第一篇:木工班组聘用协议-文阁生态花园项目
厦门中联建设工程有限公司
毕节市文阁乡〃文昌生态花园示范小区工程
模板及支撑模板脚手架工程班组聘用协议
二○一三年五月
木工班组聘用协议书
聘用方:(以下简称甲方)班组方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及国家和地方政府的有关法规,甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,并结合毕节市文阁乡生态花园工程的实际情况,甲方同意聘用乙方为毕节市文阁乡生态花园工程B组团3#-8#楼栋的模板及脚手架支撑模板木工班组,达成以下协议,以资共同遵守。
一、班组作业范围、内容及班组薪酬单价
(一)承包范围及内容:
范围:根据甲方提供的施工图(蓝图)范围内的所有建筑、结构部分的模板工程(2+4层框架+砖混结构)。
内容:地梁模板,地梁顶部标高以上的所有主体及建筑模板工作,依据甲方提供的施工图及设计交底纪要、设计变更、施工组织设计所含的全部工作内容和所有安全措施及文明施工要求等:
1、基础工程:地梁模板。
2、主体工程:地梁上口以上全部主体模板制作、安装、拆除、清理堆码。
3、建筑工程:构造柱模板、安装, 拆除,清理堆码。
4、脚手架: 模板在制作、安装过程需要的脚手架。
5、每层楼完工后的模板清理和回收利用,各种工序必须做到工完料尽场地清,做到上不清下不接。
6、在施工过程中与其作业内容相关的机械设备、低值易耗材料、班组管理费。
7、主体阶段所有模板材料(含原材料)上下车:包括场内、楼层上各种相关设备、材料的转运、二次转运及上下车,所有模板的收集、修整、堆码到指定位臵,总之在施工过程中不得发生与其作业内容相关的计时工。
8、文明施工按项目部要求必须达到文明工地水平,包括在施工过程中的施工区,生活区的各种检查、整改、生活服务用工,含木工房内的设备布臵等用工、木工房施工过程中的清理、废材堆码到甲方指定位臵、原材料堆码整齐标识等文明施工用工。
(二)方式及单价
1、方式:劳务薪酬费、小型机具及辅材,即甲方提供模板原材料和施工作业方案、大型设备(塔吊、人货电梯)。乙方组织相应技术劳动力、自带工用具、辅材(铁丝、圆钉、双面胶、封口胶)等
2、薪酬单价
综合包干单价25.5元/㎡(与砼接触面积),综合包干单价中已包含:质量、工期进度奖各1元/㎡,安全文明施工奖0.5元/㎡,材料节约奖0.5元/㎡。3.甲乙双方约定综合单价中,包含人工费、自带工用具费、辅料费:劳务管理费、班组管理费、安全文明施工费以及作业范围内约定工作内容所需的费用(包含人工工资涨价、设备涨价及辅材涨价风险)。
三、工程质量 乙方自行组织施工人员,施工中必须按甲方要求,设计图纸及施工规范施工。2 乙方施工中质量未合格或发生质量事故,乙方必须返工重做,返工发生的人工费由乙方自理,并按100%赔偿甲方材料损失费,并在乙方的劳务费中扣除,且承担工期损失。
在施工的过程中,乙方的施工专业技术力量不足,经甲方核定且二次提出整改达不到甲方要求的质量标准,甲方有权单方面下令乙方该部分人员退场,由此产生的经济损失由乙方全部负责。乙方须遵守甲方制定的《劳务质量管理细则》及建设单位和监理单位编制的《工程质量处罚条例》,因乙方原因,造成建设单位、监理单位及主管部门的罚款由乙方负责承担。本工程模板质量必须满足钢筋质量验收相关要求,乙方严格按模板质量验收相关规定执行,否则甲方有权全部或部份扣除综合包干单价中的质量奖(1元/㎡)。
6、因乙方安装的模板在混凝土浇筑过程中,发生跑模、爆模、坍模现象,造成项目部对甲方的处罚或罚款,甲方有权对乙方进行双倍的处罚或罚款。
四、工程进度
1.从乙方进场之日起,按甲方的月计划和周计划安排施工。
2.乙方必须严格按照甲方的周进度计划、月进度及阶段进度计划完成,否则甲方有权直接全部或部份扣除综合包干单价中的进度奖(1元/㎡)。
五、安全文明施工管理
本工程安全文明施工按照文明工地标准要求实施:
1.乙方必须服从项目部的管理,遵守国家和地方相关法规及公司和项目部的一切规章制度。
2.甲方负责让乙方人员进行项目部的入场安全教育和安全交底,由项目部提供必需的安全防护用品。
3.甲方对乙方人员办理团体意外保险。
4.乙方在施工过程中发生安全事故,乙方承担一切所有经济、民事及相关责任。同时乙方必须作好相关的事后安抚工作,不得对工程施工有任何影响。5.恶性事故报支费用由上级机关处理,乙方班组承担总额5-10%费用。6.乙方进入施工现场必须严格执行项目部的文明施工管理要求,按JGJ59-99规定执行,含木工房及每楼层的清理、设备维护、材料清理、材料分类堆码、场内文明施工等,费用已含在综合包干单价内。因安全文明施工检查造成工程停工,工程停工的直接损失全部由乙方承担。
7.工完场清,楼层内和加工房,原材料堆场的所有周材、设备、及工器具和材料必须整齐堆放,乱丢乱放者每件按50-100元罚款。
8.乙方操作工人违章操作,导致钢管、扣件、木方、工具、等从高处坠落,每发生一次罚款800~1500元,造成直接经济损失由乙方承担。
9.乙方不得组织不适应高处作业者(心脏病、高血压、癫痫病等)以及年龄在18周岁以下,55周岁以上的老少年人入场施工。
10.私拿或是盗窃甲方材物的由甲方按所拿(盗)材物金额的200%罚款,并承担相应的法律责任。
11.乙方人员若发生任何打架斗殴事件,产生的后果责任由乙方全部承担,斗殴人员必须出场,并且处罚聘用班组人1000~5000元/次。
12.乙方须遵守甲方制定的《劳务管理细则》及建设单位、监理单位编制的《安全文明施工处罚条例》,因乙方原因,安全文明施工未达标造成建设单位、监理单位及主管部门的罚款由乙方负责承担。
13.本工程安全文明施工须按照文明工地标准执行,乙方必须严格按照甲方文明施工工地要求执行,否则甲方有权全部或部份扣除综合包干单价中的安全文明
施工奖(0.5元/㎡)14.乙方进场后,模板应由专人配制,制安时应编号使用、严禁乱用。15.乙方人员严禁酒后上岗,如有发生产生的后果责任由乙方全部承担。
六、费用结算及付款方式
1、每月25日结算并支付本月己完成工程量的劳务款,按月进度支付至 70%,主体全部封顶后支付至总劳务款的 90%,工程竣工验收后30日内支付劳务款的 100%(劳务款余款)。
七、双方责任 1.甲方责任
(1)甲方将现场现有的平板电锯1台、电圆锯1台、多功能性电钻2台、3×4㎡电缆线1卷、2×1.5㎡电缆线1卷、手工锯3把、撬棍6根提供给乙方免费使用,如使用过程中以上工具维修产生的费用,全部由乙方承担。待此工程结束后以上工具乙方须保证能正常使用,并将其归还甲方。
(2)组织施工约定的主要建材、大型设备、周材,提供施工用水用电(Ⅲ配电箱后电线由乙方提供)等。
(3)提供安全防护措施所需材料(钢管、扣件、竹跳、木方)。(4)负责按约定支付劳务费。2.乙方责任
(1)组织施工队伍进场,管理好劳动队伍。
(2)负责辅线放线定位工作(在项目部放线时,乙方至少指派一名管理人员参与放线,若不参与则处罚200元/人次)。
(3)负责提供约定施工工具、机具、辅助材料。(4)按照文明工地的要求,负责场内安全、文明施工。
(5)按照合格工程要求,保质按期完成合同范围内的所有工作内容。(6)负责解决操作人员的工资。
(7)负责待此工程结束后以上工具乙方须保证能正常使用,并将其归还甲方。(8)遵守甲方制定的各项规章制度及建设单位、监理单位制定的相关规定约定。
八、其他约定
1.因乙方主要原因,施工质量达不到合同约定、安全文明施工不达标,进度达不到约定要求,甲方有权责令乙方无条件退场,解除合同。乙方接到指令后二天内须无条件退场,所作工程的劳务费扣除给甲方造成的直接损失后的剩余费用按照综合包干单价的80%进行最终结算,甲方在15天内支付结算劳务费用给乙方。
2.若因乙方承包范围内指定工作内容乙方不能全部完成时,在乙方部份人员未完全退场的情况下,甲方有权另行指派劳务队伍进行施工,乙方无条件让出工作面,且给甲方造成的损失由乙方承担。
3.停工待料、停水停电、重大变更、政府规定等连续三天以上等情况工期顺延,但所有上述情况不存在费用索赔,此费用已考虑在综合包干单价中。4.因建设方、甲方及其他分包方原因,需要乙方加快或放缓施工进度,乙方必须按照甲方指令进行施工,造成乙方加班加点或中途放走部分施工人员,乙方不得向甲方索赔,其费用已包含在综合单价中。
九、违约责任
1.在合同履约中,甲、乙双方发生争议时协商解决、乙方不得停止施工且不得减少施工人员和施工力量,否则视为乙方违约,甲方有权单方解除合同,且扣除乙方履约劳务款额。
2.甲方发现乙方提供的辅助材料、机具、设备等质量达不到设计要求或国家现行相关规范要求,乙方应无条件的停止使用并立即更换,若乙方未按要求更换,则按2000元/次进行扣罚并限期整改,造成损失由乙方负责,甲方直接从乙方的履约劳务款额中扣除。
3.因乙方原因致使质量达不到合同约定的要求,乙方须在合理期限内无偿整改,产生的费用由乙方承担。因为整改造成逾期交付,乙方应按本合同相应条款的约定承担违约责任。
4.乙方必须保证工程质量、工期及安全文明施工,如甲方、建设单位或监理单位例行检查,发现乙方有重大质量、安全隐患,乙方必须立即整改,否则由此造成甲方主管部门、建设单位及监理单位对甲方的罚款全由乙方双倍负责,乙方连续三次因施工质量问题被严重警告或连续三周未能完成甲方分阶段考核施工任务或连续三次因重大安全隐患被警告,甲方有权解除合同,按照中途退场处理,并扣除乙方的履约劳务款额。
5.甲方按合同约定按时支付劳务款额给乙方,乙方的操作工人不得以任何理由找甲方、建设单位或相关职能部门支付工资,若有该情况发生,甲方按5000~10000元/次进行处罚乙方,且甲方有权从劳务款额中直接支付该操作工人的人工工资,乙方不得有任何异议
十、聘用书生效:
合同订立时间: 2013年5月13日 合同订立地点:贵州毕节市文阁乡镇
合同经双方代表签字并加盖单位公章之日(以最后一方签字盖章的日期为准)生效。
十一、争议
甲方、乙方履行合同时发生争议,先协商解决,若协商不成,可依法向合同签订地人民法院提起申诉。
十二、本合同一式叁份,甲方壹份,乙方壹份,法律公证处壹份。双方签字后即刻生效,合同条款履行完毕后自动失效。
聘用方(签章): 班组方(签章):
负责人: 负责人: 身份证号: 身份证号: 电话: 电话:
签约日期: 2013年 月 日 签约日期: 2013 年 月 日
第二篇:木工班组承包协议
分项工程承包协议
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依据《建筑企业用工管理条例》的规定,在自愿、平等的基础上,本着诚实信用的原则,经甲乙双方协调一致,签订本协议:
一、工程范围:
二、承包范围:
(1)结构图中的所有模板工程(2)施工区域内的模板二次倒运(3)施工区域
内的现场文明、材料清理、码放。(4)模板的组装、支设、加固、拆除。
(5)后浇带二次支模(6)砼浇筑时现场看护。(7)配合甲方各工种,专职质检员验收、整改。水泥撑块的搭设(材料甲方提供)
三、承包方式及合同价款
1、协议价款为:按实际完成工程量计算
2、承包方式:劳务费
3、承包单价:写字楼地下室40元/㎡,地上33元/㎡。劳务单价一次性包死,单价中包含以下内容:施工现场内的所有零用工、创安全文明工地所有投入的零用工;成品保护的用工、冬雨季施工降效用工、材料的倒运、二次搬运用工、材料装卸车的一切用工、队伍进退场的费用、外地进入邯郸的所有费用、工人保险费、所有的办证费用、所有乙方车旅费、办公费、招待费等,包含小型工具等工具与本工程有关的所有费用、除合同另有规范外,甲方不支付其他任何费用。
3、协议价款的结算与支付:
1、工程主体结束后与现场相关人员进行现场检查核对已完成工程量。与甲
方结算的工程量为唯一有效的结算资料,其他任何无效。
2、乙方应在工程结束28日内向甲方递交完整的结算资料。
3、乙方进场自愿缴纳保证金:贰万元。保证人员的技术、质量、进度。保
证人员上齐,地下室封顶后。甲方无息返还乙方。如乙方技术、质量、进度达不到甲方要求,视为乙方自动放弃本工程施工。乙方无条件退场。工程款、保证金在退场一个月后结算。
4、本工程进场必须按实际人员名单交复印件给甲方。按人员名单办理银行
卡,由劳务公司直接打卡。每月按实际人员发放生活费,每人每月1000元。农忙、小孩上学按3000元发放到工人。主体封顶塔楼全部完工按90%结算,今年不封顶按80%结算。余款在公司验收合格后结算。以上条款经双方协商一致,自愿接受。
九、附则
1、本协议经双方代表签字后生效,在完成协议约定的全部工作内容、结算工程尾款后,即宣告终止。
2、本协议一式两份,双方各执一份。
3、未尽事宜双方另行协商,在本协议之外签订补充协议,内容与本协议有相抵触者,以本协议为准。
十、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列
第2种方式解决争议:
(1)向申请仲裁
(2)向所在工地人民法院起诉。
甲方:
年月日乙方:年月日
第三篇:木工班组劳务协议档
木工班组劳务分包协议
发包方:浙江杜班建筑工程有限公司
(以下简称甲方)
承包方
身份证号码
(以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合本工程的实际施工特点,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现将东光世丰家园6#、7#楼及相应范围的地下室工程的木工分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成,明确双方职责,经双方协商,制定如下协议,以资共同遵守。
一、工程名称:东光县世丰家园6#、7#楼
二、工程地点:河北省东光县东南营村
三、承包范围及工作内
6#楼、7#楼及相应范围的地下室工程基础至结顶的一切模板工程(其中括预制构件模板、空调板、窗台板);后浇带钢丝网片的制作、安装;后浇带的回顶、止水钢板的焊接;物料提升机通道板的铺设及临时设施、施工全过程文明标化施工要求的所有工作(甲方负责提供止水钢板、钢丝网片、地下室止水螺栓,其余的辅材如螺杆、步步紧、PVC管、铁丝、铁钉、双面胶、脱模剂相关辅材及其施工所需的机械设备均由乙方自备)。
1、制模、立模、撑模、守模、拆模、保养拔钉、模板清理(清洗)、分类堆放整齐、场内运输,保养、预留钢筋摸板钻孔、预埋铁件安放、卫生间反口、预留洞口的模板安拆、保洁责任区等一系列工作。所有主体结构支模全部采用九合板制作定型模施工。支模承重架必须按照专项方案施工,设置扫地杆、剪刀撑、水平支撑杆。
2、及时与泥工班、钢筋班联系预埋筋的模板钻眼;施工放样用的内控点及砼泵管洞的开孔。
3、场内卸模板、场内运输、二次搬运、场内分类堆放和落手清的文明施工义务。
4、支模引起轴线移位或炸模,按粉刷要求凿除炸模,并作粉刷处理、修补。
5、负责本工种所有材料进场的卸车、码放等工作。
以上内容包括一切相关的辅助工作和内容,从开工到主体结顶的验收的工作内容完工为止。小部分图纸或甲方更改,不存在任何签点工。
四、承包形式
本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行包清工形式承包。
五、承包单价及付款方式:
1、承包单价:自施工区按上述第三条承包范围及工作内容包干; ① 综合单价按模板砼接触面
元/㎡。
② 乙方服从甲方管理按甲方工期、质量、安全文明施工要求顺利完成该工程,无打架闹事等,按建筑面积甲方支付乙方每平方米2元作为对乙方的奖励。③ 甲方提供垂直运输设备、螺杆等主材外,另外所有的辅材及木工所用的机械设备又乙方自理。
2、付款方式:
①、本工程生活费有乙方自行解决。
②、本工程施工至地上五层结构封顶(2013年春节前),15日内支付至已完成工程量的70%;主体结构封顶后30天内付至经甲方项目部审核后已完成总工程款的95%,余款在工程整体竣工验收合格后三个月内支付清。
六、施工进度
乙方的施工进度必须符合甲方计划要求,保证工程月进度平均不少于六层。由甲方施工员根据实际情况及时调整的进度计划,乙方必须无条件服从。
七、质量标准
工程质量工程质量标准:沧州市优良工程。(争创省优质工程奖)。安全:确保沧州市安全生产,文明施工双标化工地。
强制要求:无论优质、优良或合格,必须严格控制平顶的水平和标高(包括阳台平顶),其标准是:
1、平顶披灰不粉刷。如支撑掌握不好,造成需粉刷时,其工时、材料均由乙方支付;
2、楼面标高准确的前提是确保楼板厚度在规范范围内,即控制号梁底、平板底标高,板底标高不准确造成板厚超过规范的,损耗砼由乙方照价赔偿,如板厚少于规范的,以后加固检测费由乙方支付。
1、具体要求详见施工图纸,乙方应该按甲方技术交底内容,对班组施工人员做好技术交底工作。按照国家规定的质量检验评定标准评定,质量的验收评定按照国家或地方最新的有关规定和标准执行。特别是柱抱箍间距,梁板支撑,垫档间距控制在30-50公分以内;严禁炸模,特别是制模接头,撑模接头,柱梁接头,梁梁接头,梁板接头,板缝接头必须严格掌握好平整度,高差控制在2mm内(一般操作中严禁接缝高差,特殊情况或无法补救情况下允许高差2mm)。(特别警示)(1)柱子的平直度,垂直度必须逐只验收校正,确保误差在5mm以内,否则除按实际测评分降级计算产值外,每只柱子罚款200元;特别警示(2)梁侧模必须两头用托线板挂垂线固定,中间拉线固定,彻底杜绝梁侧板不垂直,扭曲或不直线);特别警示(3)外围墙柱必须保证从基础到屋面垂直度误差不超过8mm,每层接缝必须保证平直不漏浆。必须要在下层砼施工时预埋螺杆,上一层支模是木板接到下层已施工砼墙柱上并黏贴双面胶一次保证接缝平直不漏浆。
2、方木档根据进料的尺寸规格,对厚度不均匀的,影响支模标准的,必须先经刨加工均匀后使用。
3、质量验收登记最后以建设单位,甲方,质检站评定为准。
4、工作中,班组听从项目部管理人员指挥,无条件按照质量要求的施工方案,方法,工艺操作,不可有为难,反对心情,勉强施工。严格把好质量关,乙方配备专职或兼职质量员,及时进行自检,互检,交接检工作。
5、楼梯间尺寸,无垛构造柱,现浇厨厕,走廊底标高根据施工规范和施工员的要求而定。
6、立模必须牢固,平整,稳定,缝隙严禁过大而漏浆。
7、柱头墙身立模前,必须按施工员要求清理完柱脚建筑垃圾,浇水冲洗后才可立模,否则返工自负。
8、符合泥工,钢筋工标高,尺寸等,要求操作一致。
9、不允许炸模,如果发生炸模,则每处罚款100元,大面积的则处以200元/m²的罚款,并承担凿补的材料费,人工费。
10、对质量达不到要求甲方提出整改,乙方必须迅速及时完成,要求每天整改的工作不过夜,如不及时整改,甲方有权按一下方法处理:(1)拆除(2)组织另外人员整改,所有费用由乙方承担,在乙方当月工资中扣除。
(3)因返工整改延误工期,则按每天500~1000元进行处罚,并赔偿返工造成的损失材料费,如导致下道工序不能施工时,乙方应承担停工损失及后续班组的施工损失。
(4)令其停工,整顿,直至种植协议,乙方无条件退场。
11、钢筋施工前清理好模内木屑等杂物,(肩背式排风机吹理,而后浇水湿润)钢筋验收的同时自觉做好当次撑模的落手清工作,剩余扣件、木头等分类堆放;在浇砼时至少2人守模,以确保模板在施工中的质量;(特别警示:每次砼拆模后,必须拔钉处理(木模需清理)一遍、上油一次,分类堆放待用,拆模后,平顶或梯板斜面的铁丝,铁钉及时凿除,如不按规定做到,每层赔偿模板损失费500元)
12、对甲方、监理单位因木工支模质量问题,实施处罚的,乙方无条件接受。
13、做好成品保护工作,不得随意践踏钢筋等劳动成果。
八、甲方责任
1、提供乙方作业及管理员宿舍。
2、协调好与配合单位的关系。
3、组织安全技术交底,并做好相关记录。
4、派驻施工现场的代表,对工程质量、工程进度等进行监督检查,负责隐蔽工程的验收和签证。
九、乙方责任
1、乙方必须听从甲方指挥,服从甲方安排,保质保量如期完成各项工作;
2、做好施工现场布置,组织施工机械、施工物质、施工人员进场,并做好配合甲方做好施工现场的文明施工。
3、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作,负责本班组人员的暂住证办理并承担费用。
4、乙方在必须合理安排进驻现场的施工人员,承诺无带家属职工住宿现场。
5、合理安排施工顺序,做好施工方案,施工顺序应满足甲方总施工顺序安排:合理使用各种原材料,杜绝浪费,如有浪费现象,甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。
6、乙方在施工过程中提各种合理化建议以及因施工工艺需要变更图纸时,必须先交甲方、监理,审核同意后,由甲方提交设计修改。
7、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工,钢管、扣件分类堆放,分类施工,确保工程质量及施工进度,文明施工做到工完场清。
8、在施工过程中,乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准尽享施工外,尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场、派驻代表的监理和协调。
9、乙方应做好落手清工作,对作业中出现的废料每日下班前应清理干净,堆放到项目部指定的堆场,有用物品应在指定地方整齐堆放。如果班组未服从项目部安排做好文明施工工作,项目部安排其他人员完成,全部按20元/小时,在乙方工程款中扣除。
10、乙方必须按甲方有求做好IS09001、IS014001、OHSAS18001质量、环境、职业安全体系的各种资料;
11、分包班组工作人员要保持相对稳定,人员调动要向本工程项目经理备案,工作人员出入施工现场要佩戴工作标志,不准无关人员出入现场和住宿;
12、乙方班组负责人必须进驻工地,每月到位率保证在20天以上,乙方承包人必须参加项目例会每月不少于2次,否则按2000元/次向甲方承担违约金;
13、乙方在施工期间应维护甲方单位形象,不得出现有损甲方单位形象的行为;
14、乙方应确保本工种所涉及的各类合同切实有效的履行,避免上访,诉讼等事件的反生,如因乙方不及时支付款项,未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件,乙方应承担由甲方造成的一切损失,并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚;
15、双方约定的其他义务:(1)乙方对本班组人员的计划生育请况应全面了解,班组内所有育龄人员必须出具乡级以上流动人口计划生育证明,进场后5天内应交甲方备案,如发生违反计划生育管理条例的,责任有乙方和当事人承担。(2)进人本工地施工人员必须按规定向甲方出具身份证和一寸照片四张,以便及时办理暂住人口登记手续,进工地超过3日未上交的,甲方有权清退。甲方在办理暂住人口登记后(到当地派出所),应将身份证及时退还给乙方的工作人员。(3)根据政府有关规定,对参加施工的人员必须到当地政府部门办理就业登记,计划生育验证及暂住人口登记,甲方根据上交的身份证、照片和计生证明负责统一办理,所以办理费用有乙方承担。(4)乙方进场施工人员必须持上述四证并接受上岗教育,才能上岗。无身份证、计生证人员甲方有权拒绝其进场。其他二证(就业证、暂住证)待进场后办理,费用由乙方自理。如因“四证”原因被有关部门检查罚款的,费用由乙方自行承担。
十、安全生产
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除试过隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担;
2、施工中如因乙方违反安全管理规定而发生伤亡事故,其损失全部由乙方承担,若甲方因该事故对外以承担全部或部分赔偿金,可向乙方追偿,直接在乙方的工程款中扣除相应已付款项。
3、乙方的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽,特殊工种必须持证上岗,违反上述规定造成的安全事故损失由乙方负责;
4、遵守地方政府有关部门对施工场地交通,施工噪音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定,因乙方责任造成的罚款由乙方自负;乙方应编制施工现场管理制度,施工现场严禁吸烟、使用电炉和明火,违者重罚。
5、机械操作固定人员,出熟练工操作。遵守安全操作规程,圆盘锯乙方必须派专人操作,塔吊驾驶,人货电梯驾驶等严禁无证操作,否则一切损失由乙方自负。
十一、施工机具、成本管理
1、甲方除提供垂直运输机械和耳机动力照明配电箱。乙方自带平刨机,圆盘锯,移动配电箱,劳保用品,请利用(扫把)等本工种所用的小型机械机具。
2、对甲方负责提供的机具,乙方应认真保管爱护。
3、乙方自带机械必须符合有关规定并确保安全,进场时须经甲方门卫仓库人员登记备案,完工退场时凭备案表出场。
4、甲方负责二级配电,三级配电由乙方负责;按规定配置三级配电的电缆,配电箱由甲方统一购置,其费用由乙方承担。
5、安全帽由甲方负责购买统一发放,工程结束后全部归还仓库,如有遗失按原价赔偿。
6、乙方根据甲方提供的是施工进度计划,提前十天上报材料用量计划单,并设专人向甲方办理专项用料申报和限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求予以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,及时做好仓库领用登记手续,所有铁钉及时拔除敲直利用。
7、楼层模板支好以后,及时清理完毕交下道工序作业(不准将多余的木模,扣件留在楼层及外架上)。
8、配模中,全部采用九合模板,进行幢号或楼层翻用。
9、施工中做到“大材大用,小材小用,废材利用”的原则,严禁浪费周转材料。
10、严禁随地乱丢材料,废弃物,对每个施工层或阶段发现管理不善,保养不好的,甲方有权进行处罚或派员整改,工资在乙方当月工资中扣除。
11、主体结顶或中途不用材料及时按类清理干净,上油,按甲方指定地点堆放整齐。
十二、协调工作:
1、周转材料垂直运输,尽量利用休息时间使用塔吊,人货电梯或井架。
2、特别警示:对炸模处砼及时凿除,及时做好湿加工,并要求凿面观感良好,湿加工体现一次成型,拆模二天内未处理的,处以200元/处罚款,并强制及时处理或另派人处理。
3、特别警示:绑扎钢筋钳和每次浇砼钳,分二次做好落手清工作,并把模板冲洗干净。
4、及时修好较大的模板缝隙,接缝毛躁(但必须平整)可用透明胶带粘贴接缝处。
5、施工层楼面和建筑周围指定区域及时做好落手清。日用日清,工完场清,保持现场整洁。
6、及时提供采供清单。
十三、对无能力执行各项制度和履行本协议的各项条款的分包单位,甲方有权清退,其一切经济损失由乙方自负。
十四、违约责任
1、乙方分包的工程项目,不得再行分包,如发现由此类情况,甲方可没收保证金并作清退处理;合同签订后如乙方不经甲方同意单方解除合同的,保证金没收,由乙方赔偿给甲方造成的经济损失。
2、乙方必须按合同第六条及甲方规定的工期完成,否则每逾期一天,应尝付给甲方2000元/天的逾期违约金。
3、乙方如违反第九条、第十条、第十一条约定及项目部安全生产条例,乙方应向甲方承担1500元/次的违约金。
4、乙方不服从项目部管理人员或对管理人员的督促拖拉的,应向甲方承担800元/次的违约金,并赔偿甲方的损失。
5、如发现乙方职工在生活区或施工区有问题不找办公室,擅自辱骂、打架、斗殴、闹事、不论对错,由乙方向甲方承担3000-10000元/次的违约金。
6、乙方职工因工资发放或其他问题向有关部门投诉、告状,由乙方向甲方承担每次10000元的违约金,并甲方有权单方解除本合同。
7、因乙方问题,受到监理、业主、公司等上级部门批评的,由乙方向甲方承担2000元/次的违约金。
8、竣工验收由于乙方原因不能一次通过的,乙方应在七个工作日内无偿返工整改完毕,如在该期限内第二次验收仍未通过的,按清包工结算总造价的10%向甲方支付违约金,如造成相应工期延误或给甲方造成损失的,相关责任由乙方负责并赔偿甲方损失。
9、乙方在施工过程中不得以任何理由擅自停工或变相停工,否则乙方应向甲方偿付每天10000元的违约金,并承担由此造成的一切后果和经济损失。
10、甲方如不能按约付款,按《中华人民共和国合同法》论处。
十五、其他约定
1、本合同一式叁份,甲方执二份,乙方执一份,双方签字、盖章后生效,财务结算后失效。
2、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商,协商不成由杭州仲裁委员会裁决。
3、如因乙方原因提前中止合同的,则保证金作为违约金支付给甲方;工程款的结算按合同单价的70%结算,工程款结算依据按合同结算方式结算;30%的余款作为造成甲方损失的赔偿金补偿给甲方。
甲 方: 乙 方: 电 话:
****年**月**日
电 话 年
月
日
第四篇:班组施工承包协议(木工)
施工承包协议
发包人:(甲方)装饰工程有限公司XXXX项目部承包人:(乙方)XXX(身份证号码:XXXXXXX)住址:XXXXXXXXXXX 承包工程内容: XXXXXX实业有限公司新建厂房室内木作项目、轻钢龙骨
隔墙、吊顶等有关的装饰工程项目
一、工程名称:XXXXXXXX有限公司新建厂房室内装饰工程
二、工程地点:XX市经济开发区(西区)
三、承包工程项目及价格:
1.高木作柜,2.4米内(高度)150元/米(含玻璃和五金配件安装)
2.木做矮柜,60元/米(含五金配件安装)
3.木作踢脚线,4元/米(含五金配件安装)
4.木门,80元/扇(含玻璃和五金配件安装)
5.单、双门套,45元/只(含五金配件安装和双面门线条)
6.地面、木龙骨、细木工板基层,12元/平米
7.方柱装饰,基层,12元/平米面板及铝塑板饰面,10元/平米(含打胶水)
8.圆柱装饰,基层,20元/平米面板及铝塑板饰面,10元/平米(含打胶水)
9.窗套,12元/平米(按图施工,含线条)
10.窗台板,10元/平米(按图施工,含线条)
11.窗帘箱,10元/平米(按图施工,含线条)
12.轻钢龙骨纸面石膏板天棚 1级,10元/平米
13.轻钢龙骨纸面石膏板天棚 2级,12元/平米(工艺顶按展开面积计算)
14.轻钢龙骨纸面石膏板天棚 3级,14元/平米(工艺顶按展开面积计算)
15.轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙,10元/平米
16.单面木龙角石膏板夹板基层,10元/平米
四、付款方式:按进度付款,按工程量结算,中期付30%
五、工期:本工程自年月日开工,至年月日竣工。
六、质量要求:
本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50310—2002)》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准,工程质量应达到国家质量评定合格标准
七、安全要求:
1、甲方提供的施工图纸或做法说明、应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关的法规、规范。
八、其它约定:
按《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001)》施工,装饰材料自搬,出现安全事故由乙方自行负责,出现质量事故照价赔偿。
九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
发包人(盖章):承包人(盖章):日期年月日日期年月日
第五篇:研发项目聘用协议(修订本)
关于食品研发 部门经理岗位聘用协议书
甲方:
乙方:身份证号码:
因甲方公司发展需要,现聘用乙方为甲方食品专业餐饮类食品研发部经理,甲乙双方经过真诚友好协商,签订以下协议:
一、聘用期限
甲方聘用乙方的期限为年(2014年月日至2017年月日)。
二、甲方权利与义务
1、合同期间,甲方的食品研发部门工作由乙方负责组织管理和实施,并按照双方协定的薪酬和待遇支付给乙方相关报酬。
2、合同期间,甲方负责乙方在研发过程中的所有项目涉及费用。同时甲方各部门必须协同配合乙方的研发所需要的相关条件和满足其研发的资源需求。
3、乙方除在研发项目上特权外,必须履行作为甲方员工的一切责任与享受国家相关法定权利。
4、甲方应根据协议要求,按时支付乙方的聘用工资及其相关岗位待遇补贴。同时按照国家和省、市有关规定于乙方办理入职手续后一个月内为乙方办理社会保险(五险两金)手续并按法定期缴纳涉及的相关费用。
三、乙方权利与义务
1、双方签定协议后,乙方应于定办理员工入职手续。
2、乙方需提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等证明材料。并完成甲方经营实际需求制定的研发工作项目。
3、甲方在申请注册乙方研发的品牌专利期间,乙方积极配合甲方进行初始注册,以便顺利注册成功。
4、按照合作协议进度安排,甲方有权要求乙方提供研发项目的食品配方。甲方对乙方提供的生产配方享有使用权,乙方不得再向任何一方转让和泄密。
5、乙方工作时间和休息休假:按照国家相关法律、法规相关规定,每周不超
过44小时(每天8小时工作制,同时依法享受国家法定的节假日。
6、甲方拟定的工作项目必须符合国家法律法规,乙方有权拒绝甲方违法的工作指令及冒险作业和危及人身健康、安全的行为。
四、聘用工资及支付方式和其他待遇:
1、经双方商定,甲方同意每年支付乙方(人民币: 作为聘用工资(说明:工资金额为完税后净金额,以每个月15日前发放给乙方;如涉及税费由甲方支付)。甲方确认乙方研发项目在市场推广达到一定效果后,给予相应的绩效工资(具体金额参照绩效考核制度)。
2、关于交通(自驾车)、通讯、膳食、住宿等员工福利或补贴,甲方予以乙方享受甲方部门总监职级同等待遇。
六、解聘
1、在协议有效期内,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议,应本着相互支持与理解的原则,提前一个月通知对方,以便另一方做好工作安排。
2、如果双方同意解除协议,甲方应提前出具乙方解聘证明、乙方在甲方申请专利或特别敏感时期不得办理离职手续。
3、在下列情况下,乙方有权提前解除协议:
(1)甲方不能按时支付工资;
(2)其它原因致使甲方不能履行相关责权时;
(3)甲方有其它违约行为。
4、在下列情况下,甲方有权提前解除协议:
(1)乙方不能履行相关责任義務时;
(2)乙方有其它违法行为。
(3)乙方違反甲方規章制度。
七、违约责任
甲方必须在合同期满元整(以乙方10个月工资计算)。乙方如提前解除合同需赔付甲方人民币
八、本协议条款货币形式均为人民币。
九、聘用期满,双方有意签订续聘协议,具体条件由双方另行商议,格式可采用本协议。
十、本协议自双方签定之日起生效,聘用期满解聘,聘用工资付清、相关证明文件返还乙方后失效。
十一、本协议一式两份,双方各执壹份,具同等效力。未尽事宜,双方另行协商解决。
十二、争议解决办法:原则上双方协商解决,协商不成时由深圳市仲裁委員會仲裁。
甲方:(签字盖章)
法定代表人:
电话:
传真:
地址:
签订日期:年
月日乙方(签字):电话: 传真: 地址: 签订日期:年月日