建筑智能化工程框架合作协议

第一篇：建筑智能化工程框架合作协议

建筑智能化工程

合作框架协议

甲方：

乙方：

本协议为顺利完成河口国际口岸联检验放中心弱电系统工程，并达到预期设计目标及满足通关条件设立本框架协议：

一、项目实施目标分析

河口国际北山口片区进出口查验货场联检楼是一幢综合性很强的集中办公楼，智能建筑的弱电部分有着它固有的特点。智能化工程设计要按照建筑综合功能的要点有的放矢，要结合建筑群的分区和功能特点来确定智能建筑弱电系统的分类和组成。以求联检楼和整个北山货场智能化工程建设适应现代化的发展要求，并随科学技术发展能不断升级和扩展的智能建筑场地，使之功能更加合理，系统更加完善，管理更加先进，北山货场的设备、管理等手段赶超国际先进水平提供有力的技术保障。基于以上要求及总体设计目标，项目设计及施工应满足联检、货场、通关大楼等的整体弱电智能化信息平台建设的硬件基础设施（办公自动化综合布线，网络综合布线、安防监控综合布线、周界安全防范综合布线及以上目标的核心设备选型、论证、定型、安装调试、使用保障、售后技术巡查、售后保障等方面要求），并达到通关验收要求。为顺利、按时、按质、按量完成整个系统基础硬件设置安装要求，必须制定周详严密的施工进度统筹安排，统一思想、跟

进度、听指挥，才能对本项目如期达标完成建立保障基础。

二、工程质量标准

1)《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）

2)《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

3)《建筑智能化系统设计技术规程》（DBJ01-615-2003）

4）《大楼通信计算机网络系统行业标准》（YD/T926 1-2-1997）

5)《路由器安全技术要求》（GB/T18019-1999）

6)《信息技术应用级防火墙安全技术要求》（GB/T18020-1999）

7）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

8）《安全防范系统验收规则》GA308-2001

9）《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-94

10）《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

11）《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-1990

12）《电子计算机机房设计规范》GB50174-93

13）《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000

14）《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

工程施工规范严格按照以上施工规范要求实施。

三、双方权利与义务

1、甲方权利与义务：

1）、工程现场必须具备施工条件及材料设备进场条件，施工单位之间的工程协调及工程阶段成果相互保护。

2）、施工单位及甲方间的定期工程进度会议，汇报施工进度，协

调并解决施工过程中问题。

3）、保障施工款项的顺利拨付；施工预付款机制及进度报验机制相结合，工程合同签订支付相应比例工程启动款项，施工设备及材料周期报验，定期上报工程进度及工程量拨付进度款项。

2、乙方权利及义务：

1）、乙方参与项目方案设计研讨，负责施工设备、材料定型，并按时按量进场，以保障施工进度顺利实现

2）、乙方必须实行项目经理负责制，实现现场负责人管理制度，严密安排施工人员顺利施工，保障工程按时按质按量顺利完成初期设计目标。

3）、施工现场会议及阶段工程会议必须到场，项目经理及技术负责人必须现场办公，跟进指挥部整体施工目标。

4)、所提供设备及材料严格遵守施工及技术要求，技术及参数资料留底，报验进场。

5）、工程进度与设备的调试安装相配合，工程进度资料、安装技术资料收集归档，以便施工阶段性报验与工程结束的工程验收报验。

6）、确保整体系统工程具备调试安装条件，参与并保障整体系统平台的硬件实施基础。

7）、施工质量严格按照相关标准一次验收合格。

8）、工程结束并投入使用后，实现系统巡查及回访机制，确保售后服务质量。

四、其他

本协议为甲乙双方工程合作框架协议，可进行修改和补充，双方在友好、平等、互利的条件下共同协商并制定最终工程合同；本协议旨在跟进工程指挥部对整个工程的顺利实施和完成，并与工程指挥部领导统一思想，协调一致团结合作以达到顺利达标完成整体工程之目标。

第二篇：工程合作框架协议

编号：_________________

工程合作框架协议

甲

方：____________________________

乙

方：____________________________

签订日期：_______年______月______日

工程合作框架协议

甲方：

代表：

地址：

电话：

乙方：

代表：

地址：

电话：

由甲方投资建设的______工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：

一、项目概况

1、项目地址：

2、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约____万平方米，投资额约元，项目总投资约为____元。

3、工期要求：建设工期：____天；计划开工日期：____年____月____日（具体开工日期以甲方开工通知为准）；计划竣工日期：____年_____月____日。

4、承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：____亿元的整个项目的施工任务（包括：土建和安装工程，以及所有配套设施）。

二、计价及付款方式

1、结算方式：本次项目竣工结算采用____结算方式。

2、付款方式：按月进度付款。

（1）施工单位人员进场____天内付工程价的____％。

（2）按每月已完工程量的____%支付工程款。

（3）主体结构封顶付已完工程总量的____%（每月进度款不扣除）。

（4）审计结束后付审计价的____%（扣除之前支付的工程款）剩余的____%作为保修金。

（5）保修金退还：竣工期满一年退____%，竣工期满二年退____%。

三、甲方责任

1、甲方在本协议签订后，需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料，以便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作，并上报甲方审核。

2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作，做到各项准备符合乙方的施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知。

3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续：

（1）建设工程规划许可证。

（2）建设工程开工审查表。

（3）规划部门签发的建筑红线验线通知书。

（4）在指定监督机构办理的具体监督业务手续。

（5）经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。

（6）建筑工程施工图审查备案证书。

（7）建设单位驻工地代表授权书。

（8）建设单位与相关部门签订的协议书。

（9）甲方须提供该项目工程款支付的担保。

四、乙方责任

1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，____天内签订《建设工程施工合同》，乙方施工队在____日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。

2、乙方需保证安全施工和文明施工。

五、保证金支付及退还

1、该项目合同履约保证金为现金：____元（大写：____元整）。

2、双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场____天内，乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币：____元（大写：____元整），最迟延长期不得超过____天，如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。

3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算____个月，甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金：____元（大写：____元整），最迟延长期不得超过____天，如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的，甲方承担违约责任。

六、违约责任

1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方支付____元/天的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过____天，同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担，与乙方无关。

2、乙方如不能按期完工交房，逾期按照____元/天向甲方支付违约金进行处罚，但最长时间不得超过____天。

3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款，乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。

七、争议解决

协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向____方所在地人民法院诉讼。

八、其他

1、本协议一式____份，双方各执____份。

2、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。

3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

甲方（签章）：

代表人（签字）：

____年____月____日

乙方（签章）：

代表人（签字）：

____年____月____日

第三篇：框架合作协议

框架合作协议

甲方：怀化金澳科技有限公司

乙方：贵州勇能能源(集团)开发有限公司

为了确保于2011年8月2日、2012年3月16日与盘县人民政府签订的《盘县招商引资项目》及《电解锰建设项目补充协议》的履行。根据相关法律法规规定，甲乙双方仅就合作经营电解锰厂项目，盘县乌都河水电站项目，二氧化锰还原焙烧厂项目，硫酸厂项目，锰矿山项目的相关事宜达成如下合作协议，以便双方共同遵守。

一、合作项目名称：

1、在盘县保基乡合作投资建设贵州省盘县聚星源锰业有限公司年产6万吨电解锰厂项目、将盘县乌都河水电站扩容建设达7．5万千瓦。

2、在贵州省水城经济开发区合作投资建设：(1)年产40万吨电解金属锰厂项目；(2)年产45万吨二氧化锰还原焙烧厂项目；(3)年产50万吨硫酸厂项目。

3、在水城县境内合作投资开发、重组、兼并整合锰矿山四座。

二、经营范围：以电解锰金属锰项目、盘县乌都河水电站项目、硫酸厂项目、二氧化锰焙烧厂项目、锰矿山项目的工商营业执照所载明的内容为准。

三、本合作协议签订后，甲、乙双方对盘县聚星源电解 1

金属锰厂项目，盘县乌都河水电站项目，锰矿山项目进行尽职调查，对财务数据进行审查，对经营风险及前景进行充分评估。

四、甲、乙双方根据尽职调查报告的数据，盘县聚星源电解金属锰厂项目、盘县乌都河水电站项目、二氧化锰还原焙烧项目、硫酸厂项目、锰矿山项目合作的总投资及参股比例，甲方占合作项目49％的股份，乙方占合作项目51％的股份。

五、责任和义务：

1、甲方负责完成年产40万吨的电解金属锰厂，年产45万吨二氧化锰还原焙烧厂，年产50万吨硫酸厂等项目的可行性研究报告。

2、甲方负责电解锰厂、二氧化锰还原焙烧厂、硫酸厂项目设计业务技术，同时负责项目投资融资或寻求合作投资人参与工作，乙方要积极配合。

3、乙方负责办理合作项目电解解锰厂、二氧化锰还原焙烧厂、硫酸厂项目立项、环保、国土、林业、水利审批相关手续，项目使用土地征地拆迁，协调工农关系工作，完成三通一平工作，争取合作项目享受政府招商引资优惠政策。

4、乙方负责将其在水城经济开发区投资建设3*35万千瓦的热动力发电项目年发电80亿度按供电部门上网价，供给解锰厂、二氧化锰还原焙烧厂、硫酸厂项目的用电，同时乙方将其投资的双巢气源点的燃气按厂价供气、供煤、焦炭

给合作项目使用。

5、甲方提供技术相关资料报告和立项所需。

6、甲方保证在合同签定之日起十个工作日内筹备前期资金不低于壹亿元（￥100000000.00元）到勇能集团指定的银行，在资金未到帐之前乙方不做相关工作。

7、具体股份份额与其它事项待资金到位后以双方鉴定正式合同为准。

六、甲、乙双方根据合作项目进展及完善相关手续后，双方协商另行签订具体项目合作协议，并注册成立专门运营公司，按照《公司法》、《合伙企业法》、《公司章程》及相关法律法规规定进行运作。

七、本合作协议未尽事宜，甲、乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

八、本框架合同作协议从甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。本合作协议一式四份，甲、乙双方各执一份，存档两份。

甲方：怀化金澳科技有限公司

代表人签字：

乙方：贵州勇能能源（集团）有限公司

代表人签字：

年月日

第四篇：合作框架协议 2012

长期合作框架协议

青岛000有限公司

青岛000有限公司

甲方：青岛000有限公司(以下简称甲方)

乙方：青岛000有限公司(以下简称乙方)

为积极寻求合作共赢的发展模式，努力推动本地区园林事业快速发展，甲乙双方以互惠互利、优势互补、合作共赢的为原则，充分发挥各自的优势，尽可能扩大共赢效果，决定结成长期共同发展的伙伴关系。并为双方以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础。为此，经双方充分酝酿、友好协商共同达成本合作框架协议(以下简称“本协议”)。

第一条：合作内容

甲方委托乙方的园林绿化环境规划设计，具体内容根据项目实际情况以合同、协议或者工作联系单等相关文件具体约定。

一、本协议签订依据

1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》；

2、国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章；

3、建设工程批准文件。

二、设计内容及时间要求

1、内容：

规划阶段：设计理念、平面布局图；

方案阶段：平面图、局部效果示意图、小品设施意向图等；

设计阶段：详细平面图、局部效果图、断面或立面图等；

施工设计阶段：规划范围内的竖向、铺装、道路（甬路）、水电、景观小品等施工图。

2、时间及图纸数量：

规划阶段：单项工作联系单签定之日起7日（具体时间在单项工作联系单中根据项目实际情况而定）内完成；提供电子版设计图。

方案阶段：规划确定之日起7日（具体时间在单项工作联系单中根据项目实际情况而定）内完成；提供电子版设计图。

设计阶段：方案方案确定之日起14日（具体时间在单项工作联系单中根据项目实际情况而定）内完成；提供电子版设计图。

施工图阶段：设计确定之日起20日（具体时间在单项工作联系单中根据项目实际情况而定）内完成；提供电子版设计图。

第二条：合作方式

在甲、乙双方各自具体项目协议或合同约定的职责范围内，共同合作完成工程项目设计文件编制工作。

第三条：甲方的职责

1、甲方协助乙方向业主或当地相关职能部门索取与建设项目有关的基础资料。甲方向乙方提供资料及文件包括但不限于此内容：设计任务书；现状地形图及总体规划图（电子版）和其它有关资料及要求（合同或协议签定后3日内提供）。

2、甲方作为投标主体参与竞标，负责并配备项目投标所需的资质及其相关材料。甲方负责投标以及业主要求办理的相关工作。在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

3、设计过程中，甲方协调项目所在地的地方关系，负责与业主方的协调工作，协助设计工作正常开展。完善工程设计前期事务，充分保证双方的权益。项目开始实施设计时，甲方提供必要的工作环境，方便乙方人员参与项目各工作环节，做好必要的配合工作。

4、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订协议）重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在未签订项目协议前，甲方已同意，乙方为甲方所做各项设计工作，甲方应支付相应设计费。在设计中途甲方提出两次以上重大修改，造成乙方工作量大幅度增加，须相应增加设计费。

第四条：乙方的职责

1、乙方负责对设计资料进行审查，负责该协议项目的设计工作。乙方应按规定和协议约定的技术规范、标准进行设计按本协议约定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

2、设计采用的主要技术标准为《城市规划编制办法实施细则》；《城市道路绿化规划设计与规范》（GJJ75-97）；《公园设计》（CJJ48-92）；《城市绿化建设指标规定》和《风景园林图例图示标准》等设计技术标准。

3、乙方负责向甲方解释图纸和技术上的疑难问题。

4、乙方交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按协议规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题，提供现场设计服务不低于三次，并参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

5、乙方提交全套规划方案后，负责不超出原计划任务书范围内的必要调整补充，如超出范围之外工作服务，甲方应另行支付乙方费用。

6、乙方同意在接到甲方委托设计协议时，优先完成甲方委托的设计工作。

第五条：双方声明

1、甲乙双方之间结为合作伙伴关系。甲方同意在公司开发项目中涉及设计方面的工作时，优先选择乙方设计团队，委托其项目需要设计的工作内容。乙方同意在接到甲方委托协议时，优先完成甲方委托的设计工作。

2、甲乙双方应充分发挥各自优势，积极协助解决项目进行中的困难和问题，保证项目的顺利进行。根据中标工程所签定的合同及工作内容，甲乙双方另行签署具体项目《设计合作协议》或者工作联系单，根据商定协议所确立的事项分别履行相应职责。

3、在协议履行期间，甲方要求终止或解除协议，乙方未开始设计工作的，退还甲方已付的定金。已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时按该阶段设计费的一半支付，超过一半时按该阶段设计费的全部支付。

4、甲方所提交的基础资料及书面反馈意见须全面、及时，并对资料的可靠性负责，如因提交的资料日期延误或更改，甲方因技术会审的时间延迟，则乙方提交规划设计成果的时间相应顺延。

5、甲方要求乙方派人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务协议。

6、本协议期限满，双方优先考虑与对方续约合作。

第六条：设计费及付款方式

1、设计费

设计费平方造价、总造价及环境面积，按照每个项目的实际情况而定，具体数量以单项工作联系单的方式确认。

如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计核算设计费。工程建设期间如遇项目规划面积调整，则设计费根据设计变更单中的内容也做相应调整。

2、付款方式

2.1每个单项设计前双方签订单项工作联系单，商定设计费金额。由甲方预先支付乙方设计费金额的35%作为定金，（项目结算时，定金抵作设计费）。

2.2每次单项设计结束时，由乙方根据甲方确认工作联系单、设计变更签证单，提交甲方单项设计费结算，经甲方审核确认，即为本项的最终决算，作为双方结算依据。

2.3每年6月30日之前结束的所有项目的尾款总额在当年6月30日之前一个周内一次性付清；每年12月31日之前结束的项目的尾款总额在当年12月31日之前一个周内一次性付清。

第七条：协议期限

双方商定了合作协议的执行期限，本协议自双方签字盖章之日起生效。有效期至双方书面确认终止合作或任何一方根据本框架协议之约定行使单方解除权之日为止。本协议及其相关附件具有同等法律效力。

第八条：违约责任

若任一方违反本框架协议，其应就其违约行为对另一方造成的任何及全部损害承担赔偿责任。守约方并有权随时单方决定解除本框架协议，而无需承担任何责任。

因本框架协议而产生或与之相关的任何争议，均应首先由双方友好协商或调解解决。若争议发生15天后仍未能得到解决的，任何一方均有权将争议提请青岛仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第九条：协议终止

1、不可抗力。因地震、火灾等自然灾害、战争、罢工、停电、政府行为等造成双方不能履行本协议义务，双方通过书面形式通知对方，本协议即告中止。

2、双方协商同意终止本协议。如有任何一方欲终止本协议，需提前一个月通知对方。

3、其他原因造成协议无法履行，双方应及时协商解决。

第十条：协议生效及其他事宜

1、本协议为双方合作的指导性文件，遇有具体合作业务，双方另行签订有针对

性的正式合同、协议或相关文件，未尽事宜均在正式合同、协议书或相关文件中约定。本框架协议的变更及其他未尽事宜，双方均应本着平等互利、精诚合作的原则友好协商解决。

2、本框架协议签署后，双方将各自承担其在合作项目项下所应承担的一切费用。

3、双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

4、本框架协议一式肆份，双方各执贰份。自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方书面确认终止合作或任何一方根据本框架协议之约定行使单方解除权之日为止。本协议及其相关附件具有同等效力。

甲方名称（盖章）乙方名称（盖章）

负责人：负责人：

住所：住所：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

年月日年月日

第五篇：合作协议框架

技术合作协议书

甲方：盘锦辽油晨宇集团有限公司签订地点： 乙方：鞍山纳恒电力电子有限公司签订时间：

经甲乙双方友好协商，本着长期平等、互惠互利共同合作的原则，并为提升甲乙双方的科技竞争能力及创造良好的经济效益，双方达成以下技术合作协议。

一、合作范围

甲乙双方在盘锦辽河油田兴三联改造工程项目中涉及仪器仪表、数据采集监控系统、厂内摄像监控系统三方面进行全面合作。

二、合作方式

1、甲方负责提供资金、场地、厂房、设备、人员等生产条件，并负责产品的生产。甲乙双方负责合同签订及产品销售。

2、乙方以转让形式提供甲方技术支持（技术资料、软件程序），3、乙方为甲方提供合作范围内产品生产过程中的全面技术、资料和使用权，技术支持及软件程序。在甲方实现产品销售收入后收取产品技术合作提成。（删除）

三、权力与义务

1、甲方生产的合作产品只能注册为甲方的产品商标。

2、甲方只享有对乙方共同合作产品的技术使用权，不得向任何第三方转让。

3、甲乙双方共同拥有研发产品的知识产权。

4、乙方负责向甲方提供合作研发产品的全套产品图样、技术条件、配套件明细，技术资料更改通知及控制软件，并保证其正确性。（技术升级及新产品除外）（添加）

5、乙方为甲方提供两名以上工程技术人员，负责进行长期技术指导、咨询和培训。确保甲方生产的产品符合乙方技术资料规定的性能指标。（待定）

6、乙方有宣传推广合作产品以及对产品进行升级换代的义务。未经甲方同意乙方不得向第三方进行技术转让或技术合作。否则按甲方获知乙方违规事实后给与包赔五年产值额的经济损失，但由于甲方原因使合作无法进行，乙方有权终止合作协议。

7、乙方有查询甲方生产合作产品合同、订单、生产计划、合同回款情况的权利。

8、乙方可以在甲方的产品（出厂）成本价格之上自主定价销售产品，不再提取（技术使用费）利润分成。

9、甲乙双方有共同对合作产品进行改进、研发的需要时，甲乙双方协商方案、制定可行性分析及时间节点，甲方出资在甲方生产共同开发，甲乙双方共同拥有产权。

10、甲乙双方合作为长期合作共同发展，如产品发展与

生产场地不匹配时，甲方负责生产场地和生产设备的投资以满足生产发展的需要。

四、利益分配

乙方根据与甲方（生产协议产品的）合作协议生产的产品合同销售额，按照比例（分段累计提取技术合作生产使用费）提取利润分成。

1、甲乙双方协议合作产品销售额不超过伍仟万元人民币时，按甲方税后销售收入提取技术合作生产服务费。

2、甲方销售额超过伍仟万元至壹亿元人民币部分，按甲方税后销售收入提取技术使用费。

3、甲方销售额超过壹亿元人民币以上部分，按甲方税后销售收入提取技术使用费。

五、乙方（技术使用费）利润分成的结算时间

在甲方生产的协议产品销售且实现合同回收全部货款

50%或70%后，按乙方提成比例进行结算，或每半年计算一次，乙方费用到账后需给甲方开具等额的增值税发票。

六、协议解除条件及其他

1、因不可抗力因素导致双方无法继续合作。

2、一方违约致使双方造成15台产品以上经济损失的。

3、如有其他原因经双方协商一致同意后可以解除协议。

4、协议解除后，双方在此产品中不再存在利益分配关

系。

七、协议有效期限

从双方签字盖章后长期生效。

八、违约责任

因乙方提供给甲方的技术出现问题给甲方造成经济损失的，乙方应赔偿甲方的损失。（待定）

九、合同争议解决方式

合同发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成依法向合同签订地法院提取诉讼。

十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。未尽事宜可协商解决。生产的附加协议与本协议具同等法律效力。甲方：乙方：鞍山纳恒电力电子

有限公司

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

邮政编码：邮政编码：

年月日年月日