2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷

第一篇：2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷

2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷

建设工程项目管理

中华人民共和国人事部 人事考试中心制

二○○六年十月

应考人员注意事项

本试卷科目代码为“3”，请将此代码填涂在答题卡“科目代码”相应的栏目内，否则，无法评分。

全卷100题，连续编号。请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母用2B铅笔涂黑。在试卷上作答无效。

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．建设工程项目生产过程的总组织者是（）。A．建设局 B总监理工程师 C．业主方 D．政府

2．材料和设备供应方的项目管理属于（）的项目管理。A．设计方 B．施工方 C．供货方 D．业主方 3．下列选项中不属于施工方项目管理的任务的是（）。A．施工信息管理 B．施工资料管理 C．施工安全管理 D．施工合同管理

4．组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素(各工作部门)之间的（）。A．从属关系 B．直属关系 C．指令关系 D．相互制约关系 5．组织结构模式和组织分工都是一种（）的组织关系。A．相对动态的 B．绝对动态的 C．相对静态的 D．绝对静态的

6．由施工单位承接（），而设计单位受施工单位的委托承担其中的设计任务。A．建设工程项目施工的任务 B．建设工程项目勘察的任务 C．建设工程项目总承包的任务 D．分包承担其中的施工任务

7．在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（）的方式。A．项目构造描述 B．项目功能描述 C．项目细节描述 D．项目大样描述

8．施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工（）应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A．前8小时 B．前2小时 C．前24小时 D．前48小时 9．我国于（）由国家计划委员会提出推行项目前期项目经理负责制。A．1983年 B．1984年 C．1985年 D．1986年

10．工程项目的目标按（）不同，分为投资目标．质量目标和进度目标。A．内容 B．层次 C．影响的范围 D．重要性 11．如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须（）。A．放弃目标 B．调整目标 C．另选目标 D．保持目标

12．建设工程项目进度计划系统是由多个（）的进度计划组成的系统。A．互不相关 B．密切相关 C．相互协调 D．相互关联 13．以时间坐标为尺度编制的网络计划是（）。A．双代号网络计划 B．单代号网络计划 C．双代号时标网络计划 D．单代号搭接网络计划

14．组织是目标能否实现的（）。

A．影响因素 B．重要因素 C．一般因素 D．决定性因素

15．进度控制中包含了大量的组织和协调工作，组织和协调的重要手段是（）。A．好的施工方法 B．会议 C．领导手段 D．组织方法 16．重视信息技术属于（）。

A．组织措施 B．管理措施 C．经济措施 D．技术措施

17．在工程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的（）。

A．必要性 B．必然性 C．可能性 D．关系

18．检查C(Check)指对计划实施过程进行各种检查，不包括（）。A．作业者的自检 B．互检

C．专职管理者专检 D．上级领导视察 19．运行机制的核心是（）。

A．动力机制 B．约束机制 C．反馈机制 D．行为机制

20．施工质量控制的总体目标是实现工程项目预期的使用功能和（）。A．经济指标 B．安全要求 C．质量标准 D．可靠度 21．施工质量计划的编制主体是（）。

A．业主方 B．设计方 C．供应方 D．施工承包企业 22．施工所用的机械设备不包括（）。A．起重机 B．各项加工机械 C．车辆等运输机械 D．专项技术设备

23．环境因素主要包括地质水文状况，气象变化及其他（）因素。A．随机 B．不可抗力 C．不可预知因素 D．可改变

24．单位工程完工后，施工单位应自行组织检查．评定，符合验收标准后，向（）提交验收申请。

A．业主方 B．设计单位 C．施工方 D．建设单位 25．工程外观质量应由验收人员通过现场检查后（）。A．由领导决定 B．由业主决定 C．共同确认 D．由施工方决定

26．为加强对建设工程质量的管理，我国《建筑法》及《建设工程质量管理条例》明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使（）。A．计划职能 B．组织职能 C．管理职能 D．监督职能

27．竣工验收前，对质量监督检查中提出质量问题的整改情况进行（）。A．处理 B．复查 C．经济处罚 D．法律追究

28．由于工程质量形成的影响因素多，因此，对工程质量状况的调查和质量问题的分析，必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及其原因，这就是分层法的（）。A．核心 B．基本原则 C．基本思想 D．控制理论 29．调查分析的层次划分按测定分，不包括（）。A．工法 B．仪器 C．测定人 D．取样方式

30．直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和（）所决定的。A．横坐标单位 B．纵坐标单位 C．总和 D．标准偏差

31．出现异常的原因可能是生产过程存在（）的系统因素，或收集整理数据制作直方图的方法不当所致，要具体分析。

A．错误管理 B．组织失策 C．影响质量 D．经济不足

32．所谓位置观察分析是指将直方图的分布位置与（）的上下限范围进行比较分析。A．质量控制标准 B．正态分布 C．生产进度 D．生产水平33．八项质量管理原则是2000版ISO 9000族标准的（）。A．核心内容 B．灵魂 C．编制基础 D．精华

34．持续改进是增强和满足质量要求能力的循环活动，使企业的质量管理走上（）。A．赢利行列 B．新的高度 C．良性循环的轨道 D．正轨

35．质量认证制度是由公正的（）对企业的产品及质量体系作出正确可靠的评价，从而使社会对企业的产品建立信心。

A．监理机构 B．第三方认证机构 C．法律部门 D．行政部门

36．进行安全生产责任制、安全技术措施计划、安全组织机构、安全保证措施、安全技术交底、安全教育、持证上岗、安全设施、安全标识、操作规程、违规行为、安全记录等的检查是（）。

A．查思想 B．查管理 C．查隐患 D．查整改 37．大气中气态污染物HF的治理可采用（）。A．吸附法 B．催化法 C．冷凝法 D．吸收法

38．进入施工现场不得高声喊叫．无故甩打模板．乱吹哨，限制高音喇叭的使用，是为了（）。A．体现文明施工 B．创造舒适的施工环境 C．规范施工现场活动 D．最大限度地减少噪声扰民

39．下列不是环境因素的“三种时态”的是（）。A．过去 B．现在 C．将来 D．一般

40．建设工程保险合同是指（）为防范特定风险而与保险公司明确权利义务关系的协议。A．义务人或第三人 B．出卖人或买受人 C．发包人或承包人 D．招标人或投标人

41．发包人支付担保实行（）。A．履约金定值担保 B．履约金分段滚动担保 C．履约金分段定值担保 D．都可以

42．不属于验收内容的是（）。A．材料和机械设备的现场验收 B．施工资料验收 C．隐蔽工程验收 D．单项工程验收

43．下列不属于按当事人分类的索赔（）。A．承包人与发包人之间索赔 B．承包人与分包人之间索赔 C．承包人与供货人之间索赔 D．承包人与保险人之间索赔 E.承包人与监理人之间的索赔

44．自然灾害造成的损失应向（）索赔。

A．承包人 B．发包人 C．承保的保险公司 D．施工方

45．（）是国际工程承包人在获得合同后所面临的极为重要的工作。A．合同管理 B．计划管理 C．成本管理 D．财务管理 46．A－系列文件不包括（）。A．发包人－承包人合约 B．该合约的通用条款和附加条款 C．发包人－工程师合约 D．总承包人－分包商合约

47．建设工程项目的信息不包括项目的（）。A．组织类信息 B．财务类信息 C．经济类信息 D．技术类信息

48．在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间指的是（）。A．总时差 B．自由时差 C．机动时差 D．最小时差 49．（）是项目管理中最薄弱的工作环节。

A．工程管理 B．造价管理 C．信息管理 D．系统管理

50．根据我国《企业伤亡事故分类》的标准，下列说法错误的是（）。A．触电：由于电流经过人体导致的生理伤害，包括雷击伤害

B．冒顶片帮：指矿井作业面．巷道侧壁由于支护不当．压力过大造成的坍塌(片帮)以及顶板垮落(冒顶)事故

C．机械伤害：指被机械设备或工具绞、碾、碰、割、戳等造成的人身伤害，如车辆、起重设备引起的伤害

D．物体打击：指落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、砸伤等造成的人身伤害，不包括因爆炸而引起的物体打击

51．关于索赔的概念下列错误的是（）。

A．索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行合同所规定的义务而遭受损失后，向对方提出的补偿要求

B．索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求

C．发包人可以向承包人索赔，但承包人不可以向发包人索赔 D．索赔是相互的．双向的

52．下面（）不属于支付担保的形式。A．银行保函 B．履约保证金 C．担保公司担保 D．保留金

53．建筑工程的承发包的说法中不正确的是（）。

A．建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位

B．可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位

C．不得将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位 D．不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位 54．（）是指造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。A．灾害 B．事故 C．危险 D．意外 55．下列（）不属于总进度纲要的主要内容。A．项目实施的总体部署 B．总进度规划 C．各子系统进度规则

D．目标确定施工前的计划进度

56．下列（）可解决有关人的不安全行为。

A．可通过培训和提高人的安全意识和行为能力来保证人的可靠性 B．应从人的心理学方面研究解决 C．应从人的行为学方面研究解决

D．可通过各种有效的安全技术系统保证安全设施的可靠性 57．业主方的项目管理工作的全过程是（）。A．设计阶段至保修期 B．施工阶段至保修期 C．设计前的准备阶段至保修期 D．设计阶段至施工阶段 58．关于单代号网络计划的提法错误的是（）。A．箭线及其两端节点的编号表示工作 B．箭线表示工作之间逻辑关系 C．正确反映工作之间的工艺关系 D．正确反映工作之间的组织关系 59．工程变更必须由（）审查批准

A．造价工程师 B．设计方 C．发包人 D．监理工程师 60．（）是成本管理的依据。

A．合同 B．计划 C．图纸 D．成本 61．投标人提交投标保证金不可以用（C）。

A．银行保函 B．现金 C．信用证 D．现金支票

62．《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)由《协议书》、（）、《专用条款》三部分组成，《专用条款》中双方一般权利和义务包括（）和分包的人工作。

A．《通用条款》，承包人的工作 B．《通用条款》，发包人的工作 C．《综合条款》，发包人的工作 D．《综合条款》，承包人的工作

63．在建设工程项目管理规划的编制方法中，下列哪项不符合题意（）。A．建设工程项目管理规划的编制应由项目经理负责 B．邀请项目管理班子的主要人员参加

C．项目实施过程中主客观条件的变化是绝对值的，不变则是相对的 D．建设工程项目管理规划没有必要随着情况的变化而进行动态调整

64．所谓位置观察分析是指将（）与质量控制标准的上下限范围进行比较分析。A．直方图的分布位置 B．正态分布 C．生产进度 D．生产水平

65．因素分析法又称（），这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度 A．比较法 B．比率法 C．连环置换法 D．指标对比分析法 66．在用曲线法进行施工成本偏差分析时，首先要确定（）。A．施工成本进度值曲线 B．施工成本实际值曲线 C．施工成本预测值曲线 D．施工成本计划值曲线

67．合同分析资料不包括（）。

A．合同总体分析 B．网络图 C．横道图 D．图纸

68．工程采购项目保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的（）。A．30% B．50% C．30%～40% D．30%～50%

69．在质量管理过程，质量问题．偏差．缺陷．不合格等统计数据可以通过（A．抽样检查或检验试验 B．监理的判断 C．问询施工方 D．图纸

70．根据（）把危险源分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源。A．危险源在事故发生中的作用 B．危险源的存在形式 C．危险源的能量大小 D．危险源的危害程度）得到。

二、多项选择题（每题2分，30题，共60分。五个备选答案中，有2～4个符合题意，少选，每选对一个得0.5分，选错得0分）

71．建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的（）得以实现。A．费用目标 B．进度目标 C．质量目标 D．管理目标 E．安全目标

72．（）提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理。A．投资方 B．咨询公司 C．分包方 D．开发方 E．供货方

73．下面管理工作中不涉及人身健康与安全，而主要涉及物质利益的管理工作包括（）。A．进度控制 B．合同管理 C．投资控制 D．质量控制 E．安全管理

74．设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，但它也涉及（）。A．设计前的准备阶段 B．施工阶段 C．保修期 D．决策阶段 E．动用前准备阶段

75．比较法，又称“指标对比分析法”，就是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。其应用通常有以下哪几种形式（）。A．将实际指标与目标指标对比 B．本期实际指标与上期实际指标对比 C．本期目标指标与上期目标指标对比 D．将实际指标与计划指标对比 E．与本行业平均水平．先进水平对比

76．在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变（）的可能性。

A．施工设计 B．施工技术 C．施工方法 D．施工机械 E．施工工期

77．项目专用网站可以提供（）。A．进度控制工作流程 B．进度计划指令系统 C．进度计划系统 D．项目具体设计者人选 E．项目具体施工人选

78．建设工程项目勘察因素包括（）。A．建设项目设计勘察 B．建设项目施工条件勘察 C．建设项目业主方经济条件勘察 D．建设项目技术经济条件勘察 E．工程岩土地质条件勘察 79．通常的施工程序是（）。A．先准备后施工 B．先场内后场外 C．先地上后地下 D．先浅后深 E．先主体后装修，先土建后安装

80．不同企业应根据自己的特点，建立（A．质量管理 B．信息管理）等方面的关联关系，并加以控制。C．资源管理 D．过程实现 E．测量分析改进

81．下列属于建设工程职业健康安全与环境管理的特点是（）。A．复杂性 B．多样性 C．协调性 D．持续性 E．不统一性

82．“安全第一，预防为主”是（）的方针。A．安全控制 B．安全管理 C．安全组织 D．安全生产 E．安全监督

83．施工安全控制的程序包括（）。A．确定项目的安全目标 B．工程项目完成后的安全维护 C．编制项目安全技术措施计划 D．安全技术措施计划的落实和实施 E．安全技术措施计划的验证

84．落实“预防为主”方针的具体体现有（）。

A．对生产过程中的不安全因素，用管理方法加以消除和控制 B．对生产过程中的不安全因素，用技术手段加以消除和控制 C．对准备过程中的不安全因素，用技术手段加以消除和控制 D．对准备过程中的不安全因素，用管理方法加以消除和控制 E．对生产过程中的不安全因素，用文件化的方式表示 85．安全检查报告的内容应包括（）。A．已达标项目，未达标项目 B．原因分析 C．存在问题 D．纠正和预防措施 E．检查日期

86．噪声按照振动性质可分为（）。A．电磁性噪声 B．人为噪声 C．气体动力噪声 D．机械噪声 E．工业噪声

87．识别环境因素时应考虑到（）。A．向水体排放 B．土地污染

C．经济发展 D．原材料和自然资源的利用 E．其他当地环境问题

88．投标文件一般包括（）。A．投标函 B．投标报价 C．工程估价 D．施工组织设计 E．商务和技术偏差表

89．工程承包人的义务下面说法正确的是（）。

A．组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量负部分责任

B．实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量分析、实验化验的控制、监督、检查和验收

C．负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审

D．统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施 E．负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系 90．下列关于履约担保说法正确的是（）。A．银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函 B．有条件的保函中由投标人得到保函中的款项 C．有条件的保函中由招标人得到保函中的款项

D．无条件的保函中只看到承包人违约，不可以对银行保函进行收兑 E．无条件的保函中只要看到承包人违约，就可对银行保函进行收兑 91．关于支付担保的作用下面说法正确的是（）。A．通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施 B．通过对承包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施 C．确保工程费用及时支付到位

D．一旦发包人违约，付款担保人将代为履约 E．以上说法都正确

92．反索赔的内容指（）。A．工程质量缺陷反索赔 B．拖延工期反索赔 C．保留金的反索赔

D．发包人其他损失的反索赔 E．承包人损失的反索赔

93．我国实施国家信息化的总体思路包括（）。A．以信息技术应用为导向 B．以信息资源开发和利用为中心 C．以信息创新和技术创新为中心 D．以信息化带动工业化 E．加快经济结构的战略性调整

94．按索赔事件的影响分类下面正确的是（）。A．工期拖延索赔

B．不可预见的外部障碍或条件索赔 C．工程变更索赔 D．工程终止索赔 E．工期索赔

95．下列（）不属于质量控制的总体目标。A．贯彻执行建设工程质量法规和自主性标准 B．正确配置施工生产要素 C．采用传统管理的方法

D．实现工程项目预期的使用功能 E．实现工程项目预期的质量标准

96．单位工程竣工成本分析，应包括以下（）方面内容。A．竣工成本分析

B．主要技术节约措施及经济效果分析 C．主要资源节超对比分析 D．经济效益分析 E．以上说法全部正确

97．下列关于质量管理体系的认证与监督说法正确的是（）。A．质量认证制度减少了社会重复检验费用 B．企业获准认证的有效期为五年 C．质量认证制度有利于法规的实施

D．质量认证制度是由法律部门对企业的产品及质量体系做出正确可靠的评价 E．质量认证的注销是企业的自愿行为

98．建设工程勘察合同即（）就完成商定的勘察任务明确双方权利义务的协议。A．发包人 B．发包人与承包人 C．勘察人与承包人 D．勘察人 E．委托人

99．下列说法正确的是（）。

A．可将职业健康安全管理体系要素分为两类，即核心要素和辅助性要素 B．核心要素体现体系主体框架和基本功能

C．核心要素包括培训，意识和能力，协商和沟通，文件，文件和资料控制，以及记录和记录管理等

D．风险评价和风险控制的策划属于核心要素

E．应急准备和响应，事故，事件不符合纠正和预防措施属于辅助性要素 100．资源需求计划不包括（）。A．占地需求计划 B．施工时间计划 C．人力资源 D．物力资源 E．资金需求计划

参考答案

一、单项选择题

1．C 2．C 3．B 4．C 5．C 6．C 7．B 8．C 9．A 10．B

11．B 12．D 13．C 14．D 15．B 16．B 17．C 18．D 19．A 20．C 21．D 22． D 23．B 24．D 25．C 26．D 27．B 28．C 29．A 30．D 31．C 32．B 33．C 34．C 35．B 36．B 37．D 38．D 39．D 40．C 41．B 42．A 43．E 44．C 45．A 46．D 47．B 48．B 49．C 50．C 51．C 52．C 53．A 54．B 56．D 57．C 58．A 59．C 60． A 61．C 62．B 63．D 64．A 65．C 66．D 67．D 68．D 69．A 70．A

二、多项选择题

71．ABC 72．ABD 73．ABCD 74．ABCE 75．ABE 76．BCD 77．ABC 78．DE 79．A E 80．CDE 81．ABCD 82．AD 83．ACDE 84．BE 85．BCDE 86．ACD 87．ABDE 88．ABDE 89．CDE 90．ACE 91．ACD 92．ABCD 93．ABDE 94．ABCD 95．AC 96．ABC 97．ACE 98．AD 99．ABDE 100．AB

第二篇：2009全国一级建造师执业资格考试试卷

2009全国一级建造师执业资格考试试卷

建设工程法规及相关知识

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．关于推荐性标准，下面说法正确的是（）。

A．不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行B．如果是推荐性地方标准，也必须要执行 C．如果是推荐性行业标准，也必须要执行D．如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2．某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。A．9月10日B．9月15日C．9月17日D．9月18日

3．根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（），按照法定标准给予征地补偿。

A．原用途B．生产能力C．经济价值D．区位

4．甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（）。A．甲公司可以向人民法院申请强制执行 B．人民法院应当根据调解书进行判决

C．人民法院应当认定调解书无效并及时判决D．人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

5．下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是（）。

A．股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任 B．股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任 C．股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D．股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任 6．关于表见代理的错误说法是（）。

A．表见代理的行为人没有代理权B．表见代理是无效代理

C．表见代理在本质上属于无权代理D．善意相对人有理由相信行为人有代理权

7．根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A．安全 B．重大死亡 C．死亡D．重伤

8．甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。A．丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B．丙必须以乙名义行使乙的债权 C．丙可以行使不安抗辩权D．甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9．某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。

A．冻结B．查封 C．拍卖 D．提存

10．某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。

A．700万元B．800万元C．900万元D．1000万元

11．建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。A．污水处理设施要设计、施工、生产同时进行 B．造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施 C．建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D．污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

．王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）。

A．劳动合同 B．借款合同C．劳务分包合同D．房屋租赁合同

13．根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。

A．投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B．投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C．投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D．投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证

14．按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（）。A．2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B．2007年12月31日起诉讼时效中止 C．2007年12月3日诉讼时效中断 D．2007<>12

15．王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。

A．对王某实行货币补偿 B．对张某实行货币补偿 C．对张某实行房屋产权调换D．对王某实行房屋产权调换

16．《建筑业企业资质管理规定》属于（）。A．行政法规 B．一般法律 C．司法解释D．部门规章

17．下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。A．施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B．建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C．施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D．建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18．在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施二[企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。A．物证 B．勘验笔录C．书证D．视听资料

19．根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。

A．工期延误 B．投资失控C．质量事故D．施工组织

20．甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A．仲裁委员会所在地B．合同签订地 C．乙方所在地D．建设工程所在地

21．甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。

A．丙的保证方式为一般保证 B．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 C．如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D．如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任 22．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。A．自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B．自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C．自实际施工之日起至竣工结算完毕止D．自工程开工之日起至竣工验收合格止 23．某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。

A．举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证” B．建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证 C．施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D．作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24．某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）。

A．承包人可申请法院撤销合同B．承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C．承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D．承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25．甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。

A．向法院申请撤销裁决B．向人民法院起诉 C．向上级仲裁机构申诉 D．向人民法院申请执行 26．甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。

A．共同投标协议在中标后提交 B．甲公司与乙公司必须是同一专业

C．甲公司与乙公司必须是同一资质等级D．联合体是以一个投标人的身份投标 27．根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。

A．有名合同，双务合同，有偿合同 B．有名合同，双务合同，不要式合同 C．无名合同，单务合同，要式合同D．有名合同，单务合同，要式合同

28．某项目2008年3月1日确定了中标入，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。

A．2008年3月16日 B．2008年3月31日C．2008年4月7日D．2008年4月11日

29．依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。

A．不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容

B．采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

C．采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D．采用竞争性招标方式订立的合同，腔行期间不允许变更合同约定的内容

30．某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）元。

A．240万 B．120万 C．80万D．20万

31．下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。

A．某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B．某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押 C．某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D．某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

32．在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。

A．施工单位可以不接受B．建设单位的要求施工单位必须接受 C．建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D．建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

33．某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。A．招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B．经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C．经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D．由评标委员会按废标处理

34．某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50％。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（）。A．建设单位可以向建筑公司索赔20万元B．建设单位只能向安装公司索赔20万元

C．建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D．建设单位不可以向安装公司索赔20万元 35．某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（）前未起诉，法院将解除该财产保全。

A．3月22日 B．3月18日C．3月13日 D．3月12日

36．下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。

A．提交投标文件是承诺 B．发放招标文件是要约C．签订书面合同是承诺D．发放中标通知书是承诺

37．按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。

A．向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B．向施工单位提供准确的地下管线资料

C．对拆除工程进行备案 D．为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

38．建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。

A．要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B．要求提交质量保证体系和质量责任制度文件 C．抽查施工中主要建筑材料的质量 D．检查劳动合同履行及劳动保护情况

39．按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。

A．厂矿的职能部门 B．有限责任公司C．政府机关D．某高等学校

40．在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A．定金 B．质押C．抵押D．留置

41．某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。

A．应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任B．应由总承包单位对建设单位承担责任 C．应由分包单位对建设单位承担责 D．由建设单位自行承担责任

42．下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。

A．建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B．建设单位不得任意压缩合同工期 C．建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构 D．建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

43．建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。A．渎职罪B．重大劳动安全事故罪 C．重大责任事故罪D．工程重大安全事故罪

44．甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25％的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。

A．若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B．甲必须收回房屋并向乙方交付 C．丙取得该房屋的所有权 D．乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

45．甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A．甲建筑公司或乙建筑公司B．甲建筑公司C．乙建筑公司D．甲建筑公司和乙建筑公司 46．在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（）。A．因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B．因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C．因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工

D．因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

47．某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。

A．项目招标计划 B．项目施工组织设计C．安全管理实施方案D．合理用能的专题论证

48．某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。

A．在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效 B．由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

C．自当事人双方签字盖章后即生效D．借贷双方办理完抵押登记手续后生效

49．以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。

A．组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B．施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告 C．申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D．提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

50．受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（）。A．应视为受要约人撤回承诺 B．应视为受要约人撤销承诺

C．若要约人未做出任何表示，则该承诺有效D．因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效

51．甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。

A．移送二审法院裁决B．按撤诉处理C．按缺席判决D．进入再审程序

52．民事责任的承担方式中不包括（）。

A．恢复原状 B．消除危险C．赔礼道歉D．没收财产

53．王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（）。A．正当防卫权 B．紧急避险权C．拒绝权D．知情权

54．下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。

A．建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期

B．承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C．建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D．建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

55．甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A．甲市 B．乙市C．丙市D．丁市

56．下列关于格式条款的说法中，正确的是（）。A．格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准

B．只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款 C．对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释 D．对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释

57．某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（）。A．丁级B．丙级 C．乙级D．甲级 58．按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。

A．建设行政主管部门 B．公安消防机构C．消防检测机构D．质量监督机构

59．由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A．由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B．由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C．由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D．由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

60．某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。A．施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B．供应商应向施工单位承担违约责任C．供应商应向贸易公司承担违约责任 D．施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任 61．工程保险中属于强制保险的是（）。

A．安装工程一切险 B．职业责任险C．建筑工程一切险D．意外伤害险

62．按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三入，在通知债务人和保证人后，保证人（）。A．可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任 B．必须在原担保范围内继续承担保证责任 C．可以拒绝再承担保证责任D．同意后，才继续承担保证责任

63．某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。

A．城乡规划行政主管部门 B．环境保护行政主管部门C．土地行政主管部门D．建设行政主管部门

64．某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。A．应当受理，确认合同有效后驳回起诉B．不予受理 C．应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D．应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

65．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样并送检。A．设计单位B．工程质量监督机构C．监理单位D．施工企业质量管理部门

66．建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。

A．施工组织设计已编制完成并批准 B．材料、设备等物资供应合同已签订 C．施工项目管理规划己编制完成 D．勘察设计所需资金已经落实

67A．甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A．乙建筑公司 B．丙土方公司 C．甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D．甲房地产开发公司

68．某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。

A．这起行政处罚不适用听证程序 B．行政机关应负责组织听证 C．行政机关应承担组织听证的费用D．施工单位有权要求举行听证

69．施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。

A．主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B．主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C．施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D．由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

70．商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。

A．询问证人甲时，其他证人不得在场B．审判人员和当事人可以对甲进行询问 C．甲应当出庭作证D．甲可以旁听法庭审理

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1

个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71．某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）

A．应急救援人员 B．单位主要负责人C．从业人员D．安全生产管理人员E．特种作业人员 72．以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。

A．取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B．劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C．工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D．工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质 E．工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

73．甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。

A．水泥厂的价目表属于要约邀请B．甲建筑公司的订购表示属于要约

C．水泥厂的价目表属于要约 D．水泥厂新报价属于承诺E．水泥厂新报价属于新要约 74．下列选项中，属于无效合同的有（）。

A．供应商欺诈施工单位签订的采购合同B．村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同 C．施工单位将工程转包给他人签订的转包合同D．分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E．施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75．按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）。

A．必须使用自己的机具设备完成勘察工作 B．参加主体结构隐蔽工程的施工验收 C．按约定的工作范围进行勘察 D．按约定的时间完成勘察任务E．提供完整的勘察报告

76．关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（）。

A．实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B．施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C．要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准 D．要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗 E．在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77．有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（）。A．李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚 B．赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作 C．王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册 D．周先生拖欠农民工工资

E．张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分 78．关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。

A．约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B．违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款 D．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E．约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79．某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有（）。

A．总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交 B．分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交 C．建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交 D．勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E．分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交 80．下列关于提存的说法中，正确的有（）。A．自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B．自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人 C．自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D．如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E．债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81．甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（），以维护自己的合法权益。

A．行使同时履行抗辩权B．终止合同C．中止履行合同并通知对方D．请求对方提供适当担保E．转让合同 82．在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。

A．评标委员会由5人以上的单数组成B．评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C．评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D．评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E．评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

83．在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。A．继续按照工程设计图纸施工B．按照技术标准修改工程设计

C．追究设计单位违法责任D．及时提出意见和建议E．通过建设单位要求设计单位予以变更 84．根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。A．甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B．甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C．甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企

D．甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E．甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位 85．根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）。A．有充分的证据 B．有明确的被告

C．属于人民法院受理民事诉讼的范围D．原告是与本案有间接利害关系的公民 86．以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。A．某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 B．村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷 C．某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 D．建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E．钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷 87．根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。A．土地所有权B．宅基地使用权C．荒山承包经营权 D．学校图书馆 E．被扣押的汽车

88．按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）。

A．行为人意思表示真实 B．行为人必须具有完全民事行为能力 C．行为内容合法

D．行为形式合法 E．行为不违反社会公共利益

89．在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A．混凝土连续浇筑B．特殊需要必须连续作业C．自来水管道爆裂抢修 D．由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E．路面塌陷抢修 90．某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）。A．该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B．《建设工程质量管理条例》 C．《建设工程安全生产管理条例》D．该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E．《工程建设标准强制性条文》

91．根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。

A．成本 B．红利C．费用D．损失E．收益

92．根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）。A．地方政府规章B．法律C．部门规章D．行政法规E．地方性法规

93．施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。

A．明确法定代表人对本企业的安全负主要责任B．设置安全处室对安全负责 C．对内部职工进行安全培训，持证上岗 D．落实各岗位人员的安全生产责任

E．制定企业内部安全生产绩效考核标准

94．下面关于项目招标的说法错误的是（）。

A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标 B．个人投资的项目不需要招标 C．施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D．涉及到公众安全的项目必须招标 E．符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

95．甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A．该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B．该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C．若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D．申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请 E．该调解书自2006年7月6日产生法律效力

96．某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）。

A．监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B．建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D．施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E．在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收 97．下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。

A．有防水要求的卫生间为2年 B．给排水管道为5年C．电气设备安装工程为2年 D．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E．装修工程为2年

98．对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）

申请行政复议。

A．市建设行政主管部门B市人民政府C．省级建设行政主管部门D省级人民政府E．国务院建设行政主管部门 99．施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。

A．建设工程没有交付的，为提交验收报告之日B．建设工程已实际交付的，为交付之日 C．建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日 E．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

100．甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。

A．招标范围 B．招标方式和发布招标公告的媒介

C．招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容D．资格预审文件 E．评标委员会的组成和评标报告

第三篇：一级建造师执业资格考试

一级建造师执业资格考试

报考业务工作证明

我单位崔雅婷同志，身份证号：，该同志从事建设工程项目施工管理工作已满6年，同意报名参加一级建造师执业资格考试，特此证明。

陕西步辉建设开发有限责任公司

2014年7 月 7 日

第四篇：2012全国一级建造师执业资格考试模拟试卷(法规科)

2012全国一级建造师执业资格考试模拟试卷（建设工程法规及相关知识）

1、下列各项法律中属于民商法的是（A）2 A:招投标法 B:海商法 C:票据法 D:商标法

2、根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（C）4 A.法律 B.部门规章

C.行政法规 D.单行条例

3、《建筑业企业资质管理规定》属于（D）4。A.行政法规 B.一般法律

C.司法解释 D.部门规章

4、不同法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别法律规定不一致的，应由（D）提出意见。6 A.全国人大 B.最高人民法院 C.全国人大常委会 D.国务院

5、、根据《合同法》，(BD)之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。P6 A.地方性法规与地方政府规章 B.部门规章

C.部门规章与地方性法规 D.地方政府规章与部门规章 E.法律与法规

6、、法人必须要能够承担民事责任，其前提是（A）。10 A.依法成立

B.有必要的财产和经费 C.有自己的名称和组织机构 D.有固定的生产经菅场所

7、某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于(B)13 A.法定代理 B.委托代理

C.指定代理 D.表见代理

8、书面委托代理的授权委托书应载明的事项包括（BCD）14 A．当事人的姓名和名称 B．代理人的姓名或名称 C．代理事项、权限和期间 D．委托人的签名或盖章 E．其他有关事项

9、对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（D）承担责任。14 A．被代理人 B．代理人 C．第三人 D．行为人

10、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（ACDE）。14 A.被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人取消委托

D.代理事项完成 E.代理期限届满

11、在实施委托代理行为的过程中，因委托书授权不明而引发民事责任的法律后果是（B）。16 A.代理人向第三人承担民事责任，被代理人承担连带责任 B.被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任 C.代理人独立向第三人承担民事责任 D.被代理人独立向第三人承担民事责任

12、以下不属于用益物权的是(B)。P19 A．建设用地使用权 B．宅基地使用权 C．担保权 D．土地承包经营权

13、根据《物权法》，建设用地使用权属于（B）。P19 A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.留置权

14、在一般情况下，动产所有权和不动产所有权的转移（D）。21 A．均以交付为准 B．均以登记为准

C．分别以登记和交付为准 D．分别以交付和登记为准

15、以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ACDE）。22 A.合同 B.志愿服务 C.侵权行为 D.不当得利

E.无因管理

16在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（A）。23 A.不当得利 B.无因管理 C.侵权 D.债

17、发明专利权的期限为(C)年。P26 A．10 B．15 C．20 D．50

18、甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归(B)享有。P29 A.甲建设单位 B.乙设计单位

C.注册建筑师王某 D.甲、乙两单位共同

19担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（A）。35 A．保证 B．抵押 C．留置 D．定金

20、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是（A）。P35 A．某大学教授 B．某企业财务科 C．某公立小学 D．某街道办事处

21、某工地招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括（AD）36 A、保证 B、抵押 C、动产质押 D、权利质押 E、定金

22、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（A）。36 A．定金 B．质押

C．抵押 D．留置

23、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（B）。P37 A.宅基地 B.船舶、航空器 C.生产设备.原材料 D.土地所有权

24、下列属于禁止抵押财产的是（ACE）。P37 A.土地所有权 B.国有土地使用权

C.集体土地使用权 D.医疗设施 E.被依法查封、扣押的财产

25、车辆抵押合同自(C)生效。P37 A．抵押人做出意思表示之时 B．抵押合同订立之时 C．抵押物登记之日 D．抵押物实际交付之日

26、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以（D）38 A、行使质押权变卖全部水泥 B、行使质押权变卖部分水泥 C、行使留置权变卖全部水泥 D、行使留置权变卖部分水泥

27、当事人双方约定的定金数额，不得超过主合同标的额的(C)。P38 A．10％ B．15％ C．20％ D．30％

28、《担保法》规定，因（ACE）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置。38 A.加工承揽合同 B.买卖合同 C.仓储合同 D.建设工程合同 E.运输合同

29、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（D）。34-38 A.保证 B.定金 C.留置 D.质押

30、建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费的是（B）。P41 A．承包商 B．发包人 C．分包商 D．监理单位

31、民事责任的承担方式中不包括（D）。45 A.恢复原状 B.消除危险

C.赔礼道歉 D.没收财产

32、行政处分的方式是（D）。46 A．没收非法财产 B．吊销营业执照 C．行政拘留

D．记过.撤职.开除等

33、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（A）。46 A．有期徒刑 B．警告

C．没收违法所得 D．拘留

34、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（B）46 A．串通投标罪

B．工程重大安全事故罪

C．重大责任事故罪 D．重大劳动安全事故罪

35、刑事处罚中的附加刑包括（ABE）。46 A．罚金 B．没收财产 C．劳动教养 D．管制

E．剥夺政治权利

36、施工单位偷工减料，降底工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯(C)。46 A．重大责任事故罪 B．重大劳动安全事故罪 C．工程重大安全事故罪 D．重大劳动安全事故罪

37、《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经（ABE）。50 A．取得建设工程规划许可证 B．确定建筑施工企业 C.已签订委托监理合同

D.办理工程质量安全监督手续 E．审查通过施工图设计文件

38、某工程项目建设工期为3年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的(B)。52 A．20% B．30% C．50% D．80%

39建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期（D）53 5 A.延期以1次为限，不超过3个月 B.延期以1次为限，不超过6个月 C.延期以2次为限，每次不超过1个月 D.延期以2次为限，每次不超过3个月

40、以下符合房屋建筑工程施工总承包一级企业的法定条件的是（B）。P57-58 A.注册资本金3亿元以上，净资产3.6亿元以上；具有一级建造师50人以上 B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上；具有一级建造师12人以上 C.注册资本金6000万元以上，净资产5000万元以上；具有一级建造师10人以上 D.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上；具有一级建造师10人以上

41甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（ABCD）59 A、乙可以将专业工程分包给丙 B、丙可以将劳务作业分包给丁 C、乙可以将劳务作业分包给丁 D、甲可以将专业工程发包给丙 E、甲可以将劳务作业分包给丁

42、建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效期延续期均为（D）年。P62 A.1 B.2 C.3 D.5

43、根据《建筑法》，下列建筑工程承发包行为中属于法律允许的是（B）。65及综合查找 A．承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B．两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程 C．分包单位将其承包的部分工程发包给他人

D．承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人

44、根据我国《建筑法》的规定，下列行为中属于禁止性行为的有（ABDE）。67 A.施工企业允许其他单位使用本企业的营业执照，以本企业的名义承揽工程 B.建筑施工企业联合高资质等级的企业承揽超出本企业资质等级许可范围的工程 C.两个以上的建筑施工企业联合承包大型或结构复杂的建筑工程

D.总承包单位自行将其承包工程中的部分工程发包给有相应资质条件的分包单位 E.分包单位将承包的工程根据工程实际再分包给具有相应资质条件的分包单位

45、建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（ACD）。67及综合查找 A．将建筑工程肢解发包

B.承包人将其承包的建筑工程分包他人

C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D.分包人将其承包的工程再分包

E.两个不同资质等级的单位联合共同承包

46、国家一级建造师执业资格的注册管理机构是（D）72 6 A．省级建设行政主管部门 B．人事部或其授权机构 C．建设行业协会

D．建设部或其授权机构

47、一级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是（C）年73 A．1 B．2 C．3 D．4

48、建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由（C)签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。77 A：注册造价工程师 B：注册咨询工程师 C：注册建造师 D: 项目经理

49、依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（C）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。83 A．50 B．100 C．200 D．500

50、使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在（B）万元人民币以上的，必须进行招标。83 A．50 B．100 C．200 D．3000

51、下面关于工程建设项目招标规模标准说法错误的是（D）。83 A．建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标 B．依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资，应当公开招标 C．招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇 D．施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标

52经有关部门审批，可以不招标的项目是(B)。83 A．主要使用农民工修建的乡村公路工程 B．为紧急安置灾民而修建的活动板房 C．利用扶贫资金修建的农田水利工程

D．施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程

53、依法必须招标的工程建设项目，施工招标应当具备的前提条件不包括(D)。84 A．初步设计概算已获批准 B．项目资金来源已经落实 C．有招标所需的设计图纸 D．有施工方案

54、经批准可以采用邀请招标方式进行招标的情形有(ABDE)。84 A．受自然地域环境限制

B．涉及国家安全适宜招标但不宜公开招标 C．项目技术复杂但有多家潜在投标人

D．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得 E．抢险救灾

55、下列选项中，不属于招标代理机构的工作事项是(ABCE)。85． A．审查投标人资格 B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标 E.草拟合同

56、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。86 A．当天公开 B．当天不公开 C．同—时间公开 D．同一时间不公开

57、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（A）。86 A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D.由评标委员会按废标处理

58、《招标投标法》规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（ABE）。86 A.逾期送达的

B.未送达指定地点的 C.未按规定格式填写的

D.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 E.未按招标文件要求密封的

59、下面对评标委员会的组成说法错误的是（D）。86 A．评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B．一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定 C．与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会

D．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上双数

60、关于评标，下列说法不正确的是（C）。86 A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密

B.评标委员会必须由招标人的代表及其有关的技术、经济等方面的专家组成，且其人数为5人以上的奇数

C.评标委员会成员应从事相关专业领域工作满5年并具有高级职称或者同等专业水平D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

61、某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（C）。87 A.2008年3月16日 B.2008年3月31日

C.2008年4月7日 D.2008年4月11日

62、下列(ACDE)情形由评标委员会初审后按废标处理。P87 A．未按规定格式填写，内容不全 B．未按招标文件要求密封的

C．投标人递交多份内容不同的投标文件 D．未按招标文件要求提交投标保证金 E．投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的

63、按《中华人民共和国招标投标法》相关，以下说法正确的是（CDE）。85-87 A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至开标之日止最短不得少于15日 B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行 C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日

D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人 E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同

64、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（C）元。90 A.240万 B.120万

C.80万 D.20万

65、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（C）90 A．3月20日 B．3月30日

C．4月25日 D．4月30日

66、根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（B）。90 A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

67、根据我国《招标投标法》及建设部有关文件规定，投标保证金（B）。90 A.一般不超过投标总价的1％，且最高不超过50万元人民币 B.一般不超过投标总价的2％，且最高不超过80万元人民币 C.一般不超过投标总价的1％，且最高不超过l00万元人民币 D.一般不超过投标总价的2％，且最高不超过l00万元人民币

68、招标人与中标人签定合同后(B)内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。P90 A．三个工作日 B．五个工作日 C．七个工作日 D．十个工作日

69、某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（ACE）91 A、投标人在投标有效期内撤回投标文件 B、投标人在开标前撤回投标文件 C、中标人拒绝提交履约保证金

D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E、中标人拒绝签订合同

70、下列属于投标人之间串通投标的行为是(BE)。92 A．招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人 B．投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价 C．招标人在招标师暗示投标人递交虚假业绩证明

D．投标人与招标人商定，在投标时压低标价，中标后再给投标人额外补偿 E．投标人之间先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

71、《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。这里的成本是指（C）。92 A.投标人的平均成本 B.标底中估计的成本 C.个别企业的成本

D.报价最低的投标人的成本

72、某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（B）。92 A.700万元 B.800万元

C.900万元 D.1000万元

73、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因向施工单位索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（BCE）93 A、如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付 B、建设单位可直接要求甲承担12万元 C、建设单位可直接要求乙承担12万元

D、建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任 E、先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

74、联合体各方应当具备承担招标项目的相应能力，由同一专业的单位组成的联合体，按照(A)的单位确定资质等级。P93 A．资质等级较低 B．资质登记较高 c．专业等级较高 D．专业等级较低

75、同一专业的单位组成联合体投标，按照（B）单位确定资质等级。93 A．资质等级较高的 B．资质等级较低的 C．联合体主办者的 D．承担主要任务的

76、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（D）。93 A.共同投标协议在中标后提交 B.甲公司与乙公司必须是同一专业 C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D.联合体是以一个投标人的身份投标

77、同一专业的单位组成联合体投标，按照（B）单位确定资质等级。93 A．资质等级较高的 B．资质等级较低的 C．联合体主办者的 D．承担主要任务的

78、联合体中标的，联合体各方应当（B）与招标人签订合同。93 A.分别 B.共同

C.推选1名代表

D.由承担主要责任的公司

79、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标 则该联合体资质等级应为（C）93 A．一级 B．二级 C．三级 D．暂定级

80、《招标投标法》规定，投标文件（BD）的投标人应确定为中标人。95 A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C.满足招标文件各项要求，并且报价最低

D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低 E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高

81、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（A）。101 A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任 B.应由总承包单位对建设单位承担责任 C.应由分包单位对建设单位承担责任 D.由建设单位自行承担责任

82、施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（D）。101 A．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B．分包单位可以不承担法律责任

C．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任

D．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

83、下面关于分包的有关规定说法错误的（D）。103 A．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 C．分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D．建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责

84、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，下列选项中属于施工单位不良行为记录认定标准的是（ACDE）。P108 A．资质不良行为认定标准 B．市场管理不良行为认定标准 C．拖欠工人工资不良行为认定标准 D．承揽业务不良行为认定标准

E．工程安全不良行为认定标准

858、根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的（D）日内。P110 A．30 B．20 C．15 D．7

86、属于我国《合同法》调整范围的是指由（A）产生的债权债务关系。113 A.双方当事人协商一致 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理

87、依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于（AD）114 A、要式合同 B、实践合同 C、单务合同 D、有偿合同

E、完成工作成果的合同

88、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（A）。114 A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同

89、根据《合同法》的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用(A)的一般规定。P115 A．承揽合同 B．技术合同 c．委托合同 D．行纪合同

90、根据《合同法》，合同的成立需要顺序经过（A）。116 A．要约和承诺两个阶段

B．要约邀请、要约和承诺三个阶段 C．承诺和要约两个阶段

D．承诺、要约邀请和要约三个阶段

91、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（A）116 A、虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请 B、投标人购买招标文件，属要约行为 C、投标人参加现场考察，属要约行为

D、评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

92、《合同法》规定，要约邀请包括（ABDE）等。116 A．拍卖公告 B.招标公告

C．递交投标文件 D．招股说明书 E．寄送价目表

93、根据我国《合同法》，（A）时合同成立。117 A．承诺通知到达要约人 B．要约通知发出

C．要约通知到达受要约人 D．承诺通知发出

94承诺应当以通知的方式作出，但根据（D）除外。117 A．要约人拒绝履行的

B．承诺人撤销承诺的 C．要约人撤销要约的

D．交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的95、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（D）117 A、甲、乙达成合意时 B、甲签字、盖章时 C、乙收到合同书时 D、乙签字、盖章时

96、合同的内容一般包括以下哪些条款（CDE）118。A．价款或者赔偿 B．违约责任

C．标的、数量、质量

D．当事人的名称或者姓名和住所 E．履行期限、地点和方式

97、某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（A）122 A、11月15日 B、11月20日 C、11月30日 D、12月3日

98、当事人订立合同时，对价款或者报酬不明确的，应当按照(D)履行。P122 A．履行时履行地市场价格 B．履行时订立合同地市场价格 C．订立合同时，订立合同地市场价格 D．订立合同时，履行地市场价格

99某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未来合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（D）124 A、予以追缴 B、不予支持

C、支付按合同约定全部支付

D、只支持按银行同类贷款利息支付

100、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（D）。P124 A.予以追缴 B.不予支持

C.支付按合同约定全部支付 D.只支持按银行同类贷款利息支付

101、一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（D）万元。126 A．5 B．6 C．7 D．8

102、不可抗力发生后，如果由于当事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对（B）不应当免除责任。126 A．所有损失均 B．扩大的损失 C．原有损失 D．新增损失

103、《合同法》规定，有（BCDE）情形的，合同无效。128 A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B．恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益 C．以合法形式掩盖非法目的 D．损害社会公共利益

E．违反法律.行政法规的强制性规定

104、合同中的下列免责条款有效的是（B）。128 A．受法律约束力的条款 B．造成对方人身伤害的

C．因故意行为造成对方财产损失的 D．因重大过失造成对方财产损失的

105、根据我国《合同法》，效力待定的合同包括（）。130 A.无行为能力人订立的合同

B.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的合同 C.无处分权人处分他人财产的合同

D.因发生不可抗力导致其无法履行的合同

E.被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同

106下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（B）131 A、必须征得债权人同意

B、第三人并不因此成为合同当事人 C、不得损害债权人的利益

D、第三人应向债权人承担违约责任

107、债权人不可转让其合同权利的情形有(ABE)。P131 A．根据合同性质不得转让的 B．按照当事人约定不得转让的 C．未经债务人同意的转让 D．未办理批准登记手续的转让 15

E．依照法律规定不得转让的

108、根据我国《合同法》，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（C）内行使。132 A.5年 B.2年 C.1年 D.6个月

109、根据我国《合同法》的规定，属于可撤销合同的是（C）的合同。132 A．以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益 B．以合法形式掩盖非法目的

C．因重大误解订立或订立时显失公平

D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

110、根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，其中仍具有法律效力的是独立存在的有关（C）的条款。133 A.违约责任

B.履行期限和地点 C.解决争议方式 D.质量保修范围

111、下列情形中，造成合同权利义务终止的是(D)。P133 A．债权人拒绝受领标的物 B．当事人－方延迟履行义务 C．当事人－方下落不明 D．债权人免除债务

112、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（C）。135 A．只能采用违约金

B．由违约一方选择采用违约金或定金 C．由非违约方选择采用违约金或定金 D．同时采用违约金和定金

113、甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为3年，则甲的试用期应在(D)内。138 A．1 个月 B．2个月 C．3个月 D．6个月

114、采用欺诈、威协等手段订立的劳动合同为（B）劳动合同。139 A.有效 B.无效 C.可变更

D.可撤销

115王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（C）141 A必须取得用人单位同意 B口头通知用人单位即可

C应提前30日以书面形式通知用人单位

D应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

116、下列情形中，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的是(DE)。P141 A．劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内

B．在试用期内 C．女职工在孕期、产假、哺乳期内

D．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动 E．用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件

117、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（C）。P141 A.必须取得用人单位同意 B.口头通知用人单位即可 C.应提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

118、用人单位不得解除劳动合同的情形有（ABE）。142 A．女职工在孕期、产假、哺乳期内的 B．患病或者负伤，在规定的医疗期内的 C．法律、行政法规规定的其他情形

D．劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行 E．患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

119、根据《劳动法》的规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的(B)的劳动和其他禁止从事的劳动。P149 A．第三级体力劳动强度 B．第四级体力劳动强度 C．冷水低温作业 D．夜班

120、某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（BC）149 A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业 B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 C、批准女工孙某只能休产假120天 D、安排17岁的李某担任矿井安检员 E、安排15岁的周某担任仓库管理员

121、关于民事法律行为分类，以下说法错误的是(C)。160-182 A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为

C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为

D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为

123、甲和乙签定了房屋租赁合同。其租赁期限最长可为（C）年。P170 A．10 B．15 C．20 D．25

124、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ABCE）。184 A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业 C.自来水管道爆裂抢修

D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E．路面蹋陷抢修

125、在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（C）。184 A．经附近居民所在单位的同意 B．在居民小区代表监视下施工 C．公告附近居民

D．经居民小区业主委员会同意

126在城市的下列区域内，禁止夜间进行产生噪音施工作业的是（D）。184 A.市中心区 B.中央商务区 C.居住区 D.噪声敏感区

127、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（D）。188 A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施 D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

128、施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是（A）。P189 A.工业废水处理达标后排入河流

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地 C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

129．下列关于民用建筑节能的表述正确的是()。196 A．对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证 B．对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施 C．国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统

D．企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

130．以下关于建筑节能的说法，错误的是()。196 A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B．国家实行固定资产项目节能评估和审查制度 C．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D．省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

131、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是(B)。212 A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

C．施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 D．有保证工程质量和安全的具体措施

132、根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（C）。事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。212 A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重伤

133、安全生产检查制度是安全生产的（C）。217 A.核心 B.前提 C.保障 D.目标

134、施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括(BCDE)。219 A．制定安全生产规章制度和操作规程 B．确保安全生产费用的有效使用 C．组织制定安全施工措施 D．消除安全事故隐患

E．及时、如实报告生产安全事故

135根据《安全生产法》的规定，从业人员的知情权是指(C)。221 A．掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力 B．获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利

C．了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施 D．熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能

136、施工作业人员应当享有的安全生产权利包括(ABC)。P221 19 A．了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施 B．对本单位的安全生产工作提出建议

c．获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品 D．获得安全生产教育和培训

E．发现事故隐患立即向本单位负责人报告

137、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主题结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一 再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ABCD）221 A、总承包单位对施工现场的安全生产总责

B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

138、以下不属于安全生产中从业人员的权利的是(D)。P222 A．知情权 B．批评权 C．检举控告权 D．抗辩权

88、王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（B）。222 A．正当防卫权 B．紧急避险权

C．拒绝权 D．知情权

139、安全生产中从业人员的义务包括（CDE）223。A.保护国家和集体财产 B.检举、控告 C.自律遵规

D.自觉学习安全生产知识 E.危险报告

140、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（A）报告。223 A．兼职安全巡查员 B．专业监理工程师

C．发包人代表 D．建设工程安全生产监督站

141、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（A）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。224 A．l次 B．2次

C．3次 D．4次

142、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（B）228综合

A．提供相邻构筑物的有关资料

B．编制安全技术措施及专项施工方案 C．办理施工许可证时报送安全施工措施 D．提供安全施工措施费用

143、对于达到一定规模的起重吊装工程，其专项施工方案须经(C)签字后实施。P229 A．施工单位技术负责人 B．总监理工程师

C．施工单位技术负责人与总监理工程师 D．建设单位项目负责人

144、施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。对于涉及（BC）工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证和和审查。P229 A.起重吊装 B.地下暗挖 C.高大模板 D.拆除、爆破 E.脚手架

145、施工单位应当在施工组织设计中对下列工程内容编制专项施工方案：（ABD）。229 A.基坑支护与降水工程 B.土方开挖工程 C.主体结构工程

D.模板工程和脚手架工程 E.设备安装工程

146《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（D）分开设置，并保持安全距离。232 A．办公区与生活区 B．备料区与作业区

C．办公、生活区与备料区 D．办公、生活区与作业区

147、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（C）支付。236 A、施工单位

B、建设单位 C、总承包单位

D、用工单位

148、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（B）止。236 A、施工结束 B、竣工验收合格 C、工程投入使用

D、工程保修期结束

149、某工地发生了安全事故，造成10人死亡。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于(B)事故。239 A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一般

150、下列有关应急救援预案的规定，正确的是（ABDE）。P241-243 A．可分为施工单位的生产安全事故应急救援预案和施工现场生产安全事故应急救援预案两大类

B．施工单位要组织专家对应急预案进行评审 C．应急预案每两年修订一次

D．可分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 E．应适时开展应急预案的教育培训活动

151、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则（D）。P245 A．应自事故发生之日起15日内补报 B．应自事故发生之日起30日内补报 C．应自事故发生之日起10日内补报 D．应自事故发生之日起7日内补报

152、某施工现场发生火灾事故，死亡10人，100人重伤。国务院应当自收到事故调查组事故调查报告最长（C）天内，做出批复。P248 A．15 B．30 C．60 D．120

153、在下列内容中，属于建设单位安全生产管理责任和义务的是（BDE）。251 A.不得压低合同约定的价格 B.不得压缩合同约定的工期 C.在概算中确定安全设施费用 D.在概算中确定安全施工措施费用 E.报送安全施工措施

154、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（A）。256 A．编制安全技术措施及专项施工方案 B．审查安全技术措施及专项施工方案 C．报告安全生产事故隐患

D．承担建设工程安全生产监理责任

155、《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（A）。257 A、检测合格证明

B、生产（制造）许可证明 C、产品合格证明

D、建筑机械使用许可证明

156在下列内容中，属于安全监督检查人员职权的是（D）。260 A.举报监督权 B.批评控告权 C.紧急避险权 D.依法行政处罚权

157、涉及保障人体健康．人身财产安全的标准应当是（C）。261 A．国家标准 B．行业标准 C．强制性标准 D．推荐性标准

158、按属性进行分类，工程建设标准可划分为（AB）。261 A.强制性标准 B.推荐性标准 C.技术标准 D.管理标准 E.工作标准

159、下列工程建设标准，属于强制性标准的是(DEC)261-263 A、工程建设通用的综合标准 B、工程建设通用的安全标准

C、工程建设通用业专用的实验标准 E、工程建设行业的制图方法标准 D、工程建设行专用的信息技术标准

160、《建设工程质量管理条例》规定，（C）对分包工程的质量承担连带责任。269 A．监理单位与分包单位 B．建设单位与分包单位 C．总承包单位与分包单位 D．设计单位与分包单位

161、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（C）的监督下现场取样并送检。271 A.设计单位 B.工程质量监督机构

C.监理单位 D.施工企业质量管理部门

162、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（C）。277 A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B.建设单位不得任意压缩合同工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构 D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

163、必须实行监理的工程包括(ABCD)。280 A.国家重点建设工程 B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E.总投资为2800万元的通信建设工程

164、根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（C）分析，并提出相应的技术处理方案。283 A.工期延误 B.投资失控

C.质量事故 D.施工组织

165、某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（ABCE）。285 A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同 B.《建设工程质量管理条例》 C.《建设工程安全生产管理条例》

D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E．《工程建设标准强制性条文》

166、监理工程师对建设工程实施监理的形式不包括(B)。P285 A．旁站 B．抽查 C．巡视 D．平行检验

166A依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是(A)。P285 A.建设单位拨付工程款 B.施工单位实施隐蔽工程 C.商品混凝土应于基础工程 D.大型非标构件进行吊装

167、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是(A)285 A.建设单位拨付工程款 B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土应于基础工程 D.大型非标构件进行吊装

168、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料包括（CDE）。287 A．建设项目立项批准文件 B．工程竣工验收备案表 C．工程竣工验收报告

D.施工单位签署的工程质量保修书

E．施工中有关质量检测数据和试验资料

169、环境保护设施的竣工验收，应（B）。290 A.单独申请并单独验收

B.与主体工程一同申请并同时组织验收 C.单独申请但与主体工程竣工验收同时进行 D.在主体工程验收结束后单独组织

170《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（D）。297 A．2年和3年

B．5年和合理使用年限 C．2年和5年

D．2年和合理使用年限

171、工程质量保修书中应当明确建设工程的（BCD）。297 A.保修条件 B.保修范围 C.保修期限 D.保修责任 E.保修费用

172、建设工程的保修期，自（B）之日起计算。298 A．开工建设 B．竣工验收合格 C．竣工验收时

D．由发包方与承包方约

173对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（D）。299 A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用 B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用 C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用

D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用

174、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向（D）主张维修费用。P299 A.设计单位 B.物业管理单位 C.大楼使用者 D.建设单位

175、根据有关规定，建设工程质量的缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（B）天后，工程自动进入缺陷责任期。P299 A．30 B.90 C．120 D.150

176、下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是(C)。303 25 A．专业性 B．保密性 C．二审终审制 D．裁决的终局性

177、公民提起民事诉讼，一般情况下应当由(A)人民法院管辖。P307 A．被告住所地 B．原告住所地 C．损害发生地 D．合同约定地

178、合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择（BCE）人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖。307 A．可以不是被告住在地 B．合同履行地 C．合同签订地

D．可以不是原告住所地 E．标的物所在地

179、诉讼管辖中地域管辖的原则是（B）原则。307 A．被告就原告 B．原告就被告

C．诉讼标的物所在地 D．.当事人所在地

180、诉讼管辖不包括（B）。307 A．地域管辖 B．特殊地域管辖 C．移送管辖 D．指定管辖

181、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（A）309 A．进行辩论 B．进行和解

C．提起反诉 D．提起上诉

182、在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（C）。310 A.特证 B.勘验笔录

C.书证 D.视听资料

183、人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（A）312 A、没收 B、扣押 C、查封

D、勘验

184、根据我国现行法律，诉讼时效为1年的情形包括（BCE）。315 A.拖欠工程款要求偿还的B.身体受到伤害要求赔偿的 C.寄存财产丢失要求赔偿的 D.违反国际货物买卖合同要求赔偿的 E.拒付租金要求偿还的

185、根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（BCD）。317 A.有充分的证据 B.有明确的被告

C.属于人民法院受理民事诉讼的范围 D.原告是与本案有间接利害关系的公民 E．有书面的起诉书

186、某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（A）。323 A．冻结 B．查封

C．拍卖 D．.提存

187下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（A）325 A．仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B．仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C．仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D．仲裁公开进行，当事人可以协议不公开

188、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是（C）。P327 A．对双方当事人均有约束力 B.可以排除法院的司法管辖权 C．对法院不具有约束力 D.对仲裁机构具有约束力

189、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（D）327 A．驳回起诉 B。继续审理

C．终止起诉 D。将案件移交合同约定的仲裁机构

190、以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（A）。328 A．仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员 B．由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员 C．仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

D．仲裁庭由当事人各方选定。名仲裁员组成

191、某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（D）万元。329 A．15 B。16 C．17 D。20

192、仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有（AB）329 A、制作调解书 B、制作仲裁书 C、驳回申请 D、撤消案件

E、要求当事人撤回申请

193、仲裁庭作出的裁决书自（C）之日起发生法律效力。329 A.送达被申请人 B.被申请人收到 C.作出 D.发出

194、下列选项中不能提起行政复议的行为是（C）。339 A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级 B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押

C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分 D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

9页审计和审价的概念

11法人和项目经理部的关系

58页领取资质关于技术人员的规定 87页阴阳合同的处理

108页不良行为的认定标准

第五篇：全国一级建造师执业资格考试试卷机电专业试题

2011年一级建造师《专业工程管理与实务(机电工程)》考试试卷

一、单选题

1、在输电线路勘察定位时，要确定（）。A.各处杆塔型号 B.杆塔组立方法 C.立杆方式 D.杆身调整程序 答案：A 解析：参见教材P44。

2、影响机械设备安装精度的因素不包括（）。A.设备测量基准的选择 B.设备制造的质量 C.设备基础的硬度 D.设备安装环境 答案：C 解析：参见教材P41。

3、金属储罐罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一的是（）。

A.先焊长焊缝 B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法 C.焊工均匀分布、对称施焊 D.沿同一方向进行分段焊接 答案：B 解析：参见教材P62。A选项应该是先焊短焊缝，后焊长焊缝；C选项的措施是针对弓形边缘板的；D选项是针对罐底与罐壁的角焊缝。

4、单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）点。A.2 B.3 C.4 D.5 答案：D 解析：参见教材P75。

5、易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（）。

A.高压洁净水冲洗 B.碱液清除处理 C.有机溶剂清除处理 D.蒸汽冲洗 答案：A 解析：参见教材P77。

6、下列设备中，属于通用机械设备的是（）。A.压缩机 B.桥式起重机 C.锅炉 D.汽轮机 答案：A 解析：参见教材P7。

7、玻璃纤维复合风管适用于（）。A.洁净空调系统 B.酸性环境空调系统 C.防排烟空调系统 D.中压以下空调系统 答案：D 解析：参见教材P7。

8、机电工程厂房（车间、站）基础施工中，测量重点是（）。

A.混凝土杯形基础 B.混凝土柱子基础平台 C.混凝土柱子基础及柱身 D.钢柱基础 答案：Ｄ 解析：参见教材P13。

9、预防焊接变形应采取的装配工艺措施是（）。A.进行层间锤击 B.预热拉伸补偿焊缝收缩 C.合理选择装配程序 D.合理安排焊缝位置 答案：C

解析：参见教材P33。

10、综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。A.混合 B.垫层 C.深井 D.框架式 答案：B 解析：参见教材P34。

11、建筑电气工程布线系统敷设，明敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）。

A.导管穿线 B.清理管口与扫管 C.敷设电缆 D.绝缘检查 答案：B 解析：参见教材P99。

12、关于高层建筑管道施工原则的说法，正确的是（）。A.给水管让排水管 B.大管让小管 C.水管让电缆套管 D.钢质管让塑料管 答案：A 解析：参见教材P97。B选项应该是小管让大管；C选项应该是电管让水管；D选项应该是先安装钢质管后安装塑料管。

13、关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。A.风口、阀门处要设置支、吊架加固补强 B.当管线穿越风管时，要注意穿过部位的密封处理 C.风管与风机连接处，应采用柔性短管连接 D.室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷引下线上 答案：C 解析：参见教材P106。

14、下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。2 A.建筑面积为15000m的展览馆 2 B.建筑面积为13000m客运车站 2 C.建筑面积为12000m的饭店 2 D.建筑面积为10000m的会堂 答案：C 解析：参见教材P116。

15、衡量计量器具质量的主要指标是（）。A.灵敏度、分辨率、动态特性 B.稳定性、准确度、静态特性 C.动态特性、分辨率、精密度

D.统一性、溯源性、准确度 答案：A 解析：参见教材P300。

16、按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。A.工业管道 B.油气管道 C.公用管道 D.动力管道 答案：C 解析：参见教材P314。

17、工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位 答案：D 解析：参见教材P323。

18、下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（）。A.照明全负荷试验记录 B.配电柜安装记录 C.管线敷设记录 D.接地干线焊接记录 答案：A 解析：参见教材P330。

19、机电工程注册建造师执业冷轧工程规模标准的界定指标是（）。A.生产能力 B.单项工程合同额 C.工程量 D.工程造价 答案：A 解析：参见教材P335。20、《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。

A.城市供水工程

B.城市供热工程 C.城镇燃气工程 D.信息化工程 答案：C 解析：参见教材P333。

二、多选题

21、机械设备典型零配件的安装包括（）。A.齿轮系统装配 B.轴承安装 C.螺纹连接件热装配 D.活动地脚螺栓连接 E.设备管路的安装 答案：ABCE 解析：参见教材P38。

22、高压管道安装的要求包括（）。A.管道组成件必须有制造厂质量证明文件 B.管道支架应按设计图纸施工 C.管道安装时应使用正式管架固定

D.安装误差可以通过修改密封垫厚度补偿

E.管线安装如有间断，应及时封闭管口 答案：BCE 解析：参见教材P54-55。

23、电站汽轮机主要由（）等组成。A.汽轮机本体 B.蒸汽系统设备 C.凝结水系统设备 D.送引风设备 E.空气预热器 答案：ABC 解析：参见教材P65。

24、低合金结构钢主要使用于（）等制造。A.锅炉汽包 B.压力容器 C.起重机轨道 D.压力管道 E.高强螺栓 答案：ABCD 解析：参见教材P2。

25、多台起重机抬吊设备时，常以计算载荷作为吊装计算的依据，计算载荷除考虑吊装物的重量外，还应考虑（）。A.索吊具重量 B.静载荷系数 C.动载荷系数 D.不均衡载荷系数 E.滑轮组的摩擦力 答案：ACD 解析：参见教材P20。

26、焊接完成后，对焊缝质量的致密性试验可以选用的方法有（）。

A.强度试验 B.气密性试验 C.煤油试漏 D.超声波检测 E.氦气试验 答案：BCE

解析：参见教材P30-31。

27、空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有（）。A.空气温度 B.相对湿度 C.气流速度 D.噪声 E.空气含氧量 答案：ABCD 解析：参见教材P104。

28、自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（）等。

A.湿式系统 B.雨淋系统 C.水幕系统 D.水喷雾系统 E.自动启闭系统 答案：BCDE 解析：参见教材P120。

29、工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据是（）。A.施工组织设计 B.计量检测设备使用说明书 C.作业指导书 D.质量计划 E.施工方案 答案：ADE 解析：参见教材P304。30、工业安装工程按专业划分的分部工程包括（）等。A.工业炉砌筑工程 B.设备基础工程 C.自动化仪表安装工程 D.消防工程 E.设备及管道绝热工程 答案：ACE 解析：参见教材P321。案例分析 案例

（一）背景资料 某机电工程进行到试运行阶段，该工程共包括A、B两个单位工程，单位工程A办理了中间交接，单位工程B完成了系统试验，大部分机械设备进行了单机试运行。联动试运行由建设单位组织，试运行操作人员刚经过培训返回工厂，开始熟悉生产流程和操作程序，为使工程尽快投产，建设单位认为联运试运行的条件已经基本具备，可以进行联运试运行。建设单位决定在联动试运行中，对单位工程B还未单机试运行的机械设备一并进行运行和考核，联动试运行完成后，再补办B工程的交接手续，联动试运行开始后，发生如下事件： 事件1，单位工程B一台整体安装的进料离心泵振动值超标，轴承密封泄漏严重，一条合金钢管道多处焊缝泄漏，中断试运行后经检查确认，泵存在制造超标缺陷，并未查到该泵的现场开箱检查记录和有关的安装施工记录，管道焊缝未达到标准规定的检查比例，存在焊缝漏检现象。根据事件的影响和损害程度，界定为工程质量问题。事件2，单位工程A中，一台换热设备封头法兰严重泄漏，经检测是法兰垫片损坏，需要隔断系统更换垫片，致使联动系统中断3小时。事后经检查分析，认定是操作工人误操作，致使系统工作压力超过了设计的规定限值。问题：

1、建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的程序是否错误？中间交接对建设单位有什么作用？

2、事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些错误引起的？

3、通常工程质量缺陷界定为质量问题的规定有哪些？事件1中出现质量问题的主要原因有哪些？

4、从操作工人出现误操作分析，试运行操作人员应具备哪些基本条件？ 参考答案 答1：建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的程序不正确。中间交接对建设单位的作用有：（1）解决施工单位尚未将工程整体交工之前，有权对部分工作进行试车作业的问题；（2）解决了生产操作人员在只能挂件交接后可以进入装置，进行联动试运行的生产程序。

答2：事件1进料离心泵的质量问题的引起是由于在安装施工中存在以下错误：（1）无泵的现场开箱检查记录和有关的安装施工记录；（2）管道焊缝未达到标准的检查比例，存在焊缝漏检现象；（3）由于没有查到开箱检查记录，可以认定设备未进行进场检验，故不能及时发现存在的“制造超标缺陷”。答3：工程质量确定为质量问题的规定如下： 对于直接经济损失在规定数额以下，不影响使用功能和工程结构安全，没有造成永久性质量缺陷，视为质量问题。事件1中出现的质量问题主要原因有：（1）违背施工程序： ①振动超标有可能是设备基础不合格，泵安装前未进行设备基础的复核；也可能是垫片设置不合理、地脚螺栓未紧固、二次灌浆不合格； ②泵安装后未进行整体安装精度的校核与调整就进行了下道工序；（2）管理与施工不到位： ①材料设备的进场检验不符合要求、施工资料的保管不符合要求； ②管道焊缝未达到标准的检查比例，存在焊缝漏检现象；（3）使用不合格的材料及设备：如，泵存在制造超标缺陷；没有泵的现场开箱检查记录，有使用未经检查合格的材料设备之嫌疑。（4）也有可能是检测设备的选用不符合要求。答4：从操作工人出现误操作分析，试运行操作人员应具备以下基本条件：（1）操作、分析、维修等技能操作人员至少应在负荷试运行半年前到位；（2）要以国家职业标准为依据，针对装置工艺技术特点，进行严格的培训和考核；通过培训，熟悉工艺流程，掌握操作要领，做到“三懂六会”（懂原理、懂结构、懂方案规程、会识图、会操作、会维修、会计算、会联系、会排除故障）

（3）应具有一定的技术技能、熟悉工艺流程和岗位工作；（4）需通过考核、持证上岗。案例

（二）背景资料 某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工，设备安装与调试，钢结构工程，各种工艺管道施工，电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确认该工程由具有施工总承包一级（房建、机电）资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目部管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。在4000t压机设备基础施工前，B公司编制了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成二人重伤，一人轻伤。事故发生后，经检查确认：B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责。A公司、B公司之间的安全管理流程存在问题，该施工项目被地方政府监管部门要求停工整顿，项目部整顿合格后，恢复施工。A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作。因查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师又下发了暂停施工的“监理工作通知书”。问题：

1、项目部配备的安全管理人员是否符合规定要求？说明理由。

2、基坑支护专项安全技术方案审批程序是否符合规定要求？说明理由。

3、简要说明A公司、B公司之间正确的安全闭口管理流程。

4、对4000t压机基础验收时还应提供哪些合格证明文件和详细记录？ 答1：A公司项目部和B公司项目部配备的安全管理人员不符合规定的要求。理由是：A公司项目部应成立由项目经理担任组长的安全生产领导小组，根据生产实际情况设立负责安全生产监督管理的部门，并足额配备专职安全生产管理人员。

总承包项目按工程合同价配备：1亿元及以上的工程不少于3人（而A公司项目部只成立了安全领导小组，未设立安全生产监督管理部门，且未足额配置专职安全生产管理人员，按要求应配备3人，项目部只配备了2名），且按专业配备专职安全生产管理人员。B公司作为专业分包，应当配置专职安全生产管理人员至少1人（而B公司项目部只配备2名兼职安全管理员），并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。答2：基坑支护专项安全技术方案审批程序不符合要求。理由：深基坑（背景资料为深基坑）支护专项安全技术方案应按以下程序进行： B公司项目部编制基坑支护专项安全技术方案→B公司项目部技术负责人审批→B公司单位技术总负责人审批→报总包A公司，A公司组织专家进行方案的论证→报总监理工程师批准后执行。答3：参见教材P141。A公司、B公司之间正确的安全闭口管理流程为： A公司负责安全总体策划→制定全场性安全管理制度→B公司在合同中承诺执行→明确B公司的安全管理职责→B公司依据工程特点制定相应的安全措施→B公司报 A公司审核批准后执行。答4：参见教材P35，对4000t压机基础验收时提供设备基础质量合格证明文件，检查混凝土配合比、混凝土养护、混凝土强度是否符合设计要求；还应有设备基础的位置、几何尺寸验收资料或记录，预压沉降详细记录。案例

（三）背景资料 某安装公司分包一商务楼（1-5层为商场、6-30层为办公楼）的变配电工程，工程的主要设备（三项干式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜）由业主采购，设备已运达施工现场，其他设备、材料由安装公司采购，合同工期为60天，并约定提前1天奖励5万元人民币，延迟1天罚款5万元人民币。安装公司项目部进场后，依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划，编制了变配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。项目部施工准备工作用去了5天。当正式施工时，因商场需提前送电，业主要求变配电工程提前5天竣工。项目部按工作持续时间和计划费用（见下表）分析，在关键工作上，以最小的赶工增加费用，在试验调整工作前赶出了5天。

进入试验调整工作时，发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮，干燥处理用去了3天，并增加费用3万元，项目部又赶工3天，变配电工程最终按业主要求提前5天竣工，验收合格后，资料整理齐全，准备归档。代号 工作内容 紧前工作 持续时间计划费用可压缩压缩单位时（天）（万元）时间间增加费用（天）万元/天 A 基础框架安装 — 10 10 3 1 B 接地干线安装 — 10 5 2 1 C 桥架安装 A 8 15 3 0.8 D 变压器安装 AB 10 8 2 1.5 E 13 32 3 1.5 开关柜配电柜AB 安装 F 电缆敷设 CDE 8 90 2 2 G 母线槽安装 DE 10 80 — — H 二次线路敷设 E 4 4 1 1 I 试验调整 FGH 20 30 3 1.5 J 计量仪表安装 H 2 4 — — K 检查验收 IJ 2 2 — — 问题：

1、项目部在哪几项工作赶工了？并分别列出其赶工天数和增加的费用。

2、原计划施工费用多少？赶工后实际施工费用多少？

3、变压器线圈可采用哪种加热方法干燥？干燥后必须检查哪项内容合格后才能做耐压试验？

4、变配电工程先按哪种工程划分类别竣工验收？验收资料应在何时归档？ 答案： 从A——H工作，其中的关键工作有： A、B、H、G A工作如果压缩3天，但因B工作只能压缩2天，那么E工作的紧前工作为AB，那么A工作压缩3天，对E而言无意思，压缩2天就够了。AB分别压缩2天，费用为：（2*1）+（2*1）=4万元 G没有压缩空间，那么只有在E工作上压缩3天，才能完成赶工5天，费用为：3*1.5=4.5万元 答1：项目部在A（基础框架安装）、B（接线干线安装）、E（开关柜配电柜安装）工作上进行了赶工； A（基础框架安装）赶工2天、增加费用2万元 B（接地干线安装）赶工3天、增加费用4.5万元 答2：原计划施工总费用为：10+5+15+8+32+90+80+4+30+2=280万元 在试验调整工作前进行的赶工，增加费用为2+2+4.5=8.5万元 因变压器受潮，干燥处理增加费用3万元 赶工3天，费用为3*1.5=4.5 那么增加的总费用为：8.5+3+4.5=16万元 赶工后提前5天竣工奖励为5*5=25万元 赶工后实际费用为280+16-25=271万元 答3：变压器线圈安装现场可采用电加热，如油箱铁损法、铜损法和热油法进行干燥（P48），干燥后必须对试验元件用摇表检查绝缘状况（P49），合格后才能做耐压试验。答4：变配电工程应按子分部工程进行竣工验收，验收资料移交给总包，总包在整个商务楼竣工验收后移交给建设单位，由建设单位在整个商务楼工程结束时归档。案例

（四）背景资料 A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定，总工期36个月，支付币种为美元，设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整，施工工程中发生下列事件： 事件1，A公司因

（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；（2）原材料涨价，增加费用150万美元；（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元；（4）美元贬值，损失人民币1200万元；（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元；（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。事件2，中央控制室接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极；遭到业主制止，要求用铜棒作接地极，双方发生分歧。事件3，负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别噪声超标，经修复、改造及反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。问题：

1、A公司中标的工程项目包含哪些承包内容？

2、从事件1中分析，国际机电工程总承包除项目实施中自身风险外，还存在哪些风险？

3、事件1中，A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少？

4、事件2中，业主的做法是否合理，简述理由。双方协调后，可怎样处理？

5、负荷试运行应达到的标准有哪些？ 答1：A公司中标的工程项目包含：设计、采购、施工。答2：国际合同除了自身的风险外还有环境风险，有：（1）政治风险（2）市场和收益风险（3）财经风险（4）法律风险

（5）不可抗力风险 答3：事件1中（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元； 本事件为不可抗力，可索赔工期30天；战乱不同于自然灾害，经济损失可以进行协商索赔，故可索赔费用30万美元，（2）原材料涨价，增加费用150万元； 按合同得不到索赔。（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工资50万美元； 因工资待遇罢工属于内部协调问题，不可以索赔（4）美元贬值，损失人民币1200万元； 按合同得不到索赔。（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元； 可索赔工期5天，费用40万美元。（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元； 按合同得不到索赔。（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。为不可抗力，可索赔工期10天，直接经济损失费用如果只是设备人员窝工等损失，通常得不到索赔。以上事件可索赔工期：30+5+10=45天 可索赔费用：30+40=70万元 答4：施工单位用角钢接地极，是设计已规定的，业主要求用铜棒，不合理。理由：不符合设计变更程序

接地极材料可选用：镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒和铜板，如果业主要求用铜棒，可以经过双方的协商，通过合同变更来进行设计变更。答5：负荷试运行应达到的标准为：P281（1）生产装置连续运行，生产出合格产品，一次投料负荷试运行成功；（2）负荷试运行的主要控制点正点到达；（3）不发生重大设备、操作、人身事故，不发生火灾和爆炸事故；（4）环保设施做到“三同时”，不污染环境；（5）符合试运行不得超过试车预算，经济效益好。案例

（五）背景资料 某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边（距江边100m），空调工程设备材料：双工况冷水机组（650Rt），蓄冰槽，江水源热泵机组，燃气锅炉，低噪声冷却塔（650t/h），板式热交换机，水泵，空调箱，风机盘管，各类阀门（DN20mm~DN700mm）公称压力1.6MPa，空调水管（DN20mm~DN700mm），风管，风阀及配件（卡箍、法兰）等由安装公司订立采购合同。安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容。江水源热泵机组使用江水冷却，需敷设DN700mm冷却水管至江边，DN700mm冷却水管的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜，分包给了B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了各种相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。按施工进度计划，安装公司项目部及时与供货厂商联系，使设备材料的到达时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料到达施工现场，按规定对设备材料检验，其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施，空调设备安装后，进行管道风管及配件安装和调试，空调工程按合同要求完工。问题：

1、安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节？

2、AB专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作？

3、本工程编制哪几个新技术的施工方案？方案中的施工方法应明确哪些主要内容？

4、指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。

5、空调供回水（冷热水）主管需要与哪些设备连接？DN100mm以上的空调水管与设备宜采用哪种连接方法？ 答1：安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有以下环节：P140.到货检验，损害缺陷缺少的处理，建造监理，施工安装服务，试运行服务 答2：AB专业公司进场后，安装公司项目应主要进行以下工作：（1）提供与分包合同相关的各种证件（2）提供施工条件：如合同约定的设备、设施、施工场地、通道；（3）协调分包之间的协调；（4）组织AB公司参加建设方组织的图纸会审，向AB公司进行图纸交底；（5）审核批准AB公司的组织设计（或专项施工方案）。答3：本工厂应编制“非开挖顶管技术”新技术的施工方案。方案中的施工方法应明确以下内容：P181 明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求； 明确有针对性的技术要求和质量标准。答4：P52 DN700mm的闸阀按有关规定可以不单独进行壳体压力试验和扳闸密封试验，可以留待和管道系统试压一起按管道系统试验压力进行。闸板密封试验可采用色印法进行检验，结合面上的色印连续为合格。DN700mm其它阀门，壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍，试验时间不得少于5min，以壳体填料无渗漏为合格；密封试验宜以公称压力进行，以阀瓣封面不漏为合格。答5：空调供回水（冷热水）主管需要与以下设备连接：

双工况冷水机组（650Rt），蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔（650t/h）、板式热交换器、水泵。P96：DN100mm以上的空调水管与空调设备连接应采用沟槽式连接（卡箍连接）、法兰连接；如果管道为镀锌钢管、钢塑复合管，宜采用螺纹连接。