第一篇：2016年下半年四川省一级建造师《法规知识》：安全生产规定考试题
2016年下半年四川省一级建造师《法规知识》：安全生产
规定考试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、自动化仪表工程中测温元件必须采取防弯曲措施的起始温度是。A：300℃ B：500℃ C：700℃ D：1000℃
E：中标通知书
2、保温层材料的选择在保温材料的物理、化学性能满足工艺要求的前提下，应优先选用的保温材料。
A：导热系数低、密度小，价格低廉、施工方便、便于维护 B：导热系数高、密度小，价格低廉、施工方便、便于维护 C：导热系数低、密度大，价格低廉、施工方便、便于维护 D：导热系数高、密度大，价格低廉、施工方便、便于维护 E：中标通知书
3、按照《建设工程施工合同示范文本》的规定，发包人的主要工作有（）。A：保证施工噪音符合环保规定 B：提供进度统计报表
C：开通专用条款规定后规定的施工场地内的交通干道 D：做好施工现场地下管线的保护
4、用吊车装卸爆破器材时，一次起吊的重量不得超过设备能力的__%。A．30 B．40 C．50 D．60
5、城市给水排水工程管内径大于__mm的柔性管道，回填施工中应在管内设竖向支撑。A．400 B．500 C．900 D．1000
6、出砟是隧道施工的基本作业之一，出砟作业能力的强弱决定了在整个作业循环中的。A：施工成本
B：所占时间的长短 C：工序质量 D：管理水平
E：工程月(周、日)报
7、根据有关规定，在征得（）书面同意的情况下，施工总承包企业可以将非主体工程分包给具有相应专业承包资质的其他建筑业企业。A．建设单位 B．分包方 C．转包方
D．工程监理部门
8、安全检查的重点是查违章指挥和（）。A：查管理 B：查整改
C：查事故处理 D：查违章作业
9、敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于℃，橡皮绝缘电缆不低于℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。A：0；0 B：-10；0 C：0；10 D：0；-15 E：中标通知书
10、阀门安装前，应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查做强度和严密性试验。A：5％ B：10％ C：15％ D：20％
E：中标通知书
11、国家对水资源依法实行取水许可制度，对未经批准擅自取水的，有关部门应当。
A：责令停止，并处一万元以上五万元以下罚款 B：责令停止，并处二万元以上十万元以下罚款 C：要求补办取水许可证，补交已取用的水费
D：要求补办取水许可证，双倍补交已取用的水费 E：保证安全和使用功能的重要检验项目
12、某水库电站施工中暂停施工通知应由签发。A：主管部门负责人 B：项目法人单位负责人 C：监理单位负责人 D：总监理工程师
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
13、按照，可以把建设工程项目信息分为子项目
1、子项目2等信息分类。A：项目实施的工作过程 B：项目管理工作的任务 C：项目管理工作的对象 D：项目信息的内容属性 E：速度比率
14、一人连续单个点火的火炮，明挖不得超过个。A：5 B：10 C：15 D：20 E：保证安全和使用功能的重要检验项目
15、水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于。A：半年 B：一年 C：两年
D：一个汛期
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
16、在机电工程项目询报价的工作程序当中，__在技术评审和商务评审的基础上进行综合评审。A．采购经理 B．项目经理 C．总经理 D．董事长
17、在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是。A：工程扣款 B：工程延期 C：工程变更 D：逾期支付 E：速度比率
18、矩形截面简支钢梁，跨中受集中力P作用，试问，当集中力增大为2P，梁高度变为原来的2倍，其余条件不变，则跨中截面最大弯曲应力是原来的倍。A：1／4 B：1／2 C：1 D：2 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
19、通信主管部门制作的《行政处罚意见告知书》，送达当事人，告知拟给予的行政处罚内容及事实、理由和依据，并告知当事人可以在收到该告知书之日起日内，向通信主管部门进行陈述和申辩，符合听证条件的，可以要求该通信主管部门按照规定举行听证 A：1 B：2 C：3 D：4 E：安全措施
20、为抵消焊接变形，在焊前装配时先将焊件向焊接变形相反的方向进行人为变形的方法，是预防焊接变形装配工艺措施中的。A：反变形法 B：刚性固定法 C：预留收缩余量法 D：层间锤击法 E：中标通知书 21、2013年7月，某水电施工企业应支付利息5万元。根据企业会计准则及其相关规定，应支付利息属于。A：汇兑损失 B：营业外支出 C：期间费用 D：间接成本 E：玻璃幕墙
22、半挖半填渠道或全挖方渠道就近弃土时，采用__最为有利。A．推土机开挖 B．铲运机开挖 C．“8”字形开挖 D．人工开挖
23、分部工程的验收应由来组织。A：项目经理 B：项目总工程师 C：监理工程师 D：总监理工程师
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
24、下列选项中，属于投资控制功能的是（）A：计划资金投入和实际资金投入的比较分析 B：绘制网络图和计划横道图 C：编制资源需求量计划
D：投标估算的数据计算和分析
25、现行的建筑安装工程验评统一标准将建筑设备安装工程划分为个分部工程。A：4 B：5 C：6 D：7 E：中标通知书
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、职工到新单位后，新发生的职业病与新单位的工作没有关系的，其职业病待遇应由承担。A：原单位 B：新单位 C：社会基金 D：职工个人 E：速度比率
2、通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据确定。A：生产试运行的条件 B：产品要求 C：工程性质 D：设备性能 E：生产工艺
3、施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的有。A：检测仪器设备管理不善而失准 B：对水文地质情况判断错误 C：材料检验不严
D：在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料
E：结构设计计算错误
4、堤防工程竣工验收前，工程质量检测的项目和数量由确认。A：项目法人 B：监理单位
C：项目主管部门 D：质量监督机构
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
5、若用±3作为控制界限，当生产处于稳定状态时，质量数据落在控制界限外的概率为。A：68．5％ B：3．75％ C：99．73％ D：0．7％ E：速度比率
6、水利水电机电设备安装工程专业承包三级企业可以承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的主机及其附属设备和水电(泵)站电气设备的安装工程有。A：单机容量100MW及以下的水电站 B：单机容量25MW及以下的水电站 C：单机容量500kW及以下的泵站 D：单机容量1000kW及以下的泵站 E：单机容量1500kW及以下的泵站
7、弯道浅滩的整治应。A：减小汇流角 B：减小曲率 C：调整水流 D：裁弯取直 E：固滩护岸
8、轨道工程的轨枕道钉锚固所采用的方法有。A：承轨槽法 B：正锚法 C：反锚法 D：翻锚法 E：简锚法
9、铁路与道路交叉处设置立体交叉所需费用的确定原则是。
A：新建、改建铁路与既有道路交叉的，由铁路部门承担建设费用；道路部门提出超过既有的道路建设标准建设而增加的费用，由道路部门承担
B：新建、改建铁路与既有道路交叉的，由道路部门承担建设费用；铁路部门提出超过既有的道路建设标准建设而增加的费用；由铁路部门承担
C：新建、改建道路与既有铁路交叉的，由道路部门承担建设费用；铁路部门提出超过既有的铁路线路建设标准建设而增加的费用，由铁路部门承担
D：新建、改建道路与既有铁路交叉的，由铁路部门承担建设费用；道路部门提出超过既有的铁路线路建设标准建设而增加的费用，由道路部门承担
E：现有铁路与道路平交道口改建立体交叉的，由铁路部门和道路部门按照公平合理的原则分担建设费用
10、关于建设工程设计概算的作用，下列说法正确的是。A：设计概算制定和控制建设投资的依据 B：设计概算是编制建设计划的依据 C：设计概算是进行贷款的依据
D：设计概算是签订工程总承包合同的依据 E：设计概算是制定设计方案的依据
11、低温季节混凝土施工时，为提高混凝土拌合料温度，不应直接加热的材料是。A：水 B：砂 C：水泥 D：碎石
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
12、MDZ作业车组分层上砟整道应符合规定。
A：起道、拨道、捣固作业轨温，应在长钢轨铺设轨温-20～15℃范围内进行 B：起道：第一、二次起道量不宜大于50mm，第三、四次起道量不宜大于80mm C：拨道：一次拨道量不宜大于50mm D：捣固：在有砟桥上，枕下道砟厚度不足300mm时，不能进行捣固作业 E：动力稳定：每层道床起道、捣固作业后应进行1～2次动力稳定作业
13、分部工程验收工作组由项目法人或监理主持，单位有关专业技术人员参加。A：设计 B：施工 C：运行管理 D：主管部门 E：质量检测部门
14、根据《防洪法》，在水工程保护范围内禁止从事的活动包括。A：爆破 B：打井 C：采石 D：取土 E：植树
15、在浇筑混凝土之前，应进行预应力隐蔽工程验收，其内容包括。A：预应力筋的品种、规格、数量、位置等
B：预应力锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等
C：预留孔道的规格、数量、位置形状及灌浆孔、排气兼泌水管等 D：预埋件的品种、规格、数量、位置等 E：锚固区局部加强构造等
16、粒料基层级配碎石路拌法施工中，摊铺时应注意的问题是__。A．人工摊铺混合料时，其松铺系数约为1.70～1.80 B．平地机摊铺混合料时，其松铺系数约为1.25～1.35 C．粒料均匀地摊铺在预定的宽度上，表面应力求平整，并具有规定的路拱 D．应事先通过试验确定集料的松铺系数等指标 E．粒料摊铺时应同时摊铺路肩用料
17、工程建设中，需要项目负责人签章的是。A：工程延期申请表 B：工程竣工报告
C：分项工程质量验收记录 D：安全交底书
E：工程进度款支付报告
18、抓斗挖泥船作业时应根据确定下斗间距和前移距。A：土质 B：挖宽 C：挖深
D：泥层厚度 E：斗容
19、在下列固定资产折旧方法中，属于加速折旧的方法是。A：平均年限法 B：行驶里程法 C：工作台班法
D：双倍余额递减法 E：年数总和法
20、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门 或其他有关部门备案。A：15 B：20 C：25 D：30
21、政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议，其目的是（）。A：对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书 B：对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督 C：对影响结构安全的工程实体质量进行检测
D：对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测
22、建筑主体结构分部工程验收，必须参加的单位有。A：建设单位 B：设计单位 C：监理单位 D：勘察单位 E：基坑分包单位
23、各通信运营商之间由于通信设施存在隐患等原因，可申请暂停网间互联或业务互通．运营商之间中止互联互通应具备的条件有
A：经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患
B：经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在对人身安全造成威胁 C：经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响
D：经互联双方总部同时认可，有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案
E：互联或业务互通严重影响到人员安全
24、设计单位必须按其承担相应水利工程设计任务。A：设计能力 B：资质等级 C：业务范围
D：设计经历业绩 E：所在地域
25、高桩码头工程施工组织设计编制中，主要施工方案的内容有：挖泥、测量、构件预制及安装、模板工程、钢筋工程、、土石方工程、设备安装工程、附属设施安装工程等。A：混凝土工程 B：沉桩 C：粉刷工程 D：照明工程 E：砌筑工程
第二篇：2017年福建省一级建造师《法规知识》：违法行为考试题
2017年福建省一级建造师《法规知识》：违法行为考试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、关于我国现行建设工程招标投标的说法，正确的是（）。A：招标人必须委托招标代理机构代为办理招标事宜 B：工程招标代理机构的资格分为甲级、乙级
C：乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务
D：乙级工程招标代理机构不可以跨省、自治区、直辖市承担业务
2、建筑施工安全检查评分中保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足分时认为不得分。A：30 B：40 C：50 D：60 E：保证安全和使用功能的重要检验项目
3、围湖造地或者未经批准围垦河道，且防洪法未作规定的，应限期清除障碍或者采取其他补救措施，并处的罚款。A：一万元以上五万元以下 B：二万元以上十万元以下 C：五万元以上十万元以下 D：十万元以上十五万元以下
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
4、关于工程量清单主要组成部分的说法，正确的是。
A：分部分项工程量清单、措施项目清单、暂估价材料清单 B：分部分项工程量清单、措施项目清单、暂定金额部分清单 C：分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单 D：分部分项工程量清单、开办费用项目清单
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
5、当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，编制工程概算可以采用。A：单位工程指标法 B：概算指标法 C：概算定额法
D：类似工程概算法 E：玻璃幕墙
6、某双代号网络计划如下图所示，其关键线路有条。A：2 B：3 C：4 D：5 E：速度比率
7、主副井错开施工的时间应根据最优网络图而定，一般为。A：1～4个星期 B：1～4个月 C：2～4个月 D：3～6个月
E：水平、垂直混合安放
8、安全检查应把自检与互检有机结合起来，基层以为主。A：自检 B：互检 C：两者都是 D：两者都不是 E：速度比率
9、施工企业所需的某种材料，采购总量为2000吨，材料单价为6000元／吨，一次订货成本为4000元，每吨材料的年平均储备成本为200元。根据经济批量模型，该种材料的经济采购批量为吨。A：280．0 B：282．8 C：284．6 D：286．4 E：玻璃幕墙
10、吊杆式悬吊装置采用稠密布局的方法安装在演播室顶棚上，遥控电动升降节省了时间和人力，适用于面积㎡以上、顶棚高度大于7m的演播室 A：100 B：200 C：300 D：400 E：安全措施
11、在电源回路中，为消除电源纹波电压对信号的干扰，可广泛采用的方法是__。A．接地 B．屏蔽 C．滤波 D．隔离
12、特别耐强氧化性酸(硝酸、铬酸等)腐蚀的设备及管道防腐蚀工程中使用的胶粘剂是。A：呋喃胶泥 B：酚醛胶泥 C：硫黄胶泥 D：水玻璃胶泥 E：中标通知书
13、关于建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面所采用的装修材料的燃烧性能等级的说法，正确的是。
A：顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料
B：顶棚应采用A级装修材料，墙面和地面应采用不低于级装修材料 C：顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面采用不低于级装修材料 D：顶棚、墙面、地面均可采用经过阻燃处理的级装修材料 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
14、水电建设工程质量监督总站对工程质量的监督属。A：检察性质 B：监督性质 C：监察性质 D：政府性质
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
15、建设工程采购合同约定质量标准的一般原则不包括。A：按颁布的国家标准执行
B：没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行 C：没有国家标准和部颁标准时，可按照企业标准执行 D：按国际标准执行 E：速度比率
16、不准在海图上标明的海底电缆位置两侧各海里(港内为两侧各100m)水域内抛锚、拖锚、拖网捕鱼或进行其他危及海底电缆安全的作业 A：1 B：2 C：3 D：4 E：安全措施
17、超声波检测与射线检测相比较的下列说法中，不正确的是。A：灵敏度高 B：显示缺陷直观 C：灵活方便
D：受检测人员经验和技术熟练程度影响较小 E：中标通知书
18、对于噪声的说法不恰当的是。
A：按噪声源可分为气体动力噪声、机械噪声、电磁性噪声 B：工业噪声如鼓风机、汽轮机、冲压设备的噪声
C：建筑施工的噪声如打桩机、推土机、混凝土搅拌机等发出的声音 D：社会生活噪声如高音喇叭、收音机等 E：速度比率
19、设备或管道采用硬质绝热制品时，应留设伸缩缝的正确选择项是。A：在立式设备及垂直管道的支承件、法兰上面留设伸缩缝 B：两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝 C：弯头两端的直管段上留一道伸缩缝
D：两弯头之间的间距较小时，其直管段上的伸缩缝根据介质种类确定不留设 E：中标通知书
20、边坡挂网锚喷(含锚杆、挂网)防护时，喷层厚度应满足设计要求。当喷层厚度。
A：大于7cm时，宜分两层施喷；喷后应养护5～7d B：大于10cm时，宜分两层施喷；喷后应养护5～7d C：大于7cm时，宜分两层施喷；喷后应养护8～10d D：大于10cm时，宜分两层施喷；喷后应养护8～10d E：工程月(周、日)报
21、锅炉受热面施工中横卧式组合方式的缺点是。A：钢材耗用量大 B：可能造成设备变形 C：不便于组件的吊装 D：安全状况较差 E：中标通知书
22、水电工程安全鉴定是水电工程蓄水验收和枢纽工程专项验收的重要条件，也是确保工程安全的重要措施。工程安全鉴定由__指定有资质单位负责。A．项目法人 B．项目审批部门 C．质量监督单位 D．省级政府部门
23、《建设工程工程量清单计价规范》中规定：实行工程量清单计价的工程，应采用的合同类型是。A：总价合同 B：固定总价合同 C：单价合同
D：成本加酬金合同 E：玻璃幕墙
24、工程质量出现的，承担责任的期限不受工程保修期限制。A：质量问题 B：永久性缺陷 C：质量事故 D：缺陷
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
25、是以服务器为核心，利用网络来传送音视频数据和文件，实现自动化的方式和并行的工作模式，实现资源共享、提高工作效率 A：广播电视中心的数字化 B：传输系统的数字化 C：广播电视中心的网络化 D：传输系统的网络化 E：安全措施
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、防止土石坝产生渗透变形的工程措施有。A：设置水平与垂直防渗体 B：设置上游堆石戗堤 C：设置排水沟或减压井
D：在有可能发生管涌的地段铺设反滤层
E：在有可能产生流土的地段增加渗流出口处的盖重
2、工程承包人一般要完成劳务分包人施工前期的工作并承担相应费用。A：向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料 B：向劳务分包人提供生产、生活临时设施
C：向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地 D：向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置 E：向劳务分包人提供施工机具
3、网络互联CHINANET与国际Internet的互联通过CHINANET的国际出入口局节点与国际ISP连接．国际出入口局至国际ISP电路速率必须满足实际业务及业务发展的需求 A：核心层 B：物理层 C：网络层 D：传输层 E：安全措施
4、一般通信行政处罚程序，符合条件的，应当在7日内立案 A：有违法行为发生
B：违法行为依照法律、法规和规章应受通信行政处罚 C：属于本级通信主管部门管辖 D：属于上级通信主管部门管辖 E：属于下级通信主管部门管辖
5、轨道工程的轨枕道钉锚固所采用的方法有。A：承轨槽法 B：正锚法 C：反锚法 D：翻锚法 E：简锚法
6、项目盈亏平衡分析中，若其债务条件不变，可以降低盈亏平衡点产量的途径有(A：提高设计生产能力 B：降低固定成本 C：降低产品售价
D：提高营业税金及附加率 E：降低单位产品变动成本
7、使用前，必须按照产品说明书及有关焊接工艺的规定进行烘焙的有。A：焊条
B：电渣焊熔嘴 C：焊丝
D：焊钉用的瓷环 E：焊剂
8、拟新建一个有3 000个床位的综合性医院，已知同类型医院的投资为6000元/床，则采用的估算方法是__。A．生产能力指数法 B．指标估算法 C．资金周转率法 D．比例估算法
9、电站汽轮机主要由__等组成。A．汽轮机本体 B．蒸汽系统设备 C．凝结水系统设备 D．送引风设备 E．空气预热器
10、反映一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工的组织工具是（）。A：组织结构模式 B：组织分工
C：工作流程组织 D：组织论
11、矿山工程索赔的程序是。A：意向通知
B：提交索赔报告和有关资料 C：索赔报告评审
D：确定合理的补偿额 E：业主的索赔
12、为防治某一流域、河段或者区域的洪涝灾害而制定的总体部署称为。A：流域专业规划 B：流域综合规划 C：区域综合规划 D：防洪规划
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
13、混凝土路面铺筑完成或软作抗滑构造完毕后立即开始（）。A．碾压 B．养生 C．振动 D．灌缝
14、水利工程建设水土保持工程中可支付的工程量应同时符合。
A：经监理机构签认，并符合施工合同约定或建设单位同意的工程变更项目的工程量及计日工
B：经质量检验合格的工程量
C：施工单位实际完成的并按施工合同有关计量规定计量的工程量 D：经设计单位确认的工程量 E：经第三方确认的工程量
15、业主与承包商发生争议时，任何一方可提交监理进行协调要求其做出决定．这时，一般由进行协调。A：监理单位领导 B：监理工程师 C：总监理工程师
D：总监听取法律专家的意见
E：一方当事人确定的现场监理工程师
16、下列单代号网络图中，违反绘图规则的错误地方有（）。A：箭线交叉 B：出现循环回路
C：没有设置虚拟的起点工作 D：没有设置虚拟的终点工作 E：节点编号顺序颠倒
17、根据《水法》规定，建设单位实施工程建设时，须采取相应补救措施的行为有。
A：占用农业灌溉水源的 B：占用灌排工程设施的
C：对原灌溉用水、供水水源有不利影响的 D：对原供水水源有不利影响的 E：对原有气候产生影响的
18、交流电路中，视在功率S的单位为。A：瓦特(W)B：伏安(VA)C：焦耳(J)D：乏(Var)E：中标通知书
19、某城市在开发建设用地时，由某地产商负责拆迁某居民区内的建筑，将施工单位的资质等级证明，拟拆除建筑物、构筑物及可能涉及的毗邻建筑的说明，拆除施工组织方案，堆放、清除废弃物的措施等资料报送建设工程所在地的县级以上的地方人民政府主管部门或其他有关部门备案。其备案时间应在拆除工程施工日前报送。A：7 B：15 C：30 D：60 E：速度比率
20、我国投标担保可以采用的担保方式有。A：银行保函 B：信用证
C：担保公司担保书 D：同业担保书 E：投标保证金
21、新设法人融资项目的资本金筹措方式有。A：股东直接投资 B：发行股票 C：政府投资
D：股东增资扩股 E：发行债券
22、水利工程建设监理单位的资质包括以下专业。A：水利工程施工监理 B：水土保持工程施工监理
C：机电及金属结构设备制造监理 D：水利工程建设环境保护监理 E：工程咨询
23、机械车辆在危险地段作业时，重车运行，下坡时两车间距不小于m。A：5 B：8 C：10 D：12 E：招标文件规定的其他条件
24、获得劳务分包资质的企业，可以承接相应资质等级的项目包括。A：施工总承包企业分包的混凝土作业 B：专业承包企业分包的钢筋作业 C：劳务分包企业分包的基坑开挖作业 D：专业承包企业分包的水暖电安装作业 E：施工总承包企业分包的设备制造作业
25、下列关于资金时间价值的说法，正确的有。
A：在单位时间资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金时间价值就越大
B：在其他条件不变的情况下，资金数量越多，则资金时间价值越少 C：在一定的时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越少 D：在总投资一定的情况下，前期投资越多，资金的负效益越大
E：在回收资金额一定的情况下，在离现时点越远的时点上回收资金越多，资金时间价值越小
第三篇：[建造师]2007一级建造师《法规知识》模拟
2007一级建造师《法规知识》模拟（3）
一、单选[共70题，每题1分，总计70分]
1、（）确定的限额以下的小型工程，在建筑工程开工前不必向有关单位申请领取施工许可证。
A、国务院建设行政主管部门
B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
C、县级以上人民政府建设行政主管部门
D、建设单位的上级主管部门
2、建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
A、30% B、50% C、60% D、70%
3、建设工程监理企业与承包商串通，为承包商谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。
A、由监理企业对损失承担责任 B、由施工企业对损失承担责任
C、由建设单位决定监理企业和承包单位对责任的分担比例
D、由监理企业和承包单位对损失承担连带责任
4、由同一专业的单位组成的投标联合体，按照（）确定资质等级。
A、招标人指定的其中某一家单位
B、资质等级较高的单位
C、资质等级较低的单位
D、资质等级居中的单位
5、甲为一老烟民，对各种香烟的市场价颇为了解。某日在路边，小贩叫卖中华香烟，20元一件。甲欣然买之。经查，该烟为假烟，甲与乙之间的行为性质是（）。
A、无效的民事行为，理由为欺诈
B、可撤销的民事行为，理由为欺诈
C、无效的民事行为，理由为违反法律规定
D、有效的民事行为，理由为双方达成合意
6、从事建筑工程活动的企业或单位，应当（）。A、向建设行政主管部门申请设立登记，向工商行政管理部门审查，颁发资格证书
B、向工商行政主管部门申请设立登记，向建设行政管理部门审查，颁发资格证书
C、向工商行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书
D、向建设行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书
7、根据物权的权利主体是否为财产的所有人，物权可以分为（）。
A、用益物权与担保物权
B、动产物权与不动产物权
C、自物权与他物权
D、抵押权与质押权
8、不属于法律关系终止的情形是（）。
A、自然终止
B、法定终止
C、协议终止
D、违约终止
9、甲向乙购买一批钢材，已经交付所有货款但乙始终没有交货，甲一直怠于追究乙的责任。如今已经过诉讼时限，甲又执意要起诉乙以讨回公道。对甲的情况，下列分析正确的是（）。
A、甲超过诉讼时限则丧失诉权，不具备当事人资格
B、对超过诉讼时效的起诉，法院将裁定不予受理
C、法院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回其诉讼请求
D、院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，裁定驳回其诉讼请求会
10、下列评标程序合法的是（）。
A、评标委员会成员私下接触投标人
B、评标委员会成员与投标人直属于一个部门
C、评标委员会成员对投标人透露对投标文件的评审情况
D、评标委员会成员的名单在中标结果确定后公布
11、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当在中止施工之日起（）内向发证机关报告，并按规定做好建筑工程的维护管理工作。
A、1个月 B、3个月
C、6个月
D、1年
12、评标委员会专家应具备的资格不包括（）。
A、从事相关领域工作满8年
B、具有高级职称
C、有大型建设工程评标经验
D、具有高级职称同等专业水平
13、下列做法不属于滥用代理权的为是（）。
A、以被代理人的名义同自己实施法律行为
B、代理权终止后以被代理人名义订合同
C、代理双方当事人实施同一法律行为
D、代理人与第三人恶意串通损害代理人利益
14、国际货物买卖合同提起起诉或仲裁的期限是（）。A、1年
B、2年
C、4年
D、20年
15、以下做法符合法律规定的是（）。
A、建设单位将建筑工程肢解发包
B、建设施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
C、建设施工单位借用其他企业的资质证书以其他企业的名义承揽合同
D、大型建筑工程由两个承包单位共同承包
16、商标权取得的条件是（）。
A、向工商行政管理部门办理登记
B、向商标局申请注册
C、向商标设计者购买该商标
D、向社会公告对该商标的专有
17、下列不属于招标程序的是（）。
A、编制招标文件
B、发布招标通告
C、组织投标机构
D、接受投标书
18、下列权利属于著作人身权的是（）。
A、复制权
B、表演权
C、播放权
D、发表权
19、甲乙公司签定了一份建设工程合同，由于乙公司在履约中的重大过失造成合同履行对甲公司而言已经不必要，此时，（）。
A、甲公司可以解除合同且无须通知乙公司
B、甲公司可以解除合同但要通知乙公司
C、甲公司可以解除合同，乙公司接到通知后应终止履行
D、甲公司无合同解除权
20、建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A、10小时
B、15小时
C、24小时
D、48小时
21、下列做法中，没有尽到建设单位质量责任的是（）。
A、建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位
B、建设单位使用未经审查批准的施工图文件
C、建设单位在领取开工报告前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续
D、建设单位委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
22、由（）办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费。
A、工程质量监督机构
B、工程监理企业
C、建设工程施工单位 D、建设工程勘察设计单位
23、对监理人员来说，实施监理时首先要进行监理的内容是（）。
A、《中华人民共和国建筑法》
B、《建设工程质量管理条例》
C、《建设工程安全生产条例》
D、《工程建设标准强制性条文》
24、涉及水土保持的项目，其环境影响报告书包括经由（）审查同意的水土保持方案。
A、建设单位的上级主管部门
B、水土行政主管部门
C、项目所在地的人民政府建设行政主管部门
D、国务院环保行政主管部门
25、我国的建设行政主管部门及有关专业部门实行（）统一监督管理。
A、县级以上人民政府建设行政主管部门
B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C、国务院建设行政主管部门
D、国家发展和改革委员会
26、对于评标委员会成员的违法行为的处罚，不包括（）。
A、给予警告，没收违法所得
B、并处3000元以上5万元以下罚款
C、取消担任评标委员会成员的资格
D、造成他人损失的，应当承担赔偿责任
27、审批部门应当在收到环境影响报告表之日起（）内，做出审批决定并书面通知建设单位。
A、10日
B、15日
C、30日
D、60日
28、当事人对合同履行方式不明确的，应（）。
A、按照有利于实现合同目的的方式履行 B、按照有利于保护债权人的方式履行
C、按照有利于保护债务人的方式履行
D、按照交易习惯履行
29、安装工程一切险的维修期从（）算起。
A、合同规定的竣工日期
B、实际投入使用日期
C、实际完工验收之日
D、实际投入使用或完工验收之日
30、居住在甲市的张某与居住在乙市的李某在丙市签定一份买卖水泥的合同，双方约定在丁市互为交付。未到交付时间，张某通知李某已经将这批水泥卖给别人。李某若要追究张某的违约责任，应当向（）起诉。
A、甲市人民法院
B、乙市人民法院
C、丙市人民法院
D、丁市人民法院
31、当事人向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限届满前（）。
A、7日
B、10日
C、15日
D、30日
32、外观设计取得专利权的条件为（）。
A、创造性
B、新颖性
C、实用性
D、专有性
33、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人之外确定中标人的，可以处（）的罚款。
A、1万元以上5万元以下
B、5万元以上25万元以下
C、中标项目金额的5‰以上10‰以下
D、中标项目金额的5%以上10%以下
34、下列做法不符合法律规定的是（）。
A、在危险废物的包装物上设有识别装置
B、处置危险废物不符合国家规定的应交纳排污费
C、转移危险废物应填写“转移单”向移出地和接受地环保部门报告
D、临时将危险废物与旅客用同一运输工具载运
35、投标人以他人名义投标或以其它方式弄虚作假中标，情节严重的，取消（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。
A、1-2年
B、1-3年
C、2-3年
D、2-4年
36、下列情况所形成的法律关系由《劳动法》调整的是（）。
A、某公司为其员工购房向银行提供担保
B、某厂员工操作机器不慎将参观的客户致伤，客户要求这名员工赔偿
C、某厂女职工与他人同居怀孕而被厂里开除，女职工准备起诉该厂 D、某公司与某培训中心就高层员工管理知识培训达成协议
37、（）在各自管理的范围内，负责对本行政区域内的有关专业建设工程勘察、设计活动的监督。
A、县级以上人民政府建设行政主管部门
B、县级以上人民政府交通水利等有关部门
C、国务院交通、水利部门
D、国务院建设行政主管部门
38、有限责任公司的股东对公司增资或减资的决议，必须经过（）表决权的股东通过。
A、1/3以上
B、1/2以上
C、2/3以上
D、3/4以上
39、以下各项，不属于国家权力机关参加工程建设法律关系的职能是（）。
A、审查批准国家建设计划和国家预决算
B、制定和颁布建设法律 C、监督检查国家各项建设法律的执行
D、指导建设单位进行工程承包
40、代理人与第三人相互勾结，在订立合同时给第三人优惠，而损害了被代理人利益的，应（）。
A、由代理人承担责任
B、由第三人承担责任
C、由代理人和第三人承担连带责任
D、由代理人和第三人承担按份责任
41、下列属于物权的客体是（）。
A、物
B、行为
C、事件
D、智力成果
42、某报社通过与某建设工程施工单位的工会沟通，了解到该单位在施工现场使用劣质脚手架造成员工受伤，于是对该事件曝光，这一做法属于安全生产监督中的（）。A、工会民主监督
B、社会舆论监督
C、公众举报监督
D、社区报告监督
43、依法必须进行招标的项目，招标人应当在确定中标人之日起（）内，向有关行政监督部门提交投标情况的书面报告。
A、5日
B、10日
C、15日
D、30日
44、下列选项中不属于商标注册的原则的是（）。
A、自愿注册原则
B、先申请原则
C、优先权原则
D、单一性原则
45、甲向乙购买房屋，经协商甲先交10000元给乙，两人3天后签定正式合同。乙开出的收条上写着“收到甲订金10000元”。3天后，甲了解到乙隐瞒了该房屋尚未取得产权证的事实，故拒绝签定合同。下列说法正确的是（）。
A、乙应当返还20000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失
B、乙应当返还10000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失
C、甲只能要求获得在买房过程中受到的损失
D、甲可以要求乙承担违约责任
46、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）进行验收。
A、施工总承包单位
B、分包单位
C、出租单位和安装单位
D、施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位
47、下列权利中可以质押的是（）。
A、股份
B、债券
C、发表权 D、修改权
48、合同生效后，当事人对合同条款约定有缺陷，依法采取完善或妥善处理的法律行为叫做（）。
A、合同条款空缺
B、协议补充
C、合同条款缺陷
D、法定补充
49、下列做法符合安全生产要求的是（）。
A、施工单位向作业人员口头告知危险岗位的操作规程
B、为加快进度，施工单位在不适合作业的天气里依然开工
C、施工单位将废水直接排放到沟渠中
D、施工单位配备专职安全生产管理人员
50、对于达到一定规模的起重吊装工程，其专项施工方案必须经()签字后实施。
A、施工单位技术负责人
B、总监理工程师 C、施工单位技术负责人和总监理工程师
D、建设单位项目负责人
51、下列不属于法定代理终止事由的是（）。
A、被代理人或代理人死亡
B、代理期限届满或代理事务完成
C、代理人丧失民事行为能力
D、被代理人取得或恢复民事行为能力
52、未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品，违法所得10万元以上的，处以（）的罚款。
A、1万员以上5万元以下
B、2万员以上10万元以下
C、违法所得1倍以上10倍以下
D、违法所得1倍以上5倍以下
53.以下表述中,不属于人民法院应当裁定中止执行的情形是()。
A.执行申请人表示可以延期执行 B,据以执行的法律文书被撤销
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务
54.纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款,应经(A.省、自治区、直辖市国家税务局
B.省、自治区、直辖市地方税务局
C.省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局
D.县级以上国家税务局、地方税务局
55.下列不属于安全监督检查人员职权的是()。
A.指定被审查单位购买产品权
B、现场调查取证权
C.现场处理权
D、查封、扣押行政强制措施权
56.仲裁协议的内容通常不包括()。)批准延期缴纳。A.请求仲裁的意思表示
B.仲裁事项
C.约定仲裁无效的条款
D.选定仲裁委员会
57.建设单位有()行为之一的,责令改正,并处20万元以上50万元以下的罚款。
A.将建设项目发包给不具有相应资质等级的施工单位
B.暗示施工单位使用不合格的建筑材料
C.未取得施工许可证而擅自施工
D.验收不合格擅自交付使用
58.下列不属于企业终止原因的是()。
A.违反法律法规给责令撤销
B.政府主管部门依照法律、法规的规定决定解散
C.根据法律法规程序被并购
D.依法被宣告破产
59.甲向乙借款5万元,约定1年后还款。结果1年后甲作生意亏本,根本无力还款。这时乙了解到,甲的亲戚丙拖欠甲一笔装修费6万元,到期半年多仍未交付,甲不好意思向丙催要。下列说法正确的是()。
A.乙可以甲的名义向丙要回6万元,其中5万元用于偿还自己的债务
B.丙在外地居住,乙前往丙住处的路费由丙承担
C.乙可以自己名义向丙要回6万元及延迟交付的违约金,其中5万元用于偿还自己的债务
D.乙可以自己名义向丙要回5万元,用于偿还自己的债务
60.下列鉴定结论,人民法院不予准许重新鉴定的情形是()。
A鉴定机构或鉴定人员不具备相关的鉴定资格
B.鉴定结论存在缺陷
C.鉴定程序严重违法
D.鉴定结论明显依据不足
61.当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。
A.仲裁判决作出后
B.仲裁判决作出前 C.仲裁庭首次开庭后
D.仲裁庭首次开庭前
62.生产经营单位与从业人员签订协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.可撤销
63.张某将公司债券出质,债券上没有任何记载。张某按约定将债券交付质权人。下列说法正确的是()。
A.质押合同不成立
B.质押合同成立但不生效
C.质押合同生效但不具有对抗效力
D.质押合同生效且具有对抗效力
64.下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（）。A.专业性
B.保密性
C.二审终审制
D.裁决的终局性
65.股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事
B.部门工程师
C.经理
D.财务负责人
66.施工整体提升脚手架的安装单位未向施工单位进行安全使用说明,就办理移交手续的,应当处以()的罚款。
A.5万元以上10万元以下
B.10万元以上30万元以下
C.项目合同金额的5%以下
D.项目合同金额的5%以上10%以下
67.甲公司系私营独资企业,因欠债被乙公司起诉至法院,被判令履行金钱给付义务。履行期限届满,甲公司仍未还债。乙公司向法院申请强制执行。此时发现甲公司濒临破产，无力偿还欠款。下列措施正确的是()。
A.裁定中止执行,待被执行人有履行能力时再恢复执行
B.裁定终结执行
C.裁定宣告该公司破产
D.裁定执行该公司投资人的其他财产
68.邀请招标指的是()。
A.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
C.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
D.招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
69.下列情况,在施工单位法定保修范围内的是()。
A.因住户使用不当造成卫生间水管渗漏
B.因物业公司管理不当造成大厅墙面开裂
C.楼房交付使用后,遇到地震造成电气管线错位 D.由于没有按照建设单位要求给排水管道布局施工,造成交付使用后给排水出现故障
70.仲裁庭由()仲裁员组成的,设首席仲裁员。
A.2名
B.3名
C.2名以上
D.3名以上
二、多项选择题
1.招标人()确定中标人。
A.根据评标委员会的书面评标报告确定
B.根据评标委员会推荐的中标候选人确定
C.授权评标委员会直接确定
D.招标人审查投标文件后确定
E.招标人与评标委员会商议后确定
2.招投标活动的基本原则包括（）。
A.公开原则
B.公平原则
C.公正原则
D.鼓励交易原则
E.诚实信用原则
3.建筑工程监理的依据包括()。
A.法律、行政法规
B.施工单位的施工计划
C.有关技术标准
D.有关设计文件
E建筑工程承包合同
4.下列属于投标程序的是()。
A.组织投标机构
B.编制投标文件 C.接受投标书
D.开标
E.投标文件的送达
5.工程监理人员认为()的,有权要求建筑施工单位改正。
A.工程设计不符合建筑工程质量标准
B.工程施工不符合工程设计要求
C.工程施工不符合施工技术标准
D.工程施工不符合合同约定
E.工程设计不符合合同约定的质量要求
6.甲擅自将乙借给他的一台笔记本电脑卖给丙,下列表述中正确的是()。
A.若甲以自己的名义卖给丙,甲丙之间的合同属于效力待定的合同
B.若甲以乙的名义卖给丙,甲丙之间的行为属于无权代理的行为
C.若甲以乙的名义卖给丙,事后得到乙的追认,则甲丙间的合同是有效的
D.丙因善意取得而取得该电脑的所有权
E.丙必须经过乙的追认才能取得该电脑的所有权
7.招标人可以自行办理招标事宜的条件是()。．
A.有编制招标文件的能力
B.有从事招标业务的营业场所
C.有组织评标的能力
D.有从事招标业务的资金
E.有可以作为评标委员会人选的专家库
8联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前,除不可抗力外,联合体放弃中标项目的,法律后果包括（）。
A.已提交的投标保证金不予退还
B.给招标人造成损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任
C.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由招标人自己承担损失
D.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由联合体按份承担赔偿责任
E.已提交的投标保证金可以与招标人商议适当退还
9.民事法律行为的成立要件包括()。
A.行为人具有相应的民事权利能力和行为能力 B.行为人意思表示真实
C.行为内容合法
D.行为目的有利于国家、集体及第三人的利益
E.行为形式合法
10;我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为()。
A.商业秘密
B.著作权
C.商标权
D.专利权
E.自物权
11.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,将受到()的处罚。
A.取消其2至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格
B.对取消投标资格予以公告
C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以项目金额5‰以上10‰以下的罚款
D.由工商行政管理机关吊销营业执照 E.降低资质等级,吊销资质证书
12.政府对工程质量的监督管理主要以()为主要内容。
A.安全生产设施
B.地基基础
C.主体结构
D.环境质量
E.相关工程建设各方主体的质量行为
13.证据保全的方法有()。
A.向证人进行询问调查,记录证人证言
B.对文书、物品等进行录象、拍照、抄写
C.讯问当事人,制作讯问笔录
D.对证据进行鉴定或勘验
E.对证据经过法庭质证
14.下列情形中,构成无因管理之债的是()。A.甲将乙丢失的牛牵回家4乙向甲索要,甲要求乙支付草料费200元
B.甲的邻居乙长期出差未归,甲见乙的小狗快要饿死,于是拿回家养。不料小狗将甲家的客人咬伤,甲要求乙支付医药费
C.某天晚上甲乙刚练完跆拳道,在公园的河堤边聊天。公园管理员丙巡逻时看到两个穿白衣服的人在河边,以为是鬼怪,惊吓成病。丙要求甲乙支付他的住院费1000元c D.甲见乙的一车钢材要滚落，遂上去帮忙,结果钢材滚落轧伤甲,甲要求乙支付医药费
E.某日大雨,甲见邻居乙的一件呢子大衣晾在院子中被雨淋脏,就帮邻居收好,又将大衣送去干洗店子洗,甲要求乙支付干洗的费用
15.法律事件包括()。
A.积极事件
B.消极事件
C.自然事件
D.社会事件
E.意外事件
16.招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,法律后果为()。
A.处以5万元以上25万元以下的罚款 B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款
C有违法所得的,并处没收违法所得
D.情节严重的,暂停直至取消招标代理资格
E.违法行为影响中标结果的,依法承担赔偿责任,但是中标仍然有效
17.纠纷发生后当事人申请仲裁应具备()条件。
A.当事人之间有仲裁协议
B.仲裁协议上有具体的仲裁请求、事实和理由
C.纠纷属于仲裁委员会的受理范围
D.纠纷已经过诉讼程序
E.当事人的纠纷经过调解没有达成和解
18.下列权利中属于著作财产权的是()。
A.复制权
B.发表权
C.表演权
D.署名权 E.播放权
19.甲因出国将自家一古董玉器委托给好友乙保管。乙将玉器摆放在家中,丙多次来访看中这件玉器,以为是乙所有的,欲向乙购买。此时乙正好缺钱,就将玉器作价卖给了丙。甲回国后发现玉器在丙家中。下列判断正确的是()。
A.乙丙间的合同是无效的
B.乙丙间的合同是效力待定的
C.甲可以向丙要回玉器
D.只有乙丙间的合同得到甲的追认，丙对玉器的所有权才可以得到保护
E.不管甲是否追认,丙都基于善意取得而取得玉器的所有权
20.关于违约金的赔偿,下列说法正确的是()。
A.当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
C.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求法院予以减少
D.约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求法院予以适当增加
E.当事人既约定违约金、又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金条款
21.建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位,从事建设工程勘察设计活动的,法律后果为()。
A.责令停止违法行为,没收违法所得
B.处以违法所得2倍以上5倍以下的罚款
C.处以合同约定勘察设计费5%以上10%以下的罚款
D.情节严重的,责令停止执行业务或吊销资格证书
E.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
22.承担缔约过失责任的情形包括()。
A.假借订立合同,恶意进行磋商
B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
C.故意提供虚假情况
D.以合法形式掩盖非法目的
E,因重大过失造成对方财产损失
23.工程竣工验收报告应当包括()。
A.工程报建日期 B.环境影响报告书
C.施工图设计文件审查意见
D.勘察设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
E.验收人员签署的竣工验收原始文件
24.某手表广为纪念申奥成功发行限量版手表,号称表面为天然蓝宝石,表的周边镶钻,表的售价为人民币3万元。经有关部门验证,该产品所用材料均为人造制品,成本低廉。为此,购买者与厂家发生纠纷,下列说法正确的是()。
A.按无效合同处理
B.按可撤销合同处理,理由为欺诈
C.按可撤销合同处理,理由为重大误解
D.按有效合同处理,双方可协商解除
E.购买者可以要求厂家退货及赔偿损失
25.招标人有()行为的,根据情节将被处以3万元以下的罚款。
A.未在指定的媒介上发布招标公告的
B.邀请招标不依法发出投标邀请书的
C.应当履行核准手续而未核准的 D.不按照项目审批部门核准内容进行招标的
E.收受投标人行贿为其谋取中标的
26.下列属于有效合同的构成要件的是()。
A.行为人具有相应的民事行为能力
B.合同条款完整明确
C.意思表示真实
D.不违反法律或社会公共利益
E.行为人具有完全的民事行为能力
27下列合同纠纷的诉讼时效为2年的是()。
A.商品房买卖合同纠纷
B.建设工程合同纠纷
C国际货物买卖纠纷
D技术进出口合同纠纷
E人身损害赔偿纠纷
28.下列做法符合法律规定的是()。
A.将含病原体废水经消毒达标后排放
B.农田灌溉渠道排放污水,应保证其上游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
C设置专用场所露天堆放废物矿石
D在危险废物的包装上设有识别标志
E收集危险废物的场所直接转做厂房使用
29.下列行为不视为侵犯专利权的是()。
A.商家不知是假冒专利产品市购进,事后得知实情,但为了避免损失继续出售该产品
B.商家购买专利权人生产的专利产品,在未经专利权人许可的情况下,再次出售该产品
C.某生产商在专利权人的专利申请日前已经从事相同产品的生产,现扩大该产品的生产规模
D.在科学实验中使用了专利权人的专利方法,并以该实验的成果独立申请专利
E.某厂家未经专利权人许可,使用专利产品以提高生产效率
30.无权处分合同的特征包括()。
A.行为人没有对他人财产的处分权
B.无处分权人实施了处分他人财产的行为,与相对人签订处分他人财产的合同 C.无处分权人以自己的名义与相对人签订合同
D.无权处分合同属于无效合同
E.无权处分合同属于效力待定合同
答案：
单选：
1、A
2、B
3、D
4、C
5、C
6、B
7、C
8、B
9、C、10、D
11、A
12、C
13、B
14、C
15、D
16、B
17、C
18、D
19、B 20、C
21、B
22、A
23、D
24、B
25、C
26、D
27、B
28、A
29、D 30、A
31、A
32、B
33、C
34、D
35、B
36、C
37、B
38、C
39、D 40、C
41、A
42、B
43、C
44、C
45、B
46、D
47、B
48、A
49、D 50、C
51、B
52、D
53、B
54、C
55、A
56、C
57、B
58、C
59、D 60、B 61、D 62、A 63、C 64、C 65、B 66、A 67、D 68、C 69、D 70、B 多选：
1、ABC
2、ABCE
3、ACDE
4、ABE
5、BCD
6、ABCD
7、AC
8、AB
9、ABCE
10、ABCD
11、ABD
12、BCDE
13、ABD
14、ABDE
15、CDE
16、ABCD
17、ABC
18、ACE
19、BE 20、ABE
21、ABDE
22、ABC
23、ACDE
24、BE
25、ABCD
26、ACD
27、AB
28、ACD
29、BD 30、ABCE
第四篇：2018一级建造师法规知识高频考点：安全技术措施
2018一级建造师法规知识高频考点：安全技
术措施
知识点：编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定
【考频指数】★★★★ 【考点精讲】
一、编制安全技术措施和施工现场临时用电方案 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。
施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。
二、编制安全专项施工方案
(一)需编制安全专项施工方案的工程范围(1)基坑支护与降水工程(2)土方开挖工程
(3)模板工程(4)起重吊装工程
(5)脚手架工程(6)拆除、爆破工程
(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
(二)方案的编制
(1)实行施工总承包的：专项方案应当由施工总承包单位组织编制。
(2)起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。
(三)方案的审核
需要论证的一般的施工单位技术部门组织审核——施工单位技术负责人签字。项目总监理工程师和建设单位项目负责人签字实行施工总承包的施工单位技术部门组织审核——总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字不需专家论证的专项方案施工单位审核——报监理单位，由总监理工程师审核签字
(四)方案的实施
(1)经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。(2)施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。(3)施工单位应当指定专职安全生产管理人员对实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况。
三、安全施工技术交底
建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，双方签字确认。
【速记点评】
应从哪些项目需要编制，谁编制，谁审查签字，谁实施，谁监督五个方面掌握，任何一个方面都可以命题考试。
【经典例题】
1.对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A.地下暗挖 B.降水 C.脚手架 D.起重吊装 【答案】A 【解析】本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。《建设工程安全生产管理条例》第26条还规定：“对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。”
2.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。
A.施工企业项目经理、现场监理工程师 B.施工企业技术负责人、建设单位负责人 C.施工企业技术负责人、总监理工程师 D.建设单位负责人、总监理工程师 【答案】C 【解析】本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
3.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是()。
A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施 B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果 C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施 D.由专职安全管理人员进行现场监督 【答案】C 【解析】本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。
第五篇：一级建造师法规资料
2010年建设工程法规及相关知识模拟测试试卷
姓名： 学号： 总分：
一、单项选择题（共70题。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．张某于2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年张某与所在单位解除劳动关系并应聘到新的单位上班，则（）。
A．张某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日 B．注册机关应撤销张某的注册证书及印章 C．张某可以仍以原单位职工名义执业
D．张某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日
2．下列关于建造师管理相关制度中正确的是：（）
A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年 B．大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任 C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用 D．信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为
3．按照法律体系的类别划分，《建筑法》、《招标投标法》属于（）。A．民法 B.商法 C.经济法 D.法律
4.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。
A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规
5.某建设单位长期拖欠施工单位工程进度款，则拖欠进度款项是工程建设法律关系的（）。
A.主体 B.义务 C.客体 D.内容
6．王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙建材公司进行业务往来。王某辞职后又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同，乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。则该钢材采购合同效力是（）。
A．可撤销、可变更 B.无效 C．按有效处理 D.效力待定 7.在工程施工中，施工单位甲委托材料商乙采购国家已经明令淘汰的产品在工程中使用，由此而造成工程质量事故，请问该法律责任应由（）承担。
A.甲单位 B.乙单位 C.甲和乙连带 D.甲或乙一方 8.下列情形中构成不当得利之债的是（）。
A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B．建设单位在开工之初按照约定支付工程预付款 C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项 D．施工单位向劳务分包多支付了劳务报酬
9.某开发商与建筑公司就工程结算款达成延期付款协议，由另一投资公司承诺对所款项支付承担连带责任，后付款期至开发商仍未按时付款，则建筑公司（）。
A.只能要求开发商支付所欠款项
B.在开发商没有履行能力的情况下，才可以要求投资公司支付所欠款项 C.可以同时要求开发商和投资公司支付款项 D.不能单独要求投资公司支付款项
10.王军是某施工单位的项目经理。2008年8月，他租了一台压路机，租期为一年。2008年10月，李海找到王军，向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是()。
A.王军不可以继续租用该压路机了
B.王军可以继续租用，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可以租用了 C.在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权
D.租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了
11.某建筑公司总工程师李某在完成单位工作工程中，利用自己业余时间编著了较为先进的《高层烟筒滑模法施工工艺》，则关于该作品的使用表述错误的是（）。
A.该作品著作权由李某享有
B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用 C.李某完全可以将该作品著作权许可第三人使用 D.经单位同意，李某可以许可第三人使用
12.法律规定发明专利权的期限为（）年，自（）起计算。A.10，申请日 B.10，注册日 C.20，申请日 D.20，注册日 13．甲施工企业租用乙公司脚手架，合同约定2005年12月31日到期，一次性支付全部租赁费，但到期后甲一直未付；2006年6月1日，甲乙所在地区发生强烈地震造成通信及正常事务严重受损，直至8月1日恢复正常，则乙的诉讼时效（）。
A．到2007年12月31日止 B．到2007年2月28日止 C．到2007年1月31日止 D．到2006年12月31日止
14.现场两施工单位对堆放某工地的一批钢筋材料都主张为其所有，争议不下，后 一方向法院提起诉讼，请问其应提出什么主张来切实保护自己的合法权益：（）
A.请求排除妨碍 B.请求返还财产 C.请求确认物权 D.请求赔偿损失 15.建设单位申请建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期期限的（）。
A.建筑施工许可证自行废止 B.由发证机关收回 C.建设行政主管机关强令开工 D.取消该建设项目
16．乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则（）
A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿；
B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿； C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿；
D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿；
17．国家推行建筑工程监理制度，（）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A.国务院 B.建设部 C.国家发改委 D.监理协会
18．监理工程师张某在工程监理过程中，发现设计图纸存在瑕疵，则张某（）。A.可以要求设计单位修改设计文件 B.应当要求设计单位修改设计 C.将设计文件修改后交给施工单位实施 D.应当报告建设单位要求设计单位修改设计
19．某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2009年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2009年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。
A．2009年3月15日 B.2009年3月20日 C.2009年4月1日 D.2009年4月10日
20．按照《招标投标法》规定，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人少于三个的，招标人应当（）。
A．直接开标 B.适当延长投标截止时间
C.邀请其他具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标 D.重新招标 21．评标委员会在对投标文件进行评审过程中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确作法是（）。
A．修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审
B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人后进行评审 C.宣布此次招标投标作废，重新进行招标 D.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 22.某市地铁工程施工作业面内，因大量的水和流沙涌入，引起隧道部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，以及防汛墙局部塌陷并引发管涌，该事故造成直接经济损失约合1.5亿元，依据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于()。
A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故 23．甲是总包单位，乙是建设单位直接分包的专业分包单位，在施工过程中，乙不服从甲的管理仍继续违章作业，最终乙施工工程发生重大安全生产事故，则（）承担主要责任。
A．建设方 B.甲 C.乙 D.甲和乙 24．以下做法符合法律规定的是：（）
A、某建筑施工企业从业人员为300人，遂配备了兼职安全生产管理人员 B、某危险品生产厂，委托了专业安全生产管理公司提供安全专项服务 C、某建设单位将一扩建项目的安全设施投资纳入了建设项目概算 D、某企业的危险品仓库与员工宿舍在同一幢楼内，但保持了安全距离 25．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理
D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
26．由某专业施工队对建筑外墙面进行防水、防渗施工，该部分工程于2003年5月1日通过竣工验收并合格，问该施工单位按照法定质量保修制度承担保修责任应截至（）。
A.2005年5月2日； B.2006年5月2日； C.2008年5月2日； D.合理寿命期终止日；
27．关于建设项目的环境评价制度，下列说法错误的是：（）A、对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书 B、对可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表 C、对可能造成轻度环境影响的，应当填报环境影响登记表
D、对环境影响很小、不需要进行环境评价的，应当填报环境影响登记表 28．以下不属于建筑工程一切险承保范围的工程是（）。
A．隧道工程 B．飞机场工程 C．石油工程 D．铁路工程 29．某建筑总承包商将主体工程劳务作业分包给某劳务公司，则总承包商缴纳营业税的营业额应为（）。A.总承包合同的承包额 B.总承包合同全部承包额减去分包合同额 C.分包合同额 D.整个工程建安费用 30．对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是：（）
A.时效期间为2个月 B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年
C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算
D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请
31.大学毕业生小张、小李于2009年7月1日应聘到东方建筑公司参加工作，在与小张订立的劳动合同中约定的劳动期限为2年；而与小李没有约定劳动期限，只约试用期6个月。对此，依据《劳动合同法》，东方建筑公司应最迟在()之前，与小张和小李同时订立书面劳动合同。
A.2009年7月15日 B.2009年8月1日 C.2009年10月1日 D.2010年1月1日
32．根据《建设工程文件归档整理规范》，下列表述错误的是（）。
A.建设单位应当收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并立卷归档
B.建设单位在组织工程竣工验收后，应取得城建档案管理机构出具的认可文件 C.勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接
D.建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案
33．纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳税款，除被责令缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。
A.万分之五 B.万分之二 C.万分之一 D.百分之一 34．下列合同中，不属于《合同法》调整的是（）。A.施工单位与樊某签订的挖掘机租赁合同
B.建设单位与张某签订的借款合同
C.监理单位与拓维设计公司签订的联合投标协议书 D.建筑集团公司与税务机关签订的异地代扣营业税的合同 35．以下属于非实质性变更的是（）。
A．受要约人将要约中的争议解决方式由法院变更为仲裁
B．受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运，费用由受要约人承担 C．受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付 D．受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货 36．甲、乙公司于2008年10月5日签订了一份模板租赁合同，交货地点是北京，但合同中没有对甲的交货时间做出明确规定，合同履行过程中，双方发生争议并未能达成一致，则应按照()履行。
A．乙随时可以要求甲方履行 B．甲随时可以供货 C．乙方必须按照甲方所在地规定时间进行履行 D．乙方可以随时供货，但应当给对方必要的准备时间 37．关于缔约过失责任的表现方式，说法不正确的是：（）
A.在订立合同时故意提供虚假情况 B.为拖延合同履行恶意磋商
C.由于合同未签订，将知悉的对方的商业秘密告知其他同行 D.签约谈判时故意隐瞒重要事实
38．甲、乙于2004年5月31日签订木材买卖合同，约定甲于2004年7月1日交货，乙于2004年7月4日付款。6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有交货。则下列表述正确的是（）。
A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同；
B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力 C.甲有权解除合同
D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任
39．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。
A.2009年1月1日 B.2008年1月1日 C.2012年1月1日 D.2011年1月1日
40．某一购销合同约定交货日期为2005年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2005年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。
A.供货方甲 B.材料商乙 C.买受人丙 D.都不承担责任 41．施工单位于2009年5月1日向水泥厂发出了要约，并在要约中约定了：如果同意，收到文件后15个工作日将货物送到现场。水泥厂于5月5日收到，5月15日做出了完全同意的承诺并以快递的方式当天送达到了施工单位。水泥厂于5月25日将货物送到了现场。请问以下（）是不正确。A．施工单位与水泥厂没有形成有效的合同关系 B．水泥厂的承诺是无效的 C．水泥厂的书面承诺是有效的 D．施工单位有权拒收该货物 42．某混凝土生产厂与施工单位签订了一份商混凝土的供货合同，合同中约定工厂单位每月10日向施工单位上报上个月的商混凝土的使用量，施工单位根据使用量支付工程款，则（）。
A．不管什么情况发生，工厂都先履行义务，否则就要承担违约责任
B．如果工厂有确切证据证明施工单位已申请破产，就可以要求施工单位提供担保证明其可以继续履行合同
C．如果工厂有确切证据证明开施工单位不能支付工程款，就可以终止履行合同 D．如果工厂有确切证据证明施工单位不能支付工程款，就有权要求施工单位必须先付款再供货
43．甲建设单位拖欠乙施工单位1000万元工程款未付，经多次协商，甲、乙商定由丙材料商代替甲还款1000万，甲与丙签订了转让协议。后乙向丙主张付款时，丙以债权超过诉讼时效为由拒绝。下列说法中正确的是：（）。
A．甲、丙之间的转让符合法定程序 B．超过诉讼时效的债权不得转让 C．超过诉讼时效的抗辩只能由甲行使 D．甲、丙之间的转让协议对乙不发生效力 44．以下关于代位权的说法正确的是：（）
A.代位权可以通过向第三人主张权利而行使 B.债权人行使代位权应以债务人的名义
C.行使代位权的费用由债权人负担 D.债务人的债权必须已经到期 45.某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可。在后续合同履行时正确做法是：（）。
A.乙向甲交付水泥时要求支付货款，甲应当支付 B.应由丙公司向甲交付水泥并要求支付货款 C.甲应当遵守乙、丙的约定 D.应由乙、丙共同享有连带债权，承担连带债务
46．甲施工单位为工程使用向乙供应商购买钢材，签订合同后，乙因临时缺货，与丙供应商协商由丙直接向甲供货，并将此情况通知了甲；以下说法正确的是：（）
A.甲乙之间的合同为单务合同 Ｂ．因乙通知了甲，可以由丙直接供货
Ｃ．必须经过甲的同意，才可由丙直接供货 Ｄ．该变更属于合同的客体变更 47．某一买卖合同设定了定金条款，其中主合同的标的额为500万元，则定金的数额应为（）万元。
Ａ．80 Ｂ．120 Ｃ．150 Ｄ．200 48．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是：（）。
A．供应商应及时通知施工方 B．施工方接到通知后有义务防止损失扩大 C．施工方应止损产生的费用由双方合理分担
D．施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担
49．某市为举办全国性运动会建设运动场馆，某施工单位承包主场馆装饰部分工程。开工后由于该施工单位自身原因致使工程严重拖期，建设方多次要求要保证进度，确保场馆及时竣工保证运动会按时召开，但拖期状态一直未见好转，严重影响运动会如期举行。下列说法中正确的是：（）
A．建设方可以解除合同
B．建设方可以申请撤销合同并要求施工方承担违约责任 C．建设方应中止合同履行 D．建设方应变更合同 50．关于建设工程价款优先受偿权下列说法错误的是：（）
A.包括工作人员的工资 B.优于经登记的抵押权 C.商品房在消费者没有付清全部房款时，承包人可以行使优先受偿权 D.优先受偿权行使期限为6个月
51．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。对上例下列说法错误的是：（）。
A．甲、乙之间的合同是违法分包合同；
B．乙承担修复费用后按照甲、乙合同约定支付工程款 C．乙承担修复费用后参照甲、乙合同约定支付工程款 D．人民法院可以收缴甲的违法所得
52．发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应（）。
A．不予支持 B.材料涨价和停工损失都支持 C.材料涨价部分支持，停工损失不支持 D.材料涨价部分不支持，停工损失支持
53．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。
A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为
B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要 C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付 D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任
54．某建筑施工企业委托业务员李某到外地采购水泥，企业出具的授权书写明：委托本公司的李某采购建筑材料。李某到外地后，为了照顾一位朋友张某的生意，就购买了钢材并与其签订了合同。则该钢材购买合同（）。
A．无效
B.有效 C．必须经过企业的认可 D.可变更、可撤销 55．二审法院对于上诉案件，经过审理，认为一审判决事实清楚，但适用法律错误的，应当（）
Ａ．驳回上诉，发回原审法院重审
Ｂ．开庭重新审理，查明事实后改判
Ｃ．依法改判
Ｄ．裁定撤销原判，发回原审法院重审 56．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是（）
Ａ．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证 Ｂ．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标
Ｃ．丙行政主管部门处罚过重
Ｄ．丁建设行政主管部门以未经报验为由查封现场吊装设备
57．某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后，乙公司不履行仲裁裁决。甲公司向法院申请强制执行，乙公司申请法院裁定不予执行。经审查，法院认为乙公司的申请理由成立，裁定不予执行该仲裁裁决。对此，下列哪一种说法是正确的？（）
Ａ．甲公司可以就法院的裁定提请复议一次
Ｂ．甲公司与乙公司可以重新达成仲裁协议申请仲裁
Ｃ．甲公司与乙公司可以按原仲裁协议申请仲裁
Ｄ．当事人不可以再就该纠纷重新达成仲裁协议，此案只能向法院起诉 58．除当申请重新鉴定的以外，当事人申请鉴定，应当在（）内提出。
A．开庭前7日
B．开庭前15日
C．开庭前30日
D．举证期限 59．下列哪些文书不可以作为民事执行根据？（）
Ａ．仲裁机构制作的发生法律效力的调解书
Ｂ．刑事判决书
Ｃ．发生法律效力的刑事附带民事判决书
Ｄ．公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款的债权文书
60．南丰公司与北富公司因钢材买卖合同发生争议，南丰公司向仲裁委员会申请仲裁，在仲裁中双方达成和解协议，南丰公司向仲裁庭申请撤回仲裁申请。之后，北富公司拒不履行和解协议。下列哪一选项是正确的？（）
A.南丰公司可以根据原仲裁协议申请仲裁
B.南丰公司应与北富公司重新达成仲裁协议后，才可以申请仲裁
C.南丰公司可以直接向法院起诉
D.仲裁庭可以裁定恢复仲裁程序 61．某工程监理机构违反国家规定，降低工程质量标准，为此而造成重大安全事故，则该监理机构涉嫌（）
Ａ．重大责任事故罪 Ｂ．重大劳动安全罪 Ｃ．工程重大安全罪 Ｄ．重大失职罪
62．材料公司为建筑公司送货时货物在工地破损，双方发生纠纷诉至法院，材料公司请劳务分包公司的工人出庭作证。下面关于证人出庭作证的表述中，不正确的是（）项。
A．证人应当出庭作证，并接受当事人的质询
B．材料公司可以根据需要，随时申请证人出庭作证
C．出庭作证的证人应当客观陈述其感知的事实
D．证人不得旁听法庭审理，质询证人时其他证人不得在场，人民法院认为必要时，可以让证人进行对质
63．仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人不可以根据下列（）情形申请撤销仲裁裁决。
A．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的
B．裁决所根据的证据是伪造的C．对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D．仲裁裁决适用法律错误
64．限制人身自由的行政处罚，只能由（）来设定。
Ａ．法律
Ｂ．法律和行政法规
Ｃ．规章以上都可以
Ｄ．行政法规 65．下列具体处罚措施中，不属于刑罚处罚主刑种类的是（）。
Ａ．拘役
Ｂ．拘留
Ｃ．管制
Ｄ．有期徒刑并缓刑
66．某经济适用房建设工程由甲施工单位总承包，由于利润较低，甲未经建设单位同意将工程的主体结构部分交给另一家具有总承包特级资质的乙施工企业完成施工并签 定了分包合同。建设单位发现后采取了如下做法，其中可能得到人民法院或仲裁机构支持的是：（）。
A．通知施工单位解除总承包合同 B．通知施工单位解除甲、乙的分包合同 C．通知施工单位撤销甲、乙的分包合同 D．只能要求甲承担违约责任但不能解除合同
67．某开发商为保证工程款的支付，将一栋办公楼、一块土地使用权、一幢尚未完工的住宅楼、四辆奔驰汽车提供给施工单位作为抵押，双方签订了四份抵押合同均未办理登记。后开发商无力支付工程款，施工单位可以对（）行使抵押权。
A．办公楼 B．土地使用权 C．四辆奔驰汽车 D．尚未完工的住宅楼 68．下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（）。
A.因迟延支付工程款所产生的利息 B.因迟延交付场地而产生的窝工损失 C.承包人支付的材料费 D.因发包方违约而产生的索赔 69．某施工单位依约对博物馆进行装修改造，施工中作业人员李某不小心将馆藏多年的一幅古画划伤破损，博物馆为此提出了赔偿要求，则不能适用的民事责任承担方式是（）。
A.修理
B.更换
C.赔偿损失
D.赔礼道歉
70．下列关于行政处罚的具体措施中，说法错误的是（）。
A.罚款是行政机关对违法者的一种经济制裁，在行政责任中，适用范围较为广泛 B.《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿手段谋取中标的，亦可对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员处以罚款
C.责令停产停业，往往指令一定期限，同时要求违法者在此期限内进行整改 D.行政拘留的期限是1日以上，14日以下
二、多项选择题（共30题。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，得分）1．建造师不予注册的情形包括（）
A．未达到注册建造师继续教育的要求 B.受到行政处罚，处罚尚未执行完毕 C.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕起至申请注册之日止不满3年的 D.申请人聘用单位被吊销营业执照； E.申请人年龄为66周岁 2．下列规范性法律文件中，（）属于行政法规。
A.《安全生产许可证条例》 B.《工程建设项目施工招标投标办法》 C.《建设工程勘察设计管理条例》 D.《建设项目环境保护管理条例》 E.《建设工程质量管理条例》 3．在建设工程施工过程中，下列属于产生合同之债的情形有（）
A.施工单位与设备出租方签订租赁合同
B.材料供应商与施工单位达成延期付款协议 C.建设单位月进度款超付了15万元 D.施工现场基础坑内坠入行人 E.施工单位与受伤害员工达成补偿协议
4、（）的建筑工程，可以由两个以上承包单位联合共同承包。
a、大型； b、特殊工艺要求 c、结构复杂 d、涉及国家秘密 e、涉及专有技术
5．实施工程监理前，建设单位应当将委托的建设工程（）书面通知被监理的建筑施工企业。
A.监理单位 B.总监理工程师 C.监理内容 D.监理程序 E.监理权限
6．《安全生产法》规定，以下（）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.建筑施工单位 B.矿山单位 C.水上运输单位 D.危险物品的生产、经营单位 E.危险物品的储存单位 7．以下属于安全生产过程中从业人员拥有的权利（）。
A.检举、控告权 B.危险报告 C.紧急避险权 D.赔偿请求权 E.拒绝违章作业权
8．下述（）工程的专项施工方案，应由施工单位组织专家进行论证、审查。
A.降水 B.深基坑 C.高大模板 D.爆破工程 E.地下暗挖 9．下述属于符合办理施工许可证条件的是（）。
A．尚未办理取得建设工程规划许可证，但正在办理过程中 B.工程前期需要拆迁，拆迁计划尚能满足施工进度需要 C.经过招标投标确定了施工企业
D.施工图纸设计文件正在审查过程中 E.建设用地的批准手续已经办理 10．下述工程中，哪些不属于申请施工许可证的工程项目有（）。
A.投资额约为24万元的改造工程 B.工人临时宿舍工程
C.建筑结构形式有特殊要求的工程 D.国务院批准的工程 E.防洪抢险工程 11．甲、乙两建筑公司在某项目中组成联合体以一个投标人的身份共同投标，则在该项目中下列（）行为是被法律、法规所禁止的。
A．甲建筑公司以自己名义单独投标 B.乙建筑公司以自己名义单独投标
C.乙建筑公司与丙建筑公司组成联合体投标 D.甲、乙建筑公司私下约定中标后由甲公司实际施工 E.甲、乙建筑公司签订联合体投标协议
12．招标人认为根据实际招投标情况需要延长投标有效期的，应通知所有的投标人，则下列说法正确的是（）。
A．所有投标人均应同意
B.拒绝延长的投标人可以撤标但投标保证金不予退还 C.拒绝延长的投标人可以撤标并有权收回投标保证金
D.同意延长的投标人延长其投标担保期限但可以适当修改投标文件的实质性内容 E.同意延长的投标人延长其投标担保期限但不得修改投标文件的实质性内容 13．评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现部分投标文件存在以下问题：分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；大写数额与小写数额不一致；投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是（）。
A．总价与单价不一致的，以总价为准
B.总价与单价不一致的，以单价为准，但单价数额小数点有明显错误的除外 C.大写金额和小写金额不一致的，以大写为准 D.大写金额和小写金额不一致的，以小写为准 E.投标工期延长的视为废标
14．根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在安全方面的主要职责包括（）。
A．建立、健全本单位安全生产责任制
B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C.对安全生产状况进行经常性检查，消除生产安全事故隐患 D。保证本单位安全生产投入的有效实施 E.及时、如实报告安全生产事故
15、在工程建设过程中所采取的措施，不符合《消防法》的是（）。A禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。B单位可以根据现场的实际情况挪用消防设施 C可以临时占用消防通道进行施工
D自定消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程 E单位优先购买公安消防机构指定的消防产品
16．按照《建设工程文件归档整理规范》的标准，应当归档的建设工程文件主要包括（）。
A．工程准备阶段文件 B.设计文件 C.施工文件 D.监理文件 E.竣工图和竣 工文件
17.建筑企业甲公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列()情形不符合劳动法的规定。A.劳动合同约定试用期为1年
B.在试用期内，张某不得通知甲公司解除劳动合同
C.在试用期间，张某被证明不符合录用条件，甲公司可随时解除劳动合同 D.张某如被依法追究刑事责任，甲公司可随时解除劳动合同 E.张某如果患病，甲公司可以随时解除劳动合同
18．根据《合同法》规定，合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列（）行为，应当承担缔约过失责任。
A.为了打击竞争对手，而故意与竞争对手对方洽谈合同，造成竞争对手的损失 B.一方当事人故意不告之标的物的使用方法，C.一方当事人故意隐瞒与签约有关的重要事实 D.一方当事人故意提供虚假情况，给对方造成损失 E.一方未尽通知义务，造成对方损害
19．下列关于无效合同主要类型的表述中，不正确的是（）。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B.损害国有企业、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的 D.违反地方性法规的强制性规定 E.一方有恶意，而另一方没有恶意的情况下串通签订合同，损害了私人的利益 20．甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙公司负债累累，怀疑乙不能按时支付货款，遂暂时不向乙公司交货。对此，下列分析正确的有（）。
A.甲公司不交货属于违约行为
B.甲公司可以行使不安抗辩权，暂不交货 C.甲公司有权解除合同
D.甲公司应按约定交货，除非有确切材料证明乙公司无付款能力 E.甲公司有权要求乙公司先支付货款
21.对于建设用地使用权抵押后，该土地上新增建筑物的说法，正确的有()。A.不属于抵押财产 B.属于抵押财产
C.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分
D.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权分开处分
E.新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿 22．某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是：（）。
A．合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B．合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状 C．合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D．合同解除后，对于未完部分的工程终止履行 E．施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失
23．某工程建设方一直拖欠工程进度款，工程竣工验收时质量存在缺陷，施工方拒绝修复。双方采取的下列做法中正确的是：（）。
A．建设方可以解除合同 B．建设方可以要求减少支付工程款
C．施工方可以解除合同 D．建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款 E．施工方可以要求建设方承担违约责任
24、如果合同中出现条款空缺情况，则解决方法是（）。
A．合同报酬不明确的，按订立合同时履行地的市场价确定 B．履行费用负担不明确的，由货物接收方负担 C．给付货币的，在接受货币一方所在地履行
D．履行方式不明确，按照有利于实现合同目的方式履行 E．履行期限不明确的，只有债务可以随时履行，债权人不得拒绝 25．下列情况中，构成承诺的是（）。
A.甲向乙寄送了价格目录，乙向甲发出了同意此价格的函件
B.甲故意超过承诺期限后发出的完全同意的回复，要约人未做答复的 C.甲向乙发出的中标通知书
D.甲根据招标文件，向招标人提供的投标文件
E．甲直接给乙汇款购买其专利产品，乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品 26．因为发包方迟延支付工程款，承包方准备起诉到法院，又怕影响将来的关系，就准备和解或调解。以下关于解决此项争议的说法中，不正确的是（）。
A.承包方到法院起诉以后，双方就不能再和解
B.双方在法院的主持下达成调解协议，法院制作的调解书具有强制执行的效力 C．法院只在第一审程序中进行调解
D.发包方如果不执行法院的调解书，承包方申请法院执行当中，双方又达成和解协议，原调解书就终止执行。
E.诉讼中发包方愿意还款，承包方撤诉后双方达成的和解协议也具有强制执行 效力
27．某仲裁委员会对甲公司与乙公司之间的仲裁事项作出裁决后，甲公司以仲裁违反法定程序为由，申请法院撤销裁决，人民法院裁定先中止执行。然后经过审查，作出撤销仲裁委员会的裁决。在此情况下，乙公司可以采取下列（）措施。
A．可以要求仲裁委员会裁决此案的原仲裁庭纠正此案程序上的错误，并再次对此案作出裁决
B．可以根据原合同中的仲裁条款再次申请仲裁C．可以与甲公司重新达成仲裁协议申请仲裁
D．可以就合同纠纷向人民法院起诉E．乙公司无权就本案争议事项再申请仲裁或起诉
28．下列承担民事责任的方式中，仅适用于违约责任的是（）。A.恢复原状
B.修理、重做、更换
D.排除障碍
E.消除影响 C.支付违约金
29．某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确的是（）。
A．双方应订立书面的租赁合同，否则无效B．承租人应当在约定期限内支付租金 C．承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任 D．租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司
E．承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付 30．下列关于我国刑罚的种类的表述中，错误的是（）。A.一个罪可以同时适用多个主刑，但不能适用多个附加刑 B.管制是不予关押，由公安机关执行的刑罚方法 C.拘役的期限为3个月以上6个月以下
D.无期徒刑必须附加剥夺政治权利终身E.没收财产为犯罪人非法所得财产
点击咨询 