第一篇:2015年下半年宁夏省一级建造师《法规知识》:索赔证据和索赔文件试题
2015年下半年宁夏省一级建造师《法规知识》:索赔证据
和索赔文件试题
一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、大型储罐适宜于采用基础 A:素混凝土 B:钢筋混凝土 C:钢结构 D:砂垫层
E:中标通知书
2、下列关于大理石的叙述不正确的是。
A:大理石板材是一种碱性石材,容易被酸侵蚀而影响使用,因此除极少数石材以外,大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面 B:大理石是变质岩,为中性石材
C:大理石的主要化学成分是CaO和MgO,为碱性石材 D:大理石是隐晶结构,为中等硬度石材
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
3、某企业对一项目进行连续10年的投资,每年年末投资10万元,年利率8%,则该企业第11年末可以获得的利息为万元。A:54.87 B:44.87 C:44.48 D:54.48 E:玻璃幕墙
4、适用于开挖有黏性的土壤,集开挖、运输和铺填三项工序于一身的施工机械是。
A:铲运机 B:正向挖掘机 C:拉铲挖掘机 D:装载机
E:保证安全和使用功能的重要检验项目
5、在对综合概算和总概算进行审查时,如概算总投资超过原批准投资估算达到一定比例,需要进一步审查超估算的原因,这个比例是。A:5%以上 B:10%以上 C:15% D:20%
E:玻璃幕墙
6、工程施工成本的组成是。A:直接工程费+间接费 B:直接费+间接费
C:直接费+其他工程费+间接费 D:直接工程费+现场经费+间接费 E:招标文件规定的其他条件
7、用人单位应对首次取得特种作业证书的人员上岗前安排不少于个月的实习操作。A:1 B:2 C:3 D:4 E:招标文件规定的其他条件
8、在双代号时标网络计划中,若某工作箭线上没有波形线,则说明该工作。A:为关键工作 B:自由时差为零
C:总时差等于自由时差 D:自由时差不超过总时差
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
9、竣工图是水利工程档案的重要组成部分,其中的项目总平面图应由进行编制。A:施工单位 B:项目法人 C:监理
D:设计单位
E:保证安全和使用功能的重要检验项目
10、营业线轨道施工中,曲线外轨最大超高不得大于。A:150mm B:125mm C:175mm D:200mm E:工程月(周、日)报
11、下列各项中,不属于企业所得税纳税人的企业是。A:在英国成立但实际管理机构在中国境内的企业 B:在中国境内成立的外商独资企业 C:在中国境内成立的合伙企业
D:在中国境内设立的一人有限公司 E:玻璃幕墙
12、加筋土挡土墙的高度在I级干线上不宜大于。A:4m B:9m C:10m D:11m E:工程月(周、日)报
13、港口与航道工程项目技术管理的任务中,不包括。A:促进项目技术发展 B:建立良好的技术秩序 C:直接、及时向业主报送施工组织设计 D:保证生产过程符合规范要求 E:安装高度
14、政府质量监督的性质属于()行为,是为了保证建设工程质量,对责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查。A:建筑法 B:行政执法 C:行政法规 D:安全法
15、灌溉分水闸闸基开挖工程量为10万,经现场测量土石方体积比约为3:7;发包人并未要求对表土和岩石分开开挖,而合同中该部位土方、石方开挖单价分别为10元/、20元/,则该部分开挖的结算价款应为万元。A:100 B:170 C:200 D:300 E:保证安全和使用功能的重要检验项目
16、下列验收中,项目法人不得作为验收委员会成员的是。A:分部工程验收 B:阶段验收
C:单位工程验收 D:竣工验收
E:保证安全和使用功能的重要检验项目
17、屋面防水设防要求为一道防水设防的建筑,其防水等级为。A:Ⅰ级 B:Ⅱ级 C:Ⅲ级 D:Ⅳ级
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
18、砌体锚固件的选用时,除考虑使用环境温度条件外,还应考虑。A:砌筑时的环境温度 B:砌筑的方法
C:砌体的伸缩缝隙 D:砌体的结构特点 E:中标通知书
19、建筑材料采购合同的标的包括()。
A:物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或质量要求 B:物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或质量要求 C:物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或包装方式 D:物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或运输方式
20、企业或行业投资者以动态的观点确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平称为。A:基准收益率 B:社会平均收益率 C:内部收益率 D:社会折现率 E:玻璃幕墙
21、计量检测设备每次使用前应检查后,方可开始计量测试。A:认真清扫 B:对零部件 C:对使用场地 D:校准对零 E:中标通知书
22、在网络计划中,工作N最迟完成时间为第25天,持续时间为6天。该工作有三项紧前工作,它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天,则工作N的总时差为天。A:6 B:9 C:12 D:15 E:速度比率
23、演播室灯光施工中调光系统的调试的最后一步是打开所有负载的%并保持1.5—2h,检测电源电压的波动情况,电力电缆的电流和温度,空气开关的表面温度,调光柜的运行情况及散热系统,直至调光系统所有设备全部正常工作 A:55-60 B:65-85 C:90-95 D:100 E:安全措施
24、建设工程施工合同签订后,施工中发包人将部分合同外增项工程委托承包人施工,双方对增项工程价款未做出约定,也无法协商一致,此时应按照市场价格履行。
A:订立合同时合同签订地 B:订立合同时合同履行地 C:履行合同时合同签订地 D:履行合同时合同履行地
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
25、在建设单位管理费费率为定值的情况下,建设单位管理费与工程费用之间的关系是。A:成正比 B:成反比
C:没有确定关系 D:没有任何关系 E:玻璃幕墙
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、矿山工程施工安全检查的目的包括。A:发现生产工作中人的不安全行为 B:预知危险、消除或降低危险 C:消除施工人员间不团结因素
D:教育或警告不听指挥者、解决工作不协调问题 E:进一步贯彻落实安全生产方针
2、下列地基处理方法中,能够起到排水作用,加速下部土层的沉降和固结,适于处理3.0m以内软弱、透水性强的黏性土地基的是。A:灰土地基 B:素土地基 C:粉煤灰地基 D:砂和砂石地基
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
3、施工单位项目经理部负责质量验收评定工作的部门包括。A:安全管理部门 B:工程技术部门 C:物资管理部门 D:质量部门 E:试验部门
4、下列属于企业A类计量器具的是。A:千分表检具 B:塞尺 C:压力表 D:兆欧表
E:接地电阻测量仪
5、下列关于期间费用,描述有误的是。
A:期间费用是施工企业当期发生的费用中的重要组成部分 B:包括管理费用 C:包括财务费用
D:期间费用不应记入当期损益 E:玻璃幕墙
6、根据《标准施工招标文件》,下列事件中,承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有。
A:发包人原因导致工程缺陷和损失 B:承包人遇到不利物质条件
C:发包人要求向承包人提前交付工程设备 D:施工过程发现文物
E:承包人遇到异常恶劣的气候条件
7、路基土在工地测得干密度为1.63g/,湿密度为1.82g/,而在实验室测得最大干密度为1.66g/,则路基土压实度为。A:91.21% B:98.19% C:100% D:109.64%
E:招标文件规定的其他条件
8、《建筑内部装修设计防火规范》的强制性条文规定,消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用装修材料。A:A级 B:级 C:级 D:级
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
9、企业员工的安全教育的形式只包括。A:新员工上岗前的三级安全教育 B:改变工艺和变换岗位安全教育 C:经常性安全教育 D:事故现场安全教育
E:大型、特大型事故安全教育
10、矿山工程项目施工阶段质量控制的重点是。A:影响项目质量的因素、工艺和工序 B:事前控制 C:事中控制 D:事后控制
E:水平、垂直混合安放
11、建设工程施工承包合同的计价方式主要有()。A:固定单价合同、固定总价合同、固定成本加酬金合同 B:变动单价合同、变动总价合同、变动成本加酬金合同 C:单价合同、总价合同、成本补偿金合同
D:单价合同、总价合同、固定成本加费用合同
12、土石坝中,1级、2级坝和高坝的压实度应为__。A.91%~93% B.93%~95% C.95%~98% D.98%~100%
13、某省水利厅作为项目法人拟进行某项目施工招标,该项目属中央投资的公益性水利工程,则评标委员会专家可从中抽取。A:该省水利厅组建的评标专家库 B:该省建设厅组建的评标专家库
C:该省某招标代理机构组建的评标专家库
D:该项目所属流域管理机构组建的评标专家库 E:水利部组建的评标专家库
14、工程进度更新的最终目的是。A:延长工期
B:调整工程进度计划 C:删减工序
D:增加索赔机会
E:水平、垂直混合安放
15、根据《防洪法》,在水工程保护范围内禁止从事的活动包括。A:爆破 B:打井 C:采石 D:取土 E:植树
16、当计算工期不能满足计划工期时,可设法通过压缩关键工作的持续时间,以满足计划工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时,宜考虑的关键工作等因素。
A:有充足备用资源 B:新近安排实施 C:平行线路比较少
D:所需增加的费用相对较少 E:不影响质量和安全
17、水利水电工程上常用的骨料预冷法有。A:水冷法 B:冰冷法
C:真空气化法 D:液氮预冷法 E:风冷法
18、反映财务状况的会计要素包括__。A.资产 B.收入 C.负债 D.费用
E.所有者权益
19、空调风管的风阀控制器安装前应检查线圈和阀体间的是否符合要求。A:最小电阻 B:供电电压 C:额定电流 D:输出信号 E:输入信号
20、电力设施是指一切有关设施的总称。A:发电 B:变电 C:送电 D:供电 E:用电
21、应用内河航运水工建筑工程定额时,编制概算时可。A:直接使用
B:各项加扩大系数后使用
C:套用定额算出定额直接费后加扩大系数 D:各项加大3%后使用 E:安装高度
22、人工降低地下水位的施工方法包括__。A.喷射井点法 B.轻型井点法 C.管井井点法 D.截水法 E.集水明排法
23、采用定额单价法编制施工图预算,计算人、料、机费用时需注意的内容包括。A:分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价或单位估价表中所列内容完全一致时,可以直接套用定额单价
B:分项工程的主要材料品种与定额单价或单位估价表中规定材料不一致时,需要按实际使用材料价格换算定额单价
C:分项工程施工工艺条件与定额单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时,一般调量不换价
D:分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时,应编制补充单位估价表 E:对计算结果的计量单位进行调整,使之与定额中相应的分部分项工程的计量单位保持一致
24、从空间占位看,电梯设备的基本构成由组成。A:机房 B:井道 C:轿厢 D:层站 E:层门
25、建筑电气工程的安装施工时要依据施工设计图样将散件形式进场的材料进行组合,因而安装是用工最多的作业。A:电气装置
B:用电设备电气部分 C:布线系统
D:电光源控制设备 E:中标通知书
第二篇:最新一级建造师索赔试题及答案索赔
一级建造师考试试题及答案_建筑工程施工索赔_自测题
一、单项选择题
1.承包人在索赔事项发生后的()d以内,应向工程师正式提出索赔意向通知。
A.14 B.7
C.28 D.21
2.下列关于建设工程索赔的说法,正确的是()。
A.承包人可以向发包人索赔,发包人不可以向承包人索赔
B.索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔
C.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可
D.索赔意向通知发出后的14d内,承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料
3.索赔是指在合同的实施过程中,()因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。
A.业主方 B.第三方
C.承包商 D.合同中的一方
4.在施工过程中,由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序,造成工期延长和费用损失,承包商可提出索赔。这种索赔属于()引起的索赔。
A.地质条件的变化 B.不可抗力
C.工程变更 D.业主风险
5.索赔可以从不同角度分类,如按索赔事件的影响分类,可分为()。
A.单项索赔和综合索赔
B.工期拖延索赔和工程变更索赔
C.工期索赔和费用索赔
D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔
6.()是索赔处理的最主要依据。
A.合同文件B.工程变更
C.结算资料D.市场价格
7.下列关于索赔和反索赔的说法,正确的是()。
A.索赔实际上是一种经济惩罚行为
B.索赔和反索赔具有同时性
C.只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔
D.索赔单指承包人向发包人的索赔
二、多项选择题
1.建设工程索赔按所依据的理由不同可分为()。
A.合同内索赔B.工期索赔
C.费用索赔D.合同外索赔
E.道义索赔
2.承包商向业主索赔成立的条件包括有()。
A.由于业主原因造成费用增加和工期损失
B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失
C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失
D.按合同规定的程序提交了索赔意向
E.提交了索赔报告
3.承包商可以就下列()事件的发生向业主提出索赔。
A.施工中遇到地下文物被迫停工
B.施工机械大修,误工3d
C.材料供应商延期交货
D.业主要求提前竣工,导致工程成本增加
E.设计图纸错误,造成返工
三、案例题
[案例1] 北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工lOd,并同意合同工期顺延lOd.为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大,意欲索赔。
问题:
(1)施工单位的索赔能否成立,索赔证据是什么?
(2)由此引起的损失费用项目有哪些?
(3)如果提出索赔要求,应向业主提供哪些索赔文件?
[案例2]
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件:
①因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个工日;
②基坑开挖后,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日;
③5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,5月20日~5月22日,因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日;
④5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题:
(1)简述工程施工索赔的程序。
(2)建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。
(3)每项事件工期索赔各是多少d?总计工期索赔是多少d?
[案例3]
某公司在北京地区新建一办公楼,建筑面积20000m2,开工日期为2001年6月20日,竣工日期为2003年11月20日。工程按照合同约定顺利开工,在结构工程施工到1/2时,甲方与承包商协商,并达成如下协议:甲方将该楼外墙的玻璃幕装修项目、室内隔墙砌筑项目,单独发包给专业公司施工,并支付承包商该项目价格的1.5%作为管理配合费使用,专业公司按承包商管理要求的日期进场,有关工程款由甲方直接支付给专业公司。
承担外墙玻璃幕装修项目的专业公司根据有关承包商的要求,于2002年4月20日进场施工,但是在进场后的2002年6月10日,该专业公司因甲方未按其双方签署的合同约定支付工程款而停工,承包商因外墙装修停工,原计划2002年10月20日开始的其他外墙施工项目无法进行。
外墙装修项目在2003年6月份才恢复施工。
在2002年5月20日,承包商按进度计划安排,要求室内隔墙砌筑项目的施工单位进场,要求完工日期为2002年11月20日。该项目的施工单位按合同约定准时进场。在施工过程中,因施工质量不合格,多次返工,致使承包商的机电施工受到影响。直到2003年3月20日才合格地完成砌筑任务,致使机电项目施工拖延了5个月。
问题:
(1)承包商是否可以因外墙装修项目停工,向发包人提出工期索赔、经济损失索赔?
(2)发包人是否可以向外墙玻璃幕装修单位因停工提出经济损失的索赔?为什么?
(3)因室内砌筑进展缓慢,承包商是否可以向发包人提出工期索赔和窝工索赔?
[案例4]
某公司新建住宅楼,通过公开招标确定了施工单位,合同价款形式为可调价格合同,施工合同按1999年建设部颁发的建设工程施工合同示范文本为基础签署。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
在施工过程中出现下列事件:
1.因业主不能及时提供图纸,使工期延误20d,10人窝工;
2.因施工机械故障,使工期延误l0d,5人窝工;
3.因外部供电故障,使工期延误2d,20人窝工;
4.因下大雨,工期延误3d,20人窝工。
根据双方商定,人工费定额为32元/工日,机械台班费为2000元/台班。
根据上述约定乙方提出工期补偿35d,费用13056元(所有事件窝工费用及机械费用之和)索赔的要求。
问题:
(1)乙方上述要求是否合理?为什么
(2)经工程师认定的索赔工期为多少d?
(3)如果工程师未在收到报告后28d内给予答复意见或确认,工期延长多少d?结算时费用补偿为多少?
[案例5]
某工程在施工过程中发生如下事件:
1.基坑开挖后发现有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。
2.业主因资金困难,在应支付工程月进度款的时间内未支付,承包方停工20d.3.在主体施工期间,施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板供销合同,在合同内约定:如供方不能按约定时间供货,每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货,拖延10d.在上述事件发生后,承包方及时向业主提交了工期和费用索赔要求文件,向供货方提出了费用索赔要求。
问题:
(1)施工单位的索赔能否成立?为什么?
(2)按索赔当事人分类,索赔可分为哪几种?
(3)在工程施工中,通常可以提供的索赔证据有哪些?
[案例6]
某化工厂根据生产需要新引进一批进口设备,现需新建配套的设备基础,就此项目通过招标投标最终与甲建筑公司签订了施工承包合同,该合同包括A、月、C三项工作,合同工期260d.业主另将设备安装施工(包括设备安装与调试工作)直接发包给了乙安装公司,规定合同工期为100d.甲建筑公司根据实际情况编制了施工组织设计,经业主同意后,开始按下列进度计划施工:
设备安装与调试①——A——②——B——③——④——C——⑤
该工程在实际施工过程中发生了如下事件:
1.基础施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7d.2.B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行返工处理,损失5万元,且使B工作延误15d.3.甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5d,窝工损失2万元。
4.乙安装公司进行设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5d,损失12万元。
发生以上事件后,甲、乙两家施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题:
(1)针对甲建筑公司和乙安装公司就以上各事件提出的索赔要求,请分析业主是否应予相应的工期和费用补偿。
(2)如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期拖延,每延期一天补偿施工单位6000元;由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天扣误期损害赔偿费6000元。请计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?
(案例7)
甲方和乙方签订了某工程施工合同,乙方的承包范围为土方、基础、主体结构在内的全部建筑安装工程,合同工期为350d,开工日期为2003年11月12日,本工程在冬期不停止施工,甲方在合同内约定:乙方采用措施保证冬期施工,措施费为150万元,包干使用,不再增减。在开工前,乙方向甲方提交了施工组织方案及进度计划,甲方同意按此方案实施。
在实际施工过程中发生了以下事件:
1.在土方开挖施工时,由于乙方自身没有土方施工专业队伍和机械,随将土方开挖分包给另一家土方施工专业公司A,由于乙方和A单位就土方开挖的价格未能及时谈拢,土方施工单位未在甲乙双方约定的时间进场开挖,致使土方开挖拖延开工20d.2.在土方开挖后,开始施工地下室部分,因甲方提供的图纸设计有误、乙方发现此错误后及时通知甲方,甲方通过和设计单位联系,随后以图纸变更洽商的形式,下指令给乙方,因此地下室部分比原计划时间推迟30d.经乙方现场统计,在图纸变更前,乙方配料和人工及窝工已经发生了60万元的费用。
3.乙方根据合同工期要求,冬期继续施工,在施工过程中,乙方为保证施工质量,采取了多项技术措施,由此造成额外的费用开支共200万元。
在上述事情发生后,乙方及时向甲方通报,并恳请甲方以事实为依据,给予工期顺延、同时给予损失补偿。
问题:
(1)事件1中乙方是否可以要求甲方给予工期延长?
(2)在事件2中甲方是否应同意乙方的工期顺延要求,乙方所发生的费用甲方是否应该给予补偿?
(3)在冬期施工中,乙方依据现场实际情况向甲方提出给予经济补偿,希望甲方能够按实际发生的费用计算并支付技术措施费用,甲方是否可以考虑乙方的这一请求?
[案例8]
某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得中标。该施工单位(承包商)于2000年3月10日与建设单位(业主)签订了该工程项目的固定价格施工合同,合同期为8个月。工程招标文件参考资料中提供的使用砂地点距工地4km,但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。由于供砂距离的增大,必然引起费用的增加,承包商经过仔细认真计算后,在业主指令下达的第3d,向业主提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。
工程进行了一个月后,业主因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求承包商暂停施工一个月,承包商亦口头答应。恢复施工后,在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工:5月20日~5月24日承包商的施工设备出现了从未有过的故障;6月8日~6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨,造成了6月13日~6月14日的该地区的供电全面中断。针对上述两次停工,承包商向业主提出要求顺延工期共计42d.问题:
(1)该工程采用固定价格合同是否合适?
(2)业主要求承包商暂停施工一个月的合同变更形式是否妥当?为什么?
(3)上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理?说明其原因。
[案例9]
某高层酒店工程,计划开工日期为1999年6月5日,竣工日期为2001年10月20日,合同内约定按月进度支付工程款,在统计报告递交后14d内甲方审定并支付工程进度款的90%.工程按期开工,工程进展顺利,在工程进行到主体结构施工时,出现了下述问题:
1.二层结构部分完成时,承包人按合同约定,及时向甲方提交了已完工作量统计报告,但是甲方未按合同约定的付款方式和期限支付工程进度款,乙方在此情况下开始停工,直到甲方支付工程进度款和违约赔偿金后乙方才开始复工,工期耽误了180d.2.甲方按合同约定支付了工程进度款,乙方按正常管理方式恢复施工。在工程施工到12层时,发生了不幸的事故,某一脚手架工人在施工时因未按规定使用安全设施,不慎从脚手架上坠落,造成死亡,施工单位及时向甲方和国家安全生产管理部门通报,因此工期耽误了20d.问题:
(1)事件1中承包商是否可以向甲方提出工人窝工索赔和施工单位在停工期间保护管理施工现场所发生的费用索赔?
(2)事件2中承包商是否可以向甲方提出工期索赔,为什么?
(3)如果本工程合同工期为300d,甲方批准工期可以延长180d,本工程实际完工工期为多少d?因事件2造成工期延长20d,甲方是否可以向承包商提出因工期延长20d所增加发生的现场管理费的索赔要求?
[案例10]
发包人与某建筑承包公司于1999年8月签订了一份土地平整工程合同。合同约定:承包人为发包人平整土地工程,造价20.5万元,交工日期是1999年11月底。在合同履行中因发包人未解决征用土地问题,承包人施工时被当地居民阻拦,使承包人5台推土机无法进入施工场地,窝工240个台班。后经双方协商同意将原合同规定的交工日期延迟到1999年12月底。工程完工结算时,双方又因停工、窝工问题发生争议,发包人拒付工程款。承包人诉至法院要求支付工程款,赔偿窝工损失。
问题:
(1)请问法院是否会支持承包人的主张?为什么?
(2)简述承包商的索赔要求成立的条件。
[案例11]
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因而工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。由于排除孤石拖延了一定的时间,使得部分施工任务不得不赶在雨期进行。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发,造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏,施工设备损坏,运进现场的部分材料被冲走,乙方数名施工人员受伤,雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。
问题:
(1)你认为乙方提出的索赔要求能否成立?为什么?
(2)一份完整的索赔报告通常由哪些内容组成?
[案例12]
某国家机关新建一办公楼,建筑面积50000m2,通过招投标手续,确定了由某装饰公司进行室内精装修施工,并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后,该装饰公司又进行了劳务招标,最终确定江苏某劳务公司为中标单位,并与其签订了劳务分包合同,在合同中明确了双方的权利和义务。
在装修施工过程中,建设单位未按合同约定的时间支付某装饰公司工程进度款,该装饰公司以此为由,在合同有明确约定的情况下,拒绝劳务公司提出的支付人工费的要求。
问题:
(1)本装修工程施工过程中,劳务公司是否可以就劳务费问题向建设单位提出索赔?
(2)发生索赔后,承包人应注意的索赔时效问题是什么?
建筑工程施工索赔的相关内容习题答案与解析
一、单项选择题
1.C;2.C;3.D;4.C;5.B;6.A;,7.B
[解析]
7.答案B:
索赔实际上是一种经济补偿行为,而不是经济惩罚行为,所以选项A错误。不仅发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔,承包人也可以针对发包人的索赔进行反索赔,所以选项C错误。从索赔的概念可以看出,索赔指的是合同一方向另一方提出的,不仅仅局限于承包人向发包人的索赔,所以选项D错误。
二、多项选择题
1.A、D、E;2.A、B、D、E;3.A、D、E
三、案例题
[案例1]答:
(1)索赔成立。这是因业主的原因造成的施工临时中断,从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加,因而承包商可提出索赔。
索赔证据为业主以书面形式提出的要求停工通知书。
(2)此事项造成的后果是承包商的工人、施工机械等在施工现场窝工l0d,给承包商造成的损失主要是现场窝工的损失,因此承包商的损失费用项目主要有:
l0d的人工窝工费;l0d的机械台班窝工费;由于l0d的停工而增加的现场管理费。
(3)索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料,一般由以下三部分组成:
1)索赔信。主要是说明索赔事项,列举索赔理由,提出索赔要求。
2)索赔报告。这是索赔材料的正文,其主要内容是事实与理由,即叙述客观事实,合理引用合同条款,建立事实与损失之间的因果关系,说明索赔的合理合法性,从而最后提出要求补偿的金额及工期。
3)附件。包括索赔证据和详细计算书。其作用是为所列举的事实、理由以及所要求的补偿提供证明材料。
[案例2]答:
(1)我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序如下:
1)索赔事件发生后28d内,向工程师发出索赔意向通知;
2)发出索赔意向通知后的28d内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;
3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;
4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28d内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
(2)事件1:索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。
事件2:索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。
事件3:索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。
事件4:索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。
(3)事件2:索赔工期5d(5月15日~5月19日)
事件3:索赔工期3d(5月20日~5月22日)
事件4:索赔工期ld(5月23日)
共计索赔工期为:5+3+1=9(d)
[案例3]答:
(1)承包商可以向发包人提出工期索赔和经济索赔,因为工期的延长和因工期延长引发的费用增加不是承包人自身原因造成的。
(2)发包人因自身原因未能按合同约定支付工程款,给外墙玻璃幕装修项目的施工单位造成了经济损失,故不能对该施工单位进行索赔,而且该项目的施工单位可以向发包人提出工期索赔和经济损失索赔。
(3)因室内砌筑进展缓慢,承包商可以向发包人提出工期索赔和窝工费用损失索赔。
[案例4]答:
(1)事件1合理,是甲方原因造成的;事件2不合理,是乙方自身原因造成的;事件3可以索赔工期,但费用不能索赔,因外部供电故障不属于甲方责任;事件4根据合同约定,工期可以索赔,但费用不能索赔,因大雨属于不可抗力。
(2)工程师认定的索赔工期为25d,事件2工期(10d)延误不予顺延。
(3)工期延长35d,费用为13056元。
[案例5]答:
(1)1)承包方向业主提出的索赔成立,这是因业主的原因造成的施工临时中断,从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加,因而承包商可提出索赔。
2)向供货方提出的费用索赔要求成立,因为供货方因自己原因违约。
(2)按索赔当事人分类,索赔可分承包人与发包人之间的索赔;承包人与分包人之间的索赔;承包人与供货人之间的索赔;承包人与保险人之r可索赔等。
(3)可以提供的索赔证据有:
1)招标文件、合同文件及附件,其他的各种签约(备忘录、修正案等),发包人认可的工程实施计划,各种工程图纸(包括图纸修改指令),技术规范等;
2)来往信件,如发包人的变更指令,各种认可信、通知、对承包人问题的答复信等;
3)各种会谈纪要;
4)施工进度计划和实际施工进度记录;
5)施工现场的工程文件;
6)工程照片;
7)气候报告;
8)工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告;
9)工地的交接记录(应注明交接日期,场地平整情况,水、电、路情况等),图纸和各种资料交接记录;
10)建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场,使用方面的记录、凭证和报表等;
11)市场行情资料,包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布资料;
12)各种会计核算资料;
13)国家法律、法令、政策文件。
[案例6]答:
(1)1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成A工作延误,业主应给甲建筑公司补偿工期和相应的费用。另外,业主还应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。
2)因设计图纸错误导致甲建筑公司返工处理,故应给予甲建筑公司相应的工期顺延和费用补偿。同时因对乙公司也造成影响,故应对乙公司也给予相应的工期和费用补偿。
3)机械调配问题造成C工作增加工作时间5d,窝工损失2万元,这是由于甲建筑公司自身的原因造成的,业主不应给予工期和费用补偿。同时,因为C工作不影响乙公司,所以业主不应给予乙安装公司工期和费用补偿。
4)由于乙公司的错误造成总工期延误与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。
(2)1)甲公司应得到工期补偿为:
事件1:业主预制桩供应不及时补偿工期7d;
事件2:由于设计图纸中预埋件位置标注错误造成甲公司工期延误,应补偿15d;
事件4:因乙安装公司的原因给甲公司造成工期延误,应补偿5d.合计:27d.甲公司应得到费用补偿为:
事件1:7×6000=4.2万元;
事件2:5.0万元;
事件4:5×6000=3.0万元;
事件3:扣款5×6000=3.0万元;
合计:9.2万元
2)因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7d,因月工作延期,乙公司应得到工期补偿15d
乙公司应得到费用补偿为: 事件1:7×6000=4.2万元;
事件2:15×6000=9.0万元;
事件4扣款:5×6000=3.0万元;
合计:4.2+9.0-3.0=10.2万元
[案例7]答:
(1)不可以。土方开挖拖延开工20d是由于乙方自身的原因造成的,甲方不应给予工期顺延。
(2)甲方应给予乙方工期顺延,同时对所发生的费用应给予补偿。
(3)甲方不应考虑乙方的要求,因为在合同中双方约定冬期施工措施费是包干使用的,合同是签订双方共同遵守的原则文件。
[案例8]答:
(1)因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目,该工程基本符合这些条件,故采用固定价格合同是合适的。
(2)业主要求承包商暂停施工1个月的合同变更形式不妥。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认;否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中业主要求临时停工,承包商亦答应,是双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以业主要求承包商暂停施工1个月的合同变更形式不妥。
(3)因砂场地点变化提出的索赔要求不合理,原因是:
1)承包商应对自己就招标文件的解释负责;
2)承包商应对自己报价的正确性与完备性负责;
3)作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格,若承包商没有通过现场踏勘发现用砂质量问题,其相关风险应由承包商承担。
因几种情况的暂时停工提出的工期索赔42d不合理,可以批准的延长工期为37d,原因是:
1)5月20日~5月24日出现的设备故障,属于承包商应承担的风险,不应考虑承包商的延长工期和费用索赔要求。
2)6月8日~6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险,应延长工期5d.3)6月13日~6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的外界障碍,为不可抗力,应延长工期2d.因业主资金紧缺要求停工1个月而提出的工期索赔是合理的。原因是:业主未能及时支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿承包商停工1个月的实际经济损失,工期顺延1个月。
综上所述,承包商可以提出的工期索赔共计37d.[案例9]答:
(1)可以提出索赔。业主未能按合同约定如期支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿承包商停工期间发生的实际经济损失和保护施工现场所发生的费用。
(2)不可以提出工期索赔。事件2的发生是由于承包商自身管理不善造成的,不属于业主应承担的责任范围。
(3)本工程实际完工工期为500d(300+180+20)。由于承包商自身原因使工期延误20d,根据索赔及反索赔的成立条件,甲方可以向承包商提出因工期延长所增加的甲方现场管理费的索赔要求。
[案例10]答:
(1)支持。因发包人未解决征用土地问题,造成承包人施工时被当地居民阻拦,以致窝工240个台班。也就是发包人未能及时交付场地,造成承包人窝工。根据《合同法》二百八十三条规定,“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失”。因此,承包人向发包人追讨停、窝工费用,是有事实和法律依据的,应该得到法院的支持。
(2)承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件:
1)与合同相比较,已造成了实际的额外费用或工期损失;
2)造成费用增加或工期损失的原因不属于承包商的行为责任;
3)造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险;
4)承包商在事件发生后的规定时间内提交了索赔的书面意向通知和索赔报告。
[案例11]答:
(1)对处理孤石引起的索赔,这是预先无法估计的地质条件变化,属于甲方应承担的风险,应给予乙方工期顺延和费用补偿。
对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理:
1)对于前期的季节性大雨这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应在合同工期内考虑,由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。
2)对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础,被冲走的部分材料,清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担;损坏的施工设备,受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担,工期顺延。
(2)索赔报告的内容由以下几部分组成:
1)标题。索赔报告的标题应该能够简要准确地概括出索赔的中心内容。
2)事件叙述。主要包括:事件发生的时间、工程部位、发生的原因、影响的范围、承包商当时采取的防止事件扩大的措施、事件持续的时间、承包方已经向发包方报告的次数及日期、最终结束影响的时间、事件处置过程中的有关主要人员办理的有关事项等。
3)索赔的理由。明确指出依据合同条款某条,协议某条,某日会议记录,证明自身是有合理、合法的索赔资格的。
4)经济支出和费用计算。应指明计算依据及计算资料的合理性。如合同中已经规定的计算原则,发包方已经认可的计算资料。除必须明确计算结果的汇总额外,还应在正文后附上详细的计算过程和证明资料。
5)附注及本报告时间。当编写报告人员对某些问题的粗略计算具有商讨性质时,表示有商量余地,应在附注中写明。另外,还要注明提出索赔的时间。
[案例12]答:
(1)不可以。因为劳务公司作为某装饰公司的分包单位,应该按照分包合同的约定对总承包单位(某装饰公司)负责,同时,按合同约定向劳务分包公司支付劳动报酬也是总承包单位的义务,所以劳务公司应该就劳务费问题向该装饰公司提出索赔。
(2)当出现索赔事项时,承包人应在事项发生后的28d内,以书面的索赔通知书形式向工程师(或业主)提出索赔意向通知。在索赔通知书发出后的28d内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
第三篇:2015年天津一级建造师《法规知识》:索赔的处理原则考试试卷
2015年天津一级建造师《法规知识》:索赔的处理原则考
试试卷
一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、在建筑材料运输过程中,以下不属于途中自然减量的是()。A:建筑材料的挥发、飞散,漏损 B:在装卸操作中的换装 C:在检验环节中的拆包检查
D:非人力所能抗拒的自然灾害所造成的非常损失
2、发电机和电动机等旋转电机着火时,宜用__灭火剂灭火。A.二氧化碳 B.泡沫 C.干粉 D.卤代烷
3、是使桩端达到硬土层或岩层,荷载主要靠桩端反力支承。A:摩擦桩 B:端承桩 C:预制桩 D:灌注桩
E:水平、垂直混合安放
4、某施工项目管理为赶工期,放松施工质量标准,片面追求施工进度,由此造成的质量事故属于()事故。A:指导责任 B:操作责任 C:一般责任 D:控制责任
5、某工程项目总价值1000万元,合同工期为18个月,现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元,则承包方提出工期索赔为()个月。A:1.5 B:0.9 C:1.2 D:3.6
6、斜坡堤堤心石爆破排淤填石是在抛石体外缘一定距离和深度的埋放药包群,起爆瞬间在淤泥中形成空腔,抛石体随即坍塌充填空腔形成“石舌”,达到置换淤泥的目的。A:淤泥质软基中 B:淤泥质软基表面 C:抛石体底部表面 D:抛石体底部中 E:安装高度
7、自承式电缆的吊线为7股钢绞线,标称直径为ф6.3mm和两种,其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg,吊线用热塑材料涂敷,以防钢丝锈蚀 A:ф3.5mm B:ф4.5mm C:ф4.75mm D:ф5.2mm E:安全措施
8、中短波发射台保安和防雷接地极与建筑物的水平距离不得小于,上部埋深不小于0.8m,四周土质加以处理 A:1m B:2m C:3m D:4m E:安全措施
9、为了充分利用和发挥信息资源的价值,实现有序的科学信息管理,业主方和项目参与各方都应编制各自的(),以规范信息管理工作。A:信息管理手册 B:信息编码手册 C:信息格式
D:信息管理流程
10、下列关于招标信息发布的说法,错误的是()。
A:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出
B:自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日
C:招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告 D:招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同
11、水电工程验收过程中的争议,由验收委员会__协调、裁决。A.主任委员
B.主任委员和副主任委员 C.验收委员会成员
D.主任委员商验收主持单位
12、对建设工程项目信息分类按分为设计准备信息、设计信息、招投标信息和施工过程信息等。
A:项目管理工作的对象分类 B:项目实施的工作过程 C:项目管理工作的任务分类 D:按信息内容的属性分类 E:速度比率
13、水运工程施工监理是指监理单位根据国家法律、法规和的要求,对水运工程建设的质量、进度、费用进行控制,对合同和信息进行管理并协调有关参建各方关系。
A:设计合同 B:监理合同 C:工程合同 D:承包合同 E:安装高度
14、热力管道两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置。A:滑动支架 B:固定支架 C:导向支架 D:吊架
E:中标通知书
15、项目法人应当在拆除工程或者爆破工程施工日前,将所需资料报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。A:60 B:30 C:20 D:15 E:保证安全和使用功能的重要检验项目
16、面板堆石坝面板混凝土浇筑施工中,应控制入槽混凝土的坍落度在cm。A:1~4 B:2~5 C:3~6 D:4~7 E:保证安全和使用功能的重要检验项目
17、关于建设工程物资采购合同履行的说法,正确的是()。A:卖方可以支付违约金代替原标的物 B:卖方可以偿付赔偿金代替原标的物 C:卖方以其他货物代替原标的物
D:非经买方同意,卖方必须交付合同规定的标的物
18、为搞好工程的技术总结,工程竣工后是不适宜的。A:安排技术总结计划 B:确定总结题材
C:整理已经收集和积累的资料 D:由亲自参加项目的施工者执笔 E:安装高度
19、石膏板、钙塑板当采用钉固法安装时,螺钉与板边距离不得小于mm。A:8 B:10 C:12 D:15 E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
20、某工程由于设计变更,工程师签发了停工一个月的暂停工令,承包商可索赔的材料费是__。A.材料费原价 B.材料损耗费 C.材料储存费 D.材料运输费
21、在网络计划中,判断关键工作的条件是该工作。A:自由时差最小
B:与其紧后工作之间的时间间隔为零 C:持续时间最长
D:最早开始时间等于最迟开始时间 E:速度比率
22、自动化仪表的油压管道。A:不应平行敷设在高温管道下方 B:不应平行敷设在高温管道上方 C:不应交叉敷设在高温管道上方 D:不应交叉敷设在高温管道下方 E:中标通知书
23、招标人或其委托的招标代理机构应至少在()指定的媒介发布招标公告。A:一家 B:两家 C:三家 D:五家
24、某企业从银行取得一笔长期借款2000万元,年利率8%,期限3年,每年年末结息一次,到期一次还本,借款手续费率0.2%,企业所得税率25%,则该笔借款的资金成本率为。A:6.00% B:6.01% C:8.02% D:8.20% E:玻璃幕墙
25、根据水利工程施工项目招标投标有关规定,可以担任评标委员会成员的有。A:项目主管部门人员 B:行政监督部门人员
C:5年内与投标人无工作关系人员 D:投标人代理人的近亲属
E:保证安全和使用功能的重要检验项目
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、项目部的试验部门在质量验收工作中的职能包括。A:接受试验委托
B:出示真实可靠的试验数据 C:提供规范的试验报告 D:对试验结论负责
E:选定试验部位或样品
2、担保的形式主要有几种形式。A:银行保证书 B:第三者保证书 C:抵押
D:不可撤销的银行备用信用证 E:保险公司的担保书
3、矿井通风系统是关系矿井安全生产的重要内容,它主要包括。A:矿井通风方式
B:主要通风机的工作方式 C:通风网路(线路)及通风设施 D:通风量 E:通风时间
4、资金供应条件包括等。A:资金分配时间 B:资金分配形式 C:资金供应总量 D:资金来源 E:资金供应时间
5、横道图进度计划法存在的问题包括。A:表达直观
B:难以适应大的进度计划系统 C:计划调整只能以手工方式进行
D:不能确定计划的关键工作、关键路线与时差
E:工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达,但不易表达清楚
6、属于Ⅱ类民用建筑工程的有。A:商店 B:图书馆 C:体育馆 D:幼儿园 E:餐厅
7、相对于《标准施工招标文件》第8章投标文件格式,《水利水电工程标准施工招标文件》增加的内容有。A:评审因素索引表 B:投标函附录 C:联合体协议书 D:资格审查自审表 E:原件的复印件
8、在竣工结算的审核上,双方会产生很多的分歧和争议,解决这些争议的一般流程有。
A:双方收集支持自己意见的相关资料,并进行整理 B:审核工程变更、索赔、奖励及违约费用 C:集体讨论后确定争议问题的处理原则
D:审核施工发、承包合同范围以外调整的工程价款 E:根据合同约定的处理方式进行仲裁或诉讼
9、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定,建筑安装工程的规费包括。A:工程排污费 B:企业按规定标准为职工缴纳的养老保险费 C:企业为进行施工搭设临时设施的费用 D:施工机械停用期间的维护和保养费用
E:企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金
10、材料费包括。A:材料原价 B:运杂费
C:运输损耗费 D:采购及保管费 E:检验试验费
11、使用概算指标法编制工程概算时,如果拟建工程结构特征与概算指标有局部差异,必须对概算指标进行调整后方可套用概算指标,调整方法包括。A:调整概算指标中人、材、机费用单价 B:调整概算指标中的每平方米(立方米)造价 C:调整概算指标中变更结构的价格 D:调整概算指标中的工、料、机数量 E:调整概算指标中的工、料、机价格
12、工业安装工程按专业划分的分部工程包括等。A:工业炉砌筑工程 B:设备基础工程
C:自动化仪表安装工程 D:消防工程
E:设备及管道绝热工程
13、混凝土的抗拉强度,一般约为抗压强度的__。A.7%~10% B.8%~10% C.8%~14% D.7%~14%
14、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托,依据工程建设合同,对进行的管理。A:工程质量 B:投资控制 C:建设工期 D:建设程序 E:安全生产
15、通风方式在选择时应注意。
A:自然通风影响因素较大,不易控制,应尽量避免采用 B:吸出式通风一般多单独采用
C:压入式通风的缺点是污浊空气会流经整个坑道
D:混合式通风在有大管径、大功率风机时,其经济性不如压入式 E:吸出式通风的排烟速度慢
16、打桩过程中,若桩端位于一般土层时,停止锤击桩的控制原则是__。A.以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅 B.以贯人度控制为主,桩端标高为辅 C.仅控制桩端设计标高
D.控制每阵10击的贯入度
17、以工业产权和非专利技术作价出资的比例一般不超过技术方案资本金总额的。A:5% B:10% C:15% D:20%
E:玻璃幕墙
18、在混凝土理论配合比确定中,混凝土的施工配制强度按照确定。A: B: C: D:
E:工程月(周、日)报
19、雨期施工安全主要是做好防工作。A:洪 B:触电 C:淹 D:雷 E:坍塌
20、某工程合同总额为300万元,合同中约定的工程预付款额度为15%,主要材料和构配件所占比重为60%,则该工程预付款的起扣点为万元。A:135 B:180 C:225 D:255 E:速度比率
21、适合挖掘中等密实砂的耙头是。A:安布罗斯 B:加利福尼亚 C:文丘里 D:滚刀 E:IHC
22、混凝土结构的优点包括__。A.可模性好,适用面广
B.耐久性和耐火性较好,维护费用低 C.自重大,抗裂性较好 D.易于就地取材 E.强度较高
23、施工企业经营租赁设备相比于购买设备的优越性有。A:可以改善自身的投资结构 B:可获得出租方良好的技术服务 C:不必承担设备维修和管理的责任 D:可避免通货膨胀和利率波动的冲击 E:可提高自身资金的流动性
24、在起重工程的设计中,计算载荷主要考虑__。A.静载系数 B.动载系数
C.设备及索吊具重量 D.不均衡载荷系数 E.均匀载荷系数
25、涂饰工程按采用的建筑涂料主要成膜物质的化学成分不同,分为水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰工程。其中水性涂料涂饰工程不包括涂饰工程。A:乳液型涂料 B:无机涂料 C:水溶性涂料 D:丙烯酸酯涂料
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
第四篇:西藏2016年上半年一级建造师《法规知识》:工程索赔的概念及分类考试题
西藏2016年上半年一级建造师《法规知识》:工程索赔的概念及分类考试题
一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、长输管道测量放线验收合格后,施工单位根据测定管道中心线。A:控制桩 B:变坡桩 C:加密桩 D:百米桩
E:中标通知书
2、刚性路面以__路面为代表。A.沥青 B.水泥 C.混凝土
D.水泥混凝土
3、在间歇式设备生产率计算公式:中,其中n的含义是。A:每拌制一份料的质量 B:时间利用系数
C:每小时拌制的份数 D:设备功率
E:招标文件规定的其他条件
4、港口工程施工基线的设置应符合下列规定:基线应与建筑物主轴线、前沿线平行或垂直,其长度不应小于放样视线长度的倍;基线应设在通视良好、不宜发生沉降及位移的平整地段,并与测区基本控制网进行联测;港口陆域施工宜采用建筑物轴线代替施工基线;基线上设置的放样控制点的点位精度不应低于施工基线测设精度。A:0.7 B:0.5 C:1.0 D:1.2 E:安装高度
5、建设单位应按照有关建设工程法律法规的规定和强制性标准的要求,办理各种有关安全环境保护方面的审批手续,这是()的职业健康安全与环境管理的要求。
A:工程设计阶段 B:工程项目决策阶段 C:工程施工阶段 D:项目试运行阶段
6、属于措施费内容的是。
A:文明施工费、脚手架费、工程排污费 B:工程排污费、文明施工费、临时设施费 C:文明施工费、脚手架费、临时设施费 D:脚手架费、工程排污费、临时设施费
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
7、下列交通安全设施中主要起吸收能量,减轻事故车辆及人员的损伤程度的作用,同时也有视线诱导作用的是。A:隔离栅 B:防眩设施 C:防撞筒 D:护栏
E:招标文件规定的其他条件
8、某混凝土结构施工采用木模板。木模板一次净用量为200m2,模板现场制作安装不可避免的损耗率为3%,模板可周转使用5次,每次补损率为5%,该模板周转使用量为()m2 A:41.2 B:49.44 C:43.20 D:51.50
9、爆破排淤填石法(简称爆填法)是采用爆破方法排除淤泥质软土换填的置换法。A:碎石 B:砂石 C:块石 D:条石
E:安装高度
10、在网络计划中,工作P最迟完成时间为55天,持续时间为10天。其三项紧前工作的最早完成时间分别为25天、30天、33天,那么工作P的总时差为天。A:22 B:12 C:15 D:20 E:速度比率
11、下列不属于因素分析法的是__。A.分层法
B.因果分析图法 C.相关分析法 D.调查表法
12、分片到货塔器的现场组焊,壳体组焊一般程序中筒节组焊的下一步是。A:筒节之间组焊 B:筒节和封头组焊 C:裙座与下封头组焊 D:分段壳体组焊 E:中标通知书
13、关于邀请招标、委托招标和自行招标,下列说法中正确的是()。A:拟公开招标的费用与项目的价值相比不值得的,可以采取邀请招标 B:招标人自行办理招标事宜应当具有编制招标文件和组织投标的能力 C:乙级招标代理机构只能承担投资额5000万以下的工程招标代理业务 D:乙级招标代理机构不能跨地域承揽业务
14、下列关于重新检验的说明,正确的是()。
A:当工程师没有参与验收,如果提出对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人有权拒绝
B:重新检验不合格,承包人承担发生的全部费用,但工期给予顺延 C:重新检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延 D:重新检验合格,发包人承担发生的全部费用,但工期不予顺延
15、水利工程质量事故分类中,对工程寿命有影响的事故是。A:重大事故和较大事故 B:重大事故和特大事故
C:重大事故、较大事故和特大事故
D:重大事故、较大事故和特大事故、一般事故 E:保证安全和使用功能的重要检验项目
16、计量活动中,必须使用管理计量器具。A:依法 B:准确 C:完整配套 D:实事求是 E:中标通知书
17、建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时,应当附具有关水行政主管部门审查批准的。A:规划报告
B:环境影响评价报告 C:投资估算
D:洪水影响评价报告
E:保证安全和使用功能的重要检验项目
18、关于质量控制说法,正确的是。
A:质量控制是指确定质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容,并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作
B:质量控制是质量管理的一部分,是致力于满足质量要求的一系列相关活动 C:只要具备相关的作业技术能力,就能产生合格的质量 D:质量控制是围绕质量方针采取的一系列活动 E:速度比率
19、路基干湿类型应根据__确定。A.路基土的含水量 B.路基土的潮湿度 C.路基土的分界稠度 D.路基土的分界含水量
20、管道安装时,应将()逐节调整正确。A.管节的中心
B.管节的中心及管顶高程 C.管节的中心及内底高程 D.内底高程
21、关于总价合同特点的说法,错误的是。
A:发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价 B:承包人将承担较多的风险
C:评标时易于迅速确定最低报价的投标人 D:在施工进度上不能调动承包人的积极性 E:速度比率
22、根据《水工碾压混凝土施工规范》DL/T 5112-2000,使用天然砂石料时,三级配碾压混凝土的砂率为。A:23%~27% B:28%~32% C:33%~37% D:37%~41%
E:保证安全和使用功能的重要检验项目
23、某大型泵站进水渠护底工程中,所用∮10钢筋量约为7.5t,由于施工需要承包人设立了∮6架立筋约0.4t,护底施工中钢筋各种损耗量约为0.1t;已知∮
10、∮6钢筋单价为3500元/t,则发包人应向承包人支付该项内容的合同价款为元。A:28000 B:27650 C:26250 D:30000 E:保证安全和使用功能的重要检验项目
24、对由多层方块组成的重力式码头,在安装底层第一块方块时,方块的纵、横向两个方向都无依托,为达到安装要求,又避免因反复起落而扰动基床的整平层,一般在第一块方块的位置。
A:先精安一块,以它为依托,再按其他方块 B:先粗安一块,以它为依托,再按其他方块
C:先粗安一块,以它为依托,再按第二块,然后以第二块为依托,按此类推,逐块安装
D:先粗安一块,以它为依托,再按第二块,然后以第二块为依托,调整第一块后再逐块安装 E:安装高度
25、__是一种常用浆液,国内外大坝砂砾层灌浆绝大多数都是采用这种浆液,其主要优点是:稳定性好,能灌注细小孔隙,费用比较低廉,防渗效果也较好。A.水泥黏土浆 B.水泥浆
C.水泥黏土砂浆 D.黏土浆
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、需实行竣工验收备案制度,在我国境内新建、扩建、改建的工程有。A:房屋建筑工程 B:市政基础设施工程 C:抢险救灾工程
D:临时性房屋建筑工程 E:农民自建低层住宅工程
2、采用线形锁布设平面控制网时,线形锁的布设宜近于__。A.弧形 B.圆形 C.折线 D.直伸
3、水利工程建筑及安装工程费由__、企业利润和税金构成。A.直接费、管理费 B.直接费、间接费
C.直接工程费、其他直接费 D.直接工程费、间接费
4、宜采用固定总价合同的计价方式的建设工程项目有。
A:已经具备完整、详细的工程设计和必需的施工技术管理文件 B:工程量小,工程规模不大
C:工程技术结构简单,建设工期较短
D:前期招标工作准备充分,投标人准备时间充足
E:施工期内人工、材料、机械等要素市场价格可能发生较大变化
5、建设项目财务评价时,可以采用静态评价指标进行评价的情形有。A:评价精度要求较高 B:项目年收益大致相等 C:项目寿命期较短
D:项目现金流量变动大
E:可以不考虑资金的时间价值
6、人工费包括。A:基本工资 B:津贴和补贴 C:差旅交通费 D:职工福利费
E:生产工人劳动保护费
7、对业主而言,成本加酬金合同的优点有。
A:可以利用承包商的施工技术专家来帮助改进或弥补设计的不足 B:可以根据自身力量和需要来较深入地介入和控制工程施工和管理 C:可以转移风险,有利于业主方的投资控制 D:可以通过分段施工缩短工期 E:可以减少承包商的对立情绪
8、填隙碎石基层施工备料是根据以下哪些因素来计算各段需要的粗碎石数量__。A.各路段基层或底基层的宽度 B.各路段基层或底基层的厚度 C.机械台班 D.松铺系数 E.人工数
9、混凝土板在温度变化影响下会产生__。A.胀缩 B.裂缝 C.变形 D.位移
10、以工业产权和非专利技术作价出资的比例一般不超过技术方案资本金总额的。A:5% B:10% C:15% D:20% E:玻璃幕墙
11、适用于非多孔性金属材料和容器焊接接头表面开口缺陷的检测,不适用多孔性材料的检测。A:射线检测 B:超声检测 C:渗透检测 D:气密性检测 E:中标通知书
12、编制概算时,应用本定额算出定额直接费和基价定额直接费后。A:即可应用 B:乘以扩大系数 C:乘以折减系数
D:分别不同情况分别乘以系数 E:安装高度
13、针对岩层破碎的浅埋段隧道开挖,可选用的开挖方法有。A:单侧壁导坑法 B:双侧壁导坑法 C:多台阶法 D:全断面法
E:留核心土开挖法
14、根据《水电工程验收管理暂行规定》以及《水电站基本建设工程验收规程》,工程蓄水验收应具备的基本条件是。
A:大坝基础和防渗工程、大坝及其他挡水建筑物的高程、坝体接缝灌浆等形象面貌已能满足水库初期蓄水的要求
B:大坝及其他挡水建筑物的高程已达设计高程
C:工程质量符合合同文件规定的标准,且水库蓄水后不会影响工程的继续施工和安全度汛
D:工程安全鉴定单位已提交工程蓄水安全鉴定报告,并有可以下闸蓄水的明确结论
E:电站机组已经安装完毕
15、数字广播包含等方面 A:数字音频广播 B:数字多媒体广播 C:数字调幅广播 D:数字调频广播 E:卫星数字声音广播
16、根据《水电工程施工组织设计规范》DL/T 5397-2007,某水电工程永久建筑物级别为2级,下游无重要城镇,上游土石围堰高50m,施工期最大库容0.5亿,使用年限为3年,则该围堰级别为。A:2 B:3 C:4 D:5 E:保证安全和使用功能的重要检验项目
17、关于履约担保的说法,正确的是()。
A:履约担保的有效期从合同签订之日起,至工程竣工交付之日止 B:工程保修担保可采用预付款扣回的方式
C:在招标公告中,发包人要规定使用哪一种形式的履约担保 D:履约担保通常采用银行保函或者履约担保书的形式
18、水利工程质量是指对建设的水利工程的__等特性的综合要求。A.舒适 B.适用 C.美观 D.可靠 E.经济
19、关于事中质量控制的说法,错误的是()。A:事中控制包含自控和监控两大环节
B:要做到较好的事中控制必须建立和实施质量体系 C:事中控制强调监控,以自控为辅 D:事中控制强调自控,以监控为辅
20、材料消耗定额指标的组成,按其性质、用途和用量大小可分为。A:主要材料 B:次要材料 C:工具性材料 D:零星材料 E:辅助材料
21、以下关于无轨运输的说法,正确的是。A:无轨运输是采用各种无轨运输车出砟和进料 B:适用于弃砟场离洞口较远的场合 C:适用于道路坡度较大的场合
D:缺点是由于多采用内燃驱动,作业时污染洞内空气 E:一般适用于长隧道中运输
22、一般来说,原材料的质量检验要把住“三关”,其中不包括在内的是。A:入库(场)检验关 B:随时抽查检验关 C:定期检查关 D:使用前检验关
E:水平、垂直混合安放
23、下列各施工生产要素的质量控制手段中,属于对劳动主体质量控制的有。A:合理布置施工总平面图 B:坚持特殊工种持证上岗制度 C:禁止使用明令淘汰的施工方法 D:坚持分包商资质考核制度 E:组织项目管理者培训学习
24、关于杜邦财务分析体系的说法,正确的有。A:通过杜邦分析体系能发现企业资本金的变动趋势
B:杜邦分析利用财务比率的内在联系对企业财务状况和经营成果进行评价 C:杜邦分析将若干财务指标形成一个完整的指标体系 D:杜邦分析以净资产收益率为核心指标
E:杜邦分析能研究各项资产的比重变化情况,揭示企业的借债能力
25、施工过程中出现合同争议进行行政调解的原则是。A:服从原则
B:公平、合理、合法原则 C:不公开原则 D:自愿原则 E:公开调解
第五篇:[建造师]2007一级建造师《法规知识》模拟
2007一级建造师《法规知识》模拟(3)
一、单选[共70题,每题1分,总计70分]
1、()确定的限额以下的小型工程,在建筑工程开工前不必向有关单位申请领取施工许可证。
A、国务院建设行政主管部门
B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
C、县级以上人民政府建设行政主管部门
D、建设单位的上级主管部门
2、建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A、30% B、50% C、60% D、70%
3、建设工程监理企业与承包商串通,为承包商谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当()。
A、由监理企业对损失承担责任 B、由施工企业对损失承担责任
C、由建设单位决定监理企业和承包单位对责任的分担比例
D、由监理企业和承包单位对损失承担连带责任
4、由同一专业的单位组成的投标联合体,按照()确定资质等级。
A、招标人指定的其中某一家单位
B、资质等级较高的单位
C、资质等级较低的单位
D、资质等级居中的单位
5、甲为一老烟民,对各种香烟的市场价颇为了解。某日在路边,小贩叫卖中华香烟,20元一件。甲欣然买之。经查,该烟为假烟,甲与乙之间的行为性质是()。
A、无效的民事行为,理由为欺诈
B、可撤销的民事行为,理由为欺诈
C、无效的民事行为,理由为违反法律规定
D、有效的民事行为,理由为双方达成合意
6、从事建筑工程活动的企业或单位,应当()。A、向建设行政主管部门申请设立登记,向工商行政管理部门审查,颁发资格证书
B、向工商行政主管部门申请设立登记,向建设行政管理部门审查,颁发资格证书
C、向工商行政主管部门申请设立登记,同时进行审查,合格的颁发资格证书
D、向建设行政主管部门申请设立登记,同时进行审查,合格的颁发资格证书
7、根据物权的权利主体是否为财产的所有人,物权可以分为()。
A、用益物权与担保物权
B、动产物权与不动产物权
C、自物权与他物权
D、抵押权与质押权
8、不属于法律关系终止的情形是()。
A、自然终止
B、法定终止
C、协议终止
D、违约终止
9、甲向乙购买一批钢材,已经交付所有货款但乙始终没有交货,甲一直怠于追究乙的责任。如今已经过诉讼时限,甲又执意要起诉乙以讨回公道。对甲的情况,下列分析正确的是()。
A、甲超过诉讼时限则丧失诉权,不具备当事人资格
B、对超过诉讼时效的起诉,法院将裁定不予受理
C、法院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的,判决驳回其诉讼请求
D、院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的,裁定驳回其诉讼请求会
10、下列评标程序合法的是()。
A、评标委员会成员私下接触投标人
B、评标委员会成员与投标人直属于一个部门
C、评标委员会成员对投标人透露对投标文件的评审情况
D、评标委员会成员的名单在中标结果确定后公布
11、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当在中止施工之日起()内向发证机关报告,并按规定做好建筑工程的维护管理工作。
A、1个月 B、3个月
C、6个月
D、1年
12、评标委员会专家应具备的资格不包括()。
A、从事相关领域工作满8年
B、具有高级职称
C、有大型建设工程评标经验
D、具有高级职称同等专业水平
13、下列做法不属于滥用代理权的为是()。
A、以被代理人的名义同自己实施法律行为
B、代理权终止后以被代理人名义订合同
C、代理双方当事人实施同一法律行为
D、代理人与第三人恶意串通损害代理人利益
14、国际货物买卖合同提起起诉或仲裁的期限是()。A、1年
B、2年
C、4年
D、20年
15、以下做法符合法律规定的是()。
A、建设单位将建筑工程肢解发包
B、建设施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
C、建设施工单位借用其他企业的资质证书以其他企业的名义承揽合同
D、大型建筑工程由两个承包单位共同承包
16、商标权取得的条件是()。
A、向工商行政管理部门办理登记
B、向商标局申请注册
C、向商标设计者购买该商标
D、向社会公告对该商标的专有
17、下列不属于招标程序的是()。
A、编制招标文件
B、发布招标通告
C、组织投标机构
D、接受投标书
18、下列权利属于著作人身权的是()。
A、复制权
B、表演权
C、播放权
D、发表权
19、甲乙公司签定了一份建设工程合同,由于乙公司在履约中的重大过失造成合同履行对甲公司而言已经不必要,此时,()。
A、甲公司可以解除合同且无须通知乙公司
B、甲公司可以解除合同但要通知乙公司
C、甲公司可以解除合同,乙公司接到通知后应终止履行
D、甲公司无合同解除权
20、建设工程发生质量事故后,有关单位应在()内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A、10小时
B、15小时
C、24小时
D、48小时
21、下列做法中,没有尽到建设单位质量责任的是()。
A、建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位
B、建设单位使用未经审查批准的施工图文件
C、建设单位在领取开工报告前,按照国家有关规定办理工程质量监督手续
D、建设单位委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
22、由()办理建设单位工程项目报监手续,收取监督费。
A、工程质量监督机构
B、工程监理企业
C、建设工程施工单位 D、建设工程勘察设计单位
23、对监理人员来说,实施监理时首先要进行监理的内容是()。
A、《中华人民共和国建筑法》
B、《建设工程质量管理条例》
C、《建设工程安全生产条例》
D、《工程建设标准强制性条文》
24、涉及水土保持的项目,其环境影响报告书包括经由()审查同意的水土保持方案。
A、建设单位的上级主管部门
B、水土行政主管部门
C、项目所在地的人民政府建设行政主管部门
D、国务院环保行政主管部门
25、我国的建设行政主管部门及有关专业部门实行()统一监督管理。
A、县级以上人民政府建设行政主管部门
B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C、国务院建设行政主管部门
D、国家发展和改革委员会
26、对于评标委员会成员的违法行为的处罚,不包括()。
A、给予警告,没收违法所得
B、并处3000元以上5万元以下罚款
C、取消担任评标委员会成员的资格
D、造成他人损失的,应当承担赔偿责任
27、审批部门应当在收到环境影响报告表之日起()内,做出审批决定并书面通知建设单位。
A、10日
B、15日
C、30日
D、60日
28、当事人对合同履行方式不明确的,应()。
A、按照有利于实现合同目的的方式履行 B、按照有利于保护债权人的方式履行
C、按照有利于保护债务人的方式履行
D、按照交易习惯履行
29、安装工程一切险的维修期从()算起。
A、合同规定的竣工日期
B、实际投入使用日期
C、实际完工验收之日
D、实际投入使用或完工验收之日
30、居住在甲市的张某与居住在乙市的李某在丙市签定一份买卖水泥的合同,双方约定在丁市互为交付。未到交付时间,张某通知李某已经将这批水泥卖给别人。李某若要追究张某的违约责任,应当向()起诉。
A、甲市人民法院
B、乙市人民法院
C、丙市人民法院
D、丁市人民法院
31、当事人向人民法院申请保全证据,不得迟于举证期限届满前()。
A、7日
B、10日
C、15日
D、30日
32、外观设计取得专利权的条件为()。
A、创造性
B、新颖性
C、实用性
D、专有性
33、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人之外确定中标人的,可以处()的罚款。
A、1万元以上5万元以下
B、5万元以上25万元以下
C、中标项目金额的5‰以上10‰以下
D、中标项目金额的5%以上10%以下
34、下列做法不符合法律规定的是()。
A、在危险废物的包装物上设有识别装置
B、处置危险废物不符合国家规定的应交纳排污费
C、转移危险废物应填写“转移单”向移出地和接受地环保部门报告
D、临时将危险废物与旅客用同一运输工具载运
35、投标人以他人名义投标或以其它方式弄虚作假中标,情节严重的,取消()内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。
A、1-2年
B、1-3年
C、2-3年
D、2-4年
36、下列情况所形成的法律关系由《劳动法》调整的是()。
A、某公司为其员工购房向银行提供担保
B、某厂员工操作机器不慎将参观的客户致伤,客户要求这名员工赔偿
C、某厂女职工与他人同居怀孕而被厂里开除,女职工准备起诉该厂 D、某公司与某培训中心就高层员工管理知识培训达成协议
37、()在各自管理的范围内,负责对本行政区域内的有关专业建设工程勘察、设计活动的监督。
A、县级以上人民政府建设行政主管部门
B、县级以上人民政府交通水利等有关部门
C、国务院交通、水利部门
D、国务院建设行政主管部门
38、有限责任公司的股东对公司增资或减资的决议,必须经过()表决权的股东通过。
A、1/3以上
B、1/2以上
C、2/3以上
D、3/4以上
39、以下各项,不属于国家权力机关参加工程建设法律关系的职能是()。
A、审查批准国家建设计划和国家预决算
B、制定和颁布建设法律 C、监督检查国家各项建设法律的执行
D、指导建设单位进行工程承包
40、代理人与第三人相互勾结,在订立合同时给第三人优惠,而损害了被代理人利益的,应()。
A、由代理人承担责任
B、由第三人承担责任
C、由代理人和第三人承担连带责任
D、由代理人和第三人承担按份责任
41、下列属于物权的客体是()。
A、物
B、行为
C、事件
D、智力成果
42、某报社通过与某建设工程施工单位的工会沟通,了解到该单位在施工现场使用劣质脚手架造成员工受伤,于是对该事件曝光,这一做法属于安全生产监督中的()。A、工会民主监督
B、社会舆论监督
C、公众举报监督
D、社区报告监督
43、依法必须进行招标的项目,招标人应当在确定中标人之日起()内,向有关行政监督部门提交投标情况的书面报告。
A、5日
B、10日
C、15日
D、30日
44、下列选项中不属于商标注册的原则的是()。
A、自愿注册原则
B、先申请原则
C、优先权原则
D、单一性原则
45、甲向乙购买房屋,经协商甲先交10000元给乙,两人3天后签定正式合同。乙开出的收条上写着“收到甲订金10000元”。3天后,甲了解到乙隐瞒了该房屋尚未取得产权证的事实,故拒绝签定合同。下列说法正确的是()。
A、乙应当返还20000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失
B、乙应当返还10000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失
C、甲只能要求获得在买房过程中受到的损失
D、甲可以要求乙承担违约责任
46、使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由()进行验收。
A、施工总承包单位
B、分包单位
C、出租单位和安装单位
D、施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位
47、下列权利中可以质押的是()。
A、股份
B、债券
C、发表权 D、修改权
48、合同生效后,当事人对合同条款约定有缺陷,依法采取完善或妥善处理的法律行为叫做()。
A、合同条款空缺
B、协议补充
C、合同条款缺陷
D、法定补充
49、下列做法符合安全生产要求的是()。
A、施工单位向作业人员口头告知危险岗位的操作规程
B、为加快进度,施工单位在不适合作业的天气里依然开工
C、施工单位将废水直接排放到沟渠中
D、施工单位配备专职安全生产管理人员
50、对于达到一定规模的起重吊装工程,其专项施工方案必须经()签字后实施。
A、施工单位技术负责人
B、总监理工程师 C、施工单位技术负责人和总监理工程师
D、建设单位项目负责人
51、下列不属于法定代理终止事由的是()。
A、被代理人或代理人死亡
B、代理期限届满或代理事务完成
C、代理人丧失民事行为能力
D、被代理人取得或恢复民事行为能力
52、未经依法批准,擅自生产、经营、储存危险物品,违法所得10万元以上的,处以()的罚款。
A、1万员以上5万元以下
B、2万员以上10万元以下
C、违法所得1倍以上10倍以下
D、违法所得1倍以上5倍以下
53.以下表述中,不属于人民法院应当裁定中止执行的情形是()。
A.执行申请人表示可以延期执行 B,据以执行的法律文书被撤销
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务
54.纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款,应经(A.省、自治区、直辖市国家税务局
B.省、自治区、直辖市地方税务局
C.省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局
D.县级以上国家税务局、地方税务局
55.下列不属于安全监督检查人员职权的是()。
A.指定被审查单位购买产品权
B、现场调查取证权
C.现场处理权
D、查封、扣押行政强制措施权
56.仲裁协议的内容通常不包括()。)批准延期缴纳。A.请求仲裁的意思表示
B.仲裁事项
C.约定仲裁无效的条款
D.选定仲裁委员会
57.建设单位有()行为之一的,责令改正,并处20万元以上50万元以下的罚款。
A.将建设项目发包给不具有相应资质等级的施工单位
B.暗示施工单位使用不合格的建筑材料
C.未取得施工许可证而擅自施工
D.验收不合格擅自交付使用
58.下列不属于企业终止原因的是()。
A.违反法律法规给责令撤销
B.政府主管部门依照法律、法规的规定决定解散
C.根据法律法规程序被并购
D.依法被宣告破产
59.甲向乙借款5万元,约定1年后还款。结果1年后甲作生意亏本,根本无力还款。这时乙了解到,甲的亲戚丙拖欠甲一笔装修费6万元,到期半年多仍未交付,甲不好意思向丙催要。下列说法正确的是()。
A.乙可以甲的名义向丙要回6万元,其中5万元用于偿还自己的债务
B.丙在外地居住,乙前往丙住处的路费由丙承担
C.乙可以自己名义向丙要回6万元及延迟交付的违约金,其中5万元用于偿还自己的债务
D.乙可以自己名义向丙要回5万元,用于偿还自己的债务
60.下列鉴定结论,人民法院不予准许重新鉴定的情形是()。
A鉴定机构或鉴定人员不具备相关的鉴定资格
B.鉴定结论存在缺陷
C.鉴定程序严重违法
D.鉴定结论明显依据不足
61.当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。
A.仲裁判决作出后
B.仲裁判决作出前 C.仲裁庭首次开庭后
D.仲裁庭首次开庭前
62.生产经营单位与从业人员签订协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.可撤销
63.张某将公司债券出质,债券上没有任何记载。张某按约定将债券交付质权人。下列说法正确的是()。
A.质押合同不成立
B.质押合同成立但不生效
C.质押合同生效但不具有对抗效力
D.质押合同生效且具有对抗效力
64.下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。A.专业性
B.保密性
C.二审终审制
D.裁决的终局性
65.股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事
B.部门工程师
C.经理
D.财务负责人
66.施工整体提升脚手架的安装单位未向施工单位进行安全使用说明,就办理移交手续的,应当处以()的罚款。
A.5万元以上10万元以下
B.10万元以上30万元以下
C.项目合同金额的5%以下
D.项目合同金额的5%以上10%以下
67.甲公司系私营独资企业,因欠债被乙公司起诉至法院,被判令履行金钱给付义务。履行期限届满,甲公司仍未还债。乙公司向法院申请强制执行。此时发现甲公司濒临破产,无力偿还欠款。下列措施正确的是()。
A.裁定中止执行,待被执行人有履行能力时再恢复执行
B.裁定终结执行
C.裁定宣告该公司破产
D.裁定执行该公司投资人的其他财产
68.邀请招标指的是()。
A.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
C.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
D.招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
69.下列情况,在施工单位法定保修范围内的是()。
A.因住户使用不当造成卫生间水管渗漏
B.因物业公司管理不当造成大厅墙面开裂
C.楼房交付使用后,遇到地震造成电气管线错位 D.由于没有按照建设单位要求给排水管道布局施工,造成交付使用后给排水出现故障
70.仲裁庭由()仲裁员组成的,设首席仲裁员。
A.2名
B.3名
C.2名以上
D.3名以上
二、多项选择题
1.招标人()确定中标人。
A.根据评标委员会的书面评标报告确定
B.根据评标委员会推荐的中标候选人确定
C.授权评标委员会直接确定
D.招标人审查投标文件后确定
E.招标人与评标委员会商议后确定
2.招投标活动的基本原则包括()。
A.公开原则
B.公平原则
C.公正原则
D.鼓励交易原则
E.诚实信用原则
3.建筑工程监理的依据包括()。
A.法律、行政法规
B.施工单位的施工计划
C.有关技术标准
D.有关设计文件
E建筑工程承包合同
4.下列属于投标程序的是()。
A.组织投标机构
B.编制投标文件 C.接受投标书
D.开标
E.投标文件的送达
5.工程监理人员认为()的,有权要求建筑施工单位改正。
A.工程设计不符合建筑工程质量标准
B.工程施工不符合工程设计要求
C.工程施工不符合施工技术标准
D.工程施工不符合合同约定
E.工程设计不符合合同约定的质量要求
6.甲擅自将乙借给他的一台笔记本电脑卖给丙,下列表述中正确的是()。
A.若甲以自己的名义卖给丙,甲丙之间的合同属于效力待定的合同
B.若甲以乙的名义卖给丙,甲丙之间的行为属于无权代理的行为
C.若甲以乙的名义卖给丙,事后得到乙的追认,则甲丙间的合同是有效的
D.丙因善意取得而取得该电脑的所有权
E.丙必须经过乙的追认才能取得该电脑的所有权
7.招标人可以自行办理招标事宜的条件是()。.
A.有编制招标文件的能力
B.有从事招标业务的营业场所
C.有组织评标的能力
D.有从事招标业务的资金
E.有可以作为评标委员会人选的专家库
8联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前,除不可抗力外,联合体放弃中标项目的,法律后果包括()。
A.已提交的投标保证金不予退还
B.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,应当对超过部分承担连带赔偿责任
C.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由招标人自己承担损失
D.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由联合体按份承担赔偿责任
E.已提交的投标保证金可以与招标人商议适当退还
9.民事法律行为的成立要件包括()。
A.行为人具有相应的民事权利能力和行为能力 B.行为人意思表示真实
C.行为内容合法
D.行为目的有利于国家、集体及第三人的利益
E.行为形式合法
10;我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为()。
A.商业秘密
B.著作权
C.商标权
D.专利权
E.自物权
11.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,将受到()的处罚。
A.取消其2至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格
B.对取消投标资格予以公告
C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以项目金额5‰以上10‰以下的罚款
D.由工商行政管理机关吊销营业执照 E.降低资质等级,吊销资质证书
12.政府对工程质量的监督管理主要以()为主要内容。
A.安全生产设施
B.地基基础
C.主体结构
D.环境质量
E.相关工程建设各方主体的质量行为
13.证据保全的方法有()。
A.向证人进行询问调查,记录证人证言
B.对文书、物品等进行录象、拍照、抄写
C.讯问当事人,制作讯问笔录
D.对证据进行鉴定或勘验
E.对证据经过法庭质证
14.下列情形中,构成无因管理之债的是()。A.甲将乙丢失的牛牵回家4乙向甲索要,甲要求乙支付草料费200元
B.甲的邻居乙长期出差未归,甲见乙的小狗快要饿死,于是拿回家养。不料小狗将甲家的客人咬伤,甲要求乙支付医药费
C.某天晚上甲乙刚练完跆拳道,在公园的河堤边聊天。公园管理员丙巡逻时看到两个穿白衣服的人在河边,以为是鬼怪,惊吓成病。丙要求甲乙支付他的住院费1000元c D.甲见乙的一车钢材要滚落,遂上去帮忙,结果钢材滚落轧伤甲,甲要求乙支付医药费
E.某日大雨,甲见邻居乙的一件呢子大衣晾在院子中被雨淋脏,就帮邻居收好,又将大衣送去干洗店子洗,甲要求乙支付干洗的费用
15.法律事件包括()。
A.积极事件
B.消极事件
C.自然事件
D.社会事件
E.意外事件
16.招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,法律后果为()。
A.处以5万元以上25万元以下的罚款 B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款
C有违法所得的,并处没收违法所得
D.情节严重的,暂停直至取消招标代理资格
E.违法行为影响中标结果的,依法承担赔偿责任,但是中标仍然有效
17.纠纷发生后当事人申请仲裁应具备()条件。
A.当事人之间有仲裁协议
B.仲裁协议上有具体的仲裁请求、事实和理由
C.纠纷属于仲裁委员会的受理范围
D.纠纷已经过诉讼程序
E.当事人的纠纷经过调解没有达成和解
18.下列权利中属于著作财产权的是()。
A.复制权
B.发表权
C.表演权
D.署名权 E.播放权
19.甲因出国将自家一古董玉器委托给好友乙保管。乙将玉器摆放在家中,丙多次来访看中这件玉器,以为是乙所有的,欲向乙购买。此时乙正好缺钱,就将玉器作价卖给了丙。甲回国后发现玉器在丙家中。下列判断正确的是()。
A.乙丙间的合同是无效的
B.乙丙间的合同是效力待定的
C.甲可以向丙要回玉器
D.只有乙丙间的合同得到甲的追认,丙对玉器的所有权才可以得到保护
E.不管甲是否追认,丙都基于善意取得而取得玉器的所有权
20.关于违约金的赔偿,下列说法正确的是()。
A.当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
C.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求法院予以减少
D.约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求法院予以适当增加
E.当事人既约定违约金、又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金条款
21.建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位,从事建设工程勘察设计活动的,法律后果为()。
A.责令停止违法行为,没收违法所得
B.处以违法所得2倍以上5倍以下的罚款
C.处以合同约定勘察设计费5%以上10%以下的罚款
D.情节严重的,责令停止执行业务或吊销资格证书
E.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
22.承担缔约过失责任的情形包括()。
A.假借订立合同,恶意进行磋商
B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
C.故意提供虚假情况
D.以合法形式掩盖非法目的
E,因重大过失造成对方财产损失
23.工程竣工验收报告应当包括()。
A.工程报建日期 B.环境影响报告书
C.施工图设计文件审查意见
D.勘察设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
E.验收人员签署的竣工验收原始文件
24.某手表广为纪念申奥成功发行限量版手表,号称表面为天然蓝宝石,表的周边镶钻,表的售价为人民币3万元。经有关部门验证,该产品所用材料均为人造制品,成本低廉。为此,购买者与厂家发生纠纷,下列说法正确的是()。
A.按无效合同处理
B.按可撤销合同处理,理由为欺诈
C.按可撤销合同处理,理由为重大误解
D.按有效合同处理,双方可协商解除
E.购买者可以要求厂家退货及赔偿损失
25.招标人有()行为的,根据情节将被处以3万元以下的罚款。
A.未在指定的媒介上发布招标公告的
B.邀请招标不依法发出投标邀请书的
C.应当履行核准手续而未核准的 D.不按照项目审批部门核准内容进行招标的
E.收受投标人行贿为其谋取中标的
26.下列属于有效合同的构成要件的是()。
A.行为人具有相应的民事行为能力
B.合同条款完整明确
C.意思表示真实
D.不违反法律或社会公共利益
E.行为人具有完全的民事行为能力
27下列合同纠纷的诉讼时效为2年的是()。
A.商品房买卖合同纠纷
B.建设工程合同纠纷
C国际货物买卖纠纷
D技术进出口合同纠纷
E人身损害赔偿纠纷
28.下列做法符合法律规定的是()。
A.将含病原体废水经消毒达标后排放
B.农田灌溉渠道排放污水,应保证其上游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
C设置专用场所露天堆放废物矿石
D在危险废物的包装上设有识别标志
E收集危险废物的场所直接转做厂房使用
29.下列行为不视为侵犯专利权的是()。
A.商家不知是假冒专利产品市购进,事后得知实情,但为了避免损失继续出售该产品
B.商家购买专利权人生产的专利产品,在未经专利权人许可的情况下,再次出售该产品
C.某生产商在专利权人的专利申请日前已经从事相同产品的生产,现扩大该产品的生产规模
D.在科学实验中使用了专利权人的专利方法,并以该实验的成果独立申请专利
E.某厂家未经专利权人许可,使用专利产品以提高生产效率
30.无权处分合同的特征包括()。
A.行为人没有对他人财产的处分权
B.无处分权人实施了处分他人财产的行为,与相对人签订处分他人财产的合同 C.无处分权人以自己的名义与相对人签订合同
D.无权处分合同属于无效合同
E.无权处分合同属于效力待定合同
答案:
单选:
1、A
2、B
3、D
4、C
5、C
6、B
7、C
8、B
9、C、10、D
11、A
12、C
13、B
14、C
15、D
16、B
17、C
18、D
19、B 20、C
21、B
22、A
23、D
24、B
25、C
26、D
27、B
28、A
29、D 30、A
31、A
32、B
33、C
34、D
35、B
36、C
37、B
38、C
39、D 40、C
41、A
42、B
43、C
44、C
45、B
46、D
47、B
48、A
49、D 50、C
51、B
52、D
53、B
54、C
55、A
56、C
57、B
58、C
59、D 60、B 61、D 62、A 63、C 64、C 65、B 66、A 67、D 68、C 69、D 70、B 多选:
1、ABC
2、ABCE
3、ACDE
4、ABE
5、BCD
6、ABCD
7、AC
8、AB
9、ABCE
10、ABCD
11、ABD
12、BCDE
13、ABD
14、ABDE
15、CDE
16、ABCD
17、ABC
18、ACE
19、BE 20、ABE
21、ABDE
22、ABC
23、ACDE
24、BE
25、ABCD
26、ACD
27、AB
28、ACD
29、BD 30、ABCE