第一篇：建设工程勘察合同（岩土工程设计、治理、监测）
工程名称：_________
工程地点：_________
合同编号：_________（由承包人编填）
勘察证书等级：_________
发包人：_________
承包人：_________
发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条 工程概况
1．1 工程名称：_________
1．2 工程地点：_________
1．3 工程立项批准文件号、日期：_________
1．4 岩土工程任务委托文号、日期：_________年_________月_________日
1．5 工程规模、特征：_________
1．6 岩土工程任务（内容）与技术要求：_________
1．7 承接方式：_________
1．8 预计的岩土工程工作量：_________
第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件
┌──┬──────┬──┬────┬────┐
│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│
├──┼──────┼──┼────┼────┤
││││││
├──┼──────┼──┼────┼────┤
││││││
├──┼──────┼──┼────┼────┤
││││││
└──┴──────┴──┴────┴────┘
第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
┌──┬──────────┬──┬────┬────┐
│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│
├──┼──────────┼──┼────┼────┤
││││││
├──┼──────────┼──┼────┼────┤
││││││
├──┼──────────┼──┼────┼────┤
││││││
└──┴──────────┴──┴────┴────┘
第四条 工期
本岩土工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完工，工期为_________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条 收费标准及支付方式
5．1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5．2 本岩土工程费总额为_________元（大写_________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计_________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5．3 本合同生效后，发包人按下表约定分_________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
┌───────┬──────────────┬────────┐
│拨付工程费时间│占合同总额（工程进度）百分比│金额人民币（元）│
├───────┼──────────────┼────────┤
││││
├───────┼──────────────┼────────┤
││││
├───────┼──────────────┼────────┤
││││
└───────┴──────────────┴────────┘
第六条 变更及工程费的调整
6．1 本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
6．2 变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_________
第七条 发包人、承包人责任
7．1 发包人责任
7．1．1 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7．1．2 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费。
7．1．3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_________元。
7．1．4 开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；
在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；
发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
7．1．5 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。
7．1．6 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
7．1．7 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7．2 承包人责任
7．2．1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
7．2．2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________％。
7．2．3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
7．2．4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。
7．2．5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条 违约责任
8．1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
8．2 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应支付承包人工程费的50％的费用；完成的工作量超过50％时，发包人应支付承包人工程费的100％的费用。
8．3 发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。
8．4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8．5 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条 材料设备供应
9．1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。
9．2 承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条 报告、成果、文件检查验收
10．1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10．2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。
10．3 隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。
10．4 工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。
10．5 工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。
10．6 完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时按管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。
第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条 其它约定事项：_________。
第十三条 争议解决办法
本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十四条 合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式_________份，发包人_________份、承包人_________份。
发包人名称（盖章）：_________承包人名称（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________
住所：_________住所：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
银行帐号：_________银行帐号：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
建设行政主管部门备案（盖章）：_________鉴证意见（盖章）：_________
备案号：_________经办人：_________（签字）
_________年____月____日_________年____月____日
第二篇：岩土工程勘察合同
岩土工程勘察合同
发包人：保靖县香茗泉大酒店
勘察人：湖南省湘西工程勘察院
发包人委托勘察人承担香茗泉大酒店扩建工程详细勘察施工任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：香茗泉大酒店扩建工程详细勘察。
2、工程建设地点：香茗泉大酒店内
3、工程规模、特征：框混结构，层数为8层，建筑面积约5000平方米。
二、工程勘察任务（内容）与技术要求：布置勘察孔8-10个，按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001和勘察任务书。
三、双方责任
（一）发包人责任
1、用书面形式向勘察人提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图，建筑总面积布置图、坐标与标高资料。
2、配合乙方搞好现场施工及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题，并承担其费用。
3、按合同及时支付工程款。
（二）勘察人责任
1、及时组织人员和施工机械进场，按国家有关技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。
2、按合同规定的时间提交合格勘察成果资料四份，并对其负责。
四、收费标准及付款方式
1、收费标准：依据国家勘察设计收费标准，经双方协商，本工程勘察采取按单孔1500元/孔收费，勘察费预算为12000元（大写壹万贰仟元）。总勘察费用按实结算。
2、付款方式：合同生效后勘察人提交勘察成果资料时，发包人应一次付清全部工程费用。
五、提交勘察成果的时间
经双方协商，勘察人于2008年4月1日开始进场施工，2008年4月18日前提交勘察报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料的，双方另行协商。
六、违约责任
1、本合同签订后，甲方违约时，应向乙方赔偿违约金2000元。
2、本合同签订后，乙方违约时，应向甲方赔偿违约金2000元。
七、其它事项
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2、本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。发包人、勘
2察人履行完合同规定的义务，本合同终止。
3、本合同一式六份，发包人三份，勘察人三份。
八、合同盖章：
发包人名称：勘察人名称：（盖章）
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
银行帐号：
（盖章）法定代表人：委托代理人：开户银行： 银行帐号： 年月3 日（签字）（签字）（签字）（签字）
第三篇：岩土工程勘察
一、名次解释
粗砂：粒径大于0.5mm的颗粒质量超过总质量的50%。
抗震设防烈度：一般房屋建筑和构筑物使用年限100a，相应的基本烈度大致相当于50a的超越概率10%的地震烈度。
二、简答
工程地质测绘研究内容：地层岩性、地质构造、地貌、水文地质不良地质现象、已有建筑物的调查、人类活动对场地稳定性的影响
基桩完整性检测方法：钻芯法声波法动测法
地震液化初判条件：1.饱和的砂土或粉土，其堆积年代为晚更新世及其以前者为不液化土。2.粉土的粘粒（d<0.005mm的土粒）含量百分率，7度、8度、9度分别小于10、13、16时为液化土，反之为不液化土。3.采用天然地基的建筑，当上覆非液化图层厚 度和地下水位埋深符合下列条件之一时，应考虑液化影响，否则可不考虑；
dud0db2
dwd0db3
dudw1.5d02db4.5
式中dw——地下水位埋深，按年最高水位采用；du——上覆非液化土层厚度。计算时将淤泥和淤泥质土扣除；db——基础砌置深度，小于2m时采用2m；d0——液化土特征深度。
三、填空
1用平板载荷试验确定地基土承载力时，当极限荷载能确定时，且该值小于对应于比例界限的荷载值的2倍时，取极限荷载值的一半。
2.50a内超越概率为63%的地震，烈度为对应于统计“众值”的烈度，比基本烈度低一度半。
第四篇：岩土工程勘察
岩土工程勘察
岩土工程：是土木工程的分支，是运用工程地质学、土力学、岩石力学解决各类工程中关于岩石、土的工程技术问题的科学。
按照工程建设阶段划分，工作内容可以分为：岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工程监测、岩土工程检测。
岩土工程勘察：根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件，编制勘察文件的活动
岩土工程研究对象:求解岩体与土体工程问题，包括地基与基础、边坡和地下工程等问题.岩土工程勘察的主要目的是查明工程地质条件，以评价工程建筑场地和地基对建筑物的适宜性，提出对不良地基的治理或处理措施
工程地质条件：是指客观存在的地质环境中与工程建筑有关的地质要素之综合。
这些地质因素包括6个方面
A、工程建筑场地的地形地貌；
B、地层和岩性，工程性质；
C、地质构造，岩土体的结构；
D、工程动力地质作用，即外动力地质作用，指岩体风化程度、卸荷裂隙状况和不良地质现象是否存在、程度发育规律；
E、水文地质条件；
F、天然建筑材料距离、分布、质量和储量。
岩土工程地质问题:是指工程建筑物与地质环境（场地工程地质条件）之间，存在着某些不适应性所引起的影响建筑物施工、正常运行和周围环境的地质问题。它反映了工程建筑物与岩土体及地质环境存在的矛盾或问题。
地质环境是指人为因素和自然因素引起的地下采空、地面沉降、地裂缝、化学污染、水位上升等与人类生存和生产及工程建设有紧密联系的自然环境.岩土工程勘察等级划分的主要目的，是为了突出重点、区别对待、以利管理，勘察工作量的布置。
岩土工程勘察的等 级，是由工程重要性等级、场地和地基的复杂程度等级三项因素决定的。工程的安全等级，是根据由于工程岩土体或结构失稳破坏，导致建筑物破坏而造成生命财产 损失、社会影响及修复可能性等后果的严重性来划分的。根据国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》
场地复杂程度是由建筑抗震稳定性、不良地质作用发育情况、地质环境破坏程度和地形地貌 条件及地下水五个条件衡量的勘察阶段划分: 规划阶段、初步设计、技术设计、施工设计与施工
岩土工程勘察:
1、可行性研究勘察（选址勘察）
2、初步勘察
3、详细勘察
施工勘察不作为一个固定阶段，视工程的实际需要而定，对条件复杂或有特殊施工要求的重大工程地基，需进行施工勘察。施工勘察包括：施工阶段的勘察和施工后一些必要 的勘察工作，检验地基加固效果。
岩土工程勘察方法或技术手段:（1）工程地质测绘（2）勘探与取样（3）原位测试与室内实验（4）现场检验与监测
勘探工作包括物探、钻探和坑探等各种方法。
原位测试的优点是：试样不脱离原来的环境，基本上在原位应力条件下进行试验；所测定的岩土体尺寸大，能反映宏观结构对岩土性质的影响，代表性好；试验周期较短，效率高；尤其对难以采样的岩土层仍能通过试验评定其工程性质。缺点是：试验时的应力路径难以控制； 边 1
界条件也较复杂；有些试验耗费人力、物力较多，不可能大量进行。
室内实验其优点是：试验条件比较容易控制（边界条件明确，应力应变条件可以控制等）；可以大量取样。缺点是：试样尺寸小，不能反映宏观结构和非均质性对岩土性质的影响，代表 性差；试样不可能真正保持原状，而且有些岩土也很难取得原状试样。
概要
岩土工程勘察的等级，是由工程安全等级、场地和地基的复杂程度三项因素决定的。
规划阶段;初步设计;技术设计;施工设计与施工;
工业与民用建筑岩土工程：可行性研究勘察（选址勘察）
2、初步勘察；3详细勘查
岩土工程勘察方法或技术手段，主要以下几种：（1）工程地质测绘（2）勘探与取样（3）原位测试与室内实验（4）现场检验与监测
布置勘探工作总的要求是以尽可能少的工作量取得尽可能多的地质资料。
布置勘探工作时，应遵循以下几条原则：
(1)勘探工作应在工程地质测绘基础上进行。
(2)无论是勘探的总体布置还是单个勘探点的设计，都要考虑综合利用。
(3)勘探布置应与勘察阶段相适应
(4)勘探布置应随建筑物的类型和规模而异。
(5)勘探布置应考虑地质、地貌、水文地质等条件
(6)在勘探线、网中的各勘探点，应视具体条件选择不同的勘探手段，以便互相配合，取长补短，有机地联系起来。
确定勘探坑孔深度的含义包括两个方面：一是确定坑孔深度的依据；二是施工时终止坑孔的标志。
圆锥动力触探：轻型动力触探 重型动力触探 超重型动力触探
工程地质测绘是运用地质、工程地质理论，对与工程建设有关的各种地质现象进行观察和描 述，初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件。
这一重要的勘察成果可对场地或各建筑地段的稳定性和适宜性作出评价。
工程地质测绘的目的是为编制工程地质图系统地获取原始资料。
工程地质测绘是工程地质勘察过程中的基础工作，是勘察中最先进行的项目。
工程地质测绘分为综合性工程地质测绘及专门性工程地质测绘两类
工程地质测绘的作用随下列因素而变化:
1、勘察阶段
2、地区的研究程度
3、设计建筑物的类型
4、地质条件的复杂程度
工程地质测绘的特点
（1）工程地质测绘对地质现象的研究，应围绕建筑物的要求而进行。
（2）工程地质测绘要求的精度较高。
（3）为了满足工程设计和施工的要求，工程地质测绘经常采用大比例尺专门性测绘。工程地质测绘范围的确定原则：
1、拟建建筑物的类型、规模、设计阶段。
2、区域地质条件的复杂程度和研究程度
“精度”指野外地质现象能够在图上表示出来的详细程度和准确度。
在工程地质测绘过程中，应自始至终以查明场地及其附近地段的工程地质条件和预测建筑物与地质环境间的相互作用为目的。
工程地质测绘的研究内容：地层岩性 地质构造 地貌 水文地质 不良地质现象 已有建筑的调查 人类活动对场地稳定性的影响
遥感、遥测是遥远感应及遥远测量的简称。
遥感技术，就是通过高灵敏的仪器设备，测量并记录远离目的物的性质和特征，它所依据的基本理论是电磁波理论。
任何地质体都具有发射电磁波的能力
任何地质体都具有选择吸收和反射电磁波的能力
遥感资料的记录方法有二种，即非成像方式（把数值、曲线记录在磁带上，有的数值曲线可转化为图像）及成像方式（摄影成像、扫描成像、全息成像等）
遥感地质工作的程序和方法：
具体工作大致可划分为准备工作、初步解译、野外调查、室内综合研究、成图和编写报告几个阶段。
岩土工程勘探常用的手段：钻探工程 坑探工程 地球物理勘探
“不动图样”或“原状土样”的基本质量要求：1 没有结构扰动 2 没有含水率和孔隙比的变化 3 没有物理成分和化学成分的变化
45页 面积比 计算
对取土器的基本要求是：尽可能使土样不受或者少受扰动；能顺利切入土层中，并取上土样；结构简单且使用方便
平板静力载荷试验简称载荷试验
载荷试验设备：承压板 加荷装置 沉降观测装置
加载 软土 10kpa 高压缩土25kpa 中压缩土50kpa
探头分为三种：单用(桥)探头 我国特头 ；双拥（桥）探头；多用（孔压）探头
沙土密实度的大小是确定砂层承载力和液化势的主要指标
判别地基土是否液化的主要方法是临界标贯击数法
岩体变形参数测试方法有静力法和动力法；其中静力法：承压板法 狭缝法 钻孔变形法 岩体应力测试方法：应力解除法 应力恢复法 水压致裂法
现场检验是指施工阶段对勘察结果的验证核查和施工质量的监控。包含两个方面：1验证核查岩土工程勘察成果与评价建议；2对岩土工程施工质量的控制与检测
现场监测包括三个方面：1施工和各类荷载作用下沿途反应性状的监测2对施工或运营中结构物的监测3对环境条件的监测
桩基工程按施工方法，可分为预制桩和灌注桩两类，最主要的材料是钢筋混凝土。
桩基工程检测的内容1桩基强度2桩基变形3几何受力条件
典型的泥石流域可划出形成区、流通区和堆积区三个区段。
概述
泥石流是发生在山区的一种携带有大量泥砂、石块的暂时性急水流。
泥石流形成条件：
一、地形地貌
二、地质条件
三、气象水文条件
泥石流特征：(一)组成（二）结构
（三）流态(四)波动特性
泥石流工程分类：
1、单指标分类2．按泥石流流动性质划分3．按泥石流流域特征划分 泥石流勘察：(一)城镇与场地勘察的内容(二)交通线路泥石流勘察的内容
泥石流三个地形区段特征决定了其防治原则是：上、中、下游全面规划，各区段分别有所侧重，生物措施与工程措施并重。
一、生物措施
二、工程措施：（一）治水工程
（二）治土工程
（三）排导工程
（四）储淤工程
第五篇：岩土工程 勘察复习
调课申请
教务处、地球与环境学院：
按照教学计划安排，本学期17~20周由王来斌、刘启蒙、黄河、李小龙、张世文五位老师指导水文专业10级-1，2班《水文地质填图实习》，实习地点在安徽巢湖。由于黄河老师所上的地质10-1，2《工程地质勘察方法》（11~18周）、张世文老师所上的城管10-1《地籍管理学》（11~19周）与实习时间有冲突，特申请进行教学计划调整，请批示。
地球与环境学院水资源规划系2013年5月13日
点击咨询 