土石方爆破工程合同

第一篇：土石方爆破工程合同

土石方爆破工程合同

甲方：

乙方：

根据《建筑工程合同法》、《劳动合同法》、《安全文明施工条例》等法律法规，本着“平等、互利、自愿”的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议：

一、工程项目：甲方将平基土石方爆破工程承包给乙方。

二、工程地点：。

三、工程单价：/立方，其中包括：爆作物品、器材、空压机、钻孔机、水电费由乙方负责，甲方不提供任何住房及库屋条件。

四、工程量：业主、甲、乙为准。

五、乙方承担范围的所有材料由乙方负责保管，如爆炸物流失等所产生的一切后果，乙方直接承担一切后果。

六、乙方负责爆破过程中，因飞石把周边的建筑物和构建筑物及人员伤害由乙方负责，如爆破过程中震动造成的建筑损坏由乙方负责。

七、甲方提供水电至施工现场。

八、付款方式，按工程进度的，完工后一次付清。

九、补充协议，电变成柴油费用（甲乙双方商定补助）。

十、合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，同具有法律效力。

甲方签字：乙方签字：

年月日

第二篇：土石方爆破施工合同

土石方爆破施工合同

甲方： 住址： 法定代表人：

乙方：_________________________________ 住址： 法定代表人: 位于_______________________________项目的土石方施工工程由本合同甲方承包，乙方是具有土石方爆破施工资质的主体。现甲方欲将该项目土石方工程的土石方爆破施工工程发包给乙方，现双方就土石方爆破事宜平等、自愿的基础上协商一致，共同达成如下协议：

一、工程地点：_______________________________。

二、工程量：工程量约为_____方，最终以实际爆破方量为准。

三、工期：以甲方施工进展和甲方指定为准。

四、工程单价：甲方按照 元/方支付乙方，乙方爆破方量按照____________________________________________计算。

五、结算方式： 乙方施工满一个月，甲方按照乙方完成方量的80%结算并支付工程款，以后双方根据月工程进度，月结一次，甲方根据乙方当月完成的实际方量按80%结算并支付工程款。余款在工程完工后甲乙双方结算之日起40日内支付完毕。

六、甲乙双方责任(一)甲方责任：

1、负责爆破施工的技术、质量管理全部工作。

2、在合同期内对乙方劳务人员进行统一管理。

3、负责对乙方安全、环保交底。

4、负责劳务费拨付和工程结算。

5、对爆破产生的石料享有所有权，有权进行支配和处分。

6、负责现场指导，督促乙方劳务人员。

7、负责协助乙方作好爆破安全警戒工作。(二)乙方责任：

1、乙方确保进入现场施工的劳务人员持有国家相关部门颁发的爆破施工证，乙方必须严格管理其施工人员，合理采纳甲方的建议。

2、乙方必须执行公安机关的管理规定，严格按照操作规程及甲方要求进行施工。

3、爆破施工所需的机械、炸药、爆破设计、安全防护均由乙方负责（围墙护栏除外），上述物品必须满足施工要求。

4、乙方人员应当按照甲方要求的时间进场，并保证人员和设备能满足甲方施工进度的需要。

5、乙方指定____为乙方在工地的现场负责人，因工作特殊，其负责人员不得擅自离开工地。

6、乙方在施工过程中，其员工发生工伤事故，由乙方承担相关赔偿责任。

7、因乙方爆破施工给甲方或甲方以外的第三方造成损失的，由乙方承担赔偿责任呢。

8、乙方现场施工必须按照国家规定的操作规范按部就班，因乙方及其员工违规操作遭受的损失和处罚均由乙方承担。

9、乙方对爆炸物品的管理严格按照国家管理规定办理，如乙方违反相关规定引起的法律责任与甲方无关。

10、乙方在施工前必须向甲方提交爆破施工图，并委派具有资质的爆破员和安全员持证到场实施爆破。

七、环境、地下管线、通信电缆、文物保护

1、乙方在施工中要遵守甲方关于环境保护的规定，在甲方指导下做好环境保护工作。

2、乙方在施工范围内应做好地下管线、通信线缆、地下文物的保护工作，如因乙方原因造成上述损失的，乙方应当承担赔偿责任。

八、违约责任

1、乙方不服从甲方管理和安排，不听从甲方调度，发生安全事故，甲方有权解除合同，具有安全隐患经甲方要求整改未按甲方要求和指定时间整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担赔偿责任。

2、乙方及其人员违反国家关于关于爆破类违禁物品和爆破流程的管理规定，甲方有权解除合同并不承担任何责任。

3、乙方更换施工人员的，更换后的施工人员必须具有爆破施工的相关资质，否则，甲方有权解除合同。

4、甲方按约定结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

5、因不可归咎于乙方原因造成甲方损失的，乙方不承担责任。

6、甲方每半月向乙方下一次爆破计划，乙方根据甲方计划准备设备。乙方在接到甲方爆破要求（原则上不突破计划）应提前一天通知，乙方用两天时间准备。乙方未按甲方要求到场爆破的，按照每天_____元赔偿甲方损失。

九、其他约定

1、乙方向甲方承诺，乙方和乙方工作人员具有土石方爆破的施工资质并持有相关证照，并将相关资质证书和证照提交给甲方作为合同附件使用。

2、因飞石或爆破震动波造成与周边居民发生纠纷的，由乙方委托相关资质的部门进行鉴定，因不可归咎于乙方责任的，乙方不承担责任。

3、因施工导致村民阻工的，如因甲方过错造成停工5天以上的，由甲方承担相关损失，如非甲方原因造成的损失，甲方不承担责任。如因乙方原因造成甲方损失的，乙方向甲方承担赔偿责任。因不可归咎于双方责任的，双方各自承担自己损失。

4、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

十、本合同一式肆份，双方各执二份，经双方签字盖章生效。甲方(印章)：______ 乙方（印章）：

甲方代表(签字)：___ 乙方代表(签字)：_________ 签订日期：

第三篇：土石方工程合同

土石方工程合同

甲方：

乙方：

现因甲方工程需要，将该土石方工程承包给乙方，经双方协商，签订本合同，共同遵守：

一、工程地点：

二、工程承包范围：乙方负责本土石方工程内土石方挖掘，打孔，爆破以及外运。工程所需机械设备和人工，炸药，雷管均由乙方负责。

三、双方责任：1.甲方责任：在施工过程中如遇有阻挠及争议，由甲方负责协调解决。因甲方原因停工一个星期以上，甲方承担机械拖车费用。

2.乙方责任：由于乙方在施工过程中所造成的人身伤亡或他人财产损失，由乙方承担责任、赔偿损失。

四、单价及工程量结算方式：工程量约一万三千立方，单价15块钱一立方，倒土石运输距离为1公里以内，倒土场地由甲方负责。工程完工后按场地实挖土石方方量结算。

五、付款方式：开工进场付款一万，然后按工程进度付款，付已完成工程量的70％。工程完工余款一星期内付清。

六、本工程工期为两个月，七、以上未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

八、合同有效期：本合同一经双方签字既生效，甲方全部付清工程款后失效。

九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

年月日

第四篇：土石方工程合同

泰兴学院路保障房一标段土石方工程合同

（合同编号：txfgszyyxmht-001）

发包方（以下简称甲方）：泰兴市第一建筑安装工程有限公司泰兴分公司 承包方（以下简称乙方）：泰兴润达建设工程有限公司

甲方因建设需要，委托乙方承建土石方开挖工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵循。

第一条、工程名称：泰兴市学院路保障性安置房一标段

工程地点：泰兴市学院路跃进河以南

第二条、工程承包范围及内容：土石方开挖工程（具体范围详见招标文

件），按甲方提供的标高，进行编制施工方案，承包施工，包括施工区域内的开挖、淤泥开挖、场内外土石方外运及处理，完工后的场地清理以及有经验的承包人根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。

第三条、承包方式：包工包料、包机械设备、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收、包税费、办理政府部门有关报批手续、包验收、税金、包场内运输道路及场地内外的清洗清理等。

第四条、工期与进度

4.1.本工程从开工到竣工验收通过的绝对工期为： 个日历天（包含节假日在内）；开工日期以甲方书面通知为准；如因甲方原因推迟开工日期的，则以甲方发出的开工令中的开工日期为准，乙方同意无条件接受并按时进行开工。

4.2.开工前，由乙方提供具体施工方案，并提供详细的施工进度计划，报送甲方、监理审核，施工过程中，如因甲方原因或其他甲、乙双方不可抗拒的因素造成工期延误的，乙方应在三天内向甲方提出书面工期顺延，经甲方书面授权的代表签字确认并加盖公章后，工期可作相应顺延。工期是否顺延规定如下；

4.2.1.本工程在施工过程中若因下雨等天气因素影响，造成无法施工连续8小时以上，经甲方及监理方签字盖章确认后，可予以顺延工期；

4.2.2.不可抗力因素所延误的工期，经甲乙双方签证盖章认可后，可进行调整；

4.2.3.如乙方未按时提出顺延工期申请，则视为乙方放弃工期签证的权利；

4.2.4.如乙方在施工过程中因甲方原因致使乙方施工不能持续进行而停工，造成的工期延误可以相应顺延，停工期间所产生的一切费用由乙方承担，乙方不得向甲方提出任何索赔要求；

4.2.5.施工过程中，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足，材料供不足、管理不善等原因造成工期延误时，甲方有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由乙方负责，并在甲方应付给乙方的工程款中直接扣除。

第五条、工程质量标准

5.1.工程质量标准、行业标准及本合同要求的合格标准；

5.2.质量验收及评定标准执行国家及省市相关的施工及验收规范； 5.3.除以上质量要求外，必须满足甲方要求。第六条、合同价款

暂定总价：小写￥： 元，人民币大写： 元（投标人所报单价为含税单价，不得因任何原因进行调整，工作量按实调整）

第七条、付款方式

7.1.根据投标人自行报价方式填写： 7.2.乙方在申请进度款/结算款时应同时提供工程所在地税务机构认可的合规税票，甲方通过银行划账或支票方式支付款项。

7.3.工程款分为进度款、结算款，乙方应按支付的进度节点申报，只有具备支付条件时，甲方才支付工程款。

7.4.所有工程款项都必须由乙方提出申请，并报送进度表给甲方审核后支付。第八条、计价与计量

8.1.计价范围：土石方开挖、回填及外运

8.2.计价方式：本工程采用综合单价包干合同，本合同所确定的综合单价，结算时不做调整。工作量以实际测量为准（具体详见报价单）

8.3.综合单价包括人工费、机械费、管理费、利润、措施项目费、税金、余土外运所涉的所有风险及费用、不可预见费以及本工程所测算的风险金（包括风险金及政府相关收费等）等全部费用，结算不作任何调整，地下土质情况、回填处工作面不足等一切风险由乙方自行承担； 第九条、结算

9.1.乙方在完成承包方位内工程后，乙方应按照甲方预结算工作规程向甲方提交《最终结算申请报告》以及完整合格的结算依据资料，甲方在收到机房递交的《最终结算申请报告》及合格的结算依据资料后30天内审核完毕并将审核意见反馈给乙方，由双方共同完成最终就算后，由甲方出具《最终结算审核报告》作为最终结算支付的依据性文件。乙方未能向甲方递交《最终结算审核报告》及完整合格的结算依据资料，造成工程最终结算不能正常进行或工程最终结算价款不能及时支付，由乙方承担一切责任。

9.2.乙方的最终结算送审，无论是经甲方还是经甲方委托的单位审核，若审核的核减幅度超过5%（含5%）时，甲方可将该项目的就算工作顺延30天，以便详细调查。

9.3.《最终结算审核报告》为工程结算的唯一依据，该报告经各方审批权人签字并加盖公章后生效；如各审批人未全部签字或各审批人已全部签字但未加盖双方公章，《最终结算审核报告》都未生效，不能作为工程结算的合法依据。第十条、甲方责任

10.1．方委派 为代表，负责监督乙方工程进度、工程质量、办理工程量的核验、工程验收等事宜，测量委派 为现场测量代表，但该代表的签字须加盖甲方项目部或甲方公章后才有效。除非本合同有约定，未经甲方书面委托，甲方或甲方项目部其他人员的签字都视为个人行为，甲方不予确认并不承担任何法律责任。

10.2．审核乙方编制的施工组织设计、施工进度计划、材料设备进场计划等报表及相关文件。

10.3.按本合同约定及时进行验收和支付工程款。第十一条、乙方责任

11.1.选派 为乙方施工现场代表，并于开工前书面通知甲方，负责施工现场的全面工作，根据本合同规定处理现场有关承包工程施工进度、技术质量、安全施工、检查验收、洽商签证等事宜。

11.2.自行解决施工人员的食宿问题，并承担发生的费用。

11.3.甲方提供水电源接驳点，乙方从该接驳点将水电源引至施工现场并承担接驳费用，负责施工期间用水费用，水费的计取标准按相应部门收取的规定执行，水电费支付至总包方。

11.4.严格按施工规范、施工方案及甲方代表的指令进行施工。确保工程质量，按期支付。

11.5.遵守安全施工、文明施工和卫生环保守则，做到文明施工、安全生产，如施工过程中出现任何质量、安全事故，一切责任均由乙方承担。

11.6.乙方负责购买施工人员（含临时工在内的所有参加项目建设的人员）的人身意外伤害险、现场财产和设备的保险并自行承担费用。否则，发生任何事故，无论事故原因如何均由乙方承担全部责任。11.7.在土石方回填过程中，有其他的施工，可能因为工作面的影响，降低施工效率，乙方必须配合其他工种，甲方不再承担此笔费用，由土石方单位合理安排施工顺序，不能因此原因工期顺延。如之前乙方已有机械进场但没开始施工，所产生的全部费用由乙方自行承担。第十二条、解决争议的方式

合同履行过程中如发生纠纷，双方应平等友好协商解决，协商解决不成的，双方同意向合同履约所在地法院提出诉讼解决。第十三条、合同份数、生效

13.1.未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议作为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

13.2.合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具同等法律效力，自双方签字且盖章之日起生效，在本合同全部竣工验收且双方履行完各自的职责后失效。

以下无正文

甲方：（公章）乙方：（公章）

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

第五篇：土石方工程合同

土石方工程施工合同

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本合同工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

第1条工程概况

1.1甲方将金海湾体育公园一期土石方工程承包给乙方，工程量暂估 陆拾万 立方米，由乙方按甲方提供的设计图纸和现场要求负责合理挖运。

第2条甲方、乙方驻地代表

甲方驻地代表姓名：职务：职权：

乙方驻地代表姓名：职务：

职权：

第3条甲方责任

3.1 工程开工前7天提供施工场地，如未能及时提供施工场地，给乙方机械人员造成误工、返工，甲方须支付给乙方所造成的经济损失。

3.2 因甲方原因要求停工，甲方应提前1天通知乙方，若休息时间在一周以内双方自行处理，一周以上双方应协商解决。

第4条乙方责任

4.1乙方在施工过程中必须严格听从甲方人员安排指挥，按甲方施工进度工程质量要求施工。

4.2乙方人员机械擅自施工或不听从甲方人员安排出现的返工、误工等一切经济损失均由乙方负责，并支付给甲方所造成的经济损失。

4.3因乙方机械设备未能满足施工进度需要，乙方应立即增加机械设备，不能以各种

理由拖延施工工期，否则所造成的经济损失，甲方有权从乙方工程款中扣除。

4.4乙方进场后食宿自理，甲方不提供与之相关的费用。

4.5乙方机械设备使用油料自备。

第5条工程洽商

甲方在本合同范围外所有要求乙方进行的工作均属于工程洽商，由双方确认的协议

价格另行结算，双方签字确认，与本合同具有同等法律效力。

第6条承包范围

6.1土石方工程。

6.2土石方工程：土石方开挖、调运、推运到位、分层碾压。

第7条承包单价

运输距离在2公里内二类土每立方米（实方）元(含税费与燃油费），风化石土每立方米（实方）元(含税费与燃油费）；如用360大挖机

都挖不动的风化石土单价双方再行洽商；运距如超出2公里每立方米（实方）应

增加_____ _元人民币(含税费与燃油费）。

第8条 结算计量付款方式

8.1 工程计算方式

 工程量以金海湾体育公园一期设计图纸结合现场双方测量签字计算为准，如有

变更以现场洽商变更单为准。

 每月25号前乙方向甲方提供当月完成工程量。需双方签字确认工程量。

8.2 工程付款方式

乙方机械进场后，预付 拾万元 作为机械进场费用，后每月结算一次，按当月进度

款的70%付款，剩余留款在本合同土石方工程全部完工后一次性付清。

第9条安全施工

9.1．安全施工与检查

 因持续下雨造成不能施工，给甲乙双方造成的误工及经济损失，双方各自承担，直至无安全隐患，双方方可恢复施工。

 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随

时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消

除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙

方承担。

 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。同时甲方与乙方签订安全协

议。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全

事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

9.2安全防护

 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、以及临街交通要道附近施工时，施工

开始前应向甲方代表提出安全防护措施，经甲方代表认可后实施，防护措施费

用由甲方承担。

 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒

害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前１４天以书面形式通知甲方代表，并提出相应的安全防护措施，经甲方代表认可后实施，由甲方承担安全防护措

施费用。

9.3事故处理

 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲

方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

 双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第10条争议

甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调

解，不愿调解或调解不成的，由甲方所在地人民法院依法解决。

第11条违约

甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履

行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿其违约给对方造成的全

部经济损失。

第12条其它

12.1如遇不可抗力因素，工期相应顺延。

12.2不可抗力

 不可抗力包括因政府干预、战争、**、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方

责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

12.2.1不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方代表，并在力所能及的条件下迅

速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方代表认为应当暂停施

工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件的受灾情况和损失情况，双方各自统计，并

各自承担自身的受灾费用。

12.3合同份数

本合同一式贰份，连同合同附件具有同等法律效力，甲方执壹份，乙方执壹份。

12.4本合同双方签章生效，全部条款执行完毕后本合同自动失效。

12.5本合同条款如有其他未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附加条

款，作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力，但不得与本合同相抵触。

甲方：乙方：

地址：地址：

代理人：代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

签订日期：2010年月日