一套完整的会所装修设计施工图纸包括哪些内容（定稿）

第一篇：一套完整的会所装修设计施工图纸包括哪些内容（定稿）

专注合肥酒店装修设的合肥装修公司http://www.xiexiebang.com/

一套完整的会所装修设计施工图纸主要包括三方面的内容：界面材料与设备的位置、界面层次与材料构造、细部尺度与图案样式。

界面材料与设备位置要在会所装修设计施工图的平立面中准确地表达。施工图里的平立面图重点表现地面、墙面、吊顶的构造样式、材料分界与搭配比例，还有灯具的标注、空调、给排水、消防烟感喷淋、各种电器、音响设备的各类管口位置。常用的施工图比例为1：50。

界面层次与会所装修设计材料构造，表现在施工图的剖面图中，这是详细表现不同材料和材料与界面连接的构造，剖面图的绘制侧重剖面线的尺度推敲与不同材料的衔接方式。常用施工图的剖面比例为1：5。

细部尺度与图案样式表现在施工图的细部节点详图中。细部节点是剖面图的详解，细部尺度多位于不同界面转折和不同材料衔接过渡的构造表现中。常用的会所装修设计施工图细部节点比例为1：2或1：1。图案样式多为平立面图中特定的装饰图案的施工放样表现，自由曲线多的图案需要加注坐标网格，图案样式的施工放样图可根据实际情况决定相应的比例尺度。

专注合肥酒店装修设的合肥装修公司http://www.xiexiebang.com/

北京会所装修设计师向施工单位进行设计意图说明、图纸的技术交底。按图纸施工和质量检验标准，有时要作必要的局部变更和修改。工程结束会同质检部门和委托单本文由:抚顺酒店装修公司编辑整理发布位进行工程的本文由:加格达奇酒店装修公司编辑整理发布验收。设计人员对施工各阶段都需协调好工程质量监理、施工单位的相互关系，处理好设计与施工的各环节，协调设计、施工、材料、设备(风、水、电等设备部门)等各工种的衔接，确保装修设计与施工质量能圆满顺利地完成。

索伦装饰是一家专业的从事合肥酒店装修的合肥装修公司。提供合肥酒店装修,合肥酒店装修公司等最新信息，服务于合肥酒店装修设计业主。更多合肥酒店装修案例http://www.xiexiebang.com/hskjzs/

第二篇：IDC机房装修包括哪些内容,机房装修如何施工？

IDC机房的装修主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板等室内作业，在施工时应保证现场、材料和设备的清洁，隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理，暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理，然后对缝隙必须用密封材料填堵，在裱糊、粘接贴面及进行其他涂复施工时，其环境条件应符合材料说明书的规定，装修材料应尽量选择无毒、无刺激性的材料，尽量选择难燃、阻燃材料，否则应尽可能涂防火涂料。

（一）吊顶

（1）IDC机房吊顶板表面应平整，不得起尘、变色和腐蚀，其边缘应整齐、无翘曲，封边处理后不得脱胶，填充顶棚的保温、隔音材料应平整、干燥，并做包缝处理。

（2）按设计及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直，并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后，应涂两遍防锈漆。,（3）吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置，整齐划一，并与龙骨和吊顶紧密配合安装。从表面看应布局合理、美观、不显凌乱。

（4）吊顶内：空调作为静压箱时，其内表面应按设计要求做防尘处理，不得起皮和龟裂。（5）固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装，双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。（6）用自攻螺钉固定吊顶板，不得损坏板面，当设计未作明确规定时应符合五类要求。（7）螺钉间距：沿板周边间距150-200mm，中间间距为200-3000mm，均匀布置。

（8）螺钉距板边10-15mm，钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。

（9）保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作。

（10）活动式顶板的安装必须牢固、下表面平整、接缝紧密平直、靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。

（11）安装过程中随时擦拭顶板表面，并及时清楚顶板内的余料和杂物，做到上不留余物，下不留污迹。

（二）隔断墙

（1）无框玻璃隔断，应采用槽钢、全钢结构框架。墙面玻璃厚度不小于10mm，门玻璃厚度不小于12mm。表面不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面，不不平的视觉效果。

（2）石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm。（3）竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。

（4）有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm，上、下分别形成15mm膨胀缝，其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断，钢管架刷防火漆，玻璃厚度不小于12mm，无气泡。

（5）安装隔断墙板时，板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封。

（6）当设计无明确规定时，用自攻螺钉固定墙板宜符合：螺钉间距沿板周边间距不大于200mm，板中部间距不大于300mm，均匀布置，其他要求同2。

（7）有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨平等铺设，不得与沿地、沿顶龙骨固定。（8）隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上，每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。

（9）安装在隔断墙上的设备和电气装置固定在龙骨上。墙板不得受力。

（10）隔断墙上需安装门窗时，门框、窗框应固定在龙骨上，并按设计要求对其缝隙进行密封。

（三）门窗和隔断

（1）铝合金门框、窗框、隔断墙的规格型号应符合设计要求，安装应牢固、平整，其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规定时隔断墙沿墙立柱固定点间距不宜大于800mm。（2）门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活。（3）施工过程中对铝合金门窗及隔断墙的装饰面应采取保护措施。

（4）安装玻璃的槽口应清洁，下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料，应牢固严密。

（四）活动地板

（1）活动地板的理想高度在18-24英寸(46-61cm)之间。

（2）活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。

（3）建筑地面应符合设计要求，并应清洁、干燥，活动地板空间作为静压箱时，四壁及地面均就作防尘处理，不得起皮和龟裂。

（4）现场切割的地板，周边应光滑、无毛刺，并按原产品的技术要求作相应处理。

（5）活动地板铺设前应按标高及地板布置严格放线将支撑部件调整至设计高度，平整、牢固。

（6）活动地板铺设过程中应随时调整水平。遇到障碍或不规则地面，应按实际尺寸镶补并附加支撑部件。

（7）在活动地板上搬运、安装设备时应对地板表面采取防护措施。铺设完成后，做好防静电接地。

（五）电气系统

数据中心供配电系统应为380V/200V、50HZ，计算机供电质量达到A级，供配电方式为双路供电系统加UPS，电源及柴油发电机设备，并对空调系统和其他用电设备单独供电，以避免了空调系统启停对重要用电设备的干扰。供电系统的负荷包含如下方面：（1）服务器功率：单台服务器功率×服务器台数=总功率

（2）UPS总功率：一般采用n+1备份方案，亦即并联UPS台数多加壹台，以防止某一 台机组出现故障。目前UPS效率均在90%以上，故按照服务器总功率可以计算出UPS的总KVA数。

（3）工作区恒温恒湿精密空调负荷：工作区面积×200~250 kcal/hr/m2=总的空调所需制冷量按上述数据即可确定精密空调的数量，同时亦可确定空调所耗费电功率。（4）电源分类：

A、一类电源为UPS供电电源，由电源互投柜引至墙面配电箱，分路送到活动地板下插座，再经插座分接计算机电源处，电缆用阻燃电缆，穿金属线槽钢管敷设。

B、二类电源为市电供电电源，由电源互投柜分别送至空调、照明配电箱和插座配电箱，再分路送至灯具及墙面插座。电缆用阻燃电缆，照明支路用塑铜线，穿金属线槽及钢管敷设。C、三类电源为柴油发电机组，是作为特别重要负荷的应急电源，应满足的运行方式为：正常情况下，柴油发电机组应始终处于准备发动状态，当两路市电均终断时，机组应立即启动，并具备带100%负荷的能力。任一市电恢复时，机组应能自动退出运行并延时停机，恢复市电供电。机组与电力系统间应有防止并列运行的连锁装置。柴油发电机组的容量应按照用电负荷的分类来确定，因为有的负荷需要很大的启动功率，如空调电动机，这就需要合理选择发电机组容量，以避免过大的启动电压降，一般根据上述用电负荷总功率的2.5倍来计算。

（5）配电柜

A、配电箱、柜应有短路、过流保护，其紧急断电按钮与火灾报警联锁。

B、配电箱、柜安装完毕后，进行编号，并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。C、配电箱、柜内留有备用电路，作机房设备扩充时用电。

(5)插座机房内用电插座分为两大类，即UPS插座和市电插座。机房各工作间均留有备用插座安装在墙壁下方供设备维修时用。

（6）电缆(电线)

A、电缆(电线)在铺设时应该平直，电缆(电线)要与地面、墙壁、天花板保持一定的间隙。B、不同规格的电缆(电线)在铺设时要有不同的固定距离间隔。

C、电缆(电线)在铺设施工中弯曲半径按厂家和当地供电部门的标准施工。D、铺设电缆时要有留有适当的余度。E、地板下的电缆穿钢管或在金属线槽里铺设。（7）照明

A、机房照明按“电子计算机机房设计规范”规定。

B、照明灯具采用嵌入式安装。事故照明用备用电源自投自复配电箱，市电与UPS电源自动切换。

C、灯具内部配线采用多股铜芯导线，灯具的软线两端接入灯口之前均应压扁并搪锡，使软线与固定螺丝接触良好。灯具的接地线或接零线，必须用灯具专用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。

D、在机房内安装嵌装灯具固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。灯上边框外缘紧贴在吊顶板上，并与吊顶金属明龙骨平行。

E、在机房内所有照明线都必须穿钢管或者金属软管并留有余量。电源线应通过绝缘垫圈进入灯具，不应贴近灯具外壳。

（8）接地系统

计算机直流地与机房抗静电接地及保护地严格分开以免相互干扰，采用T50x0.35铜网，所有接点采用锡焊或铜焊使其接触良好，以保证各计算机设备的稳定运行并要求其接地电阻1Ω。机房抗静电接地与保护地采用软扁平编织铜线直接敷设到每个房间让地板就近接地，能使地板产生的静电电荷迅速入地。

（9）防雷

为防止机房设备的损坏和数据的丢失，机房防雷尤其重要。按国家建筑物防雷设计规范，本设计对机房电气电子设备的外壳、金属件等实行等电位连接，并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器。防雷接地电阻要求小于10Ω。

（七）空调系统

气流组织采用下送风、上回风，即抗静电活动地板静压箱送风，吊顶天花微孔板回风。新风量设计取总风量的10%，中低度过滤，新风与回风混合后，进入空调设备处理，提高控制精度，节省投资，方便管理。

（八）门禁系统

门禁管理系统的主要目的是保证重要区域设备和资料的安全，便于人员的合理流动，对进入这些重要区域的人员实行各种方式的门禁管理，以便限制人员随意进出。（1）卡片最好采用现在流行的感应式卡片。

（2）卡出入系统首先应具有权限设置的功能，即每张卡可进出的时间、可进出哪道门，不同的卡片持有者应有不同的权限。

（3）每次有效的进入都应存档或统计。

（4）应有完善的密码系统，即对系统的更改，不同的操作者应有不同的权限。（5）电锁应采用安全可靠的产品，有电闭锁或无电闭锁根据用户要求可调。（6）紧急情况下或电锁出现故障的情况下应有应急钥匙可将门打开。（7）门禁系统最好采用计算机控制系统。（8）全套系统最好有备用电源。

（九）监控系统

1、机房中有大量的服务器及机柜、机架。由于这些机柜及机架一般比较高，所以监控的死角比较多，因此在电视监控布点时主要考虑各个出入口，每一排机柜之间安装摄象机。如果在各出入口的空间比较大，可考虑采用带变焦的摄象机，在每一排的机柜之间，根据监视距离，配定焦摄象机即可。如果机房有多个房间的话，可考虑在UPS房和控制机房内安装摄象机。

2、产品选型及技术要求：

（1）电视监控系统图像信号应满足图像信号技术指标表中的要求 复合视频信号幅度：(1±0.3)V(峰-峰)

黑白电视水平清晰度：>=350TVL

彩色电视水平清晰度：>=270TVL

黑白电视灰度等级：>=8

信噪比：>=38（2）一般情况下，定焦摄象机在光照度变化大的场所应选用自动光圈镜头并配置防护罩，在光照稳定光源充足的地方，用固定光圈镜头可降低成本。

（3）图像信号应保持24小时录像，录像方式可采用硬盘录像，也可采用传统的录像系统。闭路电视控制系统最好有视频动态报警功能。同时如果具有视频远程传输功能，即通过Internet、ISDN、局域网或电话线将监视信号传输到远程客户指定的地方，在使用时将会更加方便。

（4）在安装闭路电视的同时，也可考虑在重要的机房档案库安装防盗报警系统以加强防范手段。

（十）消防系统

（1）方案依据

《高层建筑防火设计规范》GBJ45-82

《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88（2）消防自动报警及控制系统的组成

A、消防控制中心包括智能火灾报警控制主机，用于集中报警及控制。B、消防控制中心外围报警及控制包括光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和气瓶等。上述设备位于各楼层现场和端子箱内。

（十一）综合布线系统

现代的建筑物，其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输，还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连，可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现，传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心，本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统，对于现代化建筑是必不可少的。

结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新，其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆，接口模式已成为国际通用的标准，并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构，配置灵活，设备搬迁、扩容都非常方便，从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。

在电话、数据、图像通信系统，计算机网络系统等智能子系统中，结构化布线系统是作为传输的基础媒介，通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网，进行系统的调整和分配。

（十二）计算机网络系统

目前计算机管理、控制系统已从初期的单机、单网的小规模单一应用向大型化、集成化和综合化的方向发展，其体系结构也经历了集中式、集散式和分布式等不同的发展阶段。从总体上看，随着管理、业务系统的大型化和覆盖范围的扩大，人们不可能只是不断地更换性能更强的主机，分布式处理已是网络发展的必然趋势。

第三篇：会所装修设计施工的最基本要求

会所从功能设置、经营模式、区域服务方式有不同的分类，其中主题在会所装修中占主导地位，后期会所的装修和经营都围绕着这个主题。众所周知，主题的确定就是会所灵魂的定格，如果一个会所没有主题，就好比人失去了灵魂一样。通过合理的设计来展现出会所的特色，并得到大众的一致认可，是所有设计师们所要奋斗的目标。设计师们也一直在寻找着如何定好会所的主题，是一个重点，也是难点。好的会所主题能营造一个好的氛围，能吸引更多的消费者，为会所创造更多的经济效益。那么，如何去定位你会所的主题呢？

会所主题的定位一定要符合消费需求，这样才能满足消费者，为消费者提供更好的服务。好的会所设计主题能让客人留连忘返、印象深刻，成为会所内装饰的一大特色。其中主题墙的设计是最能够体现设计师的情趣和爱好的，还要设计能力。如果设计的好，可以体现出文化修养、个性，显示身份和品位，甚至可以弥补原有的墙体缺陷。会所对主题定位的讲究是很多的，这就要设计师如何把握会所的主题定位。那么该如何去设计这些主题呢？这就要看装饰物的选择和整体的风格的把握，会所装饰是一个复杂的过程，选择装饰物到装饰物的摆放等都很关键，装饰物就是为了给会所营造一种气氛。会所装修过程中要有设计师自己的创新意识，装饰风格上要体现独特，会所的装修要改变繁琐复杂的设计手段，通过简单富有节奏感的设计来烘托会所的装修设计风格。而这一切，都不是任何个人能做的，需要的是专业的设计团队和施工队伍。

第四篇：洗浴会所装修施工合同

施

工

合同

甲方(发包方): 地址: 联系电话: 身份证号：

乙方(承包方):

（3）油漆工进场时支付款： 计 元（4）工程竣工验收合格后支付款： 计 元

2.2因工程项目（内容）变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《项目变更单》，因此而增加的费用应在工程完工验收之后2个自然日内一次性支付给乙方。

2.3工程施工期间，如甲方特殊要求，须乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意：乙方提前竣工，甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用（费用额度根据工程具体情况由甲、乙双方另行协商）。

2.4 施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止，乙方因此而造成的损失应由甲方承担。

2.5工程竣工办理验收移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款的0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。2.6非甲方原因延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可根据实际情况经甲乙双方协商一致后，延期支付。

2.7甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署之委托人，否则，由此产生的一切后果有甲方自行承担。

第三条 工期约定

3.1施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理员和/或设计师，乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延；

3.2施工项目中由甲方提供的装饰材料，乙方须提前交付甲方，以便甲方及时准备资料：如

5.4竣工工程验收：工程施工完毕，乙方开出《工程验收通知单》通知甲方进行竣工工程验收；甲方自接到《工程验收通知单》7日内，须协同乙方进行竣工工程验收，如甲方在约定时间内不能及时进行竣工工程验收且超过7个自然日的视为验收合格，竣工验收完毕，甲乙双方签署《工程竣工验收表》并办理工程移交手续。第六条 工程结算的约定

6.1工程竣工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在7个自然日内向甲方送达《工程结算表》，甲方须在工程验收合格30个自然日内付清所有结算款项。

6.2工程结算款内容包括：工程施工结算款、甲方付款滞期费、应甲方要求乙方提前竣工赶工费、扣减乙方工程延误费等。

6.3甲方按规定时间支付完结算款项后，乙方开具工程质量保修单。

第七条 服务的约定

7.1施工过程中，乙方所属工作人员有协同甲方进行材料导购、材质鉴别义务。7.2工程竣工结算完毕，甲方凭乙方开具保修单、工程结算单、收款凭证作为保修凭据。7.3保修服务时间：工程竣工起次日的360个自然日内，即一年。7.4保修内容及保修范围：

7.4.1乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修；

7.4.2乙方以包工不包料形式进行的施工项目因乙方施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修（包括赔偿甲方自购材料）；

7.4.3乙方以包工包料形式进行的施工项目因甲方使用维护不当引起的质量问题、乙方以包工不包料形式进行施工项目因材质引起的质量问题，乙方实行有偿保修，乙方代买装修材料

10.2本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

代表人：

签署日期：

乙方： 代表人： 签署日期：-7-

第五篇：《洗浴会所装修施工合同》

施

工

合同

甲方(发包方):

地址:

联系电话:

身份证号：

乙方(承包方):

地址:

联系电话:

身份证号：

按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚信、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。

第一条

工程概况

1.1

工程名称:高安市国际洗浴会所

1.2

工程地点:高安市xxxxxxx

1.3

工程项目及承包范围：整体装修、装饰、水电、设备安装等（包括屋面扣板吊顶、墙地面、贴瓷砖、淋浴器安装、管路铺设、墙地面防水处理、室内隔断砌筑、大白、窗台、楼梯理石安装、屋面爬梯处理、浴室洗衣房暖气安装、电器开关安装、灯具安装、水箱安装等）

1.4

工程内容：具体祥见《工程预算书》。

1.5

承包方式：包工包料

1.6

施工日期：自

****年**月**日始，至

****年**月**日止，工期共

天。

1.7

工程总额：人民币

元整（小写：

元）。

第二条

工程款付款方式的约定

2.1

付款比例：

（1）工地开工时支付款：

计

元

（2）木工进场时支付款：

计

元

（3）油漆工进场时支付款：

计

元

（4）工程竣工验收合格后支付款：

计

元

2.2因工程项目（内容）变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《项目变更单》，因此而增加的费用应在工程完工验收之后2个自然日内一次性支付给乙方。

2.3工程施工期间，如甲方特殊要求，须乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意：乙方提前竣工，甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用（费用额度根据工程具体情况由甲、乙双方另行协商）。

2.4

施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止，乙方因此而造成的损失应由甲方承担。

2.5工程竣工办理验收移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款的0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。

2.6非甲方原因延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可根据实际情况经甲乙双方协商一致后，延期支付。

2.7甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署之委托人，否则，由此产生的一切后果有甲方自行承担。

第三条

工期约定

3.1施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理员和/或设计师，乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延；

3.2施工项目中由甲方提供的装饰材料，乙方须提前交付甲方，以便甲方及时准备资料：如因甲方准备材料不及时或不准备，延误工期，工期顺延；如因乙方不及时通知甲方准备材料，导致甲方不能及时和/或准备材料而延误工期，工期不顺延。

3.3施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到《工程验收通知单》后，因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。

3.4因甲方原因，增加工程量和/或工程项目更改时，工期顺延。

3.5工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延误，工期顺延。

3.6因甲方所属物业管理部门原因导致的工期延误，工期顺延。

3.7因停水、停电、台风等客观原因导致的工期延误，工期顺延。

3.8因消防工程、中央空调工程原因导致的工期延误，工期顺延。

3.9以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费；工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按照工程总造价0.3%的标准向甲方支付延误费。

第四条

工程项目（内容）变更的约定

4.1签署本施工合同后正式施工前，如甲方要求删除部分工程项目（内容），甲、乙双方须签署《工程项目（内容）变更确认单》。已施工工程项目，甲方须按该项目总造价的50%，向乙方支付材料费、人工费，已完工工程项目，甲方须按该项目总造价的100%，向乙方支付材料费、人工费。

第五条

工程质量及验收的约定

5.1乙方须按照本合同之附件《工程预算书》所列明的材料品质标准采购施工材料；甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进行确定；对乙方所采购材料按所列明标准进行验收。

5.2乙方须按照本合同之附件《工程预算书》中所规定施工工艺及施工内容进行施工。

5.3甲乙双方按《江西省装饰工程验收标准》进行施工质量验收。

5.4竣工工程验收：工程施工完毕，乙方开出《工程验收通知单》通知甲方进行竣工工程验收；甲方自接到《工程验收通知单》7日内，须协同乙方进行竣工工程验收，如甲方在约定时间内不能及时进行竣工工程验收且超过7个自然日的视为验收合格，竣工验收完毕，甲乙双方签署《工程竣工验收表》并办理工程移交手续。

第六条

工程结算的约定

6.1工程竣工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在7个自然日内向甲方送达《工程结算表》，甲方须在工程验收合格30个自然日内付清所有结算款项。

6.2工程结算款内容包括：工程施工结算款、甲方付款滞期费、应甲方要求乙方提前竣工赶工费、扣减乙方工程延误费等。

6.3甲方按规定时间支付完结算款项后，乙方开具工程质量保修单。

第七条

服务的约定

7.1施工过程中，乙方所属工作人员有协同甲方进行材料导购、材质鉴别义务。

7.2工程竣工结算完毕，甲方凭乙方开具保修单、工程结算单、收款凭证作为保修凭据。

7.3保修服务时间：工程竣工起次日的360个自然日内，即一年。

7.4保修内容及保修范围：

7.4.1乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修；

7.4.2乙方以包工不包料形式进行的施工项目因乙方施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修（包括赔偿甲方自购材料）；

7.4.3乙方以包工包料形式进行的施工项目因甲方使用维护不当引起的质量问题、乙方以包工不包料形式进行施工项目因材质引起的质量问题，乙方实行有偿保修，乙方代买装修材料的，乙方收取材料费、人工费，甲方自购材料的，乙方收取人工费。

7.5.4乙方施工项目超过保修期的，对甲方实行有偿维护，收费内容为；材料费、人工费。

7.5.5合同签订之后，如单方毁约，毁约方须向对方支付合同总价的5%作为违约金。

第八条

其他约定

8.1本合同自双方签署后，即发生法律效力，未正式履行该合同条款之前，如甲乙任何一方单方面终止该合同，须按合同预算总额的2%向对方予以赔偿。

8.2本合同履行过程中，因一方原因导致合同无法继续履行的，应及时通知对方，并办理合同终止结算手续，造成对方损失的，应予赔偿。

8.3施工期间，乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方承担。

8.4施工期间，因乙方施工操作不当或在施工现场生火或使用电炉造成的一切灾害及人身伤亡由乙方负全部责任。

8.5施工完毕，乙方须对施工现场进行清洁整理。

8.6由于不可抗力事件对合同的履行带来一定影响，根据程度不同，甲乙双方协商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

第九条

争议解决的约定

9.1与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，甲乙双方友好协商解决。

9.2向合同签署地人民法院起诉，由法院裁定解决。

第十条

附则

10.1本合同一式二份，双方各执一份，具同等法律效力，双方应共同遵守。

10.2本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

乙方：

代表人：

代表人：

签署日期：

签署日期：

—

END

—