第一篇:2.3期土方补充协议
《中南西海岸一期项目土方工程施工合同》补充协议
甲方:儋州中南房地产开发有限公司
乙方:北京城建中南土木工程集团有限公司
双方就《儋州中南西海岸一期项目土方工程施工合同》(以下简称原合同)增加了施工承包范围,经双方协商达成一致签订本补充协议,补充条款如下:
一、增加施工承包范围:
中南西海岸1.21.3期绝对高程7.2米-3.5米范围土方平整(以实测标高为准)及河流改道;
二、施工内容:
1、土方平整:土方挖运填压(运距1KM内),在指定的位置将土方放到、填平、推平、压实,必须按照国家土方施工规范进行施工等;
2、河流改道:沿红线内地界边缘开挖新河道土方并倒运回填至填方区。
三工程量的确定:
1、平整的土方:按照开挖前与开挖后的地貌高程计算的工程量加基坑四周放坡开挖工程量,放坡比例为1:1:;
2、河流改道土方:按经甲方确认的施工组织设计标示的尺寸计算;
四、工期:60日历天(具体以甲方指令单日期开始计算)。
五、合同价款:暂定总价为RMB¥500000元(大写:伍拾万整),最终以甲方审计中心的审计值为准。
五、甲方现场代表为施兵法,代表甲方履行甲方职责。
六、其他未明确条款依原合同的约定履行。
本补充协议共十份,甲方八份,乙方二份,经各方加盖公章后生效,与2010
年 11月1日签订的《儋州中南西海岸一期项目土方工程施工合同》具有同等法律效力。
以下无正文
甲方:儋州中南房地产开发有限公司
年月日
乙方:北京城建中南土木工程集团有限公司
年月日
机械:5.8万
人工:3.8万元
材料:15.03万
第二篇:土方外运补充协议
土方外运补充协议
根据工程中心【2009(工)字008号】备忘录内容,LNG工程指挥部与陕西三星建工集团有限公司就围堰、承台施工土方外运一事经协商达成以下协议:
1、围堰、承台施工土方外运交由陕西三星建工集团有限公司完成。
2、土方外运量为甲方认可的实际工程量,结算时乙方绘制现场土方开口图,经甲方认可后进行结算。方法如下:
土方外运量 = 甲方认可实际开挖土方量(根据开口图计算)+桩基施工土方开挖量(包含钻桩孔土方量)+桩基施工护壁泥浆用红土方量—回填地基土方量
注:以上土方量均按自然方计算。
3、土方外运包死单价(含税)为元∕m3,包含外运土方的装车费、运输费、环保费等。
4、以上内容作为靖边西蓝围堰、承台施工合同补充协议(解释权高于原合同),未尽事宜,按原合同执行。
甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)
靖边县西蓝天然气液化有限责任公司陕西三星建工集团有限公司
年月日年月日
第三篇:土方运输合同补充协议
土方运输合同居间协议
委托人:
居间人:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确甲、乙双方权利和义务,本着互利共赢,平等合作的原则,就如下事宜达成合作协议:
第一条 委托人委托居间人就中房房地产土方清运工程推荐土方运输车队进行土方运输工程。
第二条 居间期限:与土方运输合同期相同(附件:土方运输合同一份)。
第三条 报酬及支付期限:居间人促成合同成立的,委托人需如实把每天土方运输车队实际运输车次告知居间人,并按如下支付居间费用支付给居间人:
(1)每日土方运输车队实际运输车次元/车支付运输费用的,其中元/车作为居间费用支付给居间人。
(2)每日土方运输车队实际运输车次元/车支付运输费用的,其中元/车作为居间费用支付给居间人。
第四条 委托人应在合同成立后按实际运输土方车次支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。
第五条 本合同解除的条件
1.当事人就解除合同协商一致;
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;
3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条 委托人的违约责任:委托人须按土方运输车队实际运输车次支付居间人报酬,否则按土方运输车队实际运输总车次(以土方运输合同时效为准)的两倍赔偿给居间人。
第七条 本合同一式两份,委托人和居间人各持一份,在合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的提交当地仲裁委员会仲裁或依法向当地人民法院起诉。
第八条 本合同未作规定的,按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
委托人(章):居间人(章):
居民身份证号码:居民身份证号码:
电话:电话:
开户银行:
账号:开户银行:账号:
年月日年月日
第四篇:土方外运增加距离补充协议
补 充 协 议 书
发包人(甲方):平武县国土局
承包人(乙方):核工业岳阳建设工程有限公司
甲乙签约双方于平武县龙安镇双河沟泥石流应急排危除险3标段合同(合同编号G)(以下简称“原合同”),合同工程量清单的土方运距是按2公里考虑的。由于在现场2公里范围内找不到弃土点,因此需要增加土方的运距,原合同价需作相应调整。
本工程的弃土点为平武县北山加油站和大坪,经实测距离为5公里,比原投标报价增加3公里。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就新增工程的相关事项协商一致,特订立本补充协议,作为主合同的组成部分,甲、乙双方共同遵守。
一、工程承包协议内容
承包协议范围:土方开挖弃土由原合同的2公里增至5公里的运距(即增加3公里)。
二、合同工期(见原合同)
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
合同工期总日历天数 天。
三、质量标准及等级
增加工程严格按照设计图、国家有关施工及验收规范施工,工程质量标准:合格。
四、合同计价及结算
采用《2008工程量清单计价定额》和中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)。《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2009)及相关配套文件进行计价核算。
五、付款方式
本合同价款为土方工程增加运距追加工程款,追加工程款支付与进度款同期支付。
六、其他事宜
1、弃土点应严格控制在平武县北山加油站和大坪。
2、承包人应严格执行绵阳市泥头车运输经营管理办法,杜绝使用非法泥头车;如有违反,一经发现,发包人将向有关部门举报并严肃处理。
3、本补充合同正本两份,甲、乙双方各执壹份,具有同等效力。副本拾壹份,甲方执柒份,乙方执叁份,监理人执壹份。本补充合同自甲、乙双方签字盖章后生 效,补充合同与主合同相应条款有矛盾时,按本补充合同执行,其他未涉及的条款按主合同相应条款执行。本补充合同与主合同一并执行。
七、合同生效:与原合同一起执行。
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
发包人(甲方):(公章)承包人(乙方):(公章)地 址: 地 址:
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
或委托代理人:(签字)或委托代理人:(签字)
第五篇:增加土方运距工程补充协议
增加土方运距工程补充协议
2011-6-7 16:41【大 中 小】【打印】【我要纠错】
发包人:广州开发区萝岗新城建设指挥部办公室:
承包人:广州市建筑机械施工有限公司
签订日期:年月日
补充协议书
发包人(甲方):广州开发区萝岗新城建设指挥部办公室
承包人(乙方):广州市建筑机械施工有限公司
签约双方于2007年5月8日签订了科学城体育公园工程---网球中心合同(合同编号GLZ-SH-2007-11-001)(以下简称“原合同”),合同工程量清单的土方运距是按5公里考虑的。由于在现场5公里范围内找不到弃土点,因此需要增加土方的运距,原合同价需作相应调整。
根据广州市萝岗区余泥渣土管理所关于“将黄登石场作为科学城体育公园工程弃土点”的函的要求,本工程的弃土点为黄登石场,经实测距离为12.8公里,比原投标报价增加7.8公里。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就新增工程的相关事项协商一致,特订立本补充协议,作为主合同的组成部分,甲、乙双方共同遵守。
一、工程承包内容
承包范围:土方开挖弃土由原合同的5公里增至12.8公里的运距(即增加
7.8公里)。
二、合同工期(见原合同)
开工日期:2007年月日
竣工日期:2007年月日
合同工期总日历天数天。
三、质量标准及等级/
3增加工程严格按照设计图、国家有关施工及验收规范施工,工程质量标准:合格。
四、合同计价及结算
1、原合同土方挖运项目5公里运距的综合单价不变。
2、新增工程的合同单价:增加运距土方为综合单价包干,按穗萝财建函
[2007]78号文执行,则本工程土方每增加1km运距的合同单价=(文件综合单价)
1.45元/m3×(投标浮动率)90.62%=1.31元/m3.3、新增工程的合同总价=土方挖运工程量×新增工程的合同单价×新增运距,暂定为1385359.10元(大写:壹佰叁拾捌万伍仟叁佰伍拾玖元壹角整)(计算方式:135580.26 m3×1.31元/m3.km×7.8km=1385359.10元)。
4、土方挖运结算工程量按原合同第23.2条第(1)款执行。
5、最终工程造价以广州开发区财局审定的结算价为准。
五、付款方式
本合同价款为土方工程增加运距追加工程款,追加工程款支付与进度款同期支付。
六、其他事宜
1、弃土点应严格控制在广州市萝岗区余泥渣土管理所指定的黄登石场。
2、承包人应严格执行广州市泥头车运输经营管理办法,杜绝使用非法泥头车;如有违反,一经发现,发包人将向有关部门举报并严肃处理。
3、本补充合同正本两份,甲、乙双方各执壹份,具有同等效力。副本拾壹份,甲方执柒份,乙方执叁份,监理人执壹份。本补充合同自甲、乙双方签字盖章后生 效,补充合同与主合同相应条款有矛盾时,按本补充合同执行,其他未涉及的条款按主合同相应条款执行。本补充合同与主合同一并执行。
七、合同生效:与原合同一起执行。
合同订立时间:2007年9月3日
合同订立地点:广州 科学城
发包人(甲方):(公章)承包人(乙方):(公章)
地址:地址:
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)