第一篇:2016二级建造师机电真题和答案资料
2016二级建造师《机电工程》真题
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在()进行。
A.观测点埋设后
B.设备底座就位后
C.设备安装完成后
D.设备调整后
【答案】A
2.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。
A.被吊设备设计制造图
B.设备基础施工图
C.吊装参数表
D.设计会审文件
【答案】C
3.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是()。
A.验证母材的可焊性
B.验证拟定的工艺指导书是否正确
C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据
D.评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头
【答案】A
【解析】
4.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。
A.提高测量精度
B.便于吹洗管路
C.减小管道噪音
D.缓冲对表的压力冲击
【答案】B
【解析】
5.高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。
A.螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔
B.螺栓必须一次达到拧紧力矩要求
C.施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧
D.螺栓连接副可采用转角法施拧
【答案】D
【解析】
6.下列管道中,不属于仪表管道的是()。
A.测量管道
B.气动信号管道
C.配线管道
D.伴热管道
【答案】C
【解析】
7.回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在()。
A.离传动最近的焊缝处
B.检修门(孔)处
C.工作温度的热端
D.支撑位置
【答案】C
【解析】
8.建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是()。
A.控制箱接线图
B.防雷保护设备布置图
C.机柜设备装配图
D.用户分配电平图
【答案】D
【解析】
9.下列总面积在1000~2000m²的建筑场所应申请消防验收的是()
A.医院的门诊楼
B.博物馆的展示厅
C.大学的食堂
D.中学的教学楼
【答案】D
【解析】建筑总面积大于1000m2的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍。
10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是()
A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上
B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件
C.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门
D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力
【答案】B
【解析】(一)电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程验收要求,设备进场验收要求
(1)随机文件必须包括土建布置图、产品出厂合格证、门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件
(7)当相邻两层们地坎肩的距离大于11m时,期间必须设置井道安全门,轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢净载4倍的作用力
(5)当井道地坑下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上。
11.下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是()
A.投标报价明显低于标底
B.投标问价的编制格式与招标文件要求不一致
C.投标书提出的工期比招标文件的工期晚15天
D.投标单位投标后又在截止投标时间5分钟前突然降价
【答案】D
【解析】应当作为废标处理的情况:
(1)弄虚作假。
(2)报价低于其个别成本,在评标过程中,评标委员发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底,使其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标应做废标处理。
(3)投标人不具备资格条件或者投标文件不符合形式要求。
12.下列情况中,可向建设单位提出费用索赔的是()
A.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用
B.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用
C.建设单位增加工作量造成的费用增加
D.施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用
【答案】C
【解析】按索赔发生的原因分为:延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场索赔。
13.下列机电工程项目中,需编制主要施工方案的是()
A.雨季和冬季施工
B.高空作业
C.设备试运行
D.交叉作业
【答案】C
【解析】编制施工方案的主要要求
(1)针对制约施工进度的关键工序和质量控制的重点分项工程,编制主要施工方案。例如:大型设备起重吊装方案、调试方案、重要焊接方案、设备试运行方案等。
【考点】
14.机电工程项目在施工阶段成本控制的内容是()
A.加强施工任务单和限额领料单的管理
B.结合企业技术水平和建筑市场进行成本预测
C.制订技术先进和经济合理的施工方案
D.编制施工费用预算并进行明细分解
【答案】A
【解析】项目成本控制的内容
施工阶段:(1)加强施工任务单和限额领料单的管理;
(2)将施工任务单和限额领料单的结算资料与施工预算进行核对分析;
(3)做好月度成本原始资料的搜集和整理,正确计算月度成本,分析月度预算成本与实际成本的差异;
(4)在月度成本核算的基础上实行责任成本核算;
(5)惊颤检查对外经济合同的履行情况,不符合要求时,应根据合同规定向对方索赔;对缺乏履行能力的单位,要采取断然措施,立即中止合同,并另找可靠的合作单位,以免影响施工,造成经济损失;
(6)定期检查各责任部门和责任者的成本控制情况;
(7)加强施工过程中信息收集,为项目签证及后期结算提供强有力的依据。
15.不能进行竣工验收的机电工程项目是()
A.达到环境保护要求,尚未取得环境保护验收登记卡
B.附属工程尚未建成,但不影响生产
C.形成部分生产能力,近期不能按设计规模续建
D.已投产,但一时达不到设计产能
【答案】A
【解析】建设工程验收时,必须符合建设工程环境保护验收标准、建设工程消防设施验收标准。
(1)建设项目竣工环境保护验收申请报告、建设项目竣工环境保护验收申请表或者建设项目竣工环境保护验收登记卡未经批准的建设项目,不得正式投入生产或者使用。
16、下列计量器具中,属于强制检定范畴的是()
A.电压表
B.兆欧表
C.电流表
D.电阻表
【答案】B
【解析】属于强制检定范畴的,如用电计量装置、兆欧表、绝缘电阻表、接地电阻测量仪、声级计等。非强制检定的工作计量器具,如:电压表、电流表、电阻表等。
17.在距电力设施周围500m范围内进行()作业时,需征得电力设施产权单位的书面同意,并报经政府有关管理部门批准。
A.堆物
B.爆破
C.开控
D.钻探
【答案】B
【解析】任何单位和个人不得在距电力设施周围500m范围内(指水平距离)进行爆破作业。因工作需要必须进行爆破作业时,应当按国家颁发的有关爆破作业的法律法规,采取可靠的安全防范措施,确保电力设施安全,并征得当地电力设施产权单位或管理部分的书面同意,报经政府有关管理部门批准。在规定范围外进行的爆破作业必须确保电力设施的安全。非强制检定的工作计量器具,如:电压表、电流表、电阻表等。
18.特种设备安全法规定,特种设备的()过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。
A.改造
B.装卸
C.运输
D.使用
【答案】A
【解析】特种设备的监督检验是指在特种设备制造或安装、改造、重大维修过程中,在制造或安装、改造、维修单位自检合格的基础上,由检验检测机构按照安全技术规范,对造成或安装、改造、重大维修过程进行的验证性检验,属于强制性的法定检验。
19.工业安装工程的分项工程质量验收记录表签字人不包括()
A.施工单位专业技术质量负责人
B.设计单位项目负责人
C.监理工程师
D.建设单位专业技术负责人
【答案】B
【解析】分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容有检验项目、施工单位检验结果、建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。
20.建筑安装单位工程质量验收时,对涉及安全、节能、环境保护的分部工程,应进行的()
A.检验资料的复查
B.见证抽样
C.抽样检测
D.全面检测
【答案】A
【解析】涉及安全、节能、环境保护和使用弄能的分部工程应进行检验资料的复查。
21.硬质聚氯乙烯主要用于制作()的材料。
A.化工耐蚀结构
B.密封件
C.管道
D.电绝缘
E.电缆套管
【答案】ACD
【解析】聚氯乙烯(PVC)。强度、刚度比聚乙烯好。根据增塑剂用量不同,聚氯乙烯可制成硬质和软质的制品、硬质聚氯乙烯常用于制作化工耐蚀的结构材料及管道、电绝缘材料等。软质聚氯乙烯主要用于电线电缆的套管、密封件等。
22.变压器的主要技术参数有()
A.连接组别
B.容量
C.绝缘方式
D.功率
E.阻抗
【答案】ABE
【解析】变压器的主要参数有:容量、额定原副边电压、额定原副边电流、阻抗、连接组别、绝缘等级和冷却方式等。
23.下列装配方法中,属于过盈配合件装配方法的有()。
A.锤击法
B.加热装配法
C.低温冷装配法
D.铰孔装配法
E.压入装配法
【答案】BCE
【解析】
24.正确的电缆直埋敷设做法有()。
A.电缆敷设后铺100mm厚的细沙再盖混凝土保护板
B.铠装电缆的金属保护层可靠接地
C.沟底铺设100mm厚碎石
D.电缆进入建筑物时采用金属管保护
E.电缆可平行敷设在管道的上方
【答案】AB
【解析】
25.工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有()。
A.泄漏性试验的试验介质宜采用空气
B.试验压力为设计压力的1.15倍
C.泄漏性试验应在压力试验前进行
D.泄漏性试验可结合试车一并进行
E.输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验
【答案】ADE
【解析】
26.下列奥氏体不锈钢立式储罐绝热施工顺序的描述中,正确的有()。
A.焊接在罐体上的绝热层固定件,应在罐体绝热施工前完成 B.储罐气密性试验合格后,进行绝热施工
C.储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验
D.储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工
E.储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作
【答案】ABD
【解析】
27.关于建筑供热管道支、吊架安装的说法,正确的有()。
A.无热伸长管道的吊架应垂直安装
B.滑动支架滑托与滑槽接触应紧密
C.固定在建筑结构上的管道吊架不得影响结构安全
D.有热伸长管道的吊架应向热膨胀的方向偏移
E.固定支架与管道之间应留有3~5mm的间隙
【答案】AC
【解析】
28.关于照明配电箱的安装技术要求,正确的有()。
A.插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个
B.零线和保护接地线应在汇流排上连接
C.配电箱内应标明用电回路的名称和功率
D.每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个
E.每个三相分支回路的电流不宜超过16A
【答案】ABD
【解析】
29.洁净空调系统满足洁净室空气要求的有()。
A.空气洁净度
B.室内负压
C.噪声标准
D.气流速度
E.温度、湿度
【答案】ACE
【解析】
30.按《注册建造师执业工程规模标准》规定,下列工程中,属中型项目的机电工程有()。
A.110kV以下电力电缆工程
B.1m/s电梯安装及维修工程
C.单罐容积1万m3原油储库工程
D.2000t/d熟料新型干法水泥生产线工程
E.含火灾报警及联动控制系统的2万m2消防工程
【答案】
【解析】
三、案例分析题(共4题,每题20分)
(一)背景资料
某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程,工程总面积15000m2,地下三层,主要设备有:高、低压配电柜,锅炉,冷水机组,空调机组,消防水泵,消防稳压罐等。
施工前,安装公司项目部应建设单位的要求,按设计图建立了机电管线三维模型,发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求,与监理工程师协商后,把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内,保证了走廊吊顶的净高,同时减少了主干管的长度;项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后,经建设单位同意用于施工。
项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求,结合项目实际情况编制了《项目质量计划》,经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序,对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序,采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则,确定了质量控制点为:高、低压配电柜安装,锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。
施工过程中,监理工程师在现场巡视时发现:金属风管板材的拼接均采用咬口连接,其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管;商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验,并记录为合格;花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,整改不合格项。
问题:
1.【题干】项目部提出的设计变更申请在程序上还应如何完善才能用于施工? 【答案】(1)承包商提出变更申请报监理工程师或总监理工程师
(2)监理工程师或总监理工程师审核技术是否可行,审计工程师核算造价影响,报建设单位工程师
(3)建设单位工程师报建设单位项目经理或总经理同意后,通知设计单位工程师,设计单位工程师认可变更方案,进行设计变更,出变更图纸或变更说明
(4)建设单位将变更图纸或变更说明发至监理工程师,监理工程师发至承包商
2.【题干】项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则?
【答案】1.关键工序的关键质量特性;2.施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序 3.关键质量特性的关键因素;4.隐蔽工程
3.【题干】1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确?应采用哪种拼接方式?
【答案】
【考点】
4.【题干】指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。
【答案】
【考点】(二)背景资料
某单位中标南方沿海42台10万m3浮顶原油储罐库区建设的总包项目。配套的压力管道系统分包给具有资质的A公司,无损检测工作由独立第三方B公司承担。
总包单位负责工程主材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后,船运至本原油库区的自备码头,然后用汽车运至施工现场。
A公司中标管道施工任务后,即组织编制相应的职业健康与环境保护应急预案;与相关单位完成了设计交底和图纸会审;合格的施工机械、工具及计量器具到场后,立即组织管道施工。监理工程师发现管道施工准备工作尚不完善,责令其整改。
B公司派出I级无损检测人员进行该项目的无损检测工作,其签发的检测报告显示,一周内有16条管道焊缝被其评定为不合格。经项目质量工程师排查,这些不合格焊缝均出自一台整流元件损坏的手工焊焊机。操作该焊机的焊工是一名自动焊焊工,无手工焊资质,未能及时发现焊机的异常情况。经调换焊工,更换焊机,返修焊缝后,重新检测结果为合格。该事件未耽误工期,但造成费用损失15000元。
储罐建造完毕,施工单位编制了充水试验方案,检查罐底的严密性,罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏,要求补充。
经历12个月的艰苦工作,项目顺利完工并创造了“中国建造速度”的新记录。
问题:
1.【题干】总包单位在材料运输中,需协调哪些单位?
【答案】
2.【题干】A公司在管道施工前,还应完善哪些工作?
【答案】
3.【题干】说明这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因。B单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围?
【答案】
4.【题干】储罐充水试验中,还要检查哪些项目?
【答案】 储罐建造完毕后,进行充水试验,并检查下列内容:
a. 罐底严密性; b. 罐壁强度及严密性; c. 基础的沉降观测; d. 罐顶的强度及严密性。
(三)背景资料
某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目,光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面,工程的主要设备、材料有光伏板(1.5×1m、18.5kg、30V、8A.255W),直流汇流箱,并网型光伏逆变器,交流配电柜,升压变压器(0.4/1OkV),电缆,专用接插件等。
因光伏板安装在仓库屋面,仓库建筑的防雷类别应提高一个等级,建筑屋面需增加避雷带(见图3);光伏板用金属支架固定,并接地可靠,20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路,用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案,并在施工前进行了技术和安全交底。
在光伏发电工程的施工中发生了以下2个事件。
事件1:采购的镀锌扁钢进场后未经验收,立即搬运至仓库屋面,进行避雷带施工,被监理工程师叫停,后经检查验收达到合格要求,避雷带施工后,仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。
事件2:在光伏板安装互连后,用2芯电缆接到直流汇流箱时,某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作,造成触电事故,后经事故检查分析,项目部有技术和安全交底记录,并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。
光伏发电工程竣工验收合格后,项目部及时整理施工记录等技术资料,将完整的工程竣工验收档案移交给项目建设单位。
问题:
1.【题干】写出本工程避雷带材料验收的合格要求。
【答案】
2.【题干】本工程避雷带应如何进行电焊连接?施工后的仓库建筑为几类防雷建筑?
【答案】搭接焊接,扁钢与扁钢搭接长度不小于2倍扁钢宽度,三面施焊,扁钢与圆钢,圆钢与圆钢之间不小于6倍圆钢直径,两面施焊,10M*10M,二级防雷建筑
3.【题干】造成触电事故的直流电压有多少伏?写出施工技术交底记录的要求。
【答案】20*30=600V,4.【题干】光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交?
【答案】施工单位、监理单位等有关单位应在工程竣工验收前将工程档案按合同或协议规定的时间、套数移交给建设单位,办理移交手续。
竣工验收通过后3个月内,建设单位将汇总的全部工程档案移交地方城建档案部门。如遇特殊情况,需要推迟报送日期,必须在规定报送时间内向地方城建档案部门申请延期报送并申明延期报送原因,经同意后办理延期报送手续。
(四)背景资料
某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程,除土建及设备安装中的主体工程自己施工外,其余工程分别分包给五个分包单位,并与之签定了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件:
事件1:A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大,质量要求严格,总分包单位联合制定了焊接工艺指导书,并要求焊接过程中严格执行。施焊中,质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。
事件2:由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施,尽管总包单位每月按工程进度,将工程款及时支付给各分包单位,但仍有分包单位拖欠劳务工工资,个别严重的拖欠达到数月,劳务工欲罢工。
事件3:B公司分包了全厂机电设备安装工程(主体工程除外)。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月,造成人员设备闲置,工期拖后,又由于一电气室土建施工失误,电气盘柜无法就位,经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单,交由B公司处理,增加了5万元费用(人工、材
料、机械)。工程后期,建设单位要求按期投产,把延误的工期抢回来,B公司增加人力和机具,终于按合同规定工期完成。
总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷,并交付建设单位。
问题:
1.【题干】事件1中,质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容?
【答案】焊接工艺焊接中是否执行了焊接工艺要求,包括焊接方法、焊接材料、焊接规范(电流、电压、线能量)、焊接顺序、焊接变形及温度控制。
2.【题干】在签定分包工程合同时,应明确哪些主要措施来规邂分包单位拖欠劳务工工资的风险?
【答案】分包不得随意克扣劳动者的工资,每月应把劳务工资发放表提交总包方,在签订合同时,双方可明确预留适当比例的尾款作为劳务工的工资保证金,确保劳务工身体健康。
3.【题干】按索赔发生的原因分析,B公司可提出哪些类型的索赔? 【答案】(1)按索赔的有关当事人分:总包方与业主之间的索赔;总包方与分包方之间的索赔;总包方与供货商之间的索赔;总包方向保险公司的索赔。工期索赔和费用索赔。
4.【题干】本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷? 【答案】(1)机电工程项目竣工档案的组卷应符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T11822—2008等标准规范的要求。(2)一个建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按单位工程组卷。(3)工程档案应按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷。
第二篇:2018年二级建造师《机电实务》真题及答案
一、单项选择题
1.下列有色金属材料中,不属于铜合金的是()。
A.紫铜
B.青铜
C.黄铜
D.白铜
【答案】A
【解析】铜合金一般分黄铜、青铜和白铜三大类。纯铜常称紫铜。
2.用于完成介质间热量交换的换热设备是()。
A.分离器
B.反应器
C.冷凝器
D.分解锅
【答案】C
【解析】主要用于完成介质间热量交换的压力容器称为换热设备。如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。
3.工程测量的核心是()。
A.测量精度
B.设计要求
C.减少误差累积
D.检核
【答案】D
【解析】检核是测量工作的灵魂。
4.吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时,单机载荷最大不得超过额定起重量的()。
A.75%
B.80%
C.85%
D.90% 【答案】B
【解析】采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负荷分配应合理,单机载荷不得超过额定起重量的80%。
5.下列试验中,不属于焊后致密性试验的是()。
A.氨气试验
B.煤油试漏
C.液压强度试验
D.真空箱试验
【答案】C
【解析】焊后致密性试验包括:液体盛装试漏、气密性试验、氨气试验、煤油试漏、氦气试验、真空箱试验。
6.现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括()。
A.直线运动精度
B.圆周运动精度
C.传动精度
D.配合精度
【答案】D
【解析】各运动部件之间的相对运动精度。现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。
7.电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是()。
A.转角杆横担
B.全瓷式瓷横担
C.终端杆横担
D.耐张杆横担
【答案】B
【解析】全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。
8.下列管道试验中,可结合试车一并进行的是()。
A.真空试验
B.通球试验
C.泄漏性试验
D.压力试验
【答案】C
【解析】泄漏性试验可结合试车一并进行。
9.锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是()。
A.钢架组合安装
B.集箱安装
C.汽包安装
D.省煤器安装
【答案】B
【解析】锅炉系统安装施工程序:基础和材料验收→钢架组装及安装→汽包安装→集箱安装→水冷壁安装→空气预热器安装→省煤器安装→低温过热器安装→高温过热器安装→刚性梁安装→本体管道安装→阀门及吹灰设备安装→燃烧器、油枪、点火枪的安装→烟道、风道的安装→炉墙施工→水压试验→风压试验→烘炉、煮炉、蒸汽吹扫→试运行。
10.下列关于储罐充水试验规定的说法,错误的是()。
A.充水试验采用洁净水
B.试验水温不低于5℃
C.充水试验的同时进行基础沉降观测 D.放水过程中应关闭透光孔
【答案】D
【解析】一般情况下,充水试验采用洁净水;特殊情况下,如采用其他液体充水试验,必须经有关部门批准。对不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过25mg/L。试验水温均不低于5°C。充水试验中应进行基础沉降观测,如基础发生设计不允许的沉降,应停止充水,待处理后,方可继续进行试验。充水和放水过程中,应打开透光孔,且不得使基础浸水。
11.自动化仪表工程须连续投入运行(),运行正常后方具备交接验收条件。
A.24h
B.36h
C.48h
D.72h
【答案】C
【解析】仪表工程连续48h开通投入运行正常后,即具备交接验收条件。
12.下列关于静置设备的金属保护层施工要求的说法,正确的是()。
A.金属保护层应自上而下敷设
B.环向接缝宜采用咬接
C.纵向接缝宜采用插接
D.搭接或插接尺寸应为30~50mm
【答案】D
【解析】.静置设备和转动机械的绝热层,其金属保护层应自下而上进行敷设。环向接缝宜采用搭接或插接,纵向接缝可咬接或搭接,搭接或插接尺寸应为30〜50mm。平顶设备顶部绝热层的金属保护层,应按设计规定的斜度进行施工。
13.下列关于耐火喷涂料施工技术要求的说法,错误的是()。
A.喷涂方向与受喷面成60°~75°夹角
B.喷涂应分段连续进行
C.喷涂料应采用半干法喷涂
D.施工中断时,宜将接槎处做成直槎
【答案】A
【解析】耐火喷涂料施工的主要技术要求:1.喷涂料应采用半干法喷涂,喷涂料加人喷涂机之前,应适当加水润湿,并搅拌均匀;2.喷涂时,料和水应均匀连续喷射,喷涂面上不允许出现干料或流淌;3.喷涂方向应垂直于受喷面,喷嘴与喷涂面的距离宜为1〜1.5m,喷嘴应不断地进行螺旋式移动,使粗细颗粒分布均匀;4.喷涂应分段连续进行,一次喷到设计厚度,内衬较厚需分层喷涂时,应在前层喷涂料凝结前喷完次层;5.施工中断时,宜将接槎处做成直槎,继续喷涂前应用水润湿;6.喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线,可用1〜3mm厚的楔形板压入30〜50mm而成。
14.按照国家工程建设消防技术标准的规定,建设单位在验收后应当报消防部门备案的工程是()。
A.建筑总面积10000㎡的广播电视楼
B.建筑总面积800㎡的中学教学楼
C.建筑总面积550㎡的卡拉ok厅
D.建筑总面积20000㎡的客运车站候车室
【答案】B
【解析】按照国家工程建设消防技术标准,需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊的建设工程,建设单位应当向公安消防部门申请消防验收;其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防部门备案,公安消防部门应当进行抽查。具有下列情形之一的场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收:
1.人员密集场所的规定
(1)建筑总面积大于20000m2 的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅。
(2)建筑总面积大于15000m2 的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。
(3)建筑总面积大于10000m2 的宾馆、饭店、商场、市场。
(4)建筑总面积大于2500m2 的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂。
(5)建筑总面积大于1000m2 的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍。
(6)建筑总面积大于500m2 的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。
2.特殊建设工程的规定
(1)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。
(2)单体建筑面积大于40000m2或者建筑高度超过50m的其他公共建筑。
(3)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。
(4)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。
15.自动人行道自动停止运行时,开关断开的动作不用通过安全触点或安全电器来完成的是()。
A.过载
B.踏板下陷
C.扶手带入口保护装置动作
D.附加制动器动作
【答案】A
【解析】在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4 种至第11种
情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。)无控制电压。)电路接地的故障。)过载。)控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。)附加制动器(如果有)动作。)直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长。)驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短。)梯级、踏板或胶带进人梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑。)无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行。
10)扶手带人口保护装置动作。
11)梯级或踏板下陷
16.按施工计量器具使用的管理规定,不属于企事业单位计量标准器具使用必备条的是(A.取得ISO9000体系认证
B.具有正常工作所需要的环境条件
C.具有称职的保存、维护、使用人员
D.经计量检定合格
【答案】A
【解析】企业、事业单位计量标准器具(简称计量标准)的使用,必须具备下列条件:
(1)经计量检定合格。
(2)具有正常工作所需要的环境条件。
(3)具有称职的保存、维护、使用人员。
(4)具有完善的管理制度。
17.临时用电施工组织设计的主要内容不包括()。
A.确定电源电线的位置及线路走向
B.绘制施工机械平面布置图。)
C.制定电气防火措施
D.进行负荷计算
【答案】B
【解析】临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线;变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格;绘制电气平面图、立面图和系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。
18.下列施工内容中, 不属于特种设备监督检查范图的是()。
A.电梯安装
B.起重机械安装
C.压力管道安装
D.锅炉风道改造
【答案】D
【解析】特种设备制造、安装、改造、重大维修过程监督检验的规定:
锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程,应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验;未经监督检验或者监督检验不合格的,不得出厂或者交付使用。
19.工业安装分部工程的质量验收应由()参责。
A.建设单位项目负责人
B.建设单位专业技术负责人
C.监理工程师
D.施工单位项目负责人
【答案】A
【解析】工业安装工程施工质量验收的组织:分部(子分部)工程应在各分项工程验收合格的基础上,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织施工单位和监理、设计等有关单位项目负责人及技术负责人进行验收。
20.按建筑安装工程验收项目的划分,监测与控制仪表子分部属于()分部工程。
A.建筑电气
B.通风与空调
C.建筑给排水及供暖
D.智能建筑
【答案】C
【解析】建筑给水排水及供暖工程按专业系统划分为室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、卫生器具、室内供暖系统、室外给水管网、室外排水管网、室外供热管网、建筑饮用水供应系统、建筑中水系统及雨水利用系统、游泳池及公共浴池水系统、水景喷泉系统、热源及辅助设备、监测与控制仪表共14个子分部工程。
二、多项选择题
21.高层建筑排水管道按设计要求应设置()。
A.阻火圈
B.防火套管
C.防雷装置
D.伸缩节
E.补偿器
【答案】AB
【解析】高层建筑中明设排水管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
22.当不允许在钢结构上做接地线焊接时, 一般采用()做接地线跨接。
A.扁钢
B.圆钢 C.铜排
D.铜杆
E.两端焊(压)铜接头的导线
【答案】AE
【解析】当不允许在钢结构电焊时,可采用柱焊或钻孔、攻丝然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端焊(压)铜接头的导线,跨接线应有150mm的伸缩量。
23.下列洁净空调系统金属风管必须涂密封胶的位置有()。
A.法兰焊接处
B.咬口缝
C.翻边处
D.焊接缝
E.铆钉处
【答案】BCE
【解析】风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。
24.下列关于建筑智能化工程系统检测的说法,正确的有()。
A.施工单位应组织项目检测小组
B.项目检测小组应指定检测负责人
C.检测前应提交试运行记录
D.检测的一般项目有一项不合格,系统检测结论为不合格
E.被集成系统接口检测不合格,集成系统的检测结果也为不合格
【答案】BCE
【解析】A错误,建设单位应组织项目检测小组。D错误,主控项目有一项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格;一般项目有两项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格。25.工程项目索赔发生的原因中,属于不可抗力因素的有()。
A.台风
B.物价变化
C.地震
D.洪水
E.战争
【答案】CDE
【解析】不可抗力因素:如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
26.比较各施工方案技术的先进性,应包括的内容有()。
A.技术水平
B.技术创新程度
C.技术效率
D.实施的安全性
E.实施的地域性
【答案】ABCD
【解析】技术的先进性比较:比较各方案的技术水平;比较各方案的技术创新程度;比较各方案的技术效率;比较各方案实施的安全性。
27.国家安全生产监督机构规定的特种作业人员有()。
A.焊工
B.司炉工
C.电工
D.水处理工
E.起重工
【答案】ACE
【解析】国家安全生产监督机构规定的特种作业人员中,机电安装企业有焊工、起重工、电工、场内运输工(叉车工)、架子工等。
28.下列场容管理措施中,不符合要求的有()。
A.施工现场围挡的高度1.5m
B 施工现场场地平整,有排水措施
C.施工地点和周围清洁整齐,做到随时清理,工完场清
D.严禁损坏污染成品、堵塞通道
E.在下风口设置紧急出口
【答案】AE
【解析】A选项正确,施工现场围挡,围挡的高度不低于1.8m。E选项正确,应在上风口风口设置紧急出口。
29.降低项目施工成本的组织措施有()。
A.将成本责任分解到各岗位
B.选择最佳施工方案
C.确定合理的工作流程
D.制定资金使用计划
E.采取必要的风险对策
【答案】AC
【解析】降低项目施工成本的组织措施:成本管理是全企业的一项综合性的活动,为使项目成本消耗保持在最低限度,实现对项目成本的有效控制,项目经理部应将成本责任分解落实到各个岗位、落实到专人,对成本进行全过程、全员、动态管理。形成一个分工明确、责任到人的成本管理责任体系。进行成本控制的另一个组织措施是确定合理的工作流程。成本管理工作只有建立在科学管理的基础之上,具备合理的管理体制,完善的规章制度,稳定的作业秩序,完整、准确的信息传递,才能取得成效。30.下列竣工技术资料中,属于施工记录资料的有()。
A.竣工图
B.图纸会审记录
C.质量事故处理报告及记录
D.隐蔽工程验收记录
E.单位工程质量验收记录
【答案】BCD
【解析】施工记录资料包括图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录;定位放线记录;质量事故处理报告及记录;特种设备安装检验及验收检验报告;分项工程使用功能检测记录等。
案例题
(一)【背景资料】
A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位果购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类多数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划(见表1)并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,A安装公司将水机组找正等施工工序设置为质量控制点。
在风管系统安装过程中,A安装公司在议备安装前重点检查了静压消声装置的质量。在冷水机组和其他设备单机试运转全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。
【问题】
1.进度计划中空调机房设备安装开始时间晚于水管制作安装多少天?制定作业进度计划时,怎样体现施工基本顺序要求的合理性?
2.按照质量控制点分级要求,冷水机组找正应属于哪级控制点?应由哪几方危检人员共同检查确认并签证?
3.风管系统的静压消声装置由哪几部分组成?
4.在通风空调系统无生产负荷的联合试运行及调试中,通风系统的连续运行时间和空调系统带冷(热)源的连续运行时间分别为多少?防排烟系统应测定哪些内容?
【答案】
1.晚21天.先地下后地上先深后浅,先干线后专线先大件后小件
2.B 施工监理双方
3.静压箱,消声器,消声风管,消声弯头
4.通风系统,不少于2小时,空调系统不少于8小时,防排烟;测定风量,风压,疏散楼梯间等处的静压差
(二)【背景资料】
某安装公司中标了10台5000m3拱顶罐安装工程,项目部建立了质量和安全监督体系,组织编制了相应的职业健康安全应急预案,与相关单位完成了设计交底和图纸会审。项目部编制了施工方案,储罐采用倒装法施工。
储罐罐体的防腐涂料按产品说明书要求需进行三道涂装,防腐涂料施工时,施工作业人员连续对储罐罐体进行了三道喷涂,项目质量检查员发现后,要求作业人员立刻停工整改。
罐内施工照明采用36V电压,行灯电源线采用塑料软线,罐内施工人员时常有头晕现象,项目安全员发现后,要求施工班组立刻停工整改。
储罐施工过程中,项目部对罐体质量控制实施了“三检制”,并对储罐罐壁几何尺寸进行了检查,检查内容包括罐壁高度偏差、罐壁垂直度偏差和罐壁焊缝棱角度,检查结果符合标准规范的要求。
【问题】
1.说明施工作业人员防腐涂料涂装的正确做法。
2.针对项目安全员的要求,施工班组应进行哪些整改?
3.说明“三检制”的内容。
4.储罐罐壁几何尺寸的检查还需补充什么内容?说明现场储罐罐壁几何尺寸检查的方法。
【答案】
1.按涂料产品说明书要求进行多道涂装时,要严格按涂料产品说明书所要求的时间间隔涂装,每次涂装前应在前一道涂层达到干燥要求后进行,并进行涂层固化检查。如果防腐层已经固化,应对前一道漆面进行打毛处理后方可进行下一道涂装
2.照明必须使用安全电压,防止照明电极接错漏电伤人,移动灯杆要做绝缘处理,照明灯金属外壳接零,禁止使用未接零和灯杆未绝缘的照明设备。
3.“三检制”是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度。
(1)自检是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验
(2)互检是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的互相检查
(3)专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验
(4)实行三检制,要合理确定好自检、互检和专检的范围
4.(1)罐壁的局部凹凸变形,底圈壁板内表面半径偏差,罐底、罐顶焊接后检查内容包括:罐底焊后局部凹凸变形,浮顶局部凹凸变形,固定顶的成型及局部凹凸变形
(2)球罐焊后几何尺寸检查内容包括:壳板焊后的棱角检查,两极间内直径及赤道截面的最大内直径检查,支柱垂直度检查;零部件安装后的检查,包括人孔、接管的位置、外伸长度、法兰面及管中心轴线垂直度检查。
(三)【背景资料】
某施工单位承建一项建筑机电工程,施工单位组建项目部具体实施,项目部电气施工班组负责建筑电气和智能化分部分项的施工。
施工前,电气工长根据施工图编制了“电缆需用计划”、“电缆用量统计表”,作为施工图预算、成本分析和材料采购的依据,电缆盘运到现场并具备敷设条件后,电工班组按照“电缆需用计划”组织实施了电缆敷设及电缆接头制作。施工中建设单位增加几台小功率排污泵,向项目部下达施工指令,项目部以无设计变更为由拒绝执行。
在电缆敷设后的检查中,动力照明电缆和智能化电缆分层独立桥架敷设,发现两种电缆桥架内,都有中间接头,并列电缆的中间接头位置相同。电气施工班组按照电缆敷设的施工程序完工并经检查合格后,在各回路电缆装设标志牌,进行了质量验收。
【问题】
1.电工班组按照“电缆需用计划”实施电缆敷设的做法是否正确?合理减少电缆接头的措施有哪些?
2.建设单位增加排污泵项目部拒绝执行是否正确?指出设计变更的程序。
3.指出电缆中间接头位置有哪些错误,如何整改?
4.电缆敷设分项工程质量验收合格的规定有哪些? 【参考答案】
1.不正确
2.正确。
<1>.建设单位工程师组织总监理工程师、造价工程师论证变更是否技术可行、造价影响程度。
<2>.建设单位工程师将论证结果报项目经理或总经理同意后,通知设计单位工程师,设计单位工程师认可变更方案,进行设计变更,出变更图纸或变更说明。
<3>.变更图纸或变更说明由建设单位发至监理工程师,监理工程师发至承包商。
3.并列电缆中间接头位置相同是错误的,并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开,明敷电缆的中间接头应用托板托置固定。
4.分项工程质量验收合格的规定为分项工程所含的检验项目均应符合合格质量的规定,分项工程的质量控制资料应齐全。
(四)背景资料
建设单位通过招标与施工单位签署了某工业项目的施工合同,主要工作内容包含设备基础、刚架基础、设备钢架制作安装、工艺设备、工艺管道,电气和仪表设备安装等。开工前施工单位按照合同约定向建设单位提交了施工进度计划(如图1)。
施工单位在组织土方开挖、余土外运时,开挖现场,厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬,运送土方的汽车也存在漏土现象。
在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时,250t履带吊的车身突然发生倾斜,起重指挥人员立即停止了吊装作业,经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷,施工单位立即组织人员进行了妥善处理。
在蒸汽主管道上安装流量取源部件时,施工单位发现图纸所示的安装位置的XXX段长度不符合设计要求,立即通知了建设单位。建设单位通过设计变更修改了流量取源部件的安装位置,使该部件的安装工作顺利进行。
【问题】
1.用节点代号表示施工进度计划的关键线路,该施工进度计划的总工期XXXX
2.在土方开挖施工过程中,需要采取哪些环境保护措施?
3.250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时,吊车的工作位置地面有XXXX
4.安装流量取源部件的管道直管段应符合哪些要求?
【参考答案】
1.2.(1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等,不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆,必须采取措施封闭严密,施工现场出口应设置洗车设施,保证开出现场车辆的清洁。(2)土方作业阶段,采取酒水、覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区外。
3.(1)流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊装
站位置和行走路线)的地基应根据其他地质情况或测定的地面耐压力为依据,采用合适的
方法(一般施工场地的土质地面可采用开挖回填夯实的方法)进行处理。
(2)处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求。特大型履
带吊车应铺设转配路基板。
4.(1)流量取源部件上、下游直管段的最小长度,应符合设计文件的规定。
(2)在上、下游直管段的最小长度范围内,不得设置其他取源部件或检测元件。
(3)直管段内表面应清洁,无凹坑和突出物。
第三篇:2015年二级建造师市政真题及答案资料
2015年二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案及解析
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.可用于高等级道路基层的是()。A.二灰稳定土
B.级配碎石
C.级配砾石
D.二灰稳定粒料 【答案】D
【参考解析】本题考査的是常用无机结合料稳定基层的特性。二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。参见教材P15..2.水泥混凝土路面设胀缝时,不设置()。A.模板 B.传力杆 C.(胀)缝 D.预应力筋 【答案】D
【参考解析】本题考査的是水泥混凝土路面施工技术。普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。参见教材P25.3.承重结构以受压为主的桥梁是()。A.梁式桥 B.拱式桥 C.悬索桥 D.刚架桥 【答案】B
【参考解析】本题考査的是城市桥梁结构组成与类型。拱桥的承重结构以受压为主,通常用抗压能力强的圬工材料和钢筋混凝土等来建造。参见教材P28.4.施工中钢筋接头受力状态不清的,应按()处理。A.受拉 B.受压 C.偏压 D.受剪 【答案】A
【参考解析】本题考查的是钢筋混凝土施工技术。施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受拉 办理。参见教材P30.5.采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时,正确的浇筑顺序是()。
A.0号快—主梁节段—边跨合龙段—中跨合龙段 B.0号快—主梁节段—中跨合龙段—边跨合龙段 C.主梁节段—0号快—边跨合龙段—中跨合龙段 D.主梁节段—0号快—中跨合龙段—边跨合龙段 【答案】A
【参考解析】本题考査的是现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术。应当是先浇筑0号块,然后是墩顶梁段接着是边孔支架现浇梁段,最后是主梁跨中合拢段。参见教材P50。
6.采用锁口管接头的地下连续墙的施工工序包括:①开挖沟槽;②吊放钢筋笼;③下导管;④吊放接头管;⑤拔出接头管;⑥灌注水下混凝土;⑦导墙施工。正确的地下连续墙施工顺序是()。
A.⑤→⑦→①→④→②→③→⑥ B.①→⑦→④→②→③→⑤→⑥ C.⑦→④→①→③→②→⑥→⑤ D.⑦→①→④→②→③→⑥→⑤ 【答案】D
【参考解析】本题考查的是深基坑支护结构与变形控制。修筑导墙之后应该是开挖沟槽。参见教材P70.7.单管高压喷射注浆法喷射的介质为()。A.水泥浆液 B.净水 C.空气 D.膨润土泥浆 【答案】A
【参考解析】本题考查的是地基加固的处理方法。单管法,喷射高压水泥砂浆一种介质。参见教材P78.8.下图是喷锚暗挖法中单侧壁导坑法的施工方法示意图,正常的施工顺序为()。
A.b→c→a B.a→b→c C.c→b→a D.b→a→c 【答案】B
【参考解析】本题考查的是喷锚暗挖法的掘进方式选择。参见教材P86
9.关于小导管注浆加固技术的说法,错误的是()。
A.小导管支护和超前加固必须配合钢拱架使用
B.小导管安装位置应正确并具备足够的长度
C.小导管采用直径70-180mm的无缝钢管
D.钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1m 【答案】C
【参考解析】本题考查的是小导管注浆加固技术。钢管直径为30~50mm.参见教材P92.10.关于给水压力管道水压试验的说法,错误的是()。A.试验前,管道以上回填高度不应小于50cm B.试验前,管道接口处应回填密实 C.宜采用注水法试验的测定实际渗水量
D.设计无要求时,试验合格的判定依据可采用允许压力降值 【答案】D
【参考解析】本题考查的是给排水管道功能性实验的规定,设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中实验控制最严的标准进行实验。参见教材P115.11.关于无压管道闭水试验准备工作的说法,错误的是()。A.管道及检查并外观质重已验收合格 B.管道未回填土且沟槽内无积水 C.试验管段所有敞口应封闭 D.做好水源引接、排水疏导等方案 【答案】C
【参考解析】本题考查的是给排水管道功能性试验的规定。选项C 属于压力管道试验准备工作的内容。参见教材P116。
12.关于管道定位焊的说法,错误的是()A.采用与根部焊道相同的焊接材料 B.采用与根部焊道相同的焊接工艺 C.在螺旋管焊缝的端部应进行定位焊 D.定位焊缝是正式焊缝 【答案】C
【参考解析】本题考查的是供热管道施工与安装要求。在焊件纵向焊缝的端部(包括螺旋管焊缝)不得进行定位焊。参见教材P123。
13.供热管道中,占据空间大的补偿器是()A.球形补偿器 B.方形补偿器 C.套管补偿器 D.波纹管补偿器 【答案】B
【参考解析】本题考査的是供热管网附件及换热站设施安楚要求。方形补偿器的特点:加工简单,安装方便,安全可靠,价格低廉,但占空间大,局部阻力大。参见教材P129。
14.生活垃圾填埋场工程中,泥质防水层施工技术的核心是掺加()的拌合土层施工技术。
A.石灰土 B.砂砾土 C.水泥土 D.膨润土 【答案】D
【参考解析】本题考査的是泥质防水层及膨润土垫施工技术。泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。
15.施工过程中各个阶段工程测重的各项内业计筲准备工作应结合()进行。
A.投标文件 B.设计文件
C.专项安全施工方案 D.技术交底 【答案】B
【参考解析】本题考査的是场区控制测重。开工前应结合设计文件、施工组织设计,提前做好工程施工过程中各个阶段的工程测重的各项内业计筲准备工作,并依照内业准备进行施工测重。参见教材P156。
16.不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是()。A.结构类型和结构尺寸符合设计要求 B.混凝土结构外观无严重质量缺陷 C.构筑物外壁不得渗水
D.结构表面应光滑平顺,线形流畅 【答案】D
【参考解析】本题考查的是水处理构筑物施工质量检查与验收。选项D属于工艺辅助构筑物的质量验收主控项目。参见教材P237.。
17.基坑施工影响范围内的建筑物倾斜监测常用仪器是()。A.水准仪 B.经纬仪 C.全站仪 D.测斜仪 【答案】C
【参考解析】本题考查的是施工监控重测内容与方法。建筑物倾斜用全站仪或发射片等。参见教材P271.。
18.热拌沥青混合料路面滩铺完成后,其表面温度自然降至()℃时,可开放交通。
A.50 B.60 C.80 D.100 【答案】A
【参考解析】本题考查的是沥舂混合料面层施工技术。热伴沥青混合料路面应待滩铺层自然降温至表面稳定低于50℃后,方可开砍交通。参见教材P21。
19.关于城镇供热直埋保温接头的说法,错误的是()。A.—级管网现场安装的85%的接头进行气密性检验 B.接头的保温和密封应在结构焊口检验合格后方可进行 C.预警线断路.短路检测应在接头安装完毕后进行 D.外观检査是质重验收的主控项目 【答案】A
【参考解析】本题考査的是直埋保温管接头的规定。一级管网现场安装的100%的接头进行气密性检验。参见教材P301。
20.依据规定,注册建造师本人无法修改所签章时施工管理文件时,应有所在企业制定()签字用章。
A.项目安全负责人 B.项目技术负责人 C.注册一级建造师 D.同等资格条件注册建造师 【答案】D 【参考解析】本题考査的是施工管理签章文件目录。注册建造师本人不能进行修改的,应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改,并由其签字并加盖执业印章。参见教材P307。
二.多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.下列现浇混凝土需洒水养护不少于14d的有()A.抗渗混凝土 B.缓减型混凝土 C.高强混凝土
D.普通硅酸盐水泥混凝土 E.矿渣硅酸盐水泥泯凝土 【答案】ABC
【参考解析】本题考査的是钢筋混凝土施工技术。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土,养护时间不少于14d。参见教材P32。
22.当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙时,宜采用的接头形式有()。
A.锁口管接头 B.波纹管接头 C.一字形钢板接头 D.十字形钢板接头 E.钢筋承插式接头 【答案】CDE
【参考解析】本题考查的是深基坑支护结构域变形控制。当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙时,宜采用刚性接头;刚性接头可采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插接头等。参见教材P68。
23.按照《地铁设计规范》GB50157-2013,地下铁道隧道工程防水设计应遵循的原则有()。
A.以防为主 B.刚柔结合 C.多道防线 D.因地制亘 E.综合治理 【答案】ADE
【参考解析】本题考査的是衬砌及防水施工要求。地下工程防水的设计和施工应蓖循“防、排、戳、堵相结合,刚柔相济,因地制亘,综合治理”的原则。参见教材 P90。
24.关于水池变形缝中止水带安装的说法,错误的有()。A.金属止水带搭接长度不小于20mm B.塑料止水带对接嵌头采用叠接 C.止水带用铁钉固定就位
D.金属止水带在伸缩缝中的部分不涂刷防腐凃料 E.塑料或橡胶止水带应无裂纹,无气泡 【答案】BCD
【参考解析】塑料止水带对接嵌头采用热接;不得在止水带上穿孔或用铁定固定就位;金属止水带在伸缩缝中的部分应凃刷防腐凃料。参见教材P101。
25.施工无抗浮结构设计的水池时,正确的降排水做法有()。A.选择可靠的降低地下水位方法
B.基坑受承压力水影响时,应进行承压水降压计筲 C.施工过程中间断降排水 D.有备用降水机
E.降排水应输送至抽水影响半径范围以外的河道或排水管道 【答案】ABDE
【参考解析】本题考査的是水池施工中的抗淳措施。施工过程不得中间断降排水。参见教材P106。
26.关于供热管道安装焊接的说法,错误的有()。A.管道任何位置不得有T字形焊接 B.在管道焊缝及其边缘处不得开孔 C.管道焊口应避开构筑物的墙壁 D.对接管口时,应检査管道的垂直度
E.管道安装长度不够时,可加焊长度为100mm的短节 【答案】BCE
【参考解析】本题考査的是供热管道施工与安裝要求。参见教材P123。27.关于燃气管道施工的说法,错误的有()。A.燃气管道不得采用水平定向钻法施工 B.穿越铁路的燃气管道外应加套管
C.中压B燃气管线可利用道路桥梁跨越河流 D.燃气管道随桥敷设时,应采用较高的防腐等级
E.敷设于桥梁上的燃气管道当采用厚壁管时,可适当降低焊缝的探伤比例 【答案】ACE
【参考解析】本题考査的是燃气管道施工安装要求。中压A燃气管线可利用道路桥梁跨越河流;敷设于桥梁上的燃气管道当采用厚壁管时,尽重减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤。参见教材P138。
28.关于城镇道路石灰工业废渣稳定砂砾基层施工的说法,正确的有()。A.摊铺前含水量为最佳含水量±2% B.控制虚铺厚度,确保基层厚度和高程
C.应在潮湿状态下养护,常温下养护时间不宜少于7d D.采用喷洒沥青乳液养护时应及时在乳液面撒嵌丁料 E.养护期内可开放交通 【答案】ABCD
【参考解析】本题考查的是无机结合料稳定基层施工质量检查与验收。养护期间宜封闭交通,需通行的机动车辆应限速,严禁履带车辆通行。参见教材P213。
29.下列检验项目中,尾于供热管道安装质重检验主控项目的有()。A.高程 B.中心线位移 C.立管垂直度 D.对口间隙 E.定位焊缝的位置 【答案】AD
【参考解析】本题考査的是城適燃气、供热管道施工质重检査与验收。供热管道安裝质重检验主控项目有高程和对口间隙。参见教材P247。
30.根据《城市桥梁工程施工与质重验收规范》CJJ-2008,关于工程施工质重验收的说法,正确的有()。
A.工程施工质重应符合相关规范的规定
B.参加工程施工质星验收的人员应具备规定的资格 C.只有具备相应检测资质的单位才能承担见证取样检测业务 D.隐蔽工程验收可在下道工序开始后组织 E.工程施工结束后,应先由施工单位自行组织验收 【答案】ABC
【参考解析】本题考査的是城市桥梁工程施工质重验收的规定。隐蔽工程在隐蔽前,应由施工单位通知监理工程师和相关单位进行隐蔽验收,确认合格后,形成隐蔽验收文件。参见教材P299。
三、案例分析题(共4题,每题20分。)
(一)背景资料
某公司中标北方城市道路工程,道路全长1000m,道路机构与地下管道线布置如图1所示。
施工场地位于农田,邻近城市绿地。土质以砂性粉土为主,不考虑施工降水。雨水方沟内断面2.2m×1.5m:采用钢筋混凝土结构:壁厚度200mm;底板下混凝土垫层厚100mm,雨方沟位于南侧铺路下,排水方向为由东向西,东端沟内底高程为-5.0m(地表高程±0.0m),l流水坡度1.5‰。给水管道位于北侧人行道下,覆土深度1m。
项目部对①辅路、②主路、③给水管道、④雨水方向、⑤两侧人行道及隔离带(绿化)作了施工部署,依据各种管道高程以及平面位置对工程的施工顺序作了总体安排。
施工过程发生如下事件:
事件一:部分主路路基施工突遇大雨,未能及时碾压,造成路床积水、土料过湿,影响施工进度。
事件二:为加快施工进度,项目部将沟槽开挖出的土方在现场占用城市绿地存放备回填,方案审查时被纠正。
问题:
1.列式计算雨水方沟东、西两端沟槽的幵挖深度。2.用背景资料中提供的序号表示本工程的总体施工顺序。3.针对事件一写出部分路基雨后土基压实的处理措施。
4.事件二中现场占用城市绿地存土方案为何被纠正?给出正确做法。【答案】
1.东端沟槽开挖深度为5+0.2+0.1=5.3m。雨水方沟西端幵挖深度:5.3+l.5%x1000=6.8m 2.④雨水沟--③给水菅道--②主路--①辅路--⑤绿化隔离带
3.事件一雨后土路基压实的处理措施:应将路床积水排干,对含水量过大的湿土料进行翻晒或换填。在接近最佳含水量时重新碾压,使得路基的压实度达到设计要求。雨季施工路基坚持当天挖先、填完,压完,不留后患。
4.挖土占用城市绿地方案审查被纠正原因是施工方没有经过批准,擅自改变城市绿化的用地性质和破坏城市绿化用地的地形地貌水体和植被,属于擅自占用城市绿地,是不允许的。
正确做法是:施工方应征的城市人民政府绿化行政管理部门同意,占用绿地,并限期归还,恢复原貌。
(二)背景资料 某公司承建的市政桥梁工程中桥梁引道与现有城市次干道呈T型平面交叉,次干道边坡坡率1:2,采用植草防护;引道位于种植湾地,线位上现存池塘一处(长15m,宽12m,深1.5m);引道两侧边坡采用挡土墙支护;桥台采用重力式桥台,基础为120cm混凝土钻孔灌注桩。引道纵断面如图2-1所示,挡土墙横截面如图2-2所示。
项目部编制的引道路堤及桥台施工方案有如下内容:
(1)桩基泥浆池设置于台后引道滩地上,公司现有如下桩基施工机械可供选用:正循环回转钻,反循环回转钻,潜水钻,冲击钻,长螺旋钻机,静力压桩机。(2)引道路堤在挡土墙及桥台施工完成后进行,路基用合格的土方从现有城市次干道倾倒入路基后用机械摊铺碾压成型。施工工艺流程图如下:
理工程师在审查施工方案时指出:施工方案(2)中施工组织存在不妥之处:施工工艺流程图存在较多缺漏好错误,要求项目部改正。
在桩基施工期间,发生一起行人滑入泥浆池事故,但未造成伤害。
问题:
1.施工方案(1)中,项目部宜选择哪种桩基施工机械?说明理由。2.指出施工方案(2)中引道路堤填土施工组织存在的不妥之处,并改正。3.结合图2-1,补充好改正施工方案(2)中施工工艺流程的缺漏和错误之处。(用文字叙述)
4.图2-2所示挡土墙属于哪种结构形式(类型)?写出图2-2中构造A的名称。5.针对“行人滑入泥浆池”的安全事故,指出桩基施工现场应采取哪些安全措施。
【答案】
1.选用冲击钻,因为土质为风化岩层。
2.(1)路堤填土分层厚度不当不应大于200mm每层.(2)应分层填筑到合理厚度,宽度,分层碾压封层检验.3.缺漏之处:(1)对路基中线边线高程进行定位复测;(2)测量放线;(3)清理池塘泥浆后应分层回填压实至设计标高。
错误之处:(1)填土层厚应20cm。4.略
5.应该采取(1)划分安全区域(2)非作业人员不得进入现场(3)有专人值守指挥(4)泥浆沉淀池周围设置防护栏杆和警示标志等。
(三)背景资料
某公司中标承建中压A天然气直埋管线工程,管道直径DN300mm,长度1.5km,由节点①至节点⑩,其中节点⑦、⑧分别为30°的变坡点。如图3所示。项目部编制了施工组织设计,内容包括工程概况、编制依据、施工安排、施工准备等,在沟槽开挖过程中,遇到地质勘察时为探明的墓穴。123建造师网项目部自行组织人员、机具清除了墓穴,并进行换填级配砂石处理。导致增加了合同外的工作量。管道安装焊接完毕,依据专项方案进行清扫与试验。管道清扫由①点向⑩点方向分段进行。清扫过程中出现了卡球的迹象。
根据现场专题会议要求切开⑧点处后,除发现清扫球外,还有一根撬杠。调查确认是焊工为预防撬杠丢失临时放置在管腔内,但忘记取出。会议确定此次事故为质量事故。
问题:
1.补充完善燃气管道施工组织设计内容。
2.项目部处理墓穴所增加的费用可否要求计量支付?说明理由。3.简述燃气管道清扫的目的和清扫应注意的主要事项。
4.针对此次质量事故,简述项目部应采取的处理程序和加强哪些方面的管理。
【答案】
1.(1)施工方案的选择(包括流水段的划分、主要项目的施工顺序和施工方法,劳动组织及有关技术措施等)。
(2)工程进度表(包括确定工程项目及计算工程量;确定劳动量从建筑机械台班数;确定各分部分项工程的工作日;考虑工序的搭接;编排施工进度计划等)。
(3)各种资源需要量计划(包括劳动力、材料、机构、机具等)。
(4)现场施工平面布置图(包括对各种材料、构件、半成品的堆放位置;水、点管线的布置;机械位置及各种临时设施的布局等)。
(5)对工程质量、安全施工、降低成本等的技术组织措施。2.不予计量支付。
理由:项目部自行处理墓穴,并未通知监理或建设单位。遇到地质勘察时未探明的墓穴应立即停工,及时通知监理或建设单位,会同勘察设计单位做出新的施工方案,增加的工程量才能索赔。
3.清扫目的:防止安装、焊接过程发生中杂质进入燃气处理设备,导致设备损坏。
注意事项:(1)按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫,吹扫出的赃物不得进入已合格的管道。
(2)吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不得参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位。
(3)吹扫压力不得大于管道的设计压力,且应不大于0.3MPa。(4)吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。
4.质量事故处理程序:(1)事故调查;(2)事故的原因分析;(3)制定事故处理的方案;(4)事故处理;(5)事故处理的鉴定验收;(6)提交事故处理报告。
加强以下方面的管理:
(1)做好安全技术交底工作;(2)对工作人员进行必要的技术培训;(3)加强施工过程管理,规范操作规程(4)贯彻三检制。
(四)背景资料
A公司中承建小型垃圾填埋场工程,填埋场防渗系统采用HDPE膜,膜下保护层为1000mm黏土层,上保护层为土工织物。
项目部按规定设置了围挡,并在门口设置了工程概况碑、管理人员名单、监督电话牌和扰民告示牌。为满足进度要求,现场安排3支劳务作业队伍,压缩施工流程并减少工序间隔时间。
施工过程中,A公司例行检查发现:有少数劳务人员所戴胸牌与人员登记不符,且现场无劳务队的管理员在场;部分场底基础层验收记录确定建设单位签字;黏土保护层压实度报告有不合格项,且无整改报告。A公司命令项目部停工整改。
问题:
1、项目部门口还应设置哪些标牌?
2、针对检查结果,简述对劳务人员管理的具体规定。
3、简述填埋场施工前场底基础层验收的有关规定,并给出验收记录签字后缺失的纠正措施。
4、指出黏土保护层压实度质量验收必须合格的原因,对不合格项应如何处理?
【答案】
1.项目部门口还应设置消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。
2.(1)劳务企业要与劳务人员依法签订书面劳动合同,明确双方权利义务。
(2)要逐人建立劳务人员入场、继续教育培训档案。
(3)劳务人员现场管理实名化。进入现场施工的劳务人员要佩戴工作卡,注明姓名、身份证号、工种、所属分包企业,没有佩戴工作卡的不得进入现场施工。
(4)劳务企业要根据劳务人员花名册按月编制工资台账,记录工资支付时间、支付金额,经本人签字确认后,张贴公示。劳务人员工资台账须报总包备案。
(5)劳动企业要按照施工所在地政府要求,根据劳务人员花名册为劳务人员投保社会保险,并将缴费收据复印件、缴费名单报总包备案。
3.填埋场施工前场地基础层验收应认真执行现场检验程序和控制检验频率,不合格必须及时返工处理,并认真进行复检。检验项目包括压实度试验和渗水试验两项。施工单位施工完成并自检合格后,要通知监理工程师或建设单位项目专员技术负责人,由总监理工程师组织施工单位项目负责人、项目技术负责人、质量负责人参见验收。勘察、设计单位的项目负责人也应参见验收,然后填写验收意见和结论。
4.HDPE防渗膜是整个垃圾填埋场工程施工中关键的工序,整个垃圾填埋工程的成败取决于防渗层的施工质量。
(1)若保护层不密实,容易发生沉降致使HDPE膜发生破坏,影响防渗效果。(2)若保护层不密实不能有效地减缓地下水上渗对HDPE膜的影响。不合格顶处理方式如下:
(1)委托有资质的单位重新进行检测。
(2)设计单位重新核算,看现状能否满足使用功能要求。(3)如果前两条件都不满足必须及时返工处理,认真进行复检。
第四篇:2010二级建造师真题试卷及答案
2010年二级建造师模拟试卷及答案
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)场景(一)
一城市路道路结构为:路基为填方,填土高度为2—3m;路面为12%石灰土底基层150mm,石灰粉煤灰砂砾基层150mm,沥青混凝土面层(粗粒式60mm,中粒式40mm厚)合计100mm,共计410mm。因拆迁影响,路面工程需要在冬期组织施工。
根据场景(一),作答下列题目:
1、采用任何一种压实机械碾压土质路基,均应控制在该种土最佳含水量的±()以内压实。
A1%
B2%
C1.5%
D2.5%
答案:B
解析:在最佳含水量情况下水稳定性最好。
2、城市主干路、快速路的上面层还需通过()试验来检验抗车辙能力。
A马歇尔试验
B高温车辙试验
C油石比试验
D残留度试验
答案:B
解析:
3、关于沥青混合料施工工艺要求,下面说法错误的是()
A沥青混凝土面层集料的最大粒径宜从上往下逐渐增大,中、下面层沥青混合料集料的最大粒径不宜超过层厚的1/2。
B重要的沥青混凝土路面宜先修100—200m试验段,主要分试拌、试铺两个阶段,取得相应的参数。
C热拌沥青混合料路面施工结束后待自然冷却,表面温度低于600C后,方可允许车辆通行。
D热拌沥青混合料相邻两辐及上下层的横接缝施工应错开1m以上。
答案:C
解析:当混合料表面温度过高通车时,易形成车辙等病害。
4.道路工程前期地质调查时,开挖试坑深度应达到地下水位以下,当地下水位很深时,开挖深度不小于()。
A2m
B2.5m
C3m
D3.5m
答案:A
5、下面不属于路面性能指标的是()
A变形量
B温度稳定性
C抗滑能力
D噪声量
答案:A
解析:A属于路基性能指标之一。
6、城市主干路土质路基深度在0~80cm范围内,最低压实度应为()。
A90%
B93%
C95%
D98% 场景(二)某市政桥梁工程,跨越该市一条主要河流,部分基础采用锤击沉桩,部分基础在河中,需要实施土围堰作业。承台为大体积砼,上部结构为跨径25m后张预应力混凝土箱梁。
根据场景(二),作答下列题目:
7、土围堰内坡脚与基坑顶边缘的距离根据河床土质及基坑开挖深度而定,但不得小于()。
A1m
B1.1m
C1.2m
D1.5m
答案:A
解析:内坡脚与基坑边缘的距离主要是为了放置水泵等一些设备的需要。
8、土围堰的高度应施工期内可能出现的最高水位(包括浪高)()m
A0.2
B0.5
C0.5~1.0
D0.5~0.7
答案:D
解析:高出可能出现的最高水位一定高度,以策安全。
9、沉人混凝土桩时,要求混凝土达到100%设计强度并具有()龄期。
A14d
B21d
C28d
D36d
答案:C
解析:为避免砼桩头被击碎,除设置桩帽外,对桩还要进行设计强度和龄期的双控。
10、下面关于沉入桩的打桩顺序说法错误的是()
A一般是由一端向另一端打
B密集群桩由中心向四边打
C先打浅桩,后打深桩
D先打坡顶,后打坡脚
答案:C
解析:如果改变顺序,则可能发生桩打不下去、折断等现象。
11.卸落支架和拱架,应()。
A纵向对称均衡卸落;横向同时一起卸落
B纵向同时一起卸落;横向对称均衡卸落
C纵向对称卸落;横向均衡卸落
D纵向同时卸落;横向一起卸落
答案:A 场景(三)
某热力隧道,长3.2km,断面尺寸为3.2×2.8m,埋深3.5m,采用喷锚暗挖法施工。隧道穿越砂砾层,需要降水作业。施工中,在距工作井48m时,发现开挖面砂砾层有渗水且土质松散,有塌方隐患。经有关人员研究,决定采用小导管注浆超前加固措施。
根据场景(三),作答以下题目:
12、小导管注浆宜采用()
A水泥浆或水泥砂浆
B水泥浆或石灰浆
C混合砂浆
D触变泥浆
答案:A
13、根据场景所述地质条件,小导管注浆宜采用()
A高压喷身注浆法
B渗入注浆法
C劈裂注浆法
D电动硅化注浆法
答案:B
14、下面不是喷锚暗挖法施工的要求的是()
A管超前
B严注浆
C长开挖
D早封闭
答案:C
15、喷射砼应紧跟开挖面,应分段、分片、分层,A由下而上
B由上而下
C由前而后
D由后而前
答案:A 场景(四)
顺序进行。()
某给水厂采用地表水常规处理工艺流程。某项目经理部承建该给水厂的构筑物施工,其中清水池长32m、宽23m、高4.5m,清水池基础底标高为-6.00m,采用现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C30。
因地下水位较高,需要采取降水措施,项目部拟采用基坑内明沟排水。
根据场景(四),作答下列题目:
16、采用明沟排水时,排水沟应设置在基坑的()
A中间
B四边
C两边
D中间部位十字交叉
答案:B
17、排水沟底要始终保持比土基面低不小于()m
A0.3
B0.5
C1.0
D1.5
答案:A
18.在给水厂的澄清处理工艺中,混凝的作用是()。
A去除水中的泥砂
B去除水中的细菌
C使水中悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒
D使水中有机物和有毒物质形成较大沉积颗粒
答案:C
19.清水池底板与柱的施工缝应设在()。
A底板表面
B柱的任意高度
C柱的1/2高度
D八字脚与柱的连接处
答案:A
20.池壁施工缝进行凿毛处理时,其根部的混凝土强度应至少达到()MPa。
A1.0
B1.5
C2.0
D2.5
答案:D
二、多选题
场景(五)某污水管道为φ1600mm钢筋混凝土管,一般地段采用开槽法施工,穿越道路部分采用顶管法施工。明挖管道完工后进行了闭水试验。
顶管工作井采用沉井。井壁厚600mm。沉井穿过的土层主要为黏土质砂土,采用不排水下沉。
由于沉井深度较大,沉井下沉施工中下沉困难,进度缓慢,项目部采取辅助方法助沉。顶管施工中,随着顶进距离的增加,顶力不断增长,但顶进至某里程时,顶力突然增加,并逐渐超过允许顶力。项目部停止顶进,寻找原因并采取有效措施进行处理。
根据场景(五),作答下列题目:
21、闭水试验时,有关要求表述正确的是()
A应在管道回填后进行
B应在管道灌满水后12h进行
C应在管道灌满水后24h进行
D闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2m
E对渗水量的测定时间不少于30min
答案:ACDE
22、沟槽回填时,应符合的规定说法正确的是()
A砖石、木块等杂物应清除干净
B采用井点降水时,其动水位应保持在槽底以下不小于0.5m
C管道两侧和管顶以上500m范围内的回填材料,应由管槽两侧对称运入槽内,也可直接扔在管道上
D管道两侧和管道以上500m范围内,应采用轻夯压实
E采用木夯、蛙式夯时,应夯夯相连,采用压路机时,碾压的重叠宽度不小于200mm
答案:ABDE
23.沉井下沉困难时,可采取()助沉口
A射水下沉
B泥浆润滑套
C重锤夯击
D设置空气幕
E压重
答案:ABDE
24.顶管法与开槽相比,具有()等优点。
A不会影响交通
B施工成本低于开槽施工
C不必拆除地面障碍物
D土方开挖和填土工作量减少
E管道不必设置基础和管座
答案:ACDE
25、顶管现场一般需要设置吊装设备,施工中常用的是()
A轮式起重机
B起重桅杆
C门式吊车
D架桥机
E电动葫芦
答案:ABC 场景(六)某市政集团公司中标承建一道路排水工程。该工程包括道路工程和一座跨河桥、φ1000mm的钢筋砼污水管道工程和绿化工程。
道路面层为24cm厚C30水泥砼,20cm厚水泥稳定碎石基层。
排水管道与其他管道在高程上有交叉,需要进行处理。
绿化工程主要是行车树和草坪建植。
根据场景(六),作答以下题目:
26、下列选项中,关于水泥砼路面的表述是正确的()
A一次铺筑宽度小于路面宽度时,应设置带拉杆的平缝形式的作向施工缝
B横向施工缝尽可能选在缩缝或胀缝处
C对于特重及重交通等级的砼路面,横向胀缝、缩缝应设置传力杆
D切缝要做到宁早不晚,宁浅不深
E灌填缝料时,缝内应干净,缝壁应潮湿、粗糙,答案:ABC
27、下列选项中,关于水泥砼路面施工说法正确的是()
A水泥仓库应覆盖或设置顶棚防雨,并应设置在地势较高处,严禁水泥受潮及浸水
B搅拌机应优先选用强制立轴式或双轴式搅拌机,C如发现砼有离析现象,应在铺筑时用铁锹拌均匀,可二次加水
D可在砼初凝后进行振捣
E抹面时严禁在面板砼洒水、撒水泥粉
答案:ABE
28、关于水泥稳定碎石基层说法正确的是()
A碎石要先筛分成3~4个不同粒级,然后配合成规范要求的级配范围
B基层保湿养护不少于7d,养护期间可开放交通
C应选用初凝3h以上和终凝6h以上的普通、矿渣、火山灰硅酸盐水泥
D应用12t以上的压路机碾压
E严禁薄层贴补法找平
答案:ACDE
29、排水管道与交叉管道高程一致时的处理原则是()
A软埋电缆让刚性管道
B压力管道让重力流管道
C大口径让小口径管道
D后敷设管道让已敷设管道
E小口径让大口径管道
答案:ABDE
30、草坪建植的方法有()
A籽播
B喷播
C植生带
D铺植
E茎铺
答案:ABCD
三、案例分析题
(一)背景资料
某市政工程公司承建一道路工程,基层为180mm水泥稳定碎石,下面层为中粒式沥青砼,上面层为SMA沥青混凝土。该工程由四方工程咨询工程公司实施监理。
项目经理亲自参加了技术准备会议,并强调:“项目技术负责人作为工程质量的第一责任人,必须尽快主持编制项目质量计划,亲自做好技术交底工作。”
施工前项目技术负责人就工程特点、设计要求向施工人员进行了技术交底。
上面层施工中,以自卸汽车运输混合料,沥青混凝土摊铺机铺筑,为满足平整度的要求,采用钢绞线引导的高程控制方式,轮胎式压路机碾压。
面层横缝采用平接缝。接缝施工时,先用熨平板预热接缝。摊铺新的沥青混凝土后,由前一日施工结束停放在摊铺机后路面上的压路机顺路线方向从中心向外侧碾压。
施工完成后,施工单位及时向建设单位提交了工程竣工验收报告。竣工报告由项目经理签字并加盖公章。
问题:
1、项目经理强调内容中是否有不妥之处?说明理由。
2、项目技术负责人技术交底内容不全面,予以补充。
3、面层施工中存在多处违规操作,针对其中的问题给出正确的做法。
4、竣工验收报告签署程序是否全面?说明理由。
参考答案:
1、项目技术负责人作为工程质量的第一责任人,必须尽快主持编制项目质量计划不妥,应是项目经理作为工程质量的第一责任人主持编制项目质量计划。
2、补充如下:相关技术规范、规程要求及获准的施工方案,强调工程难点、技术要点及安全措施。
3、钢绞线引导的高程控制方式错误,应采用非接触式平衡梁;轮胎式压路机碾压错误,应采用振动压路机或钢筒式压路机碾压,不得采用轮胎式压路机。
压路机顺路线方向碾压错误,应顺横缝方向骑缝碾压,而后改为纵向碾压;从中心向外侧碾压错误,应从两侧向路中心碾压。
4、不全面。还应由施工单位有关负责人审核签字。另外,本工程实施监理,必须经总监理工程师签署意见。
(二)背景资料
某市政工程基础采用明挖基坑施工,坑壁采用网喷混凝土加固。A公司中标后把基坑部分擅自分包给不具备安全资质的B公司。B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部,建设单位及监理单位发现后对B公司劝阻,但B公司不予理会;基坑施工时为加快进度,B公司采用了一次开挖到底,再一起加固的方案。
在基坑施工至5m深时,基坑变形速率明显加快,坑顶处土层出现大量裂缝,B公司对此没有在意,继续加快开挖速度。不久,基坑出现坍塌凶兆,B公司马上组织民工抢险加固,但已经于事无补,基坑坍塌造成5死3伤的重大事故。项目经理处理了事故现场,2天后写了书面报告上报企业主管部门及有关单位,然后,按事故处理有关规定组成调查组开展调查。完成调查报告后,经项目经理签字,报企业安全主管部门。
问题
1、市政公用工程的风险源有哪些?
2.B公司采用的基坑开挖方案是否合乎技术要求?说明理由。
3.写出本工程基坑施工时存在的安全隐患。
4.引起本次事故的最主要原因是什么?
5.项目经理在基坑应急措施上犯了哪些重大错误最终导致了事故的发生?
参考答案:
1、火灾、中毒和窒息、坍塌、滑坡、触电、坠落、机械伤害、公路车辆伤害8种。
2、不符合要求。B公司采用了一次开挖到底,再一起加固的方案是错误的,应逐层开挖,逐层加固。
3安全隐患有:
1)深达5m的沟槽没有支撑。
2)B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部。
3)在基坑施工至5m深时,基坑变形速率明显加快,坑顶处土层出现大量裂缝
4、基坑出现坍塌凶兆,B公司马上组织民工抢险加固和将基坑部分擅自分包给不具备安全资质的B公司是引起本次事故的最主要原因。
5、基坑即将坍塌时,应以人身安全为第一要务,及早撤离现场。本工程出现坍塌凶兆,项目经理还组织人进入基坑抢险,是造成人员伤亡的一个重大错误。
(三)背景资料
某桥梁工程项目的建设单位与某一施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了桥梁施工合同。该桥梁上部结构为后张法预应力砼箱
梁。合同价款为2600万元,合同工期为200天。在合同中,建设单位与施工单位约定,每提前或推后工期一天,按合同价的万分之二进行奖励或扣罚。合同履行中发生如下事件:
事件1:该工程施工进行到100天时,经材料复试发现,甲方所供应的水泥板质量不合格,造成乙方停工待料19天。
事件2:在工程施工进行到150天时,由于甲方临时变更设计又造成部分工程停工16天。工程最终工期为220天。
事件3:在基础施工时,施工单位在采购钢筋之前按要求向监理工程师提交了质量保证资料,在监理员见证后取样送检,经法定检测单位检测证明钢筋性能合格,工程师经审查同意该批钢筋进场使用。但在基础工程钢筋验收时,工程师发现施工单位未做钢筋焊接性能试验,工程师责令承包单位在监理人员见证下取样送检,试验发现钢筋焊接性能不合格。经钢筋重新检验,最终确认是由于该批钢筋不合格而造成的钢筋焊接性能不合格。工程师随即发出不合格项目通知,要求承包单位拆除不合格钢筋工程,同时报告业主代表。承包单位以本批钢筋已经监理人员验收,不同意拆除,并提出若拆除,应延长工期10天,补偿直接损失40万元的索赔要求。
事件4:为保证吊车的安装作业,施工单位占用了一条非机动车道,选择在夜间时段,自行封路后进行构件吊装作业。
事件5:张拉上部预应力连续梁时,因考虑到属关键工作,项目经理部经研究,决定预应力筋张拉工作由质检员主持,张拉作业人员必须经培
训考核合格后方可上岗。在钢绞线张拉时,有一根断丝且不超过全断面的1%,因工期紧,没有处理,即锚固灌浆了。
事件6:锚固完毕经检验合格后用电弧焊切除端头多余预应力筋,外露长度不小于30mm,锚具用封端砼保护。
问题
1、施工单位在第一次停工后10天,向建设单位提出了索赔要求,索赔停工损失人工费和机械闲置费等共6.8万元;第二次停工后15天施工单位向建设单位提出停工损失索赔7万元。在两次索赔中,施工单位均提交了有关文件作为证据,情况属实。此项索赔是否成立?
http://www.xiexiebang.com
2、在工程竣工结算时,施工单位提出工期索赔35天。同时,施工单位认为工期实际提前了15天,要求建设单位奖励7.8万元。建设单位认为,施工单位当时未要求工期索赔,仅进行停工损失索赔,说明施工单位已默认停工不会引起工期延长。因此,实际工期延长20天,应扣罚施工单位10.4万元。此项索赔是否成立?
3、事件3中,施工单位的索赔是否合理?请说明理由。
4、事件4中,项目部采取的措施是否正确?如不正确,请指出正确作法。
5、请指出事件5中预应力张拉的错误之处,并改正。钢绞线张拉后断丝未经处理,是否正确。
6、请指出事件6中切除端头多余预应力筋错误之处,并指出正确做法。
参考答案:
1、此项索赔成立。因为这是建设单位的责任。施工单位提出索赔的理由正当,并提供了当时的证据,情况属实。同时,施工单位提出索赔的时限未超过索赔合同规定的28天时限。
2、此项索赔不成立。因为施工单位提出工期索赔时间已超过合同约定的时间,而建设单位扣罚理由充分,符合合同规定;罚款金额计算符合合同规定。故应从工程结算中扣减工程应付款10.4万元。
3、不合理。因为施工单位采购了不合格的材料,这是施工单位的责任。
4、不正确。项目部采取的措施不合伙关于占用或挖掘城市道路的规定;因特殊情况需要临时占用城市道路时,须经市政工程行政主管部门和公安交通主管部门的批准。
5、预应力筋张拉工作由质检员主持错误,应由项目技术负责人主持。钢绞线张拉后断丝未经处理是正确的。因为符合规范不大于1%且不大于1根的规定。
6、用电弧焊切除端头多余预应力筋是错误的,应用砂轮锯、切断机等机械方法切割。www.xiexiebang.com
(四)背景资料
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。
该工程在施工过程中发生了如下事件:
(1)因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成B工作持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。
(4)结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。
(5)因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔,编写了索赔报告,索赔报告的内容有:编制说明和附件(与索赔费用或工期索赔
有关的各种往来文件,包括承包方发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料)。
问题:
1、按照施工进度计划,确定该工程的关键线路和计算工期,并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。
2、对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
3、施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。
4、施工单位租赁土方机械用于工作A、B,日租金为1500元/天,则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?
5、索赔报告的内容不完整,请补充。
参考答案:
1、关键线路:①→③→⑤→⑥(或B→E→G)。计算工期为390天,按此计划可以按合同工期要求完工。
2、事件1:不能获得工期补偿,因为工作A是延期没有超过总时差;可以获得费用补偿,因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位的风险。
事件2:不能获得工期和费用补偿,因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误,应由承包商承担该风险。
事件3:能获得工期补偿,因应由建设单位承担不可抗力的工期风险;不能获得费用补偿,因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。
事件4:能获得工期和费用补偿,因为建设单位工程变更属建设单位的责任。
事件5:不能获得费用补偿。因该工程是固定总价合同,物价上涨风险应由施工单位承担。
3、施工单位可获得的工期延期补偿为30天,因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1工作A延长10天;事件3中的工作C延长10天,事件4中的工作E延长30天,新的计算工期为420天,(420-390)=30天。
4、施工单位应得到10天的租金补偿,补偿费用为10天×1500元/天=1.5万元,因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天,工作B不予补偿。
第五篇:2010二级建造师法律法规真题及答案
法律法规
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.取得建造师资格证书并经()后,方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。
A.登记 B.注册 C.备案 D.所在单位考核合格
2.行政法规的制定主体是()。
A.全国人民代表大会 B.全国人民代表大会常务委员会
C.国务院 D.最高人民法院
3.订立合同的两个公司合并,使他们之间既存的债权债务归于消灭,这种事实是债朽债务的()。
A.抵消 B.提存 C.混同 D.免除
4.甲公司租用乙公司脚手架,合同约定每月底支付当月租金,但甲公司到期后拒付乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算()年。
A.1
B.2
C.4
D.20 5.根据《物权法》,不适合用于质押财产的是()。
A.汇票 B.仓单 C.建设用地 D.应付款
6.下列行为中,不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是()。
A.转让 B.抵押 C.出资入股 D.投保火灾险
7.某建设工程施工合同约定,合同工期为18个月,合同价款为2000万元,根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为()万元。
A.100
B.200
C.600
D.1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法,正确的是()。
A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式
B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包
C.建筑工程只能招标发包,不能直接发包
D.国家提倡对建筑工程实行总承包
9.下列建设工程分包的说法中,属于承包人合法分包的是()。
A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包
B.将专业工程分包给不具备资质的承包人
C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人
D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包
10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标,则下列联合体成员的行为中正确的是()。
A.该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标
B.该联合体成员签订共同投标协议
C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标
D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投 11.通过招投标订立的建设工程施工合同,合同价应为()。
A.评标价 B.投标报价 C.招标控制价 D.标底
12.评标委员会组建过程中,下列做法符合规定的是()。
A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密
B.评标委员会7个成员中,招标人的代表有3名
C.项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取
D.评标委员会成员由3人组成 13.经评标,甲被推荐为第一中标人,但在中标通知书发出之前,招标人收到甲退出此次投标的书面通知。以下关于甲的行为,正确的说法是:()。
A.属于在投标有效期内撤回投标文件 B.属于放弃中标
C.甲的要求不能被接受,必须继续参加投标 D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金
14.关于生产经营单位安全生产保障的说法,正确的是()。
A.生产经营单位必须参加工伤社会保险,为职工缴纳相关费用
B.建设工程实行工程总承包的,由建设单位对施工单位的安全生产负总责任
C.建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责
D.某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内
15.生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责,导致发生生产安全事故被判有期徒刑的,根据我国安全生产的规定,自刑期执行完毕之日起()。
A.2年内不得担任本施工企业的中层管理人员
B.3年内不得担任监理单位的主要负责人
C.5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人
D.终身不得担任任何施工企业的主要负责人
16.生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场施工人员必须立即报告()。
A.本企业负责人 B.当地安全生产监督管理部门
C.县级以上地方人民政府 D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门
17.某幕墙专业分包工程施工过程中,发生了一起安全事故.造成2人死亡,根据《建设工程安全生产管理条例》,此次事故应由()上报有关主管部门。
A.幕墙分包企业 B.施工总承包企业 C.监理单位 D.建设单位
18.根据国务院《特种设备安全保障条例》,从事施工起重机械定期检验的机构,应由()批准。
A.县级以上人民政府 B.省级政府特种设备安全监督部门
C.国务院 D.国务院特种设备安全监督部门
19.房地产公司甲的下列做法中,符合安全生产法律规定的是()。
A.要求施工企业购买其制定的不合格消防器材
B.申请施工许可证时没有提供保障工程安全施工措施的资料
C.甲向施工企业提供的地下工程资料不准确
D.甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门
20.关于建设单位安全责任的说法,正确的是()。
A.建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求
B.建设单位有权压缩合同约定的工期
C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业
D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料 21.根据《建设工程安全生产管理条例》,关于意外伤害保险的说法,正确的是()。
A.意外伤害保险属于非强制险 B.保险由建设单位办理
C.实行施工总承包的,由施工总承包企业支付保险费
D.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
22.基坑支护工程专项施工方案须经()签字后实施。
A.施工企业项目经理和现场监理工程师 B.施工企业负责人和建设单位负责人
C.建设单位负责人和总监理工程师 D.施工企业技术负责人和总监理工程师
23.企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前()个月。
A.1
B.2
C.3
D.6 24.根据《建设工程质量管理条例》,对涉及()的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
A.增加工程内部装饰 B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额 D.改变建筑工程
25.建设工程施工总承包企业将专业工程分包,下列关于工程质量责任承担的说法,正确的是()。
A.分包工程质量由分包企业负总责。B.分包工程质量由分包企业单独承担责任
C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D.分包企业接受总承包企业的质量管理,可不承担责任
26.因设计原因导致的质量缺陷,在工程保修期内的正确说法是()。
A.施工企业不仅要负责,还要承担保修费用
B.施工企业仅负责保修,由此产生的费用应向建设单位索赔
C.施工企业仅负责保修,由此产生的费用应向设计单位索赔
D.施工企业不负责任保修,由建设单位自行承担维修
27.必须经总监理工程师签字的工作是()。
A.开工前的放线定位 B.分项工程验收 C.下一步工序 D.建设工程竣工验收
28.某施工企业在供应商处购买的水泥,标号明显低于包装上的标注标号,使施工企业遭受了损失,关于施工企业提出的索赔要求()。
A.只能由生产厂家承担 B.只能由供应商承担
C.只能施工企业自行承担 D.可向生产厂商提出赔偿
29.需要进行消防设计的建设工程项目,应由建设单位将有关资料向()报批。
A.公安消防机构 B.建设工程安全监督机构
C.建设行政主管部门 D.上级主管部门
30.下列争议中属于劳动争议的是()。
A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议
B.公司股东李某因股息分配产生的争议
C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议
D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议
31.劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为()年。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.5年
32.劳动合同仅约定试用期的,按照《劳动合同法》的规定,该合同()。
A.试用期为劳动合同期限 B.按无效劳动合同处理
C.按无固定期限合同处理 D.按完成一定工作任务为期限的合同处理
33.用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为()劳动合同。
A.固定期限 B.无固定期限 C.以完成一定任务为期限 D.短期
34.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()。
A0.警告 B.罚款 C.支付违约金 D.没收财产
35.下列合同中,受合同法调整的是()。
A.婚姻 B.收养 C.买卖 D.行政
36.在合同法中,要约生效的时问是()。
A.要约人发出要约时 B.要约达到受要约人时
C.受要约人作出承诺时 D.受要约人承诺到达时
37.在建设工程招标程序中,投标的法律性质是()。
A.要约 B.要约邀请 C.反要约 D.承诺 38.受要约人超过承诺期限发出的承诺,若要约人未作出认可该承诺的通知,则该承诺视为()。
A.承诺超时 B.承诺延误 C.新承诺 D.新要约
39.下列合同中,以下情形属于无效合同的是()。
A.当事人无履约能力 B.当事人对合同有重大误解
C.违反法律法规的强制性规定 D.违反法定的形式
40.在可撤销合同中,撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起()内有效。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年 41.关于待定合同的说法,正确的是()。
A.善意相对人不享有撤销的权利 B.效力待定合同的相对人有催告权
C.待定合同是生效合同 D.待定合同是无效合同
42.甲欠乙50万元贷款,乙欠丙20万元贷款,因乙怠于行使到期债权,又不能还丙的欠款,为此丙起诉甲支付欠款,下列说法正确的是()。
A.丙不能以自己名义起诉甲 B.丙起诉甲是在行使代位权
C.丙起诉甲以50万元为限 D.丙的起诉费用由自己支付
43.下列情形中,债权人不能行使法定撤销权的是()。
A.受让人明知债务人以不合理低价转让财产 B.债务人放弃到期的债权
C.债务人将巨额财产赠与他人 D.债务人将其全部财产转让
44.甲乙签订了建筑材料买卖合同,经当事人双方协商一致才能变更的情形是()。
A.甲公司名称变更 B.乙公司的法人代表变更
C.合同签约人变更 D.买卖数量变更
45.某项目设计费为100万,合同约定违约金为15%,发包方支付了15万定金后,设计方未开展设计工作,导致发包方损失12万,发包方最多可获得的赔偿是()万。
A.24
B.27
C.30
D.42 46.关于担保的说法,正确的是()。
A.质押不转移对质押财产的占有
B.建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象
C.企业法人的分支机构、职能部门可以为担保人
D.以汇票作为抵押财产的,自凭证交付之日起生效
47.某建设单位出具的银行保函中,保证人为()。
A.监理单位 B.银行 C.建设单位 D.施工企业
48.定金合同以()之时生效。
A.当事人签字 B.合同备案 C.定金实际交付 D.主合同成立
49.王某在施工工地工作时,不慎受伤,在监理工程师的调解下,王某与雇主达成协议,雇主一次性支付王某2万元作为补偿,王某放弃诉讼权利,这种调解方式为()。
A.行政调解 B.法院调解 C.仲裁调解 D.民间调节
50.一裁定终局体现了仲裁的()特点。
A.专业性 B.自愿性 C.独立性 D.快捷性
51.仲裁的保密性特点体现在以()为原则。
A.不开庭审理 B.不允许代理人参加 C.不公开审理 D.不允许证人参加
52.在法院的主持下,甲乙双方达成了调解协议,法院制作了调解书,在签字前甲方反悔,此时法院应()。
A.进行判决 B.强制执行 C.留置送达 D.重新调解
53.甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同,合同规定:若发生争议,向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为()。
A.原告所在地 B.被告所在地 C.合同签定地 D.合同施行地
54.在民事诉讼中,“一般授权”所行使的诉讼权利为()。
A.代为承认对方的诉讼请求 B.进行和解 C.变更诉讼请求 D.法庭辩论
55.对人民法院做出的一审民事判决不满,上诉期限为判决书送达之日起()日。
A.5
B.7
C.10
D.15
56.仲裁机构做出的仲裁书生效后,一方不执行的,另一方可向()申请强制执行。
A.人民法院 B.司法行政机关 C.仲裁机构 D.公安机关
57.关于仲裁调解的说法,正确的是()。
A.仲裁庭必须先进行调解 B.调解不成不能做出裁决书
C.仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力
D.经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的,仲裁庭不能制作裁决书
58.在仲裁过程中,申请人甲与被申请人乙双方自行和解,下列符合我国法律规定的是()。
A.甲与乙不能自行进行和解 B.甲乙达成和解不能撤回仲裁申请
C.甲撤回仲裁申请后又反悔,不得以同一事项申请仲裁
D.甲乙达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书,也可以撤回仲裁申请。
59.甲、乙、丙三人组成仲裁庭,甲为首席仲裁员,甲认为应该支持申请人的主张,乙、丙认为应该支持被申请人的主张,则下列正确的是()。
A.应按乙、丙的意见做出仲裁书 B.应该按甲的意见做出仲裁书
C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定
D.按照甲的意见做出仲裁书,仲裁书中如实记录乙、丙的意见
60.施工企业认为()侵犯其合法权益,可以申请行政复议。
A.建设单位违约的行为 B.总监理工程师的停工决定
C.上级企业的处理决定 D.行政机关的罚款、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
61.某体育馆施工实行工程总承包,发包单位可以将工程的()一并发包。
A.代建 B.施工 C.监理 D.设计 E.设备采购
62.民事法律行为成立条件中,行为内容合法表现为()。
A.不违反法律 B.不违背社会公德
C.不存在认识错误等外在因素 D.不与第三人利益相冲突
E.不与社会公共利益相冲突
63.下列抵押财产中,抵押权自登记时成立的有()。
A.建筑物 B.建设用地使用权 C.生产设备、材料
D.在建工程 E.在建船舶
64.项目监理在实施监理过程中,主要依据有()。
A.ISO质量体系 B.工程建设国家强制性标准
C.工程设计文件 D.施工企业管理制度 E.建设工程施工合同
65.投标有效期内,投标人有()行为的,其投标保证金予以没收。
A.撤回投标文件 B.补充投标文件 C.放弃中标
D.澄清投标文件 E.说明(解释)投标文件
66.施工作业人员进行安全生产的义务有()。
A.使用劳动生产安全用具 B.接受安生生产培训 C.发现事故隐患立即报告 D.发生危及人身安全的事故先进行抢救 E.为自己购买从业保险
67.某施工企业与工人订立安全生产责任书,内容为:施工企业工人认真工作,若发生安全事故,后果由工人自负。对于上述条款,正确的是()。
A.发生安全事故应由工人自负 B.该条款做无效处理
C.施工企业应受行政处罚 D.应撤销施工企业的资质
E.施工企业主要负责人应受行政罚款
68.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有()。
A.对建设工程项目的安全生产负总责 B.落实安全生产责任制
C.制定安全生产规章制度和操作规程 D.确保安全生产费用的专项使用
E.根据工作特点组织制定安全施工措施
69.取得安全生产许可证的条件是()。
A.特种作业人员经考核合格 B.职工参加工伤 C.通过了安全生产管理体系认证
D.进行了安全评价 E.已办理安全监督手续
70.根据《建设工程质量监督条例》,质量保修书应有的内容有()。
A.保修范围 B.保修期限 C.质量保证金的退还方式
D.质量保证金预留比例 E.保修责任
71.供应商的下列行为中,符合《产品质量法》的是()。
A.建立进货验货制度 B.产品包装上的标识不真实
C.对使用有瑕疵的产品进行说明 D.为扩大销售,对产品质量进行虚假宣传
E.快过期的产品降价销售
72.某交通施工穿越噪声敏感区域,可能造成环境噪声污染,下列说法正确的是()。
A.禁止一切夜间施工作业活动 B.因特殊需要进行夜间施工的,须获批准
C.建设工程施工前必须公告附近居民 D.其他有效的控制噪声污染的措施
E.在开工15日前,向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告
73.根据《劳动合同法》,用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有()。
A.扣押居民身份证 B.扣押职业资格证 C.要求提供担保
D.签订专业技术培训服务违约金 E.签订竞业限制保证书
74.建设工程合同属于()。
A.有名合同 B.实践合同 C.要式合同
D.有偿合同 E.单务合同
75.应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方(),有权行使抗辩权。
A.经营状况严重恶化 B.法定代表人被追究刑事责任 C.丧失信誉
D.企业负有较大债务 E.转移财产试图躲避债务
76.合同权利文件终止时,不影响()之效力。
A.结算条款 B.清理条款 C.仲裁条款 D.担保条款 E.失业条款
77.民事违约责任的承担方式有()。
A.赔偿损失 B.采取补救措施 C.继续履行 D.精神损失赔偿 E.赔礼道歉
78.建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼,根据《民事诉讼法》及相关司法解释,建设单位可以将()列为其被告。
A.招标代理机构 B.总承包企业 C.分包企业
D.实际施工人 E.建设行政主管部门
79.关于民事诉讼回避制度的说法,正确的是()。
A.当事人必须在开庭前提出回避申请 B.当事人提出回避申请,可以在法庭宣判前提出
C.案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人的,无须回避
D.人民法院的回避决定,可以口头或书面形式提出
E.申请回避复议期间,被申请回避的人可以不停止参与本案的工作
80.关于仲裁协议的说法,正确的有()。
A.仲裁协议应当是书面形式
B.仲裁协议可以是口头订立的,但需双方认可
C.仲裁协议必须在争议发生前达成D.没有仲裁协议,也就无法进行仲裁
E.仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权
一、单项选择题
1.B【解析】通过二级建造师资格考核认定,或参加全国统考取得二级建造师资格证书,并经注册的人员,可在全国范围内以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。故选B。
2.C【解析】行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件。故选C。
3.C【解析】“混同”是指债权和债务同归一人,致使合同关系消灭的事实。如两个相互订有合同的企业合并,则产生混同的法律效果。故选C。
4.A【解析】下列诉讼时效期间为1年:身体受到伤害要求赔偿的,延付或拒付租金的,出售质量不合格的商品未声明的,寄存财物被丢失或损毁的。故选A。
5.C【解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,将该动产作为债权的担保。题中建设用地属于不动产,故选C。
6.D【解析】建设用地使用权实现抵押、转让或出资入股,应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。故选D。
7.C【解析】根据《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定:建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%,故选C。
8.D【解析】总承包合同必须采用书面形式,A错误;根据《建筑法》第二十四条第二款,发包人不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位,B错误;《建筑法》第十九条规定:“建筑工程依法实行招标发包,对不适于招标发包的可以直接发包。”C错误;《建筑法》第二十四条第一款规定:“提倡对建筑工程实行总承包。”故选D。
9.A【解析】依据《建筑法》上述规定,《建筑工程质量管理条例》进一步将违法分包界定为如下几种情形:①总承包单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件单位的;②建筑工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的}③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;④分包单位将其承包的建设工程再分包的。故选A。
10.B【解析】联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人。故选B。
11.B【解析】通过招投标订立的建设工程施工合同,合同价为投标报价。故选B。
12.C【解析】评标委员会成员为5人以上单数,D错误;其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3,B错误;评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密,A错误。故选C。
13.A【解析】依法必须招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人,中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,在中标通知书发出之前,招标人收到甲退出此次投标的通知,属于在投标有效期内撤回投标文件。故选A。
14.A【解析】生产经营单位的安全生产保障措施有:①组织保障措施;②管理保障措施;③经济保障措施;④技术保障措施。建设项目安全措施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。C错误。建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。B错误。生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离。D错误。生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费,属于经济保障措施。故选A。
15.C【解析】生产经营单位的主要负责人违反《安全生产法的规定》导致发生生产安全事故,构成犯罪的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。故选C。
16.A【解析】生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。故选A。
17.B【解析】对于实行施工总承包的建设工程,根据《建设工程安全生产管理条例》第五十条的规定,由总承包单位负责上报事故。故选B。
18.D【解析】从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构,应当经国务院特种设备安全监督部门核准。故选D。
19.D【解析】建设单位应当在拆除工程施工15日前,将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:①施工单位资质等级证明;②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;③拆除施工组织方案;④堆放、清除废弃物的措施。故选D。
20.D【解析】建设单位有下列行为的,依法承担赔偿责任:①对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求;②要求施工单位压缩合同约定的工期;③将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。故选D。
21.C【解析】《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定:“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”故选C。
22.D【解析】基坑支护工程经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。故选D。
23.C【解析】《安全生产许可证条例》第九条规定:“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故选C。
24.B【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者
具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。故选B。
25.C【解析】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。故选C。
26.B【解析】保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的,施工单位仅负责保修,并且有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。故选B。
27.D【解析】未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。故选D。
28.D【解析】《产品质量法》规定了生产者生产产品,不得掺杂、掺假,不得以假充真、以次充好,不得以不合格产品冒充合格产品。生产者应当对其生产的产品质量负责。故选D。
29.A【解析】建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核,未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。故选A。
30.D【解析】因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿、赔偿金产生的争议属于劳动争议。故选D。
31.C【解析】劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。故选C。
32.A【解析】劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。故选A。
33.C【解析】以完成一定工作任务为期限的劳动合同,是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。故选C。
34.C【解析】承担民事责任的方式主要有:①停止侵害;②排除妨碍;③消除危险;④返还财产;⑤恢复原状;⑥修理、重作、更换;⑦赔偿损失;⑧支付违约金;⑨消除影响、恢复名誉;⑩赔礼道歉。故选C。
35.C【解析】不受合同法调整的主要关系类型:①有关身份关系的合同;②有关政府行使行政管理权的行政合同;③劳动合同;④政府问协议。故选C。
36.B【解析】《合同法》第十六条规定:“要约到达受要约人时生效。”故选B。
37.A【解析】在建设工程招标程序中,招标的法律性质是要约。故选A。
38.D【解析】受要约人超过承诺期限发出承诺的,除要约人及时通知受要约人该承诺有效以外,该承诺视为新要约。故选D。
39.C【解析】无效合同的原因:①一方以欺诈手段订立合同,损害国家利益;②一方以胁迫手段订立合同,损害国家利益;③恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同;④以合法形式掩盖非法目的;⑤损害社会公共利益;⑥违反法律、行政法规的强制性规定。故选C。
40.D【解析】《合同法》第五十五条规定:“有下列情形之一的,撤销权消灭:①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。”故选D。
41.B【解析】效力待定合同的相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。合同被追认之前,善意相对人有撤销的权利。《合同法》第四十九条规定:“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。”故选B。
42.B【解析】《合同法》第七十三条规定:“因债务人怠于行使到期债务,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权,但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用,由债务人负担。”故选B。
43.D【解析】《合同法》第七十四条规定:“因债务人放弃到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形的,债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用,由债务人负担。”故选D。
44.D【解析】合同生效后,当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。故选D。
45.C【解析】第一,见教材193页:当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金和违约金只能两者选一,本题都是15万元。第二:违约金具有赔偿损失的作用。教材192页:违约金,是指当事人在合同中或合同订立后约定因一方违约而应向另一方支付一定数额的金钱。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。这说明:违约金具有赔偿损失的作用,违约金不足以赔偿损失,可以增加,本题损失12万元,未超过违约金15万。因此,最多15万元。
第一、第二合计,最多可获得的赔偿是30万元,答案C。
46.D【解析】抵押与质押最大的区别就是抵押不转移抵押物,而质押必须转移占有质押物。A错误。《担保法》第三十六条规定:“以出让方式取得的国有土地使用权抵押的,应当将抵押时该国有土地上的房屋同时抵押。”B错误。由于企业法人的分支机构和职能部门没有独立的财产,也不能独立承担民事法律责任,所以不能擅自以自己的名义为他人的债务作保证。C错误。以汇票作为抵押财产的,自凭证交付之日起生效。故选D。
47.B【解析】某建设单位出具的银行保函中,保证人为银行。故选B。
48.C【解析】《担保法》第九十条规定:“当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。”故选C。
49.D【解析】在当事人以外的第三人或组织的支持下,通过相互谅解,使纠纷得到解决的方式,即为民间调解。故选D。
50.D【解析】仲裁实行一裁终局制,仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。这使当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。体现了仲裁的快捷性。故选D。
51.C【解析】仲裁以不公开审理为原则。有关的仲裁法律和仲裁规则也同时规定了仲裁员及仲裁秘书人员的保密义务。仲裁的保密性较强。故选C。
52.A【解析】中华人民共和国民事诉讼法,《民事诉讼法》第89条第3款规定:“调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。”这一规定包括两个方面的要求:一是调解书必须送达双方当事人签收。据此,调解书应当直接送达当事人本人,不适用留置送达和公告送达的方式。二是调解书必须经双方当事人签收后才能生效。如果一方或双方当事人拒绝签收的,应当视为调解不成立,调解书不发生法律效力。第九十一条 调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的,人民法院应当及时判决。即使按原考试大解析,请注意: 《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第十三条规定: 当事人拒收调解书的,不影响调解协议的效力。一方不履行调解协议的,另一方可以持调解书向人民法院申请执行。这里指的是不影响调节协议的效力,调解协议和调解书是两个不同的概念。调解书未发生法律效力,自然不能强制执行。答案A。
53.C【解析】《民事诉讼法》第二十五条规定:合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。故选C。
54.D【解析】委托权限分为一般授权与特别授权。特别授权即代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉。故选D。
55.D【解析】对一审判决不服,可提起上诉,上诉期限为判决书送达之日起15日。故选D。
56.A【解析】仲裁裁决能否得到执行事关当事人实体权利的实现。在裁决履行期限内,若义务方不履行仲裁裁决,权利方可申请人民法院强制执行。故选A。
57.C【解析】调解成功的,仲裁庭依据已达成的调解协议书制作调解书,当事人可以要求仲裁庭根据调解协议制作裁决书。调解不成的,则由仲裁庭及时作出裁决。但调解并不是仲裁的必经程序。只要有一方当事人不同意调解,就不进行调解。仲裁协议必须以书面方式订立,以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。故选C。
58.D【解析】当事人申请仲裁后,可以自行和解。当事人达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书,也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的,仍可以根据原仲裁协议申请仲裁。故选D。59.A【解析】当仲裁庭成员不能形成一致意见时,按多数仲裁员的意见作出仲裁裁决。故选A。
60.D【解析】行政复议保护的是公民、法人或其他组织的合法权益。行政争议当事人认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益的,有权依法提出行政复议申请。故选D
二、多项选择题
61.BDE【解析】《建筑法》第二十四条第二款规定:“建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。”故选BDE。
62.AB【解析】根据《民法通则》的规定,行为内容合法表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德。违反与相冲突是两个不同的概念,从考试技巧来分析,多选题宁可少选不能多选,建议不要选E。
63.ABD【解析】物权法:第一百八十八条【动产抵押的效力】以本法第一百八十条第一款第四项、第六项规定的财产或者第五项规定的正在建造的船舶、航空器抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。条文主旨:本条是物权法关于动产抵押效力的规定。
立法背景:物权法对不动产物权变动采登记生效主义,即不动产物权的设立、变更、转让和消灭应当办理登记,不办理登记,不发生物权效力。而对于动产物权变动却采登记对抗主义,即动产物权的设立、变更、转让和消灭不登记不得对抗善意第三人。动产抵押权的设立,之所以没有要求如不动产抵押设立一样,以登记为生效要件。主要原因在于:第一,我国有关法律规定某些交通运输工具的抵押采用登记对抗制度。比如民用航空法第十六条规定:“设定民用航空器抵押权,由抵押权人和抵押人共同向国务院民用航空主管部门办理抵押权登记;未经登记,不得对抗第三人。”海商法第十三条规定“设定船舶抵押权,由抵押权人和抵押人共同向船舶登记机关办理抵押权登记;未经登记的,不得对抗第三人。”第二,当事人采用不转移占有的抵押方式担保债权实现往往基于双方的信任,如果对这些动产抵押也要求进行抵押财产登记,可能会对当事人造成不方便,也会增加抵押人的费用,特别是我国幅员辽阔,在比较偏远的地区办理抵押登记会更加困难。此外,由于动产便于移动,即使办理了抵押登记,也不能保证所有权人将已抵押的动产转让给他人。因此,动产抵押是否登记,应当给当事人以选择权,由他们根据具体情况自己决定。
法律解读:根据本条规定,当事人以生产设备、原材料、半成品、产品、交通工具、正在建造的船舶、航空器抵押的,可以办理抵押登记,也可以不办理抵押登记,抵押权不以登记为生效条件,而是自抵押合同生效时设立。但是,办理与不办理抵押登记的法律后果是不同的、未办理抵押登记的,不得对抗善意第三人。所谓不得对抗善意第三人,包括两方面含义:一是,合同签订后,如果抵押人将抵押财产转让,对于善意取得该财产的第三人,抵押权人无权追偿,而只能要求抵押人重新提供新的担保,或者要求债务人及时偿还债务。二是,抵押合同签订后,如果抵押人以该财产再次设定抵押,而后位抵押权人进行了抵押登记,那么,实现抵押权时,后位抵押权人可以优于前位未进行抵押登记的抵押权人受偿。而办理抵押登记的,抵押权具有对抗第三人的法律效力,也就是说,抵押财产登记后,不论抵押财产转移到谁手中,只要债务履行期届满债务人没有履行债务,抵押权人都可以就该抵押财产实现抵押权。同时还有先于未登记的抵押权人受偿的权利。由此可见,为了切实保障自己债权的实现,抵押权人最好进行抵押登记。答案E不能选。在建船舶为动产。
64.BCE【解析】项目监理的依据有:①国家颁布的有关工程建设法规及政府部门批准的建设计划、规划;②主管部门批准的设计文件、施工图纸及技术要求;③国家及行业颁布的规范、技术标准等;④建设单位与施工承包单位签订的合同文件;⑤相关会议纪要,以及监理工程师批准的施工方案、技术方案等。故选BCE。
65.AC【解析】投标有效期内,投标人撤回投标文件或者放弃中标,其投标保证金予以没收。故选AC。
66.ABC【解析】安全生产中从业人员的义务:①自律遵规的义务:从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品}②自觉学习安全生产知识的义务:从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力;③危险报告义务:从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。故选ABC。
67.BE【解析】生产经营单位与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议无效;对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处2万元以上10万元以下罚款。故选BE。
68.BDE【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定,施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条:施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。
69.AB【解析】建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有:①建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;⑦保证本单位安全生产条件所需资金的投入;③设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;④主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;⑤特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;⑥管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格;⑦依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;⑧施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;⑨有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;⑩有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;11有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备;⑥法律、法规规定的其他条件。故选AB。这一题有可能是题目本身有问题。多选题应至少有两个正确答案,通过排除法,可以去掉CDE选项,只能选AB。但看第⑤小点,应为持证上岗,考核合格,不一定立即拿到证,因此A选项不正确。
70.ABE【解析】质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。故选ABE。
71.AC【解析】供应商的产品质量责任和义务:①为产品质量负责的义务;②确保标识规范的义务;③确保包装质量合格的义务;④其他禁止性义务。E选项是销售者的责任和义务。故选AC。
72.D【解析】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明,必须公告附近居民。施工单位必须在开工15日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。故选BCE。可能是题目有问题。注意:B选项,为“批准”,教材中为“证明”;E选项,为“报告”,教材中为“申报”。都是不同的概念,尤其是B选项。
73.DE【解析】用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者,用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款。故选DE。
74.ACD【解析】合同分类:①有名合同和无名合同;②双务合同与单务合同;③有偿合同与无偿合同;④诺成合同与实践合同;⑤要式合同与不要式合同;⑥格式合同与非格式合同;⑦主合同与从合同。建设工程合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、诺成合同、要式合同、非格式合同。故选ACD。
75.ACE【解析】根据《合同法》第六十八条规定:“应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:①经营状况严重恶化;转移财产、抽逃资金以逃避债务;丧失商业信誉;有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的,应当承担违约责任。”故选ACE。
76.ABC【解析】合同权利义务的终止,不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款(如仲裁条款)的效力。故选ABC。
77.ABC【解析】承担违约责任的基本形式:继续履行,采取补救措施,赔偿损失。故选ABC。
78.BCD【解析】建设工程质量发生争议的,发包人可以将总承包人、分包人和实际施工人作为共同被告提起诉讼。故选BCD。
79.BDE【解析】根据《民事诉讼法》第四十五条规定,审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的,必须回避,当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避:①是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属;②与本案有利害关系;③与本案当事人有其他关系,可能影响对案件公正审理的。根据《民事诉讼法》的有关规定,当事人提出回避申请,应当说明理由,在案件开始审理时提出。回避事由在案件审理后知道,也可以在法庭辩论终结前提出。复议期间,被申请回避的人员,不停止参与本案的工作。人民法院对当事人提出的回避申请,应当在申请提出的三日内,以口头或者书面形式作出决定。故选BDE。
80.ADE【解析】仲裁协议必须以书面方式订立,以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。在民商事仲裁中,仲裁协议是仲裁的前提,没有仲裁协议,就不存在有效的仲裁。有效的忠诚协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。故选ADE。