合同履约保证金退款申请书

第一篇：合同履约保证金退款申请书

合同履约保证金退款申请书

陕西化建工程有限公司第一分公司：

我公司承建的延长王家川采油厂佛古塬集输站地面土建工程现已全部完工，经相关部门验收合格，并投入生产运行。特向贵单位提出申请退还履约保证金

户名：

账号：

开户行：

元。望批准。公 司 名 称： 年月日（盖章）

第二篇：合同履约保证金退款申请书

合同履约保证金退款申请书

陕西化建工程有限公司第一分公司：

我公司承建的延长王家川采油厂佛古塬集输站地面土建工程现已全部完工，经相关部门验收合格，并投入生产运行。特向贵单位提出申请退还履约保证金

户

名：账

号：开户行：

元。望批准。

公 司 名 称： 年

月

日

（盖章）

第三篇：履约保证金退款证明

履约保证金退款证明

盐亭县公共资源交易服务中心：

我单位委托你中心采购的盐采 [20 ] 号采购项目 的合同已履行完毕，供应商所提供的货物（工程、服务），经(使用单位名称)使用，质量验收合格。同意将该供应商 交纳的履约保证金￥ 元（大写人民币： 拾 万 仟 佰 拾 元）予以退还。

收款单位： 开户行号： 账 号： 联系电话：

采购单位：（盖章）采购单位验收负责人签字： 供应商：（盖章）

供应商法人代表或授权代表签字：

年 月 日 注：此表由供应商退履约保证金时提供。

第四篇：保证金退款申请书

申 请 书

申请人： 上海思客亚 法定代表人： 地址： 联系人： 申请事项：

请求贵院退回（2014）金民二（商）初字第113号案件的诉讼保全保证金 元。

事实与理由：

申请人与 运输合同纠纷一案，案号：（2014）金民二（商）初字第113号，已经于2014年 月 日判决生效，申请人已经向贵院申请强制执行，现请求贵院退回该案诉讼保全保证金。

此致

上海市金山区人民法院

年 月 日

第五篇：履约保证金合同

履约保证金合同

甲方：

乙方：

本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条 保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。

第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

第七条 争议的解决

本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条 生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第九条 其他

本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

法定代表人或授权代理人（签字）：