第一篇：施工延期协议
施工延期协议
贵州发展建筑有限公司松桃县平头乡文化综合服务大楼工程与松桃县平头乡人民政府签定的施工合同，工程期限工期120天。按甲方要求2012年9月15日进场。竣工日期2013年1月15日。
由于各种因素造成工程未按期完工。贵州发展建筑有限公司与松桃县平头乡人民政府，友好协商达成一致工期延期到2013年6月30日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人：甲方代表：乙方代表：
年月日年月日
第二篇：施工延期合同
施工延期合同
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤炭部门有关规定。山西煤炭运销集团口泉煤业有限公司基建项目工程自批复开工以来，由于政策性停工、隐蔽工程大、以及初步设计单进高、施工单位组织协调不力、工序安排不合理等原因，导致矿井建设不能按照工期完成，为确保项目顺利竣工，决定该建设工期延期，鉴于此，经双方协商特签订此延期合同。
第一条：延期工期自2013年6月27日至竣工验收。
第二条：工程项目为原合同规定的未完成的所有矿井建设工程及设备安装工程。
第三条：其他所有条款仍按照原合同规定的执行。
第四条：本延期合同未尽事宜或签订后如需修改的，双方协商一致后，可以另签补充协议，作为本延期合同的组成部分。
第五条：本延期合同自双方代表签字，加盖公章之日起生效，工程竣工验收符合要求，结算工程款后终止。
第六条：本延期合同一式两份，双方各执正本一份，副本由甲方
报送有关部门本案。
甲方：（签章）
法定代表人（签字）二〇一三年六月二十七日乙方：（签章）法定代表人（签字）
第三篇：借款延期协议
借款延期协议
借款人：（身份证号：）（以下简称“甲方”）出借人：（身份证号：）（以下简称“乙方”）
甲方因生意需求资金周转，于 年 月 日向乙方借款人民币 元整，借款期限 年，时间从 年 月 日至 年 月 日止，借款月利息为，若逾期还款甲方愿支付借款总额5%的赔偿及借款总额10%的违约金，并承担乙方为实现债权所支出的一切费用（包括律师诉讼代理费）。
截止 年 月 日，甲方已支付乙方一年利息计 元整，但因资金确有困难，无法按时全部归还本金 整，为更好明确双方权责，就借款延期事宜达成如下一致意见，签订此合同。
一、借款金额及延期还款时限：
借款金额仍为原借款 整，不另行增减。借款期限延长 个月，时间从 年 月 日至 年 月 日止，借款月利息，本延期合同签订后甲方先行支付给乙方 年 月 日至 年 月 8日三个月利息 元整。借款期限内提早还款的，利息按月利息折算成天数计取。若再次逾期还款甲方愿双倍支付乙方借款总额5%的赔偿及借款总额10%的违约金，并承担乙方为实现债权所支出的一切费用（包括律师诉讼代理费）及相关法律责任。
二、还款方式：
借款到期之日甲方应按照本合同规定主动一次性偿还乙方全部本金及利息，乙方收到还款后将原借据及本合同原件交还甲方。
三、强制执行条款与还款时间
1.甲、乙双方经慎重考虑，共同确认：双方同意本合同签订后，赋予本合同强制执行效力。
2.此笔借款到期时间为 年 月 日，从 年 月 日起开始计算诉讼时效，如果甲方到期不还款，乙方有权依据本合同向 人民法院申请强制执行甲方应向乙方支付的全部未付款项。甲方愿意接受人民法院的强制执行。
四、第三方担保：
本合同由 提供全额担保，担保责任期自借款期限截止之日起二年内有效。
五、合同争议的解决方式
本合同履行过程中发生的争议由双方友好协商解决，协商或调解不成的，可依法向 人民法院起诉。
六、本合同自双方签字及担保方盖章之日起生效。本合同一式三份，双方及担保方各持一份，每份均具有同等法律效力。
七、本合同未做约定事项，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。
甲方（签字）：_______________
乙方（签字）：_______________
连带保证人（盖章）：_________________法人代表人（签字）：________
签订约日期：
年 月 日
第四篇：借款延期协议
借款延期协议
借款人：（身份证号：）（以下简称“甲方”）出借人：（身份证号：）（以下简称“乙方”）
甲方因生意需求资金周转，于年月日向乙方借款人民币元整，借款期限年，时间从年月日至年月日止，借款月利息为，若逾期还款甲方愿支付借款总额5%的赔偿及借款总额10%的违约金，并承担乙方为实现债权所支出的一切费用（包括律师诉讼代理费）。
截止年月日，甲方已支付乙方一年利息计元整，但因资金确有困难，无法按时全部归还本金整，为更好明确双方权责，就借款延期事宜达成如下一致意见，签订此合同。
一、借款金额及延期还款时限：
借款金额仍为原借款整，不另行增减。借款期限延长个月，时间从年月日至年月日止，借款月利息，本延期合同签订后甲方先行支付给乙方年月日至年月8日三个月利息元整。借款期限内提早还款的，利息按月利息折算成天数计取。若再次逾期还款甲方愿双倍支付乙方借款总额5%的赔偿及借款总额10%的违约金，并承担乙方为实现债权所支出的一切费用（包括律师诉讼代理费）及相关法律责任。
二、还款方式：
借款到期之日甲方应按照本合同规定主动一次性偿还乙方全部本金及利息，乙方收到还款后将原借据及本合同原件交还甲方。
三、强制执行条款与还款时间
1.甲、乙双方经慎重考虑，共同确认：双方同意本合同签订后，赋予本合同强制执行效力。
2.此笔借款到期时间为年月日，从年月日起开始计算诉讼时效，如果甲方到期不还款，乙方有权依据本合同向人民法院申请强制执行甲方应向乙方支付的全部未付款项。甲方愿意接受人民法院的强制执行。
四、第三方担保：
本合同由提供全额担保，担保责任期自借款期限截止之日起二年内有效。
五、合同争议的解决方式
本合同履行过程中发生的争议由双方友好协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
六、本合同自双方签字及担保方盖章之日起生效。本合同一式三份，双方及担保方各持一份，每份均具有同等法律效力。
七、本合同未做约定事项，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。
甲方（签字）：_______________乙方（签字）：_______________
连带保证人（盖章）：_________________法人代表人（签字）：________
签订约日期：年 月 日
第五篇：首付款延期协议
首付款延期协议
本人于年月日购买鼎和城·□财富公
馆/□财富广场，房号栋--，总房款，首付比例，储藏室，储藏室总价，车库，车库总价应付首付款，已付金额，余款，于年月日前付清，逾期作违约处理，定金不退，房号另售。
特此申请.客户签名：经理审批：
总监审批：总经理审批：
以上为购房客户因个人原因填写的付款延期申请协议，当此申请书一旦签署成立，即产生法律效用，客户因个人原因逾期付款或交款不足，一切责任由购房客户承担，望购房客户遵守此协议。
山东鼎和置业有限公司年月日
点击咨询 