第一篇：2011年山东省造价员建设工程造价管理试卷
2011年山东省工程造价专业人员业务水平等级统一考试
《建设工程造价管理》试卷
一、单项选择题（每题1.5分。每题的备选答案中，只有1个最符合题意）
1、债权人领取提存物的权利期限过期后，提存物扣除提存费用后的所有权归。
A 债务人B慈善机构C国家D提存机构
2、下列选项中，属于住宅小区规划中影响工程造价的主要因素是
A占地面积B建筑结构C建筑周长系数D单元组成3、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，在分部分项工程量清单项目的特征描述中，若墙体类型为清水砖墙，则该种描述涉及。
A材质要求B结构要求C施工难易程度D正确计量计价
4、下列有关共同费用分摊应计入新增固定资产价值的表述，正确的是。
A建设单位管理费按建筑安装工程造价总额比例分摊
B勘察设计费按建筑安装工程及需安装设备价值总额比例分摊
C土地征用费按建筑工程造价比例分摊
D土地使用权出让金按建筑安装工程造价总额比例分摊
5、对于建设期贷款利息的估算正确的是。
A根据建设期资金用款计划，当年借款按全年计息，上年借款按全年计息
B根据建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款按全年计息
C根据建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款也按半年计息
D根据建设期资金用款计划，当年借款按全年计息，上年借款按半年计息
6、在下列选项中，工程定额计价法中需要收集的资料不包括。
A设计图纸B 工程协议或合同C分析综合单价 D现行计价依据及有关费用调整文件
7、概算定额的编制步骤中编制初稿阶段不包括
A搜集和整理各种数据，对各种资料进行测算和分析
B 确定各项目的消耗指标C计算分项定额中的人工、材料和机械台班消耗量
D 编制定额初稿
8、关于建设工程招标投标程序，在发布招标公告之前，需要完成的工作一次为。A建设工程项目报建------提出招标申请------招标文件编制和备案
B建设工程项目报建-----招标文件编制和备案-------评标方法制定和备案
C提出招标申请-------建设工程项目报建------招标文件编制和备案
D提出招标申请-------招标文件编制和备案------评标方法制定和备案
9、下列关于工程造价咨询企业业务承接的表述中，正确的是。
A甲级企业可以在全国范围内承接业务B乙级企业只能在本省范围内承接业务
C甲级企业不可以从事工程造价3000万元人民币以下建设项目的造价咨询业务
D乙级企业不可以从事工程造价3000万元人民币以上建设项目的造价咨询业务
10、某建设项目建安工程费8000万元，设备购置费4000万元，工程建设其他费用2800万元，已知基本预备费率5%，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，年均投资价格上涨率4%。则建设期第二年差价预备费为
A1600.93万元B1268.06万元C960.56万元D760.84万元
11、在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金来源的是
A预付及应收款B 待冲基建支出
C应收生产单位投资借款D拨付所属投资借款
12、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2
万元，辅助材料费4000元，外购配套件费5万元，若专用工具费率1.5%，废品损失费率10%，包装费率1%，利润率为7%，则该设备利润为
A1.772万元B1.768万元C2.163万元D2.426万元
13、已知机械正常利用系数为0.75，工作班延续时间为8小时，机械纯工作一小时正常生产率为1.5，则施工机械台班产量定额为
A 0.75B 6C 9D1214、根据建设工程价款结算暂行办法的规定，建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总，送业主后审查完成的时间为
A15天内B30天内C45天内D60天内
15、在工程材料费控制中，应以最佳方式采购材料，努力降低采购成本，其措施为 A按工程进度要求集中采购材料B按工程进度计划采购供应材料
C按需及时组织人员采购材料D按项目经理指令采购供应材料
16、二级概算编制形式的组成内容是指
A 建筑工程概算、安装工程概算B工程费用概算、工程建设其他费用概算
C建设项目总概算、单位工程概算 D单项工程综合概算、单位工程概算
17、在建设工程项目合同体系中，两个最主要的主体是
A 业主和承包商B业主和勘察设计单位
C承包商和设备材料供应商D业主和设备材料供应商
18、建设单位应应认真做好工程竣工验收的准备工作，以下工作中不属于准备工作的是 A整理技术资料 B办理移交手续C绘制竣工图纸D编制竣工决算
19、根据详细可行性研究阶段的投资估算精度要求，投资估算误差率在A+-5%以内B+-10%以内C+-20%以内D+-30%以内
20、根据我国造价工程师注册管理办法规定，下列表述中错误的是
A造价工程师初始注册和延续注册的有效期限为4年
B造价工程师无业绩证明和工作总结，但参加继续教育达到标准的，准予延续注册 C注册有效期满要求继续执业的，应当在注册有效期满30天前提出延续注册申请 D注册造价工程师继续教育分为必须课和选修课，每一注册有效期内各为60学时
21、工程合同价的确定以施工图预算为基础，发承包双方通过协商谈判决定合同价的工程项目包括
A抢险工程项目 B基础设施项目C设备采购项目D外国政府贷款项目
22、有详细的施工图设计，施工中采用常规施工工艺，技术不太复杂，工程规模较小，工程较短的工程项目，对业主而言最宜选择
A总价合同B可调单价合同C固定单价合同D成本加酬金合同
23、一般情况下，工程设计已经完成，进行工程招投标时不作为施工图预算编制依据的是 A施工图纸及说明书B批准的初步设计文件C工程量计算规则 D招标文件
24、承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规范时，原设计与规划审查部门需要进行的工作之一是
A、提出追加投资建议 B提出追加工程量建议
C提出追加工日建议D提出追加材料消耗量建议
25、某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次，耐用机械台班为2000台班，则台班大修理费为
A6.75元B4.50元C0.84元D0.56元
26、在EPC总承包合同中，关于合同价款及其支付的表述中，错误的是
A 总承包合同通常为总价合同，支付以总价为基础
B承包商应支付其未完成合同义务所引起的关税和税收
C合同价格可以采用按月支付或分期支付方式
D拟用于工程但尚未运到现场的生产设备和材料，一律不予支付。
27、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）中的通用措施项目其中包括 A防洪措施B混凝土模板 C组装平台 D施工降水
28、索赔报告中涉及的索赔理由、事件过程、影响、索赔值等都应有相应的证据，并符合索赔证据要求的A真实性B 关联性C全面性D及时性
29、根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，下列表述中不正确的是
A仲裁裁决具有法律约束力
B同一纠纷经仲裁机构裁决后，如一方不服可再申请仲裁或向法院起诉
C当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定
D当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出决定
30、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〖2003〗206号）文件的规定，建筑安装工程费由组成A直接费、间接费、利润和税金B直接费、间接费、计划利润和税金
C直接工程费、间接工程费、利润和税金 D直接工程费、间接费、计划利润和税金
31、关于差价预备费，下列表述错误的是
A按估算年份价格水平的投资额为基数计算
B根据价格变动趋势，预测价值上涨率，采用单利方法计算
C根据国家规定的投资综合价格指数D和基本预备费一同构成预备费
32、下列关于套定额单价的表述，错误的是
A分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致
B根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整
C定额换算按照定额规定执行D可以编制补充定额
33、暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，A不得增加或减少B可按实估算费用C可按增列项目计算D根据取费标准调整
34、下列不能体现工程造价资料数据库作用的是
A编制概算指标、投资估算指标的重要基础资料B考核基本建设投资效果的依据 C编制固定资产投资计划的参考D编制标底和投标报价的参考
35、某建设项目，基建拨款为2000万元，项目资金为2000万元，项目资本公积金200万元，基建借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目结余资金为
A400万元B900万元C1400万元D1900万元
36、工程项目风险的应付策略包括风险回避、风险自留、风险控制和风险转移。下列属于风险回避措施的是
A业主放弃项目B业主签订总价合同
C承包商签订专业分包合同D要求对方提供第三方担保
37、利用挣值分析法进行项目成本控制时，可以反应由于实际价格变化而引起的累计成本偏差的是
A已完工程预算成本与已完工程实际成本之间的差值
B拟完工程预算成本与已完工程实际成本之间的差值
C已完工程预算成本与拟完工程预算成本之间的差值
D通过计算后续未完工程的计划成本余额
38、从工程费用计算角度分析，工程造价计价的顺序是
A工程项目单价----单位工程造价-----单项工程造价-----建设项目总造价
B工程项目单价-----单项工程造价----单位工程造价----建设项目总造价
C单项工程造价-----工程项目单价-----单位工程造价----建设项目总造价
D建设项目总造价-----单项工程造价----单位工程造价----工程项目单价
39、已知产量定额为10单位，则时间定额为
A10单位B1单位C0.5单位D0.1单位
40、已建年产5000吨某化工产品生产项目的静态投资额为3000万元，现拟建年产相同产品8000吨类似项目。若生产能力指数为0.8，综合调整系数为1.1，则采用生产能力指数法拟建项目的静态投资为
A4369万元B4800万元C4806万元D5280万元
41、利用不同建筑标准下的工程量、造价、用工三个单方基本值表对施工图预算进行审查的方法是
A标准预算审核发 B筛选审查法C利用手册审查法D分解对比审核发
42、根据工程价款
第二篇：2011年山东省造价员建设工程造价管理试卷
2011年山东省工程造价专业人员业务水平等级统一考试
《建设工程造价管理》试卷
一、单项选择题（每题1.5分。每题的备选答案中，只有1个最符合题意）
1、债权人领取提存物的权利期限过期后，提存物扣除提存费用后的所有权归。
A 债务人B慈善机构C国家D提存机构
2、下列选项中，属于住宅小区规划中影响工程造价的主要因素是
A占地面积B建筑结构C建筑周长系数D单元组成3、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，在分部分项工程量清单项目的特征描述中，若墙体类型为清水砖墙，则该种描述涉及。
A材质要求B结构要求C施工难易程度D正确计量计价
4、下列有关共同费用分摊应计入新增固定资产价值的表述，正确的是。
A建设单位管理费按建筑安装工程造价总额比例分摊
B勘察设计费按建筑安装工程及需安装设备价值总额比例分摊
C土地征用费按建筑工程造价比例分摊
D土地使用权出让金按建筑安装工程造价总额比例分摊
5、对于建设期贷款利息的估算正确的是。
A根据建设期资金用款计划，当年借款按全年计息，上年借款按全年计息
B根据建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款按全年计息
C根据建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款也按半年计息
D根据建设期资金用款计划，当年借款按全年计息，上年借款按半年计息
6、在下列选项中，工程定额计价法中需要收集的资料不包括。
A设计图纸B 工程协议或合同C分析综合单价 D现行计价依据及有关费用调整文件
7、概算定额的编制步骤中编制初稿阶段不包括
A搜集和整理各种数据，对各种资料进行测算和分析
B 确定各项目的消耗指标C计算分项定额中的人工、材料和机械台班消耗量
D 编制定额初稿
8、关于建设工程招标投标程序，在发布招标公告之前，需要完成的工作一次为。A建设工程项目报建------提出招标申请------招标文件编制和备案
B建设工程项目报建-----招标文件编制和备案-------评标方法制定和备案
C提出招标申请-------建设工程项目报建------招标文件编制和备案
D提出招标申请-------招标文件编制和备案------评标方法制定和备案
9、下列关于工程造价咨询企业业务承接的表述中，正确的是。
A甲级企业可以在全国范围内承接业务B乙级企业只能在本省范围内承接业务
C甲级企业不可以从事工程造价3000万元人民币以下建设项目的造价咨询业务
D乙级企业不可以从事工程造价3000万元人民币以上建设项目的造价咨询业务
10、某建设项目建安工程费8000万元，设备购置费4000万元，工程建设其他费用2800万元，已知基本预备费率5%，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，年均投资价格上涨率4%。则建设期第二年差价预备费为
A1600.93万元B1268.06万元C960.56万元D760.84万元
11、在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金来源的是
A预付及应收款B 待冲基建支出
C应收生产单位投资借款D拨付所属投资借款
12、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2
万元，辅助材料费4000元，外购配套件费5万元，若专用工具费率1.5%，废品损失费率10%，包装费率1%，利润率为7%，则该设备利润为
A1.772万元B1.768万元C2.163万元D2.426万元
13、已知机械正常利用系数为0.75，工作班延续时间为8小时，机械纯工作一小时正常生产率为1.5，则施工机械台班产量定额为
A 0.75B 6C 9D1214、根据建设工程价款结算暂行办法的规定，建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总，送业主后审查完成的时间为
A15天内B30天内C45天内D60天内
15、在工程材料费控制中，应以最佳方式采购材料，努力降低采购成本，其措施为 A按工程进度要求集中采购材料B按工程进度计划采购供应材料
C按需及时组织人员采购材料D按项目经理指令采购供应材料
16、二级概算编制形式的组成内容是指
A 建筑工程概算、安装工程概算B工程费用概算、工程建设其他费用概算
C建设项目总概算、单位工程概算 D单项工程综合概算、单位工程概算
17、在建设工程项目合同体系中，两个最主要的主体是
A 业主和承包商B业主和勘察设计单位
C承包商和设备材料供应商D业主和设备材料供应商
18、建设单位应应认真做好工程竣工验收的准备工作，以下工作中不属于准备工作的是 A整理技术资料 B办理移交手续C绘制竣工图纸D编制竣工决算
19、根据详细可行性研究阶段的投资估算精度要求，投资估算误差率在A+-5%以内B+-10%以内C+-20%以内D+-30%以内
20、根据我国造价工程师注册管理办法规定，下列表述中错误的是
A造价工程师初始注册和延续注册的有效期限为4年
B造价工程师无业绩证明和工作总结，但参加继续教育达到标准的，准予延续注册 C注册有效期满要求继续执业的，应当在注册有效期满30天前提出延续注册申请 D注册造价工程师继续教育分为必须课和选修课，每一注册有效期内各为60学时
21、工程合同价的确定以施工图预算为基础，发承包双方通过协商谈判决定合同价的工程项目包括
A抢险工程项目 B基础设施项目C设备采购项目D外国政府贷款项目
22、有详细的施工图设计，施工中采用常规施工工艺，技术不太复杂，工程规模较小，工程较短的工程项目，对业主而言最宜选择
A总价合同B可调单价合同C固定单价合同D成本加酬金合同
23、一般情况下，工程设计已经完成，进行工程招投标时不作为施工图预算编制依据的是 A施工图纸及说明书B批准的初步设计文件C工程量计算规则 D招标文件
24、承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规范时，原设计与规划审查部门需要进行的工作之一是
A、提出追加投资建议 B提出追加工程量建议
C提出追加工日建议D提出追加材料消耗量建议
25、某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次，耐用机械台班为2000台班，则台班大修理费为
A6.75元B4.50元C0.84元D0.56元
26、在EPC总承包合同中，关于合同价款及其支付的表述中，错误的是
A 总承包合同通常为总价合同，支付以总价为基础
B承包商应支付其未完成合同义务所引起的关税和税收
C合同价格可以采用按月支付或分期支付方式
D拟用于工程但尚未运到现场的生产设备和材料，一律不予支付。
27、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）中的通用措施项目其中包括 A防洪措施B混凝土模板 C组装平台 D施工降水
28、索赔报告中涉及的索赔理由、事件过程、影响、索赔值等都应有相应的证据，并符合索赔证据要求的A真实性B 关联性C全面性D及时性
29、根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，下列表述中不正确的是
A仲裁裁决具有法律约束力
B同一纠纷经仲裁机构裁决后，如一方不服可再申请仲裁或向法院起诉
C当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定
D当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出决定
30、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〖2003〗206号）文件的规定，建筑安装工程费由组成A直接费、间接费、利润和税金B直接费、间接费、计划利润和税金
C直接工程费、间接工程费、利润和税金 D直接工程费、间接费、计划利润和税金
31、关于差价预备费，下列表述错误的是
A按估算年份价格水平的投资额为基数计算
B根据价格变动趋势，预测价值上涨率，采用单利方法计算
C根据国家规定的投资综合价格指数D和基本预备费一同构成预备费
32、下列关于套定额单价的表述，错误的是
A分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致
B根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整
C定额换算按照定额规定执行D可以编制补充定额
33、暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，A不得增加或减少B可按实估算费用C可按增列项目计算D根据取费标准调整
34、下列不能体现工程造价资料数据库作用的是
A编制概算指标、投资估算指标的重要基础资料B考核基本建设投资效果的依据 C编制固定资产投资计划的参考D编制标底和投标报价的参考
35、某建设项目，基建拨款为2000万元，项目资金为2000万元，项目资本公积金200万元，基建借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目结余资金为
A400万元B900万元C1400万元D1900万元
36、工程项目风险的应付策略包括风险回避、风险自留、风险控制和风险转移。下列属于风险回避措施的是
A业主放弃项目B业主签订总价合同
C承包商签订专业分包合同D要求对方提供第三方担保
37、利用挣值分析法进行项目成本控制时，可以反应由于实际价格变化而引起的累计成本偏差的是
A已完工程预算成本与已完工程实际成本之间的差值
B拟完工程预算成本与已完工程实际成本之间的差值
C已完工程预算成本与拟完工程预算成本之间的差值
D通过计算后续未完工程的计划成本余额
第三篇：山东省工程造价专业人员水平等级考试--2009年造价员《工程造价管理》
2009年山东省工程造价专业人员业务水平等级统一考试
《建设工程造价管理》试卷
（闭卷考试，考试时间90分钟）
注意事项：报考各专业不同级别的考生，请按照下列要求答题
一、初级：单项选择题1至40题，多项选择题57至76题，满分100分。
二、中级：单项选择题1至48题，多项选择题57至80题，满分120分。
三、高级：单项选择题1至56题，多项选择题57至84题，满分140分。
四、考生如参加多科目不同级别考试，请选择较高级别答题。
五、本试卷采用计算机阅卷，请考生将答案涂在答题卡上，否则不得分。
一、单项选择题（每题1.5分。每题的备选答案中，只有1个最符合题意）
1、在建筑安装工程中环境保护费属于（）。
A直接费B间接费C利润D税金
2、已知直接费合计为1000万元，规费费率为30％，企业管理费费率为10％，则间接费为（）。
A300万元B100万元C400万元D30万元
1、下列选项中，能说明建设工程项目管理三大目标之间关系的观点是（）。
A为了提高质量，就需要增加投资、延长工期B压缩工期可节省投资，最终可以提高质量
C适当提高质量标准，会节省投资，但可缩短工期D科学安排进度计划可降低质量提高造价
2、评标是由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的成员人数为（）。
A5人以上的单数B5人以上的双数C3人以上的单数D3人以上的双数
3、建设工程项目风险的应对策略不包括（）。
A风险回避B风险自留C风险赔偿D风险控制
6、在决策阶段和设计阶段均为影响造价主要因素的是（）。
A项目建设规模B 设备方案C总平面配置D建设标准、下列有关“工程变更”的叙述中，错误的是（）。
A 发包方应不迟于变更前14天以书面形式向承包方发出变更通知
B 施工中，乙方擅自变更发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，但延误的工期应予以顺延
C 工程师同意采用乙方的合理化建议发生的变更，所发生的费用和获得的收益，甲乙双方另行约定分担或分享
D 甲乙双方同意的变更，导致合同价款的增减及造成的承包方损失，由发包方承担
8、按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是（）。
A 分部分项工程量清单计价 B 措施项目清单计价C 其他项目清单计价 D 规费与税金的计价
9、建设工程预算定额计量单位的确定中，如果物体截面形状大小固定，但长度不固定时应以（）为计量单位。
A平方米B立方米C延长米D组
10、评标和定标应当在投标有效期结束日（）个工作日前完成。
A20B25C30D3511、根据《建设工程施工合同文本》中规定的索赔程序，索赔事件发生后，承包人向工程师发出索赔意向通知，再提出索赔报告，以及工程师答复，给定的期限分别是（）天。
A7、14、4B7、7、7C14、28、28D28、28、2812、下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。
A按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔
B处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益
C工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均可按机械台班费计算
D工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据
13、设计概算的内容不包括（）。
A分部分项工程概算B 单项工程概算C 单位工程概算D建设项目总概算
14、在对某工程项目监理过程中，工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求，则工程监理 1
人员根据自己的法定权限和义务，应当（）。
A要求施工单位改正B通知设计单位改正
C建议建设单位修改合同D报告建设单位要求设计单位改正
15、已知机械正常利用系数为0.75，工作班延续时间为8小时，机械纯工作一小时正常生产率为1.5，施工机械台班产量定额为（）。
A0.75B6C9D1216、某监理单位中标获得某工程项目的监理任务，该监理单位应当就该监理任务与该项目的（）签订书面委托合同。
A施工单位B建设单位C设计单位D建设行政主管部门
17、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则材料损耗率和材料损耗定额分别为（）。
A5%，1000块/ m3B4.76%，1000块/m3C4.76%，1050块/ m3D5%，1050块/m318、《建设工程施工合同文本》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是（）。
A协议书B专用条款C通用条款D附件
19、预算定额是以（）为基础编制而成的。
A安装定额B施工定额C人工定额D概算定额
20、已知一已建项目投资20万元，年生产能力5万吨。现拟建一类似项目，设计生产能力为8万吨，不考虑调整系数，则其建设投资为（）。
A30万B32万C60万D120万
21、建设工程施工人员意外伤害保险属于（）。
A建设工程一切险B 安装工程一切险C 人身保险D财产保险
22、下列不属于审查施工图预算的方法的是（）。
A全面审查法B 对比审查法C 重点抽查法D 联合审查法
23、在建设工程招投标开标时，投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理的是（）。
A 未按招标文件要求密封的B 未按招标文件要求提交投标保证金的C 未按规定格式填写并且内容不全的D 无单位盖章并且无法定代表人签字的24、已建年产5000吨某化工产品生产项目的静态投资额为3000万元，现拟建年产相同产品8000吨类似项目，若生产能力指数为0.8，综合调整系数为1.1，则采用单位生产能力估算法估计拟建项目的静态投资为（）。
A4369万元B4800万元C4806万元D5280万元
25、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，分部分项工程清单的项目编码第三位表示为（）。
A专业工程顺序码B 分部工程顺序码C 分项工程顺序码D 清单项目顺序码
26、当事人在履行合同中，应遵循诚实守信原则，以下不属于合同履行工程中随附义务的是（）。
A及时通知义务B 协助义务C 保密义务D 诚实信用义务
27、地砖规格为150mm×150mm，灰缝1mm，其损耗率为1.5％，则100m2地面地砖消耗量为（）。
A4386块B 4444块C 4452块D 4321块
28、建设单位应自领取施工许可证之日起（）个月内开工。
A2.B3C5D429、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。
A成本考核—成本核算—成本分析B成本分析—成本考核—成本核算
C成本核算—成本分析—成本考核D成本分析—成本核算—成本考核
30、向建安施工企业征收的营业税税率属于（）。
A比例税率B 累进税率C 定额税率D 差额税率
31、《建设工程施工合同文本》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（）。
A 不能索赔B 费用C 工期D 工期和费用
32、工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和（）。
A施工阶段B 设计阶段C 可行性研究阶段D 结算阶段
33、下列不属于进口设备交货类别的是（）。
A内陆交货类B 现场交货类C 目的地交货类D 装运港交货类
34、建设工程合同属于（）。
A有名合同B无名合同C 实践合同D 从合同
35、建设工程竣工图是工程进行竣工验收、维护、改建和扩建的依据，负责在施工图上加盖“竣工图”专用章的单位是（）。
A设计单位B 建设单位C 施工单位D 监理单位
36、承包人向发包人申请返还工程质量保证金的时间是（）。
A缺陷责任期内B 缺陷通知期满后C 竣工结算办理完毕后D缺陷责任期满后
37、某项目主要设备费为2000万元，管线、仪表、建筑物等费用的估算系数为0.8，管理费、合同费、应急费等项费用的估算系数为1.2，用朗格系数法计算总建设费用为（）。
A3520万元B3920万元C4000万元D4320万元
38、某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次，耐用总台班为2000台班，则台班大修理费为（）。
A6.75元B4.50元C0.84元D0.56元
39、下列不属于自然风险的是（）。
A异常恶劣的雨、雪、冰冻天气B未能预测到的特殊地质条件
C恶劣额度施工现场条件D环境保护法规的限制
40、机械台班单价中的台班折旧费计算公式为（）。
A 台班折旧费 ＝ 机械预算价格 / 耐用总台班
B 台班折旧费 ＝机械预算价格×（1－残值率）×时间价值系数 / 耐用总台班数
C 台班折旧费 ＝机械预算价格×（1－残值率）×贷款利息系数 / 耐用总台班数
D 台班折旧费 ＝机械帐面净值 / 耐用则台班数
41、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（）。
A施工单位的临时设施费B 职工福利费C 施工现场环境保护费D 工程定额测定费
42、（）是企业内部使用的定额，它以同一性质的施工过程为研究对象，由劳动定额、材料消耗定额、机械台班消耗定额组成。
A施工定额B概算指标C概算定额D预算定额
43、一般施工预算应低于施工图预算工日数10％—15％，这是因为施工定额与预算定额基础不一样，施工图预算定额有10％左右的（）。
A人工增值B机械幅度差C人工幅度差D人工调整值
44、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（）。
A自然人B公民C领导者D组织
45、①了解现场情况；②熟悉施工图纸；③编制基价直接费计算表；④列项计算；⑤编写编制说明；⑥计算预算造价；⑦计算定额直接费；⑧工料分析。以上有关施工图预算的编制工作中，其正确的编制步骤是（）。
A ①②④③⑦⑥⑧⑤B ②①④③⑦⑧⑥⑤C ①②⑤④③⑦⑥⑧D ②①④③⑦⑥⑧⑤
46、下列各项中，属于施工图设计优化工作内容的是（）。
A 合理配置辅助设施和公共设施B 合理规划主要原材料和燃料供应
C 充分考虑施工能力和施工方法D 做到生产与环境保护兼顾
47、下列叙述错误的是（）。
A 施工图预算是工程建设产品的最终价格
B 施工图预算对设计方而言是为了检验工程设计在经济上的合理性
C 对业主而言，施工图预算的目的是控制工程投资，编制标底和控制合同价格
D 对承包商而言，施工图预算的目的是进行工程投标和控制分包工程合同价格
48、预算定额的编制初稿阶段内容包括两方面，其中一个方面是新编概算定额与原概算定额的水平测算，另一个内容是（）。
A 确定概算定额项目B 制定出编制方案
C 概算定额与预算定额的水平测算D 明确编制定额的项目
49、当工程内容明确，工期较短时，宜采用（）。
A可调总价合同B 固定总价合同C 单价合同D 成本加酬金合同
50、《中华人民共和国建筑法》规定的建筑工程发包方式为（）。
A 招标发包和邀请发包 B公开招标和直接招标 C 招标发包和直接发包 D公开招标和邀请招标
51、EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不包括在EPC总承包范围之内的工作是（）。
A 勘察工作B 设计工作C 采购工作D 施工工作
52、从承包商、供应商、设计市场供给主体来定义工程造价的含义，以下叙述正确的是（）。
A 建设工程造价是指为建设某项工程，预计或实际在土地市场、技术劳务市场等交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格
B建设工程造价是指为建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格
C建设工程造价是指为建设某项工程，预计或实际在土地市场、承包市场交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格
D建设工程造价是指为建设某项工程，预计或实际在设备市场、技术劳务市场交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格
53、在一个建设项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为（）。
A 分部工程B 分项工程C 单项工程D 单位工程
54、根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（）。
A 半个月内B 一个月内C 一个半月内D 二个月内
55、以下项目不属于招标文件组成的是（）。
A 投标须知B 工程量清单C 技术规格、参数及其他要求D 合同主要条款
56、在可行性研究阶段，需要编制的造价文件是（）。
A 投资估算B 设计概算C 修正概算D 施工图预算
二、多项选择题（每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，错选或多选均不得分，但少选且正确的每个选项得0.5分）
57、根据税收的征收对象不同，税收可分为（）。
A流转税B 所得税C 财产税D 行为税
58、合同的基本原则包括（）。
A平等的原则B 自愿的原则C 公平的原则D 诚实信用的原则
59、生产准备及开办费的计算方法为（）。
A 新建项目按设计定员为基数计算B 改扩建项目按新增设计定员为基数计算
C 生产准备及开办费＝生产定员×生产准备费指标（元/人）D 可按费用内容的分类指标计算
60、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单的组成内容有（）。
A 分部分项工程量清单B 措施项目清单C 其他项目清单D 设备价格表
61、下列属于项目目标动态控制中的技术措施的是（）。
A 调整任务分工B 改进施工方法C 调整设计D 调整工作流程组织
62、合同订立的程序，一般包括（）。
A 要约邀请B 要约C 承诺D 应买的表示
63、下列项目中哪些属于工程量清单中的“措施项目”内容（）。
A 混凝土模板及支架B 工程排污费C 大型机械安拆及进出场D 施工降水排水费用
64、下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的有（）。
A 业主方项目管理是全过程的项目管理B 项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理C 工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理
D 设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段
65、工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（）。
A 设计变更B 施工条件变更C 进度计划变更D 材料单价变更
66、在工程量清单计价中，分部分项工程量清单项目特征必须描述的是（）。
A 涉及施工方案的B 涉及结构要求的C 涉及当地材料价格的D 涉及材质要求的67、从事建筑活动的勘察、设计、施工和监理单位，应当在以下方面具备国家规定的资质条件（）。
A 注册资本B 技术装备C 已完成的建筑工程业绩D 年纳税金额
68、工程造价控制阶段有（）。
A 项目决策阶段B 初步设计阶段C 招标投标阶段D 施工合同签订阶段
69、工程项目的种类繁多，按建设性质划分，建设工程项目可分为（）。
A 新建项目B 扩建项目C 改建项目D 迁建项目
70、在建设工程施工招标文件中，合同主要条款包括（）。
A 招标范围及基本要求情况B 标底的编制方法和要求
C 工期的确定及顺延要求D 竣工验收与结算的有关要求
71、可用于综合控制工程造价和工程进度的项目目标控制的主要方法有（）。
A排列图法BS曲线法C直方图法D香蕉曲线法
72、措施项目费包括（）等费用。
A预留金B 环境保护费C 脚手架费D 总承包服务费
73、基本建设项目按其投资效益可以划分为（）。
A 生产性建设项目B 公益性项目C 竞争性项目D 基础性项目
74、下列有关无形资产及其计价的说法中，正确的是（）。
A 购入的无形资产，按照实际支付的价款计价B 自制专利权的转让价格可按成本估价入帐C 自创的商标权按实际发生费用计入无形资产D 自创的非专利技术，一般不作无形资产入帐
75、审查施工图预算的方法主要有（）。
A 分组计算审查法B 对比审查法C 标准预算审查法D 全面审查法
76、建设项目总概算的编制中，工程费用的编制依据包括（）。
A 工程取费标准B 贷款的方式及利率C 采用的指标或定额D 设备材料价格的取定
77、对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款对象分为（）。
A 卖方信贷B 商业发票C 买方信贷D 商业汇票
78、在建设项目决策阶段，建设项目多方案整体宏观方面的比选，一般采用的方法有（）。
A 投资回收期法B 造价额度法C 计算年费用法D 运行费用法
79、下列关于建设工程施工劳务分包合同订立的论述中，正确的有（）。
A 施工劳务分包合同包括通用条款和专用条款两部份内容
B 施工劳务分包合同只有一个施工劳务合同和三个附件
C 施工劳务分包合同的发包方可以是承担专业工程施工的分包人
D 施工劳务分包合同的发包方可以是施工合同的承包人
80、在项目管理知识体系中不包括（）知识领域。
A 范围管理B 目标管理C 时间管理D 材料管理
81、按照《建筑安装工程费用项目组成》的规定，直接工程费中人工费包括生产工人（）的工资。
A因气候影响停工期间B 修建临时设施C 病假六个月以内D 调动工作期间
82、对于新增固定资产的其他费用，一般情况下，建设单位管理费按（）之和作比例分摊。
A 建筑工程费用B 安装工程费用C 需安装设备价值总额D 工程建设其他费用
83、下列对工程竣工结算审查时限阐述正确的是（）。
A 工程竣工结算报告金额500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天
B 工程竣工结算报告金额500万元—2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
C 工程竣工结算报告金额2000万元—5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起4
5天
D 工程竣工结算报告金额5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起70天
84、临时设施费用内容包括（）等费用。
A 临时设施的搭设B 照明设施的搭设C 临时设施的维修D 临时设施的拆除
第四篇：安徽省全国造价员《工程造价基础知识》2008年试卷
2008年造价员《工程造价基础知识》考试试题
一、单项选择题
1、建设单位应当在领取施工许可证后及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起（）。
A、1个月内
B、2个月内 C、3个月内
D、6个月内
2、下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。A、已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B、取得造价工程师注册证书的人员不少于10人
C、企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D、企业注册资本不少于人民币100万元
3、下列工程中，不属于分部工程的是（）。A、土建工程
B、屋面工程
C、主体结构工程
D、地基与基础工程
4、建设项目全部完成，可以向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。下列单位中，负责提出竣工验收申请报告的单位应当是（）。A、建设单位
B、总承包单位
C、监理单位
D、建设行政主管部门
5、工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段（）。A、次序可以颠倒，但不能交叉
B、次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C、次序不能颠倒，也不能进行交叉
D、次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉
6、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。A、成本核算——成本分析——成本考核 B、成本分析——成本考核——成本核算 C、成本考核——成本核算——成本分析 D、成本分析——成本核算——成本考核
7、关于建设工程项目风险的分类，下列不是按照风险来源进行分类的是（）。A、自然风险
B、社会风险 C、经济风险
D、总体风险
8、在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。
A、遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行 B、遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行 C、无论价格上涨还是下降都按原价执行 D、无论价格上涨还是下降都按新价执行
9、合同双方发生争议经仲裁裁决以后，一方当事人拒不执行的，另一方当事人可以（）。
A、依法撤销裁决
B、再申请仲裁
C、提请诉讼
D、向人民法院申请执行
10、按照《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建
设，发包人支付价款的合同。下列合同中，不属于建设工程合同的是（）。A、勘察合同
B、设计合同 C、施工合同
D、工程保险合同
11、在下列四种合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是（）.A、固定总价合同
B、可调总价合同 C、单价合同
D、成本加酬金合同
12、《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的部分是（）。
A、协议书
B、通用条款 C、专用条款
D、附件
13、工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张而提前给付的一笔款项。下列选项中，影响工程是否实行预付款的决定因素不包括（）。A、工程性质
B、承包工程量的大小 C、发包人在招标文件中的规定
D、承包人的资质等级
14、EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不包括在EPC总承包范围之内的工作是（）。
A、勘察工作
B、设计工作 C、采购工作
D、施工工作
15、固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括（）。A、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用 B、设备、工器具购置费用和设备安装费
C、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用和工程建设其他费用 D、建筑安装工程造价、工程建设其他费用
16、设备进口的关税计算公式是（）。A、关税=离岸价格*进口关税税率 B、关税=原币货价*进口关税税率 C、关税=到岸价格*进口关税税率 D、关税=货价*进口关税税率
17、某新建项目整个生产线在交付使用前进行的负荷联合试运转所发生的费用净支出属于（）。
A、设备购置费
B、联合试运转费 C、设备安装费
D、生产准备费
18、下列费用中不属于价差预备费的内容是（）。
A、竣工验收时为鉴定工程质量、对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 B、人工、设备、材料、施工机械的价差费 C、建筑安装工程费及工程建设其他费用调整 D、利率、汇率调整等增加的费用
19、下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是（）。
A、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用
B、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷等的借款利息和融资费用
C、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、债券等的借款利息和
融资费用
D、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息
20、工程造价计价的顺序是（）。
A、分部分项工程单价—单位工程造价—单项工程造价—建设项目总造价 B、单位工程造价—分部分项工程单价—单项工程造价—建设项目总造价 C、单项工程造价—分部分项工程单价—单位工程造价—建设项目总造价 D、分部分项工程单价—单项工程造价—单位工程造价—建设项目总造价
21、下列关于套定额单价的表述，错误的是（）。
A、分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致 B、根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整 C、定额换算按照定额规定执行 D、可以编制补充定额
22、编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准是（）。A、施工定额
B、概算指标 C、概算定额
D、预算定额
23、计算建筑安装工程费用的依据是（）。
A、用地指标
B、间接费定额和价格指数 C、各项工程建设其他费用定额等 D、设备价格、运杂费率等
24、投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制的现行定额、费用标准和价格，调整成编制的造价水平及相互比例，属于哪一阶段的操作（）。
A、收集整理资料阶段
B、平衡调整阶段 C、测算审查阶段
D、以上均不是
25、已知产量定额为10单位，则时间定额为（）。A、10单位
B、1单位 C、0.5单位
D、0.1单位
26、预算定额中的人工消耗指标包括（）。A、基本用工和人工幅度差
B、基本用工、辅助用工和人工幅度差
C、基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差 D、基本用工、材料超运距用工、辅助用工
27、某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次，耐用总台班为2000台班，则台班大修理费为（）元。
A、6.75
B、4.50 C、0.84
D、0.56
28、相关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主要材料的用量，机械台班用量属于工程造价资料积累内容中的（）。
A、建设项目工程造价资料
B、单项工程造价资料 C、单位工程造价资料
D、其他
29、投资估算精度相对较高，即可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段使用的投资估算方法是（）。
A、类似项目对比法
B、系数估算法 C、生产能力指数法
D、指标估算法
30、已建年产1000吨某产品的化工生产系统，现采用相似生产线扩建该产品生产系统，扩建规模是原有的两倍。已知生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.08，采用生产能力指数法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多（）。A、116%
B、63.7% C、58.7%
D、29.6%
31、三级概算文件编制形式的组成内容有（）。A、建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算 B、工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算 C、建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算 D、分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算
32、在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是（）。
A、软化水处理设备
B、防洪工程 C、消防工程
D、锅炉房工程
33、（1）了解现场情况；（2）熟悉施工图纸；（3）编制基价直接费计算表；（4）列项计量；（5）编写编制说明；（6）计算预算造价；（7）计算定额直接费；（8）工料分析。以上有关施工图预算的编制工作中，其正确的编制步骤是（）。A、1、2、4、3、7、6、8、5
B、2、1、4、3、7、8、6、5、C、1、2、5、4、3、7、6、8
D、2、1、4、3、7、6、8、5
34、在项目设计阶段，应坚持先进性、适用性、安全可靠性、经济合理性原则来确定（）。
A、建设规模
B、建设标准 C、技术方案
D、设备方案
35、限额设计的全过程，实际上就是项目投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是（）。
A、目标分解与计划
B、目标实施 C、目标实施检查
D、目标修改
36、《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，工程建设项目必须进行招标的是（）。
A、大型基础设施项目
B、非外国政府贷款项目 C、特定专利项目
D、私人投资项目
37、在建设工程货物招标投标程序中，在资格预审后和疑问解答前的工作是（）。
A、编制招标文件
B、发放招标文件 C、勘察现场
D、召开投标答疑会
38、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，就以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后（）。
A、7天
B、10天 C、14天
D、28天
39、按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是（）。
A、分部分项工程量清单计价
B、措施项目清单计价 C、其他项目清单计价
D、规费与税金计价 40、在建设工程施工投标程序中，确定投标策略后和计算投标报价前需要完成的工作是（）。
A、招标环境调查
B、招标文件研究 C、投标答疑会
D、制定施工方案
41、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，工程招投标开标的时间和地点确定应为（）。
A、招标文件中明确的某一时间和某一地点 B、提交投标文件截止的时间和所在的地点
C、招标文件中明确的某一时间和提交投标文件所在的地点 D、提交投标文件截止的时间和招标文件中明确的地点
42、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，建设工程招投标评标方法有（）。
A、比较最低投标价法
B、综合评估法 C、综合比较法
D、总费用最低法
43、在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于（）。A、设计变更
B、施工条件变更 C、进度计划变更
D、工程项目变更
44、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。
A、合同中类似的价格执行
B、合同中已有的价格执行 C、工程师指定的价格执行
D、当地权威部门发布的指导价执行
45、对整个工程的实际总成本与原成本之差额提出的索赔属于（）。A、补偿索赔
B、单项索赔 C、综合索赔
D、道义索赔
46、在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（）。A、因发包人原因造成返工的工程量
B、因承包商原因造成返工的工程量 C、因不可抗力造成返工的工程量
D、因不利施工条件造成返工的工程量
47、当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单的索赔程序（）。
A、只能进行费用索赔
B、只能进行工期索赔 C、可以进行费用和工期索赔
D、不能进行任何索赔
48、建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是（）。A、建设单位
B、监理单位 C、施工单位
D、项目主管部门
49、某建设项目，基建拨款为2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金200万元，基建借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目结余资金为（）。A、400
B、900 C、1400
D、1900
50、下列关于新增固定资产价值的计算说法正确的是（）。A、为了保护环境而正在建设的附属辅助工程计入新增固定资产价值
B、不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目在交付使用后计入新增固定资产价值
C、达到固定资产标准不需安装的设备、工器具在购买后计入新增固定资产价值 D、分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次计入新增固定资产价值
二、多项选择
1、按照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，我国现行税率包括（）。A、比例税率
B、全额累进税率 C、超额累进税率
D、定额税率 E、浮动税率
2、根据我国《建设工程造价员管理暂行办法》规定，下列关于造价员从业的规定中，正确的有（）。
A、造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符的工程造价工作
B、造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专业章并承担相应责任
C、造价员资格证书仅在本地区有效
D、造价员跨行业变动工作，无需办理任何手续
E、造价员可以同时受聘于两个单位且以造价员名义从业
3、根据我国《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列行为中，应该给予警告，责令限期改正并处以1万元以上3万元以下罚款的有（）。
A、涂改、出租资质证书的 B、新设立的分支机构不备案的
C、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的
D、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务的 E、转包承接工程造价咨询业务的
4、基本建设项目按其投资来源可以划分为（）。A、竞争性投资项目
B、非经营性投资项目 C、政府投资项目
D、非政府投资项目 E、经营性投资项目
5、下列关于建设工程项目管理集成化发展趋势的论述中，正确的有（）。A、在项目质量管理方面强调以全面质量管理的观点控制项目管理全过程质量 B、在项目管理组织方面表现为业主应该实行委托项目管理模式 C、在项目管理理念方面应该强调项目目标的寿命周期管理 D、项目进度管理是指项目实施阶段的进度控制
E、项目造价管理的目的是为了使项目建设一次性投资最省
6、下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的有（）。A、业主方项目管理是全过程的项目管理
B、项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理
C、工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理 D、设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段 E、施工方项目管理的目标体系包括QCDSE
7、当事人双方对格式条款的理解发生争议的，正确处理方法是（）。A、按通常的理解解释
B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释 C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款一方的解释 D、按格式条款起草人的理解解释
E、格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
8、下列关于建设工程施工专业分包合同履行的论述中，正确的有（）。A、分包人应当按照协议书约定的日期开工
B、如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前3天提出要求
C、承包人接到分包人延期开工的请求，应在接到请求后的24小时内答复 D、承包人接到分包人延期开工的请求，超过规定时间未予答复的视为同意 E、因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延
9、进口设备的交货类别分为（）。
A、海上交货类
B、内陆交货类 C、目的地交货类
D、装运港交货类 E、生产地交货类
10、关于工程造价计价表述正确的是（）。
A、顺序是：分部分项工程单价——单项工程造价——单位工程造价——建设项目总造价
B、影响工程造价的主要因素是单位价格和实物工程数量 C、发包人工程估价的定额反映的是社会平均生产力水平D、承包人估价的定额反映的是该企业技术和管理水平
E、若在单位价格中还考虑直接费以外的其他费用，则构成综合单价
11、在下列工人工作时间中，属于非定额时间的是（）。A、多余和偶然工作时间
B、休息时间
C、施工本身造成的停工时间
D、不可避免的中断时间 E、违反劳动纪律的损失时间
12、施工机械台班单价组成的内容包括（）。A、预算价格
B、大修理费
C、经常修理费
D、安拆费及场外运输费 E、燃料动力费
13、下列属于引进技术和引进设备其他费的有（）。A、引进项目图纸资料翻译复制费
B、出国人员费用 C、联合试运转费
D、来华人员费用 E、单独引进软件的关税
14、下列属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是（）。A、比例估算法
B、系数估算法 C、生产能力指数法
D、类似项目对比法 E、工程量估算法
15、由于下面哪几个原因引起的设计和投资变化，需要按照调整概算的有关程序调整概算（）。
A、设计定员发生变动
B、主要设备型号和规格发生变动 C、贷款利息率的提高
D、超出基本预备费规定的范围 E、超出工程造价调整预备费
16、在建设工程施工招标文件中，与合同条款内容有关的是（）。A、招标范围及基本要求情况
B、标底的编制方法和要求 C、工期的确定及顺延要求
D、竣工验收与结算的有关要求 E、评标机构的组成和要求
17、按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有（）。A、招标文件规定的计价方法
B、招标文件规定的评标方法 C、招标文件的其他有关条款
D、工程量清单单价组成分析 E、清单计价中计日工单价
18、工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（）。A、设计变更
B、施工条件变更 C、进度计划变更
D、材料单价变更 E、合同条款变更
19、由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有（）。A、地基变化索赔
B、工期延长索赔 C、暂停施工索赔
D、经济补偿索赔 E、业主违约索赔
20、下列有关无形资产及其的计价说法中，正确的是（）。A、购入的无形资产，按照实际支付的价款计价 B、自创专利权的转让价格可按成本估价入账 C、自创的商标权按实际发生费用计入无形资产 D、自创的非专利技术，一般不作无形资产入账
E、通过有偿使用方式取得的土地使用权，按取得土地使用权方式计价
答案：
一、单项选择
1、C
2、A
3、A
4、A
5、B
6、A
7、D
8、A
9、D
10、D
11、A
12、B
13、D
14、A
15、C
16、C
17、B
18、A
19、A
20、A
21、B
22、C
23、B
24、B
25、D
26、C
27、B
28、D
29、D30、31、C
32、C
33、B
34、C
35、D
36、A
37、C
38、A
39、B 40、D
41、D
42、B
43、B
44、A
45、C
46、B
47、C
48、D
49、C
50、C
二、多项选择
1、ABCD
2、AB
3、ADE
4、CD
5、ABC
6、ADE
7、AB
8、ADE
9、BCD
10、BCDE
11、ACE
12、BCDE
13、ABD
14、BCD
15、DE
16、CD
17、ACDE
18、ABC
19、ABCE
20、ADE
第五篇：福建省2010工程造价基础知识造价员考试试卷答案
2010福建造价员考试《工程造价基础知识》参考答案
一、单选题：
5、CADAB6-
10、ADBCC11-
15、BCDCA 16-20、CCCCB21-
25、DCAAB26-30、ABCCA 31-
35、BADCC36-40、BABCC
二、多选题
1、ABCD2、ABCD3、ABCD4、ABC5、ABCD6、ACD7、ABCD8、ABCD9、ACD10、ABCD11、ABC12、ABC13、ACD14、ABCD15、AB16、ABC17、CD18、ABCD19、ABD20、ABC
点击咨询 