2013年造价工程师考试真题及答案解析-建设工程计价 - 2018年整理版

第一篇：2013年造价工程师考试真题及答案解析-建设工程计价 - 2018年整理版

2013年造价工程师考试真题及答案解析《建设工程计价》

一、单项选择题

1.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等位置价格增长部分是（）。

A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金 【答案】B【解析】建设成本上升费用，估算中使用的构成工资率、材料和设备价格基础的截止日期就是“估算日期”，必须对该日期或已知成本基础进行调整，以补偿直至工程结束时的未知价格增长。

2.某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其它费用，则该设备的销项增值税为（）。

A.4.08

B.4.09

C.4.11

D.4.12

【答案】D【解析】销项税额=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+购配套件费+包装费+利润)х增值税税率=20х(1+2%)х(1+8%)х(1+10%)х17%=4.12万元。详见教材 P5

3.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（）。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费 C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费

【答案】A【解析】工器具及生产家具购置费，是指新建或改建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购貫费用。

4.施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的（）。A.环境保护B.文明施工C.安全施工D.临时设施

【答案】B【解析】用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用均属于安全文明施工措施费中的文明施工费。

5.某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不舍税造价为2000万元，当地地方教育附加率为2%,则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为（）万元。

A.65.60 B.67.00

C.68.20

D.60.60 【答案】D【解析】建筑安装工程税金=2000X 3.48%=6936万元。详见教材 p19

6.在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（）。

A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金

【答案】A【解析】开办费中的项目有临时设施费、为业主提供的办公和生活设施、脚手架等费用，经常在工程量清单的开办费部分单独分项报价。详见教材 P22

7.下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费 D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费

【答案】D【解析】A选项应由科技三项费用列支，不包括在研究试验费中;B属于勘察设计费;C属于特殊设备安全监督检验费。详见教材 P27-29

8.下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）。

A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费 C.国內设计资料费D.国外设计资料费

【答案】D【解析】专利及专用技术使用费的主要内容：(1)国外设计及技术资料费、引进有效专利、专有技术使用费和技术保密费;(2)国内有效专利、专有技术使用费;(3)商标权、商誉和特许经营权费等。

9.在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）。A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费 【答案】B【解析】超规超限设备运输增加的费用属于基本预备费。

10.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。

A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息 C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费

【答案】C【解析】国外贷款利息的计算中，还应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构经国家主管部门批准的以年利率的方式向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费。详见教材 P31

11.下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节 B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量X相应单价 C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算 D.工程及家中的工程单价仅指综合单价

【答案】C【解析】工程计价包括单价的确定和总价的计算。详见教材 P34 12.下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是（）。A.工程量清单计价规范B.工程定额C.工程量清单计量规范D.工程承包合同文件

【答案】B【解析】从目前我国现状来看，工程定额主要用于在项目建设前期各个阶段对于建设投资的预测和估计。

13.关于工程量清单编制中的项目特殊描述，下列说法中正确的是（）。A.措施项目无需描述项目特征

B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述 C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述 D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述

【答案】B【解析】分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。

14.措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。

A.已完工程及设备保护费B.超高施工增加费 C.大型机械设备进出场及安拆费D.施工排水、降水费

【答案】A【解析】已完工程及设备保护费是以项为单位计价的措施项目费，其他三项与完成工程实体有直接关系，并且可以精确计量的项目，用分部分项工程量清单的方式采用综合单价。

15.招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是()。

A.服务内容B.项目价值C.费率D.金额

【答案】A【解析】项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

16.下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）。A.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工(停水、停电)增加的时间 C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间 【答案】A【解析】有效工作时间包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间的消耗，其中A选项属于基本工作时间。

17.已知㎡砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。

A.12.00

B.21.92

C.22.22

D.33.33 【答案】B【解析】1/0.365X 8=21.92。详见教材 P60例题2.3.1 18.通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m3，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是（）工日/ m3。

A.0.93 B.0.94 C.0.95

D.0.96 【答案】D【解析】6小时=0.75(工日/ m3);工序作业时间=0.75/(1-8%)=0.815;定额时间=0.815/(1-15%)=0.96工日/ m3。详见教材 p62 19.下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是()。

A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外阜中转运输费D.进口环节税费 【答案】C【解析】材料运杂费是指国内采购材料自来源地、国外采购材料自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的费用。含外埠中转运输过程中所发生的一切费用和过境过桥费用。

20.某材料自甲、乙两地采购，相关信息如下表所示，则其材料单价为（）元/t。

供货地点采购量(t)原价(元/t)运杂费(元/t)运输损耗率(%)采购保管费率(%)甲300501023 A.63.80

B.63.83

C.64.26

D.64.30 【答案】D【解析】加权平均原价=(300X 50+200x 55)/(300+200)=52;加权平均运杂费=(300 X 10+200x8)/(300+200)=9.2;材料单价=(52+9.2)X(1+296)X(1+3%)=64.30。详见教材 p68 21.某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为（）。

A.60.40

B.62.20 C.65.40

D.67.20 【答案】A【解析】折旧费=50000/2000=25;大修费=30000X(4-1)/2000=4.5;经常修理费=4.5X 20%=0.9;台班单价=25+4.5+0.9+30=60.4。

22.关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是()。

A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工 B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算 C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算 D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10% 【答案】C【解析】换算法是指各种胶结、涂料等材料的配合比用料，可以根据要求条件换算，得出材料用量。

23.关于概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标 B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标 C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算 【答案】D【解析】概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标，所以A错;综合概算指标的准确性和针对性不如单项指标，所以B错误;单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍，所以C错误。

24.下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是（）。

A.生产家具购置费B.基本预备费C.涨价预备费D.铺底流动资金

【答案】A解析】单项工程指标包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用。

25.表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于（）。

A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.平均数指数

【答案】B【解析】环比指数是以前一时期为及基期计算的指数，表明社会经济现象对上一期或前一期的综合变动的指数。

26.若以∑q1p0/∑q0p0为造价指数，则该指标属于（）。A.质量指标指数B.派氏价格指数C.以基期的质量指标作为同度量因素的指数

D.以报告期的质量指标作为同度量因素的指数

【答案】C【解析】题目中给出的公式属于拉氏公式，数量指标指数则应以基期的质量指标作为同度量因素。

27.投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是（）。

A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法 【答案】C【解析】系数估算法是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费或设备购置费的百分比为系数。

28.关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。A.应结合市场需求确定建设规模 B.生产方法应与拟采用的原材料相适应 C.工艺流程宜具有刚性安排 D.应选择最先进的生产方法

【答案】B【解析】应结合市场需求确定生产规模，所以A错;研究工艺流程的柔性安排，所以C错;应选择先进适用的生产方法，所以D错误。

29.某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是()万元。

A.28047

B.36578

C.37093

D.37260 【答案】C【解析】12000×(30/10)×0.9×1.15=37093万元。详见教材 P123 30.采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。

A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款-存货+现金 C.应付账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货 【答案】D【解析】流动资产=应收账款+预付账款+存款+库存现金。详见教材 P130 31.工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）.A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式 B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置 C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料 D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案

【答案】 A【解析】总平面设计中影响工程造价的主要因素包括：现场条件、占地面积、功能分区、运输方式。

32.关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。

A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价降低 C.建筑物周长系数越低，造价越低D.宽度增加，单位造价上升

【答案】C【解析】通常情况下，建筑周长系数越低，设计越经济。详见教材 P139 33.按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是()。

A.经批准的投资估算B.经批准的设计概算C.经批准的施工图预算D.经批准的工程决算

【答案】B【解析】设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。

34.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）。

A.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额D.综合吨位指标法

【答案】C【解析】概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，是套用概算定额编制建筑工程概算的方法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确。

35.关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制 B.对工程建设其它费的各组成项目应分别列项计算

C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量 D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

【答案】B【解析】按照主管部门规定的统一表格进行编制，所以A错误;主要材料汇总表，针对每一个单项工程列出钢筋、水泥、木材等主要建筑安装材料的消耗量，所以C错误;总概算编制说明应装订于总概算文件最前，D的说法不对。

36.关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是（）。A.施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础 B.施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据

C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据 D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

答案】A【解析】施工图预算对投资方的作用：(1)施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施。(2)施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据。(3)施工图预算是确定工程招标控制价的依据。(4)施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。

施工图预算对施工企业的作用：(1)施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础。(2)施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容。(3)施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据。(4)施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。(5)施工图预算是进行“两算”对比的依据。详见教材 P161 37.关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是（）。A.当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式

B.三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等

C.当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式

D.二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表

【答案】D 【解析】施工图预算由单位工程预算、单项工程综合预算和建设项目总预算组成。单位工程预算包括建筑工程预算和设备及安装工程预算。施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式，当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式。详见教材 P162 38.定额单价法和实物量法是编制施工图预算的两种方法，关于这两种方法的编制步骤和特点，下列说法中正确的是（）。

A.定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量，在进行工料分析

B.实物量法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量定额，在进行工料分析

C.定额单价法反映市场价格水平

D.实物量法编制速度快，但调价计算繁琐

【答案】B【解析】预算单价法与实物法首尾部分的步骤是相同的，所不同的主要是中间的两个步骤，即：采用实物法计算工程量后，套用相应人工、材料、施工机械台班预算定额消耗量，求出各分项工程人工、材料、施工机械台班消耗数量，并汇总成单位工程所需各类人工工日、材料和施工机械台班的消耗量。采用实物法，用当时当地的各类人工工日、材料和施工机械台班的实际单价分别乘以相应的人工工日、材料和施工机械台班总的消耗量，并汇总后得出单位工程的人工费、材料费和机械费。

39.采用定额单价发编制施工图预算时，下列做法正确的是（）。A.若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价

B.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加，只调价不调量

C.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少，既调价也调量

D.对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额基价

【答案】A【解析】套用定额预算单价计算直接工程费，分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不能够直接套用预算单价，需要按实际使用材料价格换算预算单价。

40.关于招标文件的编制，下列说法中错误的是()。A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告 B.应规定重新招标和不再招标的条件

C.招标控制价应在招标时(或在招标文件中)一并公布

D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准

【答案】D【解析】投标人须知前附表不得与投标人须知正文内容有抵触。详见教材 P178 41.关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。

A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问

B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源 C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间 D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间 【答案】B【解析】招标文件的澄清与修改将在规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，澄清时不指明问题的来源。详见教材 P179 42.编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是（）。

A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门(窗)框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆(涂料)的品种

【答案】A【解析】可不描述的内容:(1)对计量计价没有实质影响的(混凝土柱高度、断面大小);(2)应由投标人根据施工方案确定的(石方预裂爆破的单孔深度及装药量);(3)应由投标人根据当地材料和施工要求确定的(混擬土拌料中砂子、石子种类、特征);(4)应由施工措施解决的(现浇混凝土板、梁的标高)。

43.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得自行决定是否编制标底 B.招标人不得规定最低投标限价 C.编制标底时必须同时设有最高投标限价 D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价

【答案】B解析】招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。

44.关于招标控制价，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 B.利润可按建筑施工企业平均利润率计算

C.招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核 D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正 【答案】D【解析】A错，投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝;B错，若招标控制价大大高于市场平均价，中标后利润很丰厚，若公布的招标控制价远远低于市场平均价，此限额投标将无利可图;C错，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。

45.招标控制价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价;②根据工程所在地的定额规定计算工程量;③将定额项目的合价除以清单项目的工程量;④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价，则正确的工作顺序是（）。

A.①④②③B.①③②④C.②①③④D.②①④③

【答案】D【解析】综合单价的组价：(1)首先，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量;(2)其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价;(3)在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，计算定额项目合价;(4)计算工程量清单综合单价，未计价材料费(包括暂估单价的材料费)应计入综合单价。

46.关于投标保证金，下列说法中正确的是（）。A.投标保证金的数额不得少于投标总价的2% B.招标人应当在签订合同后的30日內退还未中标人的投标保证金 C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金 D.投标保证金的有效期应与投标有效期相同

【答案】D【解析】投标人在递交投标文件的同时，应按规定递交投标保证金，数额不得超过投标总价的2%，不按要求递交投标保证金的投标文件作废标处理，最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

47.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异 B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制 C.不同投标人委托了统一单位或个人办理某项投标事宜 D.投标人之间约定中标人

【答案】D【解析】有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。详见教材 P198 48.关于规费的计算，下列说法正确的是（）。

A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用

B.规费由社会保险费和工程排污费组成

C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成

D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

【答案】C【解析】规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，规费包括：工程排污费、社会保险费、住房公积金，社会保险费(五险)包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。49.关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是（）。A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目 B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目

C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目

D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目

【答案】C【解析】经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。

50.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同 C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同 D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

【答案】D解析】A错，招标文件与投标文件不一致的地方，以投标文件为准;B错，招标人和中标人应当在自中标通知书发出之日起30天内订立合同;B错，建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同，紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加酬金合同。详见教材 P215 51.工程总承包的投标文件中应包含的内容是（）。

A.地下管线资料、气象和水文观测资料B.定位放线的基准点和基准标高 C.经审批的规划许可证D.承包人建议书

【答案】D【解析】工程总承包投标文件的编制內容：1)投标函及投标函附录;2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;3)联合体协议书;4)投标保证金;5)价格清单;6)承包人建议书;7)承包人实施计划;8)资格审查资料。详见教材 P219 52.工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为()天 A.60 B.90

C.120

D.150 【答案】C【解析】除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。详见教材 P220 53.关于国际工程招标，下列说法中正确的是()。

A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误 B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启 C.开标时允许投标人提问但不允许录音

D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启

【答案】D 【解析】采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的表述，其第二个信封不再开启。

54.对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。

A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天 C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天 【答案】B【解析】对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日;对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。

55.发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的（）小时内.A.24 B.48 C.72

D.96 【答案】B【解析】承包人应在收到发包人指令后的7天内，向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的48小时内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见，发包人在收到承包人现场签证报告后的48小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。

56.由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）。

A.计划进度日期的价格指数B.实际进度日期的价格指数C.A和B中较低看D.A和B中较高者

【答案】D【解析】因发包人原因造成工期拖延，则对于两个价格指数中较高者作为现行价格指数.。

57.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任

B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿 C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿 D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿

【答案】C【解析】共同延误的处理原则：(1)确定付初始延误者，它应对工程拖期负责，(2)如果初始延误者是发包人原因，则承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿;(3)如果初始延误者是客观原因，则承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿;(4)如果初始延误看是承包人原因，则承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

58.根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（）。A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化

C.措施项目工程量超过10% D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化

【答案】B【解析】措施项目费的调整，当工程量偏差超过15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是搜系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增;工程量减少的，措施项目费调减。

59.因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是（）。

A.因工程损害导致第三方财产损失B.运至施工场地用于施工的材料的损害 C.承包人的停工损失D.工程所需清理费用

【答案】C【解析】费用损失的承担原则：1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;4)停工期间，承包人应发包人要求齧在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;5)工程所需洁理、修复费用，由发包人承担。

60.某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（）元。

A.2250

B.2925

C.5800

D.7540 【答案】D【解析】索赔金额=(10х80+1х5000)X(1х30%)=7540元。详见教材 p248 61.在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为T=P-M/N，则式中N是指()。

A.工程预付款总额B.工程合同总额C.主要材料及构件所占比重D.累计完成工程金额

【答案】C 【解析】P——承包工程合同总额;M工程预付款总额;N——主要材料及构件所占比重。

62.发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的()天内。

A.7 B.14

C.21

D.28 【答案】D【解析】发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

63.根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。

A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内 C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内 【答案】A【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定开工日期前的7天内预付工程款。64.关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。

A.按照合同文件中规定的工程量予以计量B.不符合合同文件要求的工程不予计量

C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量 D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量

【答案】B【解析】单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量

65.根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息

B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款 C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款 D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用【答案】A【解析】当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

66.根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216》，下列属于施工变更的是（）。

A.对配套工程系统的工艺调整B.发包人要求增加的附加试验 C.对区域内基准控制点的调整D.对实施赶工指令所作的调整

【答案】B【解析】施工变更：①因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减;②发包人要求增加的附加试验、改变试验地点;③在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理;④发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验;⑤因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更;⑥上述变更所需的附加工作.67.根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216》，下列说法正确的是（）。

A.预付款支付的时间和额度在通用条款中约定 B.预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函 C.发包人延误付款20天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工 D.合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款

【答案】D【解析】预付款在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完时，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。详见教材 P267 68.国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是()。

A.期中支付证书B.最终支付证书C.履约证书D.工程接收证书

【答案】B【解析】在收到最终报表及书面结清单后28天内，工程师向业主发出一份最终支付证书。

69.下列资料中，不属于竣工验收报告附有文件的是（）。A.工程竣工验收备案表B.施工许可证

C.施工图设计文件审查意见D.施工单位签署的工程质量保修书

【答案】A【解析】工程竣工验收报告还应附有下列文件：(1)施工许可证;(2)施工图设计文件审查意见;(3)验收组人员签署的工程竣工验收意见;(4)市政基础设施工程应附有质量检测和功能性试验资料;(5)施工单位签署的工程质量保修书;(6)法规、规章规定的其他有关文件。

70.完整的竣工决算所包含的内容是（）。

A.竣工财务决算说明书、竣工财务決算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析

B.竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 C.竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析 D.竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析

【答案】A【解析】竣工决算主要包括竣工决算报告说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价比较分析四部分。竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称为建设项目竣工财务决算，是其核心内容。

71.编制大中型建设项目竣工财务決算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款

【答案】C解析】预付及应收款属于资金占用，其他三项属于资金来源。详见教材 P290 72.关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门 B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留2%的保证金 C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人

【答案】A【解析】缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行，其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。

二、多项选择题

73.下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费(税)率进行计算的有()。

A.外贸手续费B.关税C.消费税D.增值税E.车辆购置税 【答案】CDE 【解析】消费税、增值税、车辆购置税的计算基数均是“到岸价+关税+消费税”。

74.关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有（）。A.单层建筑檐口高度超过30m时计算B.多层建筑超过6层时计算 C.包括建筑超高引起的人工功效降低费D.不包括通信联络设备的使用费 E.按建筑物超高部分建筑面积以“㎡”为单位计算

【答案】BCE【解析】A错，单层建筑物檐口高度超过20m时计算超高施工增加费;D错，包括通信联络设备的使用及摊销费。

75.下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。

A.技术开发费B.印花税C.已完工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费

【答案】ABE【解析】C属于措施费，D属于直接工程费中材料费。详见教材 P16 76.关于工程建设其他费中的场地准备及临时设施费，下列说法正确的有（）。

A.场地准备费是指为施工而进行的土地“三通一平”或“七通一平”的费用 B.其中的大型土石方工程应进入工程费中的总图运输费 C.新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程重估算 D.场地准备和临时设施费=工程费用х费率+拆除清理费 E.委托施工单位修建临时设施时应计入施工单位措施费中

【答案】ABCD【解析】场地准备及临时设施费的内容：(1)建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由建设单位织进行的场地平整等准备工作而发生的费用;(2)建设单位临时设施费是指建设单位为满足工程项目建设、生活、办公的需要，用于临时设施建设、维修、租赁、使用所发生或摊销的费用。详见教材 P28 77.编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有（）。

A.顶目名称B.项目编码C.项目恃征D.计量单位E.工程量

【答案】ACE【解析】依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有项目名称、项目特征、工程量、工程内容。

78.关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有（）。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分

B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中 C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责

D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用 E.计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项

【答案】BE【解析】AC错，采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责;D错，暂估价中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用。详见教材 P39-46 79.为保证写实记录法数据的可靠性，写实记录延续时间的确定，应满足的要求有（）。

A.算术平均值精确度B.被测定个人或小组的最低数量

C.测定的数列的稳定系数D.测定总延续时间的最小值E.测定完成产品的最低次数

【答案】BDE【解析】写实记录法应满足的要求：被测定个人或小组的最低数量、测定总延续时间的最小值、测定完成产品的最低次数。详见教材 P58 80.下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有()。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E.仓储损耗

【答案】BCE【解析】采购及保管费包括：采购费、仓储费、工地管理费、仓储损耗。

81.预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括（）。A.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础计算 C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定 E.以工程结算资料为依据计算

【答案】AB【解析】预算定额中人工、材料、机械台班消耗水平，需要根据劳动定额或施工定额取定;人工的工日数可以有两种确定方法，一种是以劳动定额为基础确定;另一种是以现场观察测定资料为基础计算。

82.把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，先相加再相除，用以反映观测对象变化趋势的指数属于（）。

A.个体指数B.环比指数C.平均指数D.综合指数E.总指数 【答案】DE【解析】概念性题型。

83.确定项目建设规模需要考虑的政策因素有()。

A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.地区经济发展规划E.技术经济政策

【答案】ABDE 【解析】政策因素包括产业政策、投资政策、技术经济政策，以及国家、地区及行业经济发展规划等。

84.某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有（）。

A.机械设备及安装工程概算B.电气设备及安装工程概算C.工程建设其他费用概算

D.特殊构筑物工程概算E.流动资金概算

【答案】ABD【解析】单项工程综合概算包括单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算，其中单位建筑工程概算包括一般土建工程概算，给排水、采暖工程概算，通风、空调工程概算，电气照明工程概算，弱电工程概算，特殊构筑物工程概算等。单位设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算，电气设备及安装工程概算，热力设备及安装工程概算，工具、器具及生产家具购置费用概算等。

85.下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有（）。

A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目 C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性货款的项目 E.使用国际金融机构货款的项目

【答案】ABCD【解析】国有资金投资项目包括全部使用国有资金(含国家融资资金)投资或国育资金投资为主工程建设项目。

(1)国有资金投资的工程建设项目 1)使用各级财政预算资金的项目;2)使用纳入财政管理的各种政耐性专项建设资金项目;3)使用国有企事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。

(2)国家融资资金投资的工程建设项目 1)使用国家发行债券所筹资金的项目;2)使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目;3)使用国家政策性贷款的项目;4)国家授权投资主体融资的项目;5)国家特许的融资项目。

(3)国有资金(含国家融资资金)为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额50%以上，或虽不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。

86.下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有()。A.工器具及生产家具购置费计算表B.设备及安装工程预算表 C.设备及安装工程取费表D.综合预算表 E.总预算表

【答案】BC【解析】单位设备及安装工程预算书由设备及安装工程预算表和设备及安装工程取费表构成。

87.关于施工招标文件，下列说法中正确的有（）。

A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书

C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天 D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法 【答案】ABDE【解析】自招标文件开始发出之日起至投标截止日最短不得少于20天。

88.关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有（）。A.专业工程暂估价应包括除规费、税金以外的管理费和利润等 B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容 C.投标报价若超过公布的招标控制价则按废标处理 D.招标控制价原则上不得超过批准的设计概算

E.招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%～5%计算

【答案】AC【解析】B错，招标控制价必须公布其总价且还需公布各组成部分的详细内容;D错，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核;E错，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的1.5%计算。

89.关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有()。A.投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺 B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准

C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待 D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件 E.境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户 【答案】BDE【解析】投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺;当副本和正本不一致时，以正本为准;允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人递交的备选方案可予以考虑

90.为维护公开、公平、公正的市场环境，对中标候选人的公示，下列做法中正确的有（）。

A.依法必须进行招标的项目，是否公示中标候选人由招标人自定 B.公示期不得少于3日，从公示的第二天开始算起

C.一般只公示排名第一的中标候选人而不必公示中标候选人全部名单 D.对有业绩信誉条件的项目，在开标时提供的资格或业绩信誉证明资料一并予以公示

E.中标候选人的各评分要素的得分情况需一并公示

【答察】BD【解析】依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示期从公示的第二天开始算起，公示的项目范围是依法必须进行招标的项目，其他项目是否公示由招标人决定，公示的对象是全部中标候选人，公示内容包括中标候选人全部名单及排名，对有业绩信誉条件的项目，还包括资格条件或业绩信誉情况，不含投标人的各评分因素的得分情况。

91.下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有()。

A.施工中发现文物B.延迟提供施工场地C.承包人提前竣工 D.延迟提供图纸E.基准日后法律的变化

【答案】BD解析选项A只能索赔工期和费用，选项C只能索赔费用，选项E只能索赔费用。

92.下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，可以获得工期补偿的有（）。

A.监理人发出错误指令

B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格

C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E.异常恶劣的气候条件 【答案】ADE【解析】选项B、C不能索赔工期和费用。93.关于进度款支付程序，下列说法中正确的有（）。

A.承包人应在每个计量周期到期后14天内向发包人提交已完工程进度款支付申请

B.发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内审核并签发进度款支付证书

C.发包人应在签发进度款支付证书后的14天内向承包人支付进度款 D.双方对部分清单计量结果有争议，发包人应待争议解決后再向承包人支付进度款

E.发包人在收到催告付款通告后的14天内，按承包人支付申请的金额向承包人支付进度款

【答案】BCE【解析】选项A应该是7天，选项D应该是先支付无异议的部分。

94.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（）。

A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效

B.当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类货款利率的应予支持

C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款 D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日

【答案】ACDE【解析】约定利息高于同期同类贷款利率的部分不予支持。95.国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有（）。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准

B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还

C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价(含暂定金额)的10%开始扣减 D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效

E.如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限

【答案】BDE【解析】(1)首次分期预付款额的支付时间是在中标函颁发之日起42天内，或在收到承包商提交的履约保证和预付款保函之日起21天内，二看中以较晚者为准;(2)预付款的偿还：1)当期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定额)的10%时开始扣减;2)按照预付款的货币的种类及其比例，分期从每份支付证书中的数额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)中扣除25%，直至还清全部预付款。

96.关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的 B.分期分批交付的工程，应在最后一期(批)交付时一次性计算新增固定资产价值

C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值 D.运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资” E.建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比例分摊

【答案】ADE【解析】B错，分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值;C错，凡购置的达到固定资产标准不需要安装的设备，应该交付使用后计入新增固定资产价值。

第二篇：2013年造价工程师建设工程计价真题

一、单项选择题

1.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等位置价格增长部分是()。A.直接建设成本 B.建设成本上升费 C.不可预见准备金 D.未明确项目准备金

2.某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其它费用，则该设备的销项增值税为()。A.4.08 B.4.09 C.4.11 D.4.12 3.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是()。A.未达到固定资产标准的设备购置费 B.达到固定资产标准的设备购置费 C.引进设备时备品备件的测绘费 D.引进设备的专利使用费

4.施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。A.环境保护 B.文明施工 C.安全施工 D.临时设施

5.某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不舍税造价为2000万元，当地地方教育附加率为2%,则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为()万元。A.65.60 B.67.00 C.68.20 D.60.60 6.在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是()。A.临时设施费 B.总部管理费 C.利润 D.税金

7.下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是()。A.新产品试制费 B.水文地质勘察费 C.特殊设备安全监督检验费

D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费

8.下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是()。A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费 B.在生产期支付的商标权费 C.国內设计资料费 D.国外设计资料费

9.在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于()。A.设备及工器具购置费 B.基本预备费 C.工程建设其他费 D.建筑安装工程费

10.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是()。A.建设单位建设期后发生的利息 B.施工单位建设期长期贷款利息 C.国内代理机构收取的贷款管理费 D.国外贷款机构收取的转贷费

11.下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节 B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量X相应单价 C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算 D.工程及家中的工程单价仅指综合单价

12.下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是()。A.工程量清单计价规范 B.工程定额

C.工程量清单计量规范 D.工程承包合同文件

13.关于工程量清单编制中的项目特殊描述，下列说法中正确的是()。A.措施项目无需描述项目特征

B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述 C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述 D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述

14.措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是()。A.已完工程及设备保护费 B.超高施工增加费 C.大型机械设备进出场及安拆费 D.施工排水、降水费

15.招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是()。A.服务内容 B.项目价值 C.费率 D.金额

16.下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是()。A.因混凝土养护引起的停工时间 B.偶然停工(停水、停电)增加的时间 C.产品质量不合格返工的工作时间 D.准备施工工具花费的时间

17.已知㎡砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为()min。A.12.00 B.21.92 C.22.22 D.33.33 18.通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m3，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日/ m3。A.0.93 B.0.94 C.0.95 D.0.96 19.下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是()。A.国际运费 B.国际运输保险费 C.到岸后外阜中转运输费 D.进口环节税费

20.某材料自甲、乙两地采购，相关信息如下表所示，则其材料单价为()元/t。供货地点采购量(t)原价(元/t)运杂费(元/t)运输损耗率(%)采购保管费率(%)甲300501023 A.63.80 B.63.83 C.64.26 D.64.30 21.某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为()。A.60.40 B.62.20 C.65.40 D.67.20 22.关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是()。A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工 B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算 C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算 D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10% 23.关于概算指标的编制，下列说法中正确的是()。A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标 B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标 C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算

24.下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是()。A.生产家具购置费 B.基本预备费 C.涨价预备费 D.铺底流动资金

25.表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。A.综合指数 B.环比指数 C.定基指数 D.平均数指数

26.若以∑q1p0/∑q0p0为造价指数，则该指标属于()。A.质量指标指数 B.派氏价格指数

C.以基期的质量指标作为同度量因素的指数 D.以报告期的质量指标作为同度量因素的指数

27.投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是()。A.单位生产能力估算法 B.生产能力指数法 C.系数估算法 D.比例估算法

28.关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是()。A.应结合市场需求确定建设规模 B.生产方法应与拟采用的原材料相适应 C.工艺流程宜具有刚性安排 D.应选择最先进的生产方法

29.某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是()万元。A.28047 B.36578 C.37093 D.37260 30.采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用 B.应付账款+应收账款-存货+现金 C.应付账款+存货+预收账款+现金 D.预付账款+现金+应收账款+存货

31.工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括().A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式 B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置 C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料 D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案

32.关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是()。A.层数增加，单位造价降低 B.层高增加，单位造价降低 C.建筑物周长系数越低，造价越低 D.宽度增加，单位造价上升

33.按照国家有关规定，作为固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是()。A.经批准的投资估算 B.经批准的设计概算 C.经批准的施工图预算 D.经批准的工程决算

34.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是()。A.概算指标法 B.类似工程预算法 C.概算定额法 D.综合吨位指标法

35.关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制 B.对工程建设其它费的各组成项目应分别列项计算

C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量 D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

36.关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是()。A.施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础 B.施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据

C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据 D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

37.关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是()。A.当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式

B.三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等 C.当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式

D.二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表 38.定额单价法和实物量法是编制施工图预算的两种方法，关于这两种方法的编制步骤和特点，下列说法中正确的是()。

A.定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量，在进行工料分析 B.实物量法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量定额，在进行工料分析 C.定额单价法反映市场价格水平D.实物量法编制速度快，但调价计算繁琐

39.采用定额单价发编制施工图预算时，下列做法正确的是()。

A.若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价

B.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加，只调价不调量 C.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少，既调价也调量 D.对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额基价

40.关于招标文件的编制，下列说法中错误的是()。A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告 B.应规定重新招标和不再招标的条件

C.招标控制价应在招标时(或在招标文件中)一并公布

D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准 41.关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。

A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问 B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源 C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间 D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

42.编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。A.梁的标高 B.混凝土的强度等级

C.门(窗)框外围尺寸或洞口尺寸 D.油漆(涂料)的品种

43.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是()。A.招标人不得自行决定是否编制标底 B.招标人不得规定最低投标限价 C.编制标底时必须同时设有最高投标限价 D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价 44.关于招标控制价，下列说法中正确的是()。A.招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 B.利润可按建筑施工企业平均利润率计算

C.招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核 D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正

45.招标控制价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价;②根据工程所在地的定额规定计算工程量;③将定额项目的合价除以清单项目的工程量;④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价，则正确的工作顺序是()。A.①④②③ B.①③②④ C.②①③④ D.②①④③

46.关于投标保证金，下列说法中正确的是()。A.投标保证金的数额不得少于投标总价的2% B.招标人应当在签订合同后的30日內退还未中标人的投标保证金 C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金 D.投标保证金的有效期应与投标有效期相同

47.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异 B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制 C.不同投标人委托了统一单位或个人办理某项投标事宜 D.投标人之间约定中标人

48.关于规费的计算，下列说法正确的是()。

A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用 B.规费由社会保险费和工程排污费组成

C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成 D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

49.关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()。A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目 B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目

C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目 D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目

50.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同 C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同 D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同 51.工程总承包的投标文件中应包含的内容是()。A.地下管线资料、气象和水文观测资料 B.定位放线的基准点和基准标高 C.经审批的规划许可证 D.承包人建议书

52.工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为()天 A.60 B.90 C.120 D.150 53.关于国际工程招标，下列说法中正确的是()。

A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误 B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启 C.开标时允许投标人提问但不允许录音

D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启

54.对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为()。

A.施工合同签订前的第28天

B.提交投标文件的截止时间前的第28天 C.施工合同签订前的第56天 D.提交投标文件截止时间前的第56天

55.发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内.A.24 B.48 C.72 D.96 56.由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用()。A.计划进度日期的价格指数 B.实际进度日期的价格指数 C.A和B中较低看 D.A和B中较高者

57.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是()。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任

B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿 C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿 D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿 58.根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。A.合同工程量偏差超过15% B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化 B.措施项目工程量超过10% D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化 59.因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是()。A.因工程损害导致第三方财产损失 B.运至施工场地用于施工的材料的损害 C.承包人的停工损失 D.工程所需清理费用

60.某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。A.2250 B.2925 C.5800 D.7540 61.在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为T=P-M/N，则式中N是指()。A.工程预付款总额 B.工程合同总额

C.主要材料及构件所占比重 D.累计完成工程金额

62.发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的()天内。A.7 B.14 C.21 D.28 63.根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。

A.不迟于约定的开工日期前的7日内 B.不迟于约定的开工日期后的7日内 C.不迟于约定的开工日期前的14日内 D.不迟于约定的开工日期后的14日内

64.关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。A.按照合同文件中规定的工程量予以计量 B.不符合合同文件要求的工程不予计量

C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量 D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量

65.根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息

B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款 C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款

D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用

66.根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216》，下列属于施工变更的是()。

A.对配套工程系统的工艺调整 B.发包人要求增加的附加试验 C.对区域内基准控制点的调整 D.对实施赶工指令所作的调整

67.根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216》，下列说法正确的是()。A.预付款支付的时间和额度在通用条款中约定

B.预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函 C.发包人延误付款20天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工 D.合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款

68.国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是()。A.期中支付证书 B.最终支付证书 C.履约证书 D.工程接收证书

69.下列资料中，不属于竣工验收报告附有文件的是()。A.工程竣工验收备案表 B.施工许可证 C.施工图设计文件审查意见 D.施工单位签署的工程质量保修书

70.完整的竣工决算所包含的内容是()。

A.竣工财务决算说明书、竣工财务決算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 B.竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 C.竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析 D.竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析

71.编制大中型建设项目竣工财务決算报表时，下列属于资金占用的项目是()。A.待冲基建支出 B.应付款 C.预付及应收款 D.未交款

72.关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是()。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门 B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留2%的保证金 C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人

二、多项选择题

73.下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费(税)率进行计算的有()。A.外贸手续费 B.关税 C.消费税 D.增值税 E.车辆购置税

74.关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有()。A.单层建筑檐口高度超过30m时计算 B.多层建筑超过6层时计算

C.包括建筑超高引起的人工功效降低费 D.不包括通信联络设备的使用费

E.按建筑物超高部分建筑面积以“㎡”为单位计算

75.下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.技术开发费 B.印花税

C.已完工程及设备保护费 D.材料采购及保管费 E.财产保险费 76.关于工程建设其他费中的场地准备及临时设施费，下列说法正确的有()。A.场地准备费是指为施工而进行的土地“三通一平”或“七通一平”的费用 B.其中的大型土石方工程应进入工程费中的总图运输费 C.新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程重估算 D.场地准备和临时设施费=工程费用х费率+拆除清理费 E.委托施工单位修建临时设施时应计入施工单位措施费中

77.编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.顶目名称 B.项目编码 C.项目恃征 D.计量单位 E.工程量

78.关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分

B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中 C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责

D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用 E.计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项

79.为保证写实记录法数据的可靠性，写实记录延续时间的确定，应满足的要求有(A.算术平均值精确度

B.被测定个人或小组的最低数量 C.测定的数列的稳定系数 D.测定总延续时间的最小值 E.测定完成产品的最低次数

80.下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有()。A.运杂费 B.仓储费 C.工地管理费 D.运输损耗 E.仓储损耗

81.预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括()。A.以施工定额为基础确定 B.以现场观察测定资料为基础计算 C.以工程量计算规则为依据计算 D.以各类费用定额为基础确定 E.以工程结算资料为依据计算)。82.把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，先相加再相除，用以反映观测对象变化趋势的指数属于()。A.个体指数 B.环比指数 C.平均指数 D.综合指数 E.总指数

83.确定项目建设规模需要考虑的政策因素有()。A.国家经济发展规划 B.产业政策 C.生产协作条件 D.地区经济发展规划 E.技术经济政策

84.某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有()。A.机械设备及安装工程概算 B.电气设备及安装工程概算 C.工程建设其他费用概算 D.特殊构筑物工程概算 E.流动资金概算

85.下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有()。A.使用各级财政预算资金的项目 B.使用国家发行债券所筹资金的项目 C.国有资金投资总额占50%以上的项目 D.使用国家政策性货款的项目 E.使用国际金融机构货款的项目

86.下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有()。A.工器具及生产家具购置费计算表 B.设备及安装工程预算表 C.设备及安装工程取费表 D.综合预算表 E.总预算表

87.关于施工招标文件，下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款

B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书

C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天 D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法 E.招标文件应明确评标方法

88.关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有()。A.专业工程暂估价应包括除规费、税金以外的管理费和利润等 B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容 C.投标报价若超过公布的招标控制价则按废标处理 D.招标控制价原则上不得超过批准的设计概算

E.招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%～5%计算

89.关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有()。A.投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺 B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准

C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待 D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件 E.境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户

90.为维护公开、公平、公正的市场环境，对中标候选人的公示，下列做法中正确的有()。A.依法必须进行招标的项目，是否公示中标候选人由招标人自定 B.公示期不得少于3日，从公示的第二天开始算起

C.一般只公示排名第一的中标候选人而不必公示中标候选人全部名单

D.对有业绩信誉条件的项目，在开标时提供的资格或业绩信誉证明资料一并予以公示 E.中标候选人的各评分要素的得分情况需一并公示

91.下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有()。A.施工中发现文物 B.延迟提供施工场地 C.承包人提前竣工 D.延迟提供图纸 E.基准日后法律的变化

92.下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令

B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格 C.承包人的设备故障 D.发包人提供工程设备不合格 E.异常恶劣的气候条件

93.关于进度款支付程序，下列说法中正确的有()。

A.承包人应在每个计量周期到期后14天内向发包人提交已完工程进度款支付申请 B.发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内审核并签发进度款支付证书 C.发包人应在签发进度款支付证书后的14天内向承包人支付进度款 D.双方对部分清单计量结果有争议，发包人应待争议解決后再向承包人支付进度款 E.发包人在收到催告付款通告后的14天内，按承包人支付申请的金额向承包人支付进度款 94.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有()。

A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 B.当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类货款利率的应予支持 C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款 D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日 95.国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有()。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准 B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还

C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价(含暂定金额)的10%开始扣减 D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效

E.如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限 96.关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有()。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的

B.分期分批交付的工程，应在最后一期(批)交付时一次性计算新增固定资产价值 C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值 D.运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”

E.建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比例分摊

第三篇：2016~2017年造价工程师考试《造价管理》真题及答案解析[范文模版]

2016年造价师《造价管理》真题及答案（完整版）

一、单项选择题

1.【题干】工程项目的多次计价是一个()过程。

A.逐步分解和组合，逐步汇总概算造价B.逐步深化和细化，逐步接近实际造价 C.逐步分析和测算，逐步确定投资估算D.逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价

【答案】B【解析】本题考查的是工程造价及其计价特征。多次计价是个逐步深化和逐步接近实际造价的过程。

【考点】P2,计价的多次性

2.【题干】下列工作中，属于工程招投标阶段造价管理内容的是()。A.承发包模式选择B.融资方案设计C.组织实施模式选择D.索赔方案设计

【答案】A【解析】本题考查的是工程造价管理的基本内涵。招投标阶段包括标段划分、发承包模式及合同形式的选择、招标控制价或标底编制。【考点】P6，工程造价管理的内容

3.【题干】为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的()阶段。A.初步设计和投标B.施工图设计和预算C.策划决策和设计D.方案设计和概算 【答案】【解析】本题考查的是工程造价管理的主要内容及原则。要有效地控制工程造价，C就应将工程造价管理的重点转到工程项目策划决策和设计阶段。【考点】P7以设计阶段为重点的全过程造价管理

4.【题干】根据《注册造价工程师管理办法》，对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的人员，在()年内不得申请造价工程师注册。A.4B.3C.2D.1 【答案】D【解析】本题考查的是造价工程师管理制度。隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的，不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请造价工程师注册。

【考点】P13，对注册违规的处罚

5.【题干】根据《工程造价咨询企业管理办法》,乙级工程造价咨询企业中，注册造价工程师应不少于()人。A.6B.8C.10D.12 【解析】本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。乙级工程造价咨询你企业资质注册造价工程师不得少于6人。

【考点】P16，乙级工程造价咨询企业资质标准

6.【题干】根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是()。

A.跨地区承接业务不备案的B.出租、出借资质证书的C.设立分支机构未备案的 D.提供虚假材料申请资质的

【解析】本题考查的是工程造价咨询管理。涂改、倒卖、出租资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书，可被处以1万元以上3万元以下罚款。【考点】P21，法律责任-其他违规责任 7.【题干】判断合同是否成立的依据是()。

A.合同是否生效B.合同是否产生法律约束力C.要约是否生效D.承诺是否生效 【解析】本题考查的是合同法。承诺生效时合同成立。【考点】P31，合同的成立

8.【题干】合同订立过程中，属于要约失效的情形是()。

A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未作出承诺 D.受要约人对要约内同做出实质性质变更

【解析】本题考查的是合同法。有下列情形之一的，要约失效：(1)拒绝要约的通知到达要约人;(2)要约人依法撤销要约;(3)承诺期限届满，受要约人未作出承诺;(4)受要约人对要约的内容作出实质变更。

【考点】P31，要约的失效

9.【题干】根据《合同法》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按()执行。

A.订立合同时履行地市场价格B.订立合同时付款方所在地市场价格 C.标的物交付时市场价格D.标的物交付时政府指导价

【解析】本题考查的是合同法。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政法指导价的，按照规定履行。【考点】P36，合同履行的一般规则

10.【题干】根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建筑单位应当申请延期，延期的规定是()。

A.以两次为限，每次不超过2个月B.以三次为限，每次不超过2个月 C.以两次为限，每次不超过3个月D.以三次为限，每次不超过3个月

【解析】本题考查的是建筑法。建设单位应当自领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，诶次不超过3个月。【考点】P43，施工许可证的有效期限

11.【题干】根据《建筑工程质量管理条例》，在正常使用条件下，供热与供暖系统的最低保修期限是()个供暖期，供热期。A.1B.2C.3D.4 【解析】本题考查的是建设工程质量管理条例。供热与供暖系统，为2个月采暖期、供冷期。【考点】P49，工程最低保修期限

12.【题干】根据《招投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是()。

A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术建议 【解析】本题考查的是。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书提交的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。【考点】P59，两阶段招标

13.【题干】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是()。A.计算机机房工程B.轻钢结构工程C.土方开挖工程D.外墙防水工程

【解析】本题考查的是工程项目的组成和分类。分项工程是指分布工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砲体、木门窗制作与安装、玻璃幕墙等工程。【考点】P64，分项工程

14.【题干】根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批()。A.开工报告B.初步设计C.工程概算D.可行性研究报告 【解析】本题考查的是工程项目建设程序。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算;对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。【考点】P68，项目投资管理制度 15.【题干】CM(Construction Management)承包模式的特点是()。A.建设单位与分包单位直接签订合同B.采用流水施工法施工 C.CM单位可赚取总分包之间的差价D.采用快速路径法施工

【解析】本题考查的是工程项目发承包模式。选项A错误，代理型的单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订。而非代理型的单位直接与分包单位签订分包合同。选项C错误，CM单位不赚取总包与分包之间的差价。选项B错误，CM承包模式组织快速路径的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”，而不是流水施工法施工。【考点】P81，CM承包模式

16.【题干】下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是()组织机构。A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制 本题考查的是工程项目管理组织机构形式。弱矩阵值组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。既是有项目负责人，其角色也只是一个项目协调或监督者，而不是一个管理者。【考点】P84，弱矩阵组织结构

17.【题干】根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计有三个层次是指()。A.施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工方案 B.施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工进度计划 C.施工组织设计，单位进度计划和施工方案

D.指导性施工组织设计，实施性施工组织设计和施工方案 【解】本题考查的是工程项目施工组织设计。按编制对象不同，施工组织设计包括三个层次，即：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。P90，工程项目施工组织设计 【题干】香蕉曲线法和S曲线法均可用来控制工程造价和工程进度。二者的主要区别是：18.香蕉黄线以()为基础绘制。

A.施工横道计划B.流水施工计划C.工程网络计划D.增值分析计划

【解析】本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于：香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的。【考点】P103，香蕉曲线法

19.【题干】工程项目组织非节奏流水施工的特点是()。

A.相邻施工过程的流水步距相等B.各施工段上的流水节拍相等 C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数

【解析】本题考查的是流水施工的基本组织方式。非节奏流水施工特点：各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等、相邻施工过程的流水步距不尽相等、专业工作队数等于施工过程数、各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。【考点】P115，非节奏流水施工特点

20.【题干】某工程分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出()个专业工作队。A.7B.6C.4D.3 【解析】本题考查的是有节奏流水施工。K=2，施工队数=4/2+6/2+4/2=7个。【考点】P114，等步距异节奏流水施工

21.【题干】某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有()条。

【解析】本题考查的是网络图的绘制。关键线路是AEH/ADM/CGM。【考点】P119,关键线路和关键工作

22.【题干】单代号网络计划中，关键线路是指()的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时间间隔均为零 C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间间歇时间均相等

【解析】本题考查的是单代号网络计划。单代号网络计划中，关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。【考点】P131，单代号网络计划的关键线路

23.【题干】工程网络计划费用优化的基本思路是，在网络计划中，当有多条关键线路时，应通过不断缩短()的关键工作持续时间来达到优化目的。

A.直接费总和最大B.组合间接费用率最小C.间接费综合最大D.组合直接费用率最小 【解析】本题考查的是网络计划的优化。当有多条关键线路出现而需要同时压缩多个关键工作的持续时间时，应将它们的直接费用率之和(组合直接费用率)最小者作为压缩对象。【考点】P135，费用优化-工作直接费与持续时间的关系

24.【题干】下列方法中，可用来分析和评价工程项目风险的方法是()。A.计划评审技术法B.财务报表法C.因果分析图法D.风险清单法 【解析】本题考查的是工程项目风险的识别与评价。常用的项目风险分析与评价的方法主要有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。【考点】P147，风险分析与评价的方法

25.【题干】在资金时间价值的作用下，下列现金流量图(单位：万元)中，有可能与第2期末1000万元现金流入等值的是()。A.B.C.D.【答案】B 【解析】本题考查的是等值计算。首先根据1000万元为现金流入判定C、D错误;选项A，420(1+i)+600肯定大于1000万元，选项A错误。【考点】P152-154，现金流量图、利息计算

26.【题干】某企业年初借款2000万元，按年复利计息，年利率为8%。第3年末还款1200万元，剩余本息在第5年末全部还清，则第5年末需还本付息()万元。A.1388.80B.1484.80C.1538.98D.1738.66 【解析】本题考查的是等值计算。2000×(1+8%)5-1200×(1+8%)2=1538.98(万元)。【考点】P156，等值计算

27.【题干】某项借款，年名义利率10%，按季复利计息，则季有效利率为()。A.2.41%B.2.50%C.2.52%D.3.32% 【解析】本题考查的是名义利率和有效利率。10%/4=2.5%。【考点】P161，计息周期有效利率

28.【题干】下列投资方案经济效果评价指标中，能够在一定程度上反映资本周转速度的指标是()。

A.利息备付率B.投资收益率C.偿债备付率D.投资回收期

【解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。投资回收期指标容易理解，计算也比较简便;项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度。【考点】P173，投资回收期的有点和不足

29.【题干】下列影响因素中，用来确定基准收益率的基础因素是()。A.资本成本和机会成本B机会成本和投资风险C投资风险和通货膨胀D通货膨胀和资本成本 【解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。资金成本和机会成本时确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。【考点】P175，基准收益率的确定

30.【题干】用来评价投资方案的净现值率指标是指项目净现值与()的比值。A.固定资产投资总额B.建筑安装工程投资总额

C.项目全部投资现值D.建筑安装工程全部投资现值 【解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。净现值率是项目净现值与项目全部投资现值之比。【考点】P179，净现值率

31.【题干】采用增量投资内部收益率(△IRR)法比较选计算期不同的互斥方案时，对于已通过绝对效果检验的投资方案，确定优先方案的准则是()。A.△IRR大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案 B.△IRR大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案

C.无论△IRR是否大于基准收益率，均选择初始投资额小的方案 D.无论△IRR是否大于基准收益率，均选择初始投资额大的方案

【解析】本题考查的是经济效果评价方法。若△IRR大于基准收益率时，则初始投资额大的方案为优选方案;若△IRR小于基准收益率时，则初始投资额小的方案为优选方案。【考点】P185，增量投资内部收益率评价的基本步骤 32.【题干】工程项目盈亏平衡分析的特点是()。

A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度 B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果 C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略 D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源 【解析】本题考查的是不确定分析与风险分析。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。【考点】P192，盈亏平衡分析的特点

33.【题干】工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在()阶段。A.勘察B.设计C.招标D.施工

【解析本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究、设计阶段，产品的设计图纸一旦完成并投入生产后，产品的价值就已经基本确定，这时在进行价值工程分析就变得更加复杂。【考点】P197，提高产品价值的途径

34.【题干】价值工程活动中，功能整理的主要任务是()。

A.建立功能系统图B.分析产品功能特性C.编制功能关联表D.确定产品工程名称

【解析】本题考查的是价值工程方法。功能整理的主要任务就是建立功能系统图。因此，功能整理过程也就是绘制功能系统图的过程。【考点】P201，功能整理

35.【题干】某工程有甲、乙、丙、丁四个设计方案，各方案的功能系数和单方造价见下表，按价值系数应优选设计方案()。

A.甲B.乙C.丙D.丁

【解析】本题考查的是功能评价。总造价=3200+2960+2680+3140=111980，成本系数：甲=3200/11980=0.27;乙2960/11980=0.25;丙=2680/11980=0.22;丁=3140/11980=0.26.价值指数：甲=0.26/0.27=0.96;乙=0.25/0.25=1;丙=0.20/0.22=0.91;丁=0.29/0.26=1.12。价值系数最低的是丙，故选C。

【考点】P210，确定VE对象的改进范围

36.【题干】工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费用之间进行权衡分析的方法是()。

A.层次分析法B.关键线路法C.计划评审技术D.挣值分析法 【解析】工程寿命周期成本分析中，对从系统开发至设置完成所用时间与设置费用之间进行权衡分析时，可以运用计划评审技术。

37.【题干】关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是()。A.项目资本金是债务性资金B.项目法人不承担项目资本金的利息 C.投资者不可转让其出资D.投资者可以任何方式抽回其出资

【解析】对项目来说，项目资本金是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。

38.【题干】既有法人作为项目法人的，下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资金来源的是()。

A.企业增资扩股B.企业银行存款C.企业资产变现D.企业产权转让 【解析】外部资金来源包括既有法人通过在资本市场发行股票和企业增资扩股，以及一些准资本金手段，如发行优先股获得外部投资人的权益资金投入，同时也包括接受国家预算内资金为来源的融资方式。39.【题干】在比较筹资方式、选择筹资方案中，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是()。

A.个别资金成本B.筹资资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本

【解析】资金成本是比较筹资方式、选择筹资方案的依据。资金成本有个别资金成本、综合资金成本、边际资金成本等形式。个别资金成本主要比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据;综合资金成本是项目公司资金结构决策的依据;边际资金成本是追加筹资决策的重要依据。

40.【题干】关于资金成本性质的说法，正确的是()。A.资金成本是指资金所有者的利息收入

B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用 C.资金成本一般只表现为时间的函数

D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数

【解析】资金成本的性质包括：

1、资金成本是资金使用者向资金所有者和中介机构支付的占用和筹资费。

2、资金成本与资金的时间价值既有联系，又有区别。两者的区别主要表现在两个方面：第一，资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入，而资金成本是资金使用人的筹资费用和利息费用;第二，资金的时间价值一般表现呢为时间的函数，而资金成本则表现为资金占用额的函数。

3、资金成本具有一般产品成本的基本属性。

41.【题干】选择债务融资时，需要考虑债务偿还顺序，正确的债务偿还方式是()。A.以债券形式融资的，应在一定年限内尽量提前还款 B.对于固定利率的银行贷款，应尽量提前还款 C.对于有外债的项目，应后偿还硬货币债务 D.在多种债务中，应后偿还利率较低的债务

【解析】一些债券形式要求至少一定年限内借款人不能提前还款，故A选项错误。采用固定利率的银行贷款，因为银行安排固定利率的成本原因，如果提前还款，借款人可能会被要求承担一定的罚款或分担银行的成本，故B选项错误。对于有外债的项目，由于有汇率风险，通常应先偿还硬货币的债务，后偿还软货币的债务，故C选项错误。42.【题干】与传统融资方式相比较，项目融资的特点是()。

A.融资涉及面较小B.前期工作量较少C.融资成本较低D.融资时间较长

【解析】项目融资涉及面广，结构复杂，故A选项错误。项目融资需要大量的前期工作，故B选项错误。与传统的融资方式比较，项目融资的一个主要问题是相对筹资成本较高，组织融资所需要的时间较长，故C选项错误。

43.【题干】下列项目融资工作中，属于融资结构设计阶段工作内容的是()。A.进行融资谈判B.评价项目风险因素C.选择项目融资方式D.组织贷款银团 【解析】融资结构设计阶段的工作内容包括项目风险因素、评价项目的融资结构和资金结构。44.【题干】从投资者角度看，既能回避建设过程风险，又能尽快取得收益的项目融资方式是()方式。

A.BT

B.BOO

C.BOOT

D.TOT 【解析】从投资者角度看，TOT方式既可回避建设中的超支、停建或者建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务等风险，又能尽快取得收益。45.【题干】关于项目融资ABS方式特点的说法，正确的是()。A.项目经营权与决策权属于特殊目的机构(SPV)B.债券存续期内资产所有权归特殊目的的机构(SPV)C.项目资金主要来自项目发起人的自有资金和银行贷款 D.复杂的项目融资过程增加了融资成本 【解析】在ABS融资方式中，根据合同规定，项目的所有权在债券存续期内由原始权益人转至SPV，而经营权与决策权仍属于原始权益人，故A选项错误。BOT与ABS融资方式的资金来源主要都是民间资本，可以是国内资金，也可以是外资，如项目发起人自有资金、银行贷款等。但ABS方式强调通过证券市场发行债券这一方式筹集资金，故C项错误。ABS只涉及原始****益、证券承销商和投资者无须政府的许可、授权、担保等，过程简单，SPV、降低了融资成本，故D选项错误。

46.【题干】建筑工程一切险中，安转工程项目的保险金额的该项目的()。A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值 【解析】安转工程项目的保险金额为其重置价值。

47.【题干】对建筑工程一切险而言，保险人对()造成的物质损失不承担赔偿责任。A.自然灾害B.意外事故C.突发事件D.自然磨损

【解析】除外责任。保险人对以下情况不承担赔偿责任：

内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、①设计错误引起的损失和费用。②自然磨损、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的被保险财产自身的损失和费用。③因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。⑤维修保养或正常检修的费用。⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。⑦盘点时发现的短缺。⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。在被保险工程开始以⑨除已将工地内现成的建筑物或其他财产列入保险范围，前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失。

在保险期限终止以前，被保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或⑩除非另有约定，验收合格或实际占有或使用或接收的部分。

48.【题干】一般情况下，安装工程一切险承担的风险主要是()。A.自然灾害损失B.人为事故损失C.社会**损失D.设计错误损失

【解析】在一般情况下，建筑工程一切险承担的风险主要为自然灾害，而安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失。

49.【题干】工程项目策划中，需要通过项目定位策划确定工程项目的()。A.系统框架B.系统组成C.规格和档次D.用途和性质

【解析】工程项目的定位是根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。在工程项目定义和定位明确的前提下，需要提出工程项目系统框架，进行工程项目功能分析，确定工程项目系统组成。

50.【题干】下列策划内容中，属于工程项目实施策划的是()。A.项目规划策划B.项目功能策划C.项目定义策划D.项目目标策划

【解析】工程项目实施策划包括工程组织策划、工程项目融资策划、工程项目目标策划和工程项目实施过程策划。51.【题干】进行工程项目财务评价时，可用于判断项目偿债能力的指标是()。A.基准收益率B.财务内容收益率C.资产负债率D.项目资本金净利润率 【解析】判断项目偿债能力的指标主要包括利息备付率偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率等指标的基准值或参考值。【题干】下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是()。52.A.投资各方现金流量表B.资本金现金流量表C.投资现金流量表D.财务计划现金流量表 【解析】投资现金流量表以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期(包括建设期和生产运营期)内现金的流入和流出。

53.【题干】限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现()的目标。A.设计方案和施工组织最优化B.总体布局和施工方案最优化 C.建设规模和投资效益最大化D.使用功能和建设规模最大化

【解析】限额设计需要在投资额不变的情况下，实现使用功能和建设规模的最大化。54.【题干】应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行()。A.功能分析B.功能评价C.成本分析D.价值分析 【解析】在工程设计阶段，应用价值工程法对设计方案进行评价的步骤如下：功能分析;

2、1、功能评价;

3、计算功能评价系数(F)

4、计算成本系数(C)

5、求出价值系数(V)，并对方案进行评价。

55.【题干】根据《标准施工招标文件》，对于施工现场发掘的文物。发包人、监理人和承包人应按要求采取妥善保护措施，由此导致的费用增加应由()承担。A.承包人B.发包人C.承包人和发包人D.发包人和监理人 【解析】在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

56.【题干】招标人在施工招标文件中规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款时，投标人可采用的报价策略是()。

A.适当提高暂定金额分项内容的单价B.适当减少暂定金额中的分项工程量 C.适当降低暂定金额分项内容的单价D.适当增加暂定金额中的分项工程量 【解析】招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款，并规定所有投标单位都必须在总报价中加入这笔固定金额，但由于分项工程量不很准确，允许将来按投标单位所报单价和实际完成的工程量付款。这种情况下，由于暂定总价款是固定的，对各投标单位的总报价水平竞争力没有任何影响，因此，投标时应适当提高暂定金额的单价。【题干】采用目标利润法编制成本计划时，目标成本的计算方法是从()中扣除目标利润。57.A.概算价格B.预算价格C.合同价格D.结算价格 【解析】目标利润法是指根据工程项目的合同价格扣除目标利润后得到目标成本的方法。在采用正确的投标策略和方法以最理想的合同价中标后，从标价中扣除预期利润、税金、应上缴的管理费等之后的余额即为工程项目实施中所能支出的最大限额。

58.【题干】按工期-成本同步分析法，造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是()。A.实际成本开支小于计划，实际施工进度落后计划 B.实际成本开支等于计划，实际施工进度落后计划 C.实际成本开支大于计划，实际施工进度等于计划 D.实际成本开支小于计划，实际施工进度等于计划 【解析】工期-成本同步分析法是指成本控制与进度控制之间有着必然的同步关系。因为成本是伴随着工程进展而发生的。如果成本与进度不对应，说明工程项目进展中出现虚盈或虚亏的不正常现象。

施工成本的实际开支与计划不相符，往往是由两个因素引起的：一是在某道工序上的成本开支超出计划;二是某道工序的施工进度与计划不符。因此，要想找出成本变化的真正原因，实施良好有效的成本控制措施，必须与进度计划的适时更新相结合。选项A所述符合虚盈。59.【题干】施工项目经理部应建立和健全以()为对象的成本核算账务体系。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程 【解析】施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算账务体系，严格区分企业经营成本和项目生产成本，在工程项目实施阶段不对企业经营成本进行分摊，以正确反映工程项目可控成本的收、支、结、转的状况和成本管理业绩。

60.【题干】某工程施工至某月底，经统计分析得：已完工程计划费用1800万元，已完工程实际费用2200万元，拟完工程计划费用1900万元，则该工程此时的进度偏差是()万元。A.-100B.-200C.-300D.-400 【解析】进度偏差(SV)=已完工程计划费用(BCWP)-拟完工程计划费用(BCWS)=1800-1900=-100(万元)。

61.【题干】根据《注册造价师管理办法》，注册造价工程师的权利有()A.发起设立工程造价咨询企业B.保管和使用本人的注册证书

C.执行工程计价标准和方法D.参加注册造价师继续教育E.参加执业中知悉的商业秘密 【答案】ABD【解析】注册造价工程师的权利： 1)使用注册造价工程师名称;2)依法独立执行工程造价业务;3)在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章;4)发起设立工程造价咨询企业;5)保管和使用本人的注册证书和执业印章;6)参加继续教育。

62.【题干】为了确定工程造价，美国工程新闻记录(ENR)编制的工程造价指数是由()个体指数加权组成的。

A.机械工人B.波特兰水泥C.普通劳动力D.构建钢材E.木材

【答案】BCDE【解析】工程新闻记录(ENR)造价指标是一个加权总指数，由构建钢材、波特兰水泥、木材和普通劳动力4种个体指数组成。

63.【题干】根据《合同法》，合同当事人违约责任的特点有()。A.违约责任以合同成立为前提B.违约责任主要是一种赔偿责任

C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定 E.违约责任由当事人按相当的原则确定 【答案】BCD 【解析】违约责任是指合同当事人不履行或不适当履行合同，应依法承担的责任。与其他责任制度相比，违约责任有以下主要特点:(1)违约责任以有效合同为前提。与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提。如果双方不存在合同关系，或者虽订立过合同，但合同无效或已被撤销，那么，当事人不可能承担违约责任。

(2)违约责任以违反合同义务为要件。违约责任是当事人违反合同义务的法律后果。因此，只有当事人违反合同义务，不履行或者不适当履行合同时，才应承担违约责任。(3)违约责任可由当事人在法定范围内约定。违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由当事人在法律规定的范围内自行约定。只要约定不违反法律，就具有法律约束力。

(4)违约责任是一种民事赔偿责任。首先，它是由违约方向守约方承担的民事责任，无论是违约金还是赔偿金，均是平等主体之间的支付关系;其次，违约责任的确定，通常应以补偿守约方的损失为标准，贯彻损益相当的原则。

64.【题干】根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的有()。A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B.大型建筑工程可由两个以上的承包单位联合共同承包

C.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可 D.总承包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任 E.分包单位可将其分包的工程再分包

【答案】ABC【解析】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，故D选项错误。禁止分包单位将其承包的工程再分包，故E选项错误。

65.【题干】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的()编制专项施工方案。

A.土方开挖工程B.钢筋工程C.模板工程D.混凝土工程E.脚手架工程

【答案】ACE【解析】施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程;②土方开挖工程;③模板工程;④起重吊装工程;⑤脚手架工程;⑥拆除、爆破工程;⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

66.【题干】根据《招标投标法实施条例》属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有()。

A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息

B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件 D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地

【答案】BCE【解析】招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人： 1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;

奖项作为加分条件或者中3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、标条件;4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

67.【题干】建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有()。A.中标通知书B.施工进度计划C.施工方案D.施工组织设计E.监理规划 【答案】ADE【解析】办理质量监督注册手续时需提供下列资料： a.施工图设计文件审查报告和批准书;b.中标通知书和施工、监理合同;c.建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成;d.施工组织设计和监理规划(监理实施细则);e.其他需要的文件资料。【题干】根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计中的施工部署应包括()。68.A.施工资源配置计划B.施工进度安排和空间组织C.施工重点和难点分析 D.工程项目管理组织机构E.施工现场平面布置

【解析】施工部署是对工程项目进行统筹规划和全面安排，包括工程项目施工目标、进度安排和空间组织、施工重点和难点分析、工程项目管理组织机构等。施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置等均应围绕施工部署进行编制和确定。

69.【题干】采用控制图法控制生产过程质量时，说明点子在控制界限内排列有缺陷的情形有()。

A.点子连续在中心线一侧出现7个以上B.连续7个以上的点子上升或下降

C.连续11个点子落在一倍标准偏差控制界限之外D.点子落在两倍标准偏差控制界限之外 E.点子落在三倍标准偏差控制界限附近

【答案】AB【解析】点子在控制界限内排列有缺陷，包括以下几种情况：

1)点子连续在中心线一侧出现7个以上;2)连续7个以上的点子上升或下降;

如连续11个点中至少有10个点在同一侧;或连续14点中至3)点子在中心线一侧多次出现，少有12点、连续17点中至少有14点、连续20点中至少有16点出现在同一侧;如连续3个点中至少有2个点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差控制4)点子接近控制界限，界限之间;或连续7点中至少有3点、连续10点中至少有4点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差控制界限之间;5)点子出现周期性波动，70.【题干】下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有()。A.流水能力B.施工工程C.流水强度D.工作面E.施工段

【答案】DE【解析】空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，通常包括工作面和施工段。

71.【题干】某工程双代号时标网络计划如下图所示，由此可以推断出()。缺图

A.工作B为关键工作B.工作C的总时差为2C.工作E的总时差为0 D.工作G的自由时差为0E.工作K的总时差与自由时差相等

【答案】BDE【解析】题中关键线路为A→D→H，工作B为非关键工作。工作C的总时差=2，工作E的总时差=1，工作G的自由时差=0，工作K的自有时差=2，工作K的总时差=2。所以选项BDE正确。

72.【题干】投资方案经济效果评价指标中，既考虑了资金的时间价值，又考虑了项目在整个计算期内经济状况的指标有()。

A.净现值B.投资回收期C.净年值D.投资收益率E.内部收益率 【解析】净现值指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况。内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况。

73.【题干】采用净现值法评价计算期不同的互斥方案时，确定共同计算期的方法有()。A.最大公约数B.平均寿命期法C.最小公倍数D.研究期法E.无限计算期法

【答案】CDE【解析】确定共同计算期的方法有最小公倍数法、研究期法，无限计算期法。74.【题干】价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有()。A.环比评分法B.替代评分法C.强制平分法D.逻辑评分法E.循环评分法

【答案】ACD【解析】确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法有强制打分法(0～1评分法或0～4评分法)、多比例评分法、环比评分法等。

75.【题干】对于采用新设法人进行筹资的项目，在确定项目资本金结构时，应通过协商确定投资各方的()。

A.出资比例B.出资形式C.出资顺序D.出资性质E.出资时间

【答案】ABE【解析】采用新设法人筹资方式的项目，应根据投资各方在资本、技术、人力和市场开发等方面的优势，通过协商确定各方的出资比例、出资形式和出资时间。76.【题干】按现行规定，属于契税征收对象的行为有()。A.房屋建造B.房屋买卖C.房屋出租D.房屋赠予E.房屋交换

【解析】契税的纳税对象是在境内转移土地、房屋权属的行为。具体包括以下5种情况：(1)国有土地使用权出让(转让方不交土地增值税)。(2)国有土地使用权转让(转让方还应交土地增值税)。

(3)房屋买卖(转让方符合条件的还需交土地增值税)。以下几种特殊情况也视同买卖房屋：①以房产抵债或实物交换房屋;②以房产做投资或做股权转让;③买房拆料或翻建新房。(4)房屋赠予，包括以获奖方式承受土地房屋权属。

(5)房屋交换(单位之间进行房地产交换还应交土地增值税)。77.【题干】施工图预算的审查内容有()。

A.工程量计算的确定性B.定额的准确性C.施工图纸的准确性D.材料价格确定的合理性 E.相关费用确定的准确性

【答案】ABDE【解析】施工图预算的审查内容：工程量的计算;定额的使用;设备材料及人工、机械价格的确定;相关费用的选取和确定。

78.【题干】关于施工标段划分的说法，正确的有()。

A.标段划分多，业主协调工作量小B.承包单位管理能力强，标段划分宜多 C.业主管理能力有限，标段划分宜少D.标段划分少，会减少投标者数量 E.标段划分多，有利于施工现场布置

【答案】CD【解】从现场布置的角度看，承包单位越少越好。应考虑少划分标段。对于工程规模大、专业复杂的工程项目，建设单位的管理能力有限时，应考虑采用施工总承包的招标方式选择施工队伍。对于工艺成熟的一般性项目，涉及专业不多时，可考虑采用平行承包的招标方式，分别选择各专业承包单位并签订是公共合同。标段划分多，业主协调工程量大。79.【题干】根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，对于经协商调解确定的发包人应得的索赔款项，发包人可能的获得方式有()。A.从预付款保函中抵扣B.从履约保函中抵扣

C.从支付保函中抵扣D.从当月工程进度款中抵扣E.按支付协议支付

经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函(如有)中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。80.【题干】施工成本管理中，企业对项目经理部可控责任成本进行考核的指标有()。A.直接成本降低率B.预算总成本降低率C.责任目标总成本降低率 D.施工责任目标成本实际降低率E.施工计划成本实际降低率 【解析】项目经理部可控责任成本考核指标：项目经理责任目标总成本降低额和降低率;

2、1、施工责任目标成本实际降低额和降低率;

3、施工计划成本实际降低额和降低率。

2017年造价工程师考试真题及参考答案

《建设工程造价管理》

一、单项选择题（共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1.建设项目的造价是指项目总投资中的()。A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资

C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额 答案：D P3 解析：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。从投资者的角度，工程造价即为固定资产投资。

2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的()A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 答案：B P4 解析：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。

3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，()年内不得再次申请注册。A.1 B.2 C.3 D.4 答案：C P12 解析：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内；欺骗的3年内。

4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理 资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以()以下的罚款。A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元 答案：B P17 解析：考查法律责任中经营违规责任。

5.美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是()。A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列 答案：C P23 解析：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，常规考点。

6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起()个月内，向发证机关报告。A.1 B.2 C.3 D.6 答案：A P25 解析：考查建筑工程施工许可，常规考点。

7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自()之日起计算。A.工程交付使用 B.竣工审计通过 C.工程价款结清 D.竣工验收合格 答案：D P31 解析：考查工程质量保修，常规考点。保修期自竣工验收合格之日起计算。

8.根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。A.10 B.20 C.30 D.60 答案：B P37 解析：考查招标标中的几个时间期限，常规考点。如发售到截止、修改与澄清、异议、投诉等时间期限。

9.根据《招标投标法实施条例》，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的().A.2% B.5% C.10% D.20% 答案：D P44 解析：考查履约保证金，教材第一章和第六章均有改内容，常规考查。

10.根据《会同法》关于要约和承诺的说法，正确的是()A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.承诺的内容应当与要约的内容一致 C.要约邀请是合同成立的必经过程

D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限內到达要约人 答案：B P47 解析：考查合同订立的程序，近三年都出了题。合同订立，需要两个环节：要约和承诺。一要约一承诺合同就成立了。

11.根据《合同法》,执行改府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是()。

A.遇价格上涨时,按原价格执行:价格下降时，按照新价格执行 B.遇价格上涨时,按照新价格执行:价格下降时,按照原价格执行 C.无论价格上涨或下降,均按新价格执行 D.无论价格上涨或下降,均按照原价格执行丁 答案：A P52 解析：考查合同履行的特殊规则，常规考点，近两年都考过。在计价教材，合同条款等都有类似内容。

12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于采用直接投资和资本金注入方式的改府投资项目,除特殊情况外,政府主管部门不再审批()。A.项目建议书 B.项目初步设计 C.项目开工报告 D.项目可行性研究报告 答案：C P64 解析：考查项目投资决策管理制度，每年都考。

13.为了实现工程造价的模拟计算和动态控制,可应用建筑信建槙(BIM)技术,在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成()模型。A.6D B.5D C.4D D.3D 答案：B P71 解析：考查BIM的基本概念，这个应该是一个常识题，不看书也应该会，否则你怎么在行业混，你多么的孤陋寡闻。

14.建设工程采用平行承包模式的特点是()A.有利于缩短建设工期 B.不利于控制工程质量 C.业主组织管理简单 D.工程造价控制难度小 答案：A P78 解析：不同发包模式的特点，常规考查。总分包-平行的对比。我们学的每一个都有利于缩短工期。平行发包也有利于质量控制，但和总分包的原因是不一致的；总分包是增加了质量控制的环节，平行发包是由于“他控”。15.直线职能制组织结构的特点是()。A.信息传递路径较短 B.容易形成多头领导 C.各职能部门间横向联系强 D.各职能部门职责清楚 答案：D P82 解析：考查不同组织结构的特点，常规考查，15年刚刚考过。

16.下列计划表中,属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是()A.计划项目表 B.建设资金平衡表 C.投资计划分表 D.设备平衡表 答案：C p85 解析：考查建设单位的计划体系，常规考查，一个是建设总进度计划的表格，二个是工程项目计划表格。

17.编制单位工程施工进度计划时,确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量、限定每班工人数量上限的因素是()。A.工作项目工程量 B.最小劳动组合 C.人工产量定额 D.最小工作面 答案：D P95 解析：考查施工组织设计内容，常规考查。工作面决定了人数上限，劳动组合决定了人数的下限。

18.应用直方图法分析工程质量状况时,直方图出现折齿型分布的原因是()。A.数据分组不当或组距确定不当 B.少量材料不合格

C.短时间內工人操作不熟练 D.数据分类不当 答案：A P105 解析：考查项目目标控制的方法，常规考查。无非就是考查各种方法的作用、质 量控制方法动态的静态的、两个细节题（直方图不正常的类型、控制图不正常）。

19.下列流水施工参数中,属于时间参数的是()A.施工过程和流水步距 B.流水步距和流水节拍 C.施工段和流水强度 D.流水强度和工作面 答案：B

20.其工程有3个施工过程,分为4个施工段组织流水施工。流水节拍分别为2、3、4、3天:4、2、3、5天:3、2、2、4天。则流水施工工期为()A.17 B.19 C.20 D.21 答案：D P115 解析：考查流水施工组织，最最基本的考查。非节奏流水施工工期的计算—大差法。

21.其工程双代号网络图如下图所示,存在的绘错误是()。

A.多个起点节点 B.多个终点节点 C.节点编号有误 D.存在循环回路 答案：A 解析：考查双代号网络图的绘制，常规考点。有两个起始节点。

22.工程网络计划中工作，D有两项紧后工作,最早开始时同分别为17和20，工作D的最开始时间为12,持续时间为3,则工作D的自由时差为()A.5 B.4 C.3 D.2 答案：D P123 解析：考查网络计划时间参数计算（概念），历年最简单的一次考题，何为自由时差——不影响紧后工作最早开始时间的机动时间。

23.工程网络计划资源优化的目的是通过改变()，使资源按照时间的分布符会优化目标。A.工作间逻辑关系 B.工作的持续时间

C.工作的开始时间和完成时间 D.工作的资源强度 答案：C 解析：考查网络计划的优化，通常是考查概念。

24.在资金时间价值的作用下，下列现金流量图（单位：万元）中，有可能与现金流入现值1200万元等值的是()

答案：D 本资料由justdo唯一QQ/微信751210170整理

解析：考查等值的概念，常规考查，16年刚刚考过一道类似的题。

25.其企业前3年每年初借款1000万元,按年复利计息，年利率为8%,第5年末还款3000万元,剩余本在第8年末全面还清,则第8年末需还本付息（）万元。A.981.49 B.990.89 C.1270.83 D.1372.49 答案：D P152、P156 解析：考查现金流量图的绘制与等值计算，常规考点，除了15年没考，其余每年都考了。首先要画现金流量图，然后再计算。

26.其项借款,名义利率10%,计息周期为月,则有效利率是()A.8.33% B.10.38% C.10.47% D.10.52% 答案：C 解析：考查名义利率与有效利率，每年一题，也是最简单的一次考法。（1+10%/12）12-1=10.47%

27.*利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是()。A.不能全面反映资本的周转速度

B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量 C.不能反映投资回收之前的经济效果 D.不能反映回收全部投资所需要的时间 答案：B P173 解析：考查投资回收期，常规考查。能考的无非就是计算和缺点，缺点就常考的又是没有考虑整个计算期，最最基本的考查了。

28.投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的()的比值。

A.息税前利润与当期应付利息金额 B.息税前利润与当期应还本付息金额 C.税前利润与当期应付利息金额 D.税前利润与当期应还本付息金额 答案：A 解析：考查经济评价指标-偿债能力指标，常规考查，13/14年都曾经考过。

29.下列投资方安经济效果评价指标中,能够直接衡量项目未回收投资的收益率的指标是()。A.投资收益率 B.净现值率 C.投资回收期 D.內部收益率 答案：D 解析：考查经济评价指标-内部收益率指标，常规考查，理解内部收益率的经济含义，反应的是占用的尚未回收资金的获利能力，看好教材上的例题4.2.1即可明白。

30.对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案,在进行比选时常用()替代净现值。A.增量投资 B.费用现值 C.年折算费用 D.净现值率 答案：B 解析：考查互斥方案的评价方法-净现值法（当只有现金流出的话，即费用现值法），常规考查。

31.关于投资方案不确定性分忻与风险分析的说法,正确的是()A.敏感性分析只适用于财务评价 B.风险分析只适用于国民经济评价 C.盈亏平衡分析只适用于财务评价 D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价 答案：C 解析：考查不确定性分析和风险分析，常规考查。盈亏平衡分析只适用于财务评价，敏感性分析和风险分析可同时用于财务评价和国民经济评价。32.下列价值工程对象选择方法中,以功能重要程度作为选择标准的是()A.因素分析法 B.强制确定法 C.重点选择法 D.百分比分析法 答案：B 解析：考查价值工程对象选择的方法，常规考查，12年考过同样的一个题。

33.按照价值工程活动的工作程序,通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是()。A.功能评价 B.功能定义 C.方案评价 D.方案创造 答案：A 解析：考查价值工程的工作程序，常规考查。首先要排除CD，都整理后的事了，肯定早就定义了。只能选A。

34.价值工程活动中,方案评价阶段的工作顺序是()A.综合评价一经济评价和社会评价一技术评价 B.综合评价一技术评价和经济评价一社会评价 C.技术评价一经济评价和社会评价一综合评价 D.经济评价一技术评价和社会评价一综合评价 答案：C 解析：考查价值工程中方案创造与平均。先排除AB，不能上来就综合。然后再想想评标怎么评来，不都是先技术后经济吗？！

35.工程寿命周期成本分析评价中,可用来估算费用的方法是()。A.构成比率法 B.因素分析法 C.挣值分析法 D.参数估算法 答案：D 解析：考查寿命周期成本估算的方法，14年考过。今年出的比较简单，记不住 也可以用排除法，去掉ABC。

36.根据《国务院关于调整和完善固定资产项目资本金制度的通知》,对于保障性住房和普通商品住房项目,项目资本金占项目总投资的最低比例是()A.20% B.25% C.30% D.35% 答案：A 解析：考查项目资本金制度-资本金的比例，偶尔会考一次。

37.根据《外商投资产业指导目录》,必须由中方控股的项目是()A.综合建筑项目 B.综合水利枢纽项目 C.超大型公共建设项 D.农业深加工项目 答案：B P222 解析：考查项目资本金制度中的项目资本金的比例等规定，该内容不经常考查，偶尔考。本题可以根据常识判断，中国人说了算的项目，肯定是关系国计民生的项目。38.与发行债券相比，而是发行优先股的特点是()A.融资成本较高 E.股东拥有公司控制杈 C.股息不固定 D.股利可在税前扣除 答案：A P225 解析：考查债券、优先股、普通股三种融资方式的共同点和不同点，经常考，16年也考过。理解了就会，不理解白搭。

39.项目公司为了扩大项目规模往往需要追加筹集资金,用来比较选择追加筹资方案的重要依据是()。A.个别资金成本 B.综合资金成本 C.组合资会成本 D.边际资金成本 答案：D P231 解析：考查资金成本的作用，16年刚刚考过，理解的考点。

40.其公司力新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12%，发行费用率为6%,发行价格为2300万元,公司所得税为25%,则发行债券,而的成本率为()A.7.83% B.8.33% C.9.57% D.11.10% 答案：B P234 解析：考查资金成本的计算，就两个最常考的：优先股和债券。一定要理解，千万不要记公式。

41.为新建项目筹集债务资金时,对利率结构起决定性作用的因素是()。A.进入市场的利率走向 B.借款人对于融资风险的态度 C.项目现金流量的特征 D.资金筹集难易程度 答案：C P237 解析：考查资本结构-债务资金结构-利率结构；不经常考。说简单一点就是收入的状况对利率结构起决定性作用，如每年收入比较稳定，可以考虑采用固定利率。

42.下列项目融资工作中属于融资决策分忻阶段的是（）A.评价项目风险因素 B.进行项目可行性研究 C.分析项目融资结构 D.选择项目融资方式 答案：D P243 解析：考查项目融资程序，常规考点，近三年都出了题。

43.下列项目融资方式中,通过已建成项目为其他新项目进行融资的是()A.TOT B.BT C.BOT D.PFI 答案：A P245 解析：考查不同项目融资方式的概念、特点。本题考TOT的概念，是历年最简单的考查方式。

44.PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是()A.适用领域 B.融资本质 C.承担风险 D.合同类型 答案：B 解析：考查不同项目融资方式的概念、特点。本题考PFI与BOT的比较，多次考过。今年是最基本的一次考试，本质上是考的项目融资的特点，不管BOT、TOT、PFI都是项目融资，都是以项目本身资产及未来是收益作为保证来融资的。所以，选B。

45.为确保政府财政承受能力,每一年全部PPP项目需要从预算中安排的支出占一股公共预算支出的比例,应当不超过()。A.20% B.15% C.10% D.5% 答案：C P254 解析：考查PPP模式，新增内容，一般都会讲到这个数10%，不难。

46.企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业,减按()的税率征收企业所得稅。A.5% B.10% C.15% D.20% 答案：D 解析：考查所得税计税依据和税率，常规考查，13年考过同样一个题目。企业所得税实行 25% 的比例税率。对于非居民企业取得的应税所得额，适用税率为 20%。本资料由justdo唯一QQ/微信751210170整理符合条件的小型微利企业，减按 20% 的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

47.我囯城镇土地使用税采用的税率是()A.定额税率 B.超率累进税率 C.幅度税率 D.差别比例税率 答案：A 解析：考查城镇土地使用税的计税依据和税率。城镇土地使用税采用定额税率。按大、中、小城市和县城、建制镇和工矿区分别规定每平方米土地使用税年应纳税额。具体标准为:①大城市1.5 元至 30 元;②中等城市1.2 元至 24 元;③小城市 O.9 元至 18 元;④县城、建制镇和工矿区 O.6 元至 12 元。

48.根据《关于工伤保险率问题的通知》,建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的()A.120% B.150% C.180% D.200% 答案：B 解析：考查工伤保险费率。用人单位属于二、三类行业的，费率实行浮动。用人单位的初次缴费费率，按行业基准费率确定，以后由统筹地区社会保险经办机构根据用人单位工伤保险费使用、工伤发生率、职业病危害程度等因素，1~3 年浮动一次。在行业基准费率的基础上，可上下各浮动两档:上浮第一档到本行业基准费率的 120%，上浮第二档到本行业基准费率的 150%，下浮第一档到本行业基准费率的 80%，下浮第二档到本行业基准费率的 50%。费率浮动的具体办法由各统筹地区劳动保障行政部门会同财政、卫生、安全监管部门制定。

49.工程项目经济评价包括财务分析和经济分析,其中财务分析采用的标准和参数是()。

A.市场利率和净收益 B.社会折现率和净收益 C.市场利率和净利润 D.社会折现率和净利润 答案：C 解析：考查财务分析与经济分析的联系与区别，常规考查，几乎每年都考。两种分析采用的评价标准和参数不同。项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。

50.对有营业收入的非经营性项目进行财务分析时,应以营业收入抵补下列支出；①生产经营耗费②偿还借款利息③缴纳流转税④计提折旧和偿还借款本金 A.①②③④ B.①③②④ C.③①②④ D.①③④② 答案：B 解析：考查工程项目财务评价-非经营性项目财务分析。收入补偿费用的顺序应为:补偿人工、材料等生产经营耗费、缴纳流转税、偿还借款利息、计提折旧和偿还借款本金。

51.施工图预算审查方法中，审查速度快但审重精度较差的是()A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.分组计算审查法 D.全面审查法 答案：C 解析：考查施工图预算审查的方法，常规考查。分组计算审查法。是指将相邻且有一定内在联系的项目编为一组，审查某个分量，并利用不同量之间的相互关系判断其他几个分项工程量的准确性。其优点是可加快工程量审查的速度;缺点是审查的精度较差。

52.下列不同计价方式的合同中,建设单位最难控制工程造价的是()A.成本加百分比酬金合同 B.单价全同

C.目标成本加奖罚合同 D.总价合同 答案：A 解析：考查合同计价方式，常规考查，13/14/15年考过。

53.关于《标准施工招标文件》中用合同条款的说法,正确的是()。A.通用合同条款适用于设计和施工同属于一个承包商的施工招标 B.通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同 C.通用合同条款只适用于单价合同 D.通用合同条款只适用于总价合同 答案：B 解析：考查《标准施工招标文件》。首先应排除A。该合同条款适用于总价也适用于单价。

54.根据《标准施工招标文件》合同双方发生争议采用争议评审的,除专用合同条款另有约定外,争议评组应在()內做出书面评审意见。A.收到争议评审申请请报告后28天 B.收到被申请人答辩报告后28天 C.争议调查会结束后14天 D.收到合同双方报告后14天 答案：C P316 解析：考查《标准施工招标文件》争议评审组。除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，做出书面评审意见，并说明理由。

55.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人按约

定提交的最终竣工结算资料的()天内，结清竣工结算款项。A.14 B.15 C.28 D.30 答案：D P320 解析：考查《建设项目工程总承包合同（示范文本）》竣工结算。发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料的30 日内，结清竣工结算的款项。

56.根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，给指定分包商的付款应从()中开支。A.暂定金额 B.暂估价 C.分包管理费 D.应分摊费用 答案：A P323 解析：考查FIDIC《土木工程施工合同条件》指定分包。为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂定金额内开支。

57.某固定资产原价为10000元，预计净残值为1000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第4年的折旧额为()元。A.2250 B.1800 C.1500 D.900 答案：D P341 解析：考查折旧的计算。年数总和=1+2+3+4=10年

第4年折旧额=（10000-1000）×1/10=900

58.下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是()。A.项目施工成本降低率 B.目标总成本降低率

C.施工责任目标成本实际降低率 D.施工计划成本实际降低率

答案：A P346 解析：考查成本考核指标，16年考过。

59.其工程施工至2016年12月底,已完工程计划用2000万元,拟完工程计划费用2500万元,已完工程实际用为1800万元,则此时该工程的费用绩效指数CPI为()。A.0.8 B.0.9 C.1.11 D.1.25 答案：C P351 解析：考查工程费用的动态监控（赢得值法），常规考查。只要会三个参数，就可以做对该题，不需要记忆谁减去谁，或谁除以谁。三个参数：

拟完工工程计划费用（2500）已完工程计划费用（2000）已完工程实际费用（1800）2000/1800=1.11

60.下列偏差分析方法中，既可分析费用偏差，又可分析进度偏差的是()A.时标网络图和曲线法 B.曲线法和控制图法 C.排列图法和时标网络图法 D.控制图法和表格法 答案：A 解析：考查偏差分析的方法。也可用排除法做，控制图、排列图都属于质量控制的方法。所以，选A。当然，也可以直接选A。

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)61.为有效控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在()阶段。A.施工招标 B.施工 C.策划决策

D.设计 E.竣工验收 答案：CD P6 解析：考查工程造价管理的基本原则。非常简单的考点，经常考，16年也考了。工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。

62.根据《工程造价咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业的资质标准有()A.技术负责人从事工程造价专业工作15年以上 B.注册造价工程师不少于10人 C.企业注册资本不少于200万人

D.专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人 E.注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% 答案：ABE P13 解析：考查造价咨询企业资质等级标准。注册资本不少于100万，C不对。专职人员不少于20人，D不对。

63.根据《建设工程安全生产管理条例》，对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()A.专项施工方案安全验算论证 B.施工安全防护用具的采购 C.安全施工措施的落实 D.安全生产条件的改善 E.施工安全防护设施的更新 答案：BCDE P33 解析：考查《建设工程安全生产管理条例》安全生产管理费用的规定，15年考过。施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

64.根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有()。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%

C.采用两阶段招标的，投标应在第一阶段提交投标保证金 D.招标人不得挪用投标保证金

E.招标人最迟应在签订书面合同时同时退还投标保证金 答案：ABD P41 解析：考查《招标投标实施条例》投标保证金的规定。技标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。如招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出。

65.根据《合同法》，可变更或可撤销合同是指()的合同。A.恶意串通损害国家利益 B.恶意串通损害集体利益 C.因重大误解订立

D.因重大过失造成对方财产损失 E.订立合同时显失公平答案：CE P51 解析：考查合同的效力。其他选项属于无效。

合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有: 1)因重大误解订立的;2)在订立合同时显失公平的。

一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

66.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的有()A.砌体结构工程 B.智能建筑工程 C.建筑节能工程 D.土方回填工程 E.装饰装修工程 答案：BCE P60 解析：考查分部工程与分项工程。每年一题。

67.建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有()A.同一施工过程的各施工段上的流水节拍成倍数关系 B.相邻施工过程的流水步距相等 C.专业工作队数等于施工过程数 D.各专业工作队在施工段上可连续工作 E.施工段之间可能有空闲时间 答案：BD P111-115 解析：考查流水施工组织的特点，每年都考。

68.在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间之差最小 B.自由时差为零 C.总时差最小 D.持续时间最长

E.时标网络计划中没有波形线 答案：AC P122-133 解析：考查关键工作的概念。A和C是一个意思。E选项没有波形线并不意味着总时差最小。

69.某工程双代号时标网络计划如下图所示，第8周末进行实际进度检查的结果如图中实际进度前锋线所示，则正确的结论有()A.工作D拖后2周，不影响工期 B.工作E拖后3周，不影响工期 C.工作F拖后2周，不影响紧后工作 D.总工期预计会延长2周 E.工作H的进度不会受影响 答案：BCD P137 解析：考查网络计划执行中的控制。核心两个事：时标网络计划会计算；前锋线会看。

70.工程项目风险管理中，可用来识别风险的方法()A.敏感性分析法 B.财务报表法 C.头脑风暴法

D.计划评审技术法 E.流程图法 答案：BCE P142 解析：考查风险识别的方法。主要有专家调查法（头脑风暴、德尔菲法、访谈法）、财务报表法、初始风险清单法、流程图法、风险调查法等。（16年考风险评价方法）

71.下列影响因素中,属于确定基准收益率基础因素的有()A.资金成本 B.投资风险 C.周转速度 D.机会成本 E.通货膨胀 答案：AD P175 解析：考查基准收益率的确定，经常考，与16年考的一样。资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础。

72.下列评价方法中,用于互斥投资方案静态分析评价的有()A.增量投资内部收益率法 B.增量投资收益率法 C.增量投资回收期法 D.净年值法 E.年折算用法 答案：BCE P182 解析：考查互斥方案的平均方法，常规考法，考归类。AD属于动态的方法。

73.价值工程活动中,按功能的重要程度不同，产品的功能可分为()。A.基本功能 B.必要功能 C.辅助功能 D.过剩功能 E.不是功能 答案：AC P200 解析：考查功能分类，常规考点。

74.既有法人作为项目法人等措施项目资金时。属于既有法人外部资金来源的有()A.企业增资扩股 B.企业资金变现 C.企业产权转让 D.企业发行债券 E.企业发型优先股股票 答案：AE P225 解析：考查项目资金筹措渠道与方式，常规考查。靠归类，讲课时都给大家归过类。D属于债务融资，不属于项目资本金融资方式。

75.与传统融资方式相比较,项目融资的特点有()。A.信用结构多样化 B.融资成本较高 C.可以利用税务优势 D.风险种类少

E.属于公司负债性融资 答案：ABC P239 解析：考查项目融资的特点，常规考查，每年都考。

76.对PPP项目进行物有所值（VFM）定性评价的基本指标有()A.运营收入增长潜力 B.潜在竞争程度 C.项目建设规模 D.政府机构能力 E.风险识别与分配 答案：BDE P251 解析：定性评价指标包括全寿命期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性等六项基本评价指标，以及根据具体情况设置的补充评价指标。补充评价指标包括:项目规模大小、预期使用寿命长短、主要固定资产种类、全寿命期成本测算准确性、运营收入增长潜力、行业示范性等。

77.下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有()A.工程项目组织策划 B.工程项目定位策划 C.工程项目目标策划 D.工程项目融资策划 E.工程项目功能策划 答案：ACD P278 解析：考查工程项目策划，每年都考。定位策划、功能策划属于构思策划。

78.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，需要由承包人承担的有()A.承包人协助监理人使用施工控制网所发生的费用 B.承包人车辆外出行驶所发生的场外公共道路通行费用

C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线返工所发生的费用 D.监理人剥离检查已覆盖合格隐蔽工程所发生的费用 E.承包人修建临时设施需要临时占地所发生的费用 答案：AB P310-314 解析：考查《标准施工招标文件》中双方的责任与义务。A监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。C选项由发包人承担，还可以索赔工期和利润。D重新剥离检查，结果合格，由发包人承担费用。E除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

79.施工投标采用不平衡报价法时，可以适当提高报价的项目有()A.工程内容说明不清楚的项目 B.暂定项目中必定要施工的不分标项目

C.单价与包干混合制合同中采用包干报价的项目 D.综合单价分析表中的材料费项目 E.预计开工后工程量会减少的项目 答案：BC 解析：考查投标报价技巧。A选项不能确定报高还是报低。C选项包干部分一般要报高。D选项一般要保低。E选项报低。

80.关于工程竣工结算的说法，正确的有()A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算

B.工程竣工结算均有总承包单位编制

C.建设单位审查工程竣工结算的递交程序和资料的完整性

D.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性 E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度 答案：CDE P355-356 解析：考查工程价款竣工结算审查，与13年的题目类似。工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和工程项目竣工总结算，所以A不对。单项工程竣工结算、工程项目竣工总结算由总承包单位编制，建设单位可直接进行审查，也可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。所以B不对。

第四篇：2011年造价工程师考试安装工程真题及答案

2011年造价工程师考试安装工程真题及答案

一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．某钢材不但具有较高的强度，且具有较好的塑性、韧性和可焊性，多用于焊接结构，其制造工艺主要是冷、热压力加工和焊接，此种钢为（）。

A．碳素结构钢

B．优质碳素结构钢

C．低合金高强度结构钢

D．合金结构钢

2．与马氏体型不锈钢相比，奥氏体型不锈钢的特点为（）。

A．具有较高的硬度和耐磨性

B．屈服强度较高

C．可采用热处理方法提高强度

D．具有良好的焊接性能

3．杂质在铸铁中的作用完全不同，能提高铸铁耐磨性的主要元素为（）。

A．硫

B．磷

C．镍

D．铝

4．某镀锌钢管在镀锌前其黑铁管外径为32mm，壁厚为2mm，长度为2m，镀锌钢管比黑铁管增加的质量因数取1．05，该镀锌钢管的质量应为（）kg。

A．1．55

B．2．82

C．2．96

D．3．11

5．与酚醛树脂漆相比，环氧一酚醛漆的使用特点为（）。

A．具有良好的耐碱性

B．能耐一定浓度酸类的腐蚀

C．具有良好的电绝缘性

D．具有良好的耐油性

6．公称直径为300mm的工艺管道，当工作压力为10MPa时，其连接法兰的结构形式应为（）。

A．光滑式对焊法兰

B．凹凸式密封面对焊法兰

C．榫槽密封面对焊法兰

D．梯形槽式密封面对焊法兰

7．与填料式补偿器相比，方形补偿器的特点为（）。

A．补偿能力大

B．流体阻力小

C．轴向推力小

D．运行可靠性差

8．高层建筑物竖井中敷设的电力电缆，其外护层的铠装类型为（）。

A．联锁铠装

B．单细圆钢丝铠装

C．单钢带铠装

D．双钢带铠装

9．铜、铝等有色金属不能用一般气割方法进行切割，其根本原因是（）。

A．金属在氧气中的燃烧点高于其熔点

B．金属氧化物的熔点高于金属的熔点

C．金属在切割氧流中的燃烧是吸热反应

D．金属的导热性能太高

10．熔化焊焊接时，不适于焊接1mm以下薄钢板的焊接方法是（）。

A．钢丝短路过渡法CO2气体保护焊

B．等离子弧焊

C．埋弧焊

D．钨极气体保护焊

11．焊接接头的基本类型可归纳为五种，不属于此基本类型的接头是（）。

A．T型接头

B．角接接头

C．端接接头

D．套管接头

12．对金属材料进行宏观组织检验时，能够直接检验出材料组织偏析的方法是（）。

A．断口检验

B．酸蚀检验

C．塔形车削发纹检验

D．硫印试验

13．钢管焊接后采用感应加热的方法进行热处理，当交变磁场的频率越来越高时，会产生的现象是（）。

A．沿钢管轴线方向温度分布不均匀，温差较大

B．沿钢管圆周方向温度分布不均匀，温差较大

C．钢管内壁温度低于外壁温度，且温差较大

D．钢管内壁温度高于外壁温度，且温差较大

14．用某种脱脂剂对一忌油系统进行脱脂操作，当要求脱脂工作现场严禁烟火、操作人员采取防毒措施时，此脱脂剂为（）。

A．二氯乙烷

B．四氯化碳

C．精馏酒精

D．工业乙醇

15．钢材经电动砂轮除锈后，表面无可见的油脂和污垢，且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆层等附着物，底材显露的表面具有金属光泽，仅满足此除锈质量要求的除锈质量等级应为（）。

A．St2

B．St3

C．Sa1

D．Sa2

16．在保冷结构的绝热施工时，其外金属保护层的连接方法应尽可能采用（）。

A．自攻螺丝固定

B．抽芯铆钉紧固

C．自攻螺丝加铆钉紧固

D．挂口固定

17．半机械化吊装方法中，能够用矮桅杆吊装高设备，并可进行高基础设备的安装，此种吊装方法为（）。

A．直立单桅杆滑移吊法

B．斜立单桅杆偏心提吊法

C．单桅杆旋转吊法

D．单桅杆扳倒法

18．管道气压试验时，应对管道及其附件的耐压强度进行验算，验算时采用的安全系数不得小于（）。

A．1．15

B．1．25

C．1．5

D．2．5

19．承包人在投标时编制的，确定项目管理目标，规划项目实施的组织、程序和方法的文件是（）。

A．项目施工组织总设计

B．施工项目管理规划

C．施工项目管理规划大纲

D．施工项目管理实施规划

20．施工项目管理规划大纲的编制依据中包括发包人与总承包人签订的合同等，但不包括（）。

A．各类技术标准与规范

B．发包人对招标文件的解释

C．总承包人制定的项目管理目标

D．发包人提供的有关本工程其他信息及资料

21．施工项目管理实施规划的编制依据不包括（）。

A．以往工程施工经验

B．招(投)标文件、工程合同

C．项目管理目标责任书

D．项目施工组织总设计

22．施工部署的任务是解决影响项目建设全局的重大战略问题，其主要内容不应包括（）。

A．确定工程开展程序及主要施工方案

B．明确施工任务划分与组织安排

C．确定项目管理目标及实施方案

D．编制施工准备工作计划

23．确定工程施工程序是施工部署的重要内容，施工中应遵循的程序为（）。

A．先地上、后地下

B．先管道、后设备

C．先地面、后高空

D．先主管道、后支管道

24．分部分项工程量清单中，项目名称的设置以形成工程实体为原则，但对下列工程中不形成实体也可以作为清单项目列项的是（）。

A．设备压力试验

B．管道绝热与防腐

C．采暖工程系统调试

D．电机、水泵的调试

25．安装工程措施项目清单编制时，不属于措施项目清单的项目为（）。

A．安全文明施工

B．工程排污

C．施工排水

D．施工降水

26．在编制一般工艺钢结构预制安装工程措施项目清单时，可列项的是（）。

A．组装平台

B．防冻防雨措施

C．焊接保护措施

D．焊缝真空检验

27．在机械设备拆卸、清洗和润滑过程中，对精密零件、滚动轴承不得采用的清洗方法为（）。

A．超声波清洗法

B．喷洗法

C．清洗液浸泡法

D．涮洗

28．离心式锅炉给水泵的结构形式多为（）。

A．单级直联式离心泵

B．单级双吸离心泵

C．分段多级离心泵

D．中开式多级离心泵

29．在电梯引导系统中，安装在轿架和对重架上，并使轿厢和对重架沿着导轨上下运行的装置是（）。

A．导轨架

B．导靴

C．轿厢架

D．引导轮

30．离心式通风机的型号由六部分组成，它们是名称、型号、机号、传动方式、出风口位置和（）。

A．气流方向

B．进风口位置

C．旋转方式

D．用途

31．中、低压蒸汽锅炉中，常用的安全阀除了弹簧式外，还有（）。

A．熔断式

B．电磁动式

C．杠杆式

D．气动式

32．与自动喷水灭火系统相比，水喷雾灭火系统对水压、水量的要求应为（）。

A．水压低、水量小

B．水压高、水量小

C．水压低、水量大

D．水压高、水量大

33．水喷雾灭火系统用于扑救电气火灾时，应选用的水雾喷头形式是（）。

A．单级涡流式

B．双级涡流式

C．混流式

D．离心式

34．在气体灭火系统中，二氧化碳灭火系统不适用于扑灭（）。

A．多油开关及发电机房火灾

B．大中型电子计算机房火灾

C．硝化纤维和火药库火灾

D．文物资料珍藏室火灾

35．在室内消火栓系统中，无缝钢管采用法兰连接，在保证镀锌加工尺寸要求的前提下，其管道配件及短管连接应采用（）。

A．法兰连接

B．螺纹连接

C．焊接连接

D．卡箍管接头

36．对于照度要求较高、工作位置密度不大，且单独装设一般照明又不合理的场所，应采用的照明种类为（）。

A．混合照明

B．全面照明

C．局部照明

D．重点照明

37．电动机形式中包括开启式、防护式、封闭式、密闭式或防爆式等，电动机形式选择的主要依据为（）。

A．负载大小

B．环境条件

C．电动机效率

D．功率因数

38．疏散照明线路在非燃烧体内穿管暗敷时，应选用的管材为（）。

A．半硬塑料管

B．塑料波纹管

C．软金属管

D．电线管

39．在电气照明的配管配线工程中，管子的切割禁止使用（）。

A．砂轮机切割

B．气焊切割

C．切管机切割

D．钢锯切割

40．锅炉热效率是表明锅炉热经济性的指标，对蒸汽锅炉而言，其热经济性也可以用（）。

A．蒸汽量表示

B．压力和温度表示

C．煤汽比表示

D．受热面蒸发率表示

二、多项选择题(共20题，每题1．5分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

41．非金属管材中，交联聚乙烯管(PEX管)的使用特点包括（）。

A．适用于建筑冷热水及供暖管道

B．适用于燃气管道

C．适用于工业管道

D．多用于蒸汽管道

42．锅炉蒸汽管道的工作温度为180℃，该管道外部的保温材料应选用（）。

A．聚氨基甲酸酯

B．石棉、矿渣棉

C．多孔硅酸钙

D．泡沫混凝土

43．蝶阀广泛应用于石油、化工、煤气、水处理等领域，基结构和使用特点有（）。

A．结构较复杂、体积较大

B．可快速启闭、操作简单

C．具有较好的流量控制特性

D．适合安装在大口径管道上

44．与接触器相比，磁力启动器的不同之处为（）。

A．可用于频繁接通、分断的电路

B．可实现远距离操作

C．具有热继电保护

D．能控制正反转运行

45．等离子弧焊与钨极惰性气体保护焊相比，其主要特点有（）。

A．等离子孤焊弧长变化对焊缝成形影响不明显

B．焊接速度比钨极惰性气体保护焊低

C．能够焊接更细、更薄(如1mm以下)的工作

D．设备结构及工艺参数调节匹配比较复杂

46．焊条药皮熔化后产生熔渣的主要成分为SiO2、TiO2、Fe2O3等氧化物，该焊条的使用特点有（）。

A．对铁锈、水分不敏感

B．焊缝中出现的氢气孔较少

C．焊缝金属力学性能较高

D．有利于保障焊工的身体健康

47．按照焊接接头坡口形状的不同分类，属于特殊型坡口的有（）。

A．卷边坡口

B．带垫板坡口

C．锁边坡口

D．双V型坡口

48．用无损探伤方法检验焊接质量时，仅能检验出工件表面和近表面缺陷的方法有（）。

A．超声波检测

B．涡流检测

C．磁粉检测

D．液体渗透检测

49．大型机械设备的润滑油、密封油等管道系统，其内壁的除锈方法不能采用（）。

A．蒸汽吹扫法

B．油清洗法

C．酸洗法

D．水砂混合法

50．电泳涂装法是一种新的涂漆方法，与高压无空气喷涂法相比，其施工特点有（）。

A．涂料的利用率高

B．施工工效高

C．仅适用于水性涂料

D．施工中无需采取良好通风

51．机械化吊装设备中，轮胎式起重机的工作特点有（）。

A．行驶速度快、可长距离行驶

B．横向稳定性较好

C．能全回转作业

D．能在允许载荷下负荷行驶

52．管道进行水压试验时，试压前的准备工作包括（）。

A．安装临时注水和排水管线

B．管道系统的最高点安装排气阀

C．管道系统的末端安装排气阀

D．管道系统的最低点安装压力表

53．项目成本管理规划中，成本目标的确定除应反映施工工程的范围、特点、性质外，还应考虑的因素有（）。

A．招标文件规定的承包人责任

B．工程的现场条件

C．承包人的经营战略

D．承包人确定的实施方案

54．《建设工程工程量清单计价规范》附录是编制分部分项工程量清单的依据，其中附录C中包括的安装专业工程有（）。

A．构筑物工程

B．炉窑砌筑工程

C．工艺金属结构制作安装工程

D．消防工程

55．在机械设备安装工程中，润滑脂的使用特点有（）。

A．受温度影响较小

B．对荷载性质变化有较大适用范围

C．密封复杂

D．容易脏污

56．在机械设备装配中，滚动轴承的装配过程包括（）。

A．清洗

B．用棉丝擦干

C．间隙调整

D．内外圈等外观检查

57．离心式油泵按结构形式和使用场合可分为（）。

A．回转式离心油泵

B．普通离心油泵

C．筒式离心油泵

D．离心式管道油泵

58．我国目前常用的气体灭火系统主要有（）。

A．三氟甲烷灭火系统

B．二氧化碳灭火系统

C．卤代烷灭火系统

D．混合气体灭火系统

59．在低压电气设备中，按结构及工作原理分类，感应电动机可分为（）。

A．单相异步电动机

B．两相异步电动机

C．三相异步电动机

D．罩极异步电动机

60．在配管配线工程中，导线的连接方法很多，一般有（）。

A．焊接

B．绞接

C．螺栓连接

D．卡接 选做部分

共60题，分为三个专业组，考生可在三个专业组的60个试题中任选20题作答。按所答的前20题计分，每题1．5分。试题由单选和多选组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分。

一、(61～80题)管道工程安装

61．一般高层建筑、大型民用建筑物、居住小区和其他大型给水系统应设置备用泵，备用泵的设置要求为（）。

A．一台泵容量与最小泵相同

B．一台泵容量与最大泵相同

C．两台泵容量与最小泵相同

D．两台泵容量之和等于最大泵

62．分户热计量采暖中，适用于面积较大的户型以及跃层式建筑的采暖系统为（）。

A．分户水平单管系统

B．分户水平双管系统

C．分户水平单双管系统

D．分户水平放射式系统

63．在允许分区设置水箱的各类高层建筑中，分区并联给水方式被广泛采用，其特点有（）。

A．独立运行

B．供水可靠

C．能源消耗大

D．投资较高

64．采暖工程中，热风采暖系统适用的场合有（）。

A．耗热量大的建筑物

B．间歇使用的房间

C．有防火防爆要求的车间

D．对洁净度有特殊要求的实验室

65．分户热计量采暖系统中，在每户供水管上应安装热表和调节阀，在供回水管上应安装关断阀和（）。

A．调节阀

B．排气阀

C．泄水装置

D．锁闭阀．

66．在燃气工程中，城镇燃气管道系统由各种压力的燃气管道组成，属于一级系统的是（）。

A．以天然气为气源的燃气系统

B．仅用中压管网分配和供应的燃气系统

C．由低压和中压两级管网组成的燃气系统

D．由中压和高压两级管网组成的燃气系统

67．燃气工程所用管材很多，与铸铁管相比，钢管的使用特点为（）。

A．使用年限长

B．常敷设于十字路口等场所

C．耐腐蚀性强

D．可采用承插式接口连接

68．燃气器具与燃气管道宜采用硬管连接，镀锌活接头内用（）。

A．厚白漆密封

B．石油密封酯密封

C．密封圈加工业酯密封

D．生料带密封

69．在燃气工程中，管道系统补偿器的形式有（）。

A．方形管补偿器

B．套筒式补偿器

C．自然补偿器

D．波形补偿器

70．燃气工程管道系统安装完毕后，应对管道进行吹扫，吹扫时应满足的条件有（）。

A．吹扫介质为压缩空气

B．吹扫流速不宜低于1Om/s

C．吹扫压力不应大于工作压力

D．在管道压力试验后进行吹扫

71．在热风采暖系统中，一般适用于允许采用空气再循环的车间，或作为有大量局部排风车间补风和采暖的系统是（）。

A．局部送风系统

B．混合送风系统

C．分散送风系统

D．集中送风系统

72．在全面通风方式中，目前主要应用于对气流、温度、湿度控制有较高要求场合的通风方式为（）。

A．稀释通风

B．置换通风

C．均匀流通风

D．单向流通风

73．热回收交换器中，主要借助工质的相变进行热传递的换热元件为（）。

A．转轮式热交换器

B．板翅式热交换器

C．热管热交换器

D．中间媒体式热交换器

74．在通风空调系统中，圆形风管无法兰连接时，其连接形式有承插连接、芯管连接和（）。

A．插条连接

B．抱箍连接

C．咬口连接

D．铆钉连接

75．在通风空调系统的无生产负荷联合试运转中，测试和调整内容除了需进行通风机风量、风压及转速测定外，还包括（）。

A．通风机试运转

B．水泵试运转

C．制冷机试运转

D．通风机、制冷机、空调器的噪声测定

76．在空气净化设备中，流动床吸附设备的主要组成部分除包括吸附段外，还有（）。

A．置换段

B．脱附段

C．料封部

D．冷凝回收装置

77．在通风空调工程中，气力输送系统按其装置的形式和工作特点可分为（）。

A．分离式

B．压送式

C．混合式

D．循环式

78．空调工程冷却水系统中，为保证水泵入口不发生空蚀现象，应在循环泵和除污器之间装设（）。

A．管道泵

B．缓冲器

C．冷水箱

D．减压阀

79．空调工程中的空气湿处理方法按水蒸发时的热源不同进行分类，一般可分为等温加湿法和（）。

A．等压加湿法

B．等熵加湿法

C．等焓加湿法

D．绝热加湿法

80．在通风空调系统试运转及调试中，除恒温恒湿空调系统外的系统综合效能试验一般包括（）。

A．室内噪声测定

B．送回风口空气状态参数的测定与调整

C．室内静压测定与调整

D．室内气流组织测定

二、(81～100题)工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

81．在大型压缩空气站中，除采用离心式空气压缩机外，还可采用（）。

A．活塞式压缩机

B．轴流式压缩机

C．回转式压缩机

D．往复式压缩机

82．压缩空气管道安装时，一般应遵循的施工技术要求有（）。

A．DN>50mm的管道接口，宜采用焊接方式

B．弯头尽量煨弯，其弯曲半径一般为4D

C．水平管道逆气流方向设置不小于0．002的坡度

D．安装完毕应进行强度及严密性试验

83．联苯热载体夹套管安装完成后，对其外管进行压力试验时，应采用的试验介质除联苯外，还可采用（）。

A．压缩空气

B．氮气

C．水蒸气

D．水

84．合金钢管道焊接时，为确保焊口管道内壁焊肉饱满、平整等，其底层的焊接方法应为（）。

A．手工氩弧焊

B．手工电孤焊

C．熔化极氩孤焊

D．埋弧焊

85．不锈钢用等离子切割机加工坡口后，应对其坡口处进行处理的方法是（）。

A．低热退火

B．高温回火

C．酸洗及钝化

D．打磨掉表面热影响层

86．铝及铝合金管道安装时，管道和支架之间需进行隔离，常用的隔离材料有（）。

A．橡胶板

B．石棉板

C．毛毡

D．软塑料

87．铸铁管采用承插式连接，接口密封材料采用自应力水泥，其组成包括（）。

A．石棉

B．硅酸盐水泥

C．矾土水泥

D．石膏

88．衬胶管是在金属管内补上橡胶，以达到耐腐蚀等目的，其管材大多采用（）。

A．直缝焊管

B．螺旋缝焊管

C．无缝钢管

D．镀锌钢管

89．高压钢管验收检验时，对非磁性高压钢管进行外表面无损探伤，应采用的方法是（）。

A．X射线

B．超声波

C．射线

D．荧光法

90．奥氏体不锈钢管热弯时，加热温度范围为（）℃。

A．800900

B．900～1000

C．1000～1100

D．1100～1200 91．存放轻度危害有毒介质的储罐，工作压力为1．OMPa，按《压力容器安全技术监察规程》分类，应属于（）。

A．一类容器

B．二类容器

C．三类容器

D．特种设备

92．某塔设备其结构简单、金属耗量少，气体压降小，生产能力较高，但操作弹性范围较窄，此种塔为（）。

A．泡罩塔

B．浮阀塔

C．浮舌塔

D．筛板塔

93．为使填料发挥良好的效能，填料应满足的要求为（）。

A．较好的化学活性

B．较高的空隙率

C．良好的润湿性

D．较大的比表面积

94．与沉浸式蛇管换热器相比，喷淋式蛇管换热器的主要优点是（）。

A．便于防腐

B．能承受高压

C．便于检修和清洗

D．喷淋较均匀

95．固定管板换热器的特点有（）。

A．传热面积可适当调整

B．当两流体温差较大时，应加补偿圈

C．两端管板和壳体连接成一体

D．结构简单、造价低廉

96．金属油罐罐顶焊接完毕后，检查其焊缝严密性的试验方法为（）。

A．真空箱试验法

B．压缩空气试验法

C．压缩氨气试验法

D．化学试验法

97．球罐安装完成后，要进行整体热处理，其目的是（）。

A．提高耐疲劳强度

B．改善焊缝的力学性能

C．提高球罐的内应力

D．稳定球罐几何尺寸

98．球罐水压试验过程中要进行基础沉降观测，充水观测阶段正确的做法有（）。

A．充水至球罐本体高度1/3时进行观测

B．充水至球罐本体高度1/2时进行观测

C．充水至球罐本体高度2/3时进行观测

D．充满水12小时时进行观测

99．金属桁架结构的构件中，不包括（）。

A．横杆

B．上弦

C．下弦

D．腹杆

100．某中压碳钢工艺管道安装工程的分部分项工程量清单中，其项目特征描述的内容不包括（）。

A．材质、规格

B．连接方式

C．水压试验

D．管件安装

三、(101～120题)电气和仪表设备安装

101．具有开断能力强、动作快、体积小的特点，在高压和超高压系统中得到广泛应用的断路器为（）。

A．多油断路器

B．磁吹断路器

C．六氟化硫断路器

D．自产气断路器

102．用于控制操作频繁的回路，主要控制对象为高压电动机、变压器和电容器组等，这种开关设备为（）。

A．操动机构

B．负荷开关

C．断电器

D．接触器

103．气体绝缘金属封闭开关设备(G1S)由若干不同功能系统组成，下列单元中，不属于其功能单元的有（）。

A．变压器单元

B．气体存储单元

C．母线联络单元

D．计量与保护单元

104．在各种生产过程中，能直接测量-200500℃范围内的液体，蒸汽和气体介质以及固体等表面温度的检测仪表是（）。

A．装配式热电偶

B．装配式铂电阻

C．红外辐射温度检测器

D．智能温度传感器

105．流量检测仪表中，超声流量计的优点有（）。

A．可做非接触式测量

B．无压力损失

C．可测量非导电性液体

D．多普勒法测量精度高

106．在工业生产过程中，既能测量固体物料料位，又能测量各种容器内液位的物位检测仪表是（）。

A．电容物位控制器

B．浮球液位控制器

C．音叉料位控制器

D．阻旋式料面讯号器

107．在进行变电所工程设计时，为避免电能损失增大，应采取的措施为（）。

A．控制室靠近高压配电室

B．控制室靠近变压器室

C．低压配电室靠近变压器室

D．高压配电室靠近低压配电室

108．漏电保护器安装时，错误的做法有（）。

A．安装在进户线小配电盘上

B．照明线路导线，不包括中性线，通过漏电保护器

C．安装后拆除单相闸刀开关、熔丝盒

D．安装后选带负荷分、合开关三次

109．电缆安装工程施工时，下列做法中，错误的是（）。

A．直埋电缆做波浪形敷设

B．在三相四线制系统中采用四芯电力电缆

C．并联运行电缆具备相同的型号、规格及长度

D．裸钢带铠装电缆进行直接埋地敷设

110．电梯的电气装置安装中，适用于交流双速梯，装设在两端站的安全保护装置有（）。

A．极限开关

B．限速开关

C．限位开关

D．端站强迫减速装置

111．防雷接地系统中，常用的接地极有（）。

A．扁钢接地极

B．角钢接地极

C．圆钢接地极

D．钢管接地极

112．在多尘、多雾、多蒸汽的场所，当火灾探测器单独使用时，宜选用（）。

A．感烟型探测器

B．感温型探测器

C．感光探测器

D．特殊气体探测器

113．不仅具有路由器的功能，而且能在两个不同的协议之间进行转换，实现不同网络间互联的网络设备是（）。

A．网络适配器

B．网桥

C．交换机

D．网关

114．有线电视系统安装时，室外线路敷设正确的做法有（）。

A．用户数量和位置变动较大时，可架空敷设

B．用户数量和位置比较稳定时，可直接埋地敷设

C．有电力电缆管道时，可共管孔敷设

D．可利用架空通信、电力杆路敷设

115．在生产过程中，采用计算机控制系统进行自动控制时，输入和输出信号都是数字信号的部分是（）。

A．处理器

B．执行器

C．传感变送器

D．控制器

116．在流体管道上安装电磁流量计，下列做法正确的是（）。

A．在垂直管道上安装时，被测流体的流向应自下而上

B．在垂直管道上安装时，被测流体的流向应自上而下

C．在水平管道上安装时，两个测量电极不应在管道正上方和正下方

D．在水平管道上安装时，两个测量电极应在管道正上方和正下方

117．一次仪表部件安装在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上，应采用的开孔方法为（）。

A．等离子弧切割

B．气割

C．火焰切割

D．机械法切割

118．智能建筑办公自动化系统包括（）。

A．大楼物业管理

B．共用信息库

C．可视图文

D．文字处理

119．智能建筑的安全防范系统，其出入口控制系统的传感与报警单元部分，除包括传感器、探测器外，还包括（）。

A．门禁控制器

B．处理器

C．按钮

D．保护隔离器

120．随着网络通信技术、计算机技术和数据库技术的成熟，办公自动化系统已发展进入到新层次，其特点中不包括（）。

A．集成化

B．智能化

C．多媒体化

D．数字化

参加答案 必做题

1~10 CDBDA BABAC

11~20 DBCAB DCACB 21~30 DCACB ABCBC

31~40 CDDCC ABDBC

41、ABC

42、BCD

43、BCD

44、CD

45、ACD

46、ABD

47、ABC

48、BC

49、AD 50、AB

51、BCD

52、ABC

53、ABD

54、BCD

55、AB

56、ABC

57、BC

58、ABD

59、ACD 60、ABC

选做部分

一、管道工程安装

61、B 62、C 63、ABD 64、ABC 65、D 66、B 67、B 68、C 69、BD 70、AC 71、D 72、C

73、C 74、B 75、D 76、BCD 77、BCD 78、C 79、C 80、CD

二、工业管道、静置业设备和工艺金属结构工程安装

81、B 82、ABD 83、AB 84、A 85、D 86、ACD 87、BCD 88、C 89、D

90、B 91、A 92、D 93、BD 94、C 95、CD 96、B 97、AD 98、AC 99、A 100、D

三、电气和仪表设备安装

101、C 102、D 103、B 104、B 105、ABC 106、C 107、C 108、BC 109、D

110、ACD 111、BD 112、B 113、D 114、ABD 115、BC 116、AC 117、D 118、ABD 119、C 120、D

第五篇：2018年造价工程师《案例分析》考试真题及答案解析

2018 年造价工程师考试《案例分析》

真题及答案解析

试题一（20 分）

某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料，项目可行性研究相关基础 数据如下：

1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720 万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目 的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用、其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的

比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑

工程费用、生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他辅助设备购置及安装费用无变

化。拟建项目的其他相关费用为500 万元(含预备费)。

2.项目建设期1 年，运营期10 年，建设投资(不含可抵扣进项税)全部开成固定资产。固资产使用年

限为10 年，残值率为5%，折线法折旧。

3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200 万元。

4.项目运营期达产年份不含税销售收入为1200 万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值

税的10%计取。项目达产年份的经营成本为760 万元（含进项税60 万元）。5.运营期第1 年达到产能的80%，销售收入，经营成本(含进项税)均按达产年份的80%计。第2 年及 以后年份为达产年份。

6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：

1.列式计算拟建项目的建设投资。

2.若该项目的建设投资为2200 万元(包含可抵扣进项税200 万元)，建设投资在建设期均衡投入。

（1）列式计算运营期第1 年、第2 年的应纳增值税颖（2）列式计算运营期第1 年、第2 年的调整所得税

（3）进行项目投资现金流量表(第1~4 年)的编制，并填入答题卡表1.1 项目投资现金流量表中。

（4）假定计算期第4 年（运营期第3 年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目 的可行性。

（计算结果保留两位小数）【参考答案】

1.拟建项目设备购置费为720.00(万元)，已建类似项目设备购置费=720/(1-10%)=800.00(万元)；

已建类似项目建筑工程费用=800×70%=560.00(万元);已建类似项目设备安装工程费用=800×20%=160.00(万元);已建类似项目其他辅助设备购置及安装费用=800×15%=120.00(万元);拟建项目的建筑工程费及设备安装工程费=(560+160)×(1+20%)=864.00(万元);拟建项目的建设投资=720+864+120+500=2204.00(万元)2.（1）

运营期第1 年应纳增值税额=1200×16%×80%-60×80%-200=-94.40(万元)运营期第2 年应纳增值税额=1200×16%-60-94.40=37.60(万元)（2）

折旧费=(2200-200)×(1-5%)/10=190.00(万元)运营期第1 年调整所得税=[1200×80%-(760-60)×80%-0-190]×25%=52.50(万元)运营期第2 年调整所得税=[1200-(760-60)-37.60×10%-190×25%=76.56(万元)（3）

（4）运营期第3 年应纳增值税=1200×16%-60=132.00(万元)运营期第3 年调整所得税=[1200-(760-60)-(1200×16%-60)×10%-190]×25%=74.20(万元)运营期第3 年息税前利润=1200-(760-60)-13.20-190=296.80(万元)总投资收益率=296.80/(2200+200)=12.37% 总投资收益率为12.37%，大于行业平均投资收益率8%，所以项目可行。

试题二（20 分）

某设计院承担了长约1.8 公里的高速公路隧道工程项目的设计任务。为控制工程成本，拟对选定的

设计方案进行价值工程分析。专家组选取了四个主要功能项目，7 名专家进行了功能项目评价，其 打分结果见表2.1。

表2.1 功能项目评价得分表

经测算，该四个功能项目的目前成本见表2.2，其目标总成本拟限定在18700 万元。

表2.2 各功能项目目前成本表单位：万元

问题：

1.根据价值工程基本原理，简述提高产品价值的途径。

2.计算该设计方案中各功能项目得分，将计算结果填写在答题卡表2.1 中。3.计算该设计方案中各功能项目的价值指数、目标成本和目标成本降低额，将计算结果填写在答题 卡表2.2 中。

4.确定功能改进的前两项功能项目。

（计算过程保留四位小数，计算结果保留三位小数）【答案】

1.提高产品价值的途径包括：(1)在提高产品功能的同时，又降低产品成本；(2)在产品成本不变的

条件下，通过提高产品的功能，提高利用资源的效果或效用，达到提高产品价值的目的；(3)在保持 产品功能不变的前提下，通过降低产品的寿命周期成本，达到提高产品价值的目的；(4)产品功能有

较大幅度提高，产品成本有较少提高；(5)在产品功能暗有下降产品成本大幅度降低的情况下，也可

以达到提高产品价值的目的。2.表2.13.表2.24.成本降低额从大到小排序为路基及路面工程、石质隧道挖掘工程、通风照明监控工程、钢筋混凝 土内衬工程。所以功能改进的前两项分别为路基及路面工程、石质隧道挖掘工程。

试题三（20 分）

某依法必须公开招标的国有资产建设投资项目，釆用工程量清单计价方式进行施工招标，业主

委托具有相应资质的某咨询企业编制了招标文件和最高投标限价。招标文件部分规定或内容如下：

（1）投标有效期自投标人递交投标文件时开始计算

（2）标方法采用经评审的最低投标价法：招标人将在开标后公布可接受的项目最低投

报价或最低投标报价测算方法。

（3）投标人应当对招标人提供的工程量清单进行复核

（4）招标工程量清单中给出的“计日工表（局部）”，见表3.1.表3.1 计日工表在编制最高投标限价时，由于某分项工程使用了一种新型材料，定额及造价信息均无该材料消 耗和价格的信息。编制人员按照理论计算法计算了材料净用量，并以此净用量乘以向材料生产厂家

询价确认的材料出厂价格，得到该分项工程综合单价中新型材料的材料费。在投标和评标过程中，发生了下列事件： 事件1：投标人A 发现分部分项工程量清凊单中某分项工程特征描述和图纸不符。事件2：投标人B 的投标文件中，有一工程量较大的分部分项工程清单项目未填写单价与合价。问题：

1.分别指出招标文件中（1）～（4）项的规定或内容是否妥当？并说明理由。2.编制最高投标限价时，编制人员确定综合单价中新型材料费的方法是否正确？并说明理由。

3.针对事件1，投标人A 应如何处理？ 针对事件2，评标委员会是否可否决投标人B 的投标，并说明理由。【参考答案】

1.（1）“投标有效期自投标递交投标文件时开始计算”不妥。理由：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

（2）“招标人将在开标后公布可接受的项目最低投标报价或最低投标报价测算方法”不妥。理由：招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算

方法，招标人不得规定最低投标限价。

（3）“投标人应当对招标人提供的工程量清单进行复核”妥当。工程量清单作为招标文件的组成部

分，是由招标人提供的。工程量的大小是投标报价最直接的依据。复核工程量的准确程度，将影响 承包商的经营行为。

（4）计日工表格中综合单价由招标人填写，不妥。

理由：计曰工表的项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时单价是由招标人按有关计

价规定确定，但是，投标时，单价由投标人自主报价。本题是招标工程量清单，不是招标控制价的

編制，所以不应该由招标人填写。

2.编制人员采用理论计算法确定材料的净用量是正确的，但用净用量乘以询价不正确，应该用材料

消耗量乘以材料单价确定材料费，所以还应该确定材料损耗量，材料净用量加上材料损耗量得到材 料消耗量，用材料消耗量乘以材料单价得到材料费。冋材料生产厂家询价确认的材料岀厂价格还应

该确定其运杂费、运输损耗及釆购保管费得到材料单价。

3.事件1：在招标投标过程中，当岀现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，①投标人A 可以以招标工程量凊单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。

②投标人A 可以向招标人书面提出质疑，要求招标人澄清。4.事件2：评标委员会不可直接确定投标人B 为无效标，评标委员会可以书面方式要求投标人对投

标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正，但是澄清、说明或补正不得超出投标文件 的范围或者改变投标文件的实质性内容。

试题四（20 分）

某工程项目，发包人和承包人按工程量凊单计价方式和《建设工程施工合同（示范文本）》

（GF-2017-0201）签订了施工合同，合同工期180 天。合同约定：措施费按分部分项工程费的25% 计取；管理费和利润为人材机费用之和的16%，规费和税金为人材机费用、管理费与利润之和的13%。

开工前，承包人编制并经项目监理机构批准的施工网络进度计划如图4-1 所示：

__图4-1 施工网络进度计划（单位：天）

过程中发生了如下事件：

事件1：基坑开挖（A 工作）施工过程中，承包人发现基坑开挖部位有一处地勘资料中未标岀的地下

砖砌废井构筑物，经发包人与有关单位确认，该井内没有任何杂物，已经废弃。发包人、承包人和

监理单位共同确认，废井外围尺寸为：长×宽×深=3m×2.1m×12m，井壁厚度为0.49m，无底、无

盖，井口简易覆盖（不计覆盖物工程量）。该构筑物位于基底标高以上部位，拆除不会对地基构成

影响，三方签署了《现场签证单》。基坑开挖工期延长5 天。

事件2：发包人负责釆购的部分装配式混疑土构件提前一个月运抵合同约定的施工现场，承包人会

同监理单位共同清点验收后存放施工现场。为了节约施工场地，承包人将上述构件集中堆放，由于

堆放层数过多，致使下层部分构件产生裂缝。两个月后，发包人在承包人准备安装该批构件时知悉

此事，遂要求承包人对构件进行检测并赔偿构件损坏的损失。承包人提岀，部分构件损坏是由于发

包人提前运抵现场占用施工场地所致，不同意进行检测和承担损失，而要求发包人额外增加支付两

个月的构件保管费用。发包人仅同意额外增加支付一个月的保管费用。事件3：原设计J 工作分项估算工程量为400m3，由于发包人提出新的使用功能要求，进行 了设计变更。该变更增加了该分项工程量200m3。已知J 工作人料机费用为360 元/m3，合同约定超

过原估算工程量15%上部分综合单价调整系数为0.9；变更前后J 工作的施工方法和施工效率保持不 变。

1.事件1 中，若基坑开挖土方的综合单价为28 元/m3，砖砌废井拆除人材机单价169 元/m3（包括拆 除，控制现场扬尘、凊理、弃渣场内外运输），其他计价原则按原合同约定执行。计算承包人可向

发包人主张的工程索赔。2.事件2 中，分别指出承包人不同意进行检测和承担损失的做法是否正确，并说明理由。发包人仅

同意额外增加支付一个月的构件保管费是否正确？并说明理由。3.事件3 中，计算承包人可以索赔的工程款为多少元。

4.承包人可以得到的工期索赔合计为多少天（写出分析过程）？（计算结果保留两位小数）【参考答案】

1.因废井减少开挖土方体积=3×2.1×12=75.6（m3）

废井拆除体积=75.6-（3-0.49×2）×（2.1-0.49×2）×12=48.45（m3）工程索赔=169×48.45×（1+16%）×（1+13%）-28×75.6×（1+13%）×（1+25%）=7742.92（元）。

2.（1）承包人不同意进行检测和承担损失的做法不正确。因为双方签订的合同价中包括了检验试验 费，承包人应进行检测。由于保管不善导致的损失，应由承包人承担对应的损失。（2）发包人仅同意额外增加支付一个月的构件保管费，正确。因为发包人负责采购的混凝土构件提

前一个月运抵施工现场，仅支付一个月的保管费。__ 3.工程量的变动率=200/400×100%=50%＞15%，超出部分的综合单价应进行调整。可以索赔的工程款=[400×15×360+（200-400×15%）×360×0.9]×（1+16%）×（1+13%）×（1+25%）=109713.97（元）。

4.事件1 基坑开挖遇到未标明的构筑物，属于发包人承担的责任，工期延长5 天，索赔成立。

事件3 中，原关键线路是ADGKL，J 工作有10 天的总时差。

按原合同，J 工作工程量400m3，工期是40 天；变更前后J 工作的施工方法和施工效率保持不变。则J 工作增加工程量200m3，所需的工期是20 天，超过了J 工作的总时差10 天，则J 工作可索赔的 工期=20-10=10 天。

故承包人可以得到的工期索赔合计10+5=15 天。

试题五（20 分）

某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5 个月，合同约定的工程内容及其价款包括，分

部分项工程项目（含单价措施项目）4 项。费用数据与施工进度计划见表5.1；总价措施项目费用 万元（其中含安全文明施工费为6 万元）；暂列金额费用5 万元；管理费和利润为不含税人材机

费用之和的12%；规费为不含税人材机费用与管理费、利润之和的6%；增值税税率为10%。

表5.1 分部分项工程项目费用数据与施工进度计划表

有关工程价款支付条款如下：

1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除文明施工费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，预付款在施工期间的第2～5 个月平均扣回，同时将安全文明施工费的70%作为提前支付的工程款。

2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。

3.分部分项工程C 所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60 元/m2（不含税）。

当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时，分部分项工程C 的综合单价不予调整；当

变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C 的综合单价。4.除开工前提前支付的安全文明施工费工程款之外的总价措施项目工程款，在施工期间的第1～4 个 月平均支付。

5.发包人按毎次承包人应得工程款的90%支付。

6.竣工验收通过后45 天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其 余工程款发承包双方一次性结清。

该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项： 1.分部分项工程B 的实际施工时间为第2～4 月。

2.分部分项工程C 所需的工程材料C1实际采购价格为70 元/m（含可抵扣进项税，2税率为3%）。

3.承包人索赔的含税工程量为4 万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。问题：

1.该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全文明施工

费工程款分别为多少万元？

2.第2 个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截止到第2 个月末，分部分项工程的拟 完成工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少万元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结

果说明进度快慢情况。

3.分部分项工程C 的综合单价应调整为多少元/m2？如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8 万元

（其中，可抵扣进项税额为2.1 万元），则分部分项工程C 的销项税额、可抵扣进税额和应缴纳增

值税额分别为多少万元？

4.该工程实际总造价（含税）比签约合同价（含税）增加（或减少）多少万元？假定在办理竣工结

算前发包人已支付给承包人的工程款（不含预付款）累计为110 万元，则峻工计算时发包人应支付

给承包人的结算尾款为多少万元？

（注：计算结果以元为单位的保留两位小数，以万元为单位的保留三位小数。）【参考答案】

1.①签约合同价=(120.2+10+5)×(1+6%)×(1+10%)=157.643(万元)。②预付款=(157.643-6×1.06×1.1-5×1.06×1.1)×20%=28.963(万元)③安全文明施工措施费工程款=6×70%×(1+6%)×(1+10%)×90%=4.987×90%=4.407(万元)2.①第2 个月应支付的工程款={(28.8/2)+(37.8/3)×(1+6%)×(1+10%)+[10×(1+6%)×

(1+10%)-4.897]/4}×90%-28.963/4=22.615(万元)②拟完工程计划投资：

(28.8+37.8/2)×(1+6%)×(1+10%)=55.618(万元)已完工程计划投资：

(28.8+37.8/3)×(1+6%)×(1+10%)=48.272(万元)进度偏差=48.272-55.618=-7.346(万元)，进度滞后7.346 万元。3.①C 实际采购价（不含税）=70/1.03=67.96（元/m2）（67.96-60）/60=13.27%>5%，综合单价可以进行调整。

C1 的材料单价可调整额为：(67.96-60×1.05)×(1+12%)=5.56(元/m2)C 的综合单价调整为280+5.56×1250/1200=285.79(元/m2)②销项税额=285.79×1200/10000×(1+6%)×10%=3.635(万元)可抵扣的进项税=2.1+67.96×3%×1250/10000=2.355(万元)或：可抵扣的进项税额=2.1+(70-67.96)×1250/10000=2.355(万元)应纳增值稅额=3.635-2.355=1.280(万元)4.①实际总造价(28.8+37.8+1200×285.79/10000+20+10)×(1+6%)×(1+10%)+4=156.623(万元)。签 约合同价=157.643(万元)156.623-157.643=-1.020(万元)，实际总造价（含税）比签约合同价（含税）减少了1.020 万元。或

增减额=(285.79-280)×1200/10000×（1+6%）×（1+10%）+4-5×（1+6%）×（1+10%）=-1.020(万 元）

②竣工结算尾款=156.623×（1-3%）-110-28.963=12.961(万元）

试题六

某城市生活垃圾焚烧发电厂钢筋混凝土多管式（钢内筒）80 米高烟囱基础，如图6.1“钢内筒

烟囱基础平面布置图”、图6.2“旋挖钻孔灌注桩基础图”所示。已建成类似工程钢筋用量参考指

标见表6.1“单位钢筋混凝土钢筋参考用量表

2.根据问题1 的计算结果，及答题卡表6.2 中给定的信息，按照《建设工程工程量清单计价表

规范》(GB50584-2013)的要求，在答题卡表6.2“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中，编制该烟囱钢筋混凝土基础分部分项工程和单价措施项目凊单与计价表。

3.假定该整体烟囱分部分项工程费为2000000.00 元；单价措施项目费为150000.00 元，总价措施

项目仅考虑安全文明施工费，安全文明施工费按分部分项工程费的3.5%计取；其他项目考虑基础基

坑开挖的土方、护坡、降水专业工程暂估价为110000.00 元（另计5%总承包服务费）；人工费占比

分别为分部分项工程费的8%、措施项目费的15%；规费按照人工费的21%计取，增值税税率按10% 计取。按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50584-2013)的要求，在答题卡中列示计算安全文明

施工费、措施项目费、人工费、总承包服务费、规费增值税；并在答题卡表6.3“单位工程最高投

标限价汇总表”中编制该钢筋混凝土多管式（钢内筒）烟囱单位工程最高投标限价。

（1）安全文明施工费（2）措施项目费（3）人工费

（4）总承包服务费（5）规费（6）增值税

【参考答案】 1.3.（1）安全文明施工费：2000000.00×3.5%=70000.00（元）（2）措施项目费：150000.00+70000.00=220000.00（元）（3）人工费：2000000.00×8%=220000×15%=193000.00（元）（4）总承包服务费：110000.00×5%=5500.00（元）（5）规费：193000.00×21%=40530.00（元）

（6）增值税：（2000000.00+220000.00+110000.00+5500.00+40530.00）×10%=237603.00（元）

表6.3 单位工程最高投标限价汇总表