第一篇：建造师考试真题及答案
让考前复习，考前做题这句话成为我们每个考生的至理名言吧，面对考试，我们不要紧张，无谓的紧张只会影响我们的正常水平，我们要做好百分之100的准备去迎接每一场考试。下面是小编为大家整理的关于建造师考试真题及答案，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
建造师考试真题
1.建筑高度 60 米的住宅属于()。
A.单层建筑
B.多层建筑
C.高层建筑
D.超高层建筑
2.学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是()m。
A.0.90
B.1.05
C.1.10
D.1.20
3.装饰工程中宴会厅安装的大型吊灯，其荷载类别属于()。
A.面荷载
B.线荷载
C.集中荷载
D.特殊荷载
4.钢梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理，其支座可简化为()。
A.固定铰支座
B.可动铰支座
C.固定支座
D.弹性支座
5.常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是()。
A.减水剂
B.防水剂
C.混凝剂
D.膨胀剂
6.木材湿胀后，可使木材()。
A.翘曲
B.表面鼓凸
C.开裂
D.接榫松动
7.具有良好隔热和隔声性能的玻璃品种是()。
A.夹层玻璃
B.中空玻璃
C.钢化玻璃
D.Low-E 玻璃
8.土方回填工程中，根据压实机具确定的施工参数是()。
A.土料性质
B.土料含水率
C.压实系数
D.虚铺厚度
9.基坑验槽中，对于基底以下不可见部位的土层，通常采用的方法是()。
A.钎探法
B.贯入仪检测法
C.轻型动力触探法
D.观察法
10.施工测量中，测量角度的仪器是()。
A.水准仪
B.钢尺
C.经纬仪
D.激光铅直仪
11.目前粗钢筋机械连接采用最多的连接方式是()连接。
A.挤压套筒
B.镦粗直螺纹套筒
C.剥肋滚压直螺纹套筒
D.锥螺纹套筒
12.常用于防水混凝土的水泥品种是()。
A.矿渣硅酸盐水泥
B.粉煤灰硅酸盐水泥
C.火山灰硅酸盐水泥
D.普通硅酸盐水泥
13.水泥砂浆防水层终凝后应及时养护，养护时间不少于()天。
A.7
B.14
C.21
D.28
14.外墙 EPS 板薄抹灰系统施工工艺顺序，正确的是()。
①挂基准线
②粘贴聚苯板
③抹面层抹面砂浆
④锚固件 固定
A.①②③④
B.①③②④
C.①②④③
D.①④②③
15.铝合金门窗安装中，五金配件与门窗连接应采用()。
A.镀锌螺钉
B.射钉
C.普通螺栓
D.普通螺钉
16.高温天气期间，通常混凝土搅拌运输车罐体涂装颜色是()。
A.蓝色
B.绿色
C.灰色
D.白色
17.防火涂料按涂层厚度可分为()类。
A.二
B.三
C.四
D.五
18.现行消防验收备案的政府职能部门是()。
A.消防救援机构
B.住房和城乡建设主管部门
C.公安机关
D.城建档案管理机构
19.采用砂、石材料铺装地面时的环境温度最低限值是()。
A.-10℃
B.-5℃
C.0℃
D.5℃
20.根据室内环境污染控制的规定属于Ⅰ类民用建筑工程的是()。
A.商店
B.餐厅
C.旅店
D.医院
二、多项选择题
21.属于砌体结构工程特点的有()。
A.生产效率高
B.保温性能好
C.自重大
D.抗震性能好
E.可就地取材
22.影响混凝土拌合物和易性的因素有()。
A.单位体积用水量
B.砂率
C.时间
D.水泥的泌水性
E.水泥的定定型
23.影响砂浆稠度的因素有()。
A.胶凝材料种类
B.使用环境温度
C.用水量
D.掺合料的种类
E.搅拌时间
24.为减少降水对周边环境的影响，可采取的技术措施有()。
A.井点回灌
B.砂井回灌
C.井点降水
D.喷射井点降水
E.减缓降水速度
25.预制构件进场时，需提供的质量证明文件包括()。
A.出厂合格证
B.钢筋复验单
C.混凝土强度检验报告
D.进场复验报告
E.钢筋套筒等的工艺检验批告
26.关于雨期施工中钢筋工程的做法，正确的有()。
A.焊机必须接地
B.焊工必须穿戴防护衣具
C.钢筋机械应设置机棚
D.钢筋机械设置场地应平整
E.钢筋机械可以设置在松软的场地上
27.关于手提式灭火器放置的说法，正确的有()。
A.放在托架上
B.放置地点有温度限制
C.使用挂钩悬挂
D 可放在潮湿地面上
E.可放置在室内干燥的地面上
28.关于外用电梯安装和使用的说法，正确的有()。
A.应由有资质的专业队安装
B.业主、监理、施工单位共同验收后可直接使用
C.进入楼层的防护门开关应设在靠楼层一侧
D.安全装置应齐全
E.六级以上大风停止使用
29.专项方案实施前，可以进行安全技术交底的交底人有()。
A.项目安全员
B.安全监理工程师
C.方案编制人员
D.项目技术负责人
E.项目生产经理
30.住宅工程办理竣工验收备案时，应提交的文件有()。
A.工程竣工验收备案表
B.工程竣工验收报告
C.工程竣工报告
D.住宅质量保证书
E.住宅使用说明书
案例一
背景资料!
某新建商住楼工程，钢筋混凝土框架结构，地下1层，地上16层，建筑面积2.8万平方米，基础柱为泥浆护壁钻孔注桩。
项目部进场后，在泥浆护壁注桩筋笼作业交底会上，重点强调钢笼制作和钢筋笼保护层垫块的注意事项，要求钢筋笼分段制作，分段长度要综合考虑成笼的三个因素，钢筋保护层垫块，每节防笼不少于2组，长度大于12m的中间加设1组，每组块数2块，整块可自由分布。
在回填土施工前，项目部安排人员编制了回填土专项方案，包括:按设计和范規定，严格控制回填土方的拉径和含水率，要求在土方回填前做好青除基底垃圾等杂物，按填方高度的5%预留沉降里等内窨。
现场使用水泵抽水过程中，在抽水作业人员将港水泵倾斜放入水中时，发現泵体根部防水型橡胶电缆老化，并有一处接头断裂，在重新连接处理好后维缲使用。下午1时15分，抽水作业人员发现，潜水泵体已陷入泥，在拉拽出水管时电，经抢救无效死亡。
事故发生后，施工单位员责人在下午2时15分接到了现场项目经理事故报告，立即赶往事故现场，召集项目部全体人员，分析事故原因，并于下午4时08分按照事故报告应当及时，不得迟报等原则，向事故发生地的县人民政府建设主管部门和有关报告
问题:
1.写出灌注桩笼制作和安装综合考虑的三个因素，指出钢筋笼保护层垫块的设置数里及位置的错之处并改正。
2.土方回预留沉军是否正确并说明理由?土方回排前除青除基底垃外，还有哪些清理内容及相关工作?
3.写出现场抽水作业人员的错误之处并改正
4.施工单位负责人事故报告时间是否正确并说明理由?事故报告的原则除应当及时，不得退报外还有郭些内?
案例二
背景资料
某住宅楼工程，地下2层，地上20层，建筑面积2.5万平方米，基坑开挖深度7.6mn，地上2层以上为装配式混凝土结构，施工单位中标后组建项目部组织施工。
基坑工前，施工单位编了《x工程基坑支护方案》，并组织召开了专家论证会，参建各方项目负人及施工单位项目技术负人，生产经理、部分工长参加了会议，会议期间，总监理工程师发现施工单位没有按规定要求的人员参会，要求暂停专家论证会。
预制墙板吊装前，工长对施工班组进行了预制墙板吊装工芝流程交底，内容包括从基层处理测里到摘韵、堵、灌浆全过程，最初吊装的两块子预制過板间留有“一”形后浇节点，该后浇节点和叠合楼层板混凝土一起亮筑。
公司相关部门对该项目日常管理检查时发现:进入楼层的临时消防竖管直径75mn，隔层设置个出水口，平时作为施工用取水点;二级动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批隹:现场污水排放手续不齐，不符合相关定;上述一些问题要求项目部整改。
根据合同要求，工程城建档案归档资料由项目部员责整理后提交建设单位，项目部在整理归档文件时，使用了部分复印件，并对重要的变更部位用红色墨水修改，同时对纸质档案中没有记录的内容在提交的电子文件中给予补充，在档案预收时，验收单位提出了整改意见。
问題:
1.施工单位参加专家论证会议人员还应有哪些?
2.预制墙板吊装工芝流程还有哪些主要工序?后浇节点还有哪些形式?
3.项目日常管理行为有哪些不要之处?并说明正确做法，如何办理现场污水排放相关手续?
4.指出目部在整理归档文件时的不要之处，并说明正确做法。
案例三
背景资料:
建设单位投资兴建写字楼工程，地下1层，地上5层，建筑面积为6000平方米，总投资42000万元。建设单位编制的招标文件部分内容有:质量标为合格;工期自2018年5月1日起至2019年9月30日止:采用工程里青单计价模式;项目开工日前7天内支付工程预付款，工程款付比例为10%。经公开招投标，在7家施工单位里选定A施工单位中标，B施工单位因为在填报工程里青单价格(投标文件组成部分)时，所填报的工程里与建设单位提供的工程里不ー致以及其他原因导致未中标，A施工单位经合约、法务等部门认真审核相关条款，并上报相关领导同意后，与建设单位签订了工程施工总承包合同，签约合同价部分明细有:分部分项工程燙为211850万元，手架费用为49.00万元，措施项目费92.16万元，其他项目费110.00万元，总包管理费30.00万元，暂列金额80.00万元，规费及税金266.8万元。
建设单位于2018年4月26日支付了工程预付款，A施工单位收到工程预付款后，用部分工程预付款购买了用于本工程所需的塔吊、轿车、模板，支付其他工程拖欠劳务鸡、其他工程的材料欠款。
在地下室施工过程中，突遇百年不遇持大暴雨。A施工单位在雨后立即组织工程抢险抢修，抽排基坑内雨污水，发生费用8.00万元;检修受损水电鈇路，发生费用1.00万元;抢修工程项目红线外受损的施工便道，以保证工程督类物资、机械进场的需要，发生费用7.00万元。
A施工单位及时将上述抢险抢修费用以签证方式上报建设单位。建设单位审核后的意见是:上述抢险抢修工作内均属于A施工单位已经计取的措施范围，不同意另行支付上述三项费用
问题
1.B施工单位在填报工程里青单价格时，除工程里外还有哪些内窨必须与建设单位提供的内容一致?
2除合约、法务部门]外，A施工单位审核合同条款时还需要哪些部门参加?
3A施工单位的签约合同价、工程预付款分别是多少万元(保留小数点后两住)?指出A施工单位使用工程预付款的不要之处，工程预付的正确使用用途还有哪些?
4.分别说明建设单位对A施工单位上报的三签证费用的审核意见是否正确，并说明理由。
建造师考试真题答案
1.C
2.D
3.C
4.B
5.A
6.B
7.B
8.C
9.A
10.C
11.B
12.D
13.B
14.C
15.A
16.D
17.B
18.B
19.C
20.D
21.BCE
22.ABCD
23.ACDE
24.ABE
25.ABCE
26.ABCD
27.ACE
28.ADE
29.CD
30.ABCE
案例一
答案
1.(1)灌注钢筋笼制作和安装综合考虑的三个因素为:钢筋笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度。
(2)错之处ト每组块数2块正确法:每组块数不得小于3块。错误之处二:整块可自由分布
正确法:整块需均匀分布在同一截面的主筋上
2.(1)不正确
理由:填方应按设计要求预留沉暐里，一般不超过填方高度的第。冬季填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20?2%，预留沆降锂比常温时适当增加
(2)土方回填前，还应青除基底的树根等杂物，抽除积水，挖出，验收基底高程。
3.错误之处一:在抽水作业人员将替水泵倾向放入水中时。正确倣法:水泵在水中应直立放置。
错误之处二:并有一处接头断裂，在重新连接处理好后使用
正确法:湝水泵的电源应采用防水型橡胶电，并不得有接头。错误之处三:潜水泵体已陷入污泥。
正确法:替水泵体不得陷入污泥或露出水面。错误之处四:在拉拽出水管时电。
正确法:放入水中或提出水面时应提拉系绳，綦止拉捜电缆或出水管，并应切断电源
4.(1)施工单位负责人事故报告时间不正确
理由:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工单位员责人报告;施工单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。2)事故报告的原贝还应包括确、完整，任何单位和个人对事故不得痛报谎报或者瞒报。
案例二
答案
1.施工单位参加专家论证会议人员还应有:施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目员责人、专项方案编制人员、项目专即安全生产管理人员。
2.(1)预制墙板吊裝工艺流程主要工序还有:预制墙体起吊、下层竖向筋对孔、预制体就位、安装临时支撑、预制啬体校正、临时支撑固定
(2)后浇节点形式还有:“L”形、“T”形等
3.(1)不妥之处一:隔层设置一个出水口
正确做法:高度超过24m的建筑工程，临时消防竖管每层必须设消火栓口，并配备足的水龙带。
不之处二:平时作为施工用取水点
正确做法:施工用取水点应单独设置，严禁消防竖管作为施工用水管线。不要之处三:二級动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批准
正确做法:二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表报项目安全管理部门和项目员聂人审査批維后，方可动火。
(2)施工现场水排放要与所在地县级以上人民政府市政管理部]签署水排放许可协议申《临时排水许可证》
4.不妥之处一:项目部在理归档文件时，使用了部分复印件。
正确做法:归档的工程文件应为原件，内容必须真实、准确，与工程实际相符合。不要之处二:并对重要的变更部位用红色墨水修改。
正确做法:工程文件应采用碳素水、蓝黑墨水等耐久性强的书写村料，不得使用红色水纯蓝星水、珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写村料。
不妥之处三:同时对纸质档案中没有记录的内容在提交的电子文件中给予补充。
正确做法:归档的建设工程电子文件的内容必须与其纸质档案一致，且应采用开放式文件格式或通用格式进行存储，并采用电子签名等手段。
案例三
1.B施工单位在填报工程青单价格时，除工程外，必须与建设单位提供的内容一致的还有:工程里青单的项目编码、项目名称、项目持征、计里单位必须与招标人招标文件中提供的一致
2.除合约、法律部门外，A施工单位审核合同条款时还需要:工程、技术、质里、贺金、财务、劳务、物资部门参加。
3.(1)工程合同价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目爱+规费+税金2118.50+92.16+110.00+26.88=2587.54万元
(2)付款=(合同造价-暂列金额)X预付款比例=(2587.54-80.00)X10=250.75万元。
(3)不要之处:用部分工程预付款支付其他工程拖欠劳务鸡、其他工程的村料欠款正确法:预付款不得用于与本合同工程无关的事项，具有专款专用的性质。
(4)工程预付款的正确使用用途还有:用于承包人为合同所约定的工程施工购置村料、工程设备、购置或租赁施工设备、修建临时设以及组织施工队伍进场等所用的费用。
4.(1)抽排基坑内雨污水，发生残用8，00万元的审核意见不正确
理由:百年不遇特大暴雨属于不可抗力，不可抗力发生后，工程所需清理、修复费用由发包人承担。
(2)检修受损水电线路，发生费用1.00万元，审核意见正确
理由:百年不遇特大暴雨属于不可抗カ，不可抗力导致承包人水电銭潞等临时设施的损坏由承包人自己承担
(3)抢修工程项目红线外受损的施工便道，以保证工程各类物资、机进场的需要，发生费用700万元，审核意见正确
理由:项目红线外受的施工便道属于施工单位的临时设施，不可抗力造成的损失由施工单位自己承担
建造师考试真题及答案
第二篇：2010年一级建造师考试真题及答案
2010年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)》考试真题
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）。P9 A.伸缩缝
B.沉降缝
C.防震缝
D.温度缝
2.如图所示，Pl、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于P1、P2的关系，正确的是()。P9
A.P1=P2 B.P2=3P1 C.P1 D.P2>3P1 3.下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。P16 A.框架
B.剪力墙
C.框架一剪力墙
D.筒体
4.大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的()。P19 A.抗剪性能
B.抗弯性能
C.抗拉性能
D.抗压性能
5.关于建筑物体形系数和耗热量比值的关系，正确的是()。P22 A.体形系数越大，耗热量比值越大
B.体形系数越大，耗热量比值越小
C.体形系数越小，耗热量比值越大
D.耗热量比值与体形系数无关
6.在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用()。P39 A.火山灰水泥
B.矿渣水泥
C.粉煤灰水泥
D.硅酸盐水泥
7.节水型卫生坐便器的用水量最小应不人于()L。P55 A.3 B.5 C.6 D.8
A.200 B.250 C.300 D.350
16.建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。134 A.0.5—1.0 B.0.5～1.5 C.0.5～2.0 D.1.5—3.0 17.关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是()。P155 A.当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装·
B.抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接
C.在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施
D.在设备管线安装部位安装加强龙骨
18.当设计无要求时，关于无粘接预应力筋张拉施工的做法，正确的是()。P138 A.先张拉楼面梁，后张拉楼板
B.梁中的无粘接筋可按顺序张拉
C.板中的无粘接筋可按顺序张拉
D.当曲线无粘接预应力筋长度超过30m时宜采用两端张拉
19.吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合()的规定。P154 A.确保企口的相互咬接及图案花纹吻合
B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接
C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装，D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口
20.《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210--2001)规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用()连接。P164 A.铆接
B.螺栓
C.双面焊
D.单面焊
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)21.关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。P15 A.柱的震害轻于梁
B.柱顶震害轻于柱底
C.角柱的震害重于内柱
D.短柱的震害重于一般柱
E.填充墙处是震害发生的严重部位之一
22.关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的是()。P47 A.若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性
B.当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度
C.分段拆除架体高差达3步
D.及时取出、放下已松开连接的杆件
E.遇有六级及六级以上大风时，停止脚手架拆除作业
30.施工现场平面管理的依据应包括()对施工现场的管理要求。P292 A.政府主管部门
B.建设单位
C.上级公司
D.施工平面图
E.行业协会
三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)背景资料
某办公楼工程，地下一层，地上十层，现浇钢筋混凝土框架结构，预应力管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1-1所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元／月。
事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图1-2所示(时间单位：月)。
问题
1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路? 2.事件一中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。
3.事件二中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
4.事件三中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照图1-2格式绘制出调整后H工作的施工横道图。
1、符合合同工期(2分)，计划工期为29个月的那条，1、2、3、5、6、7、8加箭线。(2分)
2、监理工程师做法妥当(1分)，应为总承包编制送审(1分);监理送达总包妥当建设单位(1分)，总承包做法不妥当(1分)，建设单位建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。(1分)
3、索赔为0(2分)，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。(2分)
4、K1=2个月K2=1个月(2分)，可缩短到5个月(1分)图(5分)。
事件三：施工总承包单位为了提醒、警示施工现场人员时刻认识到所处环境的危险性，随时保持清醒和警惕，在现场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。
事件四：本工程二层多功能厅设计为铝合金龙骨中密板材隔墙，下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前编制了装饰装修施工方案，明确了板材组装顺序和节点处理措施。
问题
1.指出事件一中的不妥之处，分别说明理由。
2.除地质勘察报告外，基坑支护结构形式选型依据还有哪些?本工程深基坑开挖专项施工方案补充了哪些主要内容? 3.事件三中，施工现场还应在哪些位置设置安全警示标志(至少列出五项)? 4.事件四中，板材组装应按什么顺序进行?板材安装节点应如何处理?(四)背景资料
某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下一层，地上四层。施工单位与建设单 位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日；工程承包范围为图纸 所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元；地下一层填充墙部分损毁，损失10万元；停工及修复共30天。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监 理工程师下达了停工令。
事件三：截止到2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额为1670万元(含上述利息及建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件五：工程竣工后，项目经理部按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
问题
1.事件一中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件二中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作? 3.事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的? 5.按“制造成本法”列式计算项目施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。
2010年建筑工程网友版答案
1、沉降缝
2、P1
3、筒体
4、抗压性能
5、体形系数大，耗热量比值大
6、火山灰水泥 7、6L
8、丙烯酸酯
9、大气稳定
10、难燃性
11、基础底板上
12、采用多道内支撑排桩.....13、分段分层
14、上下皮砌块的竖向灰缝不足150mm时....15、钎探300MM
16、耐火极限 0.5-2.0
17、在设备管线安装部位安装加强龙骨...18、板中的无粘结筋可按顺序张拉....v
19、确保企口的相互咬接及图案花纹吻合 20、螺栓
21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之
一、短柱危害重于一般柱
22、若不减少...水....提供流动性;....提高强度;.....节约水泥;耐久性改善
23、拉伸强度和延伸率低;温度稳定性较差、耐老化性能差)
24、营业税、城市维护建设税、教育附加税
25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收;设计无要求时....;当抹灰厚度大于35mm时....26、新建筑物的混凝土抹灰基层...;旧墙面在涂饰前...;厨房、卫生间墙面采用耐水腻子
27、浇筑前清洁工作采用....;加工好的玻璃...抽取1%...28、未采取有效的降排水....;边坡顶部堆载过大;开挖次序方法不当
29、先拆除上部杆件....;及时取出....;遇六级风.....30、建设单位、施工平面图、主管部门、上级公司)案例一：
1、符合合同工期(2分)，计划工期为29个月的那条，1、2、3、5、6、7、8加箭线。(2分)
2、监理工程师做法妥当(1分)，应为总承包编制送审(1分);监理送达总包妥当建设单位(1分)，总承包做法不妥当(1分)，建设单位建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。(1分)
3、索赔为0(2分)，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。(2分)
4、K1=2个月K2=1个月(2分)，可缩短5个月(1分)图(5分)。案例二：
1、安全专项施工方案：建筑幕墙安装施工、塔吊、施工电梯、模板、脚手架 每项1.5，都对5分
2、孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理(2分)。先将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形(外口向上)(1分)，用清水冲刷干净，并保持湿润(1分)，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后(1分)，认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土(1分)。
3、不应由管道安装工独立完成施焊工作(1分);焊接工人要持证上岗(1分);未办理动火手续(1分);不应对作业环境未作了解前进行焊接(1分);随意堆放易燃材料不对(1分)。
4、幕墙隐蔽工程验收：预埋件、后置埋件、防雷装置、幕墙四周、内表面与立体结构之间的封堵、隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定、单元式幕墙的封口节点 每项(1分)案例三
2010年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。
A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门
C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会 2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A．1 B．2 C．4 D．20 3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。A．国务院建设主管部门
B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会
D．人事部或其授权机构
4．民事法律关系的内容是指()。A．民事权利和民事义务
B．民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任
D．民事义务和民事责任
5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工：单位的()。A．委托代理人
B．法定代理人 C．指定代理人
D．职务代理人
6．根据《物权法》，建设用地使用权属于()。A．所有权
B．用益物权 C．担保物权 D．留置权
7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。
A．已经取得安全生产许可证
B，办理了丁程质量监督手续
C．有满足施工需要的施工：图纸
D．已经取得规划许可证
8．根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
是()。A．国务院
B．国务院负责安全生产监督管理的部门 C．国务院建设行政主管部门
D．国务院铁路、交通、水利等有关部门 17．关于和解的说法，错误的是()。A．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解协议具有强制执行的效力
D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
18．下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A．工程建设项目施工招标投标办法
B．安全生产许可证条例 C．安全生产法
D．建筑业企业资质管理规定
19．某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。A．附期限
B．附条件
C．显失公平
D．可变更、可撤销
20．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。A．10 B．4 C．16 D．12 21．下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A．福利待遇
B．劳动条件 C．试用期
D．补充保险
22．某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》该合同须经过()同意。A．监事会
B．工会
C．股东会
D．董事会
23．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。A．金融机构
B．败诉方
C．执行法院
B．工程项目采用的材料；设备
C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项日的安全、质量
31．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。
A．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 B，未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 C，法院审理行政诉讼案件不适用调解 D。行政诉讼坚持谁主张谁举证原则
32．甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。A．乙公司与丙公司均不承担清偿责任
B．应当由乙、丙公司承担连带债务 C．应当由甲公司承担全部债务
D．应当由乙公司承担全部债务
33．施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。A．要约邀请 B。承诺
C．新要约
D．部分承诺
34。根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A．2 B．3 C．4 D． 5 35．某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当()。A．配备兼职安全生产管理人员
B．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．配备专职安全生产管理人员，36．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。
A．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准
B．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 C．自动消防系统的操作人员必须持证上岗
D．禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所
37．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。A．施工单位发出订购水泥的要约时
B．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C．水泥厂发出答复文件时
D．水泥厂的答复文件到达施工单位时
A．证人只提交书面证词无须出庭作证 B．证人有义务出庭作证 C．证人在庭审时应当旁听
D．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问
46．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A．招标文件发出日
B．投标文件截止日 C．中标日期 D．投标有效期
47．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。
A．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D．分包单位只对总承包单位负责
48．划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A．中央 B．省级以上 C．镇级以上 D．县级以上
49．根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。
A．招标人从几名中标候选人中确定中标人 B．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 C．招标人预先内定中标人
D．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利
50．建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B．只能向有管辖权的人民法院起诉 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁
D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 51．建设工程施工合同应以()为合同履行地。A．原告住所地
B．合同签订地 C．被告住所地
D．施工行为地 52．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权白登记时设立的是()。A．正在建造的建筑物 B．生产设备、原材料 C．交通运输工具
D．正在建造的船舶、航空器
月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A．3 B．2 C．4 D．6 61．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。
A．总承包单位和分包单位按一定比例共同 B．分包单位 C．建设单位 D．总承包单位
62．根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。A．工程施工图纸
B．法律、法规 C．监理合同
D．施工合同中约定采用的推荐性标准
63．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。A．建设单位 B．设计单位
C．物业管理单位
D．大楼使用者
64。某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A．相关管线产权部门 B．市政管理部门
C．城建档案管理部门
D．建设单位
65．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。A．受益人
B．保险人
C．被保险人
D．投保人
66．承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。A．留置权
B．抵押权 C．抵消权
D．质押权
67．某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。
A．征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效
B．承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
C．承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D．工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期
E．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
75．关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有()。A．建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B．合同标的是财产
C．履行地点为项目所在地
D．违约责任是当事人违反合同义务的责任 E．有关施工组织设计的内容即为履行方式条款
76．关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。
A．建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交
B．在施工合同中，建设单位应对工程文什套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求
C．在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收
D．末取得工程档案验收认可文件，建没单位不得组织竣工验收
E．建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交
77．关于物权的说法，正确的有()。
A．所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 B．用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C．国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
O，建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 E．两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
78．根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。
A．消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B．自动消防系统的操作员必须持证上岗
C．建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D．消防器材的经销人员必须持证上岗
E．企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人
79．下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。A．在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B．被保险人在施工现场外发生伤害
C．被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 D．被保险人在施工现场斗殴而发生伤害 E．被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
D．同时施工 E．同时投产使用
87．根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。A．发生在订立合同的过程中 ：
B．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 C．受害方的信赖利益遭受损失 D．合同被确认无效
E．在订立合同时显失公平
88．下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。A．工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤 ．
B．施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 C．施工单位违约造成供货商重大损失
D．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 E．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金
89．根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A．部门规章
B．地方政府规章与部门规章
C．同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D．部门规章与地方性法规 E．地方性法规与地方政府规章
90．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。A．担保权 B．任意撤销权 C．抗辩权
D．抵消权
E．人身损害赔偿请求权
91．根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有()。A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移
B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移
C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保
D．抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保
92．当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则()，A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行 B．履行义务一方有权选择履行地点
C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．接受履行方有权选择履行地点
E．其他标的，在履行义务一方所在地履行
93．关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。A．应当先履行债务的当事人未提供适当担保
A．公司股东 B．公司董事长
C．公司职工代表 D．公司总经理 E．公司财务经理
2010年一级建造师法规答案
D．施工总承包单位
9．根据《建设工程施工合同(；示范文本)》(GP一99—0201)，合同实施过程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由()。
A．发包人与承包人另行约定分担或分享 B．发包人承担或享有
C．发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D．承包人承担或享有
10．施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般应按()要求进行专项设计。A．施工质量
B．设计及施工 C．施工工艺 D．现场安全
11．施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果达不到目标要求，则应()，并重新编制成本计划。A．重新分解落实成本目标
B．寻找降低成本的途径
C．对项目成本进行再分解
D．修订企业定额
12．可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是()。A．设计单位
B．建设单位
C．项目管理咨询企业
D．房地产公司
13．某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是()。
A。使总工期拖后l天，使后续工作最早开始时间拖后1天 B．不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行
C。使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D．不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天
14。按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应()。A．拟定物资采购合同
B．明确采购的要求、采购分工和责任 C．选择合格的产品供应或服务单位
D．进行采购策划，编制采购计划
15。建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使()。A．社会经济的发展与人类生存环境相协调 B．环境能够服务于人类经济社会的发展
C。环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏 D．工程项目施工场界内的污染得到有效防治
16．在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货
D．职业健康安全和环境管理计划
24．业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由()承担。A．监理人
B．招标人 C．中标人
D．业主
25．施工成本控制的基本步骤为()。A．比较→纠偏→分析→预测→检查
B．比较→分析→预测→纠偏→检查 C．比较→预测→分析→检查→纠偏
D．比较→检查→预测→纠偏→分析
26．根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号文)，工程排污费属于建筑安装工程费中的()。A．企业管理费
B．措施费 C．规费
D．直接工程费
27．下列进度控制措施中，属于管理措施的是()。A．建立进度控制的会议制度
B．分析影响项目工程进度的风险 C．制定项目进度控制的工作流程 D．选用有利的设计和施工技术
28．下列风险因素中，属于组织风险的是()。A．工程资金供应的条件
B．现场防火设施的可用性 C．施工方案
D．业主方人员的能力
29．某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是()。A．追究法律责任
B．吊销其建造师资格证书 C．追究社会责任
D．追究经济责任
30．清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。
A．将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理 B．将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走 C．将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走 D．将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理
31．在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的()阶段完成质量需求的识别。A．设计
B．竣工验收 C．决策
C．57 D．56．75 40．施工承包合同履约担保的有效期始于()之日。A．投标截止
B．发出中标通知书
C．施工承包合同签订
D．工程开工
41.根据国发[2003]5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由()决定。A．建筑业企业
B．建设行政主管部门 C．项目业主
D．项目监理单位
42．对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的()。A．业主
B，设计单位 C．主管部门 D．施工单位
43．双代号时标网络计划中，波形线表示工作的()。A．总时差
B．相干时差 C．工作时间
D．自由时差
44．在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力()。A．适中，符合要求
B．偏大，不经济
C.偏小，需要整改
D．处于临界状态，应采取措施
45．在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是()。
A．对环境保护和安全设施的设计提出建议 B．办理有关安全和环境保护的各种审批手续 C．对生产安全事故的防范提出指导意见
D．将保证安全施工的措施报有关管理部门备案
46。施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证：④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是()，A．②一⑧一④一①一⑤
B．②一④一①一③一⑤ C．④一②一①一⑧一⑤
D．④一②一⑧一①一⑤
47．下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是()。A．工程变更
D．0．48万元：0．80 55．施工项目的安全检查应由()组织，定期进行。A．项目技术负责人
B．项目经理
C．专职安全员
D．企业安全生产部门
56．运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是()。A．分析投资构成，确定投资控制的重点 B．分析并确定影响投资控制的因素
C．进行投资目标分解，确定投资控制的计划值 D．收集经验数据，为投资控制提供参考值
57．在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为()。A．持续改进 B．管理评审 C．系统评审
D．内部审核
58．建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是()。A。负责项目的征地拆迁
B．进行并负责工程设计
C．编制项目可行性研究报告
D．办理项目规划许可证
59．项目人力资源管理的目的是()。A．调动项目参与人的积极性 B．建立广泛的人际关系 C．招聘或解聘员
D．对项目参与人员进行绩效考核
60．建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是()。A．反馈机制 B．持续改进机制 C。动力机制
D．约束机制
61．某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1．2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元；当实际工程量超过估计工程量10％时，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1．5万立方米，则该混凝土工程款为()万元。A．585 B．600 C。591 D．525 62．当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择()的工作，压缩其作业持续时间。A．资源强度小或费用低
B．资源强度小且持续时间短
C．论证进度目标实现的经济性
D．确定调整进度目标的方法
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
71．投标人须知是招标人向投标人传递招标基础信息的文件，投标人应特别注意其中的()等内容。A．招标工程的范围
B．投标人的责权利 C．施工技术说明
D．投标文件的组成 E．重要时间安排
72．根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)，下列工作内容中，属于承包人义务的有()。
A．支付施工现场邻近的古树保护费用
B．办理夜间施工许可证 C．照管未交212212程 D．办理施工许可证
E．办理施工现场爆破作业申请
73．在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务有()。A．参与设计交底
B．签署单位工程质量评定表 C．审查施工组织设计
D．审查施工单位申报的月度和季度计量表
E．对施工单位的检测仪器设备、度量衡进行定期检验和不定期抽验 74．下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有()。A．编制资源需求计划 B．明确资金供应条件 C．落实经济激励措施
D．审核设计预算 E．应用价值工程方法
75．关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有()。A．将相关资源和活动作为过程进行管理 B．领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向 C．全员参与
D．以事实为依据做出决策 E．以产品为关注焦点
76．下列环境管理体系的构成要素中，属于核心要素的有()。A．信息交流 B．环境方针 C．环境因素 D．运行控制 E．内部核审
77．承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有()。
C．同时验收
D．同时施工 E．同时投产使用
85．下列建设工程担保中，由承包人(投标人)提交担保的有()。A．支付担保
B．投标担保 C．履约担保
D．预付款担保 E．工程保修担保
86．建设工程施工质量的事后控制是指()。A．质量活动结果的评价和认定
B。质量活动的检查和监控 C．质量活动的行为约束
D。质量偏差的纠正 E．已完施工的成品保护
87．关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有()。A．各类进度计划的编制程序、审批程序属于组织措施的范畴 B．管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式 C．风险管理属于进度控制管理措施的范畴 D．应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴
E．在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析 88．关于施工成本计划编制的说法，正确的有()。A．在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费
B．施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金 C．编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划 D．编制施工成本计划的关键是确立目标成本
E．按进度编制的施工成本计划可以用“时间一成本累积曲线”来表示
89．根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事
故有()。
A．物体打击
B．触电
C．机械伤害
D．辐射伤害 E．火药爆炸
90．根据《建设工程项目管理规范》(GB／T 50326—2006)，项目经理的权限包括()。
A．签订承包合同
B．自主选择分包单位
C．参与选择物资供应单位
D．主持项目经理部工作 E．制定内部计酬办法
91．根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有()。
98．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有()。
A．主控项目经抽样检验合格
B．一般项目经抽样检验合格 C．具有完整的施工操作依据
D．具有总监理工程师的现场验收证明 E．具有完全的质量检查记录
99．运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有()。A．调整施工进度计划
B．调整投资控制的方法和手段 C．应用价值工程的方法
D．制定节约投资的奖励措施 E．优化施工方法
100．承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括()。A．索赔证据 B．索赔事件总述
C．索赔合理性论述
D．索赔要求计算书． E．索赔意向通知
2010一级建造师《项目管理》答案
2010年一级建造师《建设工程经济》考试真题
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季度计算并支付利息，季度利率1．5％，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为()万元。A．6．00 B．6．05 C．12．00 D．12．27 2．某人连续5年每年年末存入银行20万元，银行年利率6％，按年复利计息，第5年末一次性收回本金和利息，则到期可以收回的金额为()万元。A．104．80 B．106．00 C．107．49 D．112．74 3．年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为()。A．4．00％
B．4．04％ C．4．07％
D．4．12％
4．对于完全由投资者自有资金投资的项目，确定基准收益率的基础是()。A．资金成本
B．通货膨胀
C．投资机会成本
D．投资风险
5．可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是()。A．价格临界点
B．财务净现值
C．总投资收益率
D．敏感度系数
6．某项目财务现金流量表的数据见表1，则该项目的静态投资回收期为()年。
A．5．33 B．5．67 C．6．33 D．6．67 7．某工业项目建设投资额8250万元(不含建设期贷款利息)，建设期贷款利息620万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万
B．贴现率
C．法定准备率
D．贷款利率
15．某拟建项目的设备投资占总投资的60％以上，拟采用的主要工艺设备已经明确，则编制该项目投资估算精度较高的方法是()。A．指标估算法
B．比例估算法
C．资金周转率法
D．生产能力指数法
16．下列会计要素中，属于流动负债的是()。A．短期投资
B．预付账款 C．应付票据
D．应付债券
17．在传统计价模式下，编制施工图预算依据的要素价格是根据()确定的。A．企业定额
B．市场价格
C．要素信息价
D．预算定额
18．某化工建设项目设计年生产能力5 7i吨，预计年固定总成本800万元，产品销售价格1500TrY吨，产品销售税金及附加为销售收入的10％，产品变动成本1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是()。A．100％
B．40％ C．80％
D．55％
19．根据《企业会计准则》，施工企业发生的固定资产日常修理费应作为()予以确认。
A．当期费用
B．待摊费用 C．直接费用
D．维持运营投资
20．根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，在编制财务报表时，重要项目应单独列报，项目的重要性应当根据企业所处环境，从()加以判断。A．报表是否对外公告角度
B．企业是否上市角度
C．项目在财务报表中的排列位置 D．项目的性质和金额两个方面
21．在项目财务评价中，应计入经营成本的费用是()。A．折旧费
B．摊销费
C．利息支出
D．修理费
22．施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的()筹资。
C．具有招标代理资质的中介机构 D。项目管理公司合同管理机构
30，借贷记账法记账规则中，“借贷必相等”的含义是指将一笔经济业务在账户中登记时，()。
A．两个或两个以上账户中的借方金额之和与贷方金额之和必须相等 B．一个账户的借方金额必然等于另一个账户的贷方金额
C．两个或两个以上账户的借方金额与贷方金额之和必须等于经济业务的价值 D．两个或两个以上账户的借方金额与贷方金额之差必须等于经济业务的价值 31．某施工企业以1000万元购入一宗城市土地的使用权，准备建造自用办公大楼，该项土地使用权应作为企业的()核算。A．其他资产 B．流动资产
C．投资性地产
D．无形资产
32．设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到()而被更新所经历的时间。A．加工精度下降导致产品质量不稳定 B．运行经济效益开始下降 C．继续使用在经济上不合理 D．因磨损严重而无法正常运行
33．计入建筑安装工程造价的教育费附加的计算基础是()。A．应纳营业税额和城市维护建设税之和 B．建筑安装工程直接工程费 C．建造合同收入 D．应纳营业税额
34．工程量清单作为招标文件的组成部分，其完整性和准确性应由()负责。A．监理人
B．招标人
C．招投标管理部门
D．投标人
35．在我国，投资估算是指在()阶段对项目投资所作的预估额。A．施工图设计
B．施工准备 C．项目决策
D．初步设计
36．项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()。A．措施费
B．规费
C．直接工程费
D．企业管理费
37．设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至()所需全部费 用的文件。
A．竣工交付使用
B．办理完竣工决算 C．项目报废
工程建设其他费为100万元，建设期两年，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。A．1900 B．1200 C．700 D．1800 45。下列建设投资中，属于项目静态投资的是()。A．基本预备费
B．建设期间新增税费 C．涨价预备费
D．建设期利息
46．某斗容量1m3正铲挖土机的机械台班产量为4．96(定额单位100m3)，小组成员两人，则挖100m3土的人工时间定额为()工日。A．0．40 B．4．96 C．2．48 D．0．20 47．国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是()。A．计入投标人工程总报价，由业主决定其用途 B．不计入投标人工程总报价，由业主决定其用途 C．不计入投标人工程总报价，由承包商决定其用途 D．计入投标人工程总报价，由承包商决定其用途
48．企业存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和()之和。A．购置成本
B．存货保险费用 C．订货成本
D．缺货成本
49．某设备4年前的原始取得成本是10000元，目前的账面价值是4000元，可变现净值为1500元。在进行设备更新分析时，应视为该设备沉没成本的价值为()元。A．2500 B．8500 C．10000 D．1500 50．企业的流动资产包括存货、库存现金、应收账款和()等。A．短期借款
B．预收账款 C．应付账款
D．预付账款
51．对于合同结果不能可靠地估计、合同成本能够收回的施工合同，其合同收入应按照()确认。A．合同初始收入
B．实际合同成本+合理利润 C．已经发生的全部成本
D．检查标价计算是否存在错误
60。某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为2600立方米，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为4400立方米，直接工程费为76000元，管理费为18000元，利润为8000元，不考虑其他因素，则投标人甲填报的综合单价应为()元／立方米。A．36．15 B．29．23 C．39．23 D．23．18
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
61．建设项目财务盈利能力分析中，动态分析指标有()。A．财务内部收益率
B．财务净现值
C．财务净现值率
D．动态投资回收期 E．投资收益率
62．建设项目敏感性分析中，确定敏感因素可以通过计算()来判断。A．盈亏平衡点
B．评价指标变动率
C．不确定因素变动率
D．临界点 E．敏感度系数
63．绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有()。A．现金流量的大小
B．绘制比例 C．时间单位 D．现金流入或流出 E．发生的时点
64．企业分配利润时，向投资者分配利润的形式有()。A．普通股股利
B．转作股本的普通股股利 C．转作资本的普通股股利
D．优先股股利 E．法定盈余公积金
65．公司型合资结构是项目投资结构基本的法律形式之一，关于该形式下项目发起人与项目合资公司之间关系的说法，正确的有()。A．发起人根据股东协议认购合资公司股份 B．发起人在项目中的利益都是间接的
C．合资公司是与发起人完全分离的独立法律实体 D．发起人直接拥有项目资产的产权 E．发起人在项目中的利益都是直接的
66．估算设备工器具购置费时，国产标准设备运杂费的构成包括()。
第三篇：2011年二级建造师考试真题及答案
2011年二级建造师考试真题及答案[1] 该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net
【网络综合-二级建造师考试试题】施工管理。
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（）。
A．项目投资目标
B．设计进度目标
C．施工质量目标
D．设计成本目标
2、某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。
A．建设单位
B．设计单位
C．施工总承包管理企业
D．施工承包企业
3、采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的（）结合。
A．组织结构
B．工程流程
C．职能结构
D．合同结构
4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（）。
A．一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系
B．一个项目中各组成部分之间的组织关系
C．一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系
D．一个项目中各组成部分之间的逻辑关系
5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括（）。
A．规费
B．利润
C．管理费
D．直接工程费
6、编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务；②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（）。
A．①②③
B．②①③
C．③②①
D．②③①
7、关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（）A．业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。B．工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C．工作流程图可以用来描述工作流程组织
D．工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系
8、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程是（）
A．人工费
B．材料费
C．临时设施费
D．施工机械使用费
9、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（）。
A．人工费
B．施工机械使用费
C．现场管理费
D．企业管理费
10、某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为（）万元。
A．1.2
B．24
C．25.2
D．26.4
11、关于施工定额的说法，正确的是（）。
A．施工定额是以分项工程为对象编制的定额
B．施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成 C．施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性
D．施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制
12、关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（）
A．周转性材料的消耗量是指材料使用量
B．周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示
C．周转性材料的摊销量供施工企业组织使用
D．周转性材料的消耗与周转使用次数无关
13、已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，机械利用系数0.85，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约（）m?。
A．47
B．51
C．56
D．70
14、施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（）。A．施工预算 B．施工图预算 C．投标报价
D．项目经理的责任成本
15、编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成（）后确定。A．施工准备工作计划 B．施工总平面图 C．施工总进度计划 D．主要技术经济指标
16、某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是（）。
A． 确定目标控制的计划值
B．定期比较目标计划值与实际值
C．分析比较结果，采取纠偏措施
D．收集目标的实际完成值
17、运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（）。
A．设计图纸的质量
B．采购的建筑材料的质量
C．签订施工合同时决策质量
D．编制监理规划的质量
18、下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是（）。
A．自行决定是否分包及选择分包企业
B．编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位
C．指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素
D．代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力
19、项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（）或其授权人与项目经理协商制定。
A．企业董事长
B．企业法定代表人
C．企业总经理
D．方管生产经营的副部经理
20、下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是（）。
A．确定风险因素
B．分析风险发生的概率
C．分析风险损失量
D．提出风险预警
21、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字的建筑材料不得在工程上使用。
A．监理员
B．专业监理工程师
C．总监理工程师代表
D．总监理工程师
22、监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当）。
A．责令施工企业整改
B．向施工企业项目经理报告 C．向建设单位驻工地代表报告 D．向建设行政主管部门报告
（23、某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起……”。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为（）万元。
A．24
B．120
C．160
D．176
24、某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是（）。
A．进行进度计划系统结构分析
B．进行项目结构分析
C．编制各级进度计划
D．确定工作编码
25、施工企业进度控制的任务是依据（）对施工进度的要求控制施工进度。A．建设项目总进度目标 B．施工总进度计划 C．建安工程工期定额 D．施工承包合同
26、在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制（）。A．施工总进度方案 B．施工总进度规划 C．施工总进度计划 D．施工总进度目标
27、根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。
A．发包人
B．承包人
C．监理人
D．设计单位
28、下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是（）。A．施工企业的旬生产计划
B．建设工程项目施工的月度施工计划 C．施工企业的月度生产计划
D．建设工程项目施工的季度施工计划
29、关于横道图特点的说法，正确的是（）。A．横道图无法表达工作间的逻辑关系
B．可以确定横道图计划的关键工作和关键路线 C．只能用手工方式对横道图计划进行调整 D．横道图计划适用于大的进度计划系统
30、建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（）编制形式。
A．人工定额
B．概算定额
C．预算定额
D．施工定额
31、施工成本计划的编制基础是（）。
A．施工成本考核
B．施工成本预测
C．施工成本核算
D．目标成本确定
32、施工成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括（）。
A．预定的具体成本目标和实现控制目标的措施
B．预定的具体成本 目标和有可能出现的成本偏差
C．预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段
D．可能的工程变更和对变更的控制措施
33.施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行（）的比较。
A．施工成本计划值与实际值
B．施工成本计划值与投标报价
C．成本实际值与投票报价
D．实际工程款支付与合同价
34、某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是（）。
A．比较法
B．构成比率法
C．因素分析法
D．动态比率法
35、某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为（）万元。
A．24.25
B．29.1
C．53.25
D．55
36、根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按（）计算。
A．台班折旧费
B．台班折旧费+设备进出现场的分摊费
C．台班使用费
D．同类型设备的租金
37、根据《质量管理体系》（GB/T19000-2000），施工企业开展质量管理和质量保证的基础是（）。
A．质量体系文件
B．质量手册
C．程序文件
D．质量计划
38、建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（）批准后实施。
A．项目经理
B．公司技术负责人
C．公司总工程师
D．项目技术负责人
39、建设工程施工项目竣工验收应由（）组织。
A．监理单位
B．施工企业
C．建设单位
D．质量监督机构
40、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于（）。
A．一般事故
B．较大事故
C．重大事故
D．特别重大事故
41、某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是（）。
A．加固处理
B．修补处理
C．不作处理
D．返工处理
42、建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目（）负责。A．建设单位 B．施工企业 C．监理单位 D．设计单位
43、建设工程质量监督机构进行第一资历施工现场监督检查的重点是（）。A．施工现场准备情况 B．检查施工现场计量器具
C．参加建设的各单位的质量行为 D．复核项目测量控制定位点
44、建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是（）。
A．建设单位安全管理的投入是否到位
B．施工企业安全管理和安全技术是否到位
C．监理单位对安全管理的重视程度
D．政府部门对项目施工安全监管是否到位
45、某建设工程施工进度计划如下图所示（时间单位：天），则该计划的计算工期是（）天。
A．20
B．21
C．23
D．25
46、在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。
A．最早完成时间的最小值
B．最早完成时间的最大值
C．最迟完成时间的最小值
D．最迟完成时间的最大值
47、已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延（）天。
A．3
B．5
C．8
D．10
48、该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net
相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出（）的特点。
A．一次性
B．流动性
C．单件性
D．预约性
49、下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（）。
A．施工企业的质量管理制度
B．施工现场的安全防护设施
C．施工现场的交通运输和道路条件
D．不可抗力对施工质量的影响
50、建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，“C”是指（）。
A．计划
B．实施
C．检查
D．处理
51、下列合同结构图表示的是（）模式。
A．施工平行发包
B．施工总承包
C．设计－建造－管理
D．联合体承包
52、关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（）。
A．建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议
B．施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理
C．施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行
D．施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工
53、根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由（负责。）
A．地质勘察单位 B．发包人 C．承包人 D．监理人
54、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。
A．工程承包人办理并支付保险费用
B．劳务分包人办理并支付保险费用
C．工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用
D．劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用
55、建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以（）为准。A．供货方发货截记的日期 B．采购方收货截记的日期 C．合同约定的提货日期 D．承运单位签发的日期
56、下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是（）。A．安全生产责任制度 B．安全生产奖惩制度 C．安全生产值班制度 D．安全生产检查制度
57、对全国建设工程安全生产实施统一监督管理的部门是（）。A．国务院技术监督管理部门 B．国务院建设行征主管部门 C．国务院劳动和社会保障部门 D．国务院安全生产监督管理部门
58、施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事项频率控制目标通常在（）以内。
A．6‰
B．8‰
C．10‰
D．12‰
59、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于（）。
A．特别重大事故
B．重大事故
C．较大事故
D．一般事故
60、某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以（）万元的罚款。
A．10～30
B．30～50
C．50～100
D．100～500
61、关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是（）。
A．施工现场用餐人数在50人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池
B．施工现场外围设置的围挡不得低于1.5m
C．一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工
D．在城区、郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青
62、施工现场混凝土搅拌车清洗产生的污水，应（）。
A．有组织地直接排入市政污水管网
B．经一次沉淀后排入市政排水管网
C．分散直接排入市政污水管网
D．经二次沉淀后排入市政排水管网
63、某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以（）为准。
A．签订的合同总价
B．合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和
C．实际完成的工程量乘以重
该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net 新协商的各项单价之和
D．双方重新协商确定的单价和工程量
64、关于成本加固定费用合同的说法，正确的是（）。
A．在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同
B．报酬总额随工程成本的加大而增加
C．由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性
D．通常在非代理型CM模式的合同中采用
65、对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是（）。
A．设计单位
B．建设单位
C．施工总承包企业
D．监理单位
66、根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按（）进行计算。
A．目前市场上同工种人工的日工资单价
B．承包商提出的计日工单价
C．列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价
D．列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价
67、根据《建设工程施工合同（示范成本）》（GF-99-0201），承包人未在索赔事件发生后28天内发生索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有（）。
A．真实性
B．时效性
C．关联性
D．有效性
68、根据《建设工程施工合同（示汇文本）》（GF-99-0201），如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交（）。
A．索赔意向通知
B．中间索赔依据
C．中间索赔报告
D．索赔声明
69、项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由（）签署验收意见及验收结论，并签字盖章。
A．施工企业施工员
B．专业监理工程师
C．项目专业技术负责人
D．建设单位参加验收的人员
70、关于施工文件档案管理的说法，正确的是（）。
A．工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设单位
B．由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷
C．施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交
D．工程文件可采用纯蓝墨水书写
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71、下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有（）。
A．施工质量控制
B．施工成本控制
C．施工进度控制
D．分包单位人员管理
E．施工安全管理
72、关于施工管理职能分工的说法，正确的有（）。
A．管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的 B．不同的管理职能可由不同的职能部门承担
C．项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表
D．管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理
E．管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务
73、分部（分项）工程施工组织设计的主要内容有（）。A．建设项目的工程概况 B．施工方法的选择 C．施工机械的选择 D．劳动力需求量计划 E．安全施工措施
74、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有（）。
A．参与项目招标、投标和合同签订
B．制定内部计酬办法
C．参与组建项目经理部
D．选择建立单位
E．选择分包人
75、下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有（）。
A．尽量减少因安排不当引起的机械闲置
B．加强机械的现场调度，避免窝工
C．尽量选择新开发的新型机械设备
D．加强机械的维修保养
E．做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合
76、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（）。
A．经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
B．经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收
C．经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单
该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net
位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收
D．经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收
E．经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用
77、某建设工程的施工网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路有（）。
A．①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
B．①-②-③-⑦-⑨-⑩
C．①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
D．①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩
E．①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
78、下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有（）。
A．承包商管理人员的能力
B．工程设计文件
C．工程施工方案
D．合同风险
E．工程机械
79、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程材料费的有（）。
A．材料原价
B．材料的运输损耗费
C．库存材料盘亏
D．材料运杂费
E．新型材料试验费
80、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程间接费的有（）。
A．工程排污费
B．危险作业意外伤害保险
C．社会保险费
D．环境保护费
E．材料二次搬运费
81、采用,《建设工程工程量清算单计价规范》（GB50500-2008）进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有（）。
A．垂直运输费
B．安全文明施工费
C．分部分项工程费
D．规费
E．税金
82、编制人工定额时，应计入工人定额时间的有（）。A．材料供应不及时造成的停工时间 B．施工组织混乱造成的停工时间
C．由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间
D．工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间 E．工人违背劳动纪律损失的时间
83、下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（）。A．确定项目管理班子的任务和职能分工 B．分析钢结构吊装作业的成本目标 C．修订钢结构吊装施工合同条款 D．提出多个钢结构吊装方案 E．改变吊装用的施工机械
84、施工安全技术交底要求做好“四口”、“五临边”的防护措施，其中“四口”指（）A．通道口 B．工地出入口 C．楼梯口 D．电梯井口 E．预留洞口
85、《职业健康安全管理体系-规范》(GB/T28001-2001)的构成要素有（）A．策划 B．持续改进 C．实施与运行 D．检查纠正措施 E．管理评审
86、与平行承发包模式相经，施工总承包模式的特点有（）
A．业主的合同管理工作量大大减小
B．业主的组织和协调工作量大大减小
C．业主的投资控制难度大
D．建设周期可能比较长，不利于进度控制
E．合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义。
87、承包人提交竣工验收中请报告的条件包括（）
A．合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求
B．发包人已支付竣工结算价款
C．已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料
D．竣工验收资料已经档案管理部门验收合格
E．监理人已经出具质量评估报告
88、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人责任和义务的说法，正确的有（）
A．分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任
B．未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任
C．分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令
D．完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用
E．工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 【 该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net 89、关于总价合同的说法，正确的有（）
A．采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险
B．发包人能更容易，更有把握地对项目进行控制
C．固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程
D．在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨
E．由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整
90、施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括（）
A．进度计划的编制说明
B．实际工程进度与计划进度的比较
C．进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析
D．进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况 E．进度的预测
91、施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括（）A．施工人员 B．施工技术 C．施工方法 D．施工机械 E．信息处理技术
92、施工质量影响因素主要有“4MIE”，其中，“4M”是指（）A．人 B．机械 C．方法 D．环境 E．材料
93、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位（子单位）工程质量验收合格的规定有（）
A．单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格
B．质量控制资料应完整
C．单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整
D．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
E．单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求
94、建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括（）
A．工程概况、事故概况
B．质量事故的处理依据
C．事故调查中的有关数据、资料
D．事故处理的建议方案
E．事故处理的初步结论
95、关于施工安全管理任务的说法，正确的有（）
A．施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容
B．施工班组应设置兼职的安全员
C．施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象
D．创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一
E．所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施
该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net
市政工程管理与实务
该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net 2011全国二级建造师考试真题及答案：市政工程管理与实务（网友版）+土路基雨 B分段开挖C坚持当天 关于浇筑水泥混凝土 A木模板C弯道上 关于网喷混凝土 A气温低于B喷射作业应分段C喷射作业应自下而上 24 关于埋设塑料管 A管内径D管基支承角E管顶以上 25 关于冬期桥梁 B拌制混凝土C骨料加热 26 顶管工具A捣进C放水D出泥 可采用气体 A球墨B聚乙烯C管骨架 28 结构材料 B钢板桩E SMW挡土墙 29 关于管棚施工 D在铁路E管棚施工 施工项目现场管理 C做好施工D适时调整E建立文明 三
案例分析一
（1）合同，招投标文件（招标文件，补遗文件、图纸、报价清单）（2）施工组织设计
（3）施工总面积布置及施工方案（4）设备的市场价格
二、人员还有材料员设备员
三、取税金率3.44% 3000/（1 3.44%）-2620-80=2900.3-2700=200.23
四、工程量复核表 工程单价分析表 两算对比表 其他直接成本和间接成本表 案例分析二
一、造成沉井壁坍
二、A单位为总包单位，应对本工程的安全责任负总则，并对B单位的安全生产负管理责任和连带责任 B单位为分包单位，只对分包范围内泵站的水泵、起重机的安装负责。三、一人重伤属一般事故，A单位为总承包方负次要责任，未能及时制止B单位的不合理行为 B单位负主要责任 因B单位为分包单位且未能按要求配备安全人员和服从A单位管理故负最主要责任。四A单位变更沉井属于质量控制中的施工组织措施。应有A单位自己负责。案例分析三：
一、沟槽开挖顺序不妥，应改为自下游向上游开挖沟槽。按管时承口方向不对，承口应向下游方向。
二、挖机应注意：不要超挖槽底预留20cm土层用人工清除。要注意槽沟放坡。放余土时，应注意槽沟远点。起重机应注意：斜吊不吊，超载不吊，管道绑扎不牢不吊，指挥信息不明显不吊，吊物上站人不吊，光线阴暗下雨时不吊。
三、机械开挖不应主槽底高程而应预留20cm，人工清理。槽底处理时应通知监理人员完毕后验收合格进行下道工序。
四、第一次施工的平基表面不应压光应拉毛以增加摩擦力。五应先做闭水实验在回填。闭水实验应在灌满水后24h进行。对暂时不接支线的预留孔应做封闭抹面处理。案例分析四
一、事件一：项目部可以索赔的工期10天，费用30万，因为地质条件变化是发包方责任，所以可以索赔 事件二：不可以索赔 上述原因是该项目部施工不当造成的，所以不能索赔 事件三：
1、若地质条件符合勘探报告，则由于施工单位未考虑施工措施及方法造成的，不能索赔。
2、若地质条件与勘探报告不相符项目部可以索赔5天工期 25万元费用
二、可以采用化学浆液
三、可以采用矿物素（如膨润工泥浆）界面活性剂（如泡沫）高吸水性树脂系 水溶性高分子系四类，也可单独或组合使用。四隧道长868-100=768m，768/8/1.2=80天
该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net
第四篇：2018年二级建造师考试水利水电真题及答案
2018年二级建造师考试水利水电真题及答案
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，某水库设计灌溉面积为98万亩，则此水库的工程等别至少应为()等。
A.Ⅱ
B.Ⅲ
C.Ⅳ
D.Ⅴ
【答案】A
P2
2.下列工程施工放样产生的误差中，属于仪器误差的是()
A.照准误差
B.整平误差
C.对光误差
D.估读误差
【答案】C
P31
3.当土石坝出现大面积管涌险情时，宜采用的抢护方法是()
A.盖堵法
B.戗堤法
C.反滤围井
D.反滤层压盖
【答案】D
P60
4.水利水电工程施工中，依开挖方法和开挖难易程度等，将土分为()类
A.3
B.4
C.5
D.6
【答案】B
P63
5.拌合物坍落度为80mm的混凝土属于()混凝土
A.低塑性
B.塑性
C.流动性
D.大流动性
【答案】B
6.水工混凝土配料中，砂的称量允许偏差为()%。
A.±1.0
B.±1.5
C.±2.0
D.±2.5
【答案】C
P87
7.下列关于混凝土表层加固的方法中，适用于水下加固的是()修补
A.预缩砂浆
B.喷浆
C.喷混凝土
D.压浆混凝土
【答案】D
P96
8.根据启闭机结构形式分类，型号“QP-口×口一口/口”表示的是()
A.卷扬式
B.螺杆式
C.液压式
D.移动式
【答案】A
P101
9.下列化学灌浆施工工序中，正确的是()。
A.钻孔、裂缝处理、压水试验、埋设注浆嘴和回浆嘴、封闭、注水
B.钻孔、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、压水试验、封闭、灌浆
C.钻孔、压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、封闭、注水
D.钻孔、压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、注水、灌浆
【答案】D
10.下列关于电力起爆法的说法中,正确的是()
A.用于同一起爆网路内的电雷管的电阻值最多只能有两种
B.网路中的支线、区域线联接前各自的两端不允许短路
C.雷雨天严禁采用电爆网路
D.通电后若发生拒爆,应立即进行检查
【答案】C P11
11.根据《关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知》(水建管[2015]377号)，水利建设市场主体信用等级中,BBE级表示信用()。
A.好
B.较好
C.一般
D.差
【答案】C P164
12.根据《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]25号)等有关规定,下列关于水利水电工程施工企业资质标准中对建造师数量要求的说法中,正确的是()。
A.特级企业注册一级建造师60以上
B.一级企业水利水电工程专业注册建造师30人以上
C.二级企业水利水电工程专业注册建造师15人以上
D.三级企业水利水电工程专业注册建造师不少于8人
【答案】D P159
13根据《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理力法的通知》(建质[2017]138号)保证金总额预留比例不得高于工程价款结算总额()
A.2.5%
B.3%
C.5%
D.8%
【答案】B
14.根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(谁建管[2015]91号),下列资质中不符合代建单位资质条件的是()。
A.监理
B.设计
C.咨询
D.施工总承包
【答案】A P117
15.根据《水电工程验收管理力法》(国能新能[2015]426号)，工程蓄水验收的申请，应由项目法人在计划下闸蓄水前()想工程所在地省级人民政府能源主管部门报送。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
【答案】C
16.根据《水土保持法》，位于省级水土流失重点治理区的建设项目，其水土流失*标准应为()
A.一级
B.二级
C.三极
D.四级
【答案】B
P314
17.根据《水利水电工程施工工组织设计规范》(sL303-2017)，采用简化毕肖普法计算时，4级均质土围堰边坡稳定安全系数，应不低手()
A.1.05
B.1.15
C.1.20
D.1.30
【答案】B
P319
18.根据注册建造师执业工程规模标准，4级堤防的堤身护坡工程，其注册建造师执业工程规模标准为()
A.大型
B.中型
C.小(1)型
D.小(2)型
【答案】B
P367
19.下列拌合料预冷方式中，不宜采用的是()
A.冷水拌合 B.加冰搅拌
C.预冷骨料
D.预冷水泥
【答案】D
P130
20.根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的()
A.3%
B.5%
C.7%
D.10% 【答案】B 294
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个个选项得意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
21.下列关于土石坝坝体排水设施的说法，正确的有()
A.贴坡排水顶部应高于坝体浸润线的逸出点
B.贴坡排水可降低浸润线
C.棱体排水不能降低浸润线
D.棱体排水可保护下游坝脚
E.坝体排水构造中反滤层材料粒径沿渗流方向应从小到大排列
【答案】ADE P7
22.水利水电工程中常见的边坡变形破坏类型主要有()等。
A.接触冲刷
B.接触流土
C.崩塌
D.松弛张裂
E.蠕动变形
【答案】CDE
P26
23下列地基处理方法中,适用于水利水电工程软土地基处理的方法有()等
A.置换法
B.排水法
C.强夯法
D.挤实法
E.预浸法
【答案】ABD P72
24下列防渗方法中,适用于士石坝上游截渗处理的方法有()
A.截水槽法
B.黏土斜墙法
C.导渗沟法
D.贴坡排水法
E.防渗墙法
【答案】ABE P81
25反击式水轮机按转轮区内水流相对于主轴流动方向的不同可分为()等类型。
A.双击法
B.混流法
C.轴流法
D.斜击法
E.灌流法
【答案】BCE
26.根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号),水利工程可行性研究报告重点解决项目的()等有关问题。
A.建设必要性
B.技术可行性
D.环境影响可控性
E.社会影响可控性
【答案】BCDE P114
27.根据《水利工程设计变更管理暂行力法》(水规计[2012]93号),下列施工组织设计变更中，属于重大设计变更的是()的变化
A.主要料场场地
B.枢纽工程施工导流方式
C.导流建筑物方案
D.主要建筑物工程总进度
E.地下洞室支护形式
【答案】ABCD
28根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》水建管[2016]420号)，下列情形中,属于违法分包的有()。
A.承包人将工程分包给不具备相应资质的单位
B.将工程分包给不具备相应资质的个人
C.承包人将工程分包给不具备安全生产许可的单位
D.承包人将工程分包给不具备安全生产许可的个人
E.承包人未设立现场管理机构
【答案】ABCD P171~172
29.根据《水利建设质量工程考核办法》(水建管[2014]351号)，建设项目质量监督管理工程包括工作主要考核内容包括()。
A.质量监督计划制定
B.参建单位质量行为
C.工程质量监督检查
D.质量事故责任追究
E.工程质量核备、核定
【答案】ABCE
30.根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》(水精2014]3号),获得“文明工地”可作为()等工作的参考依据。
A.建设市场主体信用评价
B.大禹奖评审
C.安全生产标准化评审
D.工程质量评定
E.工程质量监督
【答案】ABC P241
案例题
(一)【背景资料】
施工单位承担某水闸工程施工，施工项目部编制了施工组织设计文件，并报总监理工程师审核确认。其中，施工进度计划如图1所示。施工围堰作为总价承包项目，其设计和施均由施工单位负责。
施工过程中发生如下事件：
事件1：为便于进度管理，技术人员对上述计划中各项工作的时间参数进行了计算，其中闸门制作与运输的时间参数为(按照方式标注)。
事件2：基坑初期排水过程中，发生围堰边坡坍塌事故，施工单位通过调整排水流量，避免事故再次发生。处理坍塌边坡增加费用1万元，增加工作时间10天，施工单位以围堰施工方案经总监批准为由向发包方提出补偿10天工期和1万元费用的要求。
事件3：因闸门设计变更，导致闸门制作与运输工作拖延30天完成。施工单位以设计变更是发包人责任为由提出补偿工期30天的要求。
【问题】
1.指出图1进度计划的工期和关键线路(用节点编号表示)。
2.指出事件中，a、b所代表时间参数的名称和数值。
3.指出事件2中初期排水排水量的组成。发生围堰边坡坍塌事故的主要原因是什么?
4.分别指出事件
2、事件3中，施工单位的索赔要求是否合理，简要说明理由，综合事件
2、事件3，指出本工程的实际工期。
【参考解析】
1.工期10+30+40+60+30+30+40=240天
关键线路①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨
2.a代表闸门制作与运输最迟开始时间，是40;
b代表闸门制作与运输自由时差，是40。
3.(1)初期排水排水量的组成包括围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及地基渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量，以及可能的降水量。
(2)发生围堰边坡坍塌事故的主要原因是初期抽水量控制不到位，基坑水位下降速度控制不当，导致基坑边坡因渗透压力过大，造成边坡失稳产生边坡坍塌事故。
4.事件2索赔不合理。
理由：总监理工程师确认不能免除施工单位的责任，所以由施工单位承担责任。
事件3索赔不合理。
理由：虽然拖延工期30天，但闸门制作与运输的总时差是40天，未超过总时差，故索赔不成立。
本工程的实际工期是250天。
【考点来源】2F320024 施工进度管理，2F320056 变更和索赔的处理方法与原则;
(二)背景资料
某大(2)型水库枢纽工程，总库容为5.84×108m3，水库枢纽主要由主坝、副坝、溢洪道、电站及输水洞组成。输水洞位于主坝右岸山体内，长275.0m，洞径4.0m，设计输水流量为34.5m3/s。该枢纽工程在施工过程中发生如下事件：
事件1：主坝帷幕由三排灌浆孔组成，分别为上游排孔、中间排孔、下游排孔，各排孔均按二序进行灌浆施工;主坝帷幕后布置排水孔和扬压力观测孔。施工单位计划安排排水孔和扬压力观测孔与帷幕灌浆同期施工。
事件2：输水洞布置在主坝防渗范围之内，洞内采用现浇混凝土衬砌，衬砌厚度为0.5m。根据设计方案，输水洞采取了帷幕灌浆、固结灌浆和回填灌浆的综合措施。
事件3：输水洞开挖采用爆破法施工，施工分甲、乙两组从输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距25m，乙组爆破时，甲组在进行出渣作业：当两个开挖工作面相距10m，甲组爆破时，导致乙组正在作业的3名工人死亡。事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人进行了电话报告。
问题：
1.帷幕灌浆施工的原则是什么?指出事件1主坝三排帷幕灌浆孔施工的先后顺序。
2.指出事件1中施工安排的不妥之处，并说明正确做法。
3.指出事件2中帷幕灌浆、固结灌浆和回填灌浆施工的先后顺序。回填灌浆在衬砌混凝土强度达到设计强度的多少后进行?
4.指出事件3中施工方法的不妥之处，并说明正确做法。
5.根据《水利安全生产信息报告和处置规则》(水安监[2016]20号)事件3，施工单位负责人在接到事故电话报告后，应在多长时间内向哪些单位(部门)电话报告?
【参考答案】
1.分序加密，浆液应先稀后浓;分别为下游排孔、上游排孔、中间排孔。
2.施工单位计划安排排水孔和扬压力观测孔与帷幕灌浆同期施工不妥;帷幕后的排水孔和扬压力观测孔必须在相应部位的帷幕灌浆完成并检查合格后，方可钻进。
3.回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆;70%;
4.1)输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距25m，乙组爆破时，甲组在进行出渣作业不妥;地下相向开挖的两端在相距30m以内时，装炮前应通知另一端暂停工作，退到安全地点;
2)当两个开挖工作面相距10m，甲组爆破时，导致乙组正在作业的3名工人死亡不妥;当相向开挖的两端相距15m时，一端应停止掘进，单头贯通。
5.1小时，事故发生的安全生产监督管理部门、水行政主管部门，项目主管部门，上级主管部门。
(三)某堤防工程合同结算价2000万元，工期1年，招标人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制招标文件，部分内容摘录如下：
1.投标人近5年至少应具有2项合同价1800万元以上的类似工程业绩。
2.临时工程为总价承包项目，总价承包项目应进行子目分解，临时房屋建筑工程中，投标人除考虑自身的生产、生活用房外，还需要考虑发包人、监理人、设计单位办公和生活用房。
3.劳务作业分包应遵守如下条款：①主要建筑物的主体结构施工不允许有劳务作业分包;②劳务作业分包单位必须持有安全生产许可证;③劳务人员必须实行实名制;④劳务作业单位必须设立劳务人员支付专用账户，可委托施工总承包单位直接支付劳务人员工资;⑤经发包人同意，总承包单位可以将包含劳务、材料、机械的简单土方工程委托劳务作业单位施工;⑥经总承包单位同意，劳务作业单位可以将劳务作业再分包。
4.合同双方义务条款中，部分内容包括：①组织单元工程质量评定;②组织设计交底;③提出变更建议书;④负责提供施工供电变压器高压端以上供电线路;⑤提交支付保函;⑥测设施工控制网;⑦保持项目经理稳定性。
某投标人按要求填报了“近5年完成的类似工程业绩情况表”，提交了相应的业绩证明材料，总价承包项目中临时房屋建筑工程子目分解见表3.问题：
1.背景资料中提到的类似工程业绩，其业绩类似性包括哪几个方面?类似工程的业绩证明资料有哪些?
2.临时房屋建筑工程子目分解表中，填报的工程数量起何作用?指出A.B.C.D所代表的内容。
3.指出劳务作业分包条款中不妥的条款。
4.合同双方义务条款中，属于承包人的义务有哪些?
【参考解析】
1.(1)业绩的类似性包括功能、结构、规模、造价等方面。
(2)业绩证明资料有：中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)、合同工程完工证书的复印件。
2.(1)临时工程为总价承包项目，工程子目分解表中，填报的工程数量是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
(2)A代表办公用房
B代表生活用房
C代表生产用房(仓库、加工厂)
D备注
3.不妥之处一：主要建筑物的主体结构施工不允许有劳务作业分包;
不妥之处二：劳务作业单位必须设立劳务人员支付专用账户，可委托施工总承包单位直接支付劳务人员工资。
不妥之处三：经发包人同意，总承包单位可以将包含劳务、材料、机械的简单土方工程委托劳务作业单位施工;
不妥之处四：经总承包单位同意，劳务作业单位可以将劳务作业再分包。
4.合同双方义务条款中，属于承包人的义务有：
③提出变更建议书;
⑤提交支付保函;
⑥测设施工控制网;
⑦保持项目经理稳定性。
【考点来源】2F320043 施工投标的条件与程序，2F320044 施工分包的要求
(四)背景资料
某水利枢纽工程包括节制闸和船闸工程，工程所在地区每年5-9月份为汛期。项目于2014年9月开工，计划2017年1月底完工。项目划分为节制闸和船闸两个单位工程。根据设计要求，节制闸闸墩、船闸侧墙和底板采用C25、F100、W4混凝土。
本枢纽工程施工过程中发生如下事件：
事件1：根据合同要求，进场钢筋应具有出厂质量证明书或试验报告单，每捆钢筋均应挂上标牌，标牌上应标明厂标等内容。
事件2：船闸单位工程共有20个分部工程，分部工程质量全部合格，其中优良分部工程16个;主要分部工程10个，工程质量全部优良。施工过程中未发生质量事得分率为86.5%，质量检验评定资料齐全，工程观测分析结果符合国家和行业标准以及合同约定的标准。
事件3：项目如期完工，计划于2017年汛前进行竣工验收。施工单位在竣工图编制中，对由预制改成现浇的交通桥工程，直接在原施工图上注明变更的依据，加盖并签署竣工图章后作为竣工图。
问题
1.背景资料中C25、F100、W4分别表示混凝土的哪些指标?其中数值25、100、4的含义分别是什么?
2.除厂标外，指出事件1中钢筋标牌上应标注的其他内容。
3.依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)，单位工程施工质量优良标准中，对分部工程质量、主要分部工程质量及外观质量方面的要求分别是什么?根据事件2提供的资料，说明船闸单位工程的质量等级。
4.依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)和《水利工程建设项目**案管理规定》(水办[20051480号)的规定，指出并改正事件3中的不妥之处。
【参考答案】
1.C代表混凝土强度等级，W代表混凝土抗渗等级，F代表混凝土抗冻等级;25代表混凝土抗压强度为25MPa，100表示混凝土抗冻性能试验能经受100次的冻融循环混凝土质量损失不超过5%，强度损失不超过25%，4表示混凝土能承担0.4MPa的静水压力而不渗透;
2.钢号、产品批号、规格、尺寸等。
3.分部工程全部合格，优良率不低于70%;主要分部工程全部优良;外观质量等分率不低于85%;优良;
4.直接在原施工图上注明变更的依据，加盖并签署竣工图章后作为竣工图不妥，应该是重新绘制竣工图，在说明栏内注明变更依据，在图标栏内注明竣工阶段和绘制竣工图的时间、单位、责任人，监理单位应在图标上方加盖并签署“竣工图确认章”。
第五篇：2009年二级建造师考试水利水电真题及答案
2009年二级建造师考试水利水电真题及答案（文字版）
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)
1．根据《水利水电工程等级划分及洪水标准))(S1252—2000)的规定，某泵站工程等别为Ⅱ等，其次要建筑物级别应为（）级。
A．2
B．3
C．4
D．5
1．B【解析】水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级，分别为1、2、3、4、5级，见下表。
2．某水闸底板混凝土所用砂的细度模数(Mx)为2．6，该砂属于（）砂。
A．粗
B．中
C．细
D．特细
2．B【解析】砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示，Mx越大，表示砂越粗。Mx在3．7～3．1之间为粗砂，Mx在3．0～2．3之间为中砂，Mx在2．2～1．6之间为细砂，Mx在1．5～0．7之间为特细砂。
3．干硬性混凝土拌合物的和易性指标是（）
A．维勃稠度
B．分层度
C．坍落度
D．黏聚度
3．A【解析】对于干硬性混凝土拌合物(坍落度小于10mm)，采用维勃稠度(VB)作为其和易性指标。
4．某水电工程坐落在河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河段，设计采用全段围堰法导流，此工程宜采用（）导流。
A．束窄河床
B．明渠
C．涵管
D．隧洞
4．D【解析】隧洞导流是在河岸边开挖隧洞，在基坑的上下游修筑围堰，施工期间河道的水流由隧洞下泄。这种导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。
5．钻孔爆破时，衡量浅孔和深孔的临界孔深是（）m。
A．3 B．4 C．5 D．6
5．C【解析】孔径小于75mm、深度小于5m的钻孔爆破称为浅孔爆破。孔径大于75mm、孔深大于5m的钻孔爆破称为深孔爆破。
6．测定混凝土面板堆石坝的堆石干密度一般采用（）法。
A．环刀
B．烘干
C．灌砂
D．灌水
6．D【解析】堆石因其空隙大，干密度一般用灌水法测定。
7．根据水利水电工程施工安全用电要求，在特别潮湿场所的照明电源的最大电压为（）V。
A．12 B．24 C．36 D．38 7．A【解析】在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
8．根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，水利水电工程完成建设目标的标志是（）
A．合同工程完工验收
B．专项验收
C．后评价
D．竣工验收
8．D【解析】竣工验收是工程完成建设目标的标志，是全面考核建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。
9．根据《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)，大坝首次安全鉴定应在竣工验收后（）年内进行。A．1 B．3 C．5 D．7
9．C【解析】根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)，大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6～10年进行一次。
10．某中型泵站工程基础施工期间采用深井降水，此深井降水用电负荷应为（）类。
A．一
B．二
C．三 D．四
10．A【解析】水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。
11．水利工程的质量缺陷备案表应由（）组织填写。
A．质量监督单位
B．监理单位
C．项目法人 D．施工单位
11．B【解析】质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，作为工程竣工验收备查资料存档。质量缺陷备案表由监理单位组织填写。
12．水利工程施工质量检验中，见证取样资料应由（）单位制备。
A．质量监督
B．质量检测 C．监理
D．施工
12．D【解析】对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。
13．根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(S1176—2007)，某中型水闸工程外观质量评定组人数至少应为（）人。
A．3 B．5 C．7 D．9
13．B【解析】工程外观质量评定的评定组人数应不少于5人，大型工程宜不少于7人。
14．水利工程安全生产条件市场准入制度自（）年起实施。
A．2003 B．2004 C．2005 D．2006 14．C【解析】《关于建立水利建设工程安全生产条件市场准入制度的通知》(水建管[2005]80号)自2005年3月9日起实施。
15．某水库工程验收工作中，属于政府验收的是（）验收。
A．分部工程
B．单位工程
C．合同工程完工
D．下闸蓄水
15．D【解析】水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站(泵站)中间机组启动验收、合同工程完工验收等；政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。
16．根据《水利水电建设工程验收规程》(S1223—2008)，项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。
A．10
B．15 C．20 D．30
16．C【解析】合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告。项目法人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
17．水利工程监理单位平行检测的费用由（）承担。
A．项目法人
B．监理单位
C．施工单位
D．检测单位
17．A【解析】监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的费用由发包人承担。
18．根据《水工混凝土施工规范》(D1/T5144—2001)，袋装水泥储运时间超过（）个月，使用前应重新检验。
A．3 B．4
C．5 D．6
18．A【解析】袋装水泥储运时间超过3个月，散装水泥超过6个月，使用前应重新检验。
19．水利水电工程注册建造师的执业工程范围共分为（）个专业。
A．17 B．19 C．21 D．23
19．C【解析】水利水电工程注册建造师的执业工程范围共分为21个专业。
20．在水利水电工程注册建造师执业工程规模标准中，堤防工程的执业工程规模标准根据其（）确定。
A．等别
B．级别 C．投资额 D．保护面积
20．B【解析】堤防工程不分等别，其执业工程规模标准根据其级别确定。
二、多选题
21．根据《水土保持法》，建设项目中的水土保持设施应与主体工程同时（）
A．批准 B．设计、C．施工 D．投产使用 E．验收
21．BCD【解析】建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。
22．土坝坝身控制测量包括（）
A．坝轴线测设 B．平面控制测量 C．坡脚线放样 D．高程控制测量 E．清基开挖线放样
22．BD【解析】坝身控制测量包括平面控制测量和高程控制测量。
23．反映钢筋塑性性能的基本指标有（）
A．屈服强度 B．伸长率 C．极限强度 D．冷弯性能 E．冷拉性能
23．BD【解析】反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。
24．抛投块料截流按不同的抛投合龙方法分为（）A．塞堵 B．平堵 C．盖堵 D．立堵 E．混合堵 24．BDE【解析】采用抛投块料截流，按不同的抛投合龙方法可分为平堵、立堵、混合堵三种。
25．在水库加固工程蓄水安全鉴定工作中，必须进行鉴定的工程项目包括（）A．大坝 B．溢洪道 C．电站引水洞进口工程 D．电站厂房 E．下游消能防冲工程
25．ABCE【解析】蓄水安全鉴定的范围是以大坝为重点，包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物的进水口工程、涉及工程安全的库岸边坡及下游消能防护工程等与蓄水安全有关的工程项目。
26．水利工程建设项目的施工招标应当具备的条件包括（）A．初步设计已经批准 B．招标设计已经完成 C．监理单位已确定 D．已办理报建手续 E．施工现场“四通一平”已完成
26．ABC【解析】水利工程建设项目的施工招标应当具备的条件：①初步设计已经批准；②建设资金来源已落实，投资计划已经安排；③监理单位已确定；④具有能满足招标要求的设计文件，已与设计单位签订适应施工进度要求的图纸交付合同或协议；⑤有关建设项目永久征地、临时征地和移民搬迁的实施、安置工作已经落实或已有明确安排。
27．在工程建设实施阶段，质量监督机构监督的对象包括（）等单位。A．建设 B．设计 C．施工 D．监理 E．运行管理
27．ABCD【解析】工程建设、监理、设计和施工单位在工程建设阶段，必须接受质量监督机构的监督。
28．水利水电工程施工单位管理人员中，属于安全生产考核对象的有（）
A．施工单位主要负责人 B．项目负责人 C．专职安全生产管理人员 D．项目总工程师 E．特殊工程施工人员
28．ABC【解析】施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经水行政主管部门安全生产考核合格后方可任职。
29．根据《小型水电站建设工程验收规程》(S1168--96)，小型水电站工程验收工作分为（A．分部工程 B．单位工程 C．阶段 D．机组启动 E．竣工
29．CDE【解析】小型水电站工程验收工作分为阶段(中间)验收、机组启动验收、竣工验收。
30．下列属于泵站出水建筑物的有（）A．沉砂建筑物 B．前池 C．冲砂建筑物 D．出水池 E．压力水箱
30．DE【解析】泵站进出水建筑物一般包括引水渠、沉砂及冲砂建筑物、前池、进水池、出水管道和出水池。
三、案例分析题(共4题，每题20分)
【案例一】
背景
发包人与承包人签订堤防加固项目的施工合同，主要内容为堤身加固和穿堤涵洞拆除重建。为保证项目按期完成，将堤身划分成2个区段组织流水施工，项目部拟定的初始施工进度计划如下图(单位：天)。
在实施中发生如下事件：
事件1：项目部在审查初始的施工进度计划时，提出了优化方案，即按先“Ⅱ堤段”、后“Ⅰ堤段”顺序组织施工，其他工作逻辑关系不变，各项工作持续时间不变，新计划已获监理单位批 准并按其组织施工。
事件2：由于设计变更，“Ⅱ段堤身填筑”(F工作)推迟5天完成。
事件3：质检时发现工段砌石存在通缝、叠砌和浮塞现象，需返工处理，故推迟3天完成。
事件4：第225天末检查时，“Ⅱ段砌石护坡”(G工作)已累计完成40%工程量，“Ⅰ段堤身填筑”(C工作)已累计完成40%工程量，“穿堤涵洞”(K工作)已累计完成60%工程量。
问题：
1．根据事件1，绘制新的施工网络计划图(工作名称用原计划中的字母代码表示)，分别计算原计划与新计划的工期，确定新计划的关键线路(用工作代码表示)。
2．分别指出事件
2、事件3的责任方，分析对工期的影响及可获得工期补偿的天数。
3．根据事件4，分别指出第225天末G、C、K工作已完成多少天工程量，及其对工期有何影响?(假定各工作匀速施工)【案例二】
背景
某堤防加固工程，建设单位与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：
(1)工程9月1日开工，工期4个月；
(2)开工前，建设单位向施工单位支付的工程预付款按合同价的10%计，并按月在工程进度款中平均扣回；
(3)保留金按5%的比例在月工程进度款中预留；
(4)当实际完成工程量超过合同工程量的15%时，对超过15%以外的部分进行调价，调价系数为0．9。
工程内容、合同工程量、单价及各月实际完成工程量见下表。
施工过程中发生如下事件： 事件1：9月8日，在进行某段堤防清基过程中发现白蚁，施工单位按程序进行了上报。经相关单位研究确定采用灌浆处理方案，增加费用10万元。因不具备灌浆施工能力，施工单位自行确定了分包单位，但未与分包单位签订分包合同。
事件2：10月10日，因料场实际可开采深度小于设计开采深度，需开辟新的料场以满足施工需要，增加费用1万元。事件3：12月10日，护坡施工中，监理工程师检查发现碎石垫层厚度局部不足，造成返工，损失费用0．5万元。问题：
1．计算合同价和工程预付款。(有小数点的，保留2位小数)2．计算11月份的工程进度款、保留金预留和实际付款金额。(有小数点的，保留2位小数)3．事件1中，除建设单位、监理单位、施工单位之外，“相关单位”还应包括哪些?对于分包工作，指出施工单位的不妥之处，简要说明正确做法。4．指出上述哪些事件中，施工单位可以获得费用补偿。【案例三】 背景
一排水涵工程施工招标中，某投标人提交的已标价工程量清单(含计算辅助资料)见下表。
计算辅助资料中，人工预算单价如下：
A：4．23元/工时；高级工：3．57元/工时；
B：2．86元/工时；初级工：2．19元/工时。
问题：
1．根据水利工程招标投标有关规定，指出有计算性错误的工程项目或费用名称，进行计算性算术错误修正并说明适用的修正原则。修正后投标报价为多少? 2．指出“钢筋制作与安装”项目中“制作”包含的工作内容。
3．计算辅助资料中，A、B各代表什么档次人工单价?除人工预算单价外，为满足报价需要，还需编制的基础单价有哪些? 【案例四】
背景
某新建排涝泵站装机容量为8×250kW，采用堤后式布置于某干河堤防背水侧，主要工程内容有：①泵室(电机层以下)；②穿堤出水涵洞(含出口防洪闸)；③进水前池；④泵房(电机层以上)；⑤压力水箱(布置在堤脚外)；⑥引水渠；⑦机组设备安装等。施工期为当年9月～次年12月共16个月，汛期为6月～8月，主体工程安排在一个非汛期内完成。施工过程中发生如下事件：
事件1：泵室段地面高程19．6m，建基面高程15．6m。勘探揭示19．6～16．0m为中粉质壤土；16．0～13．5m为轻粉质壤土；13．5～7．0m为粉细砂，富含地下水；7．0m以下为重粉质壤土(未钻穿)。粉细砂层地下水具承压性，施工期水位为20．5m，渗透系数为3．5m/d。施工时采取了人工降水措施。
事件2：泵室基坑开挖完成后，泵室天然地基由项目法人组织有关单位进行了联合验收，并共同核定了质量等级。
事件3：在某批(1个验收批)钢筋进场后，施工、监理单位共同检查了其出厂质量证明书和外观质量，并测量了钢筋的直径，合格后随机抽取了一根钢筋在其端部先截去了300mm后再截取了一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验。
事件4：该排涝泵站为一个单位工程，共分10个分部工程，所有分部工程质量均合格，其中6个分部工程质量优良(含2个主要分部工程)，施工中未发生过较大质量事故，外观质量得分率为81．6%，单位工程施工质量与检验资料齐全，施工期及试运行期的单位工程观测资料分析结果符合相关规定和要求。
问题：
1．按照施工顺序安排的一般原则，请分别指出第③、⑤项工程宜安排在哪几项工程内容完成后施工。
2．请指出事件1中适宜的降水方式并简要说明理由。
3．事件2中，项目法人组织的“有关单位”有哪些? 4．请指出事件3中的不妥之处并改正。
5．请按事件4评定该泵站单位工程质量等级，并简要说明理由
一、单项选择题
1．B【解析】水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级，分别为1、2、3、4、5级，见下表。
2．B【解析】砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示，Mx越大，表示砂越粗。Mx在3．7～3．1之间为粗砂，Mx在3．0～2．3之间为中砂，Mx在2．2～1．6之间为细砂，Mx在1．5～0．7之间为特细砂。
3．A【解析】对于干硬性混凝土拌合物(坍落度小于10mm)，采用维勃稠度(VB)作为其和易性指标。
4．D【解析】隧洞导流是在河岸边开挖隧洞，在基坑的上下游修筑围堰，施工期间河道的水流由隧洞下泄。这种导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。
5．C【解析】孔径小于75mm、深度小于5m的钻孔爆破称为浅孔爆破。孔径大于75mm、孔深大于5m的钻孔爆破称为深孔爆破。
6．D【解析】堆石因其空隙大，干密度一般用灌水法测定。
7．A【解析】在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
8．D【解析】竣工验收是工程完成建设目标的标志，是全面考核建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。
9．C【解析】根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)，大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6～10年进行一次。
10．A【解析】水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。
11．B【解析】质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，作为工程竣工验收备查资料存档。质量缺陷备案表由监理单位组织填写。
12．D【解析】对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。
13．B【解析】工程外观质量评定的评定组人数应不少于5人，大型工程宜不少于7人。
14．C【解析】《关于建立水利建设工程安全生产条件市场准入制度的通知》(水建管[2005]80号)自2005年3月9日起实施。
15．D【解析】水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站(泵站)中间机组启动验收、合同工程完工验收等；政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。
16．C【解析】合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告。项目法人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
17．A【解析】监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的费用由发包人承担。
18．A【解析】袋装水泥储运时间超过3个月，散装水泥超过6个月，使用前应重新检验。
19．C【解析】水利水电工程注册建造师的执业工程范围共分为21个专业。
20．B【解析】堤防工程不分等别，其执业工程规模标准根据其级别确定。
二、多项选择题
21．BCD【解析】建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。
22．BD【解析】坝身控制测量包括平面控制测量和高程控制测量。
23．BD【解析】反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。
24．BDE【解析】采用抛投块料截流，按不同的抛投合龙方法可分为平堵、立堵、混合堵三种。
25．ABCE【解析】蓄水安全鉴定的范围是以大坝为重点，包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物的进水口工程、涉及工程安全的库岸边坡及下游消能防护工程等与蓄水安全有关的工程项目。
26．ABC【解析】水利工程建设项目的施工招标应当具备的条件：①初步设计已经批准；②建设资金来源已落实，投资计划已经安排；③监理单位已确定；④具有能满足招标要求的设计文件，已与设计单位签订适应施工进度要求的图纸交付合同或协议；⑤有关建设项目永久征地、临时征地和移民搬迁的实施、安置工作已经落实或已有明确安排。
27．ABCD【解析】工程建设、监理、设计和施工单位在工程建设阶段，必须接受质量监督机构的监督。
28．ABC【解析】施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经水行政主管部门安全生产考核合格后方可任职。
29．CDE【解析】小型水电站工程验收工作分为阶段(中间)验收、机组启动验收、竣工验收。
30．DE【解析】泵站进出水建筑物一般包括引水渠、沉砂及冲砂建筑物、前池、进水池、出水管道和出水池。
三、案例分析题
案例
（一）原工期：20+5+120+142+110+60＝457(天)。现工期：20+8+142+120+90+60＝440(天)。新施工进度计划的关键线路：A→E→F→C→E→H。
2．事件2是由于设计变更导致的工期延误，责任在发包方，由于F工作是关键工作，因此可延长5天工期。
事件3是施工质量问题，责任在承包方，因此不予工期补偿。
3．G工作：110X0．4＝44(天)；C工作：120X0．4＝48(天)；K工作：120×0．6＝72(天)。
G工作：225天时应该完成50天，晚了6天，但未超过其10天的时差，因此不影响工期。
C工作：225天时应该完成50天，晚了2天，由于是关键工作，会延误2天工期。
K工作：140天时应该完成120天，晚了133天，由于其总时差为245天，因此不影响工期。
【解析】本案例第1问主要考查施工网络计划图的绘制、工期计算及关键线路的判定。设计变更后，按先“Ⅱ堤段”、后“I堤段”顺序组织施工，其他工作逻辑关系不变，各项工作持续时间不变，绘制新的施工网络计划图。原计划工期为：20+5+120+142+110+60＝457(天)，新计划的工期为：20+8+142+120+90+60＝440(天)，新计划的关键线路即工期最长的线路，所以关键线路为：A→E→F→C→D→H。
本案例第2问主要考查施工责任及对工期的影响。事件2中，由于设计变更，“Ⅱ段堤身填筑”(F工作)推迟5天完成，是发包方的责任，由于在关键路线上，因此延长5天工期。事件3中，质检时发现I段砌石存在通缝、叠砌和浮塞现象，需返工处理，故推迟3天完成，是施工质量问题，因此责任在承包方，不予工期补偿。
本案例第3问主要考查实际工程量及对工期的影响。只有在关键线路上的工作延迟和超过自由时差的工作才能影响工期。第225天末检查时，“Ⅱ段砌石护坡”(G工作)已累计完成40%工程量，即完成工程量为110×40%=44(天)；“Ⅰ段堤身填筑”(C工作)已累计完成40%工程量，即完成工程量为120×40%＝48(天)；“穿堤涵洞”(K工作)已累计完成60%工程量，即完成工程量为120×60%＝72(天)；225天时G工作应该完成50天，晚了6天，但有10天的时差，因此不影响工期。C工作应该完成50天，晚了2天，由于是关键工作，会延误2天工期。K工作140天时应该完成120天，晚了133天，由于有时差245天，因此不影响工期。
案例（二)
1．合同价：1×4+12×16+0．5×380+0．5X 120=446(万元)。
工程预付款：446×10%＝44 60（万元）
2．11月的时候土方工程量超出合同总量自15%，达到16．7%，因此超出部分需要调价。12×(1+15%)＝13．8(万m3)，前两个月土方填筑已完成8万m3。
所以，11月份土方款：5．8×16+0．2×16 X 0．9=92．8+2．88=95．68(万元)。
本月工程进度款：95．68+0．3×380+0．3X 120=45．68(万元)。
保留金预留：245．68X0．05=12．28(万元)。实际付款金额：245．68—12．28一(44．6/4)=222．25(万元)。
3．还应当包括设计单位。
施工单位不能自定分包单位，需将拟分包单位报 监理及建设单位，经项目法人书面认可，同意后方可分包；且需与分包单位签订分包合同。
4．事件1属于勘测问题，责任在业主，施工单位可获得10万元补偿；事件2属于设计问题，责任在业 主，施工单位可获得1万元补偿；事件3属于施工问题，责任在施工单位，施工单位不能获得补偿。
【解析】本案例第1问主要考查工程合同价币预付款的计算。根据工程内容、合同工程量和单价引算工程合同价：1×4+12×16+0．5 X 380+0．5× 120＝446(万元)；开工前，建设单位向施工单位支付的工程预付款按合同价的10%计，则工程预付款为446×10%＝44．6(万元)。
本案例第2问主要考查工程进度款、保留金预留和实际付款的计算。案例中，当实际完成工程量超过合同工程量的15%时，对超过15%以外的部分进行调价，调价系数为0．9。本土方填筑工程量为12万m3。11月份结束时土方填筑工程量为3+5+6＝14(万m3)超出合同总量的15%，因此超出部分需要调价，前两个月土方填筑工程量为3+5＝8(万m3)，超出合同总量15%时的工程量：12X(1+15%)＝13．8(万m3)，11月份土方填筑款：(13．8—8)×16+(14—13．8)×16X 0．9=92．8+2．88＝95．68(万元)，所以本月工程进度款：95．68+0．3×380+0．3×120＝245．68(万元)；保留金预留：245．68×0．05=12．28(万元)；实际付款金额：245．68—12．28一(44．6/4)=222．25(万元)。
本案例第3问主要考查方案变更及分包。施工单位按程序进行了上报，经设计单位、建设单位、监理单位、施工单位等相关单位研究确定进行方案变更；施工单位需将拟分包单位报监理及建设单位，经项目
法人书面认可，同意后方可分包，且需与分包单位签订分包合同，而不能自定分包单位。
本案例第4问主要考查施工单位的索赔。事件1：在进行某段堤防清基过程中发现白蚁，施工单位按程序进行了上报。经相关单位研究确定采用灌浆处理方案，增加费用10万元，属于勘测问题，责任在业主，所以施工单位可获得10万元补偿；事件2：因料场实际可开采深度小于设计开采深度，需开辟新的料场以满足施工需要，增加费用1万元，属于设计问题，责任在业主，所以施工单位可获得1万元补偿；事件3：护坡施工中，监理工程师检查发现碎石垫层厚度局部不足，造成返工，损失费用0．5万元，属于施工问题，责任在施工单位，施工单位不能获得补偿。
案例(三)
1．临时费用不应计入，承包人为其临时工程所需进行的费用由承包人自行承担；土方回填工程和浆砌块石护坡(底)工程计算错误，按单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准的原则进行修正。修正后的投标报价为264．3万元。
2．钢筋制作包括钢筋生产、施工架立筋、搭接、焊接和加工。
3．A代表工长；B代表中级工。还应编制土方工程、混凝土工程、钢筋制作与安装等基础单价。
【解析】本案例第1问主要考查临时工程费用和已标价工程量清单出现计算性错误时的修正原则。承包人临时工程所需的费用由承包人自行承担，不列入投标清单；土方回填工程和浆砌块石护坡(底)工程计算错误，按单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准的原则进行修正。
本案例第2问主要考查钢筋制作包含的内容。钢筋制作包括钢筋生产、施工架立筋、搭接、焊接和加工。本案例第3问主要考查人工预算单价档次及基础单价。人工预算单价是指生产工人在单位时间(工时)的费用。根据工程性质的不同，人工预算单价有枢纽工程、引水及河道工程两种计算方法和标准。每种计算方法将人工均划分为工长、高级工、中级工、初级工四个档次。建筑安装工程单价由“量、价、费”三要素组成，价指人工预算单价、材料预算价格和机械台时费等基础单价。本案例中，除人工预算单价外，为满足报价需要，还需编制土方工程、混凝土工程、钢筋制作与安装等基础单价。
案例(四)
1．进水前池应在引水渠完成后施工；压力水箱应在穿堤出水涵洞完成后施工。
2．事件2宜采用管井降水。理由：含水层厚度较大，将近5m，渗透系数达到3．5m/d，远超过1m/d。
3．泵室天然地基验收属于分部工程验收，有关单位包括：勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位。
4．钢筋一个验收批检验应随机选取2根经外部质量检查和直径测量合格的钢筋，各截取一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验，不得在同一根钢筋上取两个或两个以上同用途的试件。钢筋取样时，钢筋端部要先截去500mm再取试样。
5．该泵站单位工程质量评定等级为合格。理由：单位工程质量评定等级为优良标准：①所含分部工程质量均合格，其中70%以上达到优良等级，本例只有60%优良；②外观质量得分率为85%以上，本例外观质量得分率为81．6%。以上两方面达不到优良标准，应为合格。
【解析】 本案例第1问主要考查进水前池和压力水箱的施工要点。进水前池是衔接引渠和进水池的水工建筑物。压力水箱是一种封闭形式的出水建筑物，箱内水流一般无自由水面，大多用于排水泵站且承泄区水位变幅较大的情况。进水前池应在引水渠完成后施工；压力水箱应在穿堤出水涵洞完成后施工。
本案例第2问主要考查管井降水的适用条件。
管井降水适用条件：①第四系含水层厚度大于5．Om；②基岩裂隙和岩溶含水层，厚度可小于5．Om；③含水层渗透系数K宜大于1．Om/d。本案例中，含水层厚度较大，将近5m，渗透系数达到3．5m/d，远超过Im/d，故事件2宜采用管井降水。
本案例第3问主要考查分部工程验收基本要求。分部工程验收应由项目法人(或委托监理单位)主持。验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。运行管理单位可根据具体情况决定是否参加。
本案例第4问主要考查钢筋检验。到货钢筋应分批进行检验。检验时以60t同一炉(批)号、同一规格尺寸的钢筋为一批。随机选取2根经外部质量检查和直径测量合格的钢筋，各截取一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验，不得在同一根钢筋上取两个或两个以上同用途的试件。钢筋取样时，钢筋端部要先截去500mm再取试样。本案例第5问主要考查单位工程质量等级的评定。单位工程施工质量优良标准：①所含分部工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故。②质量事故已按要求进行处理。③外观质量得分率达到85%以上。④单位工程施工质量检验与评定资料齐全。⑤工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。所以该泵站单位工程质量评定等级为合格。
点击咨询 