农业展览馆施工管理规定

第一篇：农业展览馆施工管理规定

第一章 总则

第一条 为了加强对全国农业展览馆展区展览施工的管理,确保展位施工质量和展览服务水平，维护展馆设施，杜绝施工隐患，保障展览活动安全顺利进行，根据国务院《大型群众性活动安全管理条例》和《北京市大型社会活动安全管理条例》，制定本规定。

第二条 在农展馆展区从事展览施工的单位、参展商、主办单位必须遵守本规定。

第三条 为了加强施工管理，改善场馆环境，提高工作效率，我馆原则上谢绝主场搭建商进馆运作。

第四条 为了确保展会展位搭建材料和展区通道地毯等材料符合消防规定，保证大会安全，标准展位的搭建和通道地毯的铺设一律由全国农业展览馆工程中心负责统一施工，谢绝第二方施工。

第五条 展览主承办单位应于进馆10天前向展览项目经理和展览服务中心特装管理部各提供一套展位平面图、电路图、布展方案、临建设施位置及其结构说明、展会用电总量等详细方案，以便特装施工单位办理施工手续。

第六条 特装施工单位应在进馆前4天内携带本公司工商营业执照副本,展位效果图、平面图、电路图，特种作业操作证到全国农业展览馆展览服务中心特装管理部办理特装展台施工手续,并提供布展方案、临建设施位置及其结构说明，展位用电总量等所有必要的技术资料。

第七条 施工方案必须经展览服务中心特装管理部审定，同时须在进馆前签订《展览会施工安全协议书》，并交纳相应的施工管理费。

第八条 在全国农业展览馆展区施工，主承办单位必须设现场负责人负责安全防火工作，并监督施工人员按规定时间、区域和内容施工。施工中应严格遵守北京市展览、展销活动消防安全管理有关规定，电气设备安装要符合《北京地区电气工程安装标准》。

第九条 施工中不得破坏场馆内的设施或改变其使用性质和位置，如确有特殊施工要求，应事先向展览服务中心项目经理申请，经批准后方可施工。

第十条 进馆布展前，施工单位资质需经我馆特装管理部审查，审查合格后，每位施工人员交一张1寸免冠照片办理施工证。施工证只允许在布、撤展期间由本人佩戴。电工及特殊工种还须持有 “特种作业操作证”方可上岗操作。

第十一条 展会开幕前，施工单位应积极配合公安、消防等部门进行安全检查，对检查出的问题应在展会开幕前解决，不得拖延。

第十二条 全国农业展览馆展览服务中心特装管理部负责对外来的施工单位进行指导和管理，有权对施工中发现的问题提出整改意见，并监督落实，对违反展馆规定的私搭乱建等现象，有权进行处罚。

第二章 施工资格认证

第十三条 认证程序：

（一）受聘在农展馆展区进行展览施工的单位，须具有展览施工搭建资质，并向展览服务中心特装管理部提交本单位《工商营业执照》副本复印件、企业法人身份证复印件备案。

（二）施工单位需在进馆施工前4个工作日内，携带施工图纸等资料到展览服务中心特装管理部办理进馆施工手续，与特装管理部签订《施工安全协议书》，交纳施工管理费、接电接水管理费、网络通讯等费用。

第三章 施工内容审核

第十四条 展览施工单位所使用的施工材料，必须提供国家规定的产品检验合格证书，办理进馆施工手续需提交如下材料：

（一）施工展位设计尺寸图、电路图和彩色效果图；

（二）展台装修所用材料的种类、性质、规格等详细介绍。

（三）特装展台照明用电及动力配电图，并标明用电总容量；各条线路的负荷，用电点位置及容量；橡胶电缆、护套线规格；用电设备的种类、数量和容量等。

第四章 施工安全管理

第十五条 搭建展位的施工人员必须严格按照安全操作规程施工。

第十六条 展览服务中心特装管理部有权根据展会规模、性质、特装展位搭建的复杂程度等情况，向搭建商和展会主承办单位收取特装管理押金。展览结束后根据展会期间安全及现场清理等情况全部或部分返还。

第十七条 特装管理押金收取标准及扣除办法：

（一）收取标准：

特装面积低于50平方米收取4000元；50--100平方米收取10000元；100平方米以上收取20000元。

（二）扣除办法：

1.布、撤展期间私自涂改施工证、换贴照片、人证不符等，按照200元/证的标准扣除押金。

2.布、撤展期间施工人员不服从公安、消防、安保现场管理的，依据情节轻重扣除押金。

3.展览结束后，展位地脚数量、位置、规格与施工单位进馆前申报数不符，或展览撤展后地脚未予清除，按照300元/个地脚的标准扣除押金。

4.撤展后，特装展位遗留废弃材料（20厘米以上）、特装沙石配重物、地毯粘胶带等未予清除，按照1000元/处（件）扣除押金。

（三）特装管理押金返还办法：

施工单位应于撤展后当日，持特装管理部特装管理押金收取凭证，到场馆管理部经工作人员签字确认后，到特装管理部办理。

第十八条 特装展架必须设计合理，结构坚固，保证安全，并严格按照审定的图纸施工，不得私自更改。

第十九条 露天展位必须加装地脚或配重固定,确保风、雨、雪等特殊天气时展位结构安全。

第二十条 特装展位施工完成后，展位须留有施工人员及电工值班。

第二十一条 施工中严禁使用明火、易燃、易爆物品及具有放射性、有毒性、腐蚀性的物品。展馆内严禁进行喷漆、油漆作业，严禁使用汽油、酒精、稀料等易燃物品清洁设备。

第二十二条 展馆内主通道宽度不得小于6米，辅通道宽度不得小于3.5米，展架与展馆墙壁间的距离不得小于0.6米，特装展位结构高度不得超过5米。

第二十三条 展馆进出口通道、火警报警器、消防设施、配电设施、安全疏散门等处禁止安排展位，参展展品、设备等不得遮挡、堵塞、坊碍展馆通道及进出口。

第二十四条 展馆内不准使用电焊、电锯、电刨等加工工具，不准进行重锤作业，不准在馆内打地脚。

第二十五条 展馆内不准私自使用和存放充压容器（如空压机、气瓶等）设备，若确需使用和存放，须事前与农展馆展览服务中心安保部联系，征得同意后方可使用。

第二十六条 展品包装物、废弃物及易燃易爆物必须及时清理出馆，不得在通道、展馆门口等处堆放。

第五章 电气施工管理

第二十七条 场馆内的所有固定电气设备均由特装管理部统一管理和分配使用，任何施工单位不得擅自连接和使用。

第二十八条 电气施工必须由持电工证的技术人员操作。

第二十九条 特装施工须用双层绝缘护套导线或护套电缆，严禁使用紫花线、塑料平行线、双绞线等单层绝缘导线。在通道地面铺设电线、电缆时，须加绝缘护板并固定。金属展架用电须有可靠接地（使用不小于2.5平方毫米芯软铜线）装置，电气设备地线和接零保护不得混用。

第三十条 展馆内使用的灯箱须有散热孔和检查孔，木制灯箱必须喷涂防火涂料，灯箱内日光灯镇流器应与可燃物保持安全距离，100瓦以上灯泡必须使用瓷制灯口。

第三十一条 标准展位使用灯箱，须申请独立用电，不得直接使用展位插座。

第三十二条 禁止使用无罩高温碘钨灯具，其它灯具电源线必须使用高温线。高压霓虹灯须安装在2.8米以上并采取可靠的安全保护措施，霓虹灯二次线必须使用高压线。严禁使用未加有效保护的电熨斗、电炉等电热器具。

第三十三条 展台施工应严格按照《北京地区电气工程安装标准》进行，按负荷接线，不准超负荷用电。对各种线路实行分级保护，电压不同的线路要分开铺设，露天配电盘要安装牢固并采取防雨措施。

第三十四条 沙盘、模型、图表等电源变压器一、二次线均须安装保护装置。

第三十五条 施工单位用电时须在各展区电源进线处装设容量与用电量相符的漏电保护开关。

第三十六条 施工期间的临时用电，须在特装管理部电工指定位置接线，不得擅自接线送电。

第三十七条 施工完毕后，应将照明电源线、动力电源线引至工程管理部指定的配电柜（箱、盘）前，由特装管理部电工检查合格后方可接电。送电前施工单位必须对本展台电路、用电装置进行详细自查，确认无安全隐患后，通知展馆特装管理部送电预演。

第三十八条 每天展览闭馆时，特装展位必须切断展台电源，并检查供电装置。

第六章 施工管理与事故处理

第三十九条 展览服务中心特装管理部有责任对施工单位进行现场管理。对不按规定施工的展位，有权责令其整改或停止施工，对不按规定佩带施工证件的施工人员，提出警告，情节严重者，停止供电。

第四十条 对违反展馆施工规定，导致展馆、展会遭受损失的，施工单位要负责赔偿，造成重大伤亡或火灾事故的，移交司法部门处理。

第七章 附件

第四十一条 本规定由全国农业展览馆展览服务中心负责解释。

展览场馆使用管理规定

一、全国农业展览馆用于展览的场馆由展览服务中心场馆管理部负责管理。

二、展览主承办单位在使用展馆时，应爱护场馆的各种设施、物品；展馆内外墙壁、柱体、地面等不准敲钉、凿洞、打眼、张贴、涂写，造成损失的，须照价赔偿。

三、展览主承办单位应严格按照场馆租赁合同中规定的责任认真筹划展会，周密组织活动，有序地进行布、撤展等各项活动。严禁将各种危险物品带进馆，严禁堵塞（挡）出入通道、消防栓、配电室和安全门等设施，严禁在馆内吸烟及使用明火。

四、外来施工单位必须在农展馆展览服务中心特装管理部办理有关施工许可手续，施工人员必须持有农展馆工程管理部颁发的施工证。施工中应注意安全生产，文明施工。禁止在展馆内进行工程二次制作。禁止在墙壁、柱体、地面上涂抹和粘贴各种油漆、胶料和封箱胶带。

五、展会撤展时，主承办单位须在规定时间内督促所有特装施工单位及时撤除特装搭建结构，清运废弃物，清理地面，严禁遗弃特装搭建结构。

六、进入场馆的各种展品、设备、车辆，不得超过所允许的尺寸和地面荷载量（各展馆进货门尺寸、地面荷载量详见展馆技术参数表），严禁吊车、货车进入场馆。如有特殊情况，须事先向展览项目经理申报，并按要求采取保护措施。

七、展览主承办单位应认真执行以上各项规定，主动配合场馆管理部维护展馆，并有责任对参展单位上述规定进行督促和检查。对违反以上规定的展览主承办单位，场馆管理部有权按有关规定进行制止和处罚，情节较重的将追究其法律责任。

八、本规定由全国农业展览馆展览服务中心负责解释。

展览储运管理规定

一、展会期间，参展展品和各种包装物的仓储及相关工作由全国农业展览馆展览服务中心储运管理部负责。

二、展会期间展品进出展馆必须由展馆指定运输代理服务。

三、展览运输方案必须得到展览服务中心储运管理部（全国农业展览馆展览会运输办公室）认可。

四、展览会进馆前，主承办单位必须提前向展览服务中心储运管理部（全国农业展览馆展览会运输办公室）提供该展览会的展品清单1套，便于安排相应的人员及运输设备。

五、展品、包装物等进出库时办理相应手续，并缴纳相应的管理费。

六、展品进出场馆过程中如出现问题，主承办单位应协助解决。

七、本规定由全国农业展览馆展览服务中心负责解释。

展览停车收费规定

一、凡进入全国农业展览馆展览区域内的车辆，必须服从展览现场工作人员或保安的指挥。

二、参展、布撤展的车辆必须服从现场工作人员指挥，按照要求到指定地点停放，并在规定的时间地点装卸展品或搭建材料，装卸完毕后按工作人员指引离开场地或到指定位置停放。

三、凡进入展览区域内的车辆，一律按北京市停车收费标准收取停车费（持有核发车证的车辆除外）。

四、停车费为使用占地费，不包含管理费用。车辆停放在展览区域内，车辆及车内物品由车主自行保管，本展馆不承担车内物品失窃、车辆丢失、刮蹭、损毁等赔偿责任。

五、车辆在展区内行驶时需遵守《北京市道路交通管理规定》，如造成他人人身伤害，车辆、建筑物及设施的损坏需承担相应的法律和经济赔偿责任。

六、本规定由全国农业展览馆展览服务中心负责解释。

第二篇：北京展览馆施工管理规定

为了加强对展览会施工搭建的管理，确保在北京展览馆举办的各类展览会或其他大型活动［以下统称（展览会）］安全顺利的进行，施工单位进馆施工应严格遵守《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《北京市大型社会活动安全管理条例》和展览会相关规章制度，服从主办单位及北展展览分公司管理部门的管理和监督检查，确保展台及人身安全。特制定展览会施工管理规定如下：

 施工资质要求

凡进入北京展览馆施工的施工单位须具备以下条件：

1、企业注册资金30万元以上（营业执照）。

2、历年在北京展览馆施工搭建中，未出现任何施工安全事故及人员伤亡事故（北京展览馆取消施工搭建资格的施工单位见北京展览馆网站www.xiexiebang.com）

3、企业注册资金30万元以下的，施工押金增加一倍，并出具参展商（或委托施工搭建单位）的担保函及参展商单位加盖公章的企业营业执照副本复印件。

4、展会主场搭建单位须持注册资金50万元以上（营业执照），展会租馆面积在壹万伍仟平米以下的，施工押金须交纳30万元，另押空白支票一张。展会租馆面积在壹万伍仟平米以上的，施工押金须交纳50万元，另押空白支票一张。展会结束后，三日内与场馆方结清所有款项，逾期未能结清账目的，场馆方有权根据实际情况划转主场所抵押的支票及押金。

 办理施工手续

（一）、施工单位须在进馆施工前一周到北展展览分公司办理施工手续，并提供以下材料

1、施工单位办理展览会施工的介绍信、施工单位的企业营业执照副本及加盖公章的企业营业执照副本复印件。

2、施工单位法人代表身份证复印件。

3、标注尺寸的彩色设计效果图、平面图、立面图、电路图。

4、施工单位与参展商签订的展台搭建承揽合同书的复印件或参展商委托搭建书。

5、各施工人员一寸彩色免冠照片、特殊工种（如电工）有效证件复印件。

6、由施工单位法人代表或委托授权人签定《展台施工安全责任书》并加盖公司印章。

7、填写施工申请表。

（二）、交纳相关费用

  施工管理费、施工证件费、电源接驳费费等。收费标准见参展手册。

展览会展台施工押金： 以现金形式支付

展台施工面积（展台投影面积）

平米以下（含）101平米－200平米（含）

200平米以上

押金金额（元）

20000 40000 50000 施工单位当日撤展完毕后，须当日请北展展览分公司现场管理人员进行验收，施工未出现任何安全事故，未损坏展馆设备设施，未造成人员伤亡，当日撤展完毕后退还施工押金。当日撤展完毕后，未请北展展览分公司现场管理人员进行验收的，施工押金不予退还。

 展会电源接泊申报须在布展前一天办理完毕，展会正式进馆后申报的电源在原价格基础上加收30%的加急费。

（三）、超时布展加班

施工单位（含参展商）在布展过程中如需申请布展加班的，请于当日16：00前到北京展览馆展会现场服务中心办理加班手续，在16：00以后申报加班的将加收50%的加班费。24∶00以后加班，将收取3倍的加班费。

 施工人员管理规定

1、施工人员在现场施工中，应统一着装，必须配戴本届展会布撤展施工证件以备核查，电工人员必须佩戴加盖电工两字的施工证件，并自觉接受展馆工作人员的检查。对于不符合规定的人员，展馆有权将其清出馆外。

2、施工人员在高空作业时，应使用合格安全的提升工具及操作平台，施工人员应系好安全带，施工作业应戴好安全帽。人字梯施工时，梯下须有人扶梯，在3.5米以上高空施工作业时须系有安全带。

3、进馆前须签订《展会搭建材料出馆凭证》（包括可重复利用的搭建材料以及展会的道具、家具、灯具等），此凭证将作为施工单位撤展出馆的唯一出货凭证，请认真填写。

 展览会展出期间，施工单位须留电工、木工等工种人员值班，发现问题及时处理。

电路、电气的安装必须由持有国家劳动部门颁发有效的电工专业证件的人员进行施工，施工期间不违章作业，并随身携带电工证件，以备核查。值班证件请在办理施工手续时办理。

 展览会施工搭建管理规定

（一）施工单位进馆施工要严格遵守《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《北京市大型社会活动安全管理条例》、北展展览分公司和展览会相关规章制度，服从主办单位及北京展览馆管理部门管理和监督检查，确保展台及人身安全。

（二）施工单位须严格遵守《北京展览馆展览会施工管理规定》及签订的《施工搭建安全承诺书》中的相关规定。施工单位须对所有施工人员在进馆前进行安全培训。

（三）施工搭建展台面积不得超出承租面积，俯视投影边线不得超出承租边线。俯视投影边线面积若超出承租面积，须得到展览会主办单位及北展展览分公司同意，并按俯视投影边线面积交纳施工管理费。

（四）施工单位搭建展台的结构必须牢固、安全，搭建材料必须使用防火或经过阻燃处理的材料。严禁使用棉质篷布、绷布、弹力布等材料制作展台。

（五）钢结构、桁架的连接须采用焊接或螺栓连接，确保连接的强度和稳固，钢结构、桁架的连接不得采用铅丝、铁丝捆绑的连接方式。展位设计不应采用吊顶方案，如特殊需要时，吊顶应留有50%以上的开放面积。

（六）施工材料必须符合环保要求，严禁使用带有挥发刺激性气味的超标布展材料。木质结构须刷防火涂料。

（七）严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具，展台结构严禁在展馆墙面、顶部、柱子、二楼围栏及各种专用管线上钉钉、吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。应严格按照展馆限高搭建展台（最高不得超过6米）。注：二楼、廊下和吊灯下限高3.5米。

（八）展馆的所有设备设施不得破坏或改变其使用性质和位置，展馆内设备设施及建筑物、不得刷胶、涂色、粘贴、张贴宣传品等。展厅地面仅准许使用非残留性的单面、双面布基胶带。

（九）展厅地面下布满用电设备设施，展台使用水景观布置施工（如：水池、喷泉、瀑布、草地等）必须采取有效保护措施，事先报经北展展览分公司施工管理部书面同意后，方可施工。

（十）严禁在消防通道、防火卷帘门下搭建展台及堆放物品，严禁堵塞紧急出口、配电设施和遮挡展馆消防设施设备（消火栓、红外对射、监控探头、消防通道等）。展台须距建筑物墙体60厘米以上。展台后面严禁堆放各种物品。

（十一）展厅内使用电锯、电刨、电切割等加工作业工具须在保卫部事先办理手续，并采取相应措施后，方可使用。展台施工不得使用易燃、易爆物品（酒精、稀料、汽油等）。展厅内严禁现场喷漆、刷漆作业，严禁电、气焊等明火作业。

（十二）特装结构，造型、灯箱及沙盘、模型等组合结构应在场外制作，现场拼装。在展厅内，现场严禁大面积粘贴防火板作业施工，防火板结构的展台施工应事先加工完成，展厅现场仅准许进行修补性的防火板粘贴施工。

（十三）现场施工中，施工材料应放置本展台范围内不得阻塞通道，如阻塞通道，场馆将视其为废弃物料处理并采取相应的措施。展台搭建过程中的废弃物料，请随时装入展厅内的垃圾箱。现场施工中，施工材料严禁放入标准展台内，施工材料严禁倚靠标准展台。

（十四）铺设展厅通道地毯的施工单位，进馆前须向现场服务中心提交地毯的消防检测合格证明，并办理其它相关手续。铺设作业时，须服从现场服务中心工作人员的管理，并于展览开幕前，对其所铺设的通道地毯进行一次吸尘清洁工作。

（十五）展厅内统一提供花卉租赁，严禁自带花卉进入展厅。

（十六）展台用电施工管理规定

1、展览会电气设配安装应符合《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市电气工程安装标准》、《电气安全技术和电气安全规范》中的技术规范要求。

2、展台照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装和使用，导线必须使用铜质导线。

3、展览会严禁使用麻花电线连接电器设备，须使用符合标准的双护套绝缘阻燃铜质电线连接电器设备。导线连接须采用连接端子，不得裸露导线。

4、展览会地面铺设导线，须使用过线桥加以保护，且导线不得有接头。展台接电须接在北展展览分公司提供的电源配电箱（盒）下口，不得在电源配电箱（盒）上口接电。

5、展台每路电源必须分别加装保护装置，不得超负荷用电。金属结构须采用接地保护。临时用电需自备电线且须使用双护套铜质电线，不得有接头。

6、展览会严禁使用霓虹灯、高温碘钨灯。发热电气元件（如：镇流器、变压器等）与木质结构安装应使用石棉垫等阻燃隔热设施。

7、施工单位不得擅自动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。禁止直接在展馆柱子上安装灯具作为灯箱。所有展馆的设备设施不得拆除、搬移和损坏。

8、如发现不安全隐患或违反规定的行为，为确保安全北展展览分公司有权在不通知的情况下，随时停止供电。电脑、精密仪器等设施设配的供电应加装不间断电源加以保护，因停止供电造成电脑、精密仪器等设施设备的数据丢失和损坏，北展展览分公司不负责赔偿。

（十七）室外展台搭建相关规定：

1、室外搭建展台,施工单位进场前一周须办理进场施工手续并签定《施工搭建安全承诺书》。施工时间规定及施工手续办理与展厅内相同。

2、室外搭建展台限制高度5米，超过5米的展台或搭建双层展台须提供展台结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家二级注册结构工程师印章及审核报告。

3、室外展台在设计上应充分考虑风、雨等自然现象对展台带来的不安全因素，应采取有效措施做好预防工作。

4、室外展台结构的跨度不应超过6米，超过6米应加立柱支撑。大跨度墙体应加钢制结构以保证墙体的强度和稳固性。

5、室外展台自身结构须安全牢固可靠，搭建材料要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准，选材合理坚固。严禁利用北展广场内建筑物、建筑物装饰、栏杆、墙体作为固定展台使用，严禁在广场地面及建筑物钻孔打眼、固定膨胀螺栓等破坏地面及建筑物的行为。

6、室外施工时，应注意对广场地面及建筑物的保护，地面及建筑物严禁遗撒油漆、涂料、胶粘剂等物品。严禁明火作业。若须动用明火作业，须到北京展览馆保卫部申办动火证，经书面同意方可施工。

7、室外展台应自备灭火器材，展会期间要加强巡视，确保人身、展台安全。

8、室外展台安装灯具、插座、配电箱等电器设施应选用防水型，用电设备应有可靠的防雨措施及防漏电保护措施。地面铺设电线不准许有接头，并采用过线桥加以保护。金属结构须采用接地保护。

（十八）拆除施工项目时，应安排专人看护。拆除应自上而下进行，不得采取推倒、拉倒等野蛮施工方法。在拆除过程中严禁抛掷物料。

（十九）施工单位当日撤展完毕后，当日须及时请北展展览分公司现场管理人员进行验收，验收范围包括：

1、地面不允许残留胶带、涂料等物质。

2、场馆提供的设备设施及地面是否造成损坏或丢失。

当日撤展完毕后，未请北展展览分公司现场管理人员进行验收，施工押金不予退还。

（二十）违反上述规定的施工单位，主办单位及北展展览分公司管理人员有权要求施工单位立即纠正、停止施工、直至清除出馆。发生任何安全事故，如：展台倒塌、工伤和伤及他人的、造成场馆建筑物损坏的，由施工单位负责并承担相应的法律责任。

（二十一）任何施工单位在北京展览馆布展施工中，发生任何安全事故，如：展台倒塌、工伤和伤及他人的、造成场馆建筑物损坏的、其它安全事故和社会治安等问题的，北展展览分公司将视情节轻重，给予警

告或永久取消该施工单位在北京展览馆展览会施工搭建的资格，并按《北京展览馆展览施工管理处罚规定》给予处罚。取消搭建资格的施工单位，北展展览分公司将在展览行业内公示并通报其他展览会的主办单位，不再使用该施工单位在北京展览馆进行施工。

（二十二）施工单位与第三方发生的任何纠纷与北展展览分公司无关。施工单位在搭建、拆除展台过程中，或者其组织搭建的展台、悬挂的标牌、彩旗广告等造成第三方名誉或者人身损害及财产损失的，展台设备设施的所有者、管理者及施工单位应当按照过错程度承担赔偿责任。第三方依法向场馆方请求赔偿的，场馆方在承担赔偿后可以向施工单位进行追偿，施工单位应当按照场馆方的赔偿数额承担责任，造成场馆方损失的，还应承担赔偿损失的责任。

（二十三）展览会主场搭建商管理参照本规定执行。

本规定自发布之日起实施。

北展展览分公司

二〇〇九年十二月

根据《北京市展览、展销活动消防安全管理规定》及《北京市大型社会活动治安管理条例》等法律、法规精神，依照“谁主办、谁负责”的大型活动安全管理原则，为确保在我馆举办的各类展会或其他大型活动［以下统称（展会）］的顺利进行，特制定本规定。

一、依照“谁主办、谁负责”原则，展会主办方应当由一名主要领导全面负责展会的各项安全管理工作，并视具体情况配备一定数量的、具备一定安全管理工作经验的干部具体负责展会的日常安全管理工作。同时，根据展会的具体情况，在展会进场前制定相应的展会安全管理制度和展会安全保卫工作方案，组织充足的安全保卫力量对展会进行日常安全巡视检查，并与展会各施工搭建单位签订安全责任书，以确保展会安全。

二、根据《北京市展览、展销活动消防安全管理规定》及《北京市大型社会活动治安管理条例》等法规的要求，展会主办方应当于进场前，与北京展览馆签定《北京展览馆展览会（活动）安全责任书》，以明确展会主办方和场馆提供方双方的责任和义务，确保展会的顺利进行。

三、展会主办方及各参展商、搭建商应当严格遵守有关消防安全规范，展位设计中所使用的材料不得使用可燃材料，如确因展示效果需要而使用木质、聚苯或其它可燃材料用于装饰时，必须对所使用的材料做防火阻燃处理，并经北京市消防科研所鉴定阻燃指数达标后，方可使用。

展位搭建中禁止使用织物。

四、展会主办方或参展商应当选择有相关资质和施工工艺水平的搭建商进行布展施工;要严格按照相关安全操作规程施工,保证展架的安装牢固可靠,防止发生展架倒塌等安全生产事故；布撤展施工过程中，搭建商要加强各项安全防护措施，确保不发生人员伤亡事故。

五、所有展区内严禁吸烟，严禁动用明火作业,严禁使用或存放各类易燃、易爆等危险物品。

六、所有展位的设计和搭建施工过程中,严禁遮挡消火栓、消防器材和堵塞、占用各安全出口及疏散通道，确保所有疏散通道、安全出口的畅通。

七、展区内各处行人通道宽度一般不得少于3.5米；在举办人才招聘、咨询等活动时，展区内主通道宽度不得低于8米，辅通道宽度不得低于6米。

展位搭建高度一般不得超过3.5米，特殊情况时展位高度不得超过6米。

八、展区内使用的所有电器设备、线路的安装必须符合《电器工程安装标准》和其它有关技术规范的要求。

九、展区内所有电缆、电线通过通道时，必须全部采用过线桥铺设，过桥处不得有线缆接头；所有线路接头必须使用接线端子，并由专人负责检查，防止出现发热或短路等不安全问题。

十、展区内所有展位的电器设备应当由具备有效资质的正式电工进行操作安装；所有展位未经展会主办方批准，严禁私拉电源线或超负荷用电；施工过程中严禁使用碘钨灯和各类电加热器具，电源线必须按规定使用双护套线。

展会主办方应当配置相当数量的专职电工，对展会现场临时安装、使用的各类供电线路、电气设备进行巡视检查，发现违反有关安全管理规定的不安全问题或隐患要立即进行整改。

十一、展会期间，主办方应当对各参展商、搭建商加强安全防盗、防火安全及安全生产等方面的教育和提示。所有贵重展品或私人物品要有专人看护，并适当采取相应的技防措施，如笔记本电脑加装防盗链等措施（防盗链由展会现场服务中心免费提供），以减少或避免公私财物的损失。

十二、在展会开始以前，展会主办方必须按规定接受公安、消防和北京展览馆保卫部等相关部门的安全检查，对检查中提出的不安全问题或隐患必须立即进行整改，直至符合有关规定。

十三、根据北京市公安局大型活动管理处关于展会和大型活动证件管理的有关要求，展会主办方应当严格加强对所有进入展区人员的证件管理，要求按工作性质为相关人员办理工作证、保卫证、参展商证和布撤展施工证等相关证件，并全部加贴照片以便于管理，严禁为布撤展人员办理施工证以外的其他证件，各种证件要随身佩带，严禁将证件转借他人，一经发现，执勤的安保人员有权将证件没收，情节严重的将追究证件转借人的相关责任。

十四、展会主办方、搭建商和参展商要按规定时间进馆和清场，布撤展及展会中间需离开展位时，应当预留足够数量的人员看护展品及个人物品，以防发生遗失、被盗事件。

十五、展区内严禁存放各类可燃包装物品或其它可燃性废弃物，所有需重复使用的可燃包装物品或其它可燃非废弃物品应当于展区外安全处集中存放。

十六、本规定由北京展览馆保卫部制定并负责解释。

本规定自发布之日起实施。

北京展览馆 二〇〇七年一月

第三篇：展览馆施工合同

篇一：展馆设计施工合同样本

合 同 书

建 设 单 位（甲方）：xxxx 布展施工单位（乙方）： 签订 日 期 ： 年 月 日

布 展 施 工 合 同

建 设 单 位（甲方）：xxxx布展施工单位（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、一、工程概况

1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围： 4.建筑面积：5.承包方式：6.工程内容：

布展设计施工一体化:含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善，以及配套工程的安装，局部吊顶、地面面层的铺饰，模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备，logo设计表现制作等。布展项目内容是由乙方所提供的，经甲方认可的设计方案、工 程造价清单所示的内容，为本合同签订的依据。

合同生效后，乙方在 15 日内完成方案设计优化，报甲方审 核。

二、合同工期 1.开工日期：年日 2.竣工日期：年日

3.合同工期总日历天数 天。

三、质量标准 布展质量标准：

四、合同价款

金额（大写人民币）： xxxxx元整。（小写人民币）￥：xxxxx 元

五、付款方式

1．合同签订后七日内应预付项目总款的。

2.方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内，支付合同价款25%。

3.内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工，电子设备进场，待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前，经甲方核对签认，支付乙方项目总款的 30 %。

4.布展工程竣工验收达到合格标准后，经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%，审计结算后付至合同价款的98%。5.工程余款为项目总款的，作为工程质量保证金，本工程布展施工含多媒体(虚拟.数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起，保修期为壹年，投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准（投影仪灯泡等易耗品除外）。保修期满后两周内支付。

六、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、补充协议书

3、中标通知书

4、招标文件、投标书及其附件

5、本合同专用条款

6、本合同通用条款，通用条款原则采用《建设工程施工合同》范本（gf-1999-0201）中《第二部分 通用条款》（因本工程内容为布展设计和施工，如发生不能适用于该通用条款的事宜时，甲、乙双方协商解决）。

7、标准、规范及相关技术文件

8、施工图纸、明确双方权利，义务的记要、协议

10、工程报价单或预算书

11、原标书，中标方案投标文件中提及的内容要求

双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的 组成部分。

七、甲方工作

1.开工前物，并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，协助办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3.甲方有权利在正式开工前就乙方所提供的设计方案、施工图、工程量清单进行修改和确认，并在合同签订一周内向乙方提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料，经乙方整理设计完善，文字方案需经甲方确认。如因甲方方案确认工作的延误，不应由乙方承担责任。进场前甲方需向乙方提供施工所需的临水、临电接口。

4、在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，乙方向甲方递交工程量签证单，甲方应在回执上签署姓名和收到时间，自甲方收到之日起二日内应给予认可或有关意见，二日内没有认可或书面意见，则视为该手续已被认可。

八、乙方工作

1.参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2.指派 为乙方项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3．甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料，因乙方整理和设计的原因影响工期，责任由乙方承担，工期不顺延，并处以合同价款每日千分之五的罚金。

4．在施工中如有因乙方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，由乙方承担费用。5.严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

6.施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。7.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：本合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护、消防、用电等负责，并就工地围墙、照明、防护、标志、篇二：展览工程合同书 展 览 工 程 合 同 书

委托单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及行业内有关规定，为明确双方责任，加强合作，保证施工顺利完成，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守执行。具体条款如下：

一、工程概况：

2.工程项目制作详细内容以本合同附件：工程报价表(附件一)、设计效果图(附件二)、施工图(附件三)为准，合同附件与本合同 具有同等法律效力。

二、施工前期工作 图纸定稿：

1.甲方展位设计效果图(附件二)由乙方提供，乙方保证该设计效果图由乙方原创，如该设计效果图侵 害第三方利益，由此产生的一切法律后果由乙方承担。

2.为确保施工的顺利进行，甲方应于2015年4月5日 之前确定最后设计施工明细方 案；施工图纸(附件三)经确认后，双方均不得再自行修改，否则修改方将负担给对方造成的经济 损失。

3.遇不可抗力因素，方案必须修改时，修改方必须经对方同意并负担因修改产生的费用。4.甲方在看过最终方案后提出必须修改要求后，必须给乙方一定的修改时间和意见。

三、付款办法：

1.按双方最后确认的图纸为准，总计工程款。（以上价格不含税,注：代交电费及场地管 理费共。

2.甲方应于合同签字生效后即日,将合同第一期款项50℅￥ 支付给乙方；会 议结束后3天之内，甲方将合同第二期款项50℅￥ 支付给乙方。

四、施工期间双方的责任和义务

1.乙方必须严格按照图纸施工按质按量完成；必须严格执行馆内的各项规章制度。2.甲方现场增加项目所产生的费用，甲方必须以现金方式即时支付给乙方；如有甲方提供的安装构

件，甲方必须于乙方进场施工第一天将构件运到施工安装现场。3.甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续及证件。

4.乙方应在月点前完成全部工程制作，并交付甲方验收、使用；对由乙

方租用给甲方的展具，甲方在使用过程中如发生毁坏或丢失，甲方必须按价赔偿。

5.乙方保证甲方工程的质量及结构的安全性，如发生非人为事故，责任由乙方承担，不可抗力除外。

6.乙方前期准备和工作准备充足，甲方须在合理范围内增加一定的分数。

7.如乙方成员在突发情况下迟到或者缺席，甲方不得扣乙方分数。

五、工程验收： 1.乙方应严格按照双方最终确定的图纸施工，为甲方提供便利条件，乙方同时承担由自身原因导致 的返工、修改的费用。

2.甲、乙双方及有关人员在现场施工的同时依制工程制作明细单的内容，结合效果图，施工图等相

关的资料进行检查验收。如有不合格或要修改的地方甲方应出具书面材料说明，若甲方未按合同约定期限进行验收，视为验收合格。

六、违约责任：

1.因甲方原因未能提供乙方准确的设计要素所造成的损失，由甲方自行承担。

2.甲方必须按时支付工程款项，否则由此造成的工程延误及相关后果，由甲方自行承担。3.如甲方逾期不支付工程款，则从逾期当日起,每天按合同总额的1%向乙方赔偿违约金。4.乙方未按合同要求施工而给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在施工上继续采取补救措施，并赔偿甲方因此而实际发生的经济损失。

5.在质量验收前发生的工程质量问题而造成的经济损失，责任由乙方承担。

七、合同纠纷解决方式：

本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。

八、合同生效及终止：

1．本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执1份。合同自签字之日起即时生效。

2.如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在15天内仍未能改正违约的，另一方可立即 终止本合同。

3．本合同甲乙双方盖章后，传真有效。

4．本合同末尽事宜，由双方协商确定处理意见。并形成书面协议作为本合同附件执行。

九、甲 方： 乙 方：

签约代表：________ ___签约代表：_____ 签订日期：__________________签订日期：_____________ _

第四篇：施工管理规定

施工管理规定

一、进入施工现场必须正确佩戴安全帽，根据现场实际情况，对未戴安全帽者进行批评、教育或罚款50元。

二、进入施工现场后，先熟悉周边环境，对隐患部位要特别加以注意，时时刻刻牢记“安全第一”宗旨。

三、必须在指定区域内工作，未经允许私自进入其它施工领域，所引发的一切后果由当事人自行承担。

四、严禁酒后作业，由于酒后作业所引发的一切后果由当事人自行承担。

五、工作时思想上必须高度重视安全工作，做到“三不伤害”，即不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

六、服从班长及甲方管理，工作中不讲条件，自觉遵守劳动纪律，团结、尊重他人，有问题逐级上报解决。

七、严禁打架斗殴，一旦发生处理如下：

1、先侮辱或辱骂他人者罚款200元；

2、先动手打人者罚款500元；

3、当事人双方互报医药费；

4、所造成的其他损失，当事人双方共同按比例承担；

5、事后写保证书，并交纳1000元保证金；

6、情节严重者，报公安机关处理。

八、严禁酗酒（喝大酒），酒后闹事者：

1、赔偿所有损失；

2、罚款500元；

3、事后写保证书，并交纳1000元保证金。

九、个人严禁变卖工地上的废品，确属废旧物品的由班长统一安排，任何人不得私自变卖，违者所引发的一切后果自负。

十、严禁偷盗、转移、变卖工地上的任何机具、材料，一经发现、扣除未发工资，立即开除；情节严重者报公安机关处理，发现工地机具、材料丢失时，应及时报告班长，与当地派出所联系，不得拨打110。

十一、领用工具使用后交还并放回原处，未交还或丢失者原价赔偿；注意爱惜公司财产，重要物品注意轻拿轻放；发现故意浪费公司的材料，对当事人罚款200—500元。

十二、每个人对自己的工作负责任，保证工作质量，工作中不能消极影响他人；收料及看场人员如发现弄虚作假、监守自盗行为，公司予以重罚。

十三、上下班时间听从班长安排，下班后必须收拾好现场，做到活完料净场地清。

十四、开槽过程中对遇有各种管线必须加以保护，未经许可，不得私自处理；跟机械清槽时必须保持适当的安全距离，严禁蹲座在槽底休息。

十五、使用打夯机、振捣器时必须两人配合，一人操作，一人扶线，必须戴绝缘手套，不戴者罚款50元。

十六、搬运物品前必须先观察；下溜、上抛材料时先打招呼，保证上下配合一致；使用手推车及农用车向沟槽倒料时，前方必须打碾；因为自己失误造成他人伤害的，所发生的医药费由当事人按比例承担。

十七、生活区内临时用电由班长统一安排，未经允许个人不准私接；帐篷内不得使用热水器；宿舍内吸烟要特别注意防火；上班后必须关掉所用带电设备。

十八、公共场合不随地吐痰，不乱扔垃圾，注意遵守交通规则，不闯红灯，过马路要走人行横道、天桥或地下通道，不闯入封闭式快速路，不翻越栏杆。乘公司车辆外出时，按顺序上下车，不争抢、不打闹、不损坏车辆。

十九、出门在外，牢记安全第一，要珍爱自己，遵守各项法律法规，不惹是生非，不让家人担心惦记，不给领导填堵抹黑。

二十、本规定一式两份，公司、个人各存一份，自2012年2月1日起执行。

签发人：

第五篇：施工管理处罚规定

附件六：

施工管理处罚规定

第一节 总则

1.为规范承包人的施工行为，加强施工现场的施工管理，保证现场各项工作顺利、有序的开展，遵照工程承包合同的有关条款，特制订并执行《施工管理处罚规定》（以下简称 本规定）。本规定若有与本合同主条款抵触之处，以本合同主条款为准。

2.本规定以监督承包人按设计、规范、承包合同、发包人及监理的要求完成合约内容，规范承包人的施工行为为目的。

3.本规定适用于发包人及监理对总包的管理，发包人、监理及总包对分包的管理参照本规定执行。

4.处罚的生效：若证据确凿，所有处罚均由发包人以《工程处罚通知单》的形式通知承包人，承包人不得有任何异议。

5.总包对分包的违规处罚须书面报请监理，由监理以《监理工程师通知单》报发包人批复。所有处罚决定均由发包人以《工程处罚通知单》的形式通知承包人。

6.对每发现的一次违规行为的处罚只执行一次，不得重复处罚。但因总包未对分包的违规行为进行处罚，而是由监理或发包人进行处罚，则总包须接受相同的处罚。

7.本规定涉及所有罚金（包括对总包及分包）均由发包人在任意阶段付款中扣除，严禁现金交易。

8.总包及分包虽对其违规行为被处罚，但： 1）并不免除其承包合同约定及政府法规规定其应尽的履行承包合同的义务和须承担的责任； 2）3）并不免除政府对其作出的任何处罚；

并不免除因其违规行为对发包人、物业拥有人及物业使用人所造成损

失的赔偿责任； 4）并不影响总包与分包之间按承包合同约定及工程常规所拥有的相互的索赔权利。

9.承包人按本规定受处罚后并不免除按本合同约定应承担的违约责任。

第二节 细则

一、承包人管理制度及管理人员

1.在工程合同签订后15天内，承包人必须将项目的项目管理体系（包括技术、质量、安全、进度、材料、文明施工等）书面报发包人、监理单位审查，根据发包人、监理单位的审查意见，对项目技术管理体系进行必要的补充和完善。违反本条规定，罚款500～1000元。

2.技术管理体系必须以承包人总工程师为技术管理体系的第一责任人，整合公司的相关部门及项目技术管理部门，形成一个由承包人总工程师统一领导的、自公司到项目的完整的体系。不应采用项目单一的技术管理体系或以包代管的模式。如发现承包人采取以包代管的模式，将责令整改，不整改的处以10000元罚款。

3.对于技术管理体系不健全，经监理及发包人多次要求而没有改变，不能满足工程技术管理需要的项目组，发包人有权要求承包人进行撤换。对于承包人技术素质差、责任心不强，不能保证施工质量的工期的班组及不称职的施工管理人员，发包人有权要求撤换，并限期离开施工现场。如在限期后不离场的，处以1000元/人·天罚款。

4.擅自更换项目经理，每人次罚款￥30,000元；擅自更换技术负责人，每人次罚款￥20,000元；经发包人批准更换项目经理或技术负责人，每人次罚款￥10,000元；如工作移交不到位离岗，处以500元/人·次罚款，并对造成的损失负全部责任。

5.须持证上岗而又无证者，每人次罚款￥2,000元；在职不在岗者，每人次罚

款￥2,000元。

6.不按发包人要求更换不合格人员者，每人次罚款￥500元。

二、技术管理

1、分部（子分部）和重要分项工程施工前，未进行施工技术交底而擅自施工，或虽已作施工技术交底但无交底记录，每发生一项，罚款10000元。

2、分部（子分部）和重要分项工程施工前，必须编制专项施工方案，对未编制施工方案，或有专项施工方案不按方案执行的行为，每发生一项，罚款10000元。

3、承包人的项目技术负责人必须参加发包人组织的设计交底会，并由承包人项目部做好记录，编写纪要，在2天内经承包人项目技术负责人审核后，提交并督促与会各方审核签章，在7天内返还。承包人各专业技术负责人不得以任何借口不参加设计交底会，否则处以500元/人·次的罚款。

4、在图纸设计交底后14天内，承包人必须提出专业预留预埋图交监理单位、发包人审查。如不能按时提出预留预埋图，罚款500元。如由于预留预埋图不准确或遗漏，造成主体完工后凿打结构的，除返工之外，每处罚款100元。

5、对于施工组织设计和施工方案，承包人必须经过内部审核，签章齐全。如不能及时提交，则对项目经理和项目技术责任人各处罚500元，并通报承包人公司；如提交的施工组织设计无针对性，除罚款并通报外，将退回重新编制。

三、现场安全文明施工

1.施工现场的库房、机械设备、材料、成品、半成品、模板、脚手架、加工场

地、办公室、厕所等布置，须严格按照监理批准的最新现场总平面图中位置布置，不按照规定的位置布置，不按监理限定的期限进行整改，以每处为单位，每处罚款￥200~￥1,000元，并按监理通知限定的期限，每拖延一天整改，罚款￥200元，罚款总额累加。

2.建筑垃圾不按照现场总平面布置位置堆放，不按时外运或垃圾堆放场已满，不及时外运，每发现一次，罚款￥200~￥1,000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款￥200元，罚款总额累加。

3.废旧材料不按照现场总平面图布置位置堆放，不按时外运或废旧材料堆放场已满，不及时外运，每发现一次，罚款￥200~￥1,000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款￥200元，罚款总额累加。现场内的污水排放，包括基坑、地下室及施工现场地表面、厕所卫生间、沉淀池（化粪池）等，不及时清理排放，每发现一次，罚款￥100～￥500元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款￥100元，罚款总额累加。

4.按照有关规定，现场临时用电配电箱不符合要求，如：无工作零线端子、无保护接地端子、非三相五线制、非一机一闸一漏电、开关无盖、配电箱无箱门，无防雨措施等，以每一项或每一条为单位，罚款￥100～￥500元，按监理通知限定的期限每拖延一天整改，每一项或每一条，罚款￥100元，罚款总额累加。

5.施工现场周围及楼内的建筑垃圾不及时清运，以每层或每10平方米为单位，每发现一次，罚款￥100～￥500元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款￥100元，罚款总额累加。

6.施工现场的临时施工用电方案须经监理部批准后，方可施工。现场内的临时施工线路敷设，必须使用合格的电力电缆埋地敷设，架空或挂墙须按规范敷设，接入设备或配电箱的电线电缆要规整，否则按照电缆数或不规整处，罚款￥100～￥500元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改每根或每处，罚款￥100元，罚款总额累加。

7.在施工现场穿拖鞋或凉鞋的工人，每人次罚款￥50元，管理人员每人次罚款￥100元，罚款总额累加。

8.进入施工现场不戴安全帽者，每人次罚款￥50元，管理人员每人次罚款￥100元，罚款总额累加。

9.“四口”“五临边”防护不合格，以每一项或每一条为单位，罚款￥100～￥500元，按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款￥100元，罚款总额累加。造成高空坠物的以每次罚款￥1,000～￥3,000元。10.安全通道不合格、无安全通道指示标志、无封道指示标志、安全通道无照明、照明设施无人及时维护者，以每一项或每一条为单位，罚款￥100～￥500元，按监理通知限定的期限每拖一天整改，罚款￥100元，罚款总额累加。11.施工现场应在规定的位置设置灭火器，未在规定的位置上设置灭火器、灭火器数量不足、灭火器没有标注检查日期，以每一项或每一处为单位，罚款￥100～￥500元，按监理通知限定的期限，每拖延一天整改，罚款￥100元，罚款总额累加。12.施工现场在不抽烟区抽烟，在楼层内随地大小便，高空作业不系安全带，不按安全规范违章施工，以每人每次为单位，罚款￥100元，罚款总额累加。13.脚手架未按批准的方案进行搭设的，施工通道不畅通的，不按监理通知限定期限整改，罚款￥100～￥500元。每拖延一天整改，罚款￥200元，罚款总额累加。14.现场施工机械设备无防护罩（如：电锯、电焊机等），以每一台为单位，罚款￥50～￥200元，按监理通知限定的期限每拖延一天整改，每一台罚款￥50元，罚款总额累加。15.承包人在施工中出现的质量、安全事故，或其他原因，受到报纸、电视媒体的暴光或政府等有关部门的通报批评，给发包人形象和声誉造成损失的，发包人将按《质量、安全事故应急处理程序及处理办法》进行处理。

安全事故：一般事故每人￥100～￥300元；轻伤事故每人￥600～￥2,000元；重伤事故每人￥3,000～￥10,000元；死亡事故每人￥20,000元以上。16.工地周边的管理：各总包施工现场相应范围外的道路、树木或场地硬化、清扫、施工围墙及围墙装饰、施工排污、市政设施等全部，因施工不当或管理不善损坏，由乙方负责赔偿。若蓄意破坏在原价赔偿后将处以罚款￥100～￥1000元。

四、材料设备管理

1.按要求必须送样的物资，未按要求送样的，每次罚款￥500～￥1,000元。2.所有物资进场前须向监理提交计划，并报相关质保资料证明，材料进场提前2小时通知监理，进场不及时通知监理检验、不及时送检（进场3天内）或由此影响正常施工使用的，除按合同承担相应的责任外罚款￥500～￥1,000元。

3.物资经检验不合格的，不及时退场（要求时间内）、退场时未通知监理见证的，以每拖延一次罚款￥500～￥1,000元。送检的试验报告，最迟在检测部门发出的第二天17：00前报监理，每拖延一天罚款￥300元。

4.物资三证不全、未经送检或报审验收就擅自使用的，每次罚款￥1,000～￥3,000元，并无条件拆卸，每拖延一天整改罚款￥500元，罚款总额累计计算。

5.如发现承包人使用未经报验审核的材料，每批次处以500元罚款。

五、总包对分包的管理及配合

1.分包不按总包要求组织施工，如进度、安全等，总包可对分包罚款￥200～￥1,000元。

2.总包提出的事故隐患或其他问题，如分包不能按规定的时间整改，每延迟一

天，总包可对分包罚款￥100～￥500元。

3.施工时分包未做到工完场清的，总包可按￥100～￥500元进行处罚，如在安全、文明施工检查时有上列情况的将处罚加倍。

4.总包应给予分包提供必要的施工条件等配合工作，而不给予的，监理和发包人可根据具体情况，给予总包￥1,000～￥5,000元的处罚。

六、计划及进度管理

1.承包人须向监理提交工程的总进度计划、月计划，周计划以及分部分项和各控制点的控制计划，如未按要求提交的罚款￥100～￥1,000元。

2.周计划、月计划、总进度计划、分部分项、各控制点进度未按计划完成而滞后的，又无正当理由被监理书面确认，除承担有关损失以外，按照每一项拖延一天，罚款￥200~￥500元，罚款总额累计计算。

3.不能按期完成、影响工程的正常交付使用，除承担有关损失以外，根据具体情况罚款￥500～￥5,000元，并按监理限定的期限整改，每拖延一天整改，罚款￥100～￥1,000元，罚款总额累加。

4.发包人或监理以书面形式或会议上明确的节点工期，承包人不能按时完成的，逾期按￥300~￥3,000元/天处以罚款。

七、成本

1、不按要求及时报送预、结算资料或监理要求须提供的计量依据，罚款￥100～￥1,000元。

2、蓄意影响监理和发包人开展正常工作，或弄虚作假，高估冒算，妨碍计量工作正常进行，罚款￥500～￥2,000元。

八、质量管理

1.承包人在施工过程中不按要求加强自检，达不到规范要求，经整改仍达不到

要求，情节严重的，每次罚款￥500～￥2,000元。

2.承包人必须接受单位对工程质量的监督及检查，检查结果在工程项目内部进行通报，对发生的质量缺陷及质量问题（一般质量事故），除限期整改外，由单位通报批评及处以罚款500～1000元/次，并同时将处理结果上报发包人及承包人的上级公司，同时作为发包人对承包人资格考核的重要指标之一。每月将检查结果进行汇总，并在发包人项目办公室予以张榜公布。

3.承包人工程质量不合格、偷工减料或对工程弄虚作假的，发包人有权要求其进行停工整顿，并处以1000～10000元/次罚款，直至清退出场。

4.施工工作面出现异常，经监理或发包人提出后，承包人未采取整改措施和措施不力，罚款200～5000元/次，情节严重或影响恶劣时应停工整顿。5.施工中未按设计要求施工，经检查属于偷工减料的每次罚款￥500～￥5,000元。

6.存在较大的质量问题，或质量事故，视问题大小和事故的严重程度给予处罚： a.土方回填不分层夯实，罚款￥300~￥2,000元； b.砼严重缺陷，观感太差的，罚款￥500~￥2,000元； c.钢筋不符要求罚款￥300~￥2,000元； d.楼、地面裂缝罚款￥500元；

e.墙面开裂、漏水，￥300~￥1,000元/处； f.防水工程不符要求，罚款￥300~￥500元/处； g.轴线、层高不符合要求，罚款￥1,000~￥5,000元/处； h.门窗工程不按节点作法施工的罚款￥300~￥1,000/处； i.不注意成品保护，损坏成品的罚款￥300~￥2,000/处；

j.抹灰严重空鼓、线条不直、腻子、乳胶漆观感较差罚款￥300~￥500元/处；

k.蓄意遮盖、掩饰、覆盖、隐瞒质量问题的罚款￥500~￥3,000元/次； l.外立面施工色差过大、线条与图纸差别较大，齐缝、错缝感观教差、平面

积水、整体感观较差的罚款￥300~￥2,000元/处；

7.蓄意影响阻饶发包人、监理正常检查验收工作，不按监理通知单期限整改，每次罚款￥500～￥2,000元。

8.未经监理检查就擅自隐蔽或进行下道工序的，每次罚款￥200～￥1,000元，并在限期内无条件返工，每拖延一天整改罚款￥200元，罚款总额累计计算。9.各工序“三检”制度不健全、三检人员配备不完善，或虽有三检制度和三检人员，但不尽职尽责、玩忽职守，该检查未检查，罚款￥500元，并须在限期内健全和完善，每拖延一天整改罚款￥100元，罚款总额累计计算。10.违反隐蔽工程验收程序，未经监理验收确认的，责令改正并罚款￥300~￥1,000元。

七、会议、文挡资料管理及施工配合

1.周例会、专题会等，每迟到或早退一次罚款￥50元人民币，每缺席一次罚款￥200元人民币。如拖延不交者，罚款将从工程款中加倍扣除。

2.承包人须按监理要求报相关文件资料、施工组织设计、专题方案等，除发包人要求的有关文件以外，所有文件资料必须先送达监理，由监理审核转发，对于拒绝不执行者罚款￥100～￥1,000元。

3.承包人应按监理或相关要求收集、整理、编写文件（档案）资料，如不按时提交的罚款￥100～￥1,000元。

4.承包人管理人员不能有效组织现场施工，不能与发包人或监理很好配合，开展现场的管理工作，或对于工人的无理取闹行为不能采取有效措施加以制止，每次罚款￥200～￥1,000元。

5.限期整改的项目，或周例会、发包人、监理通知要求完成的工作，承包人无正当理由未按时完成，被监理确认，以每一项为单位，罚款￥100～￥1,000元，每拖延一天整改，罚款￥100元，罚款总额累计计算。

6.监理下发暂停施工指令期间，强行野蛮施工的，每次罚款￥500～￥2,000元。

7.发包人、监理下达的书面或口头通知，不能及时、较好的配合的罚款￥300~￥1,000元。

8.竣工图的绘制必须与工程施工同步进行。基础工程、主体工程验收后15天内，承包人将基础工程、主体工程竣工资料上报监理单位，监理单位7天内审核后交发包人，发包人10天内审核后返还承包人。单位工程竣工验收后，在实物移交前5天内，承包人应将全套工程竣工资料移交发包人。如承包人无法按时移交资料，按200元/单位工程·天进行罚款。

八、其他

对本规定未述及的违规行为的处罚标准，由监理和发包人共同商定，承包人不得有任何异议。

发包人：（盖章）承包人：（盖章）

经办人： 经办人：

日

期：

****年**月**日