广东造价员选择题

第一篇：广东造价员选择题

全国建设造价员强化班练习题(1)

一、选择题（下题中至少有一个选项是正确的，请选择出来）

1、建设工程项目静态投资包括（ABE）

A基本预备费 B、因工程量变更所增加的工程造价 C、涨价预备费、D、建设期贷款利息E、设备购置费

2、工程造价的作用是（ABDE）

A、项目决策的依据 B、控制投资的依据 C、筹集建设资金的重要手段 D、评价投资效果的重要指标 E、利益合理分配和调节产业结构的重要手段

3、工程造价具有（ABE）特点

A、个别性 B、动态性 C、概括性 D、准确性 E、层次性

4、下列属于工程造价计价依据的是（ABCD）

A、项目建议书 B、可行性研究报告 C、预算定额D、工程造价指数 E、工程建设强制性标准

5、工程造价有两种含义，从业主和承包商的角度可以分别理解为（A）

A、建设工程固定资产和建设工程承发包价格

B、建设工程总投资和建设工程承发包价格

C、建设工程总投资和建设工程固定资产投资

D、建设工程动态投资和建设工程静态投资

6、下列关于工程静态投资或动态投资的表述正确的是（C）

A、静态投资中包括涨价预备费 B、静态投资中包括投资方向调节税 C、动态投资中包括贷款利息 D、动态投资是静态投资的计算基础

7、建设工程项目总造价是指项目总投资中的(D)

A、建筑安装工程费用 B、固定资产投资与流动资产投资总和 C、静态投资总额 D、固定资产投资总额

8、下列对工程投资费用管理的描述正确的是（D）

A、属于价格管理范畴 B、特制微观层次的项目投资费用管理 C、侧重于工程建设的技术方面 D、涵盖宏观层次的投资费用管理

9、工程结算价在（D）阶段确定

A、项目建议书 B、可行性研究 C、初步设计 D、工程实施

10、建设工程造价的有效控制是指在优化设计方案、建设方案的基础上，在工程建设程序的各个阶段采用一定的方法和措施，将工程造价控制在（B）

A投资估算范围和合同总价限额 B、合理的范围和核定的造价限额 C、可以预见的变动范围和承包总价限额 D、投资预计支出限额和投资估算范围内

11、我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是（D）

A、国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统

B、国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统

C、行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统

D、政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

12、下列属于国务院建设行政主管部门的造价管理机构在工程造价工作方面承担的职责是（ABCD）

A、组织制定全国统一经济定额 B、负责全国工程造价咨询企业的资质管理工作 C、监督指导全国统一经济定额和本部门经济定额的实施 D、组织制定工程造价管理的有关法规、制度并组织贯彻实施 E、对外代表我国造价工程师组织与国际组织建立联系

与交往

13、下列对国外工程造价管理特点的描述正确的是（B）

A、英国对政府投资项目和私人投资项目一律采用集中管理的办法

B、发达国家对私人投资项目只进行政策引导和信息指导

C、美国的政府部门组织制定了全国统一的工程计价依据和标准

D、英国工程造价的估算主要由设计部门来承担

14、根据«造价工程师注册管理办法»规定，造价工程师有下列情形之一的不予初始注册（ABDE）

A、丧失民事行为能力 B、在申请注册过程中有弄虚作假行为的 C、超过规定期限申请初始注册 D、自刑事处罚执行完毕之日至申请注册之日不满5年 E、在工程造价业务中有重大过失，受到行政处罚或撤职以上行政处分，且处罚、处分决定之日至申请注册之日不满2年

15、根据«造价工程师注册管理办法»规定，造价工程师具有下列情形之一的，不予续期注册（ABCE）

A、无业绩证明和工作总结 B、同时在两个以上单位执业 C、允许他人以本人名义执业 D、变更工作单位 E、在工程造价活动中有过失并造成重大损失

16、根据我国现行规定，下列权利中属于造价工程师权利的是（A）

A、申请设立工程造价咨询单位 B、签订工程施工合同 C、依法裁定工程经济纠纷 D、审批工程变更文件

17、根据我国现行规定，经全国工程师执业资格统一考试合格的人员，应该在取得造价工程师执业资格考试合格证书后的（C）内申请初始注册。

A、30日 B、2个月 C、3个月 D、6个月 E、12个月

18、根据«造价工程师注册管理办法»规定，造价工程师变更工作单位后，应当在规定的期限内办理变更注册手续，而在办理变更注册手续后的一定期限内不得再次申请变更注册，这两个期限分别是（A）

A、2个月和1年 B、30日和2个月 C、30日和1年 D、2个月和2年

19、根据«造价工程师注册管理办法»规定，导致造价工程师被国务院建设行政主管部门吊销造价工程师注册证并收回执业专用章的行为有（ACD）

A、允许他人以本人名义执业的 B、未按规定提供工程造价资料的 C、同时在两个以上单位执业的 D、续期注册隐瞒真实情况。弄虚作假的 E、同时在多个工程项目上执业的20、根据«造价工程师注册管理办法»规定，下列工作中属于造价工程师执业范围的是

（B）

A、工程经济纠纷的调节与仲裁 B、工程造价计价依据的审核 C、工程投资估算的审核与批准 D、工程概算的审核与批准

21、根据«造价工程师注册管理办法»规定，下列工作中属于造价工程师执业范围的是

（C）

A、建设项目投资估算的批准 B、建设项目资金的筹集 C、工程索赔费用的计算 D、工程经济纠纷的裁决

22、根据«造价工程师注册管理办法»规定，造价工程师初始注册与续期注册的有效期分别是（D）

A、分别为1年和2年 B、分别为2年和1年 C、均为1年D、均为2年

23、根据«造价工程师注册管理办法»规定，造价工程师应该享有的权利包括（ADE）

A、使用造价工程师的名称 B、批准物资采购价格 C、签发工程开工、停工、复工令

D、申请设立工程造价咨询单位 E、签署工程造价文件，加盖执业专用掌

24、根据我国现行规定，造价工程师的执业范围是（ABCD）

A、工程结算和竣工决算的审核 B、工程造价计价依据的编制C、工程投标报价的编制 D、工程变更和合同价款的调整 E、工程投资估算的审批

25、根据«工程造价咨询企业管理办法»的规定，甲级、乙级工程造价咨询企业出资人中，造价工程师的出资人数占出资总人数的最低比例为（D）

A、分别为60％和40％ B、分别为70％和50％ C、均为50％ D、均为60％

26、根据我国现行规定，下列关于工程造价咨询企业业务范围的表述错误的是（C）

A、工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动不受行政区域限制

B、甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务

C、乙级工程造价咨询企业只能在本省、自治区、直辖市范围内承接中小型建设项目的工程造价咨询业务

D、工程造价咨询企业依法设立的分支机构应当以该分支机构的工程造价咨询企业的名义承接工程造价咨询业务

27、根据«工程造价咨询企业管理办法规定»，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价（D）万人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。

A、500 B、1000 C、3000 D、5000 E、600028、下列属于工程造价咨询企业的业务范围是（ABCE）

A、可行性研究投资估算报告的编制与审核 B、建设项目概预算的编制与审核 C、投标报价的编制与审核 D、工程造价经济纠纷的裁决 E、竣工决算报告的编制与审核

29、根据«工程造价咨询企业管理办法规定»甲级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业的专职人员和取得造价工程师注册证书的人数分别为（A）

A、20和10 B、20和8 C、12和6 D、12和430、根据«工程造价咨询企业管理办法规定»，甲级、乙级工程造价咨询单位专职技术负责人从事工程造价专业的年限分别为（B）以上

A、12和10 B、10和8 C、8和6 D、6和431、根据我国现行规定，下列关于工程造价咨询单位描述正确的是（D）

A、新办的工程造价咨询公司可以申报甲级资质 B、对年检不合格的工程造价咨询单位，应限期整改1年 C、工程造价咨询单位停业半年以上，应交回其资质证书 D工程造价咨询单位的年检结论分为合格、不合格两种

32、根据«工程造价咨询企业管理办法规定»，工程造价咨询单位违反应由资质管理部门注销其工程造价咨询单位资质证书的是（ABD）

A、逾期未办理备案或变更手续的 B、超越资质等级承接工程造价咨询业务的 C、未在工程造价成果文件上加盖单位公章的 D、出租转让工厂造价咨询单位资质证书的 E、压低工程造价咨询费承接咨询业务的33、根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不少于（C）

A、20和12 B、16和8 C、10和6 D、8和634、根据我国现行规定，工程造价咨询企业资质有效期满，需要申请延期，批准延期后企业资质有效期为（C）年

A、1B、2 C、3 D、4 E、535、工程造价咨询企业出具的造价成果文件除了由执业造价工程师签字、加盖执业章外还应该加盖（A）A、工程造价咨询企业执业印章B、工程造价咨询企业法人代表

章

第二篇：天津2015年造价员单项选择题

单项选择题：

1.对于工期长、技术复杂、施工过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后进行施工招标工程，应选择最适用的合同类型为（）。

A.总价合同 B.成本加酬金合同 C.单价合同 D.任意合同

2.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。这种合同计价模式属于（）。

A.固定总价合同 B.可调总价合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同

3.采用固定总价合同时，（）要考虑承担合同履行过程中的主要风险。A.承包商 B.发包商 C.转包商 D.业主

4.单价合同的工程量清单内所开列的工程量为（）。A.估计工程量 B.准确工程量 C.实际完成工程量 D.图纸工程量

5.从承包商角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是（）。

A.成本加酬金合同 B.固定总价合同 C.可调总价合同 D.单价合同

6.适用于边设计，边施工的紧急工程或灾后修复工程的合同模式是（）。A.固定总价合同 B.可调总价合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同

7.采用成本加酬金合同时，（）要考虑承担合同履行过程中的主要风险。A.承包商 B.发包商 C.转包商 D.投资方

8.以下合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是（）。A.成本加固定酬金合同 B.成本加固定百分比酬金合同 C.成本加浮动酬金合同 D.目标成本加奖罚合同

9.以下合同方式中，对业主的造价管理最有利的合同形式是（）。A.总价合同 B.成本加酬金合同 C.单价合同 D.任意合同

10.在下列合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价较高的合同类型是（）。

A.固定总价合同 B.可调总价合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同

11.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时，为了避免投标人盲目地提高承包价款。或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用（）。

A.固定总价合同 B.可调总价合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同

12.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素。对业主而言，在完成了施工图设计后进行招标，应选择的合同类型首先是（）。

A.总价合同 B.单价合同 C.定额基价合同 D.成本加酬金合同

13.工程项目施工合同以付款方式划分为：①总价合同②单价合同③成本加酬金合同三种，以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。

A.③-②-① B.①-②-③ C.③-①-② D.①-③-②

14.《建设工程施工合同(示范文本)》由三部分组成，下列选项中不属于其组成内容的是（）。

A.协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.补充条款

15.在合同履行过程中，发包方和承包方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为（）的组成部分。

A.协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.附件

16.《建设工程施工合同(示范文本)》附有三个条件，不属于其附件的是（）。A.承包人分包一览表 B.承包人承揽工程项目一览表 C.发包人供应材料设备一览表 D.工程质量保修书

17.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是（）。

A.协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.附件

18.根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)第二十八条规定，《建设工程施工合同(示范文本)》与本价款结算办法不一致之处，应该以（）为准。

A.《建设工程价款暂行办法》 B.《建设工程施工合同(示范文本)》 C.《通用条款》中的约定 D.《专用条款》中的约定

19.《建设工程施工合同(示范文本)》组成部分中，为合同当事人提供合同内容的编制指南，其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是（）。

A.协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.附件

20.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据（）在协议书内约定。A.中标通知书中的中标价格 B.投标文件中的投标报价 C.签订合同前的谈判价 D.招标人编制的标底价

参考答案： 1-5.CAAAA 6-10 DBBAA 11-15.DABDA 16-20.ABACA 21.非招标工程的合同价款由发包人，承包人依据（）在协议书内约定。

A.工程概算书中的概算价

B.工程估算书中的估算价

C.工程预算书中的预算价

D.施工预算书中的成本价

22.《建设工程施工合同(示范文本)》的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于这三种计价方式的选项是（）。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.单价合同

23.在约定的风险范围内价款不再调整的合同，双方需在专用条款内约定合同价包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承保风险范围以外的合同价款调整方法，以上这种计价方式属于通用条款中规定（）的计价方式。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.预算包干合同

24.以下不属于建设工程合同施工合同争议的解决办法的是（）。

A.和解、调节

B.仲裁

C.诉讼

D.解除合同

25.EPC承包合同的当事人是（）。

A.业主和设计单位

B.设计单位和施工单位

C.业主和总承包单位

D.施工单位和总承包单位

26.关于EPC承包合同的订立过程，业主一般在（）即可开始招标。

A.工程项目立项后

B.工程项目设计完成后

C.设计概算完成后

D.施工图预算完成后

27.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式，以下（）工作不包括在总承包之内。

A.勘察工作

B.设计工作

C.采购工作

D.施工工作

28.在实行EPC承包合同模式的过程中，承包商报价和工程实施的最重要依据是（）。

A.投标人须知

B.合同条件

C.“业主要求”

D.“承包商要求”

29.EPC总承包合同文件包括的内容有：①合同协议书②合同专用条件③合同通用条件④业主要求⑤投标书，则EPC总承包合同文件执行的优先次序是（）。

A.①②③④⑤

B.①④②③⑤

C.④①②③⑤

D.①②④③⑤

30.EPC总承包合同中，业主的主要权利和义务不包括（）。

A.选择和认命业主代表

B.负责工程勘察

C.批准工程变更

D.组织工程设计

参考答案：21-25.CDADC 26-30.AACAD

31.关于EPC总承包合同价款及其支付，以下说法中不正确的是（）。

A.EPC总承包合同通常为总价合同，支付以总价为基础

B.如果EPC总承包合同价格要进行调整，应在合同专用条件中约定

C.如果EPC总承包合同发生任何未预见的困难和费用，合同价格均不予调整

D.承包商应支付其为完成合同义务所引起的关税和税收，合同价格任何情况均不得调整

32.以下是关于与建设工程施工专业分包合同价款的论述，错误的是（）。

A.专业合同的合同价款应在中标函和协议书中标明

B.分包合同价款等于总包合同相应部分的合同价款

C.分包合同价款与总包合同相应部分的合同价款无任何连带关系

D.分包人应根据其对分包工程的理解向承包人报价

33.在专业分包合同的履行中，分包人应当按照协议书约定的日期开工。分包人不能按时开工，应当约定开工日期前（）天向承包人提出延期开工要求，并陈述理由。

A.7

B.14

C.5

D.10

34.以下不属于《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》附件内容的是（）。

A.工程承包人供应材料、设备、构配件计划

B.工程承包人提供施工机具、设备一览表

C.工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表

D.工程承包人提供工程量清单一览表

35.劳务分包人施工完毕，由（）共同进行验收，不必等主合同工程全部竣工后再验收。

A.承包人和劳务分包人

B.发包人和工程师

C.承包人和工程师

D.劳务分包人和工程师

36.全部工程验收合格后(包括劳务分包人工作)，质量保修期内的保修责任由（）承担。

A.劳务分包人

B.专业分包人

C.承包人

D.发包人

参考答案：31.D 32.B 33.C 34.D 35.A 36.C

单项选择题

1.《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（）天内预付工程款。

A.10

B.15

C.7

D.14

2.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（）比例区间预付。

A.5%～25%

B.10%～25%

C.5%～30%

D.10%～30%

3.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（）天内发出。

A.7

B.10

C.14

D.28

4.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（）。

A.半个月内

B.1个月内

C.1个半月内

D.2个月内

5.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（）天后停止施工，业主承担违约责任。

A.7

B.10

C.14

D.28

6.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是（）。

A.因业主提出的设计变更而增加的工程量

B.因承包商原因造成工程返工的工程量

C.因延期开工造成施工机械台班数量增加

D.因地质原因需要加固处理增加的工程量

7.合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和（）。

A.按季结算与支付

B.按年结算与支付

C.分段结算与支付

D.目标结算与支付

8.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理(业主)提交已完工程量的报告。监理(业主)接到报告后（）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。

A.7

B.10

C.14

D.28

9.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（）。

A.因发包人原因造成返工的工程量

B.因承包商原因造成返工的工程量

C.因不可抗力造成返工的工程量

D.因不利施工条件造成返工的工程量

10.根据监理(业主)确认的工程量计量结果，承包商向监理(业主)提出支付工程进度款申请，监理(业主)应在（）天内向承包商支付工程进度款。

A.7

B.10

C.14

D.28 11.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（）。

A.按实际计量

B.按图纸计量

C.不予计量

D.双方协商计量

12.根据监理(业主)确认的工程量计量结果，承包商向监理(业主)踢出支付工程进度款申请，监理(业主)应在规定时间内按工程价款的（）向承包商支付工程进度款。

A.30%～60%

B.60%～90%

C.10%～90%

D.30%～90%

13.监理(业主)超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理(业主)收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（）天起计算应付款的利息。

A.14

B.28

C.15

D.30

14.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（）。

A.业主

B.承包商

C.总承包商

D.监理咨询机构

15.竣工结算的方式不包括（）。

A.单位工程竣工结算

B.单项工程竣工结算

C.建设项目竣工总结算

D.分部分项工程竣工结束

16.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（）编制。

A.业主

B.承包商

C.总承包商

D.监理咨询机构

17.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（）。

A.竣工验收资料

B.造价对比资料

C.工程竣工图

D.竣工结算报告

18.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（）。

A.500万元以下

B.500万～2000万元

C.2000万～5000万元C.5000万以上

19.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总，送业主后（）天内审查完成。

A.20

B.45

C.60

D.30

20.当某单项工程竣工结算报告金额为1500万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天。

A.20

B.30

C.45

D.60 21.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有（）。

A.工程量清单报价书和设计变更通知单等

B.施工预算书和材料价格变更文件等

C.材料限额领料单

D.工程现场会议纪要

22.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

A.14

B.28

C.15

D.30

23.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（）。

A.落实合同价款调整数额和按图计算工程造价

B.落实工程索赔价款和按图核实工程造价

C.落实设计变更签证和按图核实工程数量

D.落实工程价款签证和按图计算工程数量

24.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100万m³，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单位，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。某月施工单位完成土方工程量25万m³，截至该月累计完成的工程量为120万m³，则该月应结工程款为（）万元。

A.240

B.237.5

C.228

D.236.6

25.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³，合同中规定单价16元/m³，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15元/m³，实际经过业主计量确认的工程量为1800m³，则该分项工程结算款为（）元。

A.28650

B.27000

C.28800

D.28500

26.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。

A.乙方仍应设法继续施工

B.乙方如停止施工则应承担违约责任

C.乙方可停止施工，甲方承担违约责任

D.乙方可停止施工，由双方共同承担责任

27.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（）。

A.不可撤销的信用证

B.可撤销的信用证

C.不可撤销的商业保函

D.可撤销的商业保函

28.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是（）。

A.卖方信贷

B.买方信贷

C.商业发票

D.商业汇票

参考答案：1.C 2.D 3.B 4.B 5.C 6.B 7.C 8.C 9.B 10.C 11.C 12.B 13.C 14.B 15.D 16.C 17.D 18.C 19.D 20.B 21.A 22.C 23.C 24.C 25.A 26.C 27.A 28.A

单项选择题

1.索赔的性质属于（）。

A.经济补偿行为

B.经济惩罚行为

C.责任追究行为

D.纠纷诉讼行为

2.工程索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对来说（）的索赔更加困难一些。

A.发包人向供应商

B.承包人向供应商

C.发包人向承包人

D.承包人向发包人

3.要想取得索赔的成功，提出索赔要求不需符合的条件是（）。

A.客观性

B.合法性

C.合理性

D.方向性

4.对整个工程实际发生的合理成本与原成本之差额提出的索赔属于（）。

A.补偿索赔

B.综合索赔

C.单项索赔

D.道义索赔

5.承包商的某项索赔要求，虽然在工程项目的合同条件中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同条件的某些条款的含义，推论出承包商有索赔权。这种索赔属于（）。

A.合同规定的索赔

B.非合同规定的索赔

C.综合索赔

D.道义索赔

6.通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工，承受了额外费用损失，因而出于善良意愿，同意给承包商以适当的经济补偿。这种索赔属于（）。

A.合同规定的索赔

B.非合同规定的索赔

C.综合索赔

D.道义索赔

7.监理(业主)在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后（）天内未予答复或未对承包商作进一步的要求，是为该项索赔已经认可。

A.30

B.28

C.14

D.15

8.承包商可以根据合同约定向业主提出延期开工的申请，申请被批准则承包商可以进行工期索赔。业主的确认时间为（）小时。

A.48

B.36

C.24

D.12

9.当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单（）。

A.只能进行费用索赔

B.只能进行工期索赔

C.可以进行费用和工期索赔

D.不能进行任何索赔

10.因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同约定为（）天。

A.7

B.14

C.21

D.28 11.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时。

A.4

B.8

C.12

D.24

12.在工程索赔的实践中，以下（）费用允许索赔。

A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用

B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用

C.承包商进行索赔工作的准备费用

D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

13.工期索赔的计算方法有（）。

A.总费用法

B.分项法

C.因素分析法

D.网络分析法

14.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为（）万元。

A.0.7

B.3.7

C.4.7

D.5.2

15.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。

A.1.5

B.0.9

C.1.2

D.3.6

16.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为（）元。

A.1260

B.1263.6

C.1372.2

D.1474.2

17.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000㎡，合同期为16天。合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为（）天。

A.1

B.4

C.17

D.14

18.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为（）元。

A.10600

B.10200

C.11600

D.12200

19.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，同期为16天，合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方可提出的工期索赔为（）天。

A.1

B.4

C.17

D.14

20.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是（）。

A.索赔实际上是一种经济惩罚行为

B.反索赔的目的是维护业主方面的经济效益

C.索赔和反索赔具有同时性

D.索赔可以给承包人带来额外的报酬

参考答案：1.A 2.D 3.D 4.B 5.B 6.D 7.B 8.A 9.C 10.B 11.B 12.D 13.D 14.C 15.B 16.C 17.D 18.B 19.D 20.B 单项选择题：

1.建设项目工程造价是指(B)。

A.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和

B.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税的总和

C.建设项目的建设投资、建设期贷款利息和流动资金的总和

D.建设项目的建设投资、固定资产方向调节税和流动资金的总和

2.以下不属于建设工程造价构成的是(D)。

A.建设投资

B.建设期贷款利息

C.固定资产投资方向调节税

D.流动资产投资

3.下列对建设工程造价定义正确的是(D)。

A.有计划地建设某项工程，预期开支的全部固定资产和流动资产投资的费用

B.有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用

C.有计划地建设某项工程，实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用

D.有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产费用

4.项目建设期间用于项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和是(A)。

A.建设项目投资

B.工程费用

C.安装工程费

D.预备费

5.按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定,建筑安装工程费用的组成为(D)。

A.直接费、间接费、计划利润、税金

B.直接工程费、间接费、利润、税金

C.直接费、规费、间接费、税金

D.直接费、间接费、利润、税金

6.直接费除直接工程费外还包括(B)。

A.现场经费

B.措施费

C.文明施工费

D.临时设施费

7.下列不属于建筑安装工程直接费的是(D)。

A.安全施工费

B.夜间施工费

C.二次搬运费

D.固定资产使用费

8.下列给出的费用属于措施费的项目有(B)。

A工程定额测定费

B.环境保护费

C.社会保障费

D.工程排污费

9.间接费除企业管理费外还包括(A)。

A.规费

B.税金

C.工程保险费

D.工程排污费

10.建筑安装工程直接费中人工费中是指(B)。

A.直接从事施工现场工作的所有工人开支的各项费用

B.直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用

C.直接从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员支出的总费用

D.直接从事建筑安装工程施工的生产人工及机械操作人员和材料管理人员支出的总费用

11.措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程的(D)项目的费用。

A.单位工程

B.单项工程

C.工程实体

D.非工程实体

12.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，下列属于直接工程费中材料费的是(D)。

A.塔吊基础的混凝土费用

B.现场预制构件地胎膜的混凝土费用

C.保护已完石材地面铺设的大芯板费用

D.独立柱基础混凝土垫层费用

13.下列不属于建筑安装工程直接费中的材料费的是(D)。

A.材料运杂费

B.运输损耗费

C.检验试验费

D.施工机械安装拆卸所耗材料费

14.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，下列属于直接工程费中人工费的是生产工人(D)。

A.失业保险费

B.危险作业意外伤害保险费

C.劳动保险费

D.劳动保护费

15.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，现场项目经理的工资列入(C)。

A.其他直接费

B.现场经费

C.企业管理费

D.直接费

16.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，下列属于直接工程费中人工费的是(D)。

A.六个月以上病假人员的工资

B.装载司机的工资

C.公司安全监督人员的工资

D.电焊工产、婚假期的工资

17.规费属不可竞争费用，应按规定的费率计算，下列费用中(B)不属于规费。

A.定额测定费

B.劳动保险费

C.失业保险费

D.医疗保险费

18.建筑安装工程费用中的文明施工费属于(D)。

A.直接费

B.规费

C.企业管理费

D.措施费

19.住房公积金是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。住房公积金属于(B)。

A.直接费

B.规费

C.企业管理费

D.措施费

20.按照《建筑安装工程费用项目组成》建标[2003]206号)的规定，建筑安装工程费用中的规费包括了(A)费用。

A.工程排污、工程定额测定、社会保障、住房公积金、危险作业意外伤害保险

B.住房公积金、工程排污、环境保护、危险作业意外伤害保险

C.社会保障、安全施工、环境保护、住房公积金、危险作业意外伤害保险

D.住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工、工程排污、工程定额测定

参考答案：1.B 2.D 3.D 4.A 5.D 6.B 7.D 8.B 9.A 10.B 11.D 12.D 13.D 14.D 15.C 16.D 17.B 18.C 19.B 20.A

1.工程造价的控制职能表现在(A)。A 对投资的控制 B 对工程质量的控制 C 对安全的控制 D 对进度的控制.我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括(D)。

A 涨价预备费 B 直接费

C 建设期贷款利息 D 土地使用费

3.根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标[2003]206号)文件的规定，现场生产人员的工资应列入(D)。A 其他直接费

B 现场经费 C 企业管理费 D 直接工程费.根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入(B)。

A 直接工程费 B 直接费 C 间接费

D 施工机构使用费 有效控制工程造价应体现(A)。

A 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B 直接控制，以取得令人满意的结果

C 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段 D 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段.根据«工程造价咨询单位管理办法»的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于(C)。

A 20和10 B 20和8 C 12和6 D 12和4.某人每年年末存入银行5000元，如果存款利率为8%，第五年末可得款为(A)。

A 29333元 B 30500元 C 28000元 D 31000元

8.某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限(B)。

A 10年

B 小于8年 C 8~10年之间 D 大于10年.已知某项目的计算周期为月，利率为8‰，则项目的名义年利率为(C)。

A 8‰ B 8% C 9.6% D 9.6‰

10.下列不属于清偿能力指标的是(D)。

A 借款偿还期 B 流动比率 C 速动比率 D 投资回收期

11.若某投资项目可行，则(B)。

A NPV大于等于国家颁布值 B NPV大于等于0 C NPV小于企业可以接受水平D NPV大于初始投资.价值工程侧重在(C)阶段开展工作。

A 招投标 B 施工 C 设计

D 竣工验收

13.财务内部收益率一般采用线性插值法求得近似解，近似解与精确解在数值上存在下列关系(A)。

A近似解大于精确解 B近似解=精确解 C近似解小于精确解

D 不能判别近似解与精确解的大小

14.若Pt 表示静态投资回收期，Pt` 表示动态投资回收期，对于一个确定项目来说(C)。

A Pt 大于小 Pt` B Pt 等于 Pt` C Pt 小于 Pt` D 无法确定Pt 与 Pt`的大小

15.措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的(B)项目。

A 工程实体 B 非项目实体 C 项目实体

D 非项目实体.材料损耗计算公式，可以表示为(A)×100%。

A 损耗量/净用量 B 净用量/损耗量 C 损耗量/总用量 D 净用量/总用量

17.基本预备费的计费基数是(D)。

A 设备及工器具购置费 B 建筑安装工程费

C 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费

D 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其它费用 根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标[2003]206号)文件的规定，工料单价法计价程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括(A)。

A 直接工程费 B 规费

C 企业管理费 D 建设单位管理费.国产标准设备的原价一般是指(A)。

A 设备制造厂的交货价

B 出厂价与运费、装卸费之和 C 设备预算 D 设备成本价.材料预算价格是指材料从来源地到达(D)的价格。

A 工地 B 施工操作地点

C 工地仓库

D 工地仓库以后出库

参考答案： A 2 D 3 D 4 B 5 A 6 C 7 A 8 B 9 C 10 D 11 B 12 C 13 A 14 C 15 B 16 A 17 D 18 A 19 A 20 D

第三篇：2009年造价员选择题真题200题及答案

《一》

一，单选题1.D2.C3.C4.C5.D6.A7.B8.C9.A10.C(1)以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[D] A10-15% B20-35% C75-95% D5-35%、E5-75%(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[C] A500 B5000 C1500 D3500(3)工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[C] A生产准备费 B土地征用及迁移补偿费 C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费(4)按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[C] A最低限额 B最终限额 C最高限额 D规定限额

(5)工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规

定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[] A30、60 B20、50 C10、40 D60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日?[] A16.072 B14.572 C14.000 D17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中[]为分部工程顺序码。A一、二位 B五、六位 C七至八位 D十至十二位

(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[]提供的文件。A工程造价中介机构 B工程招标代理机构 C招标人 D投标人

(9)[]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。

A措施项目 B零星工作项目 C分部分项工程项目 D其他项目

(10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件

和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[] A±30% B±20% C±10% D±10%以内 多选题：

(1)建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[] A建设项目的预备、筹建、设备购置 B生产大修理、购进施工机械 C勘察设计、试车调试、D建筑安装、竣工投产

(2)按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[]：

A运输工程项目 B能源工程项目 C物质文化生活需要的项目 D工业工程项目 E农田水利工程项目等(3)由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品

所需[]的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A人工 B材料 C机械台班 D管理费 E利润

(4)咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[]并具有[]社会功 能。

A第一产业 B第三产业 C服务和引导功能 D指导和引导功能 E联系功能

(5)我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[] A人工费和材料费 B施工机械使用费 C临时设施费和现场管理体费 D企业管理费 E其他直接费 参考答案：

1.D2.C3.C4.C5.D 6.A7.B8.C9.A10.C 1.ACD2.ABDE3.ABC4.BCE5.ABCE

《二》

(1)以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[] A10-15% B20-35% C75-95% D5-35%、E5-75%(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[] A500 B5000 C1500 D3500(3)工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[] A生产准备费 B土地征用及迁移补偿费 C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费(4)按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[] A最低限额 B最终限额 C最高限额 D规定限额

(5)工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规

定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[] A、30、60 B、20、50 C、10、40 D、60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日?[] A、16.072 B、14.572 C、14.000 D、17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中()为分部工程顺序码。A、一、二位 B、五、六位 C、七至八位 D、十至十二位

(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[]提供的文件。A工程造价中介机构 B工程招标代理机构 C招标人 D投标人

(9)[]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。

A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目 D、其他项目

(10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条

件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[] A、±30% B、±20% C、±10% D、±10%以内 答案：1.D2.C3.C4.C5.D6.A7.B8.C9.A10.C

《三》

1工程造价多次性计价有各不相同的计价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有(b)。A组合性 B多样性 C多次性 D单件性

2工程造价的两种含义包括，根据从业主和承包商的角度可以理解为(a)。

A建设工程固定资产投资和建设工程发包价格 B建设工程总投资和建设工程承发包价格 C建设工程总投资和建设工程固定资产投资 D建设工程动态投资和建设工程静态投资

32004年“关于印发浙江省计价规则和计价依据(2003版)的通知”是由(d)印发的。A浙江省建设厅 B浙江省发展与改革委员会 C浙江省财政厅 D浙江省建设厅、浙江省发展与改革委员会、浙江省财政厅共同印发的

4根据?建筑安装工程费用项目组成?(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入(a)。

A直接费 B直接工程费 C间接费 D施工机构使用费 5基本预备费的计算基数不包括(d)。

A设备及工、器具购置费 B建安工程费 C工程建设其他费用 D建设期贷款利息。6建设单位应当自领取施工许可证之日起(c)内开工。A一个月 B二个月 C三个月 D四个月

7工程造价咨询单位的资质要求，不包括(c)。A技术力量 B注册资金 C成立时间 D办公条件

8现金流量图可以全面、直观地反映经济系统的资金运动状态，其中现金流量的三大要素包括(c)。A现金注入的大小、方向和时间点 B投入现金的额度、时间和回收点 C现金流量的大小、方向和作用点 D现金流出的额度、方向和时间点

9某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限(b)。A10年 B小于8年 C8~10年之间 D大于10年

10已知名义利率为12%，一年计息12次，则半年的实际利率和名义利率分别为(a)。A6.2%，6% B12.7%，12% C5.83%，6.2% D6.35%，6% 参考答案：

1.B2.A3.D4.A5.D 6.C7.C8.C9.B10.A

《四》

1、可以同时对三个以上工人进行计时观察的方法是()。A.测时法 B.数示法 C.图示法 D.混合法 标准答案:D

2、与其他定额相比，企业定额在编制原则上的主要不同点在于()。

A.简明适用性原则 B.统一性和差别性相结合的原则 C.独立自主原则 D.时效性原则 标准答案:C

3、适合用换算法计算材料消耗量的是()。A.块料面层 B.涂料 C.水泥 D.防水卷材 标准答案:B

4、已知一批材料的原价为100万元，其中含包装费10万元。运杂费15万元，其中含包装费3万元，运输损耗率为2%，则 运输损耗为()万元。

A.2.00 B.1.80 C.2.30 D.2.04 标准答案:C

5、已知某设备台班燃料动力消耗量实测数为10吨，定额平均值为8吨，调查平均值为9吨，则台班燃料动力消耗量为()吨。

A.9.25 B.10.00 C.9.00 D.9.50 标准答案:D

6、将单位估价表汇总为单位估价汇总表时，通常略去的是()。A.预算价值 B.人工日工资单价、材料预算价格和机械台班预算价格 C.人工、材料和机械台班消耗数量 D.人工费、材料费和机械费 标准答案:C

7、概算指标在具体内容的表示方法上，分()两种形式。

A.总指标和分项指标 B.综合指标和单项指标 C.总指标和单项指标 D.综合指标和分项指标 标准答案:B

8、单位工程投资估算指标的内容应该是()。

A.建筑安装工程费用 B.设备购置费用 C.设备、工器具购置费用 D.建筑安装工程费用与设备、工器具购置费用之和 标准答案:A

9、根据工程量清单项目设置规则，工程量清单项目顺序码应该根据()设置。A.项目名称 B.计量单位 C.项目特征 D.工程内容 标准答案:C

10、下列内容中属于其他项目清单中投标人部分的是()。A.总承包服务费 B.预留金 C.材料购置费 D.环境保护费 标准答案:A

《五》

1、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：()A大量性 B巨大性 C层次性 D差别性

2、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：()A预计职能 B决定职能 C调整职能 D评价职能

3、建筑安装工程费用构成为()A直接费、间接费、利税、规费 B工料机、措施费、规费、利润 C直接费、间接费、利润、税金 D工料机、技术措施费、规费、利润

4、建筑安装工程费用构成中的税金由()A营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金 B营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金 C发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税 D营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税

5、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：()A可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理 B估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超” C决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化 D合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理

6、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格证书后()个月内，申请初始注册。A一 B二 C三 D四

7、若以年利率6%借入资金100元，借期4年，按单利计息，到期归还本息总额为()A106 B112 C124 D130

8、某单位拟筹资扩建，连续五年从年末利润中取出100万存入银行，年利率12%，复利计算，五年到后能筹到()万元。

A560 B620 C635.3 D660

9、在财务评价指标体系中，静态指标有()A投资利润率 B静态投资利润率 C静态资本回报率 D贷款偿还期

10、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，其表达式应是()AV=C/F BV=F/C+1 CV=F/C DV=F+1/C 多选题：

1、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有

A建设工程造价是项目决策的依据 B建设工程造价是筹集建设资金的依据 C建设工程造价是总分包的依据 D建设工程造价是计算材料用量的依据 E建设工程造价是评价投资效果的重要指标

2、有效控制造价应体现以下原则

A以施工阶段为重点的建设全过程造价控制 B以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 C技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段 D主动控制，以取得令人满意的结果 E办理竣工结算，顺利收到工程尾款

3、现金流量图作法有

A以水平线表示时间标度 B箭头表示现金流动的方向 C箭头向下表示现金流入 D箭头向上表示现金流出 E现金流量图与分析的角度有关

4、以下是提高价值的途径

A提高功能、降低成本 B功能不变、成本下降 C功能略降、成本大降 D成本略增、功能大增 E成本不变，提高功能

5、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有

A采用的材料用量不同 B采用的计价方法不同 C项目划分不同 D工程量计算规则不同 E风险分担不同 正确答案：

1、C2、D3、C4、A5、A

6、C7、C8、C9、A10、C

1、ABE2、BCD3、ABE4、ABCDE5、BCDE

《六》

1、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值()工程预付款数额时开始起

扣。A.大于 B.小于 C.等于 D.为10%

2、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是()。A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后工程自动进入

缺陷责任期 C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留 D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任

3、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于()A.绝对偏差 B.相对偏差 C.累计偏差 D.局部偏差

4、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预

付款;土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。

当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为()万元。

A.240 B.237.5 C.228 D.213

5、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为()万元。A.110 B.-100 C.110 D.-110

6、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。

A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款

7、检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的()。

A.组织措施 B.技术措施 C.管理措施 D.经济措施

8、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是()。

A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价

9、下面关于绝对偏差说法正确的是()。

A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度

10、某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单

价为5000元/吨;实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5～7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投 资偏差为()万元。

A.450 B.-450 C.-200 D.200 正确答案：

1.C2.D3.C4.D5.D 6.D7.D8.A9.B10.C

《七》

1、下列不属于工程造价职能的是：()。

A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、核算职能

2、下列不属于工程建设其它费用的是：()。

A、工程监理费 B、土地使用权出让金 C、联合试运转费 D、施工单位临时设施费

3、以下对工程造价含义的理解，正确的是()。

A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产 B、工程造价的直意就是工程的建造价格 C、投资者与承包商的管理目标总是一致的 D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格

4、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价

5、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。

A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货 C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确

6、控制工程造价最有效的手段是()。

A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标

7、()是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究

8、某人预计5年后需一笔10万元资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设债券，才能保证5年后获得10万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400

9、某项目建设期内每年年初贷款分别为300万元、400万元和500万元，年利率10%。若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为()万元。

A、1576.63 B、1734.29 C、2098.49 D、2308.34

10、对资金时间价值的理解，正确的是()。

A、它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值 B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在 C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式 D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的 答案：

1.D2.D3.B4.B5.A 6.C7.C8.B9.D10.A

《八》

1、充分发挥工程价格作用的主要障碍是()。A、工程造价信息的封闭 B、投资主体责任制尚未完全形成 C、传统的观念和旧的体制束缚 D、工程造价与流通领域的价格联系被割断

2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和()。A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金

3、建设项目的实际造价()。

A、中标价 B、承包合同价 C、竣工决算价 D、竣工结算价

4、价格形成的基础是()。

A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益

5、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费

为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态投资为()万元。

A、1023 B、1125 C、1180 D、1239

6、工程造价具有()。

A、分配职能 B;控制职能 C、评价职能 D。预测职能 E、调控职能

7、工程造价具有()职能。

A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控

8、工程造价形成过程中，受()的支配。

A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律 D、供求规律 E、社会发展规律

9、工程造价的计价特征有()。

A、单件性 B、多样性 C、多次性 D、复杂性 E、批量性

10、工程造计的层次性包括()。

A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价

正确答案：

1.C2.B3.C4.B5.B6.ABCDE7.ABDE8.ACD9.ABCD10.ACDE

《九》

1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和()组成。

A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等

2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是()。

A、施工机械修理费 B、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指()的人工、材料、施工机械使用费之和。

A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有()。A、企业管理费 B、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费

5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为()。A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法

6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方 式为()。

A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。

7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键()A、Alt+P B、Alt+1 C、Alt+2 D、Shift+0 8.水泥砂浆体积配合比是指水泥与()体积比。A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料()费用

a.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10.一般土建工程费用定额中的费率是由()而定的

a.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 答案：

1.D2.C3.B4.D5.A 6.D7.B8.C9.D10.D

《十》

1、在有腐蚀性气体渗透作用的情况下，为防止容器内壁腐蚀，采用硫化橡胶板衬里时，衬里的方法为()。A.衬二层硬橡胶 B.衬二层软橡胶 C.先衬一层硬橡胶，再衬二层软橡胶 D.衬二层半硬橡胶

2、在流水施工参数中，施工过程、施工过程数属于()。A.工艺参数 B.时间参数 C.空间参数 D.组织参数

3、某起重机臂杆支点中心至旋转轴中心距离为2.50m，起重机臂杆长15m，起重臂杆仰角60度，该起重机的起重半径为()。

A.5.00m B.8.75m C.10.00m D;15.49m

4、定额载重量在3000kg以上的刚性滑动导轨的制作材料是()。A.塑料 B.铁 C.合金 D.铸铁

5、具有整流特性好，能耐反向电压高，反向电流最小，允许的电流密度最大的整流器是()。A.氧化铜整流器 B.硒整流器 C.锗整流器 D.硅整流器

6、大面积除锈质量要求较高的防腐蚀工程应采用()。A.手工除锈 B.半机械除锈 C.机械除锈 D.化学除锈

7、膨胀水罐和膨胀管的功能是补偿贮热设备及管网中水温升高后水体积的膨胀，以防止()。A.系统超载 B.系统超压 C.系统超高 D.系统减压

8、从第一个专业队投入流水作业开始，到最后一个专业队完成最后一个施工过程的最后一段工作而退出流水作业为止 的整个延续时间叫做()。

A.流水步距 B持续时间 C.工期 D.流水节拍

9、X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高，特别是在焊缝厚度小于()时，较γ射线灵敏度高。A.10 B.20 C.30 D.40

10、给水系统无水箱(罐)时，水泵的扬程应满足()。

A.水箱进水所需水压 B.最不利处的配水点或消火栓所需水压 C.消火栓所需水压 D.水箱出水所需水压 正确答案：

1.A2.A3.C4.D5.D 6.C7.B8.C9.C10.B

《十一》

1、在有关工程造价的基本概念中，下列说法不正确的有()。

A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分

2、建设工程的工程造价与()在量上相等。A、固定资产投资 B、流动资产投资 C、无形资产投资 D、递延资产投资

3、在市场经济条件下，影响工程造价最活跃、最主要的因素是()。

A、分部分项工程的工程量 B、分部分项工程的计量规则 C、人工、材料、机械台班单价 D、人工、材料、机械台班消量

4、按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是()。A、勘察设计费 B、研究试验费 C、建设期贷款利息 D、联合试运转费

5、我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指()。

A、国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统 B、国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统 C、行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统 D、政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

6、推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是()。

A、经批准的投资估算 B、经批准的设计概算 C、经批准的施工图预算 D、经确定的工程合同价

7、商品价值的货币表现，通常也用C、v和m来表示它与价值相应的三个组成部分，其中m表现为价格中所含的()。

A、利润 B、成本 C、利润和税金 D、税金

8、乙级工程造价咨询单位的主要业务范围是()。

A、在全国范围内承担各类建设项目的工程造价咨询业务 B、在全国范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务 C、只能在本省、自治区、直辖市范围内承担各类建设项目的工程造价咨询业务 D、只能在本省、自治区、直辖市范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务

9、对我省建设工程造价从业人员实行行业自律管理的机构是()。

A、省建筑业管理局 B、省人民政府 C、省建设工程造价管理协会 D、省建设工程造价管理总站

10、资金时间价值的习惯表示方式是()。A、利率 B、利息 C、利润 D、净现值 正确答案：

1、A2、A3、C4、C5、D

6、B7、C8、D9、C10、A

《十二》

1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是(B)A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额 B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额 D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额

2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是(B)A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标

3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为

2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为(D)工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.36

4、机械台班单价中的折旧费计算公式为(C)A、台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班数 B、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/耐用总台班数 C、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×贷款利息系数/耐用总台班数 D、台班折旧费=机械帐面净值/耐用总台班数

5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否

进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法(D)的特点。

A、满足竞争的需要 B、有利于实现风险合理分担 C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制

6、工程量清单表中项目编码的第四级为(C)A、分类码 B、章顺序码 C、清单项目码 D、具体清单项目码

7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合(A)确定 A、项目特征 B、工程内容 C、计量单位 D、项目编码

8、建设项目总概算是编制和确定建设项目(B)A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件 C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件

9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或 合价，则(C)A、允许投标单位补充填写 B、视为废标 C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回招标书

10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质

量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是(D)A、费用由工程师承担，工期由承包人承担 B、费用由承包人承担，工期由工程师承担 C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商 D、费用和工期由承包人承担

第四篇：2015广东造价员重点考点必背（范文）

①

初步设计不得随意改变被批准的可行性研究报告所确定的建设规模、产品方案、工程标准、建设地址和总投资等控制目标。如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%以上或其他主要指标需要变更时，因说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。

②

甲级工程造价咨询企业资质标准

（1）.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年；

（2）.企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业注册资金总额60%；

（3）.技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上；

（4）.专职从事工程造价专业工作的人员不少于20人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于16人；

（5）.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历

（6）.企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄（出资人除外）；

（7）7.专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理；

（8）.企业注册资本不少于人民币100万元；

（9）.企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元；

（10）具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米；

（11）技术档案管理制度、财务管理制度、质量控制制度齐全；

（12）.企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全。③ 乙级工程造价咨询企业资质标准。

1.企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业注册资金总额60%；

2.专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人；取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历；

3.技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作10年以上；

4.企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄（出资人除外）；

5.专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理；

6.企业注册资本不少于人民币50万元；

7.具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米；

8.技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全；

9.企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全。

10.暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元。

④

项目不同时期工程造价计价方式

1.可行性研究-投资估算

2.初级设计-设计总概算

3.技术设计-修正总概算

4.施工图设计-施工图预算

5.工程招标-合同价

6.合同实施-结算价

7.竣工验收-竣工决算 ⑤

工程建设定额的分类

1.按定额反映的生产要素消耗内容分类

（1）劳动消耗定额-主要的表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额

（2）机械消耗定额-主要的表现形式是机械时间定额，但同时也表现为机械产量定额

3.材料消耗定额

2.按定额的编制程序和用途分类

1.施工定额

指施工企业（建设安装企业）组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额属于企业定额的性质，它由劳动定额、机械定额、材料消耗定额3个相对独立的部分组成。施工定额的项目划分很细，是工程建设定额中分项最细，定额子目最多的一种定额，也是工程建设定额中的基础性定额。

2.预算定额

这是在编制施工图预算时，以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制，内容包括工程劳动定额、机械台班定额、材料消耗定额3个部分，并列有工程费用，是一种计价的定额。从编制程序上看，预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，也是概算定额编制的基础。随着经济发展，在一些地区出现了综合定额的形式，它实际上是预算定额的一种。

3.概算定额

这是编制扩大初步设计概算时，以扩大分部分项工程为对象编制，计算和确定工程概算造价、计算劳动、机械台班、材料需要量所使用的定额。它的项目划分粗细，与扩大初步设计的深度相适应。它一般是预算定额的综合扩大。

4.概算指标

是在三阶段设计的初步设计阶段，一般以整个建筑物和构筑物为对象，以更为扩大的计量单位，编制工程概算，计算和确定工程的初步设计概算造价，计算劳动、机械台班、材料需要量时所采用的一种定额。这种定额的设定和初步设计的深度相适应。一般是在概算定额和预算定额的基础上编制的，比概算定额更为综合扩大。

5.投资估算指标。

它是在项目建议书和可行性研究阶段编制的投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额。它的概略程度与可行性研究阶段相适应。编制基础为预算定额、概算定额。⑥ 工作时间的分析和研究

1.工人工作时间

包括必须消耗的时间和损失时间

必须消耗时间-有效工作时间、休息时间、不可避免的中断时间

有效工作时间-准备和结束时间、基本工作时间、辅助工作时间

损失时间-多余和偶然的时间、停工时间、违背劳动纪律停工时间

停工时间-施工本身造成的停工时间、非施工本身造成的停工时间

对休息时间解释

指在施工过程中，工人为了恢复体力所必需的短暂的间歇以及因个人需要消耗的时间，但午休时间不在休息时间之中。

2.对机械时间的解释

制定机械工作定额时，只考虑机械的有效工作时间中的正常负荷下的时间，不可避免的空载、不可避免的中断时间，而不考虑机械的多余工作，可以避免的空载和停工时间以及低负荷下的工作时间，这就在一定程度上保证了定额的先进性和合理性

⑦

要素价格的确定

⑧

人工单价的组成-基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费。

程建设其他费用，是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备及工、器具购置费用以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。工程建设其他费用，大体可分为三类：第一类指土地使用费；第二类指与工程建设有关的其他费用；第三类指与未来企业生产经营有关的其他费用。

设部(2000)80号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定的最低保修期限为：

1、地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2、屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏，为5年；

3、供热与供冷系统，为2个采暖、供冷期；

4、电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

5、装修工程为2年。

6、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。

民用建筑指的是供人们活动的建筑。包括居住建筑和公共建筑两大部分。

碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。镇静钢最好，质量等级自a到d逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用d级的镇静钢。

决定混凝强度的因素有水泥标号、水灰比、骨料性质、温湿度、龄期等。水灰比越大，多余的水越多(因水泥水化所需水量是一定的)。多余的水在混凝土中会形成水泡或蒸发形成气孔，从而使强度降低。

一立方混凝土重2400kg以普通混凝土配合比设计规程

JGJ55-2000为标准

建设项目总投资和建设项目的工程造价有什么区别？? 答案：建设项目总投资是指建设项目的总的投资额，包括建设工项目的固定资产投资和流动资产投资。

建设项目的工程造价是指建设项目的建造价格。工程造价是一个双重含义的概念，包括工程投资和工程价格双重含义。

其中的工程投资这个含义，是指建设项目总投资中的固定资产投资。从以上分析可知，建设项目总投资的内涵大于建设项目的工程造价

建设项目的工程造价由以下几部分内容构成： 1.设备及工、器具购置费用； 2.建筑安装工程费用； 3.工程建设其他费用；

4.预备费（包括基本预备费和涨价预备费）； 5.建设期贷款利息；

6.固定资产投资方向调节税。

其中，设备及工、器具购置费用、建筑安装工程费用、工程建设其他费用和基本预备费被称为静态投资。静态投资再加上涨价预备费、建设期贷款利息和固定资产投资方向调节税被称为动态投资

购置固定资产属于投资活动，贷款属于融资活动，两项活动是相互独立的。如果是为购建固定资产而发生的贷款，贷款利息如果符合资本化条件可以计入固定资产价值。

3.1通用措施项目一览表 安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）2 夜间施工 3 二次搬运 4 冬雨季施工 大型机械设备进出场及安拆

当仲裁委员会对合同争议作出裁决后，若一方当事人不执行此裁决，则另一方当事人有权请求有管辖权的人民法院强制执行

造价师职权限制的是 使用计日工、暂估价、暂列金额

造价工程师进行核对支付申请前不需要发包人专项批准

总承包人和分包人之间是分包合同关系

总承包人对合同工程承担责任，对分包人完成的工程承包连带责任

分包人就其完成的工程对分包人负责 与总承包人有连带责任 发包人指定分包的，由发包人和指定分包人签订合同

工程量清单中的项目特征是项目本体、工艺方面的特征，以及对工艺或者施工方法有影响的工程特点而不是描述具体的施工工艺和施工方法。

总承包服务费的内容包括

为招标人采购材料提供服务、为招标人发包专业工程提供服务、为单独发包的专业工程施工提供服务、为发包的其他承包人提供配合和服务。

所谓工程优质费

如果发包人没提出（也就是招标文件中没说明），工程达到优质水平可以不计算工程优质费，当然，工程未达到优质标准不应计算这项费用，招标工程要求工程优质，招标控制价应计算优质费，招标工程量清单应开列工程优质费项目。

招标公告

中标通知书

拍卖公告

招标文件

都不属于要约

计日工俗称“点工”，在施工过程中，完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。

工程变更包括 设计变更

进度计划变更

施工条件变更

施工顺序变更

天气异常恶劣，造成施工停顿，承包人向发包人要求延长工期和索赔费用是不一定的，取决于这种情况下的合同是如何约定;由施工单位承担的是：施工单位的机械维修费、本单位人员伤亡；

由业主承担的：主体工程损失和维修费、现场清理费、放置于现场拟用在主体工程上的材料费、施工单位窝工工资。

第五篇：2014年广东造价员挂靠价格及聘用协议

2014年广东省造价员挂靠价格及骋用合同模版

甲方：（以下简称甲方）通讯地址： 电话： 联系人：

乙方： 刘工（证书号粤120**0726）（以下简称乙方）身份证号码： 通讯地址：

电话：134-1064-0126 电子邮箱： 2696757477@qq.com

本着“以人为本，公平公正，诚实信用”的原则，甲、乙双方经友好协商，就甲方聘用乙方为 造价员 事宜达成如下条款：

一、聘用内容及期限

甲方延聘乙方为造价员 技术顾问，乙方自愿将其造价员改变注册至甲方。乙方的造价员证仅限用于甲方资质申报、年审及存案。合同签定时刻为壹年，合同期限自广东省建设厅网上发布注册成功之日起计。

二、聘用工资、费用划分及支付方式

1、在合同签订后，每年甲方给予乙方造价员资格的税后岗位津贴￥4500元（大写： 肆仟佰元整）。

2、支付方式：本协议生效后，甲方确认收到乙方造价员相关证件资料后8个工作日内支付第一期费用￥2000元（大写： 贰仟元整）给乙方，在成功注册到公司后支付余下￥2500元（大写： 贰仟伍佰元整）给乙方。第二年的费用于签订本协议书日期满一年后8个工作日内一次性支付￥4500元（大写： 肆仟伍佰元整）。以后每年的费用支付如此类推，甲方电汇到乙方指定的银行卡中。若因乙方原因导致不能注册到甲方，乙方需将全部费用无条件退回给甲方。

三、甲方权利与义务

1、甲方负责乙方造价员注册登记手续，由此产生的相关费用由甲方承担。在聘用期间造价员的继续教育培训、年审等产生的相关费用由甲方负责。

2、聘任期内，乙方将造价员证原件交由甲方保管。在未得到乙方书面认可下，甲方不得将乙方的资历证书及其它证书注册到其他的公司，不得做出有损于乙方利益的其他行

动。因甲方缘由给乙方形成行政、法令结果和经济丢失的，悉数责任由甲方承当，且甲方需补偿乙方由此形成的相应丢失，并及时合作乙方将其证书迁出。

四、乙方权利与义务

1、乙方应具备国家建设部、人事部认可的真实有效的造价员资格。

2、未经甲方同意不得将证书信息变更，不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为。

3、聘用期内乙方需把相关证件放在甲方保管。

4、在甲方处理资质、年检、存案及建造行政主管部门的查看时，乙方需合作甲方并及时供给有关身份证原件、学历文凭等证明资料。甲方需提早7个作业日告诉乙方，乙方有义务及时（7个作业日内）向甲方供给有关证件。如因乙方缘由影响甲方的作业，须交还相应薪酬。甲方在使用完后应在5个作业日内把有关证件偿还乙方。如需乙方参与合作甲方的年检等相应作业，甲方需按200元一天的薪酬标准抵偿给乙方。

5、乙方在聘用期内，知悉的甲方一切的商业秘密及涉及本协议的任何事宜都有保密义务。

6、乙方应积极配合甲方参办理证件注册或变更手续，如因乙方不配合导致证件无法正常使用或者导致证件注销的，责任全部由乙方承担。

7、签约时乙方提交造价员造价员证原件、离职证明（初始注册不用提供）、身份证（彩色扫描件）、毕业证原件、一寸红底近照五张（或电子版），用于甲方办理变更注册及公司技术人才库备案。

8、及时提醒甲方支付聘用费用及提供本人的银行帐号。

9、乙方应配合甲方积极完成造价员的变更注册和继续教育培训，如因乙方原因造成证件过期或无效的，乙方需返还当年全部津贴费用。

五、违约责任

（一）、甲方责任：

1、聘用期内，甲方妥善保管乙方所有证书原件。如果由于甲方原因发生乙方任何一证件丢失或吊销，甲方应负责补办或恢复，如在1年内无法补办或恢复，甲方需赔偿乙方￥10000（大写：壹万元整）。

2、甲方不按协议约定支付费用，经乙方提醒仍不履约的视为提前解聘，且赔偿乙方由

此造成的相应损失。

（二）、乙方责任

1、乙方应确保提供的所有证件是真实、有效的。因证件真实性问题，造成不能完成相关注册时，应赔偿甲方的损失，并双倍返还津贴费用。

2、乙方私自变更单位或注销证件，导致甲方无法正常使用该证件的或乙方因考试或积分入户等正当理由借用证件逾期未归还的，将视为违约，乙方需赔偿甲方￥10000（大写：壹万元整）。

六、其它约定

1、在协议有效期内，甲乙双方未经对方同意不得擅自单方解除协议，如因此造成损失，由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议，应本着相互支持与理解的原则，提前通知对方，以便另一方做好安排。

2、如果双方同意解除协议，甲方应提前30天给乙方出具解聘证明等有关转注册证明，方便乙方办理转注的手续，协议到期即返还乙方留存在甲方处的所有证明文件及证书原件，不得无故刁难。

3、本协议条款货币形式均为人民币。

4、本协议到期或双方协商同意解除本协议，甲方应配合乙方完成变更注册的手续。

5、本协议一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份。此协议双方应妥善保管，如因协议丢失而引起的纠纷由丢失方自行解决。本协议其他未尽事宜，由双方协商解决。协商不成时由甲方所在地人民法院裁决。本协议自签订之日起生效。

6、在签订协议时乙方应把有关证件交由甲方核实和保管，甲乙双方在交接证件原件时应做好签收工作。

甲方公章： 乙 方： 刘工 134-1064-0126

乙方开户行（具体到支行）：

签约代表： 乙方银行帐号：

签订时间： 年 月 日 签订时间： 2014 年 月 日