方签字生效,具有同等法律效力,受法律保护。
十一、违约责任:合同签订后,甲乙双方均需遵守,不得违约,谁违约,违约方向守约方支付违约金贰拾万元整。
十二、若有未尽事宜,双方协商同意后签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日
分项工程承包合同5
发包方:______ (以下简称甲方)
承包方:______ (以下简称乙方)
甲方开发修建的 工程,经甲、乙双方共同协商一致后由乙方承担该工程A、B、C幢水电分项工程施工,为保证施工质量,施工安全和进度,为明确双方责任权利,特订以下合同:______
一、承包形式
本工程的水电工程全承包。
二、工期进度
工期:______与土建工程同时完工。
三、单价
本单项工程单价是根据甲、乙双方依照市场行情包干价,按建筑积 元/平方米计算(其中:______1、若自来水公司不负责清水安装到户,乙方负责安装进户;2、若各单元到楼顶的主电线由电力公司安装,则在平方米包干价中扣除贰元结算,按 元/平方米计算)。
四、承包内容
1、施工图和施工方案中的所有工作内容(消防设施除外、污水进化粪池、室内不穿电线)。
2、该工程的.所有公共部分的照明,疏散标志,由乙方统一安装。
五、付款方法
本工程的工程款经双方协商,该工程款在该项目以住房抵扣,余下的5%作为保修金待保修期满后一次性付清。
六、材料和施工质量要求
所用全部材料必须具备出厂合格证、检验合格证,经甲方验收合格方可进入工地,安装质量必须分项分层验收合格,再进行下部施工。
七、保修期
该工程竣工验收合格后,保修期为二年。
八、甲方职责
1、甲方提供施工图纸,进行技术交底。
2、甲方对所完成工程量定期验收、监督。
3、甲方负责与土建施工队协商,配合施工。
4、工程竣工时组织职能部门对工程进行验收。
九、乙方职责
1、对所承包项目的质最、安全、进度、现场文明施工、材料耗量、人员安排全部负责。
2、遵守公司和施工现场的各项管理制度,服从甲方的安排、调度、指挥。
3、严格按施二规范、验收规范、安全操作规范和内控制质量要求组织施工,并做好中间层分项分部验收。
4、按日、旬、月工期进度计划合理组织施工。
5、做好各项单项工程白检资料,竣工后竣工图等交甲方备案。
6、自备工具及机具。
7、乙方给甲方提供采购材料发票,并承担人工劳务税票(或甲方代扣劳务税)
十、施工质最要求
1、乙方必须按施工图纸、设计变更甲、乙双方协定内容进行施工。
2、乙方进场的原材料,必须有出厂合格证、质保书。
3、各分项工种施工质量必须达到设计的各项标准,对不合格部位必须返工重作,由此造成的材料、工资损失由乙方全部负责。
十一、1、乙方必须遵章守纪,遵守安全生产制度,不违章操作,保证安全施工,接受甲方的安全检查和监督。
2、乙方凡组织到工地做工人员,必须行进行安全知识培训、学习后方能上班。
3、严格遵守安全生产“十不准”,严禁违章操作。发生的安全事故由乙方付全部责任。
十二、违约责任
本合同自签定后,双方不得违约,如单方违约,按合同总造价5%作为违约金,由违约方付给对方。
十三、本合同是在双方自愿、平等、互利、公平原则下合作。此合同一式二份,甲、乙双方各执一份,本合同白双方签字后起生法律效力。
甲方(公章):_______________ 乙方(公章):_______________
法定代表人(签字):_______________ 法定代表人(签字):_______________
_________年____月____日 _________年____月____日
分项工程承包合同6
发包方:_____(简称甲方)
承包方:_____(简称乙方)
一、承包内容:
所有井桩开挖及现场清理。
二、承包方式:
甲方将井桩土方开挖扩大头以上按每米
元,大写_____元/米;扩大头部分每个_____元,大写_____元/个承包给乙方,由乙方包干及质安责任。
三、承包范围:
乙方包干建设方提供的全套的设计图纸及交底纪要及设计变更的有关井桩土方开挖工程的全部内容,以及场地清理,并服从文明施工的按排,在施工过程中乙方必须严格按照施工操作规程进行操作。
四、工期:
乙方从________年____月____日进场施工,至________年____月____日,所有承包内容必须完工。乙方必须保证足够的人员,保证按甲方安排的时间如期完成,否则甲方将更换队伍,其它一切损失由乙方承担。
五、质量要求:
1、井桩开挖必须按设计要求开挖。
2、井桩挖完后及时验收,并清理井口的余土防止塌方。
3、井桩成孔尺寸必须符合设计要求。
4、如乙方原因影响质量、工程施工进度,甲方将在结算费用内扣除,只能以
发放给乙方。如达到不合格标准,返工的一切损失由乙方承担,中途如有局部返工现象,乙方必须听从施工管理人员指挥,该返工者不得推诿,返工其材料费用按估价从乙方扣回,乙方必须自检,不合格者及时整改。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者,按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。
五、安全生产及安全责任:
1、乙方施工员必须严格遵守安全操作规程,为使工人加强安全意识,班组负责人在每天安排工作前,要强调安全操作,发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反《施工现场管理条例》者,按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。施工现场所发生一切安全事故均与甲方无关,甲方概不承担任何责任,因此而造成的经济损失也均由乙方负责。
2、施工人员脱离施工现场所发生的一切安全事故均由乙方负责,甲方概不承担任何责任,造成的损失也均由乙方或个人自行承担。
六、文明施工:
1、作业人员进入现场必须严格遵守安全施工纪律,并遵守安全技术操作规程,听从指挥,文明施工。
2、在井桩开挖前对工人进行班前技术交底和安全施工意识培训工作,让工人清楚地进行施工操作。
3、上面挖井人要将井壁周围的土层、石块清理干净,以防掉入井内。
4、井孔上面的人在吊土时随时检查吊桶的牢固性及架子的安全稳定性,同时将井桩周围的杂物清理干净,随时要与下面的`人联系,有异常现象及时通知有关人员采用应急措施。
5、清理井下积水用的抽水泵要保证电缆的绝缘性、防水性,随时检查水泵及电缆线的使用情况,使用前必须先检查用电器具,不得漏电及断线现象的发生,连接水泵的配电箱要有漏电装置。
6、乙方负责人必须管好自己的队伍,严禁打架斗殴,酗酒闹事,违者不管谁先动手,均一并罚款500~
元,严重者交于司法部门处理。乙方人员必须将身份证、计划生育证报甲方。未满18周岁者不得来工地做工。服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度,有章必循。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者,按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。
七、付款方式:
每月按施工进度报批工程量,经项目部审核,报公司审批后在每月5号之前付给已完工程量的人工费用,余下
在工程办理完结算之后,一个月内付清,剩下最后
质保期满,一次性付清。
八、小型工具、生活、劳保用品均由乙方负责。
九、所有工人在甲方领用的用具,如有损坏照价赔偿,如安全帽等。
十、附则:
1、本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。
2、本合同由发包、承包方代表签字后生效。全部工程费结算完成后,本合同终止。
3、本合同一式俩份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):______
乙方(公章):______
法定代表人(签字):______
法定代表人(签字):______
______年____月____日
______年____月____日
分项工程承包合同7
甲方:___________有限公司
乙方:___________劳务有限公司
根据《合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定,为明确双方职责、维护双方利益、避免纠纷,结合本工程实际情况,经双方共同协商签订本协议,并严格履行。
一、工程名称:_________________
二、工程地址:____________
三、承包方式:按设计图纸施工的劳务人工费、辅材综合单价___________元/㎡实行大清包方式包干。
四、承包内容:按设计图纸进行路基加宽、平整、安装涵管、整理水沟、道路硬化、保边、安装警示标牌等。
五、工程计量及单价:按测验的实际建筑面积以____________元/㎡计算。
六、付款办法:以工程进度,按甲方收取业主工程款的__________支付,本次支付______万元,完工后经清算一次性支清。
七、工程进度及工期:按甲方项目部制定的施工进度工期要求完成。
八、质量验收标准及要求事项:按设计要求,达到规范标准验收合格。
九、甲、乙双方的职责和义务
㈠、甲方
1、甲方向乙方提供建筑设计施工图一套。
2、负责组织设计、项目技术员向施工人员进行图纸会审,质量、安全技术交底和图纸设计变更说明。
3、按时如数供应乙方在施工中所需的原材料及时到位、保障乙方正常施工。
4、对施工现场的工程质量,安全施工进度及用料进行全面监督、检查、验收,编制施工进度计划和施工技术方案,提出合理要求。对未按设计规范施工、违章施工作业等现象,甲方有权责令乙方返工或停工,并追究责任损失。
5、按合同条款约定按时支付工程款。
6、定期组织安全检查,对施工现场、住地用电、用火周边环境安全隐患进行排查。
㈡、乙方
1、参加技术交底,图纸会审,制定分项工程施工方案,组织施工人员做好技术安全交底,保障机具设备到位,确保顺利施工。
2、按设计图纸和施工规范精心施工,保证工程质量,安全和施工进度,做到工完场地清。
3、服从甲方对工程质量、安全、进度和施工现场的监督管理,积极配合甲方工程负责人和技术管理人员的工作,做好自检、验收合格后,报甲方组织验收。
4、搞好现场管理,加强安全教育和班前培训,配备安全防护设施、设备、遵守操作教程、杜绝安全隐患、防范安全事故的发生。对生活区用电、用火及周边环境不安全因素进行清理、消除安全隐患,注重居住区、房间内的环境卫生管理。
5、本分项工程工序完工后在混凝土灌注时安排专职人员跟班作业排除质量安全隐患和成品保护。
6、配合甲方工程技术人员分墨放线。
十、违约责任:
1、未按设计和规范要求施工,所造成的.返工重做一切经济损失由乙方负责赔偿,并给予200-5000元/次的经济处罚。
2、未按安全技术规范施工作业,配戴安全防护设施设备、违反安全操作规程私拉乱接用电、用水所造成的一切安全事故由乙方负全责,甲方不负任何连带责任。
3、本分项工程乙方若中途违约,不服从甲方的管理,甲方有权解除合同,乙方已完工程的预留工程款全额不付,作违约赔偿甲方。
十一、其它约定:双方协商处理。
十二、本合同一式二份,双方签字生效。
甲方:______乙方(签字):______
______年______月______日______年______月______日
分项工程承包合同8
经公司研究指派______项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),粉刷分项工程交由______小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:
本工程所有内外墙粉刷。
二、承包方式:
包工不包料,不得转包。
三、承包价格:
内墙粉刷____元/m2,外墙粉刷____元/m2,线条每米每道____元。
四、工期要求:
从工序交接日起,内墙每层在____天内要完成,外墙在____天内要完成,外墙线条在____天内要完成。
五、质量与施工要求:
1、基层应先清理干净,砼基层要先喷撒纯水泥浆呈颗粒状便于粘结;砖墙基层应事先浇水湿润。
2、施工工艺为:吊立线→贴灰饼→做冲筋→抹第一遍底灰→抹第二遍底灰→抹面层灰→加用塑料抹刀压光。
3、打底用的水泥砂浆配合比为:水泥1:砂3:粉煤灰0.5:石灰膏0.5。内墙面层用纸筋灰掺10%的白水泥。
4、砂浆采用机械搅拌,投料顺序为:先砂子→后石灰膏→再水泥→最后粉煤灰。搅拌时间不少于120分钟。
5、砂浆应搅拌均匀,粉刷砂浆的稠度一般为7—10cm。水泥砂浆应在搅拌后3小时内全部用完。
6、出厂日期超三个月的水泥不得使用。河砂应过筛,并使用洁净水进行搅拌。纸筋灰不得含有结块(硬块)。
7、待第二遍的底灰七成干时,即可进行罩面灰粉刷。如待完全干燥后才抹罩面,那么需提前一天浇水湿润。
8、天棚打底前应在四周弹上水平控制线,并拉线贴灰饼、做冲筋,而后分二遍抹底灰,用刮尺搓平打毛。
9、梁底和梁侧均要贴灰饼、做冲筋。做到梁底水平、梁侧垂直;阴阳角方正。多跨连续梁要拉紧通线做钉。
10、所有柱角、墙角和门窗角等均要做成护角:即用比打底砂浆提高一级标号的纯水泥砂浆来粉刷角部。
11、同一面墙的'打底应一次性连贯完成。避免产生接槎不平整以及同一墙面打底砂浆颜色不一致的现象。
12、所有水平面均应呈水平;所有立面均应呈垂直;所有阴阳角均应方正。严禁干燥后表面产生裂纹现象。
13、填充墙的顶部与梁底之间的裂缝处,应在正式打底前用微膨胀的水泥砂浆塞严、挤实以防以后裂缝。
14、粉刷前应将地面墙脚的落地灰(砌筑砖墙时掉下的砂浆)应先清理干净,并运至地面指定地点堆放。
15、搭设粉刷内脚手架不得接触到墙面,拆除脚手架时应注意保护成品,以避免进行二次修补造成劳命伤财。
16、每个技术工人每天下班时均应抽出半个小时进行本日作业成果的检查,发现质量问题及时进行修补。
六、安全要求:
1、进入施工现场必须遵守公司的各项安全生产规章制度和纪律。
2、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,脚手板高度不大于2m,架子上堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰斗、灰桶要放稳。
3、搭设脚手架不得有跷头板,严禁脚手板支搁在门窗、上下水的管道上。
4、操作前应检查架子、高凳等是否牢固,如发现不安全地方立即作加固等处理,不准用楞木等作为立人板。
5、搅拌砂浆与抹灰作业时,尤其在抹顶棚时,应注意灰浆溅入眼内。
6、在室内推运输小车时,特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。在推小车时不准倒退。
7、严禁从窗口向下随意抛掷东西。
8、井架吊篮起吊或放下时,必须关好井架安全门,头、手不得伸入井架内,待吊篮停稳,方可进入吊篮内工作。
9、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
10、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
11、班组如果因劳力不足需要再招新工人时,应事先向工地报告。
12、新工人进场后应先经过三级安全教育,并经考试合格后方可上岗。
七、奖罚条件:
1、按时完成奖励____元;因劳力不足而不能按时完成扣款____元/天。
2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励____元;反之,检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天,工地给予罚款____元。
3、因违反操作规程造成安全与质量问题,造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。
4、严禁出现重伤以上事故,轻伤事故每发生一起,均扣工资____元。
八、结算方式:
采用现金支付形式,每完成一层经施工员验收合格后的第2天支付____%的工程款,外墙全部完成经施工员验收合格后的第2天支付____%的工程款,余款在____个月内全部付清。
九、仲裁与调解:
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十、补充事项:
1、________________________________________________________________________________________________。
2、________________________________________________________________________________________________。
本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得返悔。本合同书一式2份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方):______承包班组长(乙方):______
联系电话:______________联系电话:______________
(项目章) (私章)
签定时间:__________年____月____日
分项工程承包合同9
甲方:______
乙方:______
一、承包内容
1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料,制定外墙保温工程施工计划,确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。
2、乙方按合同要求制定有力措施,确保项工程质量达标。
3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工,所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,所有材料均需乙方现场取样送检合格后,乙方提供样板,待甲方确定合格后,乙方 方可施工,施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责,施工过程中乙方 要确保质量要求。
4、乙方 承包施工期间,施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电,用水甲方均提供至一级配电箱,水池。
5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等
6、施工期间乙方负有管理责任,乙方应加强施工现场安全管理,所有施工人员进场必须佩带安全帽,架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳,乙方 在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准,施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。
7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理,如因乙方延误,造成的一切损失,甲方有权在其保修金内扣除。
8、付款方式:______
按乙方完成的.工程量及核定单价( ),计算总造价,预算面积为( )。材料及所有设备进场后,甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后,甲方支付每栋楼的35%,施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%,待竣工验收合格后,支付每栋楼的25%,留每栋楼的5%作为质理保证金,待保修期满 后结清。
9、本工程要保证按质按量的完成,达到国家外墙保温验收标准,如乙方未按合同规定按时完工,给甲方造成损失,由乙方予以补偿,如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误,给予相应顺延。
10、本合同有效期限:______
自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满,工程款结清止。
11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。
甲方(公章):_______________ 乙方(公章):_______________
法定代表人(签字):_______________ 法定代表人(签字):_______________
_________年____月____日 _________年____月____日
分项工程承包合同10
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
现有乙方自愿承包甲方承建的工程中的分项工程施工任务,为了加快工程进度,保证施工安全和工程质量,便于现场管理,以及明确双方的权利和义务,本着自愿、合作、平等互利的原则,经双方协商后,特订立本合同以下条款:
一、分项工程名称及工作范围和内容:
1、2、3、4、5、二、承包方式和承包单价:
承包该分项工程人工费,各分项工程计算方法和承包单价分别为:
1、按计算,承包单价为。
2、按计算,承包单价为。
3、按计算,承包单价为。
4、按计算,承包单价为。
5、按计算,承包单价为。此单价包括该分项工程的人工费、夜间施工加班生活费、劳保用品费、安全用品、用具费、工用具费和该分项工
程所用材料从其它内部工地转运入场时发生的上下车费(另
1、模板工程还包括钉子材料费、木工机械的机械费;
2、钢筋工程还包括电渣焊的焊剂材料费、切割片材料费、各种钢筋加工机械、焊接机械的机械费、钢筋保护层的支垫人工费;
3、脚手架工程还包括钢管调直、扣件清洗、修配、新钢管刷漆等人工费)。
三、甲方责任事项
1、工程材料运输到现场规划位置。
2、新采购或从其它单位租借材料运到施工现场规划位置。
3、工程技术交底,施工放线和技术、安全、质量的教育、检查、监督。
4、根据实际情况考虑乙方的库房和乙方施工人员的住宿。
5、提供提升机械的机操人员。
6、如乙方不能保证进度、质量、安全、文明施工、有浪费材料、不服现场管理的行为,甲方及甲方相关管理人员有权对乙方采取罚款和将部份分项另行发包,直至终止该合同。
7、不得授意相关管理人员违章指挥。
8、提供内部工地转运材料的机械。
四、乙方负责事项
1、自主组织承包范围的工程施工人员。
2、自主采购、保管承包范围内用品、用具和材料(但
必须保证质量、安全)。
3、自主组织承包范围内的机械及机械用电线路。
4、承担自己原因造成的进度、质量、安全等方面的损失。
5、严格按设计要求和规范、规程规定施工。
6、服从现场相关管理人员的合理指挥调度,保证工程进度、质量、安全和文明施工。
7、加强对工人的教育、监督、管理。
8、遵守现场有关安全、质量、进度和文明施工的规定以及其它现场纪律,服从相关处理、处罚决定(各项处理、处罚规定见《施工现场管理办法》的相关规定)。
五、安全事项
1、甲、乙双方都要严格按照国家安全方面法律、法规和现场安全纪律进行设计、指挥、施工和验收,认真贯彻执行“安全生产、预防为主”的安全管理方针,加强安全教育、检查、监督、验收工作。
2、严禁违章操作、冒险施工,对有安全隐患的部位,要加强监管,不得有隐瞒行为,要及时报告相关人员,及时处理,杜绝安全事故。
3、乙方不得随意安拆现场任何线路,用电线路必须报甲方相关管理人员,经同意后由现场专业人员施工。
4、任何人不得移动、拆除和损坏安全设施、安全警示标志。
5、甲、乙双方各自承担因其责任原因造成的一切大小
安全事故责任,无责任方概不承担任何损失。
六、质量检查、验收要求。
1、按设计要求和现行质量检验评定标准对各分部分项工程进行检查、验收。
2、如有检查验收不合格的产品,必须返工重作,所发生材料、人工费等方面损失均由责任方承担,同时赔偿无责任方损失。
3、脚手架、防护架、卸料平台必须经检查验收合格,并挂牌才能投入使用,严禁任何班组和个人使用未检验和检验不合格的脚手架、防护架及卸料平台等设施。
4、隐蔽工程必须经相关人员检查验收合格后才能隐蔽。
5、班组要加强对工程的自检工作,自检合格后报甲方组验收。
八、进度规定
1、按工程项目部的要求,各分部分段工程进度必须保证,如要求夜间加班的,必须保证项目部要求的技术力量,不得以非技术工人加以搪塞。
2、如有部分工程因班组原因造成质量验收不合格,造成返工而延误该部位的工程进度的,班组自行组织力量整改,整改总时间不得超过1天,且必须整改合格。
3、各部位分项工程进度必须服从工程项目部从整个工期的需要。
八、文明施工
各工种分部分项工程的施工人员均要做到文明施工,节约材料,友好团结,全工程施工人员要有良好的'习惯,形成良好的工作环境和生活氛围,如有不良行为,违规作法等均按现场纪律对行为人给予处罚,并追究承包人或相关管理人员的责任。
九、工资支付
1、按当月实际完成工程量计算,每月工资按该月工资总款的80%支付给承包人,承包人必须全额将工资支付给班组工人。
2、每月未支付那20%工程款作为该分项工程的质量、安全、进度、文明施工等各项要求的保证金,如工程全面结束时该分项工程班组无任何质量、安全事故,未对进度造成影响,同时做到了文明施工的该部分工程款进入工程承包费结算,如发生了事故,对工期产生了较大影响或文明施工方面做得太差了的,将根据相关规定计算应扣回罚款和由此产生对甲方造成损失的赔偿费,如该部分款项不足的,甲方保留通过其他合法方式要求乙方赔偿的权利,而且承包人欠班组工人工资自行解决。
3、如乙方自己要求中途退场或因乙方自身原因由项目部勒令退场的,甲方按已完工程量支付乙方50%的工程款,其余50%全部由甲方扣留,作为对该工程进度赔偿和用于其它人员承包该分项工程的费用补贴。
4、工程尾款待工程竣工验收后,三个月内甲方一次性付清。
十、该合同未尽事宜,甲、乙双方另行协商。
十一、本合同经甲、乙双方负责人签字后生效,以上各条双方共同遵守执行。
十二、本合同一式叁份,具有同等效力,甲、乙双方、现场施工员各执一份。
甲方负责人:
____年__月
____年__月
乙方负责人:
分项工程承包合同11
甲方(公章):_______________
乙方(公章):_______________
经公司研究指派_________项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),土方分项工程交由_________小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:______
本工程基础土方的开挖、运弃、回填。
二、承包方式:______
包挖、包运和包回填,自带机械,不得转包他人。
三、承包价格:______
开挖土方______元/m3,运输土方______元/m3,回填土方______元/m3。
四、工期要求:______
按图纸要求尺寸进行开挖,自______月______日开始施工,在______天内完成土方的挖、运;在______天内完成基础回填。
五、质量与施工要求:______
1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:______
1、开工前、乙方应做好本工种工人的.安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、奖罚办法:______
1、按时完成奖励______元;因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款______元。
2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励______元;反之,检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天,工地给予罚款______元。
3、因违反操作规程造成安全与质量问题,造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。
4、因地下设施未能及时排除而引起窝工,甲方应付乙方生活补贴费每天______元。
5、严禁出现重伤以上事故,轻伤率经济指标每超过1‰,均按比例倒扣工资1%。
八、结算方式:______
采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付______%的工程款,余款在______个月内全部付清。
九、仲裁与调解:______
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得返悔。本协议书一式2份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方):_______________ 承包班组长(乙方):_______________
联系电话:___________________________ 联系电话:___________________________
(项目章) (盖章)
签定日期:____________年______月______日
分项工程承包合同12
发包方:_____(简称甲方)
承包方:_____(简称乙方)
为了维护双方权益,按期完成任务,经双方认真协商,特签订本合同。希双方共同执行。
第一条:工程名称:
承包范围:_____
承包内容:_____
第二条:工期:_____
第三条:工程质量:达到国家施工及验收规范标准,由建设单位代表,经项目部有关人员,共同验收评定。
第四条:工程造价:_____
付款方式:_____
第五条:甲方责任:
1、提供施工场地的施工条件。
2、按定额用量和乙方计划供应材料。
3、解决职工住宿,生活费用乙方自理。
4、检查验收当天完成的工程质量。
第六条:乙方责任:
1、执行项目部和工地的一切规章制度。
2、保证工程量和工程进度。
3、分部分项工程完工后,必须配合甲方进行验收,造成质量不合格的'损失费用由
乙方负责,并及时无偿返工处理,根据情节严重处5000元以下罚款,如连续出现不合格的分项工程,乙方则无条件退出施工现场,甲方不付工程款。
4、乙方使用的甲方所有设备,不得损失,如损坏或丢失按价赔偿。
5、负责施工过程中的安全作业,如遇违章作业或不按安全规程操作发生的安全事
故,甲方不负一切责任。
6、文明施工、节约用料,每天做到工完料净场地清,如发现有文明施工按情节扣款200—1000元。(材料由甲方按施工图预算数量供应)超出数量按
采购价在人工费中扣除。
第七条:违约责任
1、如中途停工待料,造成的延误,工期则顺延,(停水停电,雨天不延工期)。
2、乙方在施工过程中,以任何借口退出工地或因质量不合格被建设单位清退,甲方
按乙方完成的合格工程量付50﹪的款。
第八条:乙方进入施工场地,人员应满足进度计划要求,每天由承包负责人在现场负责施工,如施工工期达不到甲方的进度要求或在组织的各项检查中,承包负责人脱离现场,则按情节
每次罚100—500元。
第九条:如发现有倒卖材料或设备的人员按性质罚款500—1000元。
第十条:本合同双方签字盖章之日起生效,承包工程完成,价款结清后失效。
第十一条:本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
第十二条:未尽事宜,双方协商解决。
第十三条:补充款项:
1、进入施工现场的人员应主动接受甲方三级安全教育和安全技术交底。
2、与承包合同有同等效力。
发包方:_____负责人:_____
承包方:_____负责人:_____
_____年_____月_____日
分项工程承包合同13
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据 工程施工需要,甲方应乙方要求,同意乙方承包部分分项工程施工,为了明确双方职责,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》有关条款以及文件精神,经双方协商签订合同如下:
第一条、工程名称及地点:
第二条、工程范围及内容:按附件《工程量清单》中确定的分项工程项目组织施工。
第三条、承包方式及单价:本合同采用单价承包方式,即包工、包工期、包质量、包安全、包乙方自身住房建设或租房费用。按附件《工程量清单》单价一次性包干到底,节约不退,超支不补。
第四条、施工期限:
自 年 月 日开工至 年 月 日前完工,共 天。若乙方未按期完工者,按承包分项累计总金额每天罚款2,若乙方提前工期,甲方根据总工期的要求,可按承包工程质量及进度情况奖励 元。
第五条、履约保证及工程款结算
一、乙方在签订合同时应向甲方缴交合同履约保证金,履约保证金额度为分项工程合同金额的8%,即 元。该履约保证金甲方在工程竣工经业主组织验收合格后无息退还乙方。若乙方不能履行合同义务或中途退出,甲方有权收回发包给乙方的工程,终止本合同并没收乙方缴交的履约保证金。若乙方合同期内出现安全质量事故,则处理该事故的一切费用由乙方负责,并从乙方缴交的履约保证金中先予支付,由此产生履约保证金与本合同约定的差额,在今后工程款结算中扣留补足。
二、甲方不预付乙方工程预付款,乙方在未向甲方提出计量结算之前,甲方不预借工程款。
三、甲方每月20~30日对乙方完成的工程进行验工计价,按乙方实际完成可计量的工程量和本合同相应单价,计算工程进度款(计价清单格式附后),甲方扣留工程质保金、提供的材料、水电以及其他垫付款后,确认本期应拨给乙方工程款数额。甲方拨付给乙方的各期工程款,均必须待甲方收到业主对该项工程计价拨款后,7个工作日内拨付给乙方。
四、甲方在乙方每月工程计价时,按每期计价金额扣留10%,作为工程质保金。工程质保金用于甲方与业主签订合同的缺陷责任期内,本合同所列各项工程的缺陷修复和其他维修费用。
五、工程质保金退还。工程竣工之后,其质量经验收达到本合同约定的标准、且业主规定的质量缺陷责任期已满,甲方在收到业主退还的工程质保金后,15个工作日内按比例无息退还乙方;若乙方工程质量未达到本合同约定的质量标准,甲方则直接从乙方扣留的工程质保金中支付返修全部费用,返修工程待业主验收合格,甲方收到业主退还的质保金后,甲方按比例支付乙方扣留工程质保金余额。
六、甲方将以总承包人身份,对本工程全部单价、补差、变更、索赔直接对业主负责,所有费用的增减与乙方无关(除非本合同规定)。
第六条、工程质量
一、本工程质量等级为 。
二、乙方必须严格按照公路工程《施工技术规范》、《操作规程》、施工设计图要求进行施工。并建立质量自检机构,实行工序自检、工序互检、中间检查制度、杜绝质量事故、保证工程质量。
三、分项工程每一工序必须经甲方工程技术人员会同业主质量检查人员、监理工程师检验签证后方可继续施工。
四、在施工过程中经甲方检验,发现有不符合设计和《施工技术规范》要求者,乙方必须返工重做,所产生的一切费用均由乙方自理。若乙方不能保证工程质量,甲方有权收回由乙方所承包的全部工程并终止合同。如由于甲方原因造成的返工,则通过甲方签认后,所产生的损失由甲方负责。
五、工程竣工验收质量不合格时,甲方不予退还质量保证金。由乙方负责返工修复,承担全部返修费用,并赔偿甲方由此造成的一切损失。
第七条、安全生产:
一、在施工过程中,为了保证本合同工程的安全,保护工地周围建筑物,居民来往车辆和人员的安全,乙方应当采取有效的防护及安全措施,并承担所需费用。
二、乙方应按照安全为了生产,生产必须安全的原则和有关安全生产法律法规以及安全生产操作规程进行施工生产,建立健全劳动安全生产教育培训制度,教育职工遵章守纪、文明施工、安全生产,加强安全技术管理,由于管理不善或施工单位职工的过失、或因第三者原因造成的人身、设备、安全事故以及其他人为事故,其全部责任及经济赔偿均由乙方承担。对伤亡事故的处理,统计报告等工作均由乙方负责。
三、甲方根据乙方的要求,可以有偿拨给乙方施工安全生产需要的.部分劳动防护用品。
四、乙方须严格服从甲方现场管理人员的管理,并协助甲方管理好施工队伍,若乙方施工队伍发生任何治安事件,除乙方承担全部损失外,甲方还将对乙方处于每次 元的赔偿金。
第八条、物资供应、施工机具:
一、按《公路工程施工定额》计算所需的主要材料(钢材、水泥、木材、火工材料、合金钻头、橡胶制品、预应力锚具等)由甲方负责供应。未经甲方允许,乙方不得私自购买,乙方严格按照甲方的质量要求和材料配合比施工。乙方须在每月25日之前上报下月材料使用计划,甲方按其计划进行采购;乙方使用材料总量超出图纸所示总量部分,甲方将按供应期间的最高市场材料单价计算材料价款并在乙方工程款中相应扣除。
二、乙方所需的生产工具、小型机械由乙方负责,如果需要甲方协助采备,甲方尽可能给予支持和提供方便,费用由乙方负责。
三、乙方需要甲方协助维修生产工具,应按甲方规定交纳维修费。
四、乙方施工所需的大中型机械设备由甲方按施工方案配备,其费用另签租赁合同。
五、乙方所需生产用电由甲方提供,其费用均按工程所在地电力部门的有关规定向乙方收取。
第九条、现场管理:
一、乙方除工地负责人外,乙方授权下列人员在约定的职权范围内作为其代表并保证所有人员资料的真实性,(乙方授权管理人员一览表)附后。
二、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方要密切配合,保证施工顺利进行。
三、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,指定专人负责保卫工作,严禁偷盗现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
四、乙方要保持施工人员相对稳定,禁止合同外人员出入现场和住宿。
五、乙方所承包的工程项目不得再行分包或整体转包。
第十条、附则
一、本合同未尽事宜,经双方协商,可签订补充协议,合同期内双方达成的协议与本合同具有同等的法律效力。甲乙双方所有约定均应以书面合同、协议为准,任何口头合同、协议无效。
二、本合同自签订之日起生效,在工程质量保修期满后,结算余额后自行失效。
三、本合同签订地点为XXX。本合同今后发生有关法律纠纷,应在甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、本合同正本贰份,甲、乙方各执一份,副本五份,甲方执四份,乙方一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分项工程承包合同14
分项工程发包方(甲方):______
分项工程承包方(乙方):______
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成一致,特制订本合同。
一、承包对象及提供工作内容
1、工程名称:______
2、工作内容:______外墙涂料
二、承包费用:______
三、报酬的支付:______
甲方按有关规范、规程、标准进行验收,合格后,有关人员签字认可,方准予以结算支付。
四、质量要求:______
1、甲方为乙方提供质量要求和技术交底,乙方必须严格按照有关规范施工,服从甲方质量管理人员的领导,接受甲方的质量监督。
2、施工完成后,应进行班组自检,并做好记录,经甲方有关人员验收达标后,方可进行结算。
3、若发生质量事故,造成的损失均有乙方负责。
五、工期:______
1、开始工作日期 ,结束工作日期:______ ,总日历工作天数为:______ 天 。
2、乙方必须严格按甲方制定的'施工进度进行施工。不得拖期,不得影响下道工序施工,如因乙方原因造成工期延误,由乙方承担所有误工和工程拖期损失。
六、安全生产:______
1、吊篮由乙方安装(吊篮所用绳索均有乙方提供),安装完毕后由乙方进行外墙涂料施工,在施工过程中如发生事故,由乙方承担全部责任。
2、乙方自备的劳动保护用品和劳动设施必须符合标准规定,并为班组做好安全技术交底和岗前安全教育。
3、乙方必须严格遵守安全操作规程,服从工地安全员的管理,杜绝违章作业,杜绝发生各类安全事故。
4、乙方工人应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全事故隐患,严禁在存有安全隐患的区域作业。如违反安全制度,一切责任由乙方负责。
5、乙方必须接受工地安全员对违反者的经济处罚,如乙方人员因违章作业造成事故,一切责任由乙方负责。
6、乙方不得使用患有心脏病、癫痫病、高血压等疾病的作业人员,否则出现事故,一切责任由乙方负责。特种作业人员必须经上级有关部门培训,持证上岗,否则出现事故,一切责任由乙方负责。
7、乙方工人必须按要求配戴安全帽、安全带、安全绳等安全防护用品,
七、文明施工:______
1、乙方必须做到施工场地文明,对本工作区域做到活完料净。严禁将施工用材料到处乱放。否则因此所发生的费用全部由乙方承担。
2、乙方必须保证所用机具不丢失、不损坏,且转运正常、保养良好。
3、工地上严禁汹酒、打架闹事、偷盗等不良行为,造成后果者由责任方自负,甲方概不负责。
4、因乙方责任造成的材料丢失、损坏、浪费,由乙方负责。
八、工地要求:______
1、甲方必须根据有关施工规定为乙方提供规定范围内的施工方便,确保工程顺利完成。
2、乙方必须服从工地的各项管理规定。
3、乙方必须服从质量、安全、文明施工、临时用电等甲方各管理员的具体要求和安排,服从管理员的合理处罚。
九、奖罚:______
乙方必须承担上级部门对该班组的违章(质量、安全、文明等项)处罚。
十 、合同终止:______双方履行完合同全部义务,报酬价款支付完毕,工程承包方向工程发包方交付劳务作业成果,并经工程发包方验收合格后,本合同即告终止。
本合同一式两份,具有同等效力,由工程发包方和工程承包方各执一份。自签字之日起生效。
甲方代表:______ 乙方代表:______
签订日期:______ 年 月 日 签订日期:______ 年 月 日
分项工程承包合同15
甲方:________________
乙方:________________
经双方协商,甲方将____________委托乙方施工。为了明确双方责、权、利,根据《中华人民共和国民法典》,结合本工作实际情况,特签订如下协议,以资双方共同遵守。
一、承包范围及方式
1.承包范围:________________
2.承包方式:________________
二、工期及进场时间
本工作自____年____月____日进场施工至承包工程内容完工,实际工期要求按项目部指定。在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工程衔接上的脱节,甲方将给以一定的经济处罚。
三、结算方式
1.按定额标准,以工日单价计算:
分项合格:____/____元/工日
分项优良:____/____元/工日
2.按施工图上建筑面积单价结算:
一次通过验收合格:____元/平方米按国家规定计算建筑面积。
3.其他计算方式:________________
4.定额外用工结算:
根据实际发生工作内容,由项目部核定签发工日数,按技术工____元/工日;辅助工____元/工日。
四、承包工作范围
图纸及其设计变更包括的所有内容。房子以内的不产生点工。包括楼梯贴面及一层外墙贴面施工洞封堵砖砌踏步底层____公分以内回土及挖土散水等至工程验收合格为止。甲方只提供塔吊搅拌机,其余机械及小型工具由乙方自备。
五、付款方式
1.自备一个月生活费,以后按施工现场施工生产人数,结合完成工作量,每人每月预付生活费____元。
2.所包含工作量1#--6#结束支付至____%,年底付至____%,余下部分作预留保修费,竣工后一年付清。
3.属乙方施工人员所发生的涉外费用,按实际发生数由乙方承担,在结算款中扣除。
4.其他付款方式:________________
六、双方责任
(一)甲方
1.负责对业主、设计院、质监站及其他对外工作的联系。
2.负责各工种之间的协调工作,并对工程质量、进度、安全生产、文明施工等进行监督、检查、考核。
3.对乙方做好安全生产教育。
4.负责乙方施工人员食宿安排。
5.按预算用量做好材料、设备的供应。
6.根据本协议按时拨付月度生活费。
7.负责组织施工验收、办理工程结算。
8.甲方派现场代表____,在施工中负责与乙方的协调工作,杨-伟为技术负责。
(二)乙方
1.组织施工人员进场,施工人数、技术力量必须满足工程进度、质量的要求,进场人员必须持有居民身份证、就业登记卡、就业证、暂住证(复印一份交甲方备案),并报送进场职工1寸近照及花名册一份,供甲方备案。
2.必须服从甲方的整体安排和协调,服从甲方现场管理人员的统一管理。遵守法律、法规及规章制度,对违法乱纪者,甲方有权按照规定给予处罚,随时向乙方提出清退。
3.进场人员必须持有上岗证,特殊工种必须持有安全操作证(如进场后再办上岗证和操作证的,其费用由作业班组自理,甲方协调办理)。
4.严格按照施工图纸和甲方审定的施工方案组织施工,每道工序完工后必须经甲方检查后方能进行下道工序的施工,同时认真配合安装施工,共同完成任务。
5.负责雇工患病及意外事故处理费用及其他费用。
6.确保工程进度,保证工程质量,负责乙方原因造成的一切经济损失。
7.派专人开机,做好与其他班组机械使用的`协调。
8.乙方自行配备甲方提供机械以外的设备、工具用具以及工人需要的劳保用品。
9.乙方委派____为现场代表,负责工程质量、进度等的协调安排及生活费的领取。
七、安全生产及保安规则:
1.乙方应加强对职工的安全生产教育,严格遵守执行安全生产六大纪律及甲方的安全生产有关规定,完善安全设施,加强安全交底及安全检查。乙方有责任和权力完善安全生产工作。
2.甲方对乙方的生产工作实行不定期的检查,凡发现违反安全生产规定、违章操作,盲目蛮干的,甲方将有权予以罚款,要求完善和规范。
3.根据谁施工谁负责安全的原则,乙方对施工人员的安全生产负完全责任。如发生意外事故,由乙方负责处理,费用由乙方承担。如发生重大人员伤亡事故,乙方应及时通知甲方,由甲方协调呈报有关部门。
4.乙方应教育施工人员严守国家政策法规,遵守甲方规定的治安、市容的有关规定,遵守生活区的环境卫生,维护施工区域的正常秩序。
5.施工现场及宿舍区,不得使用电饭锅、加热器等,不准私拉电源,一经发现甲方予以没收,同时采取警告、处罚等决定,屡教不改的,甲方给予清退出工地。
6.对打架、斗殴的有关人员,除处于必要的罚款外,责令其退出工地,情节严重的报告当地派出所,应有的处罚、费用由责任人承担。本工程由谁签定合同,谁在现场指挥、管理,如承包人不在现场管理或管理不善,甲方有权在乙方工程价款中扣除工程款的____%,同时甲方以____%款直接发放至作业人员。
八、材料及工具
1.按预算定额规定,乙方向甲方办理领料手续,在施工过程中,乙方应妥为保管和使用,不得浪费,切实维护好甲方的利益,乙方管理有方,有明显节约材料,经项目部核定后,甲方给予必要的奖励。
2.甲方提供的各种机械设备,乙方应派专人负责使用,属人为造成的损坏,其费用由乙方承担。
3.甲方提供的各种小型工具,乙方应妥善保管和使用,属正常损耗的以旧换新,属非正常损耗的,其费用由乙方承担(安全帽由甲方提供,完工后如数交还甲方,丢失或损坏,由乙方按原价赔偿)。
4.乙方在施工中,必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则,同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款,如遇到有场地不清工完不清,甲方有权利责令其班组清理后施工,一旦不履行好此项工作,甲方将作出强制手段,委托其他人清理,发生费用由责任班组承担,为抓好质量、安全、文明卫生工作,项目部不定期进行考核打分,视情况予以一定的奖罚。
九、其他
1.未尽事宜,在施工过程中协商决定。
2.本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
甲方:____________
乙方:____________
____年____月____日
第五篇:分项工程承包合同
模板分项工程承包合同
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分项工程劳务分包有关事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、结构型式:
二、承包范围、内容与方式
1、承包范围:地下室、主体、层面、二次结构等工程的模板工程,(包括预留洞口的制作、安装,预制过梁模板,构造柱,现浇过梁,预制块模板以及施工现场内其他支设的模板工程,现场所有木工制作安装、拆卸)。
2、主要内容:木板、木方到场后卸车,并堆放至指定位置;模板工程相关材料的二次搬运;施工放线时,乙方必须派专人配合甲方,包括主控线及细部尺寸分墨放线抄平;模板的放样、制作、组装、安拆、模板定位、模板支撑系统(含超高支撑系统)搭拆;内撑垫凳制安,木垫板制安、木枋的压刨、刷脱模剂,模板拼缝处嵌缝、贴封口胶;爆模砼回收、利用及模板修复,爆模处砼的剔打、修复,拆模后修巴补烂;孔洞预留制作、安装;止水镙杆切割;模板工程完工后,将方木模板整理归堆,其他材料堆放到甲方指定位置;木工加工房搭拆;质量瑕疵处理;模板支设前现场清理和地面找平层铺设;浇注砼护模;自身所需材料设备工具上下车及场内水平运输;模板清理修理;模板内杂物清理,漏浆清理,工完场地清等全部与模板工程相关全部的劳务作业工作内容、工序(含作业人员配套的所有工具)
3、承包方式:包清工,甲方仅提供施工用水用电、钢管、模板、管卡、方木、垂直运输机械,其余铁丝、元钉、丝杆、顶衬块等、所有模板工程相关的机具、三级配电箱及电缆和劳保用品等均由乙方自行购置,甲方不承担任何费用;除塔吊外
/ 9 所有开机操作工费用由乙方负责支付。
三、工期要求
1、总工期暂定为 天(含钢筋绑扎、砼浇捣时间),具体开工时间以基础挖土开始计算,总工期须根据甲方的要求进行调整。
2、节点工期:在正常施工中按甲方与各分包班组所确定的节点工期进行控制,如乙方造成节点工期延迟按1000元/天罚款。根据工程进度需要,甲方有权对延迟工期的罚款额度进行修改。
3、确保 年 月 日完成主体结构封顶;若达不到进度工期要求,按每延迟一天2000元罚款。根据工程进度需要,甲方有权对延迟工期的罚款额度进行修改。
4、二次结构的模板工程的工期要求根据砌体工程进度进行控制。
四、质量要求
1、乙方必须严格依照现行国家有关施工规范、工程强制性规范、施工工艺及操作规程要求进行施工。所有模板分项工程均按有关模板质量检验评定标准进行验收,质量等级达到优良标准。
2、乙方若未按要求施工或完成产品达不到质量要求者,造成返工或质量问题,乙方必须承担由此产生的一切费用。
3、工程施工过程中,由于乙方技术力量不足等原因造成工程质量问题达不到要求或出现工期延误时,在甲方约定的时间内仍无法采取补救措施或达不到预定要求者,甲方有权单方面采取其他措施或终止合同,并追究由此而造成的经济损失。乙方无权向甲方计取任何工程费用。
4、乙方承包人应进驻工地现场,在施工中依照甲方规定的质量和进度要求,组织并协调班组进行赶工作业,并保质保量完成施工任务。
5、所有支模架必须设置扫地杆,由施工员、技术负责人、监理验收符合要求后才能进入下一道工序的施工,如不符合要求且不采取加固措施的,则甲方点工进行施工,费用由乙方承担,每工日为壹佰伍拾元;梁柱施工必须贴胶带,违者罚款200元/人次。
6、支模架不得与外架连接,如发现一次则罚款200元/次,外架上不得堆放模板、方木、钢管等。
五、安全施工与检查及事故处理
1、开工前乙方必须与甲方签订《分包工程安全管理协议》;
2、乙方必须遵守项目部规章制度及治安管理规定,必须服从甲方管理人员的管理。乙方应对务工人员的安全教育及交底工作负责,认真执行安全技术规范,严格
/ 9 遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;
3、乙方要安排身体素质高、技术熟练及符合要求的人员上岗作业,严禁使用童工或不适宜从事建筑工作的人员。如甲方发现有不能胜任工作者,可要求乙方清退,承包人必须负责清退,否则甲方将对乙方每天100元罚款,直到离开;
4、因乙方没有达到文明施工要求及违反安全施工规范,被公司所处罚款由乙方自负,乙方进入施工现场人员必须戴安全帽,未戴安全帽按50元/人次罚款,高空作业必须系安全带,未系安全带按50元/人次罚款,从乙方结算款中扣除;
5、乙方不得拆除或移动楼层内的安全围护设施,如因施工需要必须请示甲方安全管理员,否则处以500元/次罚款,造成一切后果由乙方负责;
6、严禁酒后或通宵娱乐后上班作业,否则,每人罚款50元,并责令立即离开施工现场;
7、乙方操作人员在工作中不得开恶意玩笑及打闹,更不准打架闹事,如发生打架每次罚款200-1000元人民币,情节严重的报公安部门处理;
8、乙方要严格按照安全操作规程施工,严禁只求速度盲目蛮干。如甲方的安全设施存在隐患,乙方应立即通知甲方整改到位后再施工,如未通知甲方整改或因乙方自身原因造成的安全事故一切责任及费用由乙方承担,乙方应对务工人员的安全负全部责任。因乙方或其雇员的原因给甲方或任何第三人造成的损失,乙方应当承担全部赔偿责任;
9、如发现乙方务工人员偷盗工地 物资、材料等,甲方每次处以1000-10000元罚款,结算时从工程款中扣除;
10、乙方在人员进场后三天内,应向甲方提供职工花名册(花名册上注明职工的家庭住址、籍贯、年龄、身份证号码、所从事的工种),并提供所有务工人员的有效身份证复印件和婚育证明(18岁-49岁女性职工);
11、乙方应每天做到工完场清,楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过施工升降机运输至地面,严禁从高空直接向下抛物,发现一次罚款1000元;对于不用的材料及时清理出工地,否则处以100-1000元罚款;
12、乙方材料及设备应严格按照现场平面总体布置的要求进行堆放,且堆放整齐,发现有乱堆乱放经项目部人员提出后仍不整改到位,一次处以200-500元罚款,项目部另行安排人员进行清理费用由乙方承担;
13、乙方应按照甲方统一调配使用现场垂直运输设备及供电供水设施,发现有强行吊装、乱接线等野蛮行为每次罚款200-1000元;
14、发现有在楼层内大便的,一次罚款50元;
15、因乙方违反各种施工噪声、环卫和场外污染等规定造成的罚款由乙方自行
/ 9 承担;
16、乙方人员及工人禁止在现场住宿房内用电烧水、用电饭煲做饭,超过项目部规定用量的,由乙方承担电费;
17、工地围墙外发生的所有事故(交通、意外)均由乙方负责,甲方概不负责;
18、安全事故费用处理原则为:
(1)事故费用花费在2万元以内,除去保险赔付后,余款甲方承担50%,乙方承担50%。
(2)事故费用花费在2万元以上的,除去保险赔付后,余款甲方承担70%,乙方承担30%。
六、工程款结算及付款方式
1、本工程承包综合单价为:(乙方工程质量必须达到优质工程标准)地下室及商业模板工程按模板接触面积计算,综合包干单价为 元/㎡; 主楼按建筑面积计算(屋顶不单独计算面积),综合包干单价为 元/㎡(建筑面积按第三方测绘面积为准)。
注:
(1)此单价为开工至工程完工结算单价,无论国家及地方有新的政策和文件规定,均不另作调整;
(2)此包干单价内含管理费、社保和医保等相关费用;
(3)以上单价中已包含了塔吊无法配合区域人工转动材料费用,以及超高层施工的所有应加的相关费用,均不另行计费;
(4)另要求乙方施工现场必须安排专职安全员抓好自身的安全工作,否则每平方米单价中扣除安全员工资0.50元,若乙方安排了专职安全员,工程结算时甲方按实支付给乙方;
(5)与模板工程相关的安全文明施工所需的措施费用包含在以上承包价格内;(6)塔吊、施工电梯等设备基础的模板制安均包含在承包价格内,不另行计量;(7)后浇带模板若有第二次重新安装,不重复计算工程量;
(8)以上承包价格均为包干价,包括主体结构、二次结构(构造柱、圈梁、压顶等,暂按地下室以外的模板接触面积综合单价计算)、预制构件的一切与模板工程相关的全部劳务作业工程内容、工序(含作业人员配套的所有工具),具体详见本合同第二条承包内容及要求。
2、工程结算:结算单价=模板接触面积×综合单价±奖罚金额-其它应扣款。
3、结算依据:施工图、设计变更联系单(结算价变动在±2000元之内不予调整)、施工任务单和工序完工验收单(若乙方无法出具经甲方签字确认的施工任务单和工
/ 9 序完工验收单,则甲方不给予结算)。
4、承包期间,若发生乙方劳动力不足,不能满足本工程进度要求时。甲方有权外借劳动力,外借劳动力的工资在乙方的承包款中按实际发生额的双倍扣除。乙方承包范围内不允许发生计时工。承包范围外所发生的计时工,必须报甲方批准同意。如有承包范围外的工作需要班组作业,则按小工120元/工·日、技工200元/工·日计取。
5、付款方法:
(1)本工程不拨付预付款;
(2)该工程根据工程进度按节点拨付:
①完成至±0.000层时开始第一次付款,节点完成5天前,乙方按甲方提供的工程进度拨付申请表,根据已完工程量和产值提出支付申请,甲方在15个工作日内按下表核算产值完毕后,付款比例为该节点完成工程量的75%;
②±0.000层以上每6层拨付一次,每节点完成5天前,乙方按甲方提供的工程进度拨付申请表,根据已完工程量和产值提出支付申请,甲方在15个工作日内按下表核算产值完毕后,按该阶段实际完成产值的75%向乙方支付进度款;
③所有二次结构和装饰装修完成并且完成本合同全部工作内容后付至总价款的95%;
④余下尾款5%待工程竣工验收后3个月内一次付清。
七、施工和设计变更
1、所有涉及变更,包括乙方因施工方便而提出的设计变更、质量事故处理等,均须由设计单位确认并经监理单位、建设单位、施工单位及甲方签证同意(以各方加盖公章的工程联系单为准)后,方能实施,否则,乙方不得擅自实施。
2、因设计变更而导致工程量变更的,在工程价款结算时,由乙方提交经设计单位、监理单位、建设单位、施工单位和甲方盖章签证同意的联系单,按照本合同约定方式进行结算。
3、因乙方原因导致的工程变更,乙方无权追加劳动报酬。
八、工程验收
1、各工序由乙方自行验收后,填写工程验收单,经现场监理检查验收和甲方认可后,方可进行下道工序的施工。
2、经验收,有不合格工程的,乙方应无条件返工、整改,采取相应的补救、修复措施,直至验收合格,由此造成费用增加、工期延误和损失赔偿等责任均由乙方承担。
3、乙方应积极配合甲方进行工程验收。
/ 9
九、履约保证金
1、为确保甲方与建设单位签订的施工合同以及本合同能够全面履行,乙方在本合同签订时以货币资金或转账方式向甲方支付履约保证金人民币。
2、乙方中途退场,履约保证金没收不予退还,承包人部分工程款只结算50%,剩余部分予以没收。
3、乙方在合同履行过程中如有违约行为或给甲方造成经济损失行为的,则甲方有权从履约保证金中直接扣罚相应金额以获得赔偿(不足部分由乙方继续赔偿)。在本项目全部主体工程完成并经甲方、监理单位、相关政府部门进行中间结构验收合格后,如履约保证金仍有剩余,则剩余部分在1个月内退还乙方。
十、双方义务与职责
1、甲方义务与职责(1)对乙方下达施工任务。
(2)对乙方负有领导、服务、监督、管理的责任。
(3)提供施工所需的图纸资料一套(另需自行复印)及电子版一份,及时下达作业计划和要求,及时提供工程所需的材料,如遇设计变更及时通知乙方。
(4)不定期地进行检查、督促乙方的施工进度、质量、安全生产和文明施工,发现问题可根据公司有关管理制度采取奖罚措施,情节严重者,有权提前结束承包关系。
(5)协调本项目各班组之间的配合工作。(6)按合同约定,向乙方支付劳动报酬。
(7)负责与施工方、建设方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
2、乙方义务与职责
(1)严格按施工图纸、施工规范及甲方下达的施工任务单,精心组织施工,并听从甲方的正确指挥,完成各项任务,并签工序验收单。
(2)遵守甲方的各项管理制度,操作规程,服从甲方的管理和处罚条例。(3)做到团结互助,不打架斗殴,积极配合甲方和其他班组工作,确保工期、质量、安全目标。
(4)在施工中,必须自觉加强材料节约,做到工完料尽场清,施工用料不准隔夜留置,负责人每日应对施工区进行检查。甲方提供的周转材料,乙方在完工后应及时交回甲方,每张模板周转次数不应少于6次,甲方按接触面积给乙方配备 层模板,若有超出乙方需照价赔偿。
(5)施工工具必须按规定的位置放置,每日使用的各种机械设备、小型工具必须清洗养护。
/ 9(6)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方行业安全检查人员实施的监督检查,采取必要的安全教育和安全防护措施,消除事故隐患。乙方在施工过程中发生安全事故的责任和因此产生的费用、损失赔偿责任,由乙方承担。
(7)按照甲方提供的详细进度计划及时编制材料供应计划及人员计划。若甲方有要求,则乙方必须派技术员参与甲方施工放样,且须从开始至结束为同一人,否则甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。
(8)乙方应保证其雇员做好文明施工,不得在施工工地内秽言、酗酒、赌博、吸毒、打架及行为不检,如有发现,甲方授权人可勒令乙方雇员离开,如因此而引起甲方损失的,乙方须承担赔偿责任。
(9)若乙方故意拖欠其雇员工资,且主管部门认定该项欠款应予支付的,则甲方可在乙方应收款项内扣除上述欠薪用以支付上述工资。凡代付此类薪金的款项,可视作甲方支付给乙方的合同款项,在合同总款中予以扣除。
(10)严禁乙方雇佣非法劳工,否则一切后果由乙方自行承担。若甲方因此遭受牵连的,乙方需赔偿为此给甲方造成的一切损失。
(11)严格执行用工制度,与每个工人签订用工合同,在职工进场时进行教育,把各职工的身份证、务工证(就业证)、计生证、暂住证、照片交到甲方项目部处进行登记,离场职工在确认离场后3小时内书面告知项目部。项目部登记名册作为工资发放的重要依据之一,对未办理者甲方有权拒付工资。乙方不得谎报进场作业人员,否则按500元/人·次进行处罚。
(12)积极配合甲方做好创标工作,材料分类堆放整齐,及时拔钉、及时清理、及时上油,做好安全教育、技术交底,并履行签名手续。
(13)工人医药费、病假工资等全部由乙方自行承担。(14)特殊工种作业必须持证上岗。
(15)在本工程竣工验收前,乙方须清理完所有本工程建筑垃圾,场地打扫干净,配合相关质监部门的检查验收,负责做到工完场清,完工后一周内施工队伍及施工机械设备全部撤离交付甲方。
十一、违约责任
1、乙方在施工期间发生农民工上访事故的,不管事件大小均按10000元/次处罚,如发生恶性讨薪并给甲方带来不良影响的,甲方有权立即解除合同清退出场,并处以20000元的罚款。
2、乙方施工期间如发生打架事件的,不管事件大小均按5000元/次处罚,违法的交公安机关处理。
/ 9
3、乙方质量不合格时及违反安全管理规定时,按照项目部《质量、安全处罚细则》进行处理。乙方同时应根据甲方要求无条件整改、返工直至达到要求为止,整改、返工费用由乙方自行承担,因此造成工期延误的,乙方须同时按上款约定承担相应的违约责任。如因工程质量问题给甲方及第三方(包括最终用户)造成人身财产损失的,由乙方负责承担全部赔偿责任。
4、乙方未按甲方任务单要求完成施工任务,导致延误工期,按1000元/天承担违约金(项目部同意顺延的除外),逾期超过15天的,甲方同时有权单方解除合同,乙方应承担因此造成甲方的全部损失。合同提前解除,并不解除乙方对已完工程的产品及施工应负的质量保证责任。
5、乙方应合理使用,保管各种材料,如发现浪费现象按规定处罚。
6、乙方在施工过程中无故停工,甲方有权拒绝支付其该阶段的工程进度款。
十二、合同解除
1、如乙方没有履行完本合同之前,与甲方的承包协议终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的全部价款;
2、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约,或因工程发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以协商解除本合同;
3、乙方进入施工现场施工后,没有完成合同工作量中途退场者,无论有何理由,已完成部分按合同价款的20%予以结算,作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿;
4、乙方不得将本承包工程分包或转包给第三方,否则甲方将扣除合同总价款的5%以此对乙方进行惩罚,并甲方有权终止本承包合同;
5、合同解除后,乙方做好已完工程的移交工作,按甲方要求撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给地方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十三、补充条款
1、乙方所承包的分项工程质量必须达到有关规范要求,如达不到验收规范要求而不能通过验收,甲方有权拒付工程款,并因此所发生的一切经济损失均由乙方承担;
2、现场施工人员不听从甲方统一安排管理,发现一次,罚款50-500元;
3、对接到通知后不参加项目部有关专题会议的,一次罚款50元;
4、为了保障安全用电,乙方施工人员在集体宿舍内严禁用电饭煲、热得快、取暖器,如发现按200元/次罚款;
5、本合同提到的所有罚款,甲方有权直接从乙方工程款中扣款。
/ 9
十四、合同生效与终止
本合同一式二份,甲方一份乙方一份,双方履行完合同全部义务,合同价款支付完毕,本合同即告终止。
甲方: 乙方:(签字加盖手印)委托代理人:(签字加盖手印)
身份证号码: 联系电话: 日期:
附:甲乙双方身份证复印件
身份证号码: 联系电话: 日期: 9 / 9