木工施工承包合同最新（最终五篇）

第一篇：木工施工承包合同最新

进入21世纪,特别是近十年来,我国木工机械行业取得了飞速发展,那么木工施工承包合同书是怎样的呢?以下是小编为大家整理的木工施工承包合同书范文，感谢您的欣赏。

木工施工承包合同1

甲方：

乙方：

根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

四、工程内容：

模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

五、工程承包方式：

1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。

2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

六、质量要求：

严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款元。

七、施工工期：

乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

八、付款方式：

九、工程管理双方责任：

A、甲方责任

1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;?

2、提供外脚手架及安全防护网;

3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见;

4、及时将支模用的材料供应至现场;

5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收;

6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;

7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;

8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;

9、按合同约定进度支付工程款。

B、乙方责任

1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员;

2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料;

3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计;

4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责;

5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批;

6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担;

6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净;?

7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;

8、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。

9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难;

10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处

100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。

11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款 元以上。

12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可。

13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。

14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担。

15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。

16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。

17、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。

十、工程变更：

增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。

十一、保修责任：

保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。

本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。

甲 方： 乙 方(施工责任方)：

签约地点：

签约日期： 年 月 日

木工施工承包合同2

甲方： 乙方：

根据工程的实际需要，现将 木工工程委托乙方进行劳务分包，甲乙双方本着实事求是，互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商达成如下协议：

一、承包范围

在包工不包料的前提下将 所有人工费。

二、工程价格

工程价格按实际所完成的模板接触面积进行计算;基础部分按35元/㎡计算。±0.00以上按每平方米。

三、付款方法

1、每人每月生活费1500元。

2、框架三次付70%。

3、封顶付80%，竣工验收后付97%。余款三个月后付清。

四、工程质量

工程质量均应按图纸设计、会审纪要、变更及施工规范要求施工，并得到优良标准，杜绝质量隐患及事故发生。

五、工程进度

能够按照甲方提供的总体合同进度工期要求完成，按照甲方制定的主体工程进度计划及月旬计划完成。如完不成后果自负。在施工过程中必须达到人走料清，如不清在甲方有权找人清理，工资有乙方承担，在施工过程中必须听从甲方安排，不听者如出现问题后果自负。

六、如乙方不能完成者，中途停工，或人走影响工程进度，工程款按工作量50%计算，后果自负。

七、其他

1、未尽事项，双方协商解决。

2、本合同一式两份，乙方和甲方各持一份;合同自签订之日起生效。活完款清自动作废。

八、补充

甲方签字： 乙方签字：

年 月 日

木工施工承包合同3

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，并遵循平等、自愿、公平的原则，双方就芜湖华恒园1-3#楼模板工程包工包料施工事项交予乙方组织施工，经双方协商一致订立本合同。

一、承包方式：

1、包工包料、包工期、包质量(一次性验收合格)、做到安全生产、文明施工。

二、承包范围：

1、工程的木工模板(含模板和人工)制作、穿墙螺杆制作、安装(含二次结构模板)。具体承包范围：该工程的支模、拆模所需材料及模板翻样、制作、安装、拆除、钢管内支撑的搭拆、插筋预埋打孔、拉结筋打孔、预埋件安装、模板开洞、模板起钉归堆码放整齐、涂刷隔离剂等木工用工及用料。所有图纸内的混凝土面模板，框架结构无偿安排专人配合施工放线和抄平。大线及标高由甲方施工员完成。

2、塔吊或龙门架等机械设备的基座模板制作安装、模板制作场地变更而二次转移或因其他需要临时转移、文明标准化工地涉及的工作等施工期间所有属于木工班组的工作。乙方自行配备木

工机械、小型工具、材料、在二级电箱下的移动电箱(包括电源线)。配合建设单位和甲方分包的其他专业分包班组施工(无偿配合)。

3、所有木工材料和机具进出场装卸及转运(无偿)，安全防护设施、文明施工场容貌等一切与工程有关的全部木工、杂工的劳务活(包括垂直运输机械无法施工和水平运输以及生活区修整和改建等工作)，做到工完场清。

三、工程质量及施工要求：

1、本工程质量标准为一次性验收合格，乙方必须按施工图纸、图集、技术核定单、变更通知单、施工组织设计、施工方案、技术交底进行施工。随时接受政府、建管部门、质检部门、建设单位、监理单位以及甲方的检查验收，为检验提供便利条件。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担费用，工期不予顺延。乙方应加强质量控制，控制好模板表面平整度，确保天棚达到清水模板标准，否则需瓦工粉刷天棚的工程量由乙方支付相关费用。

2、乙方必须按照图纸及施工规范要求施工，经甲方验收并报监理验收认可后，方可继续下道工序。

3、在施工过程中如遇变更以及甲方要求更改的部分，甲方书面通知乙方，乙方必须执行，并保证变更的工程质量验收合格。

4、乙方未按图纸、施工规范及变更要求施工，或甲方、监理、质检等部门的验收不合格，所造成的人工、时间、材料等一切经济损失由乙方承担。

5、乙方在该分项工程施工过程中，必须与其他分项工程施工班组

6、乙方保证在甲方或建设单位组织的检查中，质量名列前茅，乙方在施工中如出现质量问题，除承担全部费用外，甲方将视情节对乙方处罚。

四、工期要求：

1、甲方计划主体结构每11天一层，其中木工保证6天完成结构平面模板支设，确保钢筋工能按时绑扎钢筋。乙方应按照此目标合理安排劳动力，确保在年底1#、2#楼主体封顶，3#楼五层结构封顶。连续2天阴雨工期顺延。

2、本工程根据建设单位规定的工期和甲方制定施工进度计划进行施工，如不能按计划完成该分项工程，乙方必须承担其他工种的误工费和甲方一切损失费。

3、因乙方原因，每延误工期一天，甲方按每天500元向乙方罚款。若工期每提前一天甲方奖励500元。

五、人员配备：

1、乙方委派 同志为现场负责人，负责处理现场的一切事务。

2、乙方现场负责人必须接受甲方的考勤，随时安排施工，进行安全、质量、进度、文明、卫生、材料控制等方面的监督、检查、验收。有事外出须请假，经甲方工地主要负责人批准后方可离开。

3、乙方的现场负责人，必须随时配合甲方，共同对施工图纸、4、乙方所有人员必须服从甲方的统一领导，遵守甲方的各项规章制度，按国家规定办理用工手续。根据工程量，乙方配备施工人员不少于15人。

六、安全、文明、卫生：

1、甲方根据双方签订的《建筑安装施工安全协议》及甲方制定的《安全生产管理细则》、《安全生产处理条例》、《文明施工处罚条例》和相应的补充条款对乙方进行考核，乙方必须对施工人员进行安全考试，进行班前(上岗前)安全教育。

2、乙方必须严格按安全生产协议的内容和安全操作规程及时对照安全文明处罚条例进行施工，如乙方在工程施工过程中发生一切大小安全事故，其责任和费用一律由乙方承担，乙方自行处理解决，甲方不承担任何责任和费用。

3、每周一次施工例会，参会人员为项目部管理人员和各班组长，制度一次罚款20元，工地施工人员发现一次没戴安全帽罚款150/元。

七、成本控制

1、乙方在施工中做到合理用料、工完料尽场地清，凡发现不符合质量要求造成返工、跑模涨模自行剔凿、柱梁尺寸、模板支设不平等超出规范规定将视情节给予罚款，拆模后材料要及时集

八、工程款的支付方式：

1、乙方为包工包料，按建筑面积 元/ m2，(其中人工为 元/平米，模板材料为 元/平米)。

2、每层浇筑混凝土后付乙方该层已完工程量为60%(扣除日常支付的生活费及贷款)，工程竣工后付乙方承包总款的90%，工程竣工验收合格后付乙方承包总款的100%。

3、平时工地如有木工工零星用工、点工，由乙方无条件提供安排配合(大工 元/工，小工 元/工)，工条由双方签字认可，费用竣工结算后一次性支付。

4、各班组在每月28日上报该月的已工程量，经施工员签字认可后报项目部按合同规定比例发放，各班组必须按照芜湖市主管部门制定的人员工资发放办法发放工资，由班组长制工资表并有工人本人签字确认后，经项目负责人审批后发放到人。

九、双方责任：

1、甲方有义务积极为乙方创造良好的必要的施工条件，负责提供设计资料、施工图纸、图集、技术核定、变更单，及时提供技术交底单，协助解决乙方在施工中所遇到的各种困难，乙方按工程进度的及时自行采购材料到场。

2、施工过程中，甲方有权对乙方实施全过程监督管理，依照

ISO-902标准和甲方的管理规定实施管理，甲方有权对乙方的违规行为处罚，乙方不得以任何再由拒绝。

3、甲方必须对本协议第八条的第1条款全权负责。

4、乙方场负责人必须在甲方下发给乙方的通知单、罚款单、整改单及各项咨询和双方有关的据单上签字，及时提供和填报甲方所需要的各种报表和数据，否则甲方有权对乙方处罚。

5、乙方承包范围内的各分项工程均属保修范围，保修期内，乙方应在接到甲方保修通知单三个月内修整完毕，否则，甲方自行派人修整，其费用由乙方负责。

6、本工程工程款乙方必须按时发放到工人手中，如乙方不执行，甲方有权采取强制性措施直接发放到工人手中，并保留对乙方处罚的权利，严禁乙方将工人带至甲方办公室借款、索款，否则甲方有权对乙方重罚，乙方必须针对此条款向甲方作出书面承诺(签订合同时一同办理)。

7、对合同的任何补充协议，经甲乙双方协商同意后签署书面协议作为本合同的组成部分，具有同等效力。

8、如乙方不能保证工期、质量等要求，经甲方三次指正不改，甲方有权自行终止合同，乙方立即退场，甲方重新安排队伍进场，造成甲方一切经济损失由乙方负责赔偿，并对乙方完成的工程量只按照70%进行结算。

十、违约、索赔和争议：

1、本工程在履行合同期间发生违约、索赔和争议均由甲方协商解决，若协商不成可向当地县(区)人民法院起诉。

2、在履行合同的过程中，如一方违约，违约方应按总价的10%违约金赔偿给对方。

3、本合同未尽事宜，甲乙以方协商解决。

十一、补充条款：甲方负责协调安排各工程之间的施工，协助解决各工程之间发生的矛盾和纠纷。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效。

甲方(签字)乙方(签字)

年 月 日

木工施工承包合同最新3篇

第二篇：木工施工承包合同

春风时代木工施工承包合同

发包方：

身份证：

（简称甲方）承包方：

身份证：

（简称乙方）

1、根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法律法规，本着公正、公平及诚实信用原则，就春丰时代二期木工施工分项工程承包给乙方施工的相关事宜，经双方友好协商，达成如下协议： 第一条

工程概况

2、工程地址：玉山县城东

3、施工部位：春丰时代二期

4、施工内容：木工

5、工程总天数根据发包方和承包方签订的合同要求。第二条

工程承包价格及计算方式

以大包干方式一次性包工包料3#.5#.6#定价为120元/㎡，10#.11#定价为122元/㎡，地下室为135元/㎡，建筑面积按国家现有关建筑计算规范执行，计算面积按管局测定面积计算（食宿由乙方自理）。第三条

质量要求

1、工程验收标准:合格

2、按上饶市验收标准验收。

3、质量检查监督部门；开发商、项目部、监理部及相关职能部门。

第四条

承包人所需采购的材料及工具。

1、木胶合板模板要求每栋主楼3套新模板、方木、铁钉、铁丝（注:平板、模板、柱子梁板必须采用新模板）。

2、木工台锯、手电钻、手提锯、安全帽。

3、雨衣、雨裤、雨鞋、手套、扫帚、胶带纸，施工用线。

4、穿墙螺杆穿墙线管以及所有木工施工所需的一切工具及材料由乙方自理。第五条

工程内容及进度

1、施工图模板翻样、制作、安装、拆除，承重架的搭设、拆除。土建图纸上标注的所有预留洞，止水螺标的制作，内墙架开发商如要求用钢管支撑，甲方提供钢管扣件搭设由乙方负责，不另计人工费。

2、该区域的模板、方木、钢管、扣件的卸车及场内运输。

3、钢管、扣件、方木、模板清理场地时，各材料按规格品种分类堆码整齐。模板钉子必须清理干净，场内及施工现场应用扫帚干净。

4、垂直的构件与水平构件同时浇筑时的钢丝网（钢丝网由甲方购买）封堵、钢丝网的制作、安装及后浇带并负责后浇带梁板多余砼凿除及表面凿毛处理，如有炸模，砼多余部分凿除。

5、施工缝的止水钢板(止水钢板由甲方购买)由甲方另行安排施工。

6、模板制作、安装后和拆除后的落手清工作以及二次结构所需制作、安装的模板、包括拆除也包含在单价内。第六条

技术要求

1、模板安装施工期间，乙方必须服从现场施工管理人员的指挥。

2、严格按国家和地方现行的建筑相关规定、规范施工，模板安装完成，必须报现场管理人员及监理部门进度验收，否则因此造成的所有损失由乙方全部承担。第七条

付款方式

地下室：地下室全部混凝土浇捣完成后付地下室工程款的50%，两个月后付至地下室的50%，正负零以上四层完成浇捣后付工程量的70%，以此类推封顶后付至总工程量的80%含地下室，二次结构结束后付总工程款的90%，综合验收合格后一次性付清。

1、每次付款乙方必须提供班组人员实名工资表，首先按比例付清工人工资。

2、乙方必须销售25%的工程款商铺，如未销售，前期工程款每个节点上扣10%的工程款，销售完成后按节点付清。第八条 工程工期

1、按现场施工员确定，由于乙方的原因，而延误工期，甲方处罚乙方每日壹仟元人民币。

2、如施工过程中，经进度比对误工10天（含）以上且乙方不能提供相应方案，保证按期完工的情况下，甲方有权立即解除合同，从招施工班组，所有责任、损失由乙方承担。

3、乙方影响工程质量和工期，其返工费由乙方承担，工期不变。

4、施工中如果因甲方原因要求返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部返工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

第九条

安全责任

1、乙方在施工管理过程中必须保证自身及他人安全，严格遵守安全施工的各项操作规程、规章及纪律，如违章作业，引发的安全事故，一切经济责任及法律责任均由乙方自负。

2、乙方应经常组织施工人员开展安全生产的自查、自检及学习工作，对少数不听劝告的人员应予以辞退。

3、乙方所有管理的施工人员必须持有效身份证，同时办理当地暂住证，服从甲方项目部与当地公安机关治安管理。

4、严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、停电、渗漏水、停水和物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必须尽快修复，并赔偿因此而给甲方造成的损失。

5、安全事故费在扣除保险理赔后五仟元（含）内由乙方全部承担，五仟元以上乙方承担30%的赔偿。

6、严禁不戴安全帽、赤膊、酒后、穿拖鞋上岗及进入施工现场，一经发现甲方有权对乙方施工人员进行处罚。管理人员每次处罚壹佰元，施工人员每次处罚伍拾元，如发现三次类似情况，甲方有权予以辞退。

7、乙方所有管理人员，施工人员不得私自用电烧饭、烧水、乱拉电线，如不听指挥，因此所造成的一切损失由乙方承担。

第十条

违约责任

1、施工管理违约：乙方指定现场负责或其施工人员不服从甲方管理人员的工作安排，无故拒不执行施工管理指令，按500元/次进行处罚，态度恶劣者，加倍处罚；此项处罚累计超过3次（含）视乙方严重违约，解除合同。

2、合同履行违约：本合同履行期间，任何一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金额的须另行补偿。

3、乙方每次放样到场，乙方如缺席，甲方处罚乙方每次叁佰元。

第十一条

争议解决

1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决。

2、当事人不愿协商，调解解决或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向工程所在地仲裁委员申请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十二条

合同的变更和终止

1、合同生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后，重新签订补充协议。如需终止合同（违约解除合同除外），提出终止合同的一方要以书面形式提出，并按合同价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中，任何一方提出终止合同，需向另一方以书面形式提出，经对方同意，办理清算手续，订立终止合同协议后，可视本合同解除。

3、如果施工图纸有变更，增加工程量部分按展开面积每平方40元计算。第十三条 合同生效

1、本合同和合同附件经双方签字、盖手模后生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同待工程完工、工程款付清，自行终止。

4、本合同（包括合同附件、补充合同）一式二份，甲乙双方各执一份。

发包人：

承包人：

身份证：

身份证：

****年**月**日

****年**月**日

第三篇：木工施工承包合同

木工施工承包合同

发包方： <以下简称甲方> 承包方： <以下简称乙方> 甲方将 建设工程项目的木工分项工程发包给乙方施工，依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规和本工程的具体情况，经双方充分协商，在双方自愿、公平和诚信的原则及完全清楚理解本合同的基础上，签订本合同,以供双方共同遵守。

一、工程概况及承包范围:

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积：按图纸以定额标准计算面积

4、承包方式：模板包工包料

5、承包范围、内容及义务：

5.1、±0.00以下承包范围、内容及单价

工作内容：模板安装运输及搭拆运输道路（含协助施工放线）

工程单价：模板安装运输：模板按砼接触面积（展开计算，包工包料、含铁丝等使用工具），工程量实做实收，按 元/m2综合价计价。

5.2、±0.00以上承包范围、内容及单价 5.2.1、模板工程范围内容：

乙方按设计施工图纸及规范、变更的要求施工，包工包料，±0.00以上包含的所有模板制作、安装、拆除、整理、堆放，支撑、临时脚手架及浇捣运输道的搭拆，配合放线，甲方放坐标线，乙方按图纸放分线、抄平、标高线等，钉子、铁丝、拉杆、套管、步步紧等自带。模板、木方等材料下车，材料转运输，清理楼层的模板、木方等。工程完后，整理运输出施工现场。

二、施工总工期及质量要求：

2.1总工期 日历天，开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。以甲方施工进度计划表及合同工期为准。2.2工程质量标准为合格工程。

2.2.1乙方认真按照施工图纸、设计变更、施工规范、验收标准及强制性标准及甲方要求进行施工和验收。

2.2.2如乙方承包工程质量达不到合同约定标准，乙方应在甲方规定时间内无条件返工修补，直至达到约定标准，由此造成的一切损失均由乙方承担。

2.2.3乙方无条件配合除乙方承包项目以外的其他项目施工，如乙方拒绝配合或影响其他项目的施工，则乙方应承担其造成的相应损失。

2.2.4乙方如出现下列违章违规情况造成财产损失，则乙方承担损失所产生费用的100％进行赔偿：

（1）承包项目施工质量达不到约定标准，进行返工整改。（2）不按图施工，不听从指挥造成施工错误，进行的返工。

（3）不按设计要求，施工规范施工配料，不实行限额配料制度，造成超出定额含量的材料浪费。

（4）对现场的耗材及周转材料不合理利用，造成的新旧材料浪费。

三、施工工具及吃住

乙方所需的施工工具及工人吃住、施工工具转运等（含费用）均有乙方自行负责提供并安排。

四、工程款及工资的支付

（1）按乙方每月完成合格工程量的80%支付，剩余20%待工程竣工验收合格后30天内一次性付清。

（2）合同人工价格风险，乙方自己全部承担，如中途退场按已完工程60％结算。（3）合同单价全部采用包干形式，并在合同中详细注明承包项目的范围、内容及价格，一律不准对合同单价进行调整，只对设计变更的工程量进行增减。

（4）特殊情况下需签发计时工时，由甲方技术负责人签证注明发生计时工的具体事项，计时按实签证。

五、双方权利和义务：

（一）甲方的权利和义务

1、甲方项目负责人： 为本工程施工现场全权代表。

2、全面负责该工程的实施，对工程项目的质量、进度、造价、安全文明、支付工资进行控制管理及协调各方关系。

3、甲方义务：协调各方关系，提供施工进度计划，支付工资。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方负责人： 在施工现场全权代表。对承包项目施工过程全面负责，严格按承包合同中的过程质量、工期施工，实现安全生产，文明施工，遵守甲方的管理和调配。

2，遵守有关法律和规定，按照甲方的现场施工管理员的指令，依据施工图纸、设计变更及甲方提供的相关文件、施工验收规范等相关要求进行施工。

3、按江西省建筑过程文明施工管理办法进行文明施工、安全生产。

六、安全文明施工：

6.1、工程综合单价中已包含安全文明施工费，乙方在施工过程中发生的一切操作不当人为安全事故，由此产生的一切责任和费用（含第三者）全部由乙方自行承担。

6.2、乙方对员工经常进行安全文明施工的思想教育，对施工要求持证上岗必须由专业人员持证上岗操作。

6.3、乙方严格执行甲方的各项管理规章制度，禁止乙方员工在工地内使用电炉、电饭煲、热得快及自接水电。禁止带未成年人进入施工现场。

6.4、乙方进入施工现场不得穿拖鞋、高跟鞋、不得酒后上班、要求戴好安全帽（特殊工程系好安全带）。

八、其他条款：

8.1、甲乙双方在履行合同时如有未尽事宜或发生争议，可协商解决如协商不成可向项目所在地人民法院提起诉讼。

8.2、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，签字生效，付清款失效。

甲方负责人：

甲方代表：

2018年 月日 2018乙方负责人：乙方代表： 年 月

日

第四篇：别墅 木工施工承包合同

木工施工承包合同

发包方:

(以下简称甲方)承包方:

(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规，遵循自愿、平等、诚信原则，甲、乙双方协商，一致同意就工程施工事项，订立本合同。

一、工程施工项目：模板施工

二、工程施工项目名称：张总别墅工程

三、工程地点：新洲

四、承包范围及内容：

乙方承包完成甲方所承包工程范围内的全部模板工程。包括设计图纸和变更部分的全部工程量，发生变更的在不增加建筑面积的情况下，不增加造价，（屋顶坡屋面均不计算建筑面积）。包括以下具体内容：

（1）乙方按甲方要求完成工程开工前的一切准备工作，提前向甲方提供所需材料计划，协助甲方材料采购等。乙方负责施工领用材料的场地内水平垂直运输、堆码保管。乙方负责协助放样定位、每层水平标高测量、绑扎定位及焊接柱、剪力墙定位脚。制模、安装模板、涂刷隔离剂、预埋件安装、校模、加固、清洗模内杂物与模板养护、砼浇注时的守模。拆模后平板模板、梁侧模、剪力墙模板敲掉木枋起掉钉子、梁底模归类，所有模板进出场按指定地点堆放整齐，清洁场地，保证施工场地所有木工余料清理（包括模板安装时的临时脚手架及超高支模架搭拆）。（2）甲方把电源送至末级开关箱内。

（3）乙方负责木工所需的机械设备及末级配电箱以外的二相电缆、电器开关、插座插头。所有的非一次性丝杆（一次性的止水丝杆由甲方提供，乙方负责做好计划。）、元丝、元钉、胶线、尺、马钉、套管、步步紧及贴缝透明胶带均由乙方负责。

（4）乙方负责模板施工工人的录用，管理，施工组织与安排，考核，工资计付，一切劳动用具、劳保用品的配置，生活安排等；甲方提供统一工作服（100元/套）、安全帽(20元/顶)，在工程完工后按实际领取数量退还。

（5）乙方负责所有装模构件的钢管高低支模架、支撑等施工安装及拆除。

五、合同价格及结算方式：

1、合同单价:地下室、主楼均价

元/平方米。

凡与上述承包项目、承包范围有关的不另计其他计时工。此承包单价一次性确定，任何时候与任何情况下均不作调整。

2、付款方式：

主体及装饰结构全部完成付完成总工程量的 %；其余部分在完成所有承包任务竣工验收一年内付清。甲方付款时，乙方须真实、完整、准确的提供乙方施工工人花民册，每月用工台帐，工资领用签字表等有关统计、会计核算资料。

六、工程质量要求及奖罚条款：

1、乙方必须按规范和技术要求及施工图纸要求施工，保证完工验收时，按照国家标准和规范检查验收各分项工程，满足优良工程要求。要达到横平竖直，柱墙垂直度每层不超过3mm，梁板的水平误差不超过5mm。乙方施工现场管理人员要勤于检查严把质量关。发现现场柱子炸模一根罚款1000元，不论任何原因所有的混凝土由乙方浇至别的柱子处理完所有混凝土。如乙方不及时处理混凝土造成的材料浪费双倍罚款，并承担混凝土清理费用。所有的梁板模板不能出现走模及炸模现场，出现超过20mm面积达到0.5平方米的走模情况，每处罚款500元。严格按施工规范施工，杜绝梁板模板的坍塌事故。现场发现平板下坠20mm以上的，每间房罚款1000元，并承担平板修复整平费用。梁边走模20mm长度达到1米，每处罚款500元。

2、模板工程质量除国家模板质量检验评定标准验收外，还应保证砼拆模后，满足砼的质量检验标准，做到无缺角、掉边、走模、露浆等现象。所有内脚手架的搭设要按规范及专项施工方案要求搭设，内支模架要自成体系，严禁木工内支模架与外脚手架连接。超过400mm高的梁在梁中位置另设置顶撑钢管。所有的脚手架按施工验收规范要求设置水平及垂直方向的剪刀撑及纵横向的扫地杆。认真做好安装预埋设施，落实好施工人员的安排。分项工程完工后做到事完场清，不留余料。

3、乙方必须保证本工程装模构件外表面不走模，若本工程出现了质量原因而打凿混凝土，所有费用由乙方负责。所有打凿的混凝土垃圾归乙方清理清扫。楼层模板安装完毕每层清理及时完成，不能影响下道工序施工，如有影响每层罚款200元。

4、乙方达不到质量质量标准要求的，必须返工，返工浪费材料或因质量问题给甲方造成经济损失的，按两倍金额罚款。返工延误工期的按延误工期罚款。

5、工程完工验收满足优良工程要求，如整体验收达不到优良工程，按合同单价下浮5%进行结算。

七、工程工期要求及奖罚条款：

1、乙方必须按甲方要求的工期完成各段工程施工。

2、乙方保证高效率的组织足够的工人施工，按甲方要求的工期表完成相应的工程量，如不能保证工期，甲方有权清退出场，其工资按已完成工作量的应付工资的50%结算。

八、甲乙双方的权利与义务及处罚条款：

1、甲方权利与义务：

1、乙方不遵守或违反以下条款的，甲方有权终止合同，更改合同，更换承包人，增加施工班组或工人。

2、不按图纸、工艺、变更、规程、规范要求施工，影响工程进度和质量的；

3、不遵守工程各项制度和合同条款的（包括建设方指定的各项条款）；

4、不听从工地技术人员和工地技术负责人指挥安排、监督，违反工地纪律，打架斗殴，造谣生事，盗窃的。

5、对个别不遵守各项规章制度，或技术不行、做事不认真的工人，甲方有权要求乙方将其开除，乙方必须配合立即结清该工资，令其离开工地。

6、对乙方施工人员不合理节约用料的，甲方有权要求对其所浪费的此项材料全额两倍赔偿，并在乙方所承包的工程款中扣除。

2、乙方的权利与义务：

（1）如甲方不按合同付款，乙方有权终止合同；

（2）乙方在设计变更通知之前完成工序的返工费用由甲方负责；（3）乙方应按施工图至少提前7天向甲方提供各部位的需用材料计划；

（4）乙方必须录用身体状况、劳动技能满足施工要求且品行端正的工人从事施工作业，对法律规章有资格要求的技术岗位，做到持证上岗；超过60岁的工人，由于不能办理工伤及意外保险不能予以录用；

（5）乙方必须确保施工工人遵守工程管理各项规章制度，积极配合其他施工人员作业。不扯皮、争吵、辱骂、斗殴；

（6）乙方施工时必须节约用材，不准乱砍乱锯，一旦发现将处以2倍罚款，分项工程完工后做到事完场清，不留余料，如不清理场地，甲方安排人清理，甲方从乙方承包款项中按实际发生费用的二倍扣除。

（7）乙方必须及时、足额支付工人工资，配齐劳保用品用具和设施，安排好工人生活，如有人无理要求项目部支付工资的，按500元每人次处罚。

（8）乙方在施工过程中所有劳保用品费用自理、雨衣均由乙方购置。安全帽由甲方统一购置，统一发放，乙方应妥善保管，工程完工后，乙方如数归还，损坏或者遗失，乙方负责赔偿。甲方为乙方工人发放工作衣服，乙方工作人员要爱护好，工程完工后归还，否则照价赔偿。乙方施工人员摩托车、电动车、自行车等交通工具均自行保管，出现遗失被盗窃等情况均与甲方无关。（9）乙方有义务按甲方要求建立并向甲方提供施工用工、用料、机械设备使用台班记录帐表等会计统计核算资料。

（10）乙方施工班长必须抓好安全生产管理工作。乙方所有工作人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，每发现一人次不佩戴安全帽的罚款200元，戴了安全帽未系安全帽的绳带的罚款100元。所有作业人员不得酒后施工，每发现一人次罚款200元。所罚款项由木工班的当层所发工资中扣除。

（11）乙方及时收集所有施工人员的身份证件，并上报给甲方，由甲方上报给保险公司投保。乙方工人有调动的，新进人员的身份证复印件也必须及时上交项目部，由项目部上交保险公司调整备案及投保。由于乙方管理人员未收集上报身份证件，所造成的工人无保险备案的情况下，所发生的安全事故，所有安全责任由乙方负责，费用全部由乙方承担。

十、工地的工伤事故之经济责任明确如下：

1、乙方在施工中使用机械自伤、钉子扎脚、走路跌倒等轻伤事故，甲方不负责费用。乙方工作人员在工地自残、自杀的，甲方不负责任何费用；

2、乙方在施工期间造成的任何第三方工伤及伤亡事故，甲方不负责任何费用

3、乙方施工期间的施工人员，因年龄超过60岁或未向甲方提供施工人员身份证购买保险的，发生任何工伤及伤亡事故，甲方不负责任何责任及费用。；

4、本工程乙方工作人员所发生的一切工伤、伤亡事故的赔付事项费用，根据事故责任划分，再确定乙方责任人赔付金额，每次每人在工伤保险赔付之后由用人单位赔付部分，由乙方最高负责50000元，剩余部分费用由甲方负责。

5、本工程乙方在施工期间所发生的一切伤亡事故，乙方班组长均为第一责任人。发生工伤事故后，送医就诊由乙方班组长自行安排，所有费用均由乙方自理。

十一、其它

1、末尽事项，双方本着实事求是的原则协商解决；

2、本协议一式贰份，甲、乙双方执1份。

3、本协议自双方面签字开始生效，完工结算付清后自动失效；

甲方：

乙方： 年

月

日

****年**月**日

第五篇：木工班组施工承包合同

木工班组施工承包合同

发包方： 身份证号：（以下简称甲方）承包方： 身份证号：（以下简称乙方)根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目模板工程（以下简称：本工程）以内部承包的形式承包给乙方施工。为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量、安全、进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行。

第一条 工程概况

1、工程名称：昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目.2、工程地点：昌江县黎族自治县县城.3、建筑规模：安宁科住院大楼一栋，建筑面积5577.47平方米.4、建设单位：昌江黎族自治县中西医结合医院.5、施工总承包单位：中建中联集团有限公司.第二条 承包方式

乙方以包人工（含二次结构）、包材料（模板、方条、步步紧、内架和支撑）、包铁钉、铁线、木工班组所需电源线等辅助材料和工具、保质量、包进度（包工期）及文明施工等。

第三条 承包范围

根据本工程施工图纸、清单范围、相关技术规范、总包合同要求、班组对现场的踏勘情况、完成本工程基础、主体结构、二次结构、粗装修等模板工程施工推断出的内容；总包签发的洽商、设计变更、技术交底及木工班组承包范围内工作所进行的合理工序中包含的全部工作。

第四条 具体工作内容及要求

1、本工程图纸内（包括设计变更、洽商、技术交底）基础、主体结构及二次结构所有木工工程。

2、井子架至各楼层之间（衔接部位）的运料平台（包括侧面防护）由木工班组搭设。

3、安全通道、预留洞、烟风道等洞口的预留、防护、支模、封堵、拆除。

4、支设墙、柱模板前墙柱根部的清理工作，打定位筋。模板支设完工后木工的垃圾

清理。浇筑时模板的看护，以及模板胀模后砼的清理上楼使用或因模板支设不牢造成胀模、位移的打爆模工作。

5、乙方保证进场两套全新模板材料用于施工。工地上的方条不允许使用低于8层新的方条，若发现施工不合格的材料时，甲方有权要求乙方及时更换，导致的返工费用由乙方负责。

6、乙方的工作内容包含但不限于以上部分，其他属于木工班组或合理推断出由木工班组施工的工作内容，乙方必须无条件完成。

第五条 承包单价及付款方式、结算

1、承包单价：按图纸标注的建筑面积5577.49㎡计算，包干单价135元/平方米（大写：壹佰叁拾伍元每平方米）。

2、付款方式：每月内支付所完成工程量的70%，主体完工后支付总工程量的80 %，剩余 20 %在整个木工工程完工并在主体结构验收合格后20个工作日内付清。

3、以上承包单价包含整个模板分项工程的的所有承包费用。乙方不得以任何理由再向甲方索取和该工程相关的任何费用。

4、此承包单价在双方意见达成一致后立即生效，任何一方无任何理由变更承包单价。若有一方提出理由更改单价而导致工程延误，则该方承担该合同总价5%作为违约金。

5、乙方不得以任何理由中途退场，若乙方强制退场或以其他理由退场的，甲方按照乙方完成量的80%结算给乙方。

第六条 工期要求及违约处罚措施

1、计划开工日期：本分包工程暂定于2018年8月6日开工；

2、计划完工日期：本分包工程暂定于2018年10月6日完工；

3、该主体封顶工期不允许超过三个月，要求第一层为13天，二层以上支模部分为8.5天/层，若乙方人员安排不能满足工期要求，甲方有权增加人手突击，突击人员的工资、生活费及交通费综合按突击作业人员400元/人/天工资计量从乙方工程款扣除。

4、±0以上部分放线（轴线、柱、梁）由甲、乙双方共同放线，双方必须派出至少一名专业放线人员并在混凝土浇筑完成第二天及时到位放线，每层板面放线为一天时间内放完。若因放线人员不及时到位，延误一方按照1000元/次的处罚标准进行处罚。

5、如因总包方材料、设计变更等其他因素耽误工期时，乙方需积极配合甲方办理签证手续，工期顺延，但乙方无权要求因工期延长引起的合同价款的增加。

6、施工中乙方必须与其他工种配合，以便各工种之间施工的整体进度，否则给予相

应的经济处罚。

第七条 工程质量要求及违约处罚措施

1、工程质量必须达到国家规范合格标准。

2、乙方施工现场必须有1名技术带班，必须精心施工，产品质量必须符合《建筑工程施工质量验收规范》，如乙方因施工操作原因造成质量问题，乙方必须自行返工、达到标准要求为止。项目部施工人员在放主轴线或弹线、抄平时乙方每次应派专业配合（工、料、费）。各楼层细部线及水平控制由乙方班组自理。

3、乙方在施工完成后需自检合格，再报至项目部安排监理人员进场验收，验收须保证一次性通过。若在甲方、总包和监理工程师检查验收时，未能验收通过，每一个不合格点罚款100元；乙方必须立即返工，返工发生的材料费、机械费、人工费等一切费用及延误工期全部由乙方负责。

4、总包单位、监理单位、建筑单位、质检站等单位验收乙方施工的各分项子目检验批时，如未能通过验收，乙方除了返工外，必须积极配合甲方，与总包、监理沟通，及时处理该问题，并赔偿由此对甲方造成的损失。

5、按图纸设计及施工质量验收规范进行配料和施工，如乙方不按此标准进行施工，甲方在口头通知两次无效后有权书面通知其停止施工，并处以2000元罚款，由此造成的工期延误、窝工费、材料损失均由乙方负责。

6、总包单位、监理单位、建设单位任意一家下发的质量巡查报告、质量整改通知书，由乙方负责在6个小时内整改完毕，每拖延6个小时罚款500元。

7、模板支撑应符合规定要求，并加设扫地杆，剪力撑应加设保险扣，布料机处的模板支撑加固。

8、模板加固牢固，杜绝出现跑、涨模及漏浆情况，应情节不同，将给予不低于200元一处的处罚，并且及时处理跑模、涨模的混凝土。

9、模板成型，乙方派专人自检，以保证几何尺寸及标高的精度，如若造成超范围偏差应及时整改，否则砼成型造成的超范围将给予处罚，由此造成的经济损失，将由乙方自行承担并负全责。

第八条 安全文明施工及违约处罚措施

1、进入施工现场不按要求配戴安全帽者每次每人罚款100元。

2、临边、洞口、高处作业不系安全带者，高处作业不按要求搭好操作平台，强行站立在外架上操作者；罚款200元/人/次。

3、在靠近临边、洞口作业时，不能将材料堆放在安全距离（距边1米内）之外，不能将建筑材料及工具堆放在外架上，如有每次罚款500元。

4、在拆除模板及支撑系统时，严禁全部拆除支撑系统后再拆模板，引发安全事故；在拆除临边的模板时，必须首先搭好安全防护层，以避免材料坠落伤人。如有违反者处以罚款200元。

5、乙方作业人员若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-1000元/次。吊运的材料不按要求捆绑、装运，如发现200元/人/次。

6、管理人员提出的整改措施，在规定的时间内拒不整改者，罚款1000元/次。

7、在施工现场聚众打架、惹事生非，不听从司索指挥者，罚款1000元/次。

8、在作业过程中违规操作，造成高空落物，处以每次2000元罚款。

9、私自拆除、安装电源线，未经负责人同意私自操作机械设备，罚款200元/次。

10、机械设备无人使用超过2小时及下班后未切断电源，罚款200元/次。

11、严禁拆除、挪动及破坏临边、洞口、外架和现场安全防护设施，否则罚款200元。

12、损坏、涂抹现场安全警示标志，一次罚款200元。

13、因违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成安全事故，对所在班组按合同约定的比例承担相应罚款。

14、临边的安全防护架体不能随便移动，如需移动有工长协调外架班组移动，擅自移动的造成安全隐患的罚200元/次，对安全网破坏的必须及时修复，否则罚款100元/处。

第九条 甲、乙双方责任

一、甲方责任

1、派驻施工员对工程质量、进度、安全进行监督、验收，解决协调有关事宜。

2、向乙方进行质量要求、施工规范和操作规程交底。

3、向乙方进行安全生产、文明施工教育。

4、按期支付工程进度款。

二、乙方责任

1、乙方合同签订人负责协调处理施工中的管理（包括进度、质量、安全、文明施工及配合等事项），工地班组长须常驻现场。

2、按规定不得使用18周岁以下、55周岁以上和患有不适合本工程作业的病残人员。因乙方责任造成有关部门对工地的安全处罚，由乙方承担。

3、乙方进场人员必须经甲方或总承包方三级安全教育。特殊工种须持证上岗，如违

规操作、无证操作造成的一切损失由乙方负责，并赔偿由此对甲方造成的损失。

4、乙方须熟悉图纸，参加甲方组织的质量要求、施工规范和操作规程的交底。严格按施工组织设计、施工规范、技术交底和操作规程施工。

5、乙方承担每次支付工程款前的所有工人的生活费用，不得以任何借口拒绝施工。

6、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权要求乙方退场，并扣除乙方完成工程款的20%，按成品的80%结帐。

第十条 安全管理责任及注意事项

1、严格遵守各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度，班组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在30000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在30000元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用；

2、若因木工班组使用的架子、方条等辅材质量达不到受力要求，而导致板面坍塌或产生的质量安全问题，均由乙方承担全部责任。

3、班组进场后由于乙方原因中途退场或影响工程进度，影响工期的情况下，甲方有权扣除乙方完成工程款的20%，按完成工作量80%结帐。

4、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款1000元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。

5、每次支付进度款或者结算，乙方必须按照甲方财务管理制度要求，积极配合并做好财务付款记录办理好相关手续，否则因乙方原因导致付款延期等问题，则由乙方承担。

6、遵守施工总承包和甲方制定的本工程《安全生产管理制度》，如有违反根据实际情况进行经济处罚。

第十一条 保险

1、施工总承包已按照当地政府要求购买工伤保险，乙方应视其需要自行购买保险，保险费用已包含在本合同价款中。若发生施工总承包购买保险保赔额以外的损失，由乙方承担。

2、若根据本合同约定，应由乙方承担工期延误责任时，因此导致保险期延长的损失，也应由乙方承担。

第十二条 争议和纠纷的解决

甲、乙双方在履行合同发生争议时，在不影响施工进度的前提下，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不成的，任何一方可请有关部门进行调解。

第十三条 其他

1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，结算工程余款后自行失效。

2、本合同正本壹拾肆份。甲、乙双方各执贰份，同具法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方本着公平、公正的原则，协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议为本合同附件，具有同等法律效力。

甲方签印： 乙方签印： 联系电话： 联系电话： 日 期： 日 期：