2015年国监监理工程师重新注册考试题及答案

第一篇：2015年国监监理工程师重新注册考试题及答案

1.单选题【本题型共60道题】

1.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为()年。

A．2

B．3

C．4

D．5

2.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A．8

B．12

C．24

D．48

3.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照监理规范的要求，采取()等形式，对建设工程实施监理。

A．旁站、巡视和平行检验

B．检查、验收和工地会议

C．检查、验收和主动控制

D．目标控制、合同管理和组织协调

4.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，()年内不得再次申请安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A．1 B．2

C．3

D．5

5.根据《建设工程监理规范》，施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。

A．总监理工程师

B．项目监理机构

C．建设单位

D．施工单位

6.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商行政管理部门办理变更手续后()日内办理资质证书变更手续。

A．5

B．10

C．20

D．30

7.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克()元向卖方付款。

A．90

B．100

C．110 D．120

8.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，建筑面积在()万平方米以上的成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理。

A．2

B．3

C．5

D．8

9.根据《建设工程质量管理条例》规定，未经总监理工程师签字，()。

A．建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装

B．施工单位不得进行下一道工序的施工

C．施工单位元不得进行隐蔽工程的施工

D．建设单位元不拨付工程款，不进行竣工验收

10.业主将建设工程施工任务平行发包给若干个施工承包商的前提下，如果委托多家监理单位为其提供监理服务，则()。

A．业主的协调工作量小

B．业主的协调工作量大

C．监理合同界面比较少

D．监理跨度比较大

11.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。

A．完成监理合同约定的监理工作之日

B．签订监理合同时约定的结束日 C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日

D．完成正常监理工作和附加监理工作之日

12.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中，必须实行监理的是()。

A．建筑面积为3万平方米的住宅小区工程

B．项目总投资额为2000万元的地铁工程

C．项目总投资额为5000万元的公路工程

D．项目总投资额为2500万元的市政工程

13.在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的选修课为（）学时。

A．24

B．36

C．48

D．60

14.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，采用“概率极限状态”设计和使用极限状态进行设计时()。

A．分别取荷载的设计值和标准值

B．均取荷载的设计值

C．分别取荷载的标准值和设计值

D．均取荷载的标准值

15.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。

A．发包人 B．承包人

C．工程师

D．发包人和承包人共同

16.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师或专业监理工程师应()专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

A．根据需要及时组织

B．定期主持召开

C．每月组织召开一次

D．按建设单位要求组织

17.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业()年。

A．1

B．2

C．3

D．5

18.监理人应按有关条款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有(监理人()，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

A．监理人的单位章

B．监理人授权的施工场地机构章

C．建设单位章

D．建设单位施工现场章

19.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，参加施工的()必须经过专门的安全作业培训，并取得操作资格证书后方可上岗作业。

A．模板工

B．钢筋工

C．混凝土工

D．安装拆卸工

20.审查委员会依据规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有()不符合审查标准的，不能通过资格预审。

A．规定的否决因素

B．一项因素

C．资质等级

D．申请文件格式

21.根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，模板工程按相关规定编制施工方案后，由()审批签字。

A．施工项目经理

B．施工单位法定代表人

C．施工单位技术负责人

D．施工单位分管负责人

22.根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。

A．2

B．3

C．4

D．5 23.依据施工合同示范文本的规定，下列由发包人采购材料交付承包人保管的论述中，正确的是()。

A．材料运扺施工现场后，工程师与发包人共同清点

B．到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换

C．供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

D．到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地

24.根据《合同法》，合同履行抗辩权是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而()的行为。

A．解除合同

B．变更合同

C．转让合同

D．中止履行合同义务

25.根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A．2

B．3

C．5

D．10

26.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由()承担。

A．责任方

B．发包人 C．承包人

D．发包人与承包人共同

27.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位必须建立、健全()制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

A．合同管理

B．施工技术交底

C．质量预控

D．质量检验

28.监理合同的有效期为（）。

A．实际开工日起，至监理工程竣工移交之日止

B．自合同签字日起，至监理工程竣工移交之日止

C．自合同签字日起，至协议书注明的监理服务期限之日止

D．自合同签字日起，至完成监理工作并结清监理酬金之日止

29.根据《合同法》，下列关于建设工程合同的说法中，正确的是()。

A．勘察人不得将自己承包的任何工作交由第三人完成 B．分包单位在总包人同意的前提下可将其承包的工程再分包

C．承包人在总包人同意的前提下将其承包的全部建设工程转包给第三人

D．建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成

30.以某工程施工过程中，跨越公路施工时需要中断主要公路的交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。

A．正常监理工作 B．额外监理工作

C．变更监理工作

D．附加监理工作

31.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当工期延误事件发生后，承包人应在14天内就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后()天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

A．7

B．14

C．2

D．28

32.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在()年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1

B．2

C．3

D．5

33.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()日前通知对方。

A．14

B．2

C．28

D．42 34.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由()。

A．事故发生单位所在地人民政府负责调查，事故发生地人民政府派人参加

B．事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府派人参加

C．事故发生单位所在地人民政府和事故发生地人民政府共同负责调查

D．国务院安全生产监督管理部门负责调查，两地人民政府派人参加

35.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()。

A．发包人承担

B．承包人承担

C．设备供应人承担

D．发包人和承包人分别承担

36.实施建设工程监理的前提条件是（）。

A．工程质量监督机构的授权

B．工程检测机构的委托和授权

C．建设单位的委托和授权

D．政府建设主管部门的指令

37.根据《合同法》，执行政府定价或者政府指导价的合同，逾期提取标的物的，计价原则是()。

A．遇价格上涨时，按照新价格执行

B．遇价格上涨时，按照原价格执行

C．无论价格升降，均按原价格执行 D．无论价格升降，均按新价格执行

38.下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是（）。

A．最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金

B．最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金

C．赔偿额为该部分正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

D．赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

39.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大生产安全事故是指()的事故。

A．造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失

B．造成30人以上死亡或者50人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失

C．造成20人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失

D．造成10人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失

40.施工企业应向省、自治区、直辖市的()申请办理安全生产许可证。

A．发改委

B．建委

C．质量监督机构

D．安监局

41.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于发包人采购材料交付承包人保管的说法中，正确的是()。

A．材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点

B．到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换 C．供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

D．到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地

42.根据《注册监理工程师管理规定》，监理工程师注册证书和执业印章由()保管。

A．注册管理机构

B．聘用单位

C．本人

D．建设主管部门

43.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由()。

A．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

B．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

C．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

D．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

44.《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中，不包括（）。

A．对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处置意见

B．当委托人与承包人之间发生合同争议时，协助委托人、承包人协商解决

C．委托人与监理人协商达不成一致时，作为独立第三方公正地作出处理决定

D．当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，作为证人提供必要的证明资料

45.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师的职责包括（）。

A．主持编写项目监理实施细则

B．负责隐蔽工程验收 C．编制开工报告

D．审查分包单位的资质

46.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，附着升降脚手架在使用过程中，应()进行一次全面安全检查。

A．每天

B．每月

C．每季度

D．每半年

47.根据《合同法》，属于要约邀请的是()。

A．招标公告

B．提交投标文件

C．发出中标通知书

D．提交履约保函

48.在建设工程施工阶段，监理工程师在巡视检查施工现场安全情况时发现安全事故隐患的，应书面通知施工单位督促其立即整改。情况严重的，项目监理机构应及时()。

A．报告工程项目主管部门

B．工程所在地建设主管部门

C．下达工程暂停令

D．国务院建设主管部门

49.在专用条件内约定监理人应提交给委托人的报告，不包括（）。

A．监理规划 B．监理月报

C．监理实施细则

D．各类专项报告

50.监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（）。

A．自行更换后通知委托人

B．自行更换，无需通知委托人

C．需报告委托人，未经同意不得更换

D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

51.根据《合同法》，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。

A．违反法律法规规定

B．当事人恶意串通损害第三人利益

C．以合法形式掩盖非法目的 D．对方当事人采用欺诈手段

52.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．25%以上50%以下

B．50%以上75%以下

C．50%以上1倍以下

D．1倍以上2倍以下

53.由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为()。A．旁站

B．见证

C．巡视

D．施工监理

54.根据《建筑法》，下列情形中，建设单位应当按照国有关规定办理申请批准手续的是()。

A．爆破作业

B．深基坑开挖

C．高空作业

D．大体积混凝土浇筑

55.监理单位在收到工程设计文件后，应由()组织编制监理规划。

A．专业监理工程师

B．监理单位的技术负责人

C．总监理工程师

D．驻现场总监理工程师代表

56.在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的必修课为()学时。

A．24

B．36

C．48

D．60

57.根据《建筑法》，建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期()。A．以两次为限，每次不超过3个月

B．以一次为限，每次不超过3个月

C．以两次为限，每次不超过1个月

D．以一次为限，每次不超过1个月

58.建设工程监理合同是()。

A．实践合同

B．不要式合同

C．单务合同

D．双务合同

59.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A．10

B．15

C．20

D．30

60.根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A．1

B．2

C．3

D．6

2.多选题【本题型共20道题】

1.承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交()以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

A．进度付款申请单

B．暂列金额的数量

C．工程量清单单价分析表

D．阶段性或分项计量的支持性资料

E．暂估价的数量

2.根据《安全生产许可证条例》，国家对()实行安全生产许可制度。

A．矿山企业

B．建筑施工企业

C．烟花爆竹生产企业

D．民用爆破器材生产企业

E．垂直运输设备安装企业

3.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业甲级资质标准包括()。

A．注册资本不少于500万元

B．注册监理工程师不少于60人

C．具有必要的工程试验检测设备

D．企业技术负责人为注册监理工程师

E．注册造价工程师不少于5人

4.根据《合同法》，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A．清理条款 B．结算条款

C．质量条款

D．风险条款

E．保险条款

5.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应在施工组织设计中针对()编制专项施工方案，并需经过专家论证审查后方可施工。

A．地下暗挖工程

B．钢结构工程

C．高大模板工程

D．设备安装工程

E．深基坑的支护与降水工程

6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，属于发包人应完成的工作有()。

A．办理土地征用

B．向工程师提供工程进度计划

C．提供保证施工安全需要的围栏设施

D．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

E．提供施工现场的地下管线资料

7.根据《注册监理工程师管理规定》，申请监理工程师注册的条件之一是受聘于一个()。

A．建设工程勘察单位

B．建设工程设计单位

C．建设工程招标代理机构 D．房地产开发单位

E．建设工程造价咨询机构

8.根据《建筑法》，下列关于建筑工程发包的说法中正确的有()。

A．所有建筑工程必须依法实行招标发包

B．建筑工程的招标应接受有关行政主管部门的监督

C．提倡对建筑工程实行设计与施工总承包

D．发包单位可以指定建筑材料、建筑构配件和设备供应商

E．政府部门不得滥用行政权力将招标发包的建筑工程发包给指定承包单位

9.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位直接负责的主管人员()的，处上一年年收入60%至100%的罚款。

A．不立即组织事故抢救

B．谎报或者瞒报事故

C．迟报或者漏报事故

D．销毁有关证据、资料

E．指使他人作伪证

10.根据《建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合()的，有权要求建筑施工企业改正。

A．工程设计规范

B．工程设计要求

C．施工技术标准

D．施工成本计划

E．承包合同约定 11.根据《合同法》，建设工程合同包括()。

A．建设工程勘察合同

B．建设工程监理合同

C．建设工程设计合同

D．建设工程咨询合同

E．建设工程施工合同

12.根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的()需要编制专项施工方案。

A．土方开挖工程

B．排水工程

C．起重吊装工程

D．脚手架工程

E．混凝土浇筑工程

13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力事件导致的费用由发包人承担的有()。

A．运至施工场地用于施工的材料的损害

B．承包人机械设备损坏

C．承包人留在施工场地的必要管理人员的费用

D．承包人停工损失

E．工程所需修复费用

14.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，()的，安全生产许可证颁发管理机关应当依法注销已经颁发的安全生产许可证。A．企业依法终止

B．安全生产许可证有效期届满未延续

C．安全生产许可证依法被撤销、吊销

D．施工中发生死亡事故

E．因不可抗力导致行政许可事项无法实施

15.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，强制性标准监督检查的内容包括()。

A．所有工程施工人员是否熟悉、掌握强制性标准

B．工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

C．工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

D．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定

E．工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

16.《建设工程监理合同》示范文本规定的监理依据包括（）。

A．行政法规

B．城市规划

C．有关的工程标准

D．监理项目的施工合同

E．监理项目的材料供应合同

17.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。

A．工程本身的损害

B．由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 C．由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

D．承包方人员伤亡

E．承包人停工损失

18.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由()共同进行验收合格后方可使用。

A．施工总承包单位

B．分包单位

C．监理单位

D．出租单位

E．安装单位

19.根据《建设工程质量管理条例》，违法分包是指()。

A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

B．承包单位未经建设单位认可将其承包的部分工程交由其他单位完成 C．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

D．建设单位将建筑装修工程分包给装饰装修单位

E．分包单位将其承包的建设工程再分包

20.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的工程包括()。

A．国家重点建设工程

B．大中型公用事业工程

C．成片开发建设的住宅小区工程

D．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

E．总投资为2800万元的通信建设工程

第二篇：2015监理工程师重新注册继续教育考试题(6)

2015监理工程师重新注册继续教育考试题（6）82分

1.单选题【本题型共60道题】

1.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工总承包企业（集团公司）安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员至少为()人。

A．4 B．6 C．8 D．10

2.根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，建筑施工企业应当组织不少于()人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A．3 B．5 C．7 D．9

3.根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自（）提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。

A．执业资格考试通过后3年内 B．资格证书签发之日起3年内 C．执业资格考试通过后5年内 D．资格证书签发之日起5年内

4.根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师每一注册有效期为()年。

A．2 B．3 C．4 D．5

5.造成潜在投标人数量不足()的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A．3个 B．4个 C．5个 D．6个

6.根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处()的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1千元以上1万元以下 B．5千元以上1万元以下 C．1万元以上2万元以下 D．2万元以上3万元以下

7.根据《注册监理工程师管理规定》，取得资格证书并受聘于某省一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员申请注册的，应当（）提出。

A．通过聘用单位向该省人民政府建设主管部门 B．通过聘用单位向国务院建设主管部门

C．由本人直接向该省人民政府建设主管部门 D．由本人直接向国务院建设主管部门

8.根据《建设工程监理规范》，承包单位报送的分部工程质量检验评定资料由（）负责签认。

A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．监理员

D．总监理工程师代表

9.根据《建设工程监理规范》，分部工程的质量检验评定资料由()负责签认。

A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．监理员

D．总监理工程师代表

10.在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知().A．合同当事人 B．投资人 C．施工单位 D．监理人

11.监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于()。

A．附加工作 B．额外工作 C．正常工作 D．委托人工作

12.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过()。

A．L/100 B．L/150 C．L/200 D．L/250

13.根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5

14.根据《建筑法》，下列情形中，建设单位应当按照国有关规定办理申请批准手续的是()。

A．爆破作业 B．深基坑开挖 C．高空作业

D．大体积混凝土浇筑

15.根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A．1个月 B．3个月 C．6个月 D．1年

16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施()。

A．经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用 B．经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用

C．经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用 D．经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用

17.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，安装总造价为3亿元的土木工程项目配置的专职安全生产管理人员至少为()人。

A．1 B．2 C．3 D．4

18.按照《安全生产法》的规定，当施工现场的作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应()。

A．立即停止作业，迅速撤离作业现场

B．得到现场安全员同意后，才可以撤离作业现场 C．必须采取可能的应急措施后，才可以撤离作业场所

D．及时报告项目负责人，得到批准后才可以撤离作业现场

19.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对工程监理单位处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．25%以上50%以下 B．50%以上75%以下 C．50%以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下

20.下列解释合同文件的优先顺序中，正确的为（）。.A．合同协议书→中标通知书→投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→

B．中标通知书→投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→合同协议书

C．投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→合同协议书→中标通知书

D．专用合同条款→通用合同条款→合同协议书→中标通知书→投标函及投标函附录

21.根据《建设工程监理规范》，建设工程监理规划必须经（）审核批准后报送建设单位。

A．监理单位技术负责人 B．监理单位法定代表人 C．总监理工程师 D．质量监督机构

22.在建设单位和承包单位元未能就工程变更的费用达成协议时，()应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。

A．建设单位 B．承包单位

C．工程造价管理部门 D．项目监理机构

23.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以()的罚款。

A．5万元以上10万元以下 B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．50万元以上100万元以下

24.以下工程监理企业的资质等级标准中，属于综合资质标准的是()。

A．具有独立法人资格且注册资本不少于300万元

B．企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目

C．具有完善的组织结构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度 D．企业技术负责人为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历

25.根据《建设工程质量管理条例》规定，未经总监理工程师签字，()。

A．建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装 B．施工单位不得进行下一道工序的施工 C．施工单位元不得进行隐蔽工程的施工

D．建设单位元不拨付工程款，不进行竣工验收

26.根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有()年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。

A．8 B．10 C．15 D．20

27.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，下列工程中按照建筑安装工程费分档定额计费方式计算收费的是（）。

A．设备安装工程 B．房屋建筑工程 C．市政工程 D．公路工程

28.监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（）。

A．自行更换后通知委托人 B．自行更换，无需通知委托人

C．需报告委托人，未经同意不得更换

D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

29.施工企业应向省、自治区、直辖市的()申请办理安全生产许可证。

A．发改委 B．建委

C．质量监督机构 D．安监局

30.资格预审申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处()。

A．申请人的法定代表人签字 B．申请人的委托代理人签字 C．加盖申请人单位章 D．加盖申请人上级单位

31.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A．10 B．15 C．20 D．30

32.根据《建筑法》，下列工程监理单位的说法中不正确的是()。

A．工程监理单位应在资质等级许可的范围内承担工程监理业务 B．工程监理单位应根据建设单位的委托客观、公正地执行监理任务 C．工程监理单位不得转让工程监理业务

D．工程监理单位应根据工程特点编制专项施工方案

33.根据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》，重大事故的调查由事故发生地的市、县级以上建设行政主管部门或国务院有关主管部门组织成立调查组负责进行。调查组由建设行政主管部门、事故发生单位的主管部门和劳动等有关部门的人员组成，并应邀请人民检察机关和()派员参加。

A．建设单位 B．监理单位 C．施工单位 D．工会

34.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，重大安全事故发生后的事故调查组成员不应包括()。

A．政府行政官员

B．事故单位的工会代表 C．事故工程设计院的代表 D．安全生产监督部门的专家

35.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点约定不明确的，应当()。

A．通过补充协议确定履行地点 B．在不动产所在地履行 C．履行义务一方所在地履行 D．在接受货币一方所在地履行

36.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程单机无负荷试车由()组织。

A．发包人 B．承包人 C．工程师

D．质量监督机构

37.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位不得迫使承包方以()。

A．低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期 B．低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C．低于市场的价格竞标，不得降低工程质量 D．低于成本的价格竞标，不得降低工程质量

38.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过()小时。

A．1 B．2 C．4 D．8 39.因不可抗力导致监理单位现场的物质损失和人员伤害由（）。

A．人员伤害由建设单位负责 B．施工单位负责

C．物质损失有相关的供应商负责 D．监理单位负责

40.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。

A．应经工程师批准

B．应经建设行政主管部门批准 C．需承包人书面通知工程师 D．需承包人书面通知发包人

41.下列叙述中，()不属于我国节约能源的基本政策。

A．开发与节约并举 B．节能优先，效率为本 C．坚持源头控制与存量挖潜

D．发挥市场调控机制，避免政府干预

42.在建设工程施工阶段，监理工程师在巡视检查施工现场安全情况时发现安全事故隐患的，应书面通知施工单位督促其立即整改。情况严重的，项目监理机构应及时()。

A．报告工程项目主管部门 B．工程所在地建设主管部门 C．下达工程暂停令

D．国务院建设主管部门

43.根据《建筑法》，建筑工程设计的修改应由()负责。

A．建设单位 B．原设计单位 C．建筑施工企业 D．施工图审查机构

44.建设工程项目开工前，监理人员应参加由()主持召开的第一次工地会议。

A．质量监督机构 B．建设单位 C．设计单位元 D．总监理工程师

45.根据《合同法》，执行政府定价或者政府指导价的合同，逾期交付标的物的，计价原则是()。

A．遇价格上涨时，按照新价格执行 B．遇价格上涨时，按照原价格执行 C．无论价格升降，均按原价格执行 D．无论价格升降，均按新价格执行

46.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。

A．总监理工程师代表安排监理员进行旁站 B．专业监理工程师安排监理员进行旁站

C．总监理工程师安排专业监理工程师进行巡视

D．总监理工程师代表安排专业监理工程师进行巡视

47.对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间内()审查，提出意见后，由总监理工程师签认。

A．组织专业监理工程师 B．提交监理单位总工程师

C．组织建设单位、施工单位共同 D．提交监理单位负责人

48.根据《工程监理企业资质标准》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有（）年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。

A．8 B．10 C．15 D．20

49.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由()承担。

A．责任方 B．发包人 C．承包人

D．发包人与承包人共同

50.根据《建筑工程预防坍塌事故若干规定》，各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于()m。

A．10 B．15 C．20 D．25

51.根据《建筑法》，建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期()。

A．以两次为限，每次不超过3个月 B．以一次为限，每次不超过3个月 C．以两次为限，每次不超过1个月 D．以一次为限，每次不超过1个月

52.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C．工程师未确认，承包人应修改进度计划

D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

53.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中必须实施强制监理的是()。

A．项目总投资额为2000万元的供水工程 B．项目总投资额为4000万元的供气工程 C．建筑面积为4万平方米的住宅建设工程 D．项目总投资额为2500万元的公路工程

54.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()日前通知对方。

A．14 B．2 C．28 D．42

55.根据《安全生产许可证条例》，企业安全生产许可证的有效期为()年。

A．1 B．2 C．3 D．5

56.根据《合同法》，承诺撤回的条件是撤回承诺的通知在()到达要约人。

A．要约到达受要约人之前 B．受要约人发出承诺通知之前 C．承诺通知到达要约人之前 D．受要约人发出承诺通知之后

57.根据《安全生产许可证条例》，()负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A．国务院建设主管部门 B．国务院安全生产管理部门 C．国务院工商管理部门

D．省级人民政府建设主管部门

58.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A．1 B．3 C．5 D．10

59.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。

A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书

B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

60.根据《合同法》，下列关于建设工程合同的说法中，正确的是()。

A．勘察人不得将自己承包的任何工作交由第三人完成

B．分包单位在总包人同意的前提下可将其承包的工程再分包

C．承包人在总包人同意的前提下将其承包的全部建设工程转包给第三人 D．建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成2.多选题【本题型共20道题】

1.按照《节约能源法》的规定，推进城镇供热体制改革的措施包括()。

A．实现城镇供热商品化 B．加强供热消费的计量

C．对供热消费可以采用包费制 D．建立按用热量计量收费制度

E．允许热源生产经营单位向本单位职工无偿提供能源

2.按照通用条件中对酬金阶段支付的规定，申请书的内容应包括（）。

A．本阶段的正常服务酬金 B．索赔要求增加的酬金 C．合理化建议应获得的奖金 D．增加工作内容应增加的酬金

E．委托人上期支付时拖延支付的利息

3.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。

A．监理工程师 B．施工作业班组 C．施工作业人员 D．现场安全员 E．现场技术员

4.资格审查办法前附表中将审查条款号分为初步审查标准和详细审查标准，下列审查标准中属于详细标准的有（）。

A．安全生产许可证 B．申请函签字盖章 C．资质等级

D．项目经理资格 E．营业执照

5.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位()的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。

A．未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查

B．发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工 C．施工单位拒不整改或者不停止施工时未及时向有关主管部门报告 D．未对施工单位编制的专项施工方案进行审查 E．未按照监理实施细则进行监理

6.根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的（）需要编制专项施工方案。

A．土方开挖工程 B．排水工程

C．起重吊装工程 D．脚手架工程 E．混凝土浇筑工程

7.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位主要负责人()的，处上一年年收入40%至80%的罚款。

A．不立即组织事故抢救

B．伪造或者故意破坏事故现场 C．迟报或者漏报事故

D．拒绝提供有关情况和资料 E．在事故调查处理期间擅离职守

8.按照《建设工程监理合同》示范文本对相关服务的定义，以下工作中属于相关服务的有（）。

A．负责工程的施工图设计 B．负责勘察合同的履行管理

C．监理人负责施工招标的代理工作

D．对本工程大型钢结构吊装提供技术咨询

E．按照委托人的要求编制采用新技术施工的质量检验标准

9.按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，监理人应撤换监理人员的情况有（）。

A．不能胜任岗位职责

B．检查的认可的施工部位出现质量缺陷

C．向他人泄露施工合同要求保密的新工艺施工方法 D．依据试验数据作出错误的判断，导致工程质量事故

E．同意深基坑开挖的专项施工组织设计的专家审查意见后出现了边坡塌方

10.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权()。

A．留置该工程

B．与发包人协议将该工程折价 C．直接委托拍卖公司拍卖该工程 D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。

A．工程本身的损害

B．由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 C．由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 D．承包方人员伤亡 E．承包人停工损失

12.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应在施工组织设计中针对()编制专项施工方案，并需经过专家论证审查后方可施工。

A．地下暗挖工程 B．钢结构工程 C．高大模板工程 D．设备安装工程

E．深基坑的支护与降水工程

13.根据《合同法》，在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方()时，可以行使抗辩权。

A．未按合同约定办理保险 B．经营状况严重恶化

C．为逃避债务转移财产、抽逃资金 D．合同履行准备不充分 E．丧失商业信誉

14.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，委托人招标选择监理人签定合同后，对双方有约束力的合同文件包括()。

A．中标函 B．投标保函

C．监理合同标准条件 D．监理委托函 E．标准、规范

15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。

A．不免除迟延履行方的相应责任 B．双方的风险责任均不免除

C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，属于发包人应完成的工作有()。

A．办理土地征用

B．向工程师提供工程进度计划

C．提供保证施工安全需要的围栏设施

D．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E．提供施工现场的地下管线资料

17.承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交()以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

A．进度付款申请单 B．暂列金额的数量

C．工程量清单单价分析表

D．阶段性或分项计量的支持性资料 E．暂估价的数量

18.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，()属于额外的监理工作。

A．合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作 B．由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作 C．由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作 D．应委托人要求更改服务内容而增加的工作

E．出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作

19.在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有()。

A．委托人违约应承担违约责任

B．监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算

C．监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限 D．监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任 E．监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任

20.根据《合同法》，建设工程合同包括()。

A．建设工程勘察合同 B．建设工程监理合同 C．建设工程设计合同 D．建设工程咨询合同 E．建设工程施工合同

第三篇：重新注册监理工程师考试

1.单选题【本题型共60道题】

1.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过()。

A．L/100 B．L/150 C．L/200 D．L/250 2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。

A．发包人追加合同价款，相应顺延工期 B．发包人追加合同价款，工期不予顺延 C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延 3.建设工程监理合同是()。

A．实践合同 B．不要式合同 C．单务合同 D．双务合同

4.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．10 B．15 C．20 D．30 5.根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的()书面通知被监理的建筑施工企业。

A．工程监理范围、监理内容及监理人员 B．工程监理单位元、监理内容及监理权限 C．工程监理范围、监理期限及监理依据 D．工程监理单位元、监理人员及监理权限

6.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位必须建立、健全()制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

A．合同管理 B．施工技术交底 C．质量预控 D．质量检验

7.根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位元和监理工程师受建设单位委托实施监理时，其一般责任范围是()。

A．应对建设工程施工质量和安全生产承担监理责任 B．应对建设工程施工质量和安全生产承担连带责任 C．只承担建设工程安全生产的监理责任 D．只承担建设工程施工质量的监理责任

8.根据《建筑法》，下列情形中，建设单位应当按照国有关规定办理申请批准手续的是()。A．爆破作业 B．深基坑开挖 C．高空作业 D．大体积混凝土浇筑

9.根据《建筑法》，建筑工程因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。延期以()。

A．两次为限，每次不超过3个月 B．两次为限，每次不超过6个月 C．一次为限，延期不超过3个月 D．一次为限，延期不超过6个月

10.审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。资格审查办法采用合格制和（）。

A．淘汰制 B．有限数量制 C．排序制

D．计量与定性相结合制

11.根据《合同法》，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年。

A．1 B．2 C．4 D．5 12.根据《建设工程安全生产管理条例》，在建设工程施工过程中，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，处（）的罚款。

A．10万元以上30万元以下 B．20万元以上50万元以下 C．50万元以上100万元以下 D．100万元以上200万元以下

13.注册监理工程师每一注册有效期为（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5 14.业主将建设工程施工任务平行发包给若干个施工承包商的前提下，如果只委托一家监理单位为其提供监理服务，则（）。

A．业主的协调工作量小 B．业主的协调工作量大 C．监理任务相对单一 D．监理跨度比较小

15.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于()。

A．2.0 B．3.0 C．4.0 D．6.0 16.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当委托人严重拖欠监理酬金而未提出任何书面解释时，监理人可()。

A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止

B．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35内终止

D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同

17.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A．现场同期记录 B．索赔意向通知 C．索赔报告 D．索赔证据

18.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生较大安全事故时，事故发生单位对事故发生负有责任的，处()的罚款。

A．200万元以上500万元以下 B．50万元以上200万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．10万元以上20万元以下

19.根据《合同法》，缔约过失责任属于()责任。

A．违约 B．侵权

C．“先合同义务” D．无过错

20.根据《建筑法》，建筑工程施工现场的安全由（）负责。

A．工程监理单位 B．建筑施工企业 C．建设单位 D．安全监督机构

21.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。

A．总监理工程师代表安排监理员进行旁站 B．专业监理工程师安排监理员进行旁站 C．总监理工程师安排专业监理工程师进行巡视 D．总监理工程师代表安排专业监理工程师进行巡视 22.目前的建设工程监理主要是在建设工程的（）阶段实施。

A．前期策划 B．设计 C．招标 D．施工

23.依据施工合同示范文本的规定，下列由发包人采购材料交付承包人保管的论述中，正确的是()。

A．材料运扺施工现场后，工程师与发包人共同清点

B．到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换 C．供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 D．到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地 24.根据《合同法》，要约生效的条件是()。

A．要约人向受要约人发出要约

B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C．受要约人作出有效承诺 D．要约以任何形式到达受要约人

25.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为()年。

A．2 B．3 C．4 D．5 26.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的必修课为()学时。A．24 B．36 C．48 D．60 27.在建设工程施工阶段，监理工程师在巡视检查施工现场安全情况时发现安全事故隐患的，应书面通知施工单位督促其立即整改。情况严重的，项目监理机构应及时()。

A．报告工程项目主管部门 B．工程所在地建设主管部门 C．下达工程暂停令 D．国务院建设主管部门

28.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，()应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。

A．建设单位 B．承包单位 C．工程造价管理部门 D．项目监理机构

29.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，参加施工的()必须经过专门的安全作业培训，并取得操作资格证书后方可上岗作业。

A．模板工 B．钢筋工 C．混凝土工 D．安装拆卸工

30.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，建筑面积在()万平方米以上的成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理。

A．2 B．3 C．5 D．8 31.根据《建设工程质量管理条例》，在实施监理的建设工程中，未经总监理工程师签字（）。

A．建设单位不拨付工程款 B．建筑材料不得在工程上使用 C．设备不得在工程上安装 D．建筑构配件不得在工程上使用

32.审查委员会依据规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有()不符合审查标准的，不能通过资格预审。

A．规定的否决因素 B．一项因素 C．资质等级 D．申请文件格式

33.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑面积为6万平方米的建筑工程项目配置的专职安全生产管理人员至少为()人。

A．1 B．2 C．3 D．4 34.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是()。

A．总投资额为2亿元的电视机厂改建项目 B．建筑面积4万平方米的住宅建设项目

C．总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目 D．总投资额为2000万元的科技项目

35.监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（）。

A．自行更换后通知委托人 B．自行更换，无需通知委托人 C．需报告委托人，未经同意不得更换

D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

36.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A．10 B．15 C．20 D．30 37.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以()的罚款。

A．5万元以上10万元以下 B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．50万元以上100万元以下

38.根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5 39.按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（）。

A．委托监理工作范围内的工程概算投资额增加 B．承包人原因不能按期竣工致使监理工作期限延长 C．监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加

D．因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少

40.根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，建筑施工企业应当组织不少于()人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A．3 B．5 C．7 D．9 41.业主将建设工程施工任务平行发包给若干个施工承包商的前提下，如果委托多家监理单位为其提供监理服务，则()。

A．业主的协调工作量小 B．业主的协调工作量大 C．监理合同界面比较少 D．监理跨度比较大

42.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，企业发生死亡事故的，安全生产许可证颁发管理机关应当立即对企业安全生产条件进行复查，发现企业不再具备安全生产条件的，处以暂扣安全生产许可证()的处罚。

A．10日至30日 B．30日至60日 C．30日至90日 D．60日至90日

43.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．25%以上50%以下 B．50%以上75%以下 C．50%以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下

44.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大生产安全事故是指()的事故。

A．造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 B．造成30人以上死亡或者50人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 C．造成20人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失 D．造成10人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失 45.评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。

A．变更投标工期 B．变更投标报价

C．投标书中含有的技术细节 D．中标通知书的主要内容

46.监理人遇到超过授权范围的变更事项，书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复，则（）。

A．视为委托人已同意变更处理意见 B．视为委托人不同意变更处理意见

C．应修改变更处理的建议再次提交给委托人作出决定 D．应与委托人、承包人共同协商后由委托人发布变更指令

47.某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程()。

A．建筑安装工程部分实行监理 B．设备制造部分实行监理 C．可以不实行监理 D．必须实行监理

48.工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的()，对确能保证工程项目施工质量的应予以确认。

A．目标控制体系 B．组织管理体系 C．信息管理体系 D．质量管理体系

49.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到()止。

A．完成监理合同约定的监理工作之日 B．签订监理合同时约定的结束日

C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日 D．完成正常监理工作和附加监理工作之日

50.根据《建筑法》，建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期()。

A．以两次为限，每次不超过3个月 B．以一次为限，每次不超过3个月 C．以两次为限，每次不超过1个月 D．以一次为限，每次不超过1个月

51.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位元允许其它单位或者个人以本单位元名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对工程监理单位元处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．25以上50以下 B．50以上75以下 C．50以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下

52.根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A．2 B．3 C．5 D．10 53.申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致()。

A．降低其资质等级 B．其不能通过资格预审 C．对其处以罚款 D．其今后不得参与投标

54.按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（）。

A．委托人的授权范围应通知承包商

B．委托人的授权一经在专用条件内注明不等更改 C．监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意 D．监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意 55.可撤销的建设工程施工合同，受损害方有权请求()撤销。

A．政府建设主管部门 B．设计单位 C．监理单位 D．人民法院

56.按照《节约能源法》的规定，对新建住宅和公共建筑推行节能省地型建筑，目前严格实施节能()的设计标准。

A．30% B．35% C．50% D．60% 57.根据《注册监理工程师管理规定》，取得监理工程师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过()提出注册申请。

A．工商管理部门向其所属地省级人民政府建设主管部门 B．聘用单位向其工商注册所在地省级人民政府建设主管部门 C．工商管理部门向国务院建设主管部门 D．聘用单位向国务院建设主管部门 58.评标价是指()。

A．标底价格 B．中标的合同价格 C．投标书中标明的报价

D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

59.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程单机无负荷试车由()组织。

A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．质量监督机构

60.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，应由()。

A．总承包单位承担主要责任 B．分包单位承担主要责任

C．总承包单位和分包单位共同承担主要责任 D．分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

2.多选题【本题型共20道题】

1.根据《合同法》，必须在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。

A．由第三人向债权人履行债务 B．由债务人向第三人履行债务

C．债务人将合同内的部分权利转让给第三人 D．债务人将合同内的部分义务转移给第三人 E．将合同的权利和义务全部转让给第三人

2.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人在委托人委托的工程范围内享有的权利包括()。

A．工程施工组织设计的审批权 B．工程建设规模的建议权 C．选择工程分包人的认可权 D．工程设计标准的决策权 E．工程设计中技术问题的建议权

3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。

A．不免除迟延履行方的相应责任 B．双方的风险责任均不免除

C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

4.根据《建设工程施工现场管理规定》，建设工程施工组织设计的内容包括()。

A．施工总方案 B．主要施工方法 C．工程施工进度计划 D．单位工程施工进度计划 E．施工总平面布置图

5.《建设工程监理合同》示范文本规定的合同文件包括（）。

A．协议书 B．附录B C．标准条件 D．监理人的投标文件 E．建设工程委托监理合同

6.监理工程师投资控制的工作内容包括()。

A．编制施工组织设计 B．进行工程计量 C．审核专项施工方案 D．组织设计方案竞赛 E．组织工程设计招标

7.下列有关确定变更价款的做法，正确的有()。

A．变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B．工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C．确定的价款报送造价管理部门备案

D．工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E．承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额 8.下列情形中，属于废标的有()。

A．投标书逾期到达 B．投标书未密封 C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E．招标文件要求保函而无保函

9.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人的权利包括()。

A．设计标准认定权 B．工程款支付的签认权 C．工程设计变更的审批权 D．施工技术方案的审核权

E．工程建设有关协作单位组织协调主持权

10.根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()等违约责任。

A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失 D．支付违约金 E．返还财产

11.下列情形中，招标人将重新招标的有（）。

A．投标截止时间止投标人少于3个的 B．投标截止时间止投标人少于5个的 C．投标截止时间止投标人少于7个的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人认为全部投标人都不满意的

12.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业()的，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

A．未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 B．转让安全生产许可证

C．安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续从事建筑施工活动 D．冒用安全生产许可证 E．使用伪造的安全生产许可证

13.根据《建设工程监理规范》，监理员的职责包括()。

A．复核工程计量的有关数据并签署原始凭证 B．做好监理日记和有关的监理记录 C．验收分项工程

D．收集、汇总及整理监理资料

E．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件 14.根据《合同法》，下列关于合同争议解决方式的说法中正确的有()。

A．当事人可以通过和解或调解解决合同争议

B．当事人订立有仲裁协议的，可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C．当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D．当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行 E．涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

15.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应在施工组织设计中针对()编制专项施工方案，并需经过专家论证审查后方可施工。

A．地下暗挖工程 B．钢结构工程 C．高大模板工程 D．设备安装工程

E．深基坑的支护与降水工程

16.根据《建筑法》，下列关于建筑工程发包的说法中正确的有()。

A．所有建筑工程必须依法实行招标发包

B．建筑工程的招标应接受有关行政主管部门的监督 C．提倡对建筑工程实行设计与施工总承包

D．发包单位可以指定建筑材料、建筑构配件和设备供应商

E．政府部门不得滥用行政权力将招标发包的建筑工程发包给指定承包单位 17.根据《建设工程施工现场管理规定》，()的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门根据情节轻重，给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停止施工整顿、吊销施工许可证，并可处以罚款。

A．未取得施工许可证而擅自开工 B．施工现场的安全设施不符合规定 C．未在批准的施工场地内组织施工 D．施工现场的生活设施不符合卫生要求 E．未按照施工总平面布置图设置各项临时设施

18.承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交()以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

A．进度付款申请单 B．暂列金额的数量 C．工程量清单单价分析表 D．阶段性或分项计量的支持性资料 E．暂估价的数量

19.监理工程师审查施工总承包单位提交的《分包单位资质报审表》时，主要是审查()。

A．施工承包合同是否允许分包 B．分包单位元基本情况 C．分包协议草案

D．分包范围和工程部位是否可进行分包 E．分包单位元完成分包工程任务的能力

20.国家“十一五”规划纲要提出的十大重点节能工程包括()。

A．建筑节能 B．绿色照明 C．能量系统优化 D．燃煤工业锅炉改造

E．建立固定资产投资项目节能评估和审查制度

第四篇：2016监理工程师延续注册考试题及答案解析

1.对勘察设计单位的安全生产监督管理的内容不包括（B）。

A．勘察单位按照工程建设强制性标准进行勘察情况；提供真实、准确的勘察文件情况

B．勘察单位在勘察文件中注明施工安全重点部位、环节以及提出指导意见的情况

C．设计单位对采用新结构、新材料、新工艺或特殊结构的建筑工程，提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故措施建议的情况

D．设计单位在设计文件中注明施工安全重点部位、环节以及提出指导意见的情况

2.对灰土地基、强夯地基等，竣工后的结果，必须达到设计要求的标准，检验数量，每单位工程不应少于3点，1000平方米以上的工程，每100平方米至少应有（B）点。

A．不需要

B．2

C．3

D．1

3.依据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，下列说法正确的是（C）。

A．模板工程应按相关规定编制施工方案，施工单位分管负责人审批签字后方可作业

B．模板工程应按相关规定编制施工方案，监理工程师审批签字；项目分管负责人组织有关部门验收合格后方可作业

C．模板工程应按相关规定编制施工方案，施工单位分管负责人审批签字；项目分管负责人组织有关部门验收合格后方可作业

D．模板工程应按相关规定编制施工方案，项目分管负责人组织有关部门验收合格后方可作业

4.擅自使用没有国家技术标准又未经审定通过的新技术、新材料，或将不适用于抗震设防区的新技术、新材料用于抗震设防区的，应给以（B）处罚。

A．由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，并对个人处以1000元以下罚款，对单位处以1万元以上3万元以下的罚款

B．由县级以上地方政府建设主管部门责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下罚款；

C．由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，逾期不改的，处以1万元以下罚款

D．由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，逾期不改的追究刑事责任

5.对监理单位的安全生产监督管理的内容不包括（C）。

A．将安全生产管理内容纳入监理规划的情况，以及在监理规划和中型以上工程的监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方面情况

B．定期巡视检查危险性较大工程作业情况

C．审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准情况

D．审查设计单位按照工程建设强制性标准进行设计情况

6.依据《建设事业“十一五”重点推广技术领域》，不属于供热采暖与空调制冷节能技术重点推广的是（B）。

A．新型高效采暖空调与制冷技术

B．供热设备、空调制冷设备

C．输配管网节能技术

D．太阳能、浅层地能、生物质能及其它能源利用技术 7.依据《建设工程质量检测管理办法》的规定，关于检测报告，下列说法错误的是（B）。

A．检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告

B．检测报告经检测人员签字，并加盖检测机构公章或检测专用章后方可生效

C．检测报告经检测人员签字，检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或检测专用章后方可生效

D．检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由施工单位归档

8.《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中规定，（D）应对施工现场安全负责

A．分包工程发包人

B．分包工程承包人

C．建设单位

D．施工总承包单位

9.依据《建设事业“十一五”重点推广技术领域》，既有建筑节能改造技术重点推广的是（B）。

A．建筑幕墙保温隔热技术

B．供热采暖制冷系统节能改造技

C．输配管网节能技术

D．新型节能照明技术

10.下列不属于监理单位应当履行的质量责任的是（A）。

A．总监理工程师应当对建筑节能专项施工技术方案审查并签字认可

B．专业监理工程师应当对工程使用的墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统、照明设备，以及涉及建筑节能功能的重要部位施工质量检查验收并签字认可

C．专业监理工程师应当进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗部品等进行检验

D．应当在《工程质量评估报告》中明确建筑节能标准的实施情况

11.下列关于对现场监督检查的主要方式的说法错误的有（D）。

A．查阅相关文件资料和现场防护、文明施工情况

B．监督检查后，建设行政主管部门作出书面安全监督检查记录

C．工程竣工后，将历次检查记录和日常监管情况纳入建筑工程安全生产责任主体和从业人员安全信用档案，并作为对安全生产许可证动态监管的重要依据

D．对施工现场实施监督检查时，应当有三名以上监督执法人员参加，并出示有效的执法证件

12.施工质量的基础及施工顺利进行的关键指的是（D）。

A．单位工程质量

B．分部工程质量

C．分项工程质量

D．工序质量

13.对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程、专业工程应进行（D）。

A．全部检验 B．免去检验

C．功能性抽样检测

D．抽样检验

14.依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定,下列行为中允许的是（A）

A．分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、现场核算负责人、质量管理人员、安全管理人员等不是工程承包人本单位人员的，视为允许他人以本企业名义承揽工程

B．分包工程发包人将其承包的工程进行分包，将部分专业工程分包给具备相应资质条件的分包工程承包人

C．转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程。

D．分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理

15.发包人应在收到承包人向发包人提出的支付工程竣工结算款的申请后（C）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

A．7

B．12

C．14

D．15

16.列选项中不属于对施工单位的安全生产监督管理的主要内容的是（D）。

A．施工现场作业人员意外伤害保险办理情况

B．安全生产教育培训计划制定和实施情况

C．履行合同约定的工期

D．施工组织设计和专项施工方案编制、审批及实施情况

17.通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准，是（D）的质量控制目标。

A．建设单位

B．设计单位

C．施工单位

D．监理单位

18.下列工程不属于危险性较大工程的有（D）。

A．建筑幕墙的安装施工

B．桥梁工程施工

C．4m以上边坡施工

D．道工程施工

19.下列关于建筑节能的说法错误的是（A）。

A．建设单位可以要求设计单位、施工单位修改已经审查合格的节能设计文件

B．施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工

C．采用集中采暖制冷方式的新建民用建筑应安设建筑物室内温度控制和用能计量设施 D．建设单位在竣工验收过程中，有违反建筑节能强制性标准行为的，需重新组织竣工验收

20.下列关于工程进度款结算的说法正确的是（D）。

A．承包人按工程进度提交已完工程量报告

B．发包人应在接到工程量报告7天内核实已完工程量

C．7天内未核实完工程量，8天起承包人提交的已完工程量视为被确认

D．对因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量

21.关于对危险性较大工程组织专家组进行论证审查的说法错误的是（A）。

A．专家组应不少于5人

B．专家组须对安全专项施工方案提出书面论证审查报告

C．施工企业应根据论证审查报告进行完善，施工企业技术负责人签字后，方可实施

D．书面论证审查报告应作为安全专项施工方案的附件

22.通过施工全过程的全面质量自控，保证交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准的建设工程产品，属于（C）的质量控制目标。

A．建设单位

B．设计单位

C．施工单位

D．监理单位

23.隐蔽工程在隐蔽前应由（B）通知有关单位进行验收并应形成验收文件。

A．监理单位

B．施工单位

C．设计单位

D．业主

24.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程应该（C）。

A．重新返修

B．严禁验收

C．重新加固

D．缓期验收

25.建设行政主管部门应自接到抗震设防专项审查全部申报材料之日起（C）日内，组织专家委员会提出书面审查意见，并将审查结果通知建设单位。

A．7

B．14

C．25

D．28

26.处罚转包、违法分包或者允许他人以本企业名义承揽工程的行为所依据的法律不包括（C）。A．《中华人民共和国建筑法》

B．《中华人民共和国招标投标法》

C．《建设工程质量管理条例》

D．《中华人民共和国合同法》

27.依据《房屋建筑工程抗震设防管理规定》，下列说法错误的是（C）

A．建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位，保证房屋建筑工程的抗震设防质量，依法承担相应责任

B．采用可能影响房屋建筑工程抗震安全，又没有国家技术标准的新技术、新材料的，应当按照有关规定申请核准

C．产权人有权利变动或者破坏房屋建筑抗震构件、隔震装置、减震材料或者地震反应观测系统等抗震设施

D．对已建成的《建筑工程抗震设防分类标准》中甲类和乙类建筑工程，未采取抗震设防措施且未列入近期拆除改造计划的，应委托具有相应设计资质的单位按现行抗震鉴定标准进行抗震鉴定

28.钢筋混凝土灌注桩钢筋笼长度允许偏差为（A）。

A．10%

B．15%

C．20%

D．25%

29.建设单位违反《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》，施工图设计文件未经审查或审查不合格而擅自施工的，应处以（B）的处罚。

A．责令改正，处以20万元以下的罚款

B．责令改正，处以20万元以上50万元以下的罚款

C．责令改正，处以1万元以上3万元以下的罚款

D．对造成的损失承担赔偿责任

30.下列不属于对施工现场的安全生产监督管理的内容的是（B）。

A．工程项目各项基本建设手续办理情况、有关责任主体和人员的资质和执业资格情况

B．合同约定工期情况

C．施工现场文明施工情况

D．施工单位执行安全生产法律、法规和标准规范情况

31.对涉及（A）和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

A．结构安全

B．结构稳定

C．结构质量

D．抗震要求

32.下列关于施工图审查机构应当履行的质量责任的说法错误的是（A）。

A．对不符合建筑节能强制性标准的施工图设计文件，及时上报当地建设主管部门

B．向建设主管部门报送的施工图设计文件审查备案材料中应包括建筑节能强制性标准的执行情况 C．审查机构应将审查过程中发现的设计单位和注册人员违反建筑节能强制性标准的情况，及时上报当地建设主管部门

D．严格按照建筑节能强制性标准对送审的施工图设计文件进行审查

33.对建设单位的安全生产监督管理的内容不包括（B）。

A．按照国家有关规定和合同约定向施工单位拨付建筑工程安全防护、文明施工措施费用的情况

B．审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准情况

C．向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料的情况

D．有无明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的行为

34.在订立分包合同后（A）个工作日内，分包工程发包人应将合同送当地建设行政主管部门备案。

A．7

B．14

C．28

D．30

35.控制工程项目施工过程的质量，必须从最基本的（A）控制人手。

A．各道工序施工质量

B．分项工程质量

C．分部工程质量

D．单位工F质量

36.通过对施工质量的验收签证、设计变更控制及纠正施工中所发现的设计问题，采纳合理化的变更设计，以保证竣工项目的施工结果与设计文件所规定的标准相一致，属于（B）的质量控制目标。

A．建设单位

B．设计单位

C．施工单位

D．监理单位

37.贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法，实现工程项目预期的使用功能和质量标准，这是（A）。

A．施工质量控制的总体目标

B．建设单位的质量控制目标

C．监理单位在施工阶段的质量控制目标

D．施工单位的质量控制目标

38.粉煤灰地基工程中，粉煤灰烧失量不大于（A）。

A．12%

B．10%

C．8% D．15%

39.对施工单位的安全生产监督管理的方式不包括（D）。

A．抽查施工现场或勘察现场，检查履行职责情况

B．考察、问询有关人员

C．发现未取得安全生产许可证施工企业从事施工活动的，严格按照《安全生产许可证条例》进行处罚

D．对取得安全生产许可证后，降低安全生产条件的，处以5万元以上10万元以下罚款

40.施工现场质量管理检查记录应有施工单位按表填写，（C）进行检查，并作出检查结论

A．施工单位技术负责人

B．项目质量员

C．总监理工程师

D．项目施工员

41.《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中，专业工程分包，是指（A）

A．施工总承包企业，将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动

B．施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动

C．施工总承包企业将其所承包工程中的所有工程发包给其他建筑企业完成的活动

D．施工总承包承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的专业工程发包给劳务分包企业完成的活动

42.《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中，劳务分包，是指（B）

A．施工总承包企业，将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动

B．施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动

C．施工总承包企业将其所承包工程中的所有工程发包给其他建筑企业完成的活动

D．施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的专业工程发包给劳务分包企业完成的活动 43.下列行为中，需吊销工程勘察企业资质证书的是（B）。

A．工程勘察企业未按照工程建设强制性标准进行勘察、弄虚作假、提供虚假成果资料

B．由于勘察企业未按照工程建设强制性标准进行勘察而造成工程质量事故

C．勘察文件没有责任人签字或者签字不全

D．参加施工验槽且项目完成后，勘察文件不归档保存的

44.单位工程由分包单位施工时，分包单位对所承包的工程项目应按本标准规定的程序检查评定，总包单位鹰派人参加。分包工程完成后，应将工程有关资料交（D）。

A．建设单位

B．监理单位

C．档案管理部门

D．总包单位

45.项目勘察中，（B）对项目勘察文件负主要质量责任。

A．工程勘察企业的法定代表人 B．项目负责人

C．项目审核人、审定人

D．建设单位

46.根据国家现行的管理制度，房屋建筑工程及市政基础设施工程验收合格后，尚需在规定的时间内，将验收文件报D）备案。

A．施工单位

B．建设单位

C．监理单位

D．政府管理部门

47.隐蔽工程在隐蔽前应通知（C）进行验收，并形成验收文件。

A．施工单位质量部门

B．设计单位

C．监理单位

D．政府质量监督部门

48.清水气体勾缝分项工程属于（A）分部工程。

A．抹灰子分部工程

B．细部子分部工程

C．涂饰子分部工程

D．幕墙子分部工程

49.制定和采用先进合理的（C）是工程质量控制的重要环节，它是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素。

A．材料设备

B．组织方案

C．施工工艺

D．施工机械

50.关于工程设计变更价款调整的说法正确的是（A）。

A．工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的由承包人向发包人提出经发包人审核同意后调整合同价款

B．工程设计变更确定后22天内，设计变更涉及工程价款调整的由承包人向发包人提出经发包人审核同意后调整合同价款

C．工程设计变更确定后7天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发承包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额

D．工程设计变更确定后22天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发承包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额

51.下列关于勘察文件，说法错误的是（A）。

A．工程勘察文件应经县级

B．工程勘察质量监督部门可委托施工图设计文件审查机构对工程勘察文件进行审查 C．工程勘察文件应经市级以上人民政府建设行政管理部门或其它有关部门审查

D．对勘察文件没有责任人签字或者签字不全的，由工程勘察质量监督部门责令改正并处以罚款

52.下列关于抗震设防审查的说法，错误的是（B）。

A．建设单位应在超限高层建筑工程的初步设计阶段，向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出专项报告，申请审查

B．建设行政主管部门应组织超限高层建筑工程抗震设防专家委员会对超限高层建筑工程进行抗震设防专项审查

C．审查难度大或审查意见难以统一的，当地建设行政主管部门应组织专家进行多次交流讨论，以确定审查结果

D．超限高层建筑工程的抗震设防专项审查内容包括：建筑的抗震设防分类，抗震设防烈度、场地抗震性能评价、抗震概念设计、主要结构布置、建筑与结构的协调、地基基础和上部结构抗震性能评估等

53.发包人要求承包人完成合同外零星项目，承包人应在接受发包人要求的（B）日内就用工数量和单价、机械台班数量和单价，使用材料和金额等向发包人提出施工签证。

A．5

B．7

C．12

D．14

54.预压地基施工中，塑料排水带或沙井高处砂垫层的距离不少于（C）。

A．100mm

B．150mm

C．200mm

D．250mm

55.下列关于建设单位应当履行的质量责任的说法错误的是（B）。

A．在组织建筑工程竣工验收时，应当同时验收建筑节能实施情况

B．在组织建筑工程竣工验收之前，应当先验收建筑节能实施情况

C．在工程竣工验收报告中，应当注明建筑节能的实施内容

D．组织设计方案评选时，应当将建筑节能要求作为重要内容之一

56.分部分项工程完成后，应在施工单位自行验收合格后，再通知监理单位验收，重要的分部分项工程应请（C）参加验收。

A．施工单位

B．设计单位

C．建设单位

D．监理单位

57.土方工程平整后场地表面应逐点检查，检查点为每100~400取1点，但不应少于（B）。

A．9点

B．10点

C．11点 D．12点

58.分包合同发生重大变更的应在变更后（C）个工作日内，将变更协议送原备案机关备案。

A．3

B．5

C．7

D．12

59.建设单位未按照建筑节能强制性标准委托设计，明示或暗示设计单位、施工单位违反建筑节能设计强制性标准，降低工程建设质量的，应给与（B）处罚。

A．处10万元以上30万元以下的罚款

B．处20万元以上50万元以下罚款

C．给予警改，情况严重的，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款

D．责令停业整顿

60.依据《建设事业“十一五”重点推广技术领域》,下列不属于城市公共交通技术领域需要重点推广的技术是（C）。

A．公共交通枢纽规划与建设技术

B．快速公交系统运营管理技术

C．村镇及基础设施规划建设技术

D．城市轨道交通施工技术与装备

2.多选题 【本题型共20道题】

1.安全生产许可证动态监管包括（ACD）。

A．对承建施工企业未取得安全生产许可证的工程项目，不得颁发施工许可证

B．发现未取得安全生产许可证施工企业从事施工活动的，暂扣安全生产许可证，限期整改，整改不合格的，吊销安全生产许可证

C．对发生重大事故的施工企业，立即暂扣安全生产许可证，并限期整改，生产安全事故所在地建设行政主管部门要及时将事故情况通报给发生事故施工单位的安全生产许可证颁发机关

D．取得安全生产许可证后，对降低安全生产条件的，严格按照《安全生产许可证条例》进行处罚

E．对向不具备法定条件施工企业颁发安全生产许可证的，及向承建施工企业未取得安全生产许可证的项目颁发施工许可证的，要严肃追究有关主管部门的违法发证责任

2.《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》中规定了（BCE）。

A．施工图设计文件审查的程序

B．建设单位应当将施工图送审查机构审查

C．审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或其他利害关系

D．建设单位对已经审查合格的施工图有自行修改的权利

E．建设单位在送审施工图时应向审查机构提供：作为勘察、设计依据的政府有关部门的批准文件及附件和全套施工图

3.施工准备质量控制指的是（ABC）。A．全面施工准备

B．施工过程中各分部分项工程施工作业前的施工准备

C．季节性的特殊施工准备

D．工程产品的质量控制

E．施工作业技术活动的投入与产出过程的质量控制

4.合同价款由发包人与承包人订立书面合同约定。约定事项包括（ABCDE）。

A．预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式

B．发生工程价款纠纷的解决方法

C．工程竣工价款的结算与支付方式

D．安全措施和意外伤害保险费用

E．工程施工中发生变更时，工程价款的调整方式、索赔方式、时限要求及全额支付方式

5.依据《建筑工程预防坍塌事故若干规定》，需要组织专家审查的专项施工方案包括（ABC）。

A．深度超过5m的基坑

B．岩质边坡超过30m的高切坡

C．土质边坡超过15m的高切坡

D．模板支撑系统跨度超过15m

E．模板支撑系统施工集中线荷载大于10KN/m

6.《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》中所称的超限高层建筑工程是指（AD）。

A．超出国家现行规范、规程所规定的适用高度和适用结构类型的高层建筑工程

B．抗震设防区内的高层建筑

C．所有需要进行抗震专项审查的高层建筑D有关规范、规程规定应当进行抗震专项审查的高层建筑工程

D．体型特别不规则的高层建筑工程

7.钢结构工程检测的内容不包括（D）。

A．钢结构焊接质量无损检测

B．钢结构防腐及防火涂装检测

C．钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测

D．钢筋保护层厚度检测

8.下列不属于安全玻璃的是（BC）。

A．钢化玻璃

B．单片半钢化玻璃

C．单片夹丝玻璃

D．安全中空玻璃

E．夹层玻璃

9.依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，审查机构对施工图审查的内容包括（ABDE）。A．是否符合工程建设强制性标准

B．地基基础和主体结构的安全性

C．是否能充分满足建筑的使用功能

D．勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字

E．其他法律、法规、规章规定必须审查的内容

10.对监理单位的安全生产监督管理的内容包括（ABCD）。

A．将安全生产管理内容纳入监理规划的情况，以及在监理规划和中型以上工程的监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方面情况

B．审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员取得考核合格证书和操作资格证书情况

C．审核施工企业应急救援予案和安全防护、文明施工措施费用使用计划情况

D．审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准情况

E．审查建设单位是否按照合同约定向施工单位拨付建筑工程安全防护、文明施工措施费用的情况 11.检测机构的以下行为中需责令检测机构整改并处以罚款的包括（ABCD）。

A．超出资质范围从事检测活动的

B．涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书的

C．未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的 D．未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测的 E．档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的

12.2004年2月3日建设部颁布了第124号令：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，该办法规定的内容包括（ABC）。

A．施工分包的种类

B．分包工程发包人的责任以及违反规定的处罚

C．分包工程承包人的责任以及违反规定的处罚

D．施工合同的签订及履行办法

E．分包工程质量管理办法

13.建设单位申报抗震设防专项审查时，应提供的材料包括（ACDE）。

A．超限高层建筑工程抗震设防专项审查表

B．设计的主要内容、技术依据、可行性论证及主要抗震措施

C．工程勘察报告

D．结构设计计算的主要结果

E．初步设计文件

14.对建设单位的安全生产监督管理的内容包括（ACE）。

A．申领施工许可证时，提供建筑工程有关安全施工措施资料的情况

B．定期巡视检查危险性较大工程作业情况

C．按规定办理工程质量和安全监督手续的情况

D．审查设计单位按照工程建设强制性标准进行设计情况 E．履行合同约定工期的情况

15.《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中禁止将承包的工程进行转包，以下行为属转包行为的是（ABCD）。

A．将承包的全部工程发包给他人

B．将承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人

C．分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理

D．将承包工程中的专业工程发包给具备相应资质条件的分包工程承包人

E．将承包工程中的劳务作业分包给具备相应资质条件的分包工程承包人

16.以下关于施工质量计划的说法正确的是（BCD）。

A．总包与分包的施工质量计划是独立的，没有联系

B．必须全面体现和落实企业质量管理体系文件的要求

C．结合具体工程特点，编写专项管理要求

D．包括施工质量控制点的设置

E．编制完毕后，应经企业技术领导审核批准，按施工承包合同约定交监理单位或建设单位批准确认后执行

17.发包人与中标的承包人不按招标文件和中标的承包人的招标文件订立合同的或背离合同实质性内容另行订立协议，造成工程造价款结算纠纷的，应当（BDE）。

A．依照另行订立的协议结算工程价款

B．另行订立的协议无效

C．由发包人与承包人协调商议解决

D．由建设行政主管部门责令改正

E．按《中华人民共和国招投标法》第五十九条进行处罚

18.需要使用安全玻璃的部位包括（ABCDE）。

A．观光电梯及其外围护

B．楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板

C．用于承受行人行走的地面板

D．水族馆和游泳池的观察窗、观察孔

E．室内隔断、浴室围护和屏风

19.在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制的主体为（BCD）。

A．供应方

B．业主

C．监理单位

D．设计单位

E．政府的工程质量监督部门

20.下列说法中关于工程竣工结算的说法错误的是（AE）。

A．对于工程竣工结算报告金额在2000万元~5000万元的，审查时间为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 B．工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工结算

C．单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

D．建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后20天内审查完成 E．单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人直接审查

第五篇：2018注册监理工程师继续教育必修课考试题及答案(81分)

2018注册监理工程师继续教育必修课考试题及答案 1.单选题 【本题型共60道题】

1.根据《招标投标法》，必须进行招标的工程项目不包括（）。

A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B．完全由私人投资的项目

C．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 D．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

2.根据《建筑工程安全生产监督管理工作导则》，以下不属于建设行政主管部门对施工单位安全生产日常监督管理的方式的是（）。

A．听取工作汇报或情况介绍 B．考察、问询有关人员 C．抽查施工现场

D．监管安全生产许可证

3.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，以下项目中，可以不实施监理的是（）。

A．紧急抢险项目

B．总投资额在4000万元的卫生项目 C．大中型公用事业工程 D．成片开发建设的住宅小区工程 4.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成重大安全事故，构成犯罪的，对（），依照刑法有关规定追究刑事责任。

A．所有责任人员 B．连带责任人员 C．直接责任人员 D．一般责任人员

5.甲公司于1月5日向乙公司以信件方式发出要约，向乙公司订购一批原材料，要求乙公司10日内作出答复，该要约于1月6日到达乙公司。下列各项中，乙公司的做法属于承诺的行为有（）。

A．乙公司的答复于1月16日到达甲公司 B．乙公司于1月8日向甲公司发货 C．以公司要求甲公司适当提高报价

D．乙公司1月12日向甲公司回信接受要约，由于投递错误致使该信件于1月17日到达甲公司

6.根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．4 B．3 C．2 D．1 7.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请资质证书变更不需要提交的材料是（）。

A．资质证书变更的申请报告 B．企业法人营业执照副本原件 C．工程监理企业资质证书正、副本原件

D．工程监理企业负责人执业资格证书正、副本原件

8.根据《招标投标法》，招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

A．2 B．3 C．5 D．10

9.根据《建筑法》，对于工期超过一年的建设工程，建设单位申领施工许可证前，到位资金原则上（）。

A．不得少于工程合同价的20% B．不得少于工程合同价的30% C．不得少于工程合同价的40% D．不得少于工程合同价的40%

10.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2001），脚手板进行铺设时，自顶层作业层的脚手板往下计，宜每隔（）m满铺一层脚手板。A．10 B．12 C．15 D．20

11.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》中施工监理服务收费基价的计算标准，某施工监理收费计费额X=1250000万元的建设工程，其施工监理收费基价为（）万元。

A．11987.5 B．12875 C．10390.1 D．12987.5

12.根据《招标投标法》，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明（）。

A．不得超出投标文件的范围但可以改变投标文件的实质性内容 B．可以超出投标文件的范围但不得改变投标文件的实质性内容 C．可以超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 D．不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

13.甲单位与乙建筑公司欲签订一份工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。该合同的成立时间为（）。

A．甲、乙公司就合同内容达成合意时 B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时 C．甲公司签字盖章时 D．乙公司签字盖章时

14.根据《安全生产许可证条例》，转让安全生产许可证的，没收违法所得，并处（）的罚款。

A．10万元以上30万元以下 B．10万元以上50万元以下 C．30万元以上50万元以下 D．50万元以上100万元以下

15.根据《注册监理工程师管理规定》，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满（）日前申请延续注册。

A．14 B．28 C．30 D．60

16.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A．14 B．15 C．20 D．30

17.根据《建筑法》，（）必须申领施工许可证。

A．工程投资额在50万元以下或者建筑面积在300平方米以上的建筑工程 B．工程投资额在30万元以上或者建筑面积在400平方米以上的建筑工程 C．工程投资额在30万元以上或者建筑面积在300平方米以上的建筑工程 D．工程投资额在50万元以上或者建筑面积在400平方米以上的建筑工程

18.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业在监理过程中实施商业贿赂，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，并处以（）以下的罚款。

A．1千元以上1万元以下 B．5千元以上1万元以下 C．1万元以上3万元以下 D．3万元以上5万元以下

19.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，处（）以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。

A．10万元以上30万元以下 B．20万元以上50万元以下 C．50万元以上100万元以下 D．100万元以上200万元以下

20.根据《环境保护法》，“三同时”是指建设项目中防治污染的设施必须与主体工程（）。

A．同时规划、同时审批、同时设计 B．同时规划、同时设计、同时施工 C．同时设计、同时施工、同时投产使用 D．同时审批、同时设计、同时施工

21.甲公司与乙公司（建筑企业）于2001年4月签订了一份买卖合同，约定2001年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾而致延迟交货的事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。则正确的是（）。

A．甲公司因不可抗力延迟交货，对乙公司扣罚的1万元不承担赔偿责任 B．甲公司因不可抗力延迟交货，对乙公司扣罚的1万元承担部分赔偿责任 C．甲公司在取得主管机关有关灾情后，免予承担赔偿

D．甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元赔偿责任

22.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，施工监理部分发包服务收费的计算中，质量控制和安全生产监督管理服务收费不宜低于施工监理服务收费总额的（）。

A．45% B．70% C．60% D．68%

23.根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在执业活动中同时受聘于两个或者两个以上的单位，从事执业活动的由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令其改正，没有违法所得的，处以（）罚款。

A．5千元以下 B．1万元以下

C．1万元以上2万元以下 D．2万元以上3万元以下

24.根据《招标投标法》，投标人可以（）。

A．以低于成本的报价竞标 B．联合其他投标人将竞争对手挤出

C．组成联合体投标

D．与招标单位工作人员合作中标

25.根据《招标投标法》，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，时间间隔最短不得少于（）日。

A．14 B．15 C．20 D．21

26.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况监督检查的方式为（）。A．重点检查和专项检查 B．重点检查和专项检查、抽查 C．重点抽查和专项检查 D．重点检查、抽查和专项检查

27.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中必须实施强制监理的有（）。

A．项目总投资额为5000万元的供电工程 B．项目总投资额为2000万元的供热工程 C．建筑面积为3万平方米的住宅建设工程 D．项目总投资额为2000万元的公用事业工程

28.根据《安全生产许可证条例》，国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。（）负责其他建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．地区及以上人民政府建设主管部门 C．县级及以上人民政府建设主管部门 D．各级人民政府安全生产主管部门

29.根据《合同法》，（）不是按照合同的效力划分的。

A．赠与合同 B．效力待定合同 C．无效合同 D．失效合同

30.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，项目总投资额在（）万元以上的大中型公用事业工程必须实行监理。

A．2000 B．3000 C．5000 D．8000

31.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的综合资质标准要具有独立法人资格且注册资本不少于（）万元。

A．600 B．700 C．800 D．900

32.根据《建筑法》，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，以下说法正确的是（）。

A．分包单位就分包工程只对总承包单位承担责任，对建设单位不承担责任 B．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

C．分包单位就分包工程对建设单位承担责任，总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任 D．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位都不承担责任

33.关于法律、行政法规、部门规章三者效力之间的关系是（）。

A．法律效力最高，部门规章次之，行政法规最低 B．部门规章效力最高，法律次之，行政法规最低 C．法律效力最高，行政法规次之，部门规章最低 D．部门规章效力最高，行政法规次之，法律最低

34.根据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》，（）应当对建筑节能专项施工技术方案审查并签字认可。

A．专业监理工程师 B．总监理工程师 C．建设行政主管部门 D．建设单位

35.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，并处合同约定的监理酬金的（）的罚款。

A．5%-10% B．25%-50% C．50%-60% D．60%-80% 36.合同的格式条款可以是（）。

A．合同的部分条款 B．合同的所有条款 C．合同的必要条款

D．合同的部分条款或合同的所有条款

37.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括（）。

A．建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 B．保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C．组织具体的安全生产活动，监督工作人员的安全生产行为

D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故

38.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，下列选项除（）外，均为施工监理服务收费标准的调整系数。

A．高程调整系数 B．工程复杂程度调整系数 C．项目规模调整系数 D．专业调整系数

39.根据《沥青路面施工及验收规范》（GB50092—96），在使用期间，贮存沥青的沥青罐或贮油池中的温度范围为（）摄氏度。

A．130~180 B．120~160 C．120~180 D．110~160

40.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向（）备案。

A．有关行政监督部门

B．有关行政检查部门 C．项目所在地政府部门 D．投标人所在地政府部门

41.根据《建筑法》，施工许可证在（）条件下自行废止。

A．建设单位自领取施工许可证之日起3个月内未能开工，办理延期，3个月内开工 B．建设单位自领取施工许可证之日起3个月内未能开工，未办理延期 C．建设单位自领取施工许可证之日起3个月内开工

D．建设单位自领取施工许可证之日起3个月内未能开工，办理两次延期，第二次延期三个月内开工

42.根据《工程监理企业资质管理规定》，丙级房屋建筑工程专业资质标准的注册监理工程师人数配备要求不少于（）。

A．3 B．8 C．10 D．5

43.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，对设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额40%以上的工程项目，其建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费分别按（）比例计入计费额。

A．100%、60% B．100%、40% C．60%、60% D．60%、40%

44.A水泥厂与B建筑公司签订了1000t的水泥销售合同，双方约定合同经过公证后方为有效。合同中同时规定了定金条款，由B公司交付给A厂5%的货款作为定金。但后来合同未经公证，B公司即交付了定金，A厂也接受了定金。A厂在合同中规定的期限无法交付1000t水泥，B公司要求A厂双倍返还定金。则正确的是（）。

A．A厂与B公司的水泥销售合同无效，A厂无须双倍返还定金 B．A厂与B公司的水泥销售合同无效，A厂应双倍返还定金 C．A厂与B公司的水泥销售合同有效，A厂应双倍返还定金 D．A厂与B公司的水泥销售合同有效，A厂无须双倍返还定金

45.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成损失的，监理单位依法承担（）。

A．工程责任 B．连带责任 C．直接责任 D．赔偿责任

46.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，发包人委托其中一个监理人对建设工程项目施工监理服务总负责的，该监理人按照各监理人合计监理服务收费额向发包人收取总体协调费，下列比例可以选取的是（）。

A．1% B．3% C．5% D．7%

47.工程建设标准按照属性分为强制性标准和推荐性标准，下列关于强制性标准的说法中正确的是（）。

A．强制性标准仅限为法律、行政法规规定强制执行的标准 B．强制性标准仅限为在批准发布时已明确的

C．批准发布时未明确为强制性标准，但其编号中带“／T”的，可视为强制性标准 D．强制性标准包括保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准

48.根据《建筑法》，按照建筑工程发包合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位（）。

A．可以指定承包单位购入用于工程的建筑材料及建筑构配件 B．可以指定承包单位购入用于工程的设备 C．可以指定生产厂或供应商

D．不可指定承包单位购入用于工程的建筑材料、构配件、设备，不可指定厂商

49.建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件不包括（）。

A．已经办理该建筑工程用地批准手续

B．施工场地已经基本具备施工条件，拆迁等工作进度符合施工要求 C．有保证工程质量和安全的具体措施 D．委托监理工作正在进行招标

50.根据《注册监理工程师管理规定》，未办理变更注册仍执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正；逾期不改的，可处以（）元以下的罚款。

A．5000 B．8000 C．3000 D．10000

51.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，建设工程施工阶段监理收费，其基准价浮动幅度为上下（）。

A．10% B．15% C．20% D．25%

52.招标投标的最终目的是为了签订合同，而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，下列选项正确的是（）。

A．招标是要约，投标是承诺 B．招标是要约邀请，投标是要约 C．投标是要约邀请，中标通知是要约 D．招标是要约，中标通知是承诺

53.甲超越代理权使用乙公司的合同专用章，在乙不知情的情况下以乙的明月与丙订立合同，上述情况丙并不知情，则此合同的效力为（）。

A．有效 B．无效

C．由甲决定是否有效 D．由乙决定是否有效

54.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，依法必须实行监理的建设施工阶段的监理收费实行（）。

A．政府指导价

B．市场调节价

C．政府指导价或市场调节价 D．政府指导价和市场调节价 55.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业甲级资质标准不包括（）。

A．注册资本不少于300万元 B．具有必要的工程试验检测设备 C．注册监理工程师不少于60人 D．企业技术负责人为注册监理工程师

56.根据《招标投标法》，招标公告或投标邀请书应当载明的事项不包括（）。

A．招标人的名称和地址 B．对潜在投标人的歧视性要求 C．获取招标文件的办法

D．招标项目的性质、数量、实施地点和时间

57.根据《建筑法》，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包，如果它们的资质等级不同，则（）。

A．应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程 B．应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C．可以承接它们中所有资质等级范围内的工程

D．应当联合向建设行政主管部门申领新的资质，在许可范围内承接工程

58.根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128—2000），在严格情况下，下列杆件除（）外都可以拆除。A．连墙件 B．模板支撑 C．加固杆件 D．栏杆

59.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理的方式不包括（）。

A．定期报告 B．旁站 C．平行检验 D．巡视

60.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（）。

A．监理责任 B．安全责任 C．工程责任 D．连带责任

2.多选题 【本题型共20道题】

1.根据《招标投标法》，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件，招标文件应当包括的内容有（）。A．招标项目的技术要求 B．对投标人资格审查的标准 C．投标报价要求和评标标准 D．招标项目的性质和数量 E．拟签订合同的主要条款

2.中德合资医院项目资金平衡能力分析中，资金流入项目包括（）。

A．经营收入、分配利润 B．长期借款、设备融资租赁 C．项目资本金、流动资金 D．营业税金及附加 E．回收固定资产余值

3.根据我国工程监理的现行情况，监理工程师的职业责任主要来自（）。

A．法律规定的职业责任 B．合同约定的职业责任 C．社会认定的职业责任 D．双方协定的职业责任 E．委托方确定的职业责任

4.工程代建项目中，政府主管部门的主要工作有（）。

A．编制项目建议书和可行性研究报告 B．招标选择代建单位 C．审批工程预算

D．按工程进度拨付建设资金 E．指导代建单位履行合同

5.建设工程项目全寿命期目标系统应着重体现（A．功能目标 B．系统目标 C．时间目标 D．社会目标 E．费用目标

6.FIDIC条款规定必须投保的险种有（）。

A．信用保险

B．工程和施工设备的保险 C．人身事故保险 D．职业责任险 E．第三方责任险

7.工程监理的主要依据包括（）。

A．法律法规

B．工程建设标准及勘察设计文件）的统一。C．监理大纲 D．合同文件

8.根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，工程监理单位为了落实建设工程安全生产监理责任，应做好的工作包括（）。

A．健全安全监理责任制 B．完善安全生产管理制度 C．建立信息管理工作流程 D．完善安全生产评价管理制度 E．建立监理人员安全生产教育培训制度

9.根据《合同法》，下列关于建设工程合同的说法中，不正确的是（）。

A．勘察人不得将自己承包的任何工作交由第三人完成 B．分包单位在总包人同意的前提下可将其承包的工程再分包

C．承包人在总包人同意的前提下将其承包的全部建设工程转包给第三人 D．建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成 E．建设工程主体结构的施工可以部分由分包人完成

10.美国项目管理学会（PMI）制定的《项目管理专业人员行为守则》内容主要包括（A．对职业的责任 B．对承包商的责任 C．对第三方的责任

。）D．对项目的责任 E．对客户和公众的责任

11.基于Internet的项目信息平台的拓展功能包括（）。

A．项目通信与协同工作 B．网站管理与报告

C．在线项目管理 D．视频会议 E．集成电子商务

12.实施建设工程项目管理信息化，应重点做好的工作包括（）。

A．建立健全信息管理制度 B．采用PM-ASP模式 C．减少信息污染 D．实现项目信息的共享 E．强化业主的作用

13.在工程项目实施阶段，项目管理服务的工程项目管理企业按照合同约定，为业主提供的服务包括（）。

A．可行性分析和项目策划 B．招标代理

C．设计管理 D．采购管理

E．施工管理和试运行（竣工验收）

14.全社会的职业分工多种多样，每一种职业都有一种职业道德，但归根结底表现为（）的职业品质。

A．遵纪守法 B．诚实守信 C．爱岗敬业 D．认真刻苦 E．奉献社会

15.在教学科研综合楼案例中，属于项目监理机构远外层协调对象的有（）。

A．使用单位 B．质监站

C．保险公司

D．招标代理单位 E．设备、材料供货商

16.根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将（），书面通知被监理的建筑施工企业。

A．委托的工程监理单位 B．监理的手段和方法 C．监理权限 D．监理大纲 E．监理内容

17.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括（）。

A．拟派出的项目负责人的简历和业绩

B．拟用于完成招标项目的机械设备 C．拟使用的项目资金的分配情况 D．拟组建的项目部的组织机构设置 E．拟派出的主要技术人员的简历和业绩

18.建筑方案设计征集文件包括（）。

A．工程概况

B．建筑方案设计征集依据及要求 C．建筑方案投资预算 D．建筑方案设计成果要求 E．设计任务书

19.从我国实际情况出发，以监理单位的名义购买较为合适的原因包括（A．我国现行法律不允许注册监理工程师以个人的名义执业 B．工程监理单位是监理合同的当事人，即是民事责任的承担主体 C．我国的法律法规对总监理工程师负责制的相关规定还不够健全）。D．我国未实行总监理工程师负责制 E．项目监理机构的人员组成复杂

20.根据《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104—97），为保证砌体在解冻期间的稳定性和均匀沉降，下列关于施工操作的说法中正确的有（）。

A．施工应按水平分段进行，工作段宜划在变形缝处 B．每日的砌筑高度及临时间断处的高度差，均不得大于1.2m C．跨度大于1m的过梁，应采用预制构件

D．在门窗框上部应留出缝隙，其宽度在砖砌体中不应小于5mm，在料石砌体中不应小于3mm E．跨度较大的梁、悬挑结构，在砌体解冻前应在下面设临时支撑，当砌体强度达到设计值的60%时，方可拆除临时支撑