施工合同有关工期及工程款支付变更补充协议

第一篇：施工合同有关工期及工程款支付变更补充协议

工程施工合同补充协议书

一、承包建筑总面积约120000㎡，改为暂按780元/㎡计算，合同价款为9360万元（按实际结算为准）。

二、发包方工程师并负责对本工程中工程量的增减签到工作。

三、发包方应办理施工所需的一切证件手续，并由发包方支付相关费用。

①专用条款8.1（5）应取消承包方协助办理，补充。

②专用条款8.1（9）施工时场内还涉及当地老百姓或有关部门得纠纷问题，由发包方协助解决。

③专用条款8.2施工后所需的水、电、电讯线路费用由发包方承担。

四、①专用条款9.（4）向发包方提供的办公和生活房屋及设施双方协商决绝。

②专用条款9.（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续费用由发包人承担并支付。

③专用条款9.（6）验收合格交付后,工程成品保护由发包方负责,并承担相关费用.五、专用条款13.1加上通用条款13.2条件内容执行，取消相应顺延。如有特殊要求工期顺延涉及时双方协商解决（甲方原因造成工期延误由甲方负责）。

六、①专用条款23.2（2）工程计算按江苏省2004年建筑工程定额计算直接费；人工工资按江苏省最新有关人工工资调整文件执行；取消标准按三类取费标准执行。

材料价格按合同期间江苏省徐州地区信息价每月平均价格执行，钢材价格按主体工程期间平均价格执行。

②专用条款23.3应加调整设计变更工程量增减、工程签到单、政策性调整等。

七、①专用条款26 工程款（进度款）支付加上按6幢房子计算。

②第6次支付款按审计完毕工程款总造价的95％付款，并付清。除5%作为工程保修金，保修金支付按合同条款执行。

八、工程变更按通用条款有关规定执行。

九、①专用条款35.1中双方约定的发包人其它违规责任

发包人如果不履行合同约定的义务或不按合同约定履行义务的应承担违约责任（如停工、待料等情况发生时）。

十、专用条款47补充条款①春节的放假时间；②特殊气候条件相应顺延；③商品砼的价格及砼等费用列入决算；④无价格材料双方协商解决。

十一、工程款付款签字顺序：①监理②业主工地代表③王总④张总⑤屠总

第二篇：工程款支付合同

工程款支付合同

建设方（车辆购置担保人）：（以下简称甲方）

承包方（购车人）：（以下简称乙方）甲乙双方按照自愿公平公正的原则，经认真协商，建设

方（车辆购置担保人愿意将甘肃省武威市民勤县青苔泉一号坑土方部分拉用工程承包给乙方，工程款的结算形式以甲方担保给乙方按揭购置豪沃自卸车的方式结算，具体条款如下：

一、甲方为乙方提供担保，由乙方通过银行按揭贷款购

置豪沃自卸车 辆（车架号号发动机号，）购车款共计万元。用于甲方承包的甘肃省武威市民勤县青苔泉一号坑土方拉用。

二、乙方首付按揭购车款每车70000元。

三、甲方为乙方车辆提供一年的车辆保险费万元。

（其中：交强险元，第三人保险元）。并将保险费单据移交乙方。

四、甲方为乙方提供自购车之日起18个月的车辆运行

费用万元（其中：每月支付购车按揭款万元，每月支付施工所需燃油费万元（按实际用量支付），每月支付每辆车两名司机工资8000元，车辆维修费3000元，高于3000元按实际发生额支付，车辆轮胎更换费用及司机伙食费）。

五、甲方必须保证乙方车辆燃油的质量，并保证生产的安全和合理调度，在土方拉运期间发生的一切经济及人身安全损失及责任均有甲方负担。

六、甲方保证在乙方按揭购车还贷期间（2011年11月20日至2013年4月20日）为乙方提供足够的土方拉运工程进行施工还贷。至按揭购车还贷期到期还清贷款，甲方无条件将车辆所有权及所有手续、凭证交由乙方，并积极协助乙方办理过户、入户手续。如在购车还贷期间，因甲方不能提供相应的工程量而导致还贷延期，剩余的购车贷款将由甲方承担。并无条件将车辆所有权及所有手续、凭证交由乙方，由乙方办理过户、入户手续。

七、乙方在甲方承包的甘肃省武威市民勤县青苔泉一号坑土方拉用土方单程运距不超过2500米，每车每趟净利润不低于30元。工程款按月结算。乙方利润扣除甲方垫付的车辆保险费（逐月分摊）、购车按揭款、燃油费、司机工资、车辆维修费、轮胎更换费用、司机伙食费等，如有剩余，必须结算给乙方。

八、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

第三篇：工程款支付和工期延误法律法规依据分析

工程款支付和工期延误法律分析

一、工程款支付法律规定

一《中华人民共和国建筑法》第十八条

建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。

发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。

二《中华人民共和国合同法》

第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质，不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

三《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第十六条 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。（第三条 建设工程施工合同无效无且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：

（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；

（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。）

第十七条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

第十八条 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的下列时间视为应付款时间：

一 建设工程已实际交付的，为交付之日；

二 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

三 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第十九条 当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

第二十一条 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

第二十二条 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。

第二十三条 当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。

四、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》

第十二条 合同价可以采用以下方式

一固定价。合同总价或者单价在合同约定的风险范围内不可调整。

二可调价。合同总价或者单价在合同实施期内，根据合同约定的办法调整。

三成本加酬金。

第十六条 工程竣工验收合格，应当按照下列规定进行竣工结算：

一承包方应当在工程竣工验收合格后的约定期限内提交竣工结算文件。

二发包方应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复。逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可。

三发包方对竣工结算文件有异议的，应当在答复期内向承包方提出，并可以在提出之日起的约定期限内与承包方协商。

四发包方在协商期内未与承包方协商或者经协商未能与承包方达成协议的，应当委托工程造价咨询单位进行竣工结算审核。

五发包方应当在协商期满后的约定期限内向承包方提出工程造价咨询单位出具的竣工结算审核意见。

发承包双方在合同中对上述事项的期限没有明确约定的，可认为其约定期限均为28日。

发承包双方对工程造价咨询单位出具的竣工结算审核意见仍有异议的在接到该审核意见后一个月内可以向县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

工程竣工结算文件经发包方与承包方确认即应当作为工程决算的依据。

二、工程款支付法律分析

从以上法律可知

一从立法角度来看

1、建设工程款的结算一般由当事人根据国家工程计价办法等规定进行约定，一旦约定结算方法与结算原则，应该严格按照合同约定执行，对合同没有约定的，可以参照国家或者地方计价方法进行结算。

2、当事人对部分工程款结算已经双方确认的，不得因一方当事人的反悔而对确认部分的工程进行重新估价或鉴定，对双方未确认的部分，可以由双方当事人共同委托工程造价审计机构进行审计。但审计的原则是，合同有约定工程款计算方法的，应该按照合同约定原则进行审计，充分尊重当事人的意思自治，合同未有约定计算方法的项目，则可参照国家或地方工程计价标准结算。

3、对于发包方因设计变更或者其他因素而导致的工程量增加部分工程款结算，合同有约定结算方法的，从约定；未约定的，当事人可以根据国家或者地方工程计价办法进行结算达不成一致意见的，可申请鉴定确定，或寻求建设部门调解，或直接起诉。

4、对于阴阳合同,即当事人通过当事人在建设局备案的合同价款(阳合同)与代表当事人真实意思表示和建设施工合同(阴合同)，工程款结算按备案合同(阳合同)进行结算。

5、结算工程款的程序，工程竣工验收后，先由承包方提交结算文件，发包方必须在约定时间内，未约定则在28天内，对结算文件进行答复，否则视为认可承包方的结算文件。若有争议，则协商，协商不成，由发包方或者双方共同委托中介机构进行造价鉴定，若对造价结果有异议，则请求建设局调解或者直接起诉

6、支付工程款的时间，合同有约定的，从约定，无约定的；对尚未交付的工程，提交竣工结算文件之日为应付款时间；已交付的，交付之日为应付款时间；既未交付、也未结算的，起诉之日为应支付工程款时间。

7、迟延支付工程款的，应该支付利息，利息有约定的，从约定；没有约定的，按照银行同期贷款利息计算迟延支付利息，当然，迟延支付工程款的，可能会导致承担违约金、赔偿承包人窝工、停工损失、承包人解除合同等违约责任。

8、发包人未付工程款的，承包人对其所承包的工程享有法定优先权，该优先权优于抵押权等意定性优先权和其他债权。

二司法实践中不尽人意的地方

参考很多建筑工程工程款结算案例，当前,很多地方法院出于地方保护主义等案外因素，在工程款结算中，很多案例并不尊重当事人的合同约定、甚至对双方已经达成的结算协议书，所确认的工程款都不予以考虑，法院经常委托中介鉴定机构对工程价进行审计，而且，往往根据审计价格进行判决。

工期延误法律分析

一、工期延误法律规定

一《中华人民共和国合同法》

第二百七十八条 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百八十一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第十五条建筑工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期时间。

二、工期延误法律分析

从以上法律可以看出

当前，我国法律对工期延误问题规定得较为概括。

一实践中主要包括以下几项

1、因发包人过错而导致的工期延误。如：

A、对隐蔽工程不及时验收而导致的工期延误

B、不及时支付预付款、工程进度款而导致承包人无资金施工的工期延误

C、对分段工程不及时验收而导致的工期延误

D、不及时提供建筑材料、设备、场地、资金等导致的工期延误

2、因施工人过错而导致的工期延误。如：

A、建筑工程质量不合格而返工等所导致的工期延误

B、因施工人人手不够而导致的工期延误

C、其他因施工人原因而导致的工期延误。

3、其他原因所导致的工期延误

A、鉴定所导致的工期延误

B、工程量增加、设计变更所导致的工期延误

C、不可抗力所导致的工期延误

D、意外事件导致的工期延误

E、第三人原因所导致的工期延误

二工期延误的法律后果

由于发包人原因所导致的工期延误，可能导致的法律后果是，赔偿窝工、停工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用，合同有违约金条款的，承担违约金责任，甚至会导致承包人解除合同，向发包人索赔的法律后果。

由于承包人原因而导致的工期延误，可能会承担延期交付的违约责任，包括发包人解除承包合同，赔偿发包人损失，按照合同约定承担违约金等法律责任。

由于不可抗力、意外事件导致的工期延误，承包人和施工人一般互不负担赔偿责任。

由于鉴定、工程量增加、设计变更等原因所导致的工期延误，一般可相应顺延工期，双方互不负担赔偿责任。

对于因第三方原因所导致的工期延误，一般应由承包方先向发包方承担违约责任，然后承包方向第三方追偿。

三司法实践中的问题

工期延误、工程质量不合格一般是发包方拒绝支付工程款的理由。在承包方诉请支付工程款时，发包方通常都反诉承包方工期延误、工程质量不合格，而要求承包方承担相应的赔偿责任。因此，工程款支付和工期延误两个问题经常交织在一起。

导致工期延误的原因非常重要，很多情况下，如不可抗力、意外事件、设计变更等可以导致工期顺延，双方或一方不需要承担工期延误的不利法律后果，在实践中，判断这些问题，往往要根据监理报告、发包方与承包方之间的来往文件，特别是工程师的监督记录，或其他证据，如连续下雨无法施工证据等，来判断是否属于工期延误，继而判断是否应该承担法律责任。

第四篇：合同价款变更补充协议

《》之补充协议

甲方：公司

乙方：

鉴于：

甲方和乙方于年月日签署的编号为的《》，因工程变动，现经双方协商一致，就原协议第条第款内容达成如下补充协议：

1将《》中第条第款的工程造价调整为

2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

3、本补充协议一式肆份，双方各执两份，自甲方法务部审核，双方法定代表人或者授权委托人签字并盖章后生效。

甲方：

法定代表人或者授权委托人（签署）：

乙方：

法定代表人或者授权委托人（签署）：

第五篇：施工合同补充协议

施工合同补充协议

发包人（全称）： 承包人（全称）：

根据《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办〔2013〕55号）文件要求，本工程施工合同（编号：（））补充以下协议：

1.本工程农民工工资实行专用账户管理。

专用账户开户行： 账号：

2.本工程工资性工程款 元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中第一个月工资性工程预付款 元（工资性工程款除月工期）。

3.发包人在项目总监理工程师签发工程开工令前，将第一个月工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用专户。工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分 个月（3-6个月）扣回工资性工程预付款。

4.发包人于每月 日前将月度工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

5.承包人每月 日前上报当月农民工工资清单，次月 日前委托开设农民工工资专用账户的银行划转农民工工资。

6.工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠，合同双方办理农民工工资专用账户撤销手续，专用账户余额划转至施工合同约定的承包人账户。

7.本协议一式四份，发包人、承包人各持一份，专户资料存档一份，送建设领域农民工维权机构一份。

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）日期： 日期：