第一篇：2015年二级建造师模拟题一
2015 年全国二级建造师《建筑工程管理与实务》
考前预测卷一
一、单项选择题（共 20 题,每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意）1.影响建筑构造的环境因素包括自然因素和（）。A．装修标准 B．人为因素 C．技术因素 D．荷载因素
2.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。A．C10 B．C35 C．C40 D．C45 3.关于吊顶工程叙述正确的是（）。A．吊顶工程的木龙骨不需要防火处理
B．长度超过 1500mm 的吊杆可以不增加反向支撑 C．明龙骨吸声板采用搁置法施工时，应该有定位措施 D．主龙骨应沿房间短向布置
4.把梁放在柱顶上，不作任何处理，其支座就可简化成（）。A．固定铰支座 B．固定支座 C．可动铰支座 D．自由支座
5.对可确定作用的自然灾害，既有结构宜通过结构（）评定其抗灾害能力。A．安全性 B．适用性 C．经济性 D．耐久性 6.下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。
A．普通水泥 B．硅酸盐水泥 C．矿渣水泥 D．粉煤灰水泥
7.在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌和物和易性最主要的因素是（）。A．砂率 B．单位体积用水量 C．拌和方式 D．温度 8.高层建筑物主轴线的竖向投测一般采用（）。
A．内控法 B．外控法 C．内、外控兼顾法 D．轴线法
9.当设计无要求时，在 240mm 厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（）。A．过梁上一皮砖处 B．宽度为 800mm 的窗间墙土 C．距转角 550mm 处 D．梁垫下一皮砖处
10.下列深基坑工程的挖土方案中，（）方案是无支护结构的。A．放坡挖土 B．中心岛式挖土 C．盆式挖土 D．逆作法挖土
11.对有抗渗要求的混凝土，矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于（）d。
A．14 B．18 C．21 D．30 12.下列模板中，（）特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等。A．组合钢模板 B．钢大模板
C．钢框木（竹）胶合板模板 D．散支散拆胶合板模板 13.施工组织设计应由（）主持编制。A．项目负责人 B．项目总工程师
C．公司项目管理部门 D．公司总工程师
14.钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时，其施工做法错误的是（）。A．在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度 B．螺母应和结构件表面的垫圈密贴
C．因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧 D．螺栓紧固度可采用锤击法检查
15.厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为（）。A．C15 B．C20 C．C25 D．C30 16.施工现场临时配电系统中，保护零线（PE）的配线颜色应为（）。A．黄色 B．绿色 C．绿/黄双色 D．淡蓝色
17.下列防水卷材中，具有较好自愈性特点的是（）。
A．APP 改性沥青防水卷材 B．聚乙烯丙纶（涤纶）防水卷材 C．PVC 高分子防水卷材 D．自粘复合防水卷材
18.地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（）。A．7d B．14d C．21d D．28d 19.关于公共建筑节能改造综合判定标准的说法，正确的是（）。A．全年能耗降低 20％以上，且动态投资回收期小于或等于 6 年时 B．全年能耗降低 20％以上，且静态投资回收期小于或等于 6 年时 C．全年能耗降低 30％以上，且动态投资回收期小于或等于 6 年时 D．全年能耗降低 30％以上，且静态投资回收期小于或等于 6 年时
20.根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202），对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用（）的方法进行检验。A．剥离试验 B．现场抽样试验 C．静载荷试验 D．三性试验
二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
21.大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（）。A．二次振捣 B．二次表面抹压 C．控制混凝土内部温度的降温速率 D．尽快降低混凝土表面温度 E．保温保养护
22.危险性较大的分部分项工程专项施工方案的主要内容应包括（）。A．工程概况 B．编制依据 C．工程造价 D．施工工艺 E．施工计划
23.下列对镀膜玻璃描述不正确的是（）。
A．具有良好的隔热性能 B．具有良好采光性 C．可以避免暖房效应 D．具有单向透视性 E．有较高的强度
24.施工总承包单位可以依法将承包范围内的（）工程分包给具有相应专业资质的企业。A．地下室混凝土结构 B．填充墙砌筑作业 C．混凝土框架结构 D．机电设备安装 E．玻璃幕墙
25.轻质隔墙工程应对（）隐蔽工程项目进行验收。A．骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压 B．吊顶内管道、设备的安装及水管试压 C．木龙骨防火、防腐处理 D．填充材料的设置 E．龙骨安装
26.建筑内部防火施工应对下列材料进行抽样检验（）。A．现场阻燃处理后的纺织织物，每种取 2m²检验燃烧性能 B．现场阻燃处理后的木质材料，每种取 4m²检验燃烧性能 C．现场阻燃处理后的钢质材料，每种取 0.2m³检验燃烧性能 D．现场阻燃处理后的泡沫塑料，每种取 0.1m³检验燃烧性能 E．现场阻燃处理后的复合材料，每种取 4m²检验燃烧性能 27.建筑节能分项工程的划分中，墙体节能工程主要包括（）。A．隔热材料 B．保温材料 C．绝热、保温材料 D．饰面层 E．主体结构基层
28.关于民用建筑工程室内环境检测的说法，正确的有（）。
A．民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少 30d 以后、工程交付使用前进行
B．民用建筑工程验收时，每个建筑单体抽检数量不得少于房间总数的 5％，每个建筑单体不得少于 3 间
C．当房间内有 2 个及以上检测点时，应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值 D．对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭 1h 后进行 E．对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行 29.施工过程中，施工组织设计应进行修改或补充的情况有（）。A．工程设计有重大修改 B．有关标准规范修订和废止 C．原审批人员发生变更
D．主要施工资源配置有重大调整 E．施工环境有重大改变
30.关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法，正确的有（）。A．梁侧模应在预应力张拉前拆除 B．梁侧模应在预应力张拉后拆除
C．混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模 D．梁底模应在预应力张拉前拆除 E．梁底模应在预应力张拉后拆除
三、案例分析题（共 4 题，每题 20 分）
（一）【背景资料】
某办公楼工程。地下二层，地上十层，总建筑面积 27000m 3，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单
位签订了施工总承包合同。双方约定工期为 20 个月，建设单位供应部分主要材料。在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图（如图所示），该计划通过了监理工程师的审查和确认。
事件二：工作 B（特种混凝土工程）进行 1 个月后，因建设单位原因修改设计导致停工 2 个月。设计变更后，施工
总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请（如表所示），索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。
事件三：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作 K 的实际进度在第11 月底时拖后三个月：部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作 H 的实际进度在第 11 月底时拖后一个月；在工作 F 进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作 F 的实际进度在第 11 月底时拖后一个月。施工总承包单位就工作 K、H、F 工期拖后分别提出了工期索赔。事件四：监理工程师在消防工作检查时，发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为 1.6m；食堂设置了独立制作间和冷藏设施，燃气罐放置在通风良好的杂物间。【问题】
1.事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路（以网络图节点表示）？ 2.事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处？分别说明理由。
3.事件三中，分别分析工作 K、H、F 的总时差，并判断其进度偏差对施工总期的影响，分别判断施工总承包单位就工作 K、H、F 工期索赔是否成立？
4.事件四不妥之处有哪些？分别写出正确做法。手提式灭火器还有哪些放置方法？
（二）【背景资料】
某大型综合商场工程，建筑面积 49500m 2，地下一层，地上二十六层，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。建安投资为 22000.00 万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工期自2013 年 8 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，面向国内公开招标，有 6 家施工单位通过了资格预审进行投标。从工程招标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：
事件一：市建委制定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有 A、B、C 三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定 E 单位中标。双方签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。事件二： 当地建设主管部门于 10 月 17 日对项目进行执法大检查，发现施工总承包单位项目经理为二级注册建造师。为此，当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定：于 10 月 21 日在当地建筑市场诚信信息平台上做了公示；并于 10 月 30 日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。
事件三：模板工程分包单位使用施工升降机运送材料时，因提升机缺少安全停靠装置，导致吊篮坠落，乘坐吊篮的3 名工人中 2 人死亡 1 人重伤。
事件四：在砌体子分部工程验收时，监理工程师发现有个别部位存在墙体裂缝。监理工程师对不影响结构安全的裂缝砌体进行了验收，对可能影响结构安全的裂缝砌体提出整改要求。【问题】 1.事件一中不妥之处有哪些？并分别说明理由。2.事件二中不妥之处有哪些？并分别说明理由。
3.指出事件三中的不妥之处，并分别写出正确做法。施工升降机安全停靠装置有哪些？ 4.事件四中，监理工程师的做法是否妥当？对可能影响结构安全的裂缝砌体应如何整改验收？
（三）【背景资料】
某办公楼工程，建筑面积 45000m 2，钢筋混凝土框架—剪力墙结构，地下一层，地上十二层，层高 5m，抗震等级一级，地下工程防水为混凝土自防水和外防外贴卷材防水。施工过程中，发生了下列事件：
事件一：项目部按规定向监理工程师提交调查 HRB400EΦ12 钢筋复试报告。主要检测数据为：抗拉强度实测值561N/mm 2，屈服强度实测值 460N/mm 2，实测重量 0.816kg/m（HRB400EΦ12 钢筋：屈服强度标准值 400N/mm 2，极限强度标准值 540N/mm 2，理论重量 0.888kg/m）。
事件二：五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表（部分）如下：
事件三：甲施工单位将内部测算的部分费用发至项目经理部，其中人工费 320 万元，材料费 1200 万元，机械使用费 170 万元，检验试验费 20 万元，企业管理费 82 万元，规费 94 万元和税金 69 万元。
事件四：地下室防水构造图如下，在地下防水工程质量检查验收时，监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查，提出了整改要求。
【问题】
1.事件一中计算钢筋的强屈比、超屈比、重量偏差（保留两位小数），并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。2.事件二中指出验收表中的错误，计算表中正确数据的允许偏差合格率。3.事件三中项目的直接成本是多少万元？项目部成本管理的任务有哪些？ 4.事件四中，地下工程防水分为几个等级？Ⅰ级防水的标准是什么？构造图中有何错误？说明外防外贴法施工时工序 A、B、C、D、E 的顺序。
（四）【背景资料】
某住院部工程，钢筋混凝土框架结构，地上 5 层，建筑面积 2.0 万 m 2，主要功能有病房 60 间，教学兼会议室 2 间，每间面积 120m 2，医生值班室 20 间等。建设单位分别与 A 公司签订了土建施工合同，与 B 公司签订了设备安装合同，与 C 公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三家公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件。
事件一：公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商 D 公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商D 按照建设单位（业主）与承包商 A 约定的合同金额的 10%向承包商 A 支付管理费，一切责任由承包商 D 承担。
事件二：工程在交付使用前对病房、教学兼会议室、医生值班室进行了污染物浓度检测。事件三：当年 12 月初，结构施工至首层时，市建设行政主管部门组织的考评小组第二次分别对建设、监理、施工单位进行考评，检查组对上次检查给予警告的内容进行了复查，同时检查又发现建设单位对监理的委托内容不详细，部分隐蔽资料监理未及时签字，现场不文明施工、不规范有待改进，质量通病还时有存在，考核讲评中，考核组再次对该现场存在的问题给予了警告。事件四：施工组织设计经施工单位主管部门审核后，施工单位技术负责人书面授权施工单位技术部经理审批。工程开工前，项目技术负责人组织对建设单位项目管理人员及监理单位项目人员进行了交底并做了交底记录。【问题】
1.事件一中 A 公司的做法是否符合国家有关法律规定？其行为属于什么行为？ 2.事件二中对上述功能性房间进行污染物浓度检测时，各抽取数量是多少？
3.事件三中两次考核后，考评小组依据相关规定，对各负责主体和人员会做出哪些处罚？ 4.指出事件四中的不妥之处，并分别说明理由。
考前预测卷一参考答案
一、单项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B C C C A B B A C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C A A B C D B D C
二、多项选择题 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ABCE ABDE BE ADE ACDE ABDE BDE BCE ABDE ACE
三、案例分析题
（一）1.事件一中，施工总包单位应该重点控制的线路为：①→②→③→⑤→⑧→⑩→11 2.事件二中，索赔申请表中有下列不妥：（1）机械设备闲置费补偿计算不妥。
理由是：根据相关规定，机械设备闲置不应按台班费计算，而应该折旧费计算。（2）人工窝工补偿计算不妥。
理由：根据相关规定，人工窝工应按工效降低计算，不应按原人工费单价计算。3.事件三中，TFK=2 月，TFH=0，TFF=2 月；
K 工作拖后 3 个月，影响工期 1 个月，施工单位提出工期索赔成立，理由是：该事件是由于建设单位供应的主材未及时交付施工单位所致，非承包商责任，且影响工期 1 个月。H 工作拖后 1 个月，影响工期 1 个月，施工单位提出工期索赔不成立，理由是：该事件是由于施工单位施工机械未及时进场所致，是承包商责任范围。
F 工作拖后 1 个月，不影响总工期，施工单位提出工期索赔不成立，理由是：该工作总时差为 2 个月，延误时间 1个月，不影响工期，并且该事件也是由于施工单位施工质量不符合要求所致。
4.事件四不妥之处：
（1）手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部高度离地面的高度为 1.6m。正确做法：灭火器应设置在明显的位置，底部离地面的高度应小于 1.5 米。（2）燃气罐放置在杂物间。
正确做法：燃气罐应单独设置存放间。
手提式灭火器还可以设置在托架上、消防箱内。
（二）1.事件一不妥之处有：
（1）市建委指定了专门的招标代理机构。
理由：根据相关规定，任何单位和个人均不得为招标人指定代理机构。（2）建设单位进行了一对一的书面答复。
理由：建设单位对于招标过程中的疑问以书面的形式向所有招标文件的收受人发出。2.事件二中不妥之处有：
（1）施工总承包单位项目经理为二级注册建造师不妥。理由是：根据相关规定，对于一般工业与民用建筑工程，二级建造师只能承担 25 层以下的中小型项目的项目经理。
（2）10 月 30 日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部不妥。理由是：不良行为记录在当地发布记录起7d 内报住房和城乡建设部。3.事件三不妥之处有：
（1）提升机缺少安全停靠装置不妥。正确做法：施工升降机要配备安全装置，并保证可靠灵敏。
（2）提升机载人不妥。正确做法：提升机不允许载人。
施工升降机安全停靠装置有：吊篮安全停靠装置、钢丝绳断绳保护装置、超高限位装置、钢丝绳过路保护装置、钢丝绳拖地保护装置、信号联络装置、警报装置、进料门及高架提升机的超载限制器、下极限限位装置、缓冲器等。
4.监理工程师做法妥当。根据相关规定对有可能影响结构安全性的砌体裂缝应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收。
（三）1.事件一中，强屈比=抗拉强度/屈服强度=561/460=1.22，小于 1.25 不合格 超屈比=屈服强度实测值/屈服强度标准值=460/400=1.15，小于 1.3 合格 重量偏差=（0.888-0.816）/0.888=-0.08，不大于 8%，合格 2.事件二中错误之处：层高大于 5 米，允许偏差 10mm。表中允许偏差合格率分别为：
基础 80%、柱梁墙 70%、剪力墙 80%、层高 70%、柱高层高 80% 3.该项目的直接成本为：
320+1200+170+110=1800.00 万元
项目部成本管理的任务有：成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。
4.地下防水共分为四个等级，其中一级防水标准是：不允许渗水，结构表面可有少量湿渍。构造图中地下室底板与侧墙施工缝位置不对，应在底板上表面以上 300mm 处；顶板与侧墙施工缝位置不对，应在顶板下 150-300mm 处。外防外贴法施工顺序：A→E→D→C→B
（四）1.事件一中 A 公司的做法不符合国家有关法律的规定。
A 公司的行为属于非法转包行为，这是《招标投标法》中禁止的行为。
2.根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010 的相关规定：对有代表性的房间抽取数量不得少于5％，并不得小于 3 间，房间总数少于 3 间时应对全数检测，因此抽取的数量为病房：60×5％=3，抽取 3 间；教学兼会议室只有两间，全数抽取；医生值班室：20×5％=1，小于 3 间的规定，故应抽取 3 间。
3.第一次检查中也给予了各方警告，本次检查又存在一些管理问题和质量通病，根据相关规定考核小组可能对各责任主体和人员作出以下处罚：（1）分别给予建设、监理、施工企业通报批评；
（2）分别给予施工企业项目经理、监理单位现场总监通报批评。4.不妥之处一：工程开工前，施工单位技术负责人组织设计交底； 理由：工程开工前，施工项目负责人组织设计交底。
不妥之处二：对建设单位项目人员及监理单位项目人员进行交底； 理由：对项目部全体管理人员及主要分包单位进行交底。
第二篇：二级建造师模拟题2
一、单项选择题（共70题．每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意）
1．组织论主要研究系统的()、组织分工以及工作程序组织，是与项目学相关的重要基础理论学科。A．组织形式 B．组织管理 C．组织结构模式 D．施工组织
2．旁站监理人员实施旁站监理时，发现有违反强制性标准行为的，有权责令立即()。A．停工 B．返工 C．检查 D．整改
3．工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目()。A．组织实施方式 B．组织运行方式 C．组织结构方式 D．组织管理方式
4．建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为()年。A．2 B．3 C．4 D．5 5．项目管理的核心任务是项目的()。A．目标控制 B．成本控制 C．投资控制 D．进度控制
6．工程进度款的计算步骤包括()。
a．根据已完成工程量的项目名称、分项编号单位得出合价 b．将本月所完全部项目合价相加，得出直接工程费小计 C．按规定计算措施费、间接费、利润 d．累计本月应收工程进度款 e．按规定计算税金
f．按规定计算主材差价或差价系数 其正确排序为()。A．b、e、a、f、c、d B．e、a、c、f、d、b C．a、b、c、e、f、d D．a、b、c、f、e、d 7．某施工企业项目经理，由于工作失误使其管理的施工项目受到很大损失，该施工企业对其处理主要是()A．追究法律责任 B．追究经济责任 C．追究社会责任 D．吊销建造师资格
8．建筑材料、半成品、构配件、施工设备、施工设施属于项目资源中的()。A．物资资源 B．人力资源 C．财力资源 D．供应资源 9．“自项目开始至项目完成”指的是项目的()。A．计划期 B．实施期 C．周期 D．工期
10．采用合同中工程量清单或单价有几种情况，不包括()。A．直接套用 B．间接套用 C．整体套用 D．部分套用
11．某施工项目按人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和间接费等对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于()。A．按施工成本组成编制施工成本计划 B．按子项目组成编制施工成本计划 C．按工程进度编制施工成本计划 D．以上三种方法的综合运用
12．某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用等分开编制，这种编制方法属于()A．按施工成本组成编制施工成本计划 B．按项目组成编制施工成本计划 C．按工程进度编制施工成本计划 D．上述A、B两种方法的综合运用
13．在下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是()A．施工企业施工所需的临时宿舍 B．工程定额测量费 C．项目经理工资
D．危险作业意外伤害保险
14．将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度的成本分析方法是()。A．相关比率法 B．构成比率法 C．静态比率法 D．动态比率法
15．某建筑施工企业承揽了一个小型房屋建造项目，并任命了项目经理，要求项目经理尽快组建项目管理机构。该项目组织系统适宜选择的组织结构模式是()。A．职能组织结构 B．项目组织结构 C．线性组织结构 D．矩阵组织结构
16．某工程施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程的价格，按施工合同示范文本的规定，则该变更工程可()确定变更价款。A．按合同已有价格 B．参照合同价格
C．由承包人提出价格，发包人确认后 D．由承包人提出价格，工程师确认后 17．施工项目成本控制应贯穿于施工项目从()的全过程，它是企业全面成本管理的重要环节。
A．从筹建到竣工 B．从招标到竣工 C．从投标到竣工 D．从开工到竣工
18．某根据规定对某些特殊工种的职工进行培训，则培训费用应该计人()。A．教育经费
B．特殊工种培训费 C．人工费
D．教育附加费 19．某建筑施工企业的项目经理主持编制一个新建项目的组织设计文件，其中包括项目管理任务分工表，为了制定这个表，应先进行的工作是()。A．详细分解相关管理任务 B．绘制结构图 C．确定管理职能 D．明确合同关系
20．某施工机械的预算价格为120万元，规定的耐用总台班数为2650台班，残值率为5 %，则该设备的台班折旧费为()元／台班。A．320 B．430 C．450 D．510 21．劳动定额是指()。A．企业定额 B．施工定额 C．人工定额 D．行业定额
22．假设工作C的紧前工作为A、B，如果A、B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天、持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为()。A．10天 B．11天 C．12天 D．13 23．()可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本的来源。A．竣工成本综合分析 B．月(季)度成本分析 C．成本分析
D．分部分项工程成本分析
24．反索赔的工作内容有()。
A．防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求 B．防止对方提出索赔，或提出对对方的索赔要求 C．防止对方提出工期索赔，防止工程工期延长 D．防止对方提出费用索赔，防止工程费用增加
25．下列表述中，受要约人对要约内容作出非实质性变更的是()。A．标的变更
B．履行方式的变更 C．增加说明性条款
D．提出新的解决争议的方法
26．如果干扰事件对工程影响持续时间长，承包人则应按工程师要求的合理间隔(一般为28天)，提交()，并在干扰事件影响结束后的28天提交一份最终索赔报告。否则，将失去该事件请求补偿的索赔权利 A．索赔权限 B．中间索赔依据 C．中间索赔报告 D．索赔声明
27．下列债权转让中，符合法律规定的是()。A．甲以遗嘱方式将债权转让给继承人乙 B．某钢铁厂宣告破产后将债权转让给第三人
C．某演出公司与演员张某签订演出合同后，将合同中演员的演出权转让给另一家公司 D．李某将其扶养请求权转让给王某
28．出售质量不合格的商品而未声明的，诉讼时效为()。A．1年 B．2年 C．4年 D．20年
29．如果对方提出了索赔要求，则应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。通常采取的措施是()。
A．分析合同错误，提出不同意见 B．抓对方的失误，向对方提出索赔 C．说明自身难处，赢得对方理解 D．抓住客观原因，说明双方有责
30．由不同功能的计划构成的进度计划包括()。
a．控制性进度规划(计划)．b．采购和供货进度计划．C．指导性进度规划(计划)；d．业务主方编制的整个项目实施的进度计划；e．实施性(操作性)进度计划等。A．aCe B．bde C．abe D．abe 31．对于环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当()。A．编制环境影响报告书 B．编制环境影响报告表 C．填报环境影响登记表 D．制作环境影响分析表
32．下列情形中，造成合同权利义务终止的是()。A．债权人拒绝受领标的物 B．当事人一方延迟履行义务 C．当事人一方下落不明 D．债权人免除债务 33．工程施工质量验收资料是建设工程施工全过程中按照国家现行工程质量检验标准，对施工项目进行单位工程、分部工程、分项工程检验批的划分，再由检验批、分项工程、分部工程、单位工程逐级对工程质量做出()的工程质量验收资料。A．分项评定 B．综合评定 C．检验定级 D．验收评定
34．开标地点为()。
A．招标文件中预先确定的地点 B．评标委员会确定的地点 C．投标人共同商议的地点 D．建设项目所在地
35．案卷封面标注的保管期限分为永久、长期、短期三种期限。永久是指工程档案需永久保存。长期是指工程档案的保存期限等于该工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。短期是指工程档案保存()年以下。A．5 B．10 C．15 D．20 36．甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判，甲为了排挤乙公司而向丙公司提出了更优惠的条件。乙公司退出后甲公司又借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为定性为()。A．欺诈
B．假借订立恶意磋商
C．以合法形式掩盖非法目的 D．正常的商业竞争
37．下列可以作为保证人的单位是()。A．国家机关 B．学校 C．医院 D．合伙
38．废水处理中的吸附法、反渗透法和电渗析法属于()法。A．物理 B．化学 C．物理化学 D．生物
39．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始之日起至投标人提交投标文件截至之日止，最短不得少于()日。A．7 B．14 C．20 D．28 40．开标时间应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的()公开进行。A．当天 B．后一天 C．后两天 D．同一时间 41．在评标委员会提出书面评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日前()个工作 日内确定中标人。A．7 B．14 C．21 D．30 42．对于争议的处理，一般应以()作为解决的最终方式。A．诉讼 B．仲裁 C．调解
D．工程师的决定 43．建设单位应当在工程竣工验收()前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知工程质量监督机构。A．3日 B．7日
C．7个工作日 D．3个工作日
44．施工质量检查的一般内容包括()。
A．检查施工依据、检查施工方案、检查施工结果 B．检查施工依据、检查施工结果、检查整改落实 C．检查施工方案、检查施工过程、检查施工结果 D．检查施工方案、检查施工结果、检查整改落实 45．工程材料的检验程度，有()三种类型。A．免检、自检、专检B B．免检、抽检、全检 C．抽检、专检、专检 D．自检、互检、专检
46．自招标文件或者资格预审文件出售之日至停止出售之日，最短不得少于()个工作日。A．5 B．7 C．10 D．14 47．投标保证金的有效期应当超出投标有效期()天。A．7 B．10 C．20 D．30 48．在建设工程施工承包合同执行过程中，()。
A．业主可以承包商提出索赔，承包商不可以向业主提出索赔 B．业主可以承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔 C．业主不可以承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔
D．业主不可以向承包商提出索赔，承包商也不可以向业主提出索赔 49．国际工程承包合同订立的最主要的形式是()。A．委托 B．指定 C．招标 D．其他
50．专业承包资质有()个类别。A．20 B．30 C．40 D．60 51．施工现场发生的噪声、粉尘排放，主要是对环境的()影响较大。A．土地污染
B．人体健康、大气污染 C．水体污染 D．资源消耗
52．搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗等产生的废水应()。A．根据施工方便随意排放 B．直接排出场外
C．通过现场沉淀池后排入市政排水管网或河流 D．直接排入市政排水管网或河流 53．如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在()编写的。A．工程施工阶段 B．工程投标阶段 C．工程设计阶段 D．施工准备阶段
54．施工管理的基本思路是通过施工生产要素的合理配置、优化组合和()，以最经济合理的施工方案，在规定的工期内完成质量合格的施工任务，并获得预期的施工经营效益。A．强化管理 B．动态管理 C．动态控制 D．静态控制 55．施工噪声的主要类型有()。
A．空气动力性噪声、工业噪声、机械性噪声 B．机械性噪声、空气动力性噪声、电磁性噪声 C．空气动力性噪声、电磁性噪声、工业噪声 D．机械性噪声、工程施工噪声、空气动力性噪声
56．根据工程实施的实际情况，以下()单位可以根据需要提出工程变更。A．施工单位 B．管理单位 C．政府安全部门
D．工程所在地周围的居民
57．建设工程正式验收完成后，验收委员会应形成()，对验收做出结论，并确定交工日期及办理承发包双方工程价款的结算手续等。A．《竣工验收合格证书》 B．《竣工验收质量评估证书》 C．《竣工验收鉴定证书》 D．《竣工验收情况说明书》
58．确定合同信息收集与处理工作流程图，确定信息管理任务分工表，确定各种报表和报告的内容和格式，建立信息管理制度和文档管理制度。”属于()的任务 A．施工合同信息管理 B．信息分类与编码
C．明确任务分工、责任分工 D．工程施工质量控制管理
59．如果干扰事件对工程的影响持续时间长，则承包人应按工程师要求的合理间隔(一般为28天)，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的()天内提效一份最终索赔报告。否则将失去该事件请求补偿的索赔权利。A．3 B．7 C．14 D．28 60．施工承包合同中规定的临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续应由()负责办理。A．承包人 B．发包人 C．监理工程师
D．发包人与承包人共同
61．在工程项目实施过程中()是开展索赔的重要证据。A．产生的质量不合格现象 B．故意延误工期和施工进度 C．产生的工程信息和资料
D．所有不合规定、合同的行为
62．索赔报告的关键部分是()，其目的是说明自己具有索赔权，是索赔能否成立的关键。A．总述部分 B．论证部分 C．索赔款项(或工期)计算部分 D．证据部分
63．具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物称为一个()。A．分项工程 B．分部工程 C．单位工程 D．群体工程
64．如果施工过程中存在不容许的风险，则()。A．应在工作中采取严格的防护措施
B．只有当风险已经降低时，才能开始或继续工作 C．应采取应急措施把损失减少到最低限度 D．需要监视来确保控制措施得以维持
65．组织根据自身的特点和实际情况，制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针和环境方针，并为之()。
A．以顾客为关注焦点，实现自己的承诺
B．确保实现零事故、零伤害、零损失和零排放的目标 C．确定工作过程和实行过程控制
D．争取从多种渠道得到更多的发展资金
66．由于发包人未能按时办理有关批准和手续，导致工程暂停施工，()。A．发包人承担所发生的追加合同价款，工期不相应顺延 B．发包人承担所发生的追加合同价款，工期相应顺延 C．承包人承担所发生的追加合同价款，工期不相应顺延 D．承包人承担所发生的追加合同价款，工期相应顺延
67．施工质量管理是指导和控制工程项目组织关于质量的()活动。A．控制管理 B．监督管理 C．组织协调 D．相互协调
68．下面有关施工总承包管理模式的基本特点的叙述中，错误的是()。
A．一般来说，施工总承包管理单位负责所有分包合同的招投标、合同谈判及签约 B．施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调 C．施工总承包管理模式有利于缩短建设周期
D．所有分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利
69．在当今的信息时代，在国际上，工程管理领域产生了()，它是信息管理的核心指导文件。
A．工程管理手册 B．科学管理手册 C．信息程控手册 D．信息管理手册 70．施工组织设计是20世纪50年代初中国从()引进的重要的施工管理技术，多数施工单位在施工前至今都坚持编制施工组织设计。A．原苏联 B．美国 C．日本 D．欧洲
二、多选题(本题2分。在备选项中。有2个或2个以上符合题意。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)7l．按建设工程生产组织的特点，一个项目往往由许多参与单位承担不同的建设任务，而各参与单位的()不同，就形成了不同类型的项目管理。A．工作性质 B．工作方法 C．工作任务 D．工作环境 E．利益
72．下列属于施工成本核算的基本内容的是()。A．分包工程成本核算 B．人工费核算 C．利润核算 D．税金核算
E．周转材料费核算
73．下列工作内容要采用新的费率或价格的有()。
A．工作量变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标合同金额的0．01％ B．此工程量的变化直接造成该项目工作单位成本的变动超过1％ C．此项工作不是合同中规定的“固定费率项目” D．此工作是根据变更与调整的指示进行的 E．合同中没有规定此项工作的费率或价格
74．不同深度的计划构成的总进度计划系统包括()。A．各层进度计划 B．指导性进度计划 C．总进度计划
D．项目子系统进度规划
E．项目子系统中的单项工程进度计划等
75．施工质量影响因素主要有“4M1E”，其中“M”中包括()。A．人 B．机械 C．资金 D．环境 E．材料 76．在质量检验中，可以根据实际情况确定材料的检验程度。通常需要进行全检验的有()A．进口材料
B．重要工程部位的材料
C．对质量保证资料有怀疑的材料 D．性能不清楚的材料 E．贵重的材料
77．下列()内容属于GB50500—2003((计价规范》中附录部分。A．建筑工程工程量清单项目及计算规范 B．安装工程工程量清单项目及计算规范
。C．市政工程工程量清单项目及计算规范 D．工程量清单及其计价格式
E．园林绿化工程工程量清单项目及计算规范 78．文明施工包括()。
A．降低作业环境带来的人身伤害 B．保证职工的安全和身体健康 C．科学施工，使生产有序进行
D．减少施工对周围居民和环境的影响
E．规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生
79．下列各项中，属于质量管理体系八项原则的有()。A．以顾客为关注焦点 B．员工作用 C．全员参与 D．过程方法
E．与需方互利的关系
80．下列属于直接工程费的是()。A．工程定额测定费 B．工程排污费 C．人工费 D．材料费
E．施工机械使用费
81．施工质量事故处理的程序包括()。A．停止施工 B．现场保护 C．事故调查 D．事故处理 E．事故报告
82．施工质量事故技术处理的要求是()。A．施工合同文件
B．施工质量事故调查报告 C．当事人(责任人)的证明
D．相关建设法律、法规及其强制性条文 E．类似工程质量事故处理的资料和经验
83．下列关于“质量控制”和“质量管理”的论述正确的是()。A．质量控制是质量管理的一部分 B．质量管理是质量控制的一部分 C．两者互相配合构成了有机的整体
D．质量控制以明确的质量方针和目标为指导，致力于实现预期的质量目标
E．质量控制通过对具体的作业技术和管理活动的计划与实施过程达到预期的目标 84．基于网络的信息处理平台由()构成。A．局域网
B．数据处理设备 C．城域网 D．数据通讯网络 E．软件系统
85．在施工测量控制中，民用建筑的测量复核通常包括()。A．建筑物定位测量 B．墙体皮数杆检测 C．架空管线施工检测 D．楼层问高程传递检测
E．动力设备基础与预埋螺栓检测
86．下列关于“国际标准化组织(ISO)”的论述正确的是()。A．它正竭力推进质量管理、职业健康安全和环境管理体系的整合 B．它反对企业对质量、环境和职业健康安全进行一体化管理
C．ISO在2000年发布的质量管理体系修订版时，就特别注意考虑与环境管理体系的整合 D．它曾将质量和环境管理体系的审核指南合并为一个标准
E．它进行体系整合的目的是为了降低企业建立体系的成本和提高管理效益 87．施工索赔的成立该具备的前提条件包括()。
A．与合同对照，事件已造成承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B．造成费用或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人行为责任或风险责任 C．承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 D．施工条件变化
E．没汁变更、发包人及其监理工程师提出的工程变更 88．施工安全控制的程序正确的是()。A．确定建设工程项目施工的安全目标
B．编制建设工程项目施工安全技术措施计划
C．安全技术措施汁划的整理I)．施工安全技术措施计划的验证 E．持续改进，直至完成建设工程项目的所有工作
89．下列施工质量控制的依据中，属于专门技术法规性依据的是()。A．工程建设合同
B．设计交底和图纸会审记录
C．施工工艺质量方面的技术法规性文件 D．工程律设项目质量检查评定标准
E．有关新材料、新设备的质量规定和鉴定意见 90．查出安全隐患要做到的"Ei定”，包括()。A．定整改责任人 B．定整改措施 C．定整改操作人 D．定整改完成时间 E．定整改完成人
91．安全生产要把好“六关”，这“六关”包括()。A．教育关 B．防护关 C．生产关 D．检查关 E．改进关 92．承包商可以提起索赔的事件通常有()。
A．发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B．因工程变更造成的时间、费用损失
C．发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加 D．发包人延误支付期限造成承包人的损失 E．贷款利率上调造成贷款利息增加
93．安全技术交底的主要内容包括()。A．本工程项目的施工作业特点和危险点 B．针对危险点的具体预防措施 C．应优先采用的安全技术措施 D．相应的安全操作规程和标准
E．发生事故后应及时采取的避难和急救措施 94．索赔意向通知要简明扼要地说明()等。A．索赔事由发生的时间、地点 B．简单事实情况描述和发展动态 C．索赔依据和理由
D．索赔事件的不利影响 E．索赔的最后期限
95．施工总承包模式的特点是()。
A．在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 B．业主对施工总承包单位的依赖较大
C．业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大 D．一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标 E．施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目
第三篇：2013年全国二级建造师法规模拟题一
2013年二级建造师考试《法规》模拟试题一
一、单项选择题（共60题。每题1分。每题备选项中。只有一个最符合题意）
1.下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，()属于行政法规范畴。
A．中华人民共和国建筑法 B．建设工程安全生产管理条例
C．建造师执业资格制度暂行规定 D．建筑业企业资质等级标准
2、按照《建造师执业资格制度暂行规定》，二级建造师可担任()。
A．二级及以下资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理
B．二级及以上资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理
C．建设工程项目的项目经理 D．建设工程项目施工的项目经理
3、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是()。
A．按规定注册 B．按规定备案 C．受聘单位验证 D．主管部门审批
4、二级建造师注册证在()内有效。
A．所在企业的市场分布范围 B．发证机构辖区 C．备案机构辖 D．全国范围
5、在建设工程发包和签订工程合同前，必须向建设行政主管部门申请办理的手续是()。
A．施工许可证 B．报建登记手续 C．规划许可证 D．国土使用证
6、《建筑法》第7条规定：“建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。”
A．施工单位 D．建设单位 C．监理单位 D．设计单位
7、一般情况下，()的建筑工程可以不申请施工许可证。
A．工程投资额在3万元以下或者建筑面积在30平方米以下
B．工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下
C．工程投资额在300万元以下或者建筑面积在3000平方米以下
D．工程投资额在3000万元以下或者建筑面积在30000平方米以下
8、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列关于领取施工许可证应当具备的条件表述不准确的是()。
A．建设资金已经落实 E．已办理了该建筑工程用地批准手续 C．已经确定施工企业
D．施工图设计文件已按约定完成
9、根据《建筑法》，下列不属于领取施工许可证的条件是()。
A．建设资金已经落实 B．有保证工程质量和安全的具体措施
C．已经确定施工企业 D．拆迁工作已经完成
10、《建筑工程施工许可管理办法》规定建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A．10％ B．20％ C．30％ D．50％
11、发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()日内颁发施工许可证。
A．15 B．20 C．30 D．60
12、根据《建筑法》的规定，建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以二次为限，每次延期不超过()。A．1个月 B．3个月 C．半年 D．1年
13、根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A．7日 B．10 日 C．15日 D．1个月
14、根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工满()的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A．1个月 B．3个月 C．半年 D．1年
15、下列关于法人的表述中，错误的是()。
A．具有民事权利能力
B．具有民事行为能力
C．是自然人和企事业单位的总称
D．能够独立承担民事责任
16．建设工程监理单位不对以下（）所描述的质量责任和义务负责。
A．依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
B．选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
C．不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系
D．应对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，进行现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
17．根据《劳动法》的规定，用人单位应当承担连带责任的情形是（）。
A．用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的
B．用人单位违反法律规定，侵害女职工和未成年的合法权益，并对其造成伤害的 C．用人单位招用尚未解除劳动合同的劳动者，对原用人单位造成经济损失的
D．用人单位违反法律规定的条件解除劳动合同或者故意拖延不订立劳动合同，对劳动者造成损害的 18．在试用期内经证明不符合录用条件的，用人单位（）。
A．可以随时解除劳动合同 B．必须解除劳动合同
C．可以解除合同，但应当提前30 H通知劳动者 D．不得解除劳动合同 19．在工程建筑领域，下列行为中构成工程重大安全事故罪的是（）。
A．某房地产楼盘施工过程中，夜间施工，给周围居民带来了严重的损害
B．某工地施工挖地基，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成一下夜班工人摔人坑中，重伤
C．某工程监理单位在进行检查过程中，发现施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，却不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌的严重后果
D．某矿井主在地下水位超高的情况下，仍然要求工人冒险下井开采，造成严重后果 20．侵权行为与违约行为虽然都是民事违法行为，但存在主要区别，即（）。
A．侵权行为违反的是约定义务，违约行为违反的是合同中的法定义务
B．违约行为侵犯的是绝对权，侵权行为侵犯的是相对权即债权
C．侵权行为违反的是合同中的法定义务，违约行为违反的是约定义务
D．侵权行为的法律责任仅限于财产责任，违约行为的法律责任包括财产责任和非财产责任
21．根据《消防法》对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中（）不属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。
A．制定消防安全制度
B．制定消防安全操作规程
C．组织防火检查，及时消除火灾隐患
D．建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度
22．根据《劳动法》，（）以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。
A．乡级
B．县级
C．市级
D．省级 23．下列关于建设工程文件归档的表述正确的是（）。
A．归档可以分阶段进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行
B．勘察、设计单位应当在任务完成时，将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档
C．施工、监理单位应当在工程竣工验收后，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档
D．凡设计、施工及监理单位需要归档的文件，应按国家有关规定单独立卷归档 24．合同的成立意味着（）。
A．合同具有法律效力
B．当事人对合同内容达成一致
C．合同符合法律规定
D．合同受到法律保护
25．按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。
A．订立合同时履行地的政府定价
B．订立合同时履行地的市场价格
C．履行合同时履行地的政府定价
D．履行合同时履行地的市场价格
26．合同约定违约金为3万元，现合同当事人一方因违约给对方造成损失l万元，那么违约方应给对方支付（）万元来承担违约责任。
A．
1B．
2C．
3D．4 27．下列表述中，允许解除合同的情形是（）。
A．法定代表人变更 B．当事人一方发生合并、分立
C．由于不可抗力致使合同目的不能实现 D．当事人一方迟延履行主要义务 28．下列选项中，不可以做投标保证金的是（）。
A．现金
B．银行保函
C．银行汇票
D．担保单位的信用担保
29．依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处（）万元的罚款。
A．1～
5B．1～10
C．3～5
D．5～10 30．关于共同投标协议，说法错误的是（）。
A．共同投标协议为将来在联合体内部为所承揽的各自的责任发生纠纷提供了解决的必要依据
B．没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标
C．共同协议应当在提交投标文件前十天提交招标人
D．联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任 31．根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是（）。
A．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B．开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
C．开标由招标人主持，邀请部分投标人参加
D．开标时都应当当众予以拆封、宣读
32．中标人违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，处转让、分包项目金额（）的罚款。
A．3‰以下
B．3‰以上5‰以下
C．5‰以上10‰以下
D．10‰以上
33．我国《安全生产法》规定，从业人员在300人以下的、可以通过委托具有国家规定的相关专业技术人员提供安全生产管理服务的企业有（）。
A．矿山企业
B．水泥生产企业 C．建筑施工企业
D．危险物品生产企业 34．我国《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员，应（）。
A．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
B．保证本单位安全生产投入的有效实施
C．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
D．立即处理检查中发现的安全问题，不能处理的应及时报告本单位负责人
35．我国《安全生产法》规定，建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
A．县级以上人民政府
B．有关主管部门
C．行业协会
D．建设行政主管部门 36．下列属于工程监理单位安全责任的为（）。
A．保证安全生产投 B．审查安全技术措施或专项施工方案
C．对施工现场的安全生产负总责
D．对建设工程项目的安全施工负责 37．建设工程安全生产管理，坚持安全第一、（）的方针。
A．以人为本
B．预防为主
C．质量为主
D．生产服从安全
38．在某工程中，施工单位挪用列入建设工程核算的安全生产作业环境和安全施工措施所需费用100万元，责令限期改正，并可处（）的罚款。
A．5万元以上20万元以下
B．10万元以上20万元以下
C．20万元以上50万元以下
D．10万元以上50万元以下
39．负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是（）。
A．国务院安全生产监督管理部门
B．国务院建设主管部门
C．国务院国防科技工业主管部门
D．国家煤矿安全监察机构
40．以下所描述的质量责任和义务中，不应由工程监理单位负责的是（）。
A．依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
B．选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
C．不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系
D．应对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，进行现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
41．根据《劳动法》的规定，责任人应承担刑事责任的是（）。
A．克扣或者无故拖欠劳动者工资的 B．非法招用未满16周岁的未成年人的
C．强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故 D．拒不支付延长劳动者工作时间的工资报酬 42．下列应承担侵权责任的行为是（）。
A．工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌
B．某建筑公司未按造合同约定的时间竣工
C．工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤
D．工地工人李某在工地食堂下毒，致使工人集体中毒 43．建筑工程一切险的保险自（）开始生效。
A．工程开工之日或工程用料卸放于工地之日 B．工程开工之后工程用料卸放于工地之日
C．工程开工之日的次日或工程用料卸放于工地之日 D．工程用料卸放于工地之日
44．乙公司授权其采购员去采购甲公司的某产品100件，采购员拿着公司的空白合同书与甲公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当（）。
A．要求乙公司支付200件产品的货款
B．乙公司可以向甲公司无偿退货
C．由甲公司交付100件产品，乙公司支付相应的货款
D．由甲公司交付200件产品，乙公司支付相应的货款
45．对于可撤销合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使撤销权。
A．1年
B．1.5年
C．2年
D．3年
46．出现违约责任后，要求违约方继续履行合同，对于（）而非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行。
A．法律上或者事实上不能履行的 B．质量不符合合同约定要求的
C．债权人在合理的期限内未要求履行的D．债务标的不适于强制履行的 47．施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方不承担违约责任的是（）。
A．因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地
B．因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延
C．因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工
D．因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延 48．合同债权的转让（）。
A．必须是全部权利的转让
B．可以是部分权利的转让
C．可以改变部分合同权利的内容
D．必须连同合同义务一起转让
49．依据《合同法》第78条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则（）。
A．由当事人诉请人民法院裁决
B．由当事人申请仲裁委员会裁决
C．推定为未变更
D．视为已变更
50．仲裁是指合同当事人双方达成仲裁协议，自愿将争议交给第三者，由第三者对合同双方（）作出裁决的一种解决争议的方式。
A．权利和义务
B．合同争议
C．一般责任
D．相互责任
51．施工合同纠纷，一般是指（）对施工合同条款的理解产生异议，而不承担相应的义务等原因而产生的纠纷。
A．施工质量监督部门
B．总监理工程师
C．施工合同当事人
D．工商行政部门负责人
52．某采石场向高速公路二标段的承包单位甲路桥公司运送砂石。甲公司未能按照合同约定给付砂石款，采石场对其提起诉讼。甲公司接到开庭传票后没有派人参加诉讼，人民法院缺席进行了判决，这体现了诉讼解决纠纷的（）。
A．公权性
B．强制性
C．程序性
D．独立性
53．在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。
A．书证
B．物证
C．视听资料
D．勘验笔录
54．在缔约过程中，受要约人对要约的主要条款部分同意，部分作出变更的答复，性质上是（）。
A．部分承诺
B．承诺
C．拒绝承诺
D．新要约 55．下列选项中属于要约的是（）。
A．招股说明书
B．投标书
C．招标公告
D．商品价目表 56．根据我国《民事诉讼法》，当事人可以对下列人员申请回避的是（）。
A．仲裁员、书记员、证人、鉴定人 B．书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人
C．证人、审判员、书记员、勘验人
D．调解员、仲裁员、鉴定人、勘验人 57．下列关于建设工程质量保证金的说法，错误的是（）。
A．全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5％左右的比例预留保证金
B．采用工程质量工程、工程质量保险等保证方式的，保证金的预留比例应降低
C．发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14内会同承包人按照从事同约定的内容进行核实
D．缺陷责任期可由发、承包双方在合同中约定
58．对所承担建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录是（）安全生产管理的主要责任和义务之一。
A．设计单位
B．建设单位
C．施工单位
D．监理单位
59．《建设工程安全生产管理条例》规定，由施工单位对达到一定规模的、危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，应当由（）签字后实施。
A．施工单位技术负责人、监理工程师 B．施工单位技术负责人、建设单位负责人
C．建设单位技术负责人、总监理工程师 D．施工单位技术负责人、总监理工程师
60．监理单位发现安全事故隐患没有及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，要求监理单位（）。
A．责令工程停工
B．责令限期改正 C．给予罚款
D．吊销营业资照
二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61、经注册的建造师有下列()情况之一者，由原注册管理机构注销注册。
A．业务水平无明显提高
D．丧失完全民事行为能力
C．因过失发生工程建设重大质量安全事故
D．受刑事处罚
E．同时在两个以上建筑业企业执业 62、建造师的执业范围包括()。
A．担任建设工程项目施工的项目经理
B，行业协会规定的其他业务
C．从事其他施工活动的管理工作
D．地方政府规定的其他业务
E．法律、行政法规或国务院建设行政管理部门规定的其他业务
63、二级建造师应当具备的执业技术能力包括()。
A．了解工程建设的法律、法规、强制性标准和有关行业管理规定
B．接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平
C．能阅读外文图纸资料
D．具有一定的施工管理专业知识
E．具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产
64、建设单位必须在建设工程立项批准后、工程发包前，向()办理工程报建登记手续。
A．建设行政主管部门
B．建设行政主管部门授权的部门
C．县级以上人民政府
D．县级以上人民政府授权的部门
E．建筑业协会
65、根据《建筑工程施工许可管理办法》，颁发施工许可证必须具备的条件包括()。
A．已经办理了建筑工程用地批准手续
B．按照规定应该委托监理的工程已委托监理
C．施工图设计文件等待审查
D．已经确定具备相应资质条件的施工企业
E．建设资金已经落实
66、根据《建筑工程施工许可管理办法》，建设单位申请领取施工许可证的工程()，应当与依法签订的施工承包合同一致。
A．名称
B．地点
C．造价
D．规模
E．质量
67、建筑工程在施工过程中，()发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。
A．设计单位
B．建设单位
C．监理单位
D．施工单位
E．材料供应商
68、下列选项中()是领取建筑工程施工许可证的法律后果。
A．建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工
B．在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内，向建筑工程施工许可证发证机关报告
C．中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报建筑工程施工许可证发证机关核验施工许可证
D．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况
E．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续
69、建设法律关系主体，主要是指参加或管理、监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的()。
A．自然人
B．法人
C．协会
D．政党
E，其他组织
70．建设工程安全生产管理基本制度包括（）。
A．安全生产培训制度
B．安全生产检查制度
C．群防群治制度
D．安全生产教育制度
E．安全责任追究制度 71．下列说法正确的是（）。
A．建设单位可以将拆除工程发包给任何施工单位
B．施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责
C．施工单位可以在资质等级许可的范围外承揽工程
D．工程监理单位和监理工程师应当对建设工程安全生产承担监理责任
E．总承包单位对分包工程的安全生产不承担连带责任
72．根据《劳动法》，有（）情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。A．在试用期内
B．用人单位用暴力手段强迫劳动
C．用人单位用威胁手段强迫劳动
D．用人单位没有应劳动者的要求给予加薪
E．用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬
73．张某向李某发出要约，李某如期收到，则下列（）情形，均会使该要约失效。
A．李某打电话给张某拒绝该要约
B．张某通知李某撤销该要约
C．张某依法撤回要约
D．承诺期限届满，李某未作承诺
E．李某对要约的内容作出实质性变更
74．法律责任的一般构成要件由（）条件构成。
A．有损害结果发生
B．存在违法行为
C．违法行为与损害结果之间有因果关系
D．违法者主观上有过错
E．违法者主观上有过失 75．先期违约的特点是（）。
A．是当事人在缔约之后的违约
B．是当事人在缔约后合同履行期到来之前的违约
C．侵害的是对方当事人期待的债权
D．主要造成对方信赖利益的损害
E．侵害的是当事人现实的债权
76．当事人因重大误解订立的合同，可以（）。
A．不履行合同
B．撤销合同
C．不适当履行合同
D．变更合同
E．维持原合同保持不变
77．合同生效不能违反法律和社会公共利益的含义主要是指（）。
A．合同主体合法
B．合同客体合法
C．合同内容合法
D．合同目的合法
E．合同签订程序合法 78．下列对仲裁的理解正确的有（）。
A．仲裁具有商事性特征，只有公司、企业和其他组织才能为仲裁当事人
B．仲裁具有保密性特征，仲裁的审理过程和裁决结果，非经当事人同意，不得公开
C．仲裁具有独立性特征，仲裁机构的审理活动独立于当地的行政机构和司法机构
D．仲裁具有专业性特征，仲裁员都是某个领域的专家
E．仲裁具有强制性特征，仲裁实行一裁终局 79．关于民事诉讼中的级别管辖，说法正确的是（）。
A．级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限
B．诉讼审判程序为两级终审，因此我国法院也只有两级
C．最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件
D．争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据
E．只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题
80．某工程在订立施工合同过程中，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲裁协议说法错误的是（）。
A．仲裁协议应当采用书面形式
B．仲裁协议可以采用口头形式，只要双方认可
C．仲裁协议应当在纠纷发生前达成
D．仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书
E．没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁
一、单项选择题参考答案
1．B
2．A
3．A
4．B
5．B
6．B
7．B
8．D
9．D 10．D 11．A
12．B
13．D
14．D
15．C
16．D
17．C 18．C
19．C
20．C
21．D
22．B
23．D
24．B
25．B 26．B
27．A
28．D
29．B
30．C
31．C
32．C
33．B 34．D
35．B
36．B
37．B
38．C
39．B
40．D
41．C
42．A
43．A 44．D 45．A
46．B
47．C
48．B
49．C
50．B
51．C
52．B
53．A
54．D
55．B
56．B
57．B
58．C
59．D
60．B
二、多项选择题参考答案
61．BCDE
62．ACE
63．ADE
64．AB
65．ABDE
66．ABD 67．BD
68．ACDE
69．ABE
70．BCE
71．BD
72．ABCE 73．ABDE
74．BD
75．CDE
76．BDE
77．CD
78．CD
79．DE 80．BCD
三、答案解析
1.答案：b
解 析：行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件
2.答案：a
解 析：人事部和建设部2002年12月5日联合发布《建造师执业资格制度暂行规定》(人发[2002]111号)第29条规定：按照建设部颁布的《建筑业企业资质等级标准》，二级建造师可以担任二级及以下建筑业企 业资质的建设工程项目施工的项目经理。
3.答案：a
解 析：建造师执业前提
取得建造师执业资格证书的人员，必须经过注册登记，方可以建造师名义执业。取得建造师执业资格，未经注册的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
4.答案：b
解 析：二级建造师执业资格的注册办法，由省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定，颁发辖区内有效的《中华人民共和国二级建造师注册证》，并报建设部或其授权的注册管理机构备案。5.答案：b
解 析：建设单位必须在建设工程立项批准后，工程发包前，向建设行政主管部门或其授权的部门办理报建登记手续。未办理报建登记手续的工程，不得发包，不得签订工程合同。
6.答案：b
解 析：新建、扩建、改建的建设工程，建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取建设工程施工许可证。
7.答案：b
解 析：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
8.答案：d
解 析：选项D应该是有满足施工需要的施工图纸及技术资料。
9.答案：d
解 析：选项D应该是需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。
10.答案：d
解 析：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50％ 11.答案：a
解 析：发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起15日内颁发施工许可证 12.答案：b
解 析：因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。
13.答案：d
解 析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
14.答案：d
解 析：中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
15.答案：c
解 析：法人与自然人相对，它是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人的存在必须具备如下五个条件：依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。
16．答案D 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。不属于监理单位的质量责任。21．答案D 考点为消防法关于工程建设活动火灾预防的规定。选项A、B、C是机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责，选项D是劳动安全主管部门的责任。24．答案B
合同的成立只是意味着当事人之间已经就合同的内容达成了一致．但是合同能否产生法律效力还要看它是否符合法律规定。只有符合法律规定的合同才会受到法律的保护，才具有法律效力。因此本题正确答 10 案为B.30．答案C 联合体共同投标中。各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。31．答案C 《招标投标法》第35条规定“开标由招标人主持，邀请所有投标人参加”体现了招标的公开、公平、公正和诚实信用原则。37．答案B
建设工程安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针。38．答案C
施工单位挪用列入建设工程核算的安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，责令限期改正，并可处挪用费用的20％以上50％以下的罚款。41．答案C
“克扣或者无故拖欠劳动者工资的”及“拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬”由劳动部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿，并可以责令支付赔偿金：“非法招用未满16周岁的未成年人的”由劳动部门责令改正，处以罚款，情节严重的．由工商行政管理部门吊销营业执照。“强令劳动者违章冒险作业．发生重大伤亡事故”才追究责任人的刑事责任。44．答案D
此题是考无权代理人代订合同行为有效的规定。行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后已被代理人的名义订立合同，相对人有正当的理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。采购员拿着公司的空白合同书与A公司签订合同。A公司有理由相信采购员是全权代理公司的业务，因此本题应选D。47．答案C
当事人之间因不可抗力事件的发生。造成合同不能履行时，依法可以免除责任。因为本题的c选项是发生洪灾后导致的工程拖期，符合违约责任的免责规定，选C.48．答案B
债权转让即合同权利转让，是指合同的债权通过协议将其债权全部或者部分转移给第三人的行为，并不是“必须是全部权利的转让”。55．答案B
要约是指希望和他人订立合同的意思表示。即一方当事人以缔约为目的，向对方当事人提出合同条件，希望对方当事人接受的意思表示。招标说明书、招标公告、商品价目表属于要约邀请。58．答案C 《建设工程安全生产管理条例》第2l条规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，其中包括：对所承担建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。61.答案：b, c, d, e
解 析：经注册的建造师有下列六个情况之一的，由原注册管理机构注销注册：
(1)不具有完全民事行为能力的；
(2)受刑事处罚的；
(3)因过错发生工程建设重大质量安全事故或有建筑市场违法违规行为的；
11(4)脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位连续2年(含2年)以上的；
(5)同时在2个及以上建筑业企业执业的；
(6)严重违反职业道德的。
62.答案：a, c, e 解 析：建造师执业范围
(1)担任建设工程项目施工的项目经理；
(2)从事其他施工活动的管理工作；
(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。
63.答案：a, d, e
解 析：二级建造师的执业技术能力如下：
(1)了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定；（一级：熟练掌握和运用）
(2)具有一定的施工管理专业知识；（一级：丰富的）
(3)具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产。（丰富经验和资历，较强的施工组织能力）
建造师必须定期接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平。（一级没要求，但要求有一定的外语水平）
64.答案：a, b
解 析：建设单位必须在建设工程立项批准后，工程发包前，向建设行政主管部门或其授权的部门办理报建登记手续。未办理报建登记手续的工程，不得发包，不得签订工程合同。
65.答案：a, b, d, e
解 析：《建筑工程施工许可管理办法》关于申请领取施工许可证的条件
(1)已经办理该建筑工程用地批准手续。
(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证。
(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。
(4)已经确定施工企业。
(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。
(6)有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施，专业性较强的工程项目编制的专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。
(7)按照规定应该委托监理的工程已委托监理。
(8)建设资金已经落实。66.标准答案：a, b, d
解 析：建设单位申请领取施工许可证的工程名称、地点、规模，应当与依法签订的施工承包合同一致。施工许可证应当放置在施工现场备查。
67.答案：b, d
解 析：建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。
68.答案：a, c, d, e
解 析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年 12 的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。69.答案：a, b, e
解 析：民事法律关系主体是指参加民事活动，受民事法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的自然人、法人和其他组织 72．答案ABCE
劳动者解除劳动合同．应当提前30日以书面形式通知用人单位，有下列情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：在试用期内的；用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。74．答案BD
因为答案A有损害结果发生，在这里损害事实不同于损害结果。同理，答案C也不正确。答案E违法者主观上有过失是违法者主观上有过错的具体表现．所以也不正确。因此，只有答案B、D正确。75．答案CDE
预期违约。又称先期违约或先期拒绝履行，其特点有：（1）预期违约表现为将来不履行合同义务，而不象实际违约表现为现实违反合同义务。（2）预期违约是对期待债权的侵害而不是现实的债权的侵害。（3）预期违约的主张人可以是合同的任何一方当事人。（4）主要造成对方信赖利益的损害。（5）预期违约是一种可能违约。
第四篇：二级建造师2013年模拟题十二
学天教育
———中国建筑业的灯塔
2013二级建造师考试法规及知识试题及答案解析第十二套
本文由学天教育网编辑小鹏整理有问题请联系www.xiexiebang.com在线客服
2013年二级建造师模拟题
1、在我国的民法通则中，自然人包括()。
A.公民
B．行为
C．外国人
D．无国籍的人
E.专业技术人员
标准答案：a,c,d
解
析：自然人则既包括公民，又包括外国人和无国籍的人。
2、物权的民法保护方法包括()。
A.请求确认物权
B.请求给予更新
C．请求排除妨碍
D．请求返还原物
E.请求损失赔偿
标准答案：c,d,e
解
析：物权的保护方法①请求确认物权②请求排除妨碍③请求恢复原状④请求返还原物⑤请求损失赔偿。
3、下列选项中()是领取建筑工程施工许可证的法律后果。
A.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工
B．在建的建筑工程因故中止施工的．建设单位应当自中止施工之日起3个月内，向建筑工程施工许可证发证机关报告
www.xiexiebang.com学天教育网
学天教育
———中国建筑业的灯塔
C．中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报建筑工程施工许可证发证机关核验施工许可证
D．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况
E.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续
标准答案：a,c,d,e
解
析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
4、实施建筑工程监理前，建设单位应当将()书面通知被监理的建筑施工企业。
A.建设工程质量管理条例
B．监理的内容
C.委托的工程监理单位
D．监理权限
E．监理人员名单
标准答案：b,c,d
解
析：实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。
5、国家发展和改革委员会等7部委令第38号发布的《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定()项目可不进行招标。
A施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的
B施工企业自建自用的工程，该施工企业资质等级符合工程要求的
C在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的
D使用国际组织或者外国政府资金的项目
www.xiexiebang.com学天教育网
学天教育
———中国建筑业的灯塔
E.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的
标准答案：a,b,c,e
解
析：《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定下列项目可不进行招标：
(1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；
(2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；
(3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；
(4)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；
(5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；
(6)法律、行政法规规定的其他情形。
6、参加投标竞争的投标人，应当具备()条件。
A.具有相应能力来承担招标项目
B满足国家有关的对投标人资格条件的规定
C满足招标文件对投标人资格条件的规定
D是法人或者其他组织
E具有一定数量的注册建造工程师
标准答案：a,b,c,d
解
析：投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。《招标投标法》第26条规定：“投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。”
7、下列选项中关于投标的禁止性规定有()。
A.投标人之间串通投标
B．投标人与招标人之间串通投标
C.招标者向投标者泄露标底
www.xiexiebang.com学天教育网
学天教育
———中国建筑业的灯塔
D．投标人以高于成本的报价竟标
E．投标人以行贿手段谋取中标
标准答案：a,b,c,e
解
析：选项D应为以低于成本的报价竞标。
8、下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有()。
A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行
B．评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人
C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
D．经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文化要求的，可用否决所有投标
E．任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果
标准答案：a,c,d,e
解
析：选项B：评标委员会无权决定合格的中标候选人，只有权推荐中标候选人。
9、事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由()负责处理。
A.行业协会
B．发生事故的企业
C．当地人民政府
D.劳动管理部门
E.发生事故企业的主管部门
标准答案：b,e
解
析：事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由发生事故的企业及其主管部门负责处理。
10、参加投标竞争的投标人，应当具备()条件。
www.xiexiebang.com学天教育网
学天教育
———中国建筑业的灯塔
A.具有相应能力来承担招标项目
B．满足国家有关的对投标人资格条件的规定
C.满足招标文件对投标人资格条件的规定
D.是法人或者其他组织
E．具有一定数量的注册建造工程师
标准答案：a,b,c,d
解
析：投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。《招标投标法》第26条规定：“投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。”
11、事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由()负责处理。
A.行业协会
B．发生事故的企业
C．当地人民政府
D.劳动管理部门
E.发生事故企业的主管部门
标准答案：b,e
解
析：事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由发生事故的企业及其主管部门负责处理。
12、根据《建筑工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是()。
A．建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求
B．监理单位应当审查专项施工方案
C.工程监理单位对建设工程安全生产不承担责任
D．总承包单位应当自行完成建设工程的全部施工
E．分包单位只接受总承包单位的安全生产管理
www.xiexiebang.com学天教育网
学天教育
———中国建筑业的灯塔
标准答案：a,b,d
解
析：选项C工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。选项E:分包单位还应接受建设单位、政府安全监督部门安全生产管理。
13、根据工程建设标准的属性划分，可分为()。
A。技术标准
B．管理标准
C．国家标准
D．工作标准
E．推荐性标准
标准答案：a,b,d
解
析：根据标准的属性划分
①技术标准。②管理标准。③工作标准。
14、根据《劳动法》，有()情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。
A．在试用期内
B．用人单位用暴力手段强迫劳动
C.用人单位用威胁手段强迫劳动
D．用人单位没有应劳动者的要求给予加薪
E．用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬
标准答案：a,b,c,e
解
析：劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：
①在试用期内的；
②用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
www.xiexiebang.com学天教育网
学天教育
———中国建筑业的灯塔
③用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。
15、违约责任是违反合同的民事责任的简称，它应在()的情况下承担民事责任。
A．合同当事人一方不履行合同义务
B．履行合同义务不符合合同约定
C.当事人一方明确表示其在履行期到来后将不履行合同
D．当事人一方用行为表明在履行期到来后将不可能履行
E．合同当事人一方延迟履行合同义务
标准答案：a,b,e
解
析：违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。
16、法律责任的一般构成要件由()个条件构成。
A．有损害结果发生
B．存在违法行为
C．违法行为与损害结果之间有因果关系
D．违法者主观上有过错
E。违法者主观上有过失
标准答案：b,d
解
析：法律责任的一般构成要件由以下四个条件构成，它们之间互为联系、互为作用，缺一不可。
1．有损害事实发生
2．存在违法行为
3．违法行为与损害事实之间有因果关系
4．违法者主观上有过错
www.xiexiebang.com学天教育网
学天教育
———中国建筑业的灯塔
17、安装工程一切险的被保险人除承包商外还包括()。
A.制造商或供应商
B．第三人
C．技术咨询顾问
D．业主
E．待安装构件的买受人
标准答案：a,c,d,e
解
析：安装工程一切险的被保险人除承包商外还包括：
(1)业主；
(2)制造商或供应商；
(3)技术咨询顾问；
(4)安装工程的信贷机构；
(5)待安装构件的买受人等。
18、当事人因重大误解订立的合同，可以()。
A.不履行
B．撤销
C.不适当履行
D．变更
E．维持原合同保持不变
标准答案：b,d,e
解
析：可撤销合同具有以下的特点：当事人可以撤销合同，也可以变更合同的内容，甚至可以维持原合同保持不变。
www.xiexiebang.com学天教育网
学天教育
———中国建筑业的灯塔
19、依《合同法》第79条的规定，限制债权转让的情形包括()。
A.合同性质
B．当事人约定
C.标的的大小
D．合同形式
E．法律规定
标准答案：a,b,e
解
析：《合同法》第79条规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：
●根据合同性质不得转让；
●按照当事人约定不得转让；
●依照法律规定不得转让。
20、起诉必须符合以下条件()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
B．有明确的被告
C.有具体的诉讼请求、事实和理由
D．属于人民法院受理民事诉讼范围和受诉人民法院管辖
E.有协议书
标准答案：a,b,c,d
解
析：起诉必须符合下列条件：原告是与案件有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；请求的事由属于法院的收案范围和受诉法院管辖；原、被告之间没有约定合同仲裁条款或达成仲裁协议。
21、依《合同法》规定，当事人订立合同的方式主要有()。
A.口头形式
www.xiexiebang.com学天教育网
学天教育
———中国建筑业的灯塔
B．书面形式
C．电子邮件
D．其他形式
E．直接交付式
标准答案：a,b,d
解
析：《合同法》第10条规定：“当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。”
22、《中华人民共和国合同法》中的合同是指()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
A．法人
B．人民法院
C．人民检察院
D．自然人
E．其他组织
标准答案：a,d,e
解
析：合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
www.xiexiebang.com学天教育网
第五篇：一、二级【建造师】合同
高级人才聘用（兼职）合同 [编号:2013 号]
年 月 日制
甲乙双方本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《注册建造师执业管理办法》、《注册监理工程师管理办法》《注册造价工程师管理办法》及其他有关法律、法规和规章，双方应按相关规定共同遵照执行。第一条 合同当事人
委托人（甲方）：
法定代表人或授权代理人： 所在地： 邮编：
联系人： 联系电话： 手机： 传真： 邮箱：
乙方：
联系地址： 邮编： 联系人： 联系电话： 手机： 身份证号码： 邮箱： 开户银行： 帐户名称：
银行帐（卡）号： 第一条 聘用内容
因甲方发展需要，需聘用如下所列高级人才（请在下面勾选相应人才类型），经过真诚友好协商，甲方同意聘用乙方，在乙方的配合下为其办理注册手续，具体条款如下：
（一）高级人才类型
□注册一级建造师（专业：）
□注册二级建造师（专业：）□注册一级建筑师□注册二级建筑师□注册监理工程师□注册一级结构师□注册二级结构师 □注册土木工程师（专业）□注册电气工程师（专业）□注册造价工程师（专业）□助理工程师（专业）□工程师（专业）□高级工程师（专业）
（二）甲方聘用乙方的期限为 年：
□合同自签订之日起 月后开始起算，即： 年 月 日至 年 月 日。□合同自注册成功之日起开始起算。（以中国建设部网上 □公告日期为准 □建设部查询系统里查询到为准）第二条 甲方权利与义务
（一）聘用期间，乙方仅授权甲方使用乙方的证书、印章和个人资料进行甲方企业的资质升级或年检活动。甲方免费为乙方办理初始注册、续期注册、变更注册和年检等相关手续。如乙方有需要，甲方有义务帮助乙方在其《执业手册》上登记聘用期间的执业情况。
（二）聘用期间，除非甲乙双方另有约定，在未经乙方授权并以书面方式确认的情况下，甲方不得利用乙方的证书、印章和个人资料或以乙方的名义参与任何形式的投标活动、工程施工、工程监理和工程转包活动。未经乙方授权并以书面方式进行确认，甲
方擅自以乙方名义或利用乙方证书、印章进行投标、施工、监理等活动所造成的一切后果应由甲方自行承担，给乙方造成损失的，甲方应当给与赔偿。
（三）聘用期间，甲方负责乙方每年的继续教育等相关费用。若乙方因工作原因,无法参加再教育学习，甲方有义务请人代为学习。若必须乙方到场参加学习，乙方凭相关票据向甲方报销差旅及食宿费用。
（四）甲方应妥善保管乙方的注册证书及其他有关材料。在注册申请受理后，甲方应立即归还乙方毕业证书、职称证和身份证等原件。乙方的资格证书和执业印章，甲方应在相应的住房和城乡建设厅官方网站通知领章日期后10个工作日内归还乙方。拒绝归还或是迟延归还给乙方造成损失的，甲方应当给与赔偿。
（五）甲方应根据本合同的约定，按时支付乙方的聘用工资。
（六）甲方收到乙方提供的注册材料后，应于30个工作日内为乙方办理注册手续。如甲方延误注册超过30个工作日，乙方有权要求甲方及时退回已接收的相关资料，乙方不退还已收取的预付款。根据甲方的需求，乙方可以继续和甲方合作，费用另计。
第三条 乙方权利与义务
（一）甲乙双方签定合同后，乙方应于 年 月 日之前向甲方提供有关资质申报及高级人才注册所需要的相关材料（此材料必须真实合法有效），所需资料如下：1、2、3、4、5、（二）甲方在办理注册或是资质申报过程中，甲方如需乙方配合到其注册所在地建设主管部门验证信息，乙方由产生的交通费、食宿费等凭相关票据由甲方全部报销。
（三）在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时，如甲方需要乙方到甲方所在地配合检查，甲方应提前5个工作日以书面或电子邮件等方式通知乙方，并为乙方报销交通费、食宿费等相关费用。乙方需配合甲方及时无偿的提供身份证、职称证明文件、学历证等相关证明材料。如因乙方不能提供相关证明文件等原因，造成甲方资质年检未通过、资质降级或资质吊销等情况，乙方应退还当年聘用工资。
（四）甲方在申请注册期间，乙方积极配合甲方进行注册，以便顺利注册成功。
（五）甲方完成注册后，乙方提供银行账号，并提醒甲方及时支付聘用工资。
第四条 聘用工资及支付方式
（一）经甲乙双方商定，甲方同意一次性支付乙方 年聘用工资总计￥ 元人民币（大写： 元整）（税后）。在乙方提供本合同第四条第（一）款中所列的相关注册材料后或乙方将注册信息从原聘用单位网上调入甲方(高级人才)注册管理系统后，甲方应支付预付聘用工资 元给乙方。甲方在确认乙方证书注册成功后（以中国建设部网上□公告日期为准 □建设部查询系统里查询到为准）的5个工作日内，应将剩余的聘用工资，即 元支付到乙方指定的银行账户。
甲方支付乙方下一年聘用工资的时间以聘用期限起算日期为准。
（二）如因乙方原因造成注册不成功，乙方需退还甲方支付的全部预付款。如因甲方原因注册不成功，乙方不退还甲方支付预付款。如因发生国家政策变动等不可预测的因素，导致不能完成注册，乙方应退还已收甲方支付全部预付款的50%。上述事实均需经甲方真实有效文件予以证实。第五条 证书的保管
完成注册后，乙方同意将《 注册证书》交由甲方管理，甲方应妥善加以保管。执业印章由乙方亲自保管。第六条 解聘
（一）在合同有效期内，甲乙双方不得单方解除合同，如因此造成损失，由提出解除合同一方负责。如甲乙双方在合同期内需要变更合同，应本着相互支持与理解的原则，提前一个月通知对方，以便另一方做好工作安排。
（二）如双方同意解除合同，甲方应在 个工作日内为乙方出具解聘证明、职业道德证明等相关变更注册证明，方便乙方办理变更手续，并返还乙方留存在甲方处的相关证件，甲方需善意履行不得无故刁难。
（三）在下列情况下，乙方有权提前解除合同：
（1）甲方不能按期支付工资；（2）甲方原因注册不成功；（3）甲方有其它违约行为。
（四）在下列情况下，甲方有权提前解除合同：
（1）乙方提供虚假证件；
（2）乙方原因注册不成功；
（3）乙方有其他违约行为。
第七条 违约责任
（一）甲方按建设部门要求负责乙方在注册期内的再教育学习的一切费用及手续。如甲方无法在注册期满前完成乙方的再教育学习手续和转注册的证明材料，造成乙方无法转注册，甲方应向乙方赔偿人民币 贰万 元整；如因乙方个人原因造成无法转注册，甲方不承担任何责任。
（二）因甲方原因发生乙方的毕业证、资格证、注册证、印章等相关材料丢失，甲方赔偿乙方相关损失，其相关损失计算方法如下：
（1）资格证、注册证和印章的丢失或损毁，甲方应负责为乙方补办。如耽误乙方正常注册，甲方须继续支付乙方聘用工资到证书发下来为止。
（2）毕业证（原件）因甲方原因丢失或损毁，乙方配合甲方进行补办。如无法补办,甲方应赔付乙方人民币叁万元整；（3）因乙方自身原因导致证书等相关材料的丢失或损毁，甲方不承担任何责任。
（4）如乙方提前解除合同关系，乙方应赔付甲方违约金 贰万 元整。（5）如甲方提前解除合同关系，甲方应赔付乙方违约金 贰万 元整。第八条 其它事项
（一）本合同条款中货币币种均为人民币。本合同所指金额均为税后金额。
（二）聘用期满后，如双方有意续签合同，由双方另行商议，格式可采用本合同。
（三）本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
（四）甲、乙双方合同有争议协商无果时，将由乙方所在地的人民法院对双方争议进行裁决。
（五）补充条款：（补充条款优先适用于其他条款）。
甲方（盖章）：
法定代表人/负责人（授权代理人）签字：
乙方（签字）：
签订日期： 年 月 日
点击咨询 