水电消防安装工程承包合同

第一篇：水电消防安装工程承包合同

水电消防安装工程

承 包 合 同

2017年 月

日 发包方（甲方）：云南昆明市东川区三合财富商业中心 重庆豪美实业(集团)有限公司云南分公司 承包方（乙方）：

甲方根据工程需要将三合财富商业中心项目的水电、消防安装工程委托乙方施工。为明确双方的权利、义务，经双方协商一致签订本合同。

1.工程地点：东川区原锻压机厂内 2.工程名称：三合财富商业中心

3.承包方式及工程内容：水电、消防安装约25万平方米（按实际完成的工程量结算为准）

3.1承包方式：包工包料

3.2工程内容：水电、消防安装工程；负责所承包工程材料、设备采购，运输和安装、调试，施工资料、签证、工程变更资料、竣工、验收资料；确保通过水电、消防竣工验收合格。

4.乙方工程承包范围

4.1水电、消防系统：根据水电、给排水、消防施工图纸内容（含预埋线管）。

5.合同工期

5.1本合同工期：预埋部分与土建主体同步施工；开工时间以甲方和 监理公司确认的书面开工通知书为准。安装部分为日历天（不含预埋工程工期）。5.因以下原因造成工期延误的，乙方必须在事件发生后14天内办理签证相关手续，否则视为乙方放弃签证： A.甲方未能按时提供图纸。

B.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计达8小时。C.因甲方不能提供施工场地的。

D.乙方已经施工完的项目，因甲方更改设计变更致使乙方重新施工。

E.发生不可抗力引起的工期延误。

6.工程质量

6.1按照现行中华人民共和国《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2011及系列验收标准；《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007，《自动喷水灭火系统施工及验收规范》，GB50261-2005进行验收，质量合格。进行验收，质量合格。

6.2乙方必须保证工程内容质量达到合格并通过消防部门的合格验收，否则，乙方须承担因此给甲方造成一切损失（包括但不限于甲方重新招标发生的费用、工程延误、工程材料涨价以及导致激发延误交房给业主造成的损失，同时乙方必须保证本项目楼宇竣工验收前，提前取得住宅部分消防验收合格证明）；如不属于乙方原因，（如土建、装修的原因等）导致消防验收不合格，乙方无需负责。

7．工程造价及承包结算方式 施工计算方法以云南省2013年水电定额中值取费下浮8%个点计量为准）。此合同造价为含税价，已含主料、辅材、施工费、机建费、税金、管理费、安全费、施工措施费、资料软件费及作业人员工资费用等，及执行本合同所发生的一切费用。主材单价以昆明市每月信息价为准。

7.1乙方承包水电安装工程综合单价采用审定总价中值甲方下浮8%点方式结算，含管理费。

7.1.1下浮点的支付方式：

7.2承包方式：包工包料；承包方负责材料复检费，并负责施工资料整理齐全。

7.3承包单价及计算规则

7.3.1承包价说明：上述各项承包价均为合格工程单价。承包价构成包含人工材料费、机械费、自身管理费、利润、措施费、风险。税费、人工保险、水电、消防材料复检费用（管理费由甲方承担）。

7.3.2承包方自行中途退场造成本合同解除的，按实际完成工程量80%结算，发包方不支付其他任何费用。

7.3.3设计变更及变更费用的调整，按照建设单位中相关条款执行。合同价款调整方法：本工程套用以下定额及施工图纸按实际完成工程量进行计算。2013最新版《云南省安装工程费用定额>《关于调整建设工程定额人工工资单价和费用规定有关费率的通知》（云建标【2013】3号）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（云建管字【2008】37号）《关于调整计算工程检验费和检验试验配合费计取方式的通知》相关规定额及有关配套费率、人工机械台班费用调整规定，管理费、利润按相应费率区间中值计取，其他措施费（如环境保护费、安全文明措施费、临时设施费等）按相应费率中值计取。主要材料没有信息价的，由双方询价确认。

8.工程付款方式及结算

8.1乙方水电、消防预埋垫至一期主体单栋四层以完工工程时甲方支付75%工程款，以后按月结算75%。验收合格付97%，余款按国家规范保质期满付清。

8.2合同外计量的约定

计价及款项支付执行合同内工程，合同外签证工程质量及预算审核时，承包单位应根据变更内容出具变更工程造成增（减）造价的预算书，预算书应附有计算式及计算依据，交由监理单位审核后报至发包人工程部，由发包人工程部负责进入审核程序进行合同外工程质量及造价的确认。发包方将审核的预算书返回到承包方后，承包方如有异议，须在7个工作日内提出书面答复，否则视为认可。

9.工程质量标准和保修期

9.1工程质量达到按中华人民共和国国家现行的有关工程设计与施工标准、规范或规程要求，并符合省、市有关部门的规定，要求及标准，并通过建设单位验收。9.2按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料（包括材料合格证、试验、试压、测试报告等）。材料代用品必须经过设计单位审校和甲方书面认可后方可使用。

9.3工程保修期为两年。从工程竣工之日起计。9.4保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。因乙方责任造成的质量问题、设备故障等，乙方收到甲方通知，（书面、口头或电话通知）起24小时内，应无条件予以维修。否则甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用由乙方承担，超出保修金的部分，甲方有权继续向乙方追偿。

9.5若由乙方责任引起消防事故，乙方应无条件承担相关责任。

10.双方责任 1.甲方责任

1.1提供施工图纸两份及有关文件资料，协助乙方办理相差报批及验收手续；竣工资料由甲方负责完成归档。

1.2落实解决现场施工条件，免费提供施工用水、用电，接驳点及水泥砂浆并工至工程竣工；； 免费提供工人住宿，负责施工用水、用电费用。

1.3提供现场及设备运输通道，提供垂直运输设备。1,4办理各种应由发包人办理的证件，批件手续。1.5向乙方现场书面交验工程测量控制点。1.6组织各种登记、变更手续。1.7负责协调施工现场各施工单位之间的关系。2.乙方责任。

2.1严格按照本合同规定及相应的技术规范和标准。在确保本工程正常需求并保证获得相关部门批准的情况下精心并努力地设计、施工和完成工程。承包人因为这些设计、一页台北工、完成和修补提供全部的监督管理、劳力、材料、设备装置及期所有其他物品。

2.2施工中应严格执行有关工作规程和施工现场的有关安全措施，并对施工人员、设备、防火和交通安全负责。如因乙方原因，在施工中造成设备损坏和人员伤亡，均由乙方负责处理和赔偿。

2.3工地作业和施工方法：乙方应对所有工地作业和施工方法的适当性、可靠性及安全性负责。

2.4根据本合同，除非法律上或者外界条件不允许，乙方应严格按照合同实施完成，并修补其中任何的缺陷，达到合同规定的要求。

2.5开工之日起，至工程竣工验收后将工程移交给甲方止，乙方有关的工程材料、半成品、成品、配套设备负管理责任。

2.6服从总包单位的管理。11.材料条款

工程所有材料由乙方按照设计和规范的要求采购工程需要的材料、设备，并向甲方提供产品合格证明；通知甲方验收；并送样做试验。（按规定应做试验的产品）

12.工程验收

12.1工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、施工验收规范文件、检验标准为依据。

12.2隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量），持表通知监理单位和甲方检查。甲方和监理方在接到乙方通知后二天内到现场验收，随钢筋模板同一时间验收，总监或者监理工程师代表到场检验，认可签证后，乙方可进行下一个工序的施工。监理方未按乙方通知时间组织验收又未告知乙方需延后的，乙方可自检，确认合格即可隐蔽施工。监理方应在验收报告上签字确认，如有异议，监理方有权复查，如复查合格，费用甲方负责，工期顺延；不合格，乙方马上返修，承担检查费用。

12.3.1验收依据标准：施工图纸、图纸说明、有关设计变更资料和变更图纸。技术交底纪要、材料、构件样板、国家有关规定。

12.3.2工程完工后，乙方经自检合格后向监理方发出竣工预检通知书；并由甲方组织消防主管部门认可的消防检测工作，直至取得消防主管部门专业验收的合格报告。取得报告及监理单位检查有关部门验收合格后，甲乙双方协商确定竣工验收时间。12.3.3乙方应按规定整理完整的竣工技术档案资料，并在确定的工程竣工验收后28天内向总监理工程师提交符合竣工要求的资料、图纸一式四份及电子文档一份（工验收时签发的文件除外）。

12.3.4竣工验收时，甲乙双方会同监理单位、设计单位组织工程整体验收评定。

12.3.5如工程质量及工程内容完全合符合同要求，双方在工程竣工验收证明书上盖章签字；如果工程质量不合格或者工程内容有未完成的，由乙方在协商的时间返工，再进行竣工验收，达到合同要求为止；如乙方连续三次返工依然不能达到质量要求，甲方有权追究乙方违约责任。

12.3.6双方应于验收合格后的14天内签署工程交接验收证明文件，乙方将场地清理干净移交给甲方管理。

12.3.7工程未经验收，甲方提前使用或者擅自使用，由此发生的质量或者其他问题，由甲方承担。

12.4工程竣工资料

工程竣工资料由乙方负责完成。工程竣工资料必须按照质监站及档案馆的要求进行整理归档，再通过验收合格后由甲方汇总；备案时如有修改调整，必须全程配合至按相关要求完成。

13.1因不可抗力造成不能按时竣工，应书面通知甲方、监理方，协商合同竣工日期顺延。13.2因甲方原因（不按时计量、结算、不提供水电、土建工程严重滞后），工程款不能如期支付，合同竣工日期顺延。造成工程不能如期竣工，每延误一天按合同总造价的万分之一向乙方支付违约金，并补偿农民工每天生活费、误工费100元。

14.合同争议的解决方式

14.1甲乙双方友好协商，协商不能解决，向人民法院提起诉讼。

本合同一式四份，甲乙双方各一份，业主方备案一份，建设主管部门备案一份。

甲方：盖章签字 乙方：盖章签字

身份证： 身份证：

手机号： 手机号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

水电、消防工程项目居间佣金合同

甲方（委托人）： 联系地址： 乙方（居间人）： 联系地址：

项目名称：昆明市东川区三合财富商业中心 项目地点：东川区原锻压机厂内

项目总承包公司：重庆豪美实业（集团）有限公司云南分公司

工程量：约伍仟万元，建筑面积25万平方米，按实际工程量计算为准。

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，及相关建筑法律法规规定，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下合同条款：

1、乙方接受甲方委托，负责就云南省昆明市东川区三合财富商业中心工程（以下简称该工程项目），引荐甲方和该项目的总承包方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目信息。并最终促成甲方与工程总承包方签订该工程项目的承包施工合同。

二、乙方的义务

乙方必须向甲方提供有关该工程项目的真实信息，并协助甲方对该工程项目进行实地考察，论证，最终达成共识并签订正式施工合同。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和各总承包方进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和工程总承包方所签订的专业施工合同条款。甲方因履行施工合同条款而产生的权利和义务与乙方无关。包括一安全事故及经济赔偿依据法律责任等，均由甲方负责，乙方概不承担任何责任。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付居间劳务费，则按报酬总金额的每天10%向乙方承担违约金，同是乙方有权向该项目总承包方直接申请拨付居间劳务费。

四、居间报酬金的支付时间和支付方式

1、本项目水电、消防费约伍仟万元（50000000.00元），居间佣金费用为实际到账的3%（含税），由甲方按时结算给乙方。

2、居间费用的计算方式支付方法和时间相应如下：①签订合同后24小时首付3万元前期所需费用（剩余2万打入给甲方保证金的同时给付），每次按进度付款，给予乙方前期的费用在第一次付款时扣除。

姓名：罗永海农行：622 848 19386 24056 578

3、甲方可以转账或现金的方式支付。

五、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效并具有一切法律效力，在甲方支付完乙方居间佣金后本合同自动终止。

六、其他事项

1、本合同一式两份，双方各执一份。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人或委托代理人：

身份证号： 身份证号： 联系电话： 联系电话： 合同签订地： 合同签订日期：

第二篇：水电安装工程承包合同

水电安装工程承包合同

发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：

4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。① 强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装；

② 给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装； ③ 室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装（含室内家具上的开关、插座安装）等全部水电工程；

④ 施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。

第二条 工程期限

1、本工程合同总工期为，自2010

年7 月日开工；2010年月日竣工。

2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。

第三条 工程人工费

乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米（已含室外工程量的人工费）

第四条 施工质量

乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

第五条 材料的领用、保管、及退库

乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。

第六条 安全事项

乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度，遵守工地的有关治安管理条例，树立安全第一的观念，严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程，造成安全事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。

第七条付款方式

乙方进场施工拾个工作日后，甲方适当付给乙方人员生活费，以后则按每月的工程进度75% 申请进度款。工程竣工验收后甲方付乙方总工程量的95%工程款。余下的5% 作为工程质保金，在一年后无施工质量问题，质保金一次性付清尾款。在质保期限内如发现质量问题，乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。

第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

甲方代表：乙方代表：

年月日

第三篇：水电安装工程劳务承包合同

水电安装工程劳务承包合同

甲方： 乙方： 身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称：长沙江山帝景哈佛一期C19—C20栋

二、工程地点：长沙市先导区学士路99号

三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围：安装工程：

㈠、①、消防系统（含地下室通风排烟系统、消防广播系统、消防报警系统、消防声光报警、消防喷淋、消防栓系统、消防应急灯（包含线路及插座）、消防卷帘门等）不在承包范围内；

②、燃气、智能化、网络、电话等专业工程的管线预埋由安装专业分包单位施工，不在承包范围内；

③、土建方面的洞口、线管的预留预埋（不含穿线）由承包人完成施工。④、电梯的管线预留及线缆，电梯机房的水井、电井照明、插座，楼梯间、地下室及公共部分照明（含灯具、开关、插座、声光控制等）、线管预埋及穿线由承包人施工；大堂及电梯厅承包人只负责预埋，布线由装修单位施工。

⑤、设备房及公共照明管线全部由承包人施工。

⑥、室内部分：主电源由配电箱连接到各户电箱，电箱后线路由精装修单位施工； 室内照明、插座、管线按装修设计预埋，由承包人施工；室内的排水工程（卫生间、厨房、阳台），只做立管，留三通由承包人施工；空调系统、屋面排水系统，卫生间、厨房、阳台地漏预留接口，出地面20CM，由承包人施工；

⑦、给水工程只施工主管，支管部分预留接口，只做至管井内阀门水表即可。⑧、室内给排水立管按图计算，对接到加压设备处含在承包人施工范围内，加压给水设备由专业单位做。

⑨、室外给、排水工程部分（含水表、阀门）按照图纸计入承包人施工范围内。

构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设

计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙

方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从

乙方预留的保修金中扣除。

九、本工程施工中，甲方除向乙方提供垂直运输机械外，其余操作工、器具均由乙自备。

十、承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总建筑面积约为27627.4平方米，每平米单价27元/㎡，计工程款为745939.8元。（大写币：柒拾肆万伍仟玖佰叁拾玖元零捌角整）竣工时，按业主方实际完成的建筑面积进行结算。

十一、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

十二、本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到甲方、业主、质监等各方联合验收规定的质量等级时的完全价格。如在验收时通不过验收标准，需返工所造成的经济损失均由乙方自负。

十三、付款办法：

1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。以后按人头借支生活费用。

2、施工队进场，第一次付款在完成主体工程出±0.000后可按合同总价支付到总造价的10%

3、完成主体结构十层后可按合同总价支付到总造价的30%。

4、主体结构封顶后可按合同总价支付到总造价的50%。

5、砌体完成可按合同总价支付总造价的60%。

6、乙方所承包的工程内容完成后可按合同总价支付到总造价的80%。

7、乙方剩留的工程余款，待工程验收后六个月，且已取得质检、业主方、监理等单位的结构质量评定单，由甲方向乙方可按合同总价支付到总造价的95%。

8、剩余的5%作为质保金保修一年后付清。

9、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。

10、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲

方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

十八、违约责任

（一）有下列情况之一，均属乙方违约：

1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失： 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲

方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

十九、其他：

1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费、岗培训费等项费用由乙方自理。

二十、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生

效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

甲 方： 乙 方：

代表人： 电 话：

签订日期： 年 月 日

第四篇：水电安装工程劳务承包合同

水电安装工程劳务承包合同

甲方：身份证号码：（家庭地址）乙方：身份证号码：（家庭地址）经甲乙双方协商同意将安装工程委托乙方施工，为了明确双方责任，确保工程质量按时竣工，双方本着认真负责的态度，依照《中华人民共和国合同法》、《西安市建筑安装工程承包合同条例》、建设部《建筑安装总分包实施办法》、及国家有关法则和政策的规定、结合本工程具体情况，《建设工程施工合同》和陕西省有关文件规定，经双方协商一致，签订本合同条款，双方共同遵守执行并严肃履行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围：

1、电气工程

1.1 强电部分：电气动力、照明工程均在本次承包范围（包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试）。

1.2 弱电部分：弱电箱预埋；消防及消防联动、电视电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等只计予埋管盒及箱洞口。

2、管道工程：

2.1 给水部分：包括给水、采暖管道安装、阀门安装、管道冲洗及严密性试验等。

2.2 排水部分：包括室内排污管道、雨水管道、空调冷凝水管道、空调洞预留。

2.3 采暖部分：包括室内管道及散热器安装。

2.4 消防部分：只预留洞口。

2.5 临电部分：包括施工现场、生活区、临时房的临时用电、临时用水及日常维护。（三级箱后开关由班组负责）

3、资料：施工组织的技术资料、保证资料管理资料由乙方按照质检和监理单位的要求进行收集、整编、移交。综上所诉图纸以内工作范围，图纸以外工作由甲乙双方协商解决。

五、工程质量及工期:

1.乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。1 /

42.所有水电安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿。

3.编制施工方案及施工计划，对各道工序严格把关，按相关施工规范及强制条文有关规定施工。如图纸需变更及时以书面形式向甲方提出申请，不得擅自施工，否则一切后果由乙方承担。

4.在结构施工阶段，乙方必须跟随土建方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与土建方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响土建方整体施工进度计划。如乙方不能在土建方限定的时间内完成有关安装工序，造成土建方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以2000元以下的罚款外，造成土建方延误工期的所有损失均由乙方承担。

四、材料

1.材料全部由甲方提供。

2.乙方按图抽料，填写材料申购单，负责保管领用后的材料，按图及按甲方要求、按进度要求进行施工。（主材应提前2周上报甲方，甲方询价后由乙方进行上报认质认价;辅材应提前1周上报甲方。）

3.乙方应按图按实对材料的规格型号数量进行申报。对材料造成的浪费和损失由乙方自行承担。

4.材料进场后，乙方应对材料进退场及时装卸、整齐归堆。

五、双方责任:

1.甲方责任

1.1提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。

1.2及时提供施工中各种所需材料并运抵现场。

1.3协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。

1.5监督乙方的文明施工、安全生产。

1.6按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

2.乙方责任

2.1按图及按甲方要求、按进度要求进行施工。服从甲方负责人管理。

2.2未经甲方现场施工员同意不得擅自停工，擅自停工每日处罚按实情处以罚金100~5000元不等。

2.3 进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度，应自始自终完成本项工程，如中途退场则工

程款按已完成工程量70%给付，余30%做为违约金和下一班组的补偿金。

2.4 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

2.5 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

2.6 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中

监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

2.7制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方

除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

2.8 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

2.9 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

2.10做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及时回收利用。

每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

2.11乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规

定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

2.12本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备，甲方提供的机

具有 套丝1台、电焊机２台、压槽机1台。

六、结算方式：

１.C４楼依据《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》（2001年版）计算人工工日，按每个工日单价38元结算。

２．现场变更实际工作量另外按签证结算。签证部分依据《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》（2001年版）计算人工工日，按每个工日单价38元结算。

七、付款方式:

1.预埋按建筑６元/㎡结算，二次配管、配电箱安装按建筑６元/㎡结算，给排水、采暖等管道安装按建筑17元/㎡结算，桥架、电线、电缆、开关、面板、灯具安装按建筑7元/㎡结算。剩余工程款以甲方总结算为依据。

2.每月按实际完成工作量的80%给付。并由甲方负责人签字认可，上报审核后报甲方。其余款项待工程验收合格15日内，乙方将工程竣工资料和竣工结算资料交付甲方，甲方在30天内支付结算款的95%，剩余工程款作为工程质量保证金，在按国家规定保修二年满之日起14天内甲方付清乙方剩余保修金。

3.每次付款时乙方应向甲方提供真实工人考勤表、工人工资表，若有虚假，甲方不予付款。

4.乙方每月收到月进度工程款必需按时发放到每个工人。

八、违约责任

1.有下列情况之一，均属乙方违约：

1.1 乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响土建方总

体施工进度的；

1.2 乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

1.3 乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

1.4 乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

1.5 乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

2.发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

2.1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因

返工而引起的实际损失费用，由甲方原因造成工期停工一星期以上的。

2.2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期

工费的利息。

十、本合同未尽事宜、双方协调解决。

十一、此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，合同经甲乙双方负责人签字（盖章）生效，工程完工

结算付款完毕，合同自动失效。

甲方：乙方：

代表人：电话：

日期：年月日日期：年月日

第五篇：水电安装工程劳务承包合同

水电安装工程劳务承包合同1

甲方： 身份证号码：（家庭地址）

乙方： 身份证号码：（家庭地址）

经甲乙双方协商同意将安装工程委托乙方施工，为了明确双方责任，确保工程质量按时竣工，双方本着认真负责的态度，依照《中华人民共和国合同法》、《西安市建筑安装工程承包合同条例》、建设部《建筑安装总分包实施办法》、及国家有关法则和政策的规定、结合本工程具体情况，《建设工程施工合同》和陕西省有关文件规定，经双方协商一致，签订本合同条款，双方共同遵守执行并严肃履行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围：

1、电气工程

强电部分：电气动力、照明工程均在本次承包范围（包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试）。

弱电部分：弱电箱预埋；消防及消防联动、电视电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等只计予埋管盒及箱洞口。

2、管道工程：

给水部分：包括给水、采暖管道安装、阀门安装、管道冲洗及严密性试验等。

排水部分：包括室内排污管道、雨水管道、空调冷凝水管道、空调洞预留。

采暖部分：包括室内管道及散热器安装。

消防部分：只预留洞口。

临电部分：包括施工现场、生活区、临时房的临时用电、临时用水及日常维护。（三级箱后开关由班组负责）

3、资料：施工组织的技术资料、保证资料管理资料由乙方按照质检和监理单位的要求进行收集、整编、移交。综上所诉图纸以内工作范围，图纸以外工作由甲乙双方协商解决。

五、工程质量及工期:

1.乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。

42.所有水电安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿。

3.编制施工方案及施工计划，对各道工序严格把关，按相关施工规范及强制条文有关规定施工。如图纸需变更及时以书面形式向甲方提出申请，不得擅自施工，否则一切后果由乙方承担。

4.在结构施工阶段，乙方必须跟随土建方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与土建方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响土建方整体施工进度计划。如乙方不能在土建方限定的时间内完成有关安装工序，造成土建方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以20xx元以下的罚款外，造成土建方延误工期的所有损失均由乙方承担。

四、材料

1.材料全部由甲方提供。

2.乙方按图抽料，填写材料申购单，负责保管领用后的材料，按图及按甲方要求、按进度要求进行施工。（主材应提前2周上报甲方，甲方询价后由乙方进行上报认质认价;辅材应提前1周上报甲方。）

3.乙方应按图按实对材料的规格型号数量进行申报。对材料造成的浪费和损失由乙方自行承担。

4.材料进场后，乙方应对材料进退场及时装卸、整齐归堆。

五、双方责任:

1.甲方责任

提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。

及时提供施工中各种所需材料并运抵现场。

协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。

监督乙方的文明施工、安全生产。

按合同规定，向乙方支付具备付款条件的.承包工费。

2.乙方责任

按图及按甲方要求、按进度要求进行施工。服从甲方负责人管理。

未经甲方现场施工员同意不得擅自停工，擅自停工每日处罚按实情处以罚金100~5000元不等。

进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度，应自始自终完成本项工程，如中途退场则工程款按已完成工程量70%给付，余30%做为违约金和下一班组的补偿金。

本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及时回收利用。

每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备，甲方提供的机具有 套丝1台、电焊机2台、压槽机1台。

六、结算方式：

1.C4楼依据《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》（20xx年版）计算人工工日，按每个工日单价38元结算。

2．现场变更实际工作量另外按签证结算。签证部分依据《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》（20xx年版）计算人工工日，按每个工日单价38元结算。

七、付款方式:

1.预埋按建筑6元/㎡结算，二次配管、配电箱安装按建筑6元/㎡结算，给排水、采暖等管道安装按建筑17元/㎡结算，桥架、电线、电缆、开关、面板、灯具安装按建筑7元/㎡结算。剩余工程款以甲方总结算为依据。

2.每月按实际完成工作量的80%给付。并由甲方负责人签字认可，上报审核后报甲方。其余款项待工程验收合格15日内，乙方将工程竣工资料和竣工结算资料交付甲方，甲方在30天内支付结算款的95%，剩余工程款作为工程质量保证金，在按国家规定保修二年满之日起14天内甲方付清乙方剩余保修金。

3.每次付款时乙方应向甲方提供真实工人考勤表、工人工资表，若有虚假，甲方不予付款。

4.乙方每月收到月进度工程款必需按时发放到每个工人。

八、违约责任

1.有下列情况之一，均属乙方违约：

乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响土建方总体施工进度的；

乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

2.发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用，由甲方原因造成工期停工一星期以上的。

甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十、本合同未尽事宜、双方协调解决。

十一、此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，合同经甲乙双方负责人签字（盖章）生效，工程完工

结算付款完毕，合同自动失效。

甲方： 乙方：

代表人： 电话：

日期： 年 月 日日期： 年 月 日

水电安装工程劳务承包合同2

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一、工程名称：克拉中心

二、工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

三、工程承包范围

工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

(1)给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

(2)排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井;所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

(5)防雷接地安装;

(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

四、工期要求

乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格等级。

六、工程承包方式：

本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

七、合同价款

本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

八、付款和结算方式

(一)甲方工程款支付：

1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。

2、工程进度款支付节点：

乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

3、工程结算款支付：

经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

4、保修金支付：

剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。

2水电安装的'所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十一、双方职责

1甲方职责

(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

(7)乙方食宿自理。

(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

(9)乙方现场负责人：

十二、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

十三、安全文明施工乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

十四、其它管理制度

1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

身份证号码： 身份证号码：

联系电话： 联系电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

水电安装工程劳务承包合同3

发包人：(以下称甲方)

承包人：(以下称乙方)

甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

一 工程概况

1.工程名称：望城才子城。

2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的42平方米。

住宅建筑面积.16平方米

住宅商业建筑面积.91平方米

地下室面积.3平方米

二 承包方式及承包内容

1.承包方式：实行包工，包水电安装。

2.承包内容：

强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

三 施工工期

总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

四 承包单价

地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的`工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

五 工程质量

1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

六 工程付款方式

1.工程造价计算方法：

依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

七 结算及付款方式

1.主体部分，工程进度达到±楼面付至已完成工程量的70%，±以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

八 双方职责

1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

4.乙方自行提供必要的劳保用品。

5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

十 工伤事故责任分担

元以内安全事故，由乙方承担。

元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

十二 争议解决

双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

水电安装工程劳务承包合同4

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、结构型式：

4、建筑风格：

5、工程规模：

二、承包范围：

1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

三、施工工期：

1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

2、凡因甲方原因可预见到的'事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

四、质量要求：

1、执行标准：

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

2、质量体系要求

(1)该项工程质量交验合格工程。

(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

六、工程款的结算及支付办法：

1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为 元。

2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。

3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

4、费用的组成：

(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

七、文明施工

1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

2、作业人员管理

乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

八、安全事项

乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

九、其他事项

1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。

2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

6、本合同签约地点：

甲方：乙方

身份证号码： 身份证号码：

电 话： 电 话：

签约时间：年 月 日 签约时间： 年 月 日