第一篇：2011年造价员考试真题及答案精选
2011年造价员考试真题及答案精选(1)
1.在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受本数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计(D)的现场管理人员的人工数确定。
A.2% B.3 C.5% D.10%
2.地砖规格为200mm×200mm，灰缝1mm，其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为(B)块。
A.2475 B.2513 C.2500 D.2462.5 3.材料损耗计算公式，可以表示为(A)×100% A.损耗量/净用量 B.净用量/损耗量
C.损耗量/总用量 D.净用量/总用量
4.材料预算价格是指材料从来源地到达(D)的价格。
A.工地 B.施工操作地点
C.工地仓库 D.工地仓库以后出库
5.下列不属于材料预算价格的费用是(D)。
A.材料原价 B.材料包装费
C.材料采购保管费 D.新型材料实验费
6.不用计人人工工资单价的费用是(A)。
A.劳动保险费 B.职工福利费
C.劳保费 D.工资性补贴
7.目前在我国工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有(C)。
A.人工费、材料费、机械费
B.人工费、材料费机械赘、管理费
C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润
D.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金
8.概算定额是确定完成合格的(B)所需清耗的人工、材料和机械台斑的数量标准。
A.分部分项工程 B.扩大分部分项工程
C.单位工程 D.单项工程
9.劳动消耗定额的主要表现形式是(A)。
A.时间定额 B.人工消耗定额
C.预算定额 D.施工定额
10.下列时间申在定额申不予考虑的是(C)。
A.休息时间 B.准备与结束时间
C.多余工作时间 D.不可避免的停工时间 11.编制概算定额的基础是(C)。
A.施工定额 B.劳动定额
C.预算定额 D.概算指标
12.在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑(C)
A.台班折旧费 B.台班养路费
C.原材料费 D.台班人工费
13.不应该计人人工工资单价的费用是(A)。
A.劳动保险费 B.职工福利费
C.劳动保护费 D.工资性补贴
14.工程造价多次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有(B)。
A.组合性 B.多样性
C.多次性 D.单件性
15.我国现行《建筑安装立程费用构成》中，材料酌散次搬运费应计人(B)
A.直接工程费 B.措施费
C.企业管理费 D.规费
16.按定额反映时生产要素消耗两容分类，可以把工程建设定额分为(D)
A.劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标
B.机械消耗定额、施工定额，建筑工程定额
C.材料消耗定额、机械消耗定额忘施土定额
D.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额
17.确定机械台班定额消耗量时，首先应(A)。
A.确定正常的工作条件 B.确定机械正常生产率
C.确定机械工作时间的利用率 D.确定机械正常的生产效率
18.夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜间补助费，夜间施工照明设备摊销、照明用电及(B)等费用。
A.夜间施匹降效 B.夜间施工降效
C.夜间劳保费 D.安全措施费
19.采用软件计价时，下列(B)不是工料单价计价的主要步骤之一。
A.按分部输人定额及工程量 B.设置管理费率、利润率及风险费率
C.进行定额换算 D.设定费用表计算工程造价
20.下列不属于材料预算价格的费用是(D)。
A.材料原价 B.材料包装费
C.材料采购保管费 D.新型材料实验费 21.工程建设定额具有(BCE)的特征。
A.计划性 B.科学性
C.系统性 D.强制性 E.时效性
22.施工定额的作用表现在(ACDE)。
A.是企业计划管理的依据
B.是企业提高劳动生产率的手段
C.是企业计算工人劳动报酬的依据
D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础
E.是企业组织和指挥施工生产的有效工具
23.在正常的施工条件下。预算定额中的人工工日消耗量是由(AD)之组成的。
A.基本用 B.宋工幅康差
C.辅助用工 D.其他用工 E.超运距运费用工
24.清单计价法的分部分项工程费包括(ABC)。
A.人工费 B.材料费 C.机械费
D.措施项目费 E.规费
25.材料采购保管费包括(ACDE)。
A.本采购费 B.场外运输费
C.工地保管费 D.仓储损耗 E.仓储费
26.施工定额属建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，主要由(BCD)组成
A.工期定额 B.劳动定额厂
C.机械定额 D.材料定额
E.预算定额
27.工程量清单计价中分部分项工程量清单计价表中有综合单价一项，该综合单价应包括完成一个规定计量单位工程所需的(ABC.E)。
A.人工费
B.材料费
C.机械使用费
D.间接费
E.管理费
28.按照主编单位和管理权限;可将建设工程定额分为(CD)。
A.建筑工程定额
B.安装工程定额
C.企业定额
D.补充定额
E.行业通用定额
29.编制预算定额的基础是()。
A.时间定额
B.概算定额
C.施工定额
D.产量定额
30.下列对壬程建设定额分类的说法，错误的是()
A.按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为劳动定额、材料消耗定额和’机械台班消耗定额
B.按定额的不同用途分类，可以把土程建设定额芬为投资估算指标、概算定、预算定额、施工定额等
C.搂照投资的费用性质分类，可以把工程建设定额分为建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额和工程建设其他费用定额
D.按照专业性质分类，工程建设定额可分为企业定额、补充定额和行业定额等
31.下列对我国工程建设定额的认识，正确的是()。
A.不利于节约社会劳动和提高生产效率
B.广定额在社会主义市场经济条件下仍能发挥作用
C.定额是计划经济的产物"
D.定额是与市场经济相停的体制改革对象
32.下列各项定额中，不属于按投资费用性质分类的是()定额。
A.各种费用
B.建筑工程
C.概算
D.设备安装工程
33.工程建设定额按其反映的生产要素消耗内容分类，可分为()。
A.建筑土程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额
B.施工定额、预算定额、概算定额
C.劳动定额、机械消耗定额、材料消耗定额
D.概算指标、投资估算指标、概算定额
34.将工程建设定额划分为劳动、机械、材料消耗定额，这是按（A.定额的不同用途
B.定额反映的生产要素消耗内容
C.定额的编制单位和执行范围
D.投资的费用性质
35.直接用于签发限额领料卡的是施主管理中的()。
A.概算指标
B.概算定额
C.施工定额
D.预算定额
36.以扩大的分部分项工程为对象编制的是()。
A.概算指标
B.预算定额
C.概算定额
D.投资估算指
37.关于预算定额，以下表述正确的是()。
A.预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差
B.预算定额是概算定额的扩大与合并)分类的。
C.预算定额是以扩大的分部分项土程为对象编制的 D.预算定额是编制概算定额的基础
38.预算定额只能用于计算()
A.取间接费
B.建筑工程费
C.直接工程费
D.人工、材料、机械消耗量
29、C 30、D
31、B
32、C
33、C
34、B
35、C
36、C D
38、D 41.顶算定额是规定消耗在单位的()上的劳动力、材料和机械的数量标准。
A.分项工程
B.分项工程和结构构件
C.单位工程
D.分部工程
42.概算定额是在()基础上编制的。
A.劳动定额
B.预算定额
C.企业定额
D.施工定额
43.编制扩大初步设计概算和确定建设项目投资额的依据是()。
A.概算指标
B.施工定额
C.概算定额
D.预算定额
44.在投资估算指标中，单位工程指标按规定应列人()。
37、A.从立项筹建到竣工交付使用的全部投资额
B.建筑安装工程费用
C.建筑安装工程费、设备工器具费用、其他费用
D.建筑安装工程费用和其他费用
45.下列各项指标，不属于投资估算指标内容的是()。
A.建设项目综合指标
B.单位工程指标
C.单项工程指标
D.分部分项工程指标
46.五列不属于间接费的取费基数的是()。
A.直接费合计
B.人工费和机械费合计
C.人工费合计
D.人工费和材料费合计
47.对号施工周转材料，能计人材料定额消耗量的是()。
A.一次使用量
B.净用量
C.摊销量
D.回收量
48.确定机械台班定额消耗量时，首先应()。
A.确定机械工作时间酌利用率
B.确定机械正常生产率
C.确定正常的施工条件
D.确定机械正常的生产系数
49.已知某挖土机挖土的一次正常循环工作时间是2分钟，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8小时，机械正常利用系数为0.8，则其产量定额为()m3/台班。
A.300
B.150
C.120
D.96
50.日职工福利费=(G1+G2+G3)×福利费计提比例，其中G1、G2、G3分别是()。
A.日基本工资、日工资性补贴、日生产工人辅助工资
B.日基本工资、日生产工人辅助工资、日生产工人劳动保护费
C.日基本工资、日生产工人劳动保护费、己生产工人辅助工资
D.日人工费、日生产工人辅助工资、日生产工人劳动保护费
41、A
42、B
43、C
44、B
45、D
46、D
47、C
48、C
49、D 50、A 51.某机械设备预算价格为300万元，残值率为4%，折旧年限为10年，年平均工作台班为220台班。采用平均折旧日法计算，其台班折旧费应为出()元。
A.13636.4
B.13090.9
C.1309.1
D.1363.6
52.在确定材料定额消耗量时，建筑工程必须消耗的材料不包括()
A.不可避免的场外运输损耗材料
B.不可避免的施工废料关于预算定额
C.直接用于建筑工程的材料
D.不可避免的材料施工操作损耗
53.下列方法中，()不适于确定材料消耗量。
A.现场统计法
B.利用现场技术测定法
C.理论计算法
D.数示法
54.劳动定额的主要表现形式是()
A.施工定额
B.材料定额
C.费用定额
D.时间定额
55.已知某纳税地点在市区的企业营业额为100万元，则该企业应缴纳的税金为()万元。
A.3.55
B.3.22
C.3.35
D.3.14
56.某施工机械年工作320台班，年平均安拆0.85次，机械一次安拆费28000元，台班辅助设施费为90元，则该施工机械的台班安拆费为()元。(结果保留两位小数)
A.74.38
B.102.94
C.164.38
D.177.50
57.某建筑机械耐用总台班数为2000台班，使用寿命为7年，该机械预算价格为5万元，残值率为2%，银行贷款利率为5%，则该机械台班折旧费为()元/台班。
A.29.40
B.28.79
C.25.73
D.24.50
58.某运输设备预算价格38万元，年工作220台班，折旧年限8年，寿命期大修理2次，一次大修理费为3万元，K=3，该机械台班经常修理费为()元/台班，A.124.48
B.98.36
C.102.27
D.103.69
59.某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元/平方米，由花岗石生产厂家业务员在施工现场摊销并签订合同，包装费4元/平方米，运杂费30元/平方米，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，该花岗石的预算价格为()元/平方米。
A.1034
B.1054.68
C.1054.44
D.1044.34
60.某袋装水泥原价为350元/吨，供销部门手续费费率为4%，运杂费I8元/t，二次运输费5元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则每吨水泥采购保管费为()元。
A.7.00
B.7.36
C.7.43
D.7.71
51、C
52、A
53、D
54、D
55、D
56、C
57、A
58、C
59、C 600、D 61.某工程需采购特种钢材10吨，出厂价为5000元/吨;供销手续费率l%，材料运输费50元/吨，运输损耗率2%，采购及保管费率为8%，则该特种钢材的预算价为()元。
A.56160
B.54000
C.56000
D.56040
62.某工程购置水泥50t;供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为100元，则50t水泥的预算价格共计为()元。
A.17873.5
B.17830.0
C.33014.5
D.562.3
63.某施工机械预计使用8年，耐用总台班数为2000台班，使用期内有3个大修周期，一次大修理费为4500元，则台班大修理费为()元。
A.0.56
B.0.84
C.4.05
D.6.75
64.在一建筑工地上，驾驶推土机的司机的基本工资和工资性津贴应从()支出。
A.财务费用
B.企业管理费
C.机械台班单价
D.人工单价
65.材料采购及保管费，是以()乘以一定费率计算的。
A.供应价十运输费
B.供应价十运输损耗
C.供应价
D.材料运到工地仓库价格
66.为保障机械正常运输所需替换设备，随机工具器具的摊销费用，属于()。
A.工具用具使用费
B.经常修理费
C.折旧费
D.大修理费
67.某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4000台班，大修理间隔台班为800台班，一次大修理费为4000元，则台班大修理费为()元。
A.1
B.2.5
C.4
D.5
68.某种材料价为145/t.不需包装，运输费为37.28元/t，运输损耗为14.87元/t，采购及保管费率为2.5%，则该材料预算价格为()元。
A.201.15
B.201.71
C.200.78
D.202.08
69.与台班折旧费计算无关的是()。
A.残值率
B.物价上涨系数
C.耐用总台数
D.时间价值系数
70.材料预算价格是指材料由其交货地运到()后的价格。
A.指定地点
B.施工工地
C.施工工地仓库
D.施工工地仓库出库
61、A 62、A 63、C 64、C 65、D 66、B 67、C 68、D 69、B 70、D
71.材料运输损耗费是以()乘以相应材料损耗率来确定的。
A.供应价
B.材料原价
C.材料原价十材料运杂费
D.供应价十运输费
72.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定：己知某材料供应价格为50000元，运杂费5000元，采购保管费率1.5%，运输损耗率2%，则该材料的基价为()万元。
A.5.177
B.5.085
C.5.618
D.5.694
73.工程造价指数按()分类，可分为单项价格指数、综合造价指数。
A.不同基期
B.造价资料限期长短
C.工程范围、类别、用途
D.不同特点
74.建立造价资料积累制度，其主要作用有()
A.作结算审计对比分析
B.审查施工图预算的塞础资料
C.编可行性研究报告时参考
D.编标底时参考
75.在建筑工程申，材料费约占总造价的()
A.40%~50%
B.50%~60%
C.60%~770%
D.70%~80%
76.材料采购保管费是材料预算价格的组成部分，水、卫、电气材料的采购保管费率是()
A.1.3%
B.1.4%
C.1.5%
D.1.6%
77.在预算定额人工工日消耗量计算时，已如完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为()工日。
A.3.36
B.25.36
C.28
D.31.36
78.在下列各种定额中，以工序为研究对象的是()。
A.概算定额
B.压施工定额
C.预算定额
D.投资估算指标
79.概算定额的编制初稿阶段内容包括两方面，其申一个方面是新编概算定额与原概算定额的水平测算，另一个内容是()。
A.确定概算定额项目
B.制订出编制方案
C.新编概算定额与现行预算定额的水平测算
D.明确编制定额的项目
80.施工机械台班产量定额=()。
A.机械纯工作1台班正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数
B.机械纯工作1小时正常生×产率工作班延续时间×机械正常利用系数
C.机械纯工作1天常生产率×工作班延续时间X机械正常利用系数
D.机械纯工作单位正常生产率×工作班延续时间火机械正常利用系数
1、C
2、D
3、C
4、C
5、B
6、C
7、D
4、B C
11、B
9、B
10、
第二篇：造价员考试真题以及答案
圣人与常人之间往往只相差一小步，而这一小步却往往需要非凡的毅力才能赶上。每天进步一小步，积累起来就能进步一大步，为了能取得优异的成绩，我们势必付出更多的努力。下面是小编为大家整理的关于，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
造价员考试真题
一、单项选择题
1、建设单位应当在领取施工许可证后及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起()。
A、1个月内
B、2个月内
C、3个月内
6个月内
2、下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是()。
A、已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年
B、取得造价工程师注册证书的人员不少于10人
C、企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%
D、企业注册资本不少于人民币100万元
3、下列工程中，不属于分部工程的是()。
A、土建工程
B、屋面工程
C、主体结构工程
D、地基与基础工程
4、建设项目全部完成，可以向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。下列单位中，负责提出竣工验收申请报告的单位应当是()。
A、建设单位
B、总承包单位
C、监理单位
D、建设行政主管部门
5、工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段()。
A、次序可以颠倒，但不能交叉
B、次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉
C、次序不能颠倒，也不能进行交叉
D、次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉
6、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是()。
A、成本核算——成本分析——成本考核
B、成本分析——成本考核——成本核算
C、成本考核——成本核算——成本分析
D、成本分析——成本核算——成本考核
7、关于建设工程项目风险的分类，下列不是按照风险来源进行分类的是()。
A、自然风险
B、社会风险
C、经济风险
D、总体风险
8、在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是()。
A、遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行
B、遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行
C、无论价格上涨还是下降都按原价执行
D、无论价格上涨还是下降都按新价执行
9、合同双方发生争议经仲裁裁决以后，一方当事人拒不执行的，另一方当事人可以()。
A、依法撤销裁决
B、再申请仲裁
C、提请诉讼
D、向人民法院申请执行
10、按照《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中，不属于建设工程合同的是()。
A、勘察合同
B、设计合同
C、施工合同
D、工程保险合同
11、在下列四种合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是().A、固定总价合同
B、可调总价合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
12、《建设工程施工合同(示范文本)》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的部分是()。
A、协议书
B、通用条款
C、专用条款
D、附件
13、工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张而提前给付的一笔款项。下列选项中，影响工程是否实行预付款的决定因素不包括()。
A、工程性质
B、承包工程量的大小
C、发包人在招标文件中的规定
D、承包人的资质等级
14、EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不包括在EPC总承包范围之内的工作是()。
A、勘察工作
B、设计工作
C、采购工作
D、施工工作
15、固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括()。
A、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用
B、设备、工器具购置费用和设备安装费
C、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用和工程建设其他费用
D、建筑安装工程造价、工程建设其他费用
16、设备进口的关税计算公式是()。
A、关税=离岸价格.进口关税税率
B、关税=原币货价.进口关税税率
C、关税=到岸价格.进口关税税率
D、关税=货价.进口关税税率
17、某新建项目整个生产线在交付使用前进行的负荷联合试运转所发生的费用净支出属于()。
A、设备购置费
B、联合试运转费
C、设备安装费
D、生产准备费
18、下列费用中不属于价差预备费的内容是()。
A、竣工验收时为鉴定工程质量、对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用
B、人工、设备、材料、施工机械的价差费
C、建筑安装工程费及工程建设其他费用调整
D、利率、汇率调整等增加的费用
19、下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是()。
A、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用
B、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷等的借款利息和融资费用
C、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、债券等的借款利息和融资费用
D、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息
20、工程造价计价的顺序是()。
A、分部分项工程单价—单位工程造价—单项工程造价—建设项目总造价
B、单位工程造价—分部分项工程单价—单项工程造价—建设项目总造价
C、单项工程造价—分部分项工程单价—单位工程造价—建设项目总造价
D、分部分项工程单价—单项工程造价—单位工程造价—建设项目总造价 21、下列关于套定额单价的表述，错误的是()。
A、分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致
B、根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整
C、定额换算按照定额规定执行
D、可以编制补充定额
22、编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量(或货币量)的数量标准是()。
A、施工定额
B、概算指标
C、概算定额
D、预算定额
23、计算建筑安装工程费用的依据是()。
A、用地指标
B、间接费定额和价格指数
C、各项工程建设其他费用定额等
D、设备价格、运杂费率等
24、投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制的现行定额、费用标准和价格，调整成编制的造价水平及相互比例，属于哪一阶段的操作()。
A、收集整理资料阶段
B、平衡调整阶段
C、测算审查阶段
D、以上均不是
25、已知产量定额为10单位，则时间定额为()。
A、10单位
B、1单位
C、0.5单位
D、0.1单位
26、预算定额中的人工消耗指标包括()。
A、基本用工和人工幅度差
B、基本用工、辅助用工和人工幅度差
C、基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差
D、基本用工、材料超运距用工、辅助用工
27、某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次，耐用总台班为2000台班，则台班大修理费为()元。
A、6.75
B、4.50
C、0.84
D、0.5628、相关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主要材料的用量，机械台班用量属于工程造价资料积累内容中的()。
A、建设项目工程造价资料
B、单项工程造价资料
C、单位工程造价资料
D、其他
29、投资估算精度相对较高，即可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段使用的投资估算方法是()。
A、类似项目对比法
B、系数估算法
C、生产能力指数法
D、指标估算法
30、已建年产1000吨某产品的化工生产系统，现采用相似生产线扩建该产品生产系统，扩建规模是原有的两倍。已知生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.08，采用生产能力指数法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多()。
A、116%
B、63.7%
C、58.7%
D、29.6% 31、三级概算文件编制形式的组成内容有()。
A、建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算
B、工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算
C、建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算
D、分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算
32、在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是()。
A、软化水处理设备
B、防洪工程
C、消防工程
D、锅炉房工程
33、(1)了解现场情况;(2)熟悉施工图纸;(3)编制基价直接费计算表;(4)列项计量;(5)编写编制说明;(6)计算预算造价;(7)计算定额直接费;(8)工料分析。以上有关施工图预算的编制工作中，其正确的编制步骤是()。
A、1、2、4、3、7、6、8、5
B、2、1、4、3、7、8、6、5、C、1、2、5、4、3、7、6、82、1、4、3、7、6、8、534、在项目设计阶段，应坚持先进性、适用性、安全可靠性、经济合理性原则来确定()。
A、建设规模
B、建设标准
C、技术方案
D、设备方案
35、限额设计的全过程，实际上就是项目投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是()。
A、目标分解与计划
B、目标实施
C、目标实施检查
D、目标修改
36、《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，工程建设项目必须进行招标的是()。
A、大型基础设施项目
B、非外国政府贷款项目
C、特定专利项目
D、私人投资项目
37、在建设工程货物招标投标程序中，在资格预审后和疑问解答前的工作是()。
A、编制招标文件
B、发放招标文件
C、勘察现场
D、召开投标答疑会
38、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，就以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后()。
A、7天
B、10天
C、14天
D、28天
39、按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是()。
A、分部分项工程量清单计价
B、措施项目清单计价
C、其他项目清单计价
D、规费与税金计价
40、在建设工程施工投标程序中，确定投标策略后和计算投标报价前需要完成的工作是()。
A、招标环境调查
B、招标文件研究
C、投标答疑会
D、制定施工方案 41、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，工程招投标开标的时间和地点确定应为()。
A、招标文件中明确的某一时间和某一地点
B、提交投标文件截止的时间和所在的地点
C、招标文件中明确的某一时间和提交投标文件所在的地点
D、提交投标文件截止的时间和招标文件中明确的地点
42、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，建设工程招投标评标方法有()。
A、比较最低投标价法
B、综合评估法
C、综合比较法
D、总费用最低法
43、在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于()。
A、设计变更
B、施工条件变更
C、进度计划变更
D、工程项目变更
44、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按()。
A、合同中类似的价格执行
B、合同中已有的价格执行
C、工程师指定的价格执行
D、当地权威部门发布的指导价执行
45、对整个工程的实际总成本与原成本之差额提出的索赔属于()。
A、补偿索赔
B、单项索赔
C、综合索赔
D、道义索赔
46、在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括()。
A、因发包人原因造成返工的工程量
B、因承包商原因造成返工的工程量
C、因不可抗力造成返工的工程量
D、因不利施工条件造成返工的工程量
47、当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单的索赔程序()。
A、只能进行费用索赔
B、只能进行工期索赔
C、可以进行费用和工期索赔
D、不能进行任何索赔
48、建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是()。
A、建设单位
B、监理单位
C、施工单位
D、项目主管部门
49、某建设项目，基建拨款为2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金200万元，基建借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目结余资金为()。
A、400
B、900
C、1400
D、190050、下列关于新增固定资产价值的计算说法正确的是()。
A、为了保护环境而正在建设的附属辅助工程计入新增固定资产价值
B、不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目在交付使用后计入新增固定资产价值
C、达到固定资产标准不需安装的设备、工器具在购买后计入新增固定资产价值
D、分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次计入新增固定资产价值 二、多项选择
1、按照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，我国现行税率包括()。
A、比例税率
B、全额累进税率
C、超额累进税率
D、定额税率
E、浮动税率
2、根据我国《建设工程造价员管理暂行办法》规定，下列关于造价员从业的规定中，正确的有()。
A、造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符的工程造价工作
B、造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专业章并承担相应责任
C、造价员资格证书仅在本地区有效
D、造价员跨行业变动工作，无需办理任何手续
E、造价员可以同时受聘于两个单位且以造价员名义从业
3、根据我国《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列行为中，应该给予警告，责令限期改正并处以1万元以上3万元以下罚款的有()。
A、涂改、出租资质证书的B、新设立的分支机构不备案的C、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的D、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务的E、转包承接工程造价咨询业务的4、基本建设项目按其投资来源可以划分为()。
A、竞争性投资项目
B、非经营性投资项目
C、政府投资项目
D、非政府投资项目
E、经营性投资项目
5、下列关于建设工程项目管理集成化发展趋势的论述中，正确的有()。
A、在项目质量管理方面强调以全面质量管理的观点控制项目管理全过程质量
B、在项目管理组织方面表现为业主应该实行委托项目管理模式
C、在项目管理理念方面应该强调项目目标的寿命周期管理
D、项目进度管理是指项目实施阶段的进度控制
E、项目造价管理的目的是为了使项目建设一次性投资最省
6、下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的有()。
A、业主方项目管理是全过程的项目管理
B、项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理
C、工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理
D、设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段
E、施工方项目管理的目标体系包括QCDSE7、当事人双方对格式条款的理解发生争议的，正确处理方法是()。
A、按通常的理解解释
B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释
C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款一方的解释
D、按格式条款起草人的理解解释
E、格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
8、下列关于建设工程施工专业分包合同履行的论述中，正确的有()。
A、分包人应当按照协议书约定的日期开工
B、如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前3天提出要求
C、承包人接到分包人延期开工的请求，应在接到请求后的24小时内答复
D、承包人接到分包人延期开工的请求，超过规定时间未予答复的视为同意
E、因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延
9、进口设备的交货类别分为()。
A、海上交货类
B、内陆交货类
C、目的地交货类
D、装运港交货类
E、生产地交货类
10、关于工程造价计价表述正确的是()。
A、顺序是：分部分项工程单价——单项工程造价——单位工程造价——建设项目总造价
B、影响工程造价的主要因素是单位价格和实物工程数量
C、发包人工程估价的定额反映的是社会平均生产力水平
D、承包人估价的定额反映的是该企业技术和管理水平
E、若在单位价格中还考虑直接费以外的其他费用，则构成综合单价 11、在下列工人工作时间中，属于非定额时间的是()。
A、多余和偶然工作时间
B、休息时间
C、施工本身造成的停工时间
D、不可避免的中断时间
E、违反劳动纪律的损失时间
12、施工机械台班单价组成的内容包括()。
A、预算价格
B、大修理费
C、经常修理费
D、安拆费及场外运输费
E、燃料动力费
13、下列属于引进技术和引进设备其他费的有()。
A、引进项目图纸资料翻译复制费
B、出国人员费用
C、联合试运转费
D、来华人员费用
E、单独引进软件的关税
14、下列属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是()。
A、比例估算法
B、系数估算法
C、生产能力指数法
D、类似项目对比法
E、工程量估算法
15、由于下面哪几个原因引起的设计和投资变化，需要按照调整概算的有关程序调整概算()。
A、设计定员发生变动
B、主要设备型号和规格发生变动
C、贷款利息率的提高
D、超出基本预备费规定的范围
E、超出工程造价调整预备费
16、在建设工程施工招标文件中，与合同条款内容有关的是()。
A、招标范围及基本要求情况
B、标底的编制方法和要求
C、工期的确定及顺延要求
D、竣工验收与结算的有关要求
E、评标机构的组成和要求
17、按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有()。
A、招标文件规定的计价方法
B、招标文件规定的评标方法
C、招标文件的其他有关条款
D、工程量清单单价组成分析
E、清单计价中计日工单价
18、工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括()。
A、设计变更
B、施工条件变更
C、进度计划变更
D、材料单价变更
E、合同条款变更
19、由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有()。
A、地基变化索赔
B、工期延长索赔
C、暂停施工索赔
D、经济补偿索赔
E、业主违约索赔
20、下列有关无形资产及其的计价说法中，正确的是()。
A、购入的无形资产，按照实际支付的价款计价
B、自创专利权的转让价格可按成本估价入账
C、自创的商标权按实际发生费用计入无形资产
D、自创的非专利技术，一般不作无形资产入账
E、通过有偿使用方式取得的土地使用权，按取得土地使用权方式计价
造价员考试真题答案
一、单项选择
1、C2、A3、A4、A5、B6、A7、D8、A9、D10、D11、A12、B13、D14、A15、C16、C17、B18、A19、A20、A21、B22、C23、B24、B25、D26、C27、B28、D29、D30、B31、C32、C33、B34、C35、D36、A37、C38、A39、B40、D41、D42、B43、B44、A45、C46、B47、C48、D49、C50、C
二、多项选择
1、ABCD2、AB3、ADE4、CD5、ABC6、ADE7、AB8、ADE9、BCD10、BCDE11、ACE12、BCDE13、ABD14、BCD15、DE16、CD17、ACDE18、ABC19、ABCE20、ADE
造价员考试真题以及答案
第三篇：2012年安徽造价员考试真题及答案
2010全国一级建造师执业资格考试试卷
建设工程法规及相关知识
中 华 人 民 共 和 国 人力资源和社会保障部
人事考试中心制
二 Ｏ 一 Ｏ年 九 月
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。
A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门 C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会
2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A．1 B．2 C．4 D．20 3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。A．国务院建设主管部门 B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会
D．人力资源与社会保障或其授权机构 4．民事法律关系的内容是指()。A．民事权利和民事义务 B．民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任 D．民事义务和民事责任
5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．职务代理人
6．根据《物权法》，建设用地使用权属于()。
A．所有权 B．用益物权 C．担保物权 D．留置权
7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。
A．已经取得安全生产许可证 B．办理了工程质量监督手续 C．有满足施工需要的施工图样 D．已经取得规划许可证
8．根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列 B．建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别 C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级
D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级 9．下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。A．项目安全生产管理人员 B．项目技术员 C．企业主要负责人 D．项目经理
10．按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。A．利息税 B．企业所得税 C．个人所得税 D．营业税
11．工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A．整改，并及时报告有关主管部门 B．整改，并及时报告建设单位
C．暂时停止施工，并及时报告建设单位 D．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
12．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。A．技术条款 B．投标人须知 C．施工组织设计 D．合同主要条款
13．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。A．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 B．投标保证金不得采用银行保函方式
C．招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 D．投标保证金最高不得超过50万元
14．根据我国《合同法》的规定，关于代位权行使的说法，正确的是()。A．债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B．代位权是债权人行使的抗辩权
C．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 D．债权人自己承担行使代位权的必要费用
15．某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照()的市场价格履行。A．材料所在地 B．订立合同时履行地 C．合同签订地 D．履行义务一方所在地
16．根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()。A．国务院
B．国务院负责安全生产监督管理的部门 C．国务院建设行政主管部门
D．国务院铁路、交通、水利等有关部门 17．关于和解的说法，错误的是()。A．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解协议具有强制执行的效力
D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
18．下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A．工程建设项目施工招标投标办法 B．安全生产许可证条例 C．安全生产法
D．建筑业企业资质管理规定
19．某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议，双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据我国《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。A．附期限 B．附条件 C．显失公平D．可变更、可撤销
20．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。A．10 B．4 C．16 D．12 21．下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A．福利待遇 B．劳动条件 C．试用期 D．补充保险
22．某施工单位的副经理将个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过()同意。A．监事会 B．工会 C．股东会
D．董事会
23．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。A．金融机构 B．败诉方 C．执行法院 D．胜诉方
24．施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后来施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。
A．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
B．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 C．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持
D．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
25．某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为()万元。A．10 B．20 C．4 D．40 26．2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为()。
A．2010年4月1日 B．2011年1月1日 C．2009年4月1日 D．2010年1月1日
27．某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认
为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。A．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D．法院可以直接判决减少部分罚款金额 28．停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。A．建设单位 B．城建档案馆 C．施工单位 D．当地质检部门
29．关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保 C．申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D．申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
30．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。A．工程项目技术人员的劳动合同 B．工程项目采用的材料、设备
C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项目的安全、质量
31．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。A．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 B．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 C．法院审理行政诉讼案件不适用调解 D．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则
32．甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。A．乙公司与丙公司均不承担清偿责任
B．应当由乙、丙公司承担连带责任 C．应当由甲公司承担全部债务 D．应当由乙公司承担全部债务
33．施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。A．要约邀请 B．承诺 C．新要约 D．部分承诺
34．根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A．2 B．3 C．4 D．5 35．某建筑施工单位有50名从业人员，根据《安全生产法》，该单位应当()。A．配备兼职安全生产管理人员
B．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．配备专职安全生产管理人员
36．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。
A．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安机关消防机构 B．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 C．自动消防系统的操作人员必须持证上岗
D．禁止携带火种进人生产、储存易燃易爆危险物品的场所
37．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。A．施工单位发出订购水泥的要约时 B．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C．水泥厂发出答复文件时
D．水泥厂的答复文件到达施工单位时
38．某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。A．监理单位统一组织 B．总承包单位统一组织 C．总承包单位和分包单位各自 D．建设单位统一组织
39．根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是()。A．住房和城乡建设部 B．省级建设行政主管部门
C．国家安全生产监督管理行政主管部门 D．国务院
40．下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是()。A．劳动合同纠纷 B．继承纠纷
C．对罚款不服发生的纠纷 D．总分包之间的合同纠纷
41．某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。A．有效 B．效力待定 C．可变更、可撤销 D．无效
42．某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A．10 B．7 C．15 D．3 43．施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图样中
标明该部位的混凝土强度标准为30MPa。对该单位工程应以()为标准进行质量验收。A．技术规范 B．施工图样 C．施工合同 D．监理通知
44．《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。A．医疗 B．教育 C．厂房 D．住宅
45．关于民事诉讼证人出庭作证的说法?正确的是()。A．证人只提交书面证词无须出庭作证 B．证人有义务出庭作证 C．证人在庭审时应当旁听
D．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问
46．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A．招标文件发出日 B．投标文件截止日 C．中标日期 D．投标有效期
47．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。
A．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D．分包单位只对总承包单位负责
48．划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A．中央 B．省级以上 C．镇级以上
D．县级以上
49．根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。
A．招标人从当地中标候选人中确定中标人 B．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 C．招标人预先内定中标人
D．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给投标人让利
50．建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不 下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B．只能向有管辖权的人民法院起诉 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁
D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 51．建设工程施工合同应以()为合同履行地。A．原告住所地 B．合同签订地 C．被告住所地 D．施工行为地
52．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。A．正在建造的建筑物 B．生产设备、原材料 C．交通运输工具
D．正在建造的船舶、航空器
53．甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合 同为()合同。A．无效
B．可变更、可撤销 C．有效
D．效力待定
54．某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢模，根据《合同法》，该合同属于()合同。A．委托 B．承揽 C．施工承包 D．信托
55．甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。A．后履行抗辩权 B．撤销权 C．不安抗辩权 D．同时履行抗辩权
56．下列单项合同中，可以不招标的是()。
A．使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 B．上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 C．个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同 D．外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同
57．某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A．评标委员会提交评标报告 B．合同备案 C．中标通知书发出 D．发包人确定中标人
58．同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。A．资质等级较高的 B．承担主要任务的 C．资质等级较低的
D．联合体牵头
59．根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理税务登记。A．60 B．15 C．30 D．45 60．建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A．3 B．2 C．4 D．6 61．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。
A．总承包单位与分包单位按一定比例共同 B．分包单位 C．建设单位 D．总承包单位
62．根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。A．工程施工图样 B．法律法规 C．监理合同
D．施工合同中约定采用的推荐性标准
63．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。A．建设单位 B．设计单位 C．物业管理单位
D．大楼使用者
64．某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A．相关管线产权部门 B．市政管理部门 C．城建档案管理部门 D．建设单位
65．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。A．受益人 B．保险人 C．被保险人 D．投保人
66．承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。A．留置权 B．抵押权 C．抵消权 D．质押权
67．某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。A．征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效 B．可以认定投标文件有效
C．征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效 D．应当认定投标文件无效
68．施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。A．16 B．14 C．20 D．18 69．施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。
A．法定代表人 B．技术负责人 C．项目负责人 D．安全管理部门负责人
70．仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。A．仲裁委员会 B．人民法院 C．公安机关 D．政府主管部门
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
71．某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。A．编制安装方案 B．自行验收 C．出具自检合格证明
D．具有起重设备安装工程专业承包资质 E．派出本单位专业技术人员现场监督
72．拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。
A．建设用地规划许可证 B．土地使用权批准文件 C．建设工程规划许可证 D．拆迁计划和拆迁方案 E．拆迁补偿安置资金证明
73．下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。A．因使用不当造成的质量问题 B．质量监督机构没有发现的质量问题 C．监理单位没有发现的质量问题
D．第三方造成的质量问题 E．不可抗力造成的质量问题
74．关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A．工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B．承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C．承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日 为竣工日期
D．工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期 75．关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是()。A．建设单位的名称应以营业执照上的名称为准 B．合同标的是财产 C．履行地点为项目所在地
D．违约责任是当事人违反合同义务的责任 E．有关施工组织设计的内容为履行方式条款
76．关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。
A．建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交
B．在施工合同中，建设单位应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求 C．在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收 D．未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织工程竣工验收
E．建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交 77．关于物权的说法，正确的有()。
A．所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 B．用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C．国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
D．建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权
E．两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
78．根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。A．消防设计图样审核不合格的，不得颁发施工许可证 B．自动消防系统的操作员必须持证上岗
C．建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D．消防器材的经销人员必须持证上岗
E．企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人 79．下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。A．在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B．被保险人在施工现场外发生伤害 C．被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 D．被保险人在施工现场斗殴而发生伤害 E．被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤 80．关于联合体投标的说法，正确的是()。
A．多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B．中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任 C．联合体各方的共同投标协议属于合同关系
D．由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围 E．联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同 81．根据《合同法》，要约失效的情形有()。A．受要约人拒绝要约的通知到达要约人 B．受要约人的承诺对要约内容作出实质性变更
C．受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知 D．要约中规定的期限届满，要约人未收到承诺通知 E．发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人 82．下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()。A．银行贷款合同 B．货物运输合同 C．租赁合同 D．买卖合同
E．施工合同
83．根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。A．未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 B．建设单位直接与专业施工单位签订的合同
C．承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D．投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E．招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同 84．关于招标代理机构的说法，正确的有()。A．由评标委员会指定招标代理机构
B．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 C．招标代理机构是社会中介组织
D．未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务 E．工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系
85．工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。A．提前支付所有工程款 B．继续履行合同 C．降低工程质量标准 D．支付逾期利息 E．提高合同价款
86．根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。A．同时招标 B．同时竣工 C．同时设计 D．同时施工 E．同时投产使用
87．根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。A．发生在订立合同的过程中
B．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 C．受害方的信赖利益遭受损失
D．合同被确认为无效 E．在合同订立同时显失公平
88．下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。A．工地的起重机倒塌造成行人黄某被砸伤
B．施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 C．施工单位违约造成供货商重大损失
D．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 E．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金
89．根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A．部门规章
B．地方政府规章与部门规章
C．同一机关制订的旧的一般规定与新的特别规定 D．部门规章与地方性法规 E．地方性法规与地方政府规章
90．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。A．担保权 B．任意撤销权 C．抗辩权 D．抵消权
E．人身损害赔偿请求权
91．根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的是()。A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移
B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D．抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保
92．当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款或者交易习惯确定的，则()。
A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行
B．履行义务一方有权选择履行地点 C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．接受履行方有权选择履行地点 E．其他标的，在履行义务一方所在地履行
93．关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。A．应当先履行债务的当事人未提供适当担保 B．双方当事人基于同一双务合同而互负债务 C．债务履行有先后顺序 D．债务履行不分先后
E．有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化 94．根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。A．当事人一方发生合并、分立 B．由于不可抗力致使合同不能履行 C．作为当事人一方的公民死亡
D．当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E．法定代表人变更
95．施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。A．建设单位不同意鉴定结论 B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定程序严重违法 D．鉴定结论明显依据不足
E．经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
96．根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。A．工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 B．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C．工程建设重要的行业专用的信息技术标准
D．工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E．工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准 97．劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。
A．同级人民法院代表 B．工会代表 C．企业方面代表 D．劳动行政部门代表 E．律师
98．根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。A．工程设计图样
B．施工单位偷录的谈判录音 C．律师代理意见 D．工程质量鉴定报告 E．被告法定代表人的陈述
99．根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。A．施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C．未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E．分包单位将其承包的建设工程再分包
100．某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有()。A．公司股东 B．公司董事长 C．公司职工代表 D．公司总经理 E．公司财务经理
第四篇：2014四川省最新造价员考试《土建工程》考试真题及答案最新考试试题库
1、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过 程。
A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价
2、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：()A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能
3、某项目建设期内每年年初贷款分别为300 万元、400 万元和500 万 元，年利率10%。若在运营期第5 年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和 为()万元。A、1576.63 B、1734.29 C、2098.49 D、2308.34
4、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易 中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确
5、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有 A 采用的材料用量不同 B 采用的计价方法不同 C 项目划分不同
D 工程量计算规则不同 E 风险分担不同
6、有效控制造价应体现以下原则
A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制 B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段 D 主动控制，以取得令人满意的结果 E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款
7、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易 中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确
8、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于()A.绝对偏差 B.相对偏差 C.累计偏差 D.局部偏差
9、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过 程。
A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价
10、在财务评价指标体系中，静态指标有()A 投资利润率 B 静态投资利润率 C 静态资本回报率 D 贷款偿还期
11、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
12、下面关于绝对偏差说法正确的是()。
A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
13、检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划 的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的()。A.组织措施 B.技术措施 C.管理措施 D.经济措施
14、下列不属于工程建设其它费用的是：()。A、工程监理费
B、土地使用权出让金 C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
15、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100 万m3，合同约定：
工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单 价，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单 价，每立方米为9 元。当某月施工单位完成土方工程量25 万m3，截止该月 累计完成的工程量为120 万m3，该月应结工程款为()万元。A.240 B.237.5 C.228 D.213
16、下面关于绝对偏差说法正确的是()。
A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
17、()是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关 键。
A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究
18、工程造计的层次性包括()。A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价
19、下列不属于工程建设其它费用的是：()。A、工程监理费
B、土地使用权出让金 C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
20、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设 债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400
21、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述 错误的是()。
A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。
B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包 人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期
C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留
D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损 失赔偿责任
22、以下是提高价值的途径 A 提高功能、降低成本 B 功能不变、成本下降 C 功能略降、成本大降 D 成本略增、功能大增 E 成本不变，提高功能
23、下列不属于工程建设其它费用的是：()。A、工程监理费
B、土地使用权出让金 C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
24、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过 程。
A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价
25、建设项目的实际造价()。A、中标价 B、承包合同价 C、竣工决算价 D、竣工结算价
26、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：()A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能
27、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易 中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确
28、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨;实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为()万元。A.450 B.-450 C.-200 D.200
29、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，其表达式应是()A V=C/F B V=F/C+1 C V=F/C D V=F+1/C 30、工程造计的层次性包括()。A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价
31、某项目中建筑安装工程费用为560 万元，设备工器具购置费工为330 万元，工程建设其他费用为133 万元，基本预备费为102 万元，涨价预备费 55 万元，建设期贷款利息为59 万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态 投资为()万元。A、1023 B、1125 C、1180 D、1239
32、有效控制造价应体现以下原则
A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制 B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段 D 主动控制，以取得令人满意的结果 E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款
33、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设 债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400
34、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设 债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400
35、工程造计的层次性包括()。A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价
36、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
37、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述 错误的是()。A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。
B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包 人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期
C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留
D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损 失赔偿责任
38、工程造价具有()。A、分配职能 B;控制职能 C、评价职能 D。预测职能 E、调控职能
39、建筑安装工程费用构成为()A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润
40、下列不属于工程造价职能的是：()。A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、核算职能
第五篇：2009年造价员选择题真题200题及答案
《一》
一，单选题1.D2.C3.C4.C5.D6.A7.B8.C9.A10.C(1)以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[D] A10-15% B20-35% C75-95% D5-35%、E5-75%(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[C] A500 B5000 C1500 D3500(3)工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[C] A生产准备费 B土地征用及迁移补偿费 C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费(4)按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[C] A最低限额 B最终限额 C最高限额 D规定限额
(5)工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规
定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[] A30、60 B20、50 C10、40 D60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日?[] A16.072 B14.572 C14.000 D17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中[]为分部工程顺序码。A一、二位 B五、六位 C七至八位 D十至十二位
(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[]提供的文件。A工程造价中介机构 B工程招标代理机构 C招标人 D投标人
(9)[]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。
A措施项目 B零星工作项目 C分部分项工程项目 D其他项目
(10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件
和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[] A±30% B±20% C±10% D±10%以内 多选题：
(1)建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[] A建设项目的预备、筹建、设备购置 B生产大修理、购进施工机械 C勘察设计、试车调试、D建筑安装、竣工投产
(2)按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[]：
A运输工程项目 B能源工程项目 C物质文化生活需要的项目 D工业工程项目 E农田水利工程项目等(3)由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品
所需[]的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A人工 B材料 C机械台班 D管理费 E利润
(4)咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[]并具有[]社会功 能。
A第一产业 B第三产业 C服务和引导功能 D指导和引导功能 E联系功能
(5)我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[] A人工费和材料费 B施工机械使用费 C临时设施费和现场管理体费 D企业管理费 E其他直接费 参考答案：
1.D2.C3.C4.C5.D 6.A7.B8.C9.A10.C 1.ACD2.ABDE3.ABC4.BCE5.ABCE
《二》
(1)以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[] A10-15% B20-35% C75-95% D5-35%、E5-75%(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[] A500 B5000 C1500 D3500(3)工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[] A生产准备费 B土地征用及迁移补偿费 C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费(4)按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[] A最低限额 B最终限额 C最高限额 D规定限额
(5)工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规
定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[] A、30、60 B、20、50 C、10、40 D、60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日?[] A、16.072 B、14.572 C、14.000 D、17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中()为分部工程顺序码。A、一、二位 B、五、六位 C、七至八位 D、十至十二位
(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[]提供的文件。A工程造价中介机构 B工程招标代理机构 C招标人 D投标人
(9)[]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。
A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目 D、其他项目
(10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条
件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[] A、±30% B、±20% C、±10% D、±10%以内 答案：1.D2.C3.C4.C5.D6.A7.B8.C9.A10.C
《三》
1工程造价多次性计价有各不相同的计价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有(b)。A组合性 B多样性 C多次性 D单件性
2工程造价的两种含义包括，根据从业主和承包商的角度可以理解为(a)。
A建设工程固定资产投资和建设工程发包价格 B建设工程总投资和建设工程承发包价格 C建设工程总投资和建设工程固定资产投资 D建设工程动态投资和建设工程静态投资
32004年“关于印发浙江省计价规则和计价依据(2003版)的通知”是由(d)印发的。A浙江省建设厅 B浙江省发展与改革委员会 C浙江省财政厅 D浙江省建设厅、浙江省发展与改革委员会、浙江省财政厅共同印发的
4根据?建筑安装工程费用项目组成?(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入(a)。
A直接费 B直接工程费 C间接费 D施工机构使用费 5基本预备费的计算基数不包括(d)。
A设备及工、器具购置费 B建安工程费 C工程建设其他费用 D建设期贷款利息。6建设单位应当自领取施工许可证之日起(c)内开工。A一个月 B二个月 C三个月 D四个月
7工程造价咨询单位的资质要求，不包括(c)。A技术力量 B注册资金 C成立时间 D办公条件
8现金流量图可以全面、直观地反映经济系统的资金运动状态，其中现金流量的三大要素包括(c)。A现金注入的大小、方向和时间点 B投入现金的额度、时间和回收点 C现金流量的大小、方向和作用点 D现金流出的额度、方向和时间点
9某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限(b)。A10年 B小于8年 C8~10年之间 D大于10年
10已知名义利率为12%，一年计息12次，则半年的实际利率和名义利率分别为(a)。A6.2%，6% B12.7%，12% C5.83%，6.2% D6.35%，6% 参考答案：
1.B2.A3.D4.A5.D 6.C7.C8.C9.B10.A
《四》
1、可以同时对三个以上工人进行计时观察的方法是()。A.测时法 B.数示法 C.图示法 D.混合法 标准答案:D
2、与其他定额相比，企业定额在编制原则上的主要不同点在于()。
A.简明适用性原则 B.统一性和差别性相结合的原则 C.独立自主原则 D.时效性原则 标准答案:C
3、适合用换算法计算材料消耗量的是()。A.块料面层 B.涂料 C.水泥 D.防水卷材 标准答案:B
4、已知一批材料的原价为100万元，其中含包装费10万元。运杂费15万元，其中含包装费3万元，运输损耗率为2%，则 运输损耗为()万元。
A.2.00 B.1.80 C.2.30 D.2.04 标准答案:C
5、已知某设备台班燃料动力消耗量实测数为10吨，定额平均值为8吨，调查平均值为9吨，则台班燃料动力消耗量为()吨。
A.9.25 B.10.00 C.9.00 D.9.50 标准答案:D
6、将单位估价表汇总为单位估价汇总表时，通常略去的是()。A.预算价值 B.人工日工资单价、材料预算价格和机械台班预算价格 C.人工、材料和机械台班消耗数量 D.人工费、材料费和机械费 标准答案:C
7、概算指标在具体内容的表示方法上，分()两种形式。
A.总指标和分项指标 B.综合指标和单项指标 C.总指标和单项指标 D.综合指标和分项指标 标准答案:B
8、单位工程投资估算指标的内容应该是()。
A.建筑安装工程费用 B.设备购置费用 C.设备、工器具购置费用 D.建筑安装工程费用与设备、工器具购置费用之和 标准答案:A
9、根据工程量清单项目设置规则，工程量清单项目顺序码应该根据()设置。A.项目名称 B.计量单位 C.项目特征 D.工程内容 标准答案:C
10、下列内容中属于其他项目清单中投标人部分的是()。A.总承包服务费 B.预留金 C.材料购置费 D.环境保护费 标准答案:A
《五》
1、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：()A大量性 B巨大性 C层次性 D差别性
2、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：()A预计职能 B决定职能 C调整职能 D评价职能
3、建筑安装工程费用构成为()A直接费、间接费、利税、规费 B工料机、措施费、规费、利润 C直接费、间接费、利润、税金 D工料机、技术措施费、规费、利润
4、建筑安装工程费用构成中的税金由()A营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金 B营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金 C发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税 D营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税
5、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：()A可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理 B估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超” C决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化 D合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理
6、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格证书后()个月内，申请初始注册。A一 B二 C三 D四
7、若以年利率6%借入资金100元，借期4年，按单利计息，到期归还本息总额为()A106 B112 C124 D130
8、某单位拟筹资扩建，连续五年从年末利润中取出100万存入银行，年利率12%，复利计算，五年到后能筹到()万元。
A560 B620 C635.3 D660
9、在财务评价指标体系中，静态指标有()A投资利润率 B静态投资利润率 C静态资本回报率 D贷款偿还期
10、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，其表达式应是()AV=C/F BV=F/C+1 CV=F/C DV=F+1/C 多选题：
1、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有
A建设工程造价是项目决策的依据 B建设工程造价是筹集建设资金的依据 C建设工程造价是总分包的依据 D建设工程造价是计算材料用量的依据 E建设工程造价是评价投资效果的重要指标
2、有效控制造价应体现以下原则
A以施工阶段为重点的建设全过程造价控制 B以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 C技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段 D主动控制，以取得令人满意的结果 E办理竣工结算，顺利收到工程尾款
3、现金流量图作法有
A以水平线表示时间标度 B箭头表示现金流动的方向 C箭头向下表示现金流入 D箭头向上表示现金流出 E现金流量图与分析的角度有关
4、以下是提高价值的途径
A提高功能、降低成本 B功能不变、成本下降 C功能略降、成本大降 D成本略增、功能大增 E成本不变，提高功能
5、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有
A采用的材料用量不同 B采用的计价方法不同 C项目划分不同 D工程量计算规则不同 E风险分担不同 正确答案：
1、C2、D3、C4、A5、A
6、C7、C8、C9、A10、C
1、ABE2、BCD3、ABE4、ABCDE5、BCDE
《六》
1、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值()工程预付款数额时开始起
扣。A.大于 B.小于 C.等于 D.为10%
2、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是()。A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后工程自动进入
缺陷责任期 C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留 D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任
3、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于()A.绝对偏差 B.相对偏差 C.累计偏差 D.局部偏差
4、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预
付款;土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。
当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为()万元。
A.240 B.237.5 C.228 D.213
5、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为()万元。A.110 B.-100 C.110 D.-110
6、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。
A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
7、检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的()。
A.组织措施 B.技术措施 C.管理措施 D.经济措施
8、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是()。
A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价
9、下面关于绝对偏差说法正确的是()。
A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
10、某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单
价为5000元/吨;实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5～7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投 资偏差为()万元。
A.450 B.-450 C.-200 D.200 正确答案：
1.C2.D3.C4.D5.D 6.D7.D8.A9.B10.C
《七》
1、下列不属于工程造价职能的是：()。
A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、核算职能
2、下列不属于工程建设其它费用的是：()。
A、工程监理费 B、土地使用权出让金 C、联合试运转费 D、施工单位临时设施费
3、以下对工程造价含义的理解，正确的是()。
A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产 B、工程造价的直意就是工程的建造价格 C、投资者与承包商的管理目标总是一致的 D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
4、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价
5、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货 C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确
6、控制工程造价最有效的手段是()。
A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标
7、()是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究
8、某人预计5年后需一笔10万元资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设债券，才能保证5年后获得10万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400
9、某项目建设期内每年年初贷款分别为300万元、400万元和500万元，年利率10%。若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为()万元。
A、1576.63 B、1734.29 C、2098.49 D、2308.34
10、对资金时间价值的理解，正确的是()。
A、它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值 B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在 C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式 D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的 答案：
1.D2.D3.B4.B5.A 6.C7.C8.B9.D10.A
《八》
1、充分发挥工程价格作用的主要障碍是()。A、工程造价信息的封闭 B、投资主体责任制尚未完全形成 C、传统的观念和旧的体制束缚 D、工程造价与流通领域的价格联系被割断
2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和()。A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金
3、建设项目的实际造价()。
A、中标价 B、承包合同价 C、竣工决算价 D、竣工结算价
4、价格形成的基础是()。
A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益
5、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费
为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态投资为()万元。
A、1023 B、1125 C、1180 D、1239
6、工程造价具有()。
A、分配职能 B;控制职能 C、评价职能 D。预测职能 E、调控职能
7、工程造价具有()职能。
A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控
8、工程造价形成过程中，受()的支配。
A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律 D、供求规律 E、社会发展规律
9、工程造价的计价特征有()。
A、单件性 B、多样性 C、多次性 D、复杂性 E、批量性
10、工程造计的层次性包括()。
A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价
正确答案：
1.C2.B3.C4.B5.B6.ABCDE7.ABDE8.ACD9.ABCD10.ACDE
《九》
1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和()组成。
A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等
2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是()。
A、施工机械修理费 B、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指()的人工、材料、施工机械使用费之和。
A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有()。A、企业管理费 B、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费
5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为()。A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法
6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方 式为()。
A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。
7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键()A、Alt+P B、Alt+1 C、Alt+2 D、Shift+0 8.水泥砂浆体积配合比是指水泥与()体积比。A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料()费用
a.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10.一般土建工程费用定额中的费率是由()而定的
a.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 答案：
1.D2.C3.B4.D5.A 6.D7.B8.C9.D10.D
《十》
1、在有腐蚀性气体渗透作用的情况下，为防止容器内壁腐蚀，采用硫化橡胶板衬里时，衬里的方法为()。A.衬二层硬橡胶 B.衬二层软橡胶 C.先衬一层硬橡胶，再衬二层软橡胶 D.衬二层半硬橡胶
2、在流水施工参数中，施工过程、施工过程数属于()。A.工艺参数 B.时间参数 C.空间参数 D.组织参数
3、某起重机臂杆支点中心至旋转轴中心距离为2.50m，起重机臂杆长15m，起重臂杆仰角60度，该起重机的起重半径为()。
A.5.00m B.8.75m C.10.00m D;15.49m
4、定额载重量在3000kg以上的刚性滑动导轨的制作材料是()。A.塑料 B.铁 C.合金 D.铸铁
5、具有整流特性好，能耐反向电压高，反向电流最小，允许的电流密度最大的整流器是()。A.氧化铜整流器 B.硒整流器 C.锗整流器 D.硅整流器
6、大面积除锈质量要求较高的防腐蚀工程应采用()。A.手工除锈 B.半机械除锈 C.机械除锈 D.化学除锈
7、膨胀水罐和膨胀管的功能是补偿贮热设备及管网中水温升高后水体积的膨胀，以防止()。A.系统超载 B.系统超压 C.系统超高 D.系统减压
8、从第一个专业队投入流水作业开始，到最后一个专业队完成最后一个施工过程的最后一段工作而退出流水作业为止 的整个延续时间叫做()。
A.流水步距 B持续时间 C.工期 D.流水节拍
9、X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高，特别是在焊缝厚度小于()时，较γ射线灵敏度高。A.10 B.20 C.30 D.40
10、给水系统无水箱(罐)时，水泵的扬程应满足()。
A.水箱进水所需水压 B.最不利处的配水点或消火栓所需水压 C.消火栓所需水压 D.水箱出水所需水压 正确答案：
1.A2.A3.C4.D5.D 6.C7.B8.C9.C10.B
《十一》
1、在有关工程造价的基本概念中，下列说法不正确的有()。
A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分
2、建设工程的工程造价与()在量上相等。A、固定资产投资 B、流动资产投资 C、无形资产投资 D、递延资产投资
3、在市场经济条件下，影响工程造价最活跃、最主要的因素是()。
A、分部分项工程的工程量 B、分部分项工程的计量规则 C、人工、材料、机械台班单价 D、人工、材料、机械台班消量
4、按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是()。A、勘察设计费 B、研究试验费 C、建设期贷款利息 D、联合试运转费
5、我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指()。
A、国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统 B、国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统 C、行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统 D、政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统
6、推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是()。
A、经批准的投资估算 B、经批准的设计概算 C、经批准的施工图预算 D、经确定的工程合同价
7、商品价值的货币表现，通常也用C、v和m来表示它与价值相应的三个组成部分，其中m表现为价格中所含的()。
A、利润 B、成本 C、利润和税金 D、税金
8、乙级工程造价咨询单位的主要业务范围是()。
A、在全国范围内承担各类建设项目的工程造价咨询业务 B、在全国范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务 C、只能在本省、自治区、直辖市范围内承担各类建设项目的工程造价咨询业务 D、只能在本省、自治区、直辖市范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务
9、对我省建设工程造价从业人员实行行业自律管理的机构是()。
A、省建筑业管理局 B、省人民政府 C、省建设工程造价管理协会 D、省建设工程造价管理总站
10、资金时间价值的习惯表示方式是()。A、利率 B、利息 C、利润 D、净现值 正确答案：
1、A2、A3、C4、C5、D
6、B7、C8、D9、C10、A
《十二》
1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是(B)A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额 B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额 D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额
2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是(B)A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标
3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为
2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为(D)工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.36
4、机械台班单价中的折旧费计算公式为(C)A、台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班数 B、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/耐用总台班数 C、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×贷款利息系数/耐用总台班数 D、台班折旧费=机械帐面净值/耐用总台班数
5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否
进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法(D)的特点。
A、满足竞争的需要 B、有利于实现风险合理分担 C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制
6、工程量清单表中项目编码的第四级为(C)A、分类码 B、章顺序码 C、清单项目码 D、具体清单项目码
7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合(A)确定 A、项目特征 B、工程内容 C、计量单位 D、项目编码
8、建设项目总概算是编制和确定建设项目(B)A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件 C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件
9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或 合价，则(C)A、允许投标单位补充填写 B、视为废标 C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回招标书
10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质
量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是(D)A、费用由工程师承担，工期由承包人承担 B、费用由承包人承担，工期由工程师承担 C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商 D、费用和工期由承包人承担
点击咨询 