工程劳务合同范本专题

第一篇：工程劳务合同范本专题

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条　工程概况及承包工作内容

第二条　作业人员

第三条　合同工期

开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

第四条　合同价款

4·1合同价款为：_________元(人民币)大 写：_________元

4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划“√”)：

经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

()4·2·1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

()4·2·2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：

()4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)

第五条　合同价款的结算和支付

5·1 结算、决算资料：

5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

5·2合同价款的结算和决算：

5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

5·2·2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

5·3合同价款的支付：

5·3·1合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。

第六条　安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6·1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

6·2重大伤亡及其他安全事故处理：

6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

6·2·2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第七条　工程质量、验收与保修

7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

第八条　工期延误

8·1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

8·2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

8·3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：

第九条　文明施工

9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。

第十条　材料机具供应

10·1由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。

10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

第十一条　发包人的权利及义务

11·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

11·2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

11·3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

11·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

第十二条　承包人的权利和义务

12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

12·2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。

12·3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___ %，服从发包人的统筹安排，统一调动。

12·4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

第十三条　违约责任

13·1发包人违约责任

13·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

13·2承包人违约责任

13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。

13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

第十四条　合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “√”)：

1、向北京仲裁委员会申请仲裁。

2、向 ___________人民法院起诉。

第十五条　合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十六条

本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。

第二篇：工程劳务合同

工程劳务合同

承包工程名称:

工程劳务

承

包

人(全称)：

合同

金

额：¥

元

协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程劳务工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

工程劳务。

2.工程内容：劳务安装。

3.工程承包范围：乙方提供安装劳务，材料甲供。

二、合同工期

1.工期总日历天数：

天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天时为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建筑工程质量验收统一（如业主方或施工图纸有特殊的要求，另作说明）标准。

四、合同价款

1.签约合同价格为：

人民币(大写)

¥：

元

2.工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:按照工程进度比例支付进度款，完工验收后一次性支付余款。

3．质保金申请：后续单独签订质保金合同。

五、合同签订时间、地点及生效

1.合同订立时间：

****年**月**日。

2.合同订立地点：

苏州市吴中区胥口镇孙武路619号101室。

3.本合同自签订之日起生效。

六、附则

1．合同未尽事宜，经双方协商一致，可订立补充条款；补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.合同份数

本合同一式

两

份，均具有同等法律效力，发包人执

一

份，承包人执

一

份。

发包人:

承包人:

住

所:

住

所:

法定代表人:

法定代表人:

电

话:

电

话:

传

真:

传

真:

开户银行:

开户银行:

帐

号:

帐

号:

邮政编码:

邮政编码:

第三篇：工程劳务合同

合同编号：

工程劳务合同

甲方：

（身份证号）：

乙方：

（身份证号）：

甲方根据实际情况，将XX县强弱电智慧管网部分工程分包乙方施工，分包形式为包工不包料，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致达成如下协议：

一、乙方承包内容及施工地点：

乙方承包内容为除甲供材料（强弱电管材、砖、中砂、水泥、钢筋）外的本工程所需的人工、机械、模具、水电、安全文明设施、小型材料及人行道恢复等。

二、施工工期

1、开工日期：，完工日期：。

2、施工期间如遇自然灾害等不可抗力，经甲方项目负责人签字认可后，工期可相应顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

三、合同价款

1、本协议工程单价为强弱电管分开埋设及同时埋设均为人民币

米（分开埋设为强弱电管按单边计算）。

2、甲方如需用乙方人工按

200

元一天计算。

3、合同一经签字，不受市场价格变化影响，按合同约定标准进行结算。

四、付款方式

工程施工期间，第一批付款按工程量达到5公里支付80%工程款，余下的20%工程款在工程竣工验收后一月内支付完毕。之后均按每五公里滚动式支付。

五、材料供应

1、由甲方供应的材料发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。

2、甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。在乙方保管过程中，如发生乙方倒卖甲供材料，一经查实，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并处以对倒卖材料总价2倍以上罚款，同时对乙方所完验收合格工程产值按

30%

结算退场，余额作为甲方损失补偿。

3、施工中如材料耗用量超出定额用量，超出部分按材料价格的2倍予以赔偿。

六、工程质量及验收

1、工程质量标准：合格，并按现行国家验收规范执行。

2、乙方现场负责人必须为乙方法定代表人（合同签订人），或具有法定代表人（合同签订人）授权委托书代理人，乙方现场负责人未经甲方项目负责人同意，不得擅自离岗。如发生以上事件，甲方有权对乙方处以1000元的罚款。乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，所完验收合格工程产值按50%结算，余额作为甲方损失补偿。

3、工道工序必须经监理、业务验收合格后方可进行下道工序施工。

4、甲方平时定期或不定期抽查，发现质量问题时，乙方必须按甲方要求限期整改，所发生的一切返工费用均由乙方自行承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。若多次发现质量问题，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，按已完合格工程量的50%

办理工程结算，余额作为甲方损失补偿。

5、每完成一个断面乙方必须进行试管，若管道不通，乙方返工的一切费用均由乙方自行承担，甲方并对乙方处以10000元的罚款并承担由该事件带来的一切综合损失。

七、施工组织与工期

1、乙方必须按约定工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的监督、检查。若造成工程延误，每拖延一天按1000元承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到甲方退场通知的十日内无条件退场，并且按已完合格工程量的50%

办理工程结算，余额作为甲方损失补偿。

2、食宿、工具、施工水电等施工设施由乙方自行解决并承担相关费用，甲方予以协助。

八、安全及文明施工

1、合同签订生效后，乙方按应投入的人员，包括合法证件，特殊工种上岗证报甲方审查、备案。凡参加乙方施工的人员，包括管理、临时聘请或雇佣人员等与乙方是劳动关系，乙方负责培训、安全教育、社会保险金的缴纳、工资发放等一切事宜，并负责因上述人员作业不当给第三人造成的人身、财产等损失的赔偿。

2、乙方要对进场施工工人进行安全三级教育，不准在施工现场出现打架斗殴、偷盗现象等违法行为，如果发生以上事件无论什么原因，除甲方对乙方处以

5000

元/次的罚款外，乙方还必须承担由事件带来的一切综合损失。

3、乙方对施工安全负责，由于施工过程防护措施不当和施工质量原因造成人身生命或财产损害，乙方须承担全部经济和法律责任。

4、甲方要求乙方按照国家施工安全操作规程及现场安全制度施工，因乙方不遵守现场安全文明施工和各项管理规定，造成的一切罚款均由乙方承担。

5、乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员、童工及其他国家法规明令禁止的工作人员，否则后果自负。

6、乙方严格遵守和执行上级主管部门及当地政府对施工队伍管理的有关规定，做到标化管理，文明施工，因甲方企业文化建设需要或其他需要，乙方人员使用甲方标志时，负责保管、维护甲方设备，否则造成的损失均由乙方承担，标志、设备的所有权归甲方。

7、乙方须选择证照手续齐备的车辆，运输途中发生的一切事故均与甲方无关。

九、甲方责任和义务

1、按约定提供施工图纸，及时进行技术交底。

2、协助乙方施工现场的对外协调工作。

3、按合同约定进行工程全过程管理，工程完工后及时组织工程验收。

4、为保证工程的顺利进行，乙方对本工程的工程款须专款专用，且须提供专款专用证明，甲方有权对乙方的工程款支付、乙方在本工程的财务情况进行监管、督查，乙方必须配合。

十、乙方责任和义务

1、按合同约定的工期及质量要求完成项目施工任务，否则由此造成的一切损失由乙方承担，并按已完验收合格工程产值的50%

结算退场，余额作为甲方损失补偿。

2、服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反合同内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

3、乙方未经甲方书面认可，不得以任何理由擅自停工或消极怠工，否则，甲方有权责令其退场，由此导致一切后果及损失由乙方承担，甲方有权要求乙方按照已完验收合格工程产值的50

%予以结算退场，余额作为甲方损失补偿。

4、在工程签证、结算等往来联系函中，未征得甲方同意，乙方不得直接联系业主，乙方与业主之间的往来文件对甲方没有约束力。

5、未经甲方的书面认可，乙方不得将其承包的工程转包或分包。如乙方将其承包的工程转包或再分包，甲方有权终止合同，并承担由此给甲方带来的工期和经济损失，按照已完验收合格工程产值的30%予以结算退场，余额作为甲方损失补偿。

6、乙方严禁以甲方名义发生一切与工程相关的经济往来，乙方承诺在对该工程施工中发生的一切经济往来，如材料供应、机械租赁、用工等，与甲方无任何关系，在此期间发生的一切经济纠纷，乙方自行解决，否则由此造成的一切后果均由乙方承担，甲方有权要求乙方按照已完验收合格工程产值的30%

予以结算退场，余额作为甲方损失补偿。

7、乙方进场施工中，如果有发生损坏，在48小时内乙方停工等待，超48小时，甲方必须补给乙方误工损失，挖机1000元一天，小工150元，大工200元一天计算。

8、强弱电井由乙方负责开挖，甲方负责砌筑。

9、安全责任

乙方自主买保险，乙方必须管好施工中一切安全责任，伍仟元以下安全事故由乙方负责，伍仟元以上由甲方负责。

十一、风险划分与防范

1、为保障民工切身利益，乙方进场施工后需将应发工资人员的身份证号码及身份证复印件，工资表等乙方备案，工程款支付前乙方必须向甲方提供完善的工人工资等，否则甲方不支付工程款。

2、乙方承诺：双方发生争议时应协商解决，协商解决不了的按合同约定方式解决争议。乙方决不采取聚众、阻工、投诉、上访等其他手段解决矛质，从而影响甲方的正常生产、办公秩序和企业信誉。如发生上述情况，乙方自愿支付甲方每起事件1万元的违约金。

十二、附则

1、本合同经双方签字签章后生效。

2、本合同于

****年**月**日在签署。

3、本合同一经签字，双方应严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

以下无正文。

甲方代表：

乙方代表：

****年**月**日

仅供参考

第四篇：工程劳务合同

项目承包劳务合同

甲方：

乙方(班组)：身份证号码：

为了加强工程质量、工期、安全、现场文明、施工造价等方面的管理，明确项目部与施工班组的责、权、利的关系，参照国家相关法规及建筑装修行业的有关规定，本着平等、互利的原则，结合本公司工程项目管理办法和本工程具体情况，经双方协商达成如下协议，以兹相互遵守。

一、工程概况

1．工程名称：

2．工程地点：

3．承包方式：

4．工作内容：乙方依照经建设方签字确认的施工图，施工说明及质量标准，预算书、清单变更单，所列项目施工。

二、工程期限

1.自年月日开工至年月日竣工，施工期限共计（）天 ；

2.乙方可依据业主签字确认的工程延期单顺延工期；

3.因设计变更或非乙方原因造成的延误，工期顺延；

4.乙方必须保质保量完成工作内容，逾期每日按乙方承包工程款的5% 处罚。

三、质量要求

1.乙方必须详细阅读图纸及预算立项，领悟设计思路，熟悉材料说明及施工工艺技术要求，并作图纸技术交底记录；

2.实体质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)等相关规定；

3．各项隐蔽工程的质量必须检验并记录，符合甲方要求后方可进行下道工序施工，否则造成的损失由乙方承担，并按公司有关规定处罚；

4.工程主体质量的各阶段、各环节，严格按照公司《内检表》进行“三检”。“自检”就是 工人在施工操作中，按《内检表》随时进行自我操作检查并整改；“互检”就是同班组操作工人按《内检表》进行他人质量检验并整改；“交接检”就是上下两道工序交接时的检查。

5.乙方应满足建设单位关于质量方面的其它要求，否则甲方有权要求返工、停工或提前终止合-1-

同。

四、付款方式

１．工程承包费用暂定（人民币）：，最终结算依据双方确认的工费单价与实际完成工程量进行决算。

2．施工中工程进度款项的支付按已完工程量的60％支付，时间为每月支付两次，每次支付时间为星期六。在与建设单位办完结算并支付相应进度款三日内，支付给乙方至结算金额的95%。

3．工程如有增减以甲方书面认可增减手续，在结算时一并计入 ；材料由公司统一配送。

4．乙方在申请款时需持现场施工管理人员及公司工程负责人签字认可的请款单到财务部办理。

五、责权关系

1．甲方必须按约定支付人工费及材料费.甲方负责提供施工所需的资料、双方的技术交底及相关协调工作 ；

2．乙方必须先进行隐蔽工程、工程竣工的自我验收，发现问题及时整改，合格后上报工程部复检，工程部验收必须一次合格，验收不合格将予处罚；

3．乙方有义务看管和维护现场堆放的材料且每天下午收工时必须将现场材料、机具、设备分类堆放整齐 ；

4.乙方必须有计划用料，严禁浪费，施工中必须节约用材，不准大材小用、优材劣用，做到工完料净脚下清，更不准私用或因管理不善造成被盗；

5.边角余料在施工中不影响设计效果和工程质量的前提下要正确使用；

6.乙方必须维护甲方公司信誉及形象，如乙方的行为、言语不当，造成甲方公司严重损失，乙方除承担全部损失外，并处以500.00-----10000.00元的罚款 ；

7.乙方在计划材料采购数量时必须认真、严谨，凡同种材料超过三次采购的，由此产生的运 费由乙方承担；

8.乙方必须遵守各项规章制度及服从甲方项目负责人的统筹安排。严禁违规、违章操作，否则 甲方有权终止合同且追究乙方相关责任及经济损失 ；

9.乙方应遵守有关部门对施工现场的管理规定并处理好由于施工带来的扰民问题；

10．乙方必须满足甲方工程技术人员对工艺、质量要求。严格按施工图纸及现行的国家规范、工艺及质量检验评定标准进行操作。否则，甲方有权终止本合同的履行且乙方承担相应的经济损失。

六、安全管理

1．施工中原则上不得擅自改变建筑物结构，如客户坚持要求，除要求客户向所在相关部门办理相关合法手续外，还应充分考虑楼层或结构的承重、负载等技术问题并采取必要措施方能施工。

2． 施工中严格遵守《四川省燃气管理条例》，对客户要求安装、拆除、迁移、封闭燃气设施 的要求要合理拒绝。

3.施工中，施工人员必须采取安全保险措施，严禁在没任何保险措施下进行户外作业。

4.电动机具应按要求安全使用，不准违章操作并注意机具的保存与维护。

5.严防施工现场发生火灾，在易燃场地烧焊时请注意清理周围易燃物品，配置灭火器械，必 要时指定专人监护。

6.禁止在工地上用电炉、电热锅等烧煮食物。

7.严禁非电气人员安装及维护电路，防止发生触电伤亡事故。严禁不用插座而直接将电源线 插入插座。

8.防止闲散人员破坏。注意工地钥匙的传递，切勿流入不相干者之手。

9.每日施工完毕应巡视工地,注意将门窗锁好并关闭施工电源及总电源开关。

10.现场所有插头及插座均应使用合格产品，使用时不得有电源及有点部位裸露。

七、文明施工

1． 乙方入场时须向现场管理人员提供一份现场操作人员的详实资料（即有效证件复印件）。

2． 现场施工人员及管理人员禁止在施工现场打架斗殴或打闹嬉戏。

3． 现场施工人员应认真遵守物业处相关规定，若违反由责任人自行承担物管处罚。

4． 现场施工牌必须摆放在显眼、安全位置，并随时保持其整洁。不得遗失、损坏各种图表 资料。

5． 乙方须认真切实配合现场管理人员的工作,遵守各项规章制度及服从现场的统筹安排。

6． 现场施工必须按装饰工程一般流程进行施工，各工种协调配合，严禁无序施工或多工种 混合施工，严禁损伤成品。

7． 施工现场操作人员应着公司统一的工作服，严禁衣帽不整。

施工场地必须保持整洁，材料分期分类堆放，严禁乱堆乱放。每天上下午必须作两次清洁。施工现场严禁吸烟，严禁酒后作业。

8.工地施工人员必须做到文明用语。对客户不合理要求给予耐心解释，做好协调工作。严 禁与客户发生顶撞、争吵等。

9.禁止工地留宿或带不相关人员进入施工现场。

10．施工用水应在指定地点取用，随用随关，安全使用。用水时，必须使用塑料软管在地漏处 使用。

11.指定卫生间的使用范围，文明使用，卫生间不得有异味，如条件许可不得使用客户卫生间。

12.施工人员进场前，对住宅内可视电话、开关、插座、面板等应采取合理的保护措施。对住 宅内洗涤盆、洗脸盆、浴缸、座便器严禁使用，应作封闭保护。若出现损坏应照价赔偿。

13．装修木作家具内及木作饰面上严禁堆放任何杂物。

14．现场应使用结实、牢固的人字梯，并随时注意保养维护。

15．注意成品保护，木作饰面、花岗石（大理石）台面完成后，应采取一定的保护措施。地砖 及木地板完工后，应全部采用厚纸板及宽胶带封闭保护。严禁施工及清洁过程中穿鞋踩踏地板。

16．油漆、乳胶漆施工时必须保持现场的干净整洁及其他成品、半成品洁净，严禁多工种混合 施工，相互污染。

八、保修项目

1．本工程乙方负责保修两年。

2．工程完工结算时扣除乙方5％承包款作为质保金，保修期完后支付。

3．在保修期内，乙方接到甲方维修通知后8小时内到公司领取《工程维修单》并到达现场处

理，项目维修完后，乙方请客户签字认可并交公司备案。

4．若乙方接到通知不按时到达处理或不到达，甲方可另安排人员处理，产生的费用将在乙方 的质保金中扣除。质保金不足部分由乙方承担。

5．若连续二次通知不到场，甲方将按乙方自动放弃质保金进行处理。

九、其它事宜

1.本合约未尽事项，双方协商解决 ；

2.本合约一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力 ；

3.本合约工程单价包括：劳保福利安全、医药保险、交通差旅费、施工机具费等；

4.本合约自签订即日起生效，项目工程竣工验收交付建设单位后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满，相关保修项目亦自然失效。

5.乙方承包的工程项目，不得分包。在施工过程中达不到合同甲方的质量要求，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

十、工程承包项目见附表

十一、其它约定

1.乙方必须遵守公司及建设单位、物管公司相关制度及要求,否则将按相关单位管理制度中处罚条款处罚，并在甲方支付乙方本月工程进度款中抵扣。

2.乙方必须为每个施工人员购意外保险。

甲方 :

经办人 ：

电话 ：

乙方 :

经办人 ：

电话 :

年月日

第五篇：工程劳务合同

工程劳务合同

甲方：四川川能水利建设有限公司广西分公司天峨项目经理部 乙方：

第一条工程概况

1、工程名称：天峨县改造坡结变至连升变35KV线路工程

2、工程地点：天峨县境内

3、工程范围和内容

天峨县改造坡结变至连升变35KV线路工程，包括所需材料，电杆运输，安装，挖杆坑，拉线坑，抬杆，立杆，拉线，横担安装，放线，架线，底拉盘。

第二条工程期限

本工程开工日期2009年月日，竣工日期2010年月日。

第三条工程合同总价

承包方式：包工不包料

1、本工程按每公里（包三盘）。

2、电杆二次运输及其他材料运输费用由乙方负责，包括在合同价内。

第四条村料，设备供应

1、本工程所需的全部电气设备等物资全部由天峨县水利电业有限公司供应，甲方按乙方要求运送卸到指定地方。

2、乙方必须保管好自己所领用的材料，对领用的材料负全责，甲方送过来的材料质量方面由甲方负全责，乙方所接受的材料有丢失的，按公司的调的价格全额赔偿，结算时，在安装费中扣除。

第五条工程质量和检查验收

1、乙方按照广西水利电业集团有限公司提供的图纸施工，和国家部委颁发的有关技术规程，规范进行施工。

2、按照广西水利电业集团有限公司与四川川能水利电力建设有限公司签订的合同规定的施工检验规范进行验收。

第六条施工设计变更

1、广西水利电业集团有限公司交付的施工图纸，说明和有关资料，均为施工的有关依据，甲乙双方不能擅自更改。

2、施工图纸的重大修改变更，必须按照广西水利电业集团有限公司与四川川能水利电力建设有限公司签订的合同规定执行。

第七条双方责任

1、甲方

（1）甲方负责与天峨县水利电业有限公司协调各个关系。

（2）乙方按照广西水利电业集团有限公司与四川川能水利电力建设有限公司签订的合同规定执行。

第八条工程价款的支付及计算

1、乙方完成每一公里的施工任务甲方向乙方支付

乙方所得的款项不包含任何税费。

2、按照甲方与业主签定的合同按乙方该得的比例支付。

3、变更增加的工量按照广西水利电业集团有限公司或天峨县水利电力有限公司及监理单位签证确认的工程量为准，甲方扣除%后余下的作为乙方的工程款（不含税金）。

4、每月工程款按照%支付。

第九条违约责任，乙方所做的工程质量、工程进度、安全违约按照广西水利电业集团有限公司与四川川能水利电力建设有限公司签订的合同规定执行。

第十条安全责任

按甲乙双方的签定的安全责任书实施。

第十一条其他

1、本合同自双方签定时生效，在甲方支付完乙方所得款项后自动失效。

2、乙方要做好工地文明施工。

3、在甲方按合同按时支付给乙方劳务款的同时乙方不能拖欠农民工工资，如有发现拖欠农民工工资情况，要对有关责任人进行处理，情节严重的移交政府有关部门处理。

4、本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等法律效力，甲方负责人签字盖章乙方负责人签字后生效。

5、当本协议发生争执的时候先双方协商解决，如解决不了，交劳动部门解决，在劳务部门解决不了的交施工所在地的法院解决。

甲方：四川川能水利电力建设

项目部负责人（签字盖手印）乙方身份证号码：

负责人身份证号码： 有限责任公司天峨项目部乙方（签字盖手印）：