电力施工委托建设合同5篇

第一篇：电力施工委托建设合同

副本

合同号:

农网建设(改造)项目委托建设

合同

河 南 省 电 力 公 司

年月日

甲方电业局

乙方县(市)电业局

河南省电力公司授权甲方与乙方签订农网建设(改

造)项目委托建设(改造)合同国,每一批工程签订一次.本合同双方经充公协商,就甲方所属(改造)管理,达成合同条款如下:

一、合同文件

1.1合同文件的组成1.1.1本合同条款

1.1.2洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书.1.2合同文件使用的标准

1.2.1施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规

范.1.2.2适用合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规以用电力工业规章制度.二、工程项目概况

2.1工程名称2.2工程地点:河南省市县(市、区)

2.3工程规模

线路KM

线路KM

变(配)电容量万KVA

完成个人行政村建设(改造)

2.4项目批准单位:本合同委托建设(改造)的项目及

规模已由省电力公司列入资金拨付计划.2.5业主及产权:本项目的业主为河南省电力公司并

拥用产权.三、本合同建设(改造)管理合同价款

根据本批工程项目设计规定的全部建设(改造)内容,甲方委托乙方建设(改造)的工程项目合同价款:

甲方从本合同价款中提取5%作为“质量保证金”，质量保证金待工程移交生产、质保期满后返还乙方.五、本合同双方职责及权益

5.1甲方

5.1.1负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划.5.1.2负责委托工程建设合同价款的用款额度核定.甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额度.开工时拨付25%,工程形象进度过半后拨付60%,峻工投运后拨付10%,质保期满后拨付5%.5.1.3负责组织对工程的进度和质量进行监督检查、验收及后评估.5.1.4负责组织对工程项目的账务审计.5.2乙方

5.2.1为项目的受托方,对整个工程项目从开工至峻工投运的整个过程负有建设单位责任.包括本合同价款的风险承担.5.2.2负责现设计单位签订勘测设计合同.5.2.3负责组织施工图纸会审,编制工程进行计划和实施方案.5.2.4按省电力工业局农网建设(改造)设备招(议)标管理办法,做好相应招(议)标工作.5.2.5按批准的初步设计组织实施本工程,工程质量应符合河南省农网建设(改造)工程验收办法及设计要求,并确保本合同所述工期.5.2.6按甲方要求报送有并统计报表.5.2.7负责工程设备、材料的催交、验收等工作.5.2.8配合甲方组织的监督检查、验收和后评估.5.2.9项目竣工后,按甲方要求编制峻工决算.六、工程分包

6.1分包工程应由具有相应资质等级的单位承担,不得实行二次分包.分包合同不能解除乙方在本合同中任何义务与责任,由分包工程引起的任何违约或疏忽,均视为乙方的违约.七、质量保证和验收

7.1按河南省农网建设(改造)验收办法验收.7.2工程项目从竣工投运之日起计算质保期为一年.7.3在质保期内,乙方负责处理工程遗留的质量缺陷,并承担相应的费用.7.4质保期满,甲方返还乙方质量保证金.7.5为确保工程质量,甲方随时对施工质量进行监督、检查,凡不合格工程必须限期返工.7.6乙方应严格按照国家规定的操作规程和图纸施工,保证工程质量.工程峻工后,由乙方提前十天报出峻工报告(包括图纸资料齐全),在十日内甲乙双方共同组织按有关技术规范进行检查验收.八、违约和处罚

8.1任何一方未履行合同义务,未完成履行合同义务或者发行合同义务不符合约定要求,即应承担违约责任.8.2违约给对方造成缺失的,视具体情况及损失大小追究违约方责任.8.3本工程和施工安全,由乙方全面负责.发生不安全现象

及事故必须及时上报和处理.8.4本合同下述事宜不构成违约:国家计划的重大调整、重大设计变更、人力不可抗拒的自然灾害如地震、战争等.九、合同的生效与终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起效.9.2在甲方组织工程竣工验收合格,移交生产后一年,质保期满,返还乙方保证金.本合同即告终止.9.3合同正本两份,由甲乙双方各执一份,副本伍份,双方各执两份,交省电力局公司一份,合同正副本具有同等效力.十、附件

10.1本合同附件为合同内容的一部分.10.2本合同共有份附件,附件名称 甲方(盖章)乙方(盖章)

代理人:代理人:

签约时间:年月日签约时间:年月日

第二篇：电力安装工程委托施工合同

电力安装工程委托施工合同

合同编号：

一、订立单位：

甲方：都匀嘉和房地产开发有限公司(以下简称甲方)乙方：荔波县小水电开发有限责任公司(以下简称乙方)经甲、乙双方协商，本着互惠互利的原则，甲方自愿将荔波中央城临时供电安装工程委托乙方施工。

二、工程概况：

1、工程名称：荔波中央城临时供电安装工程

2、工程地点：荔波县时来

3、工程承包方式：配电线路安装采用包工包料，总价包干。除设计变更、政策

性调整等特殊情况外原则上不予追加。

4、工程内容：采用YJV22-1kV-240*4+1*120电缆敷设400V线路70米，安装低

压进出线柜1台、低压计量1套。（详见：荔波中央城临时供电安装工程预算书）。

5、应甲方要求，在签订本合同并按合同付款后，乙方计划备料。

三、开工日期：2011年10月20日至2011年11月15日（工期自甲方付款

之日开始计算），以乙方开工之日起至竣工之日止。

四、质量等级：优良

五、合同承包价款为：壹拾贰万陆仟肆佰叁拾叁元整（126433.00元）。

六、付款方式：合同签订之日甲方一次性支付全部工程款。

七、甲、乙双方工作责任：

1、甲方应按供电部门要求办理该工程的报装手续；

2、配合乙方对工程进行初勘设计。

乙方：

1、必须严格按国家有关规范、规定标准施工；

2、遵守甲方认可的安全措施、组织措施和技术措施，不得违反；

3、按合同做好施工现场及邻近设施保护；

4、文明施工，做到工完料尽场地清。

八、质量与验收：

1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求施工，并在施工期内接受甲方技术

人员及委托人员的检查。

2、工程质量应达到国家或本行业的质量验收评定标准，力争达到优良。

3、工程具备达到中间验收条件时，乙方在自检合格后应及时通知甲方参加验收。

九、材料设备供应：

1、工程所需的设备、材料由乙方自行采购，且必须具备合格证书或试验报告。

2、乙方施工过程中使用代用材料须经甲方认可。

十、质量保修期：本工程的设备材料质量保修期半年。

十一、其他：

1、乙方在施工过程中需进行设计变更时必须书面报经甲方批准同意。

第三篇：电力委托施工合同书（范文模版）

委托施工合同书

哈尔滨电力实业集团公司呼兰分公司

为确保工程顺利进行，明确双方权力、义务、经济责任，应甲

方要求，经双方协商，签订如下协议：

甲方：黑龙江伸马房地产开发有限公司

乙方：哈尔滨电力实业集团公司呼兰分公司

一、（1）建设单位：黑龙江伸马房地产开发有限公司

（2）工程名称：伸马梧桐湾用电工程（0.4KV电缆部分）

（3）工程地址：利民开发区

（4）工程内容：新设电缆转接箱40台，新设0.4KV电缆

二、施工图，预算结算及工期

甲方负责提供施工图（施工图须经哈局生技批准）经甲乙双方会审后，方可制定预算（也可一次性决定工程造价），工期根据施工现场情况甲乙双方协商决定。

三、工程资金结算方法

（1）预算资金：1,060,045.14元

（2）结算资金：900,000.00元

四、执行预决算

甲方在收到乙方给付的预算书，并经预审，再把施工现场全部电缆铺设完毕（根据工程量）给付工程款的50%，在正式送电时，把余下的50%工程款全部付清。

五、双方权利及义务

甲、乙双方应严格执行双方约定的各项条款，甲方有权监督工程款在工程上的使用情况，甲方应积极配合乙方协调施工现场各方面关

系，乙方必须做到文明施工、保证质量，严格按工艺标准进行施工。交工时必须达到图纸要求的各项指标，双方应通力合作、相互配合，各自严格履行职责，双方各设专人负责工程有关技术业务等问题的日常联系工作。

六、竣工验收与保修

1、工程竣工后，乙方即提出竣工验收报告，由甲方组织有关电业监察部门进行验收（也可由乙方代办）。

2、竣工送电前，如果需要带电作业接过引，乙方协调电业部门统一安排带电作业时间，其费用由甲方单独与带电作业单位结算。

3、工程验收合格后，由乙方负责协调当地电力部门验收送电。

4、乙方对所承包的工程实行一年的保修期。

七、争议的处理

合同协议条款生效后，甲、乙双方应认真履行，在工程建设过程中双方因协议发生争议，首先请当地电力主管部门调解。经调解后，双方未达成协议的，可向工程所在地的建设行政管理部门申请解决。

八、其它

电力工程建设施工过程中及工程完工送电时，甲乙双方应严格执行安全施工及电力安全有关的规章制度，因违章造成的人身及其它事故各负其责。因自然因素造成乙方不能按时完工，工期顺延。

九、本合同为一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

十、工期2008年月日

至2008年月日

甲方代表：公章：

乙方代表：公章：

签约日期：2008年月日

第四篇：委托施工合同

委托施工合同1

甲方：_________________

乙方：_________________

工程经招标由乙方中标承建,现为明确甲乙双方责任,促使本工程按期保质保量顺利竣工,经商定,特订立本合同,具体条款如下：_________________

第一条：工程概况

1.工程名称：_________________

2.工程地点：_________________永泰县

3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。

4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。

第二条：双方职责

1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。

2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。

3.乙方应按《3~110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。

4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。

5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________15280155698),负责组织本工程项目的实施。

6.施工期间,乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作,严防事故发生。若乙方原因造成安全问题,责任由乙方自负。

7.本工程施工过程中,若遇自然灾害等不可抗力因素影响,造成的经济损失及工期拖延,由甲乙双方另行协商解决。

第三条：工程质量及验收办法

1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不合格,乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的问题,整改费用由乙方负责;若属甲方责任造成的问题,则返工费用由甲方负责,

第四条：工程工期

1.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。

2.因甲方赔青问题造成乙方误工,工期应顺延,并承担相应损失。

第五条：付款方式

工程施工合同签订后,甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。

第六条：在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。

第七条：解决争议的方式

甲乙双方在协议履行中发生纠纷,应协商解决;协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

第八条：其它

1、本协议未尽事宜,双方另行协商,并可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本协议自双方签章之日起生效,至保修期满后失效。

3、本协议壹式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

甲方：_________________

乙方：_________________

代表：_________________

代表：_________________

开户银行：_________________

账号：_________________

签订日期：_________________

签订地点：_________________

委托施工合同2

委托方(甲方)：

受委托方(乙方)：

本着公平合理、互利互惠的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工，双方就具体事宜达成以下协议：

一：工程概况

工程内容：1#—4#锅炉硝石灰管道改造

工程地址：____再生能源利用中心主厂房0米

二：承包方式

包工包料

三：工期：

__年___月___日—— __年___月___日 。 四:工程质量

1. 乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

2. 在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

五：工程合同价款(建安票)

1. 材料费： 2. 人工费：元整

3.税费：3.5%

总计：111207.65元整 经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

六：合同生效与终止

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

七：合同份数

本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代表： 代表： 地址： 地址： 电话： 电话：

工程委托施工合同阅读

委托方(甲方)姓名：

住所地址：

联系电话：

被委托方(乙方)企业名称：___装饰有限公司

公司地址：

联系电话：

经甲、乙双方共同协商一致，特签订本合同，须双方共同遵守：

一、工程概况

1、工程详细地址：

2、居室规格： 室 厅 厨 卫

3、委托方式： 按预算项目包工包料

4、工 期： 开、竣工日期 日(工作日)，即： 年 月 日开工， 年 月 日竣工(法定节假日顺延)。

5、工程概算价(不含税)： 拾 万 千 佰 拾 元(附工程预算书)。 6，工程结算：采用预决算制进行结算、按实际工程发生量结算。

二、质量要求及验收标准

1、使用材料名称、品种、规格，详见工程预算书。

2、以甲乙双方签字认可后的施工图、预算项目及变更增项单作验收标准。

3、由于甲方住房本身缺陷造成的工程质量问题，甲方自行负责。

4、质量保修期自工程验收之日起为两年，保修费用由责任方负责，客户凭公司开据的保修单进行保修。

四、违约责任

1、乙方如不能如约保证质量，返工费用自负。

2、因乙方原因不能按期完工，每拖延一日由乙方支付损失费0.1%元。

3、因甲方原因(中途更改设计，增加项目不能完工或造成窝工、停工造成损失 的甲方承担)或因冰冻、停水、停电、物管干涉其它原因造成误工则工期顺延。

4、甲方要求变更工程量或设计的工期顺延。

5、因甲方未能按时给付进度款及未能按时验收付款原因导致乙方不能按期交工 的每拖延一日由甲方支付乙方损失费0.1%元。

6、合同书生效后，履行期届满前，擅自解除合同之一方，应按合同价款的5% 支付违约金，已给对方造成损失超过违约金的，还应进行赔偿，补足违约金不足部分。

7、合同工期内乙方严格按照施工规范操作，施工过程中造成安全事故由乙方自行承担。

8、由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成损失赔偿。

9、甲方减项金额超过合同总价的10%的，应收取管理费及设计费。

五、其它条款

1、设计方案经甲方签字定稿，即应照图施工。若一方因故进行修改或减项，应 征得对方同意并出具书面意见，由此已产生费用及损失的(比如材料己购进，基础工作已做等)，由修改方在修改进行前承担费用。

2、在工期范围内，甲方要求增项，其费用应在增项施工前支付方可施工。如 增项内容多，可适当考虑延长工期。

3、经客户选定的材料购进工地后，若客户要求调换，所产生的调换费(如运输、人工搬运及消耗材料部分等)应由客户开支。

4、材料采购或订制过程中，若遇泰安当时无货，属双方无责任因素，应本着诚意协商解决并工期顺延。

5、甲方有权选购主材料(地板、地砖、墙砖)。若购进价格出预算时，超出部分由甲方在购买时补足，如甲方指定材料本身出现质量问题，不由乙方负责，但乙方有义务协助甲方与商家协助解决。

6、竣工日期为预算项目必须完工日期，若甲方对某些部分处理不够满意，经协商需进行修改，乙方须在双方协商的时间内修改并视为工期顺延。

7、施工期内施工用水用电由甲方负责提供并承担费用。

六、争议处理

合同履行中发生争议，双方应本着诚意通过协商妥善解决，协商不成时，通过泰安市仲裁委员会仲裁解决。

七、合同变更

1、双方已达成协议，如有一方要求变更或增减内容，需征得另一方同意并签定变更手续。

2、合同书自签订之日起生效。

八、合同文本

本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，副本视需要送有关部门。

九、其他

1、本合同签定价如为折扣价，预算书中所规定项目的材料及单价，甲方进行减项必须经乙方同意。

2、如甲方在接到乙方单项验收通知(如电话、书面等形式)三日内须到场验收， 否则应视作验收合格、并作工期顺延。

3、甲方如需减项的应按打折价进行减项决算。甲方如需增项按实际增项发生量 决算。

甲方： (签字/章) 乙方：(签字/章)

年 月 日 年 月 日

委托施工合同3

发包方(甲方)：________

承包方(已方)：________

为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

一、工程地点：________________________________。

二、工程内容

土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。

以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

三、工期

1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。

2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

四、工程合同价款

经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

五、承建方式

乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

六、工程付款办法

1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。

3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。

4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。

七、工程质量

1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。

2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

3.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

八、工程竣工验收结算

乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。

九、延期违约责任

乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

十、养护管理

1.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，

第3 / 7页

保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

2.质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

十一、合同生效与终止

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

十二、合同份数

本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方代表(盖章)________

乙方代表(盖章)________

合同签订日期：__________

签约地点：______________

委托施工合同4

委托方：_____有限责任公司（以下简称甲方）

施工方：_____安装工程有限责任公司（以下简称乙方）

_____扩能改造工程引起_____的既有蒸汽管道迁移，为保证_____改造工程顺利实施，甲方委托乙方负责该项蒸汽管道的迁移工作，经甲乙双方协商，签订以下合同：

一、工程名称：_____蒸汽管道迁移工程。

二、工程范围：按照甲乙双方认可的施工图纸CZQ20xx-中界定的管道起始范围。

三、工程施工内容：乙方按施工图纸CZQ201施工甲方的_____蒸汽管道迁移工程，包括勘测设计、物资设备采购、工程实施、地方事宜协调、对产权单位竣工验交等。

四、工期：20xx年10月02日开工，20xx年11月10日完工。

五、合同价款：本合同总计费用元由乙方包干使用，合同签订10日内甲方预付乙方30%的合同价款，竣工验收合格后，拨付95%合同款，留5％质保金一年，使用一年后进行质保期质量验收，没有质量问题，一次性付清合同总价款

六、双方的主要权利义务：

甲方责任

1按照合同约定及时拨付资金。

2派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

3审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。

4按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

5按规定办理项目预算（概算）执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。

6按有关规定参加竣工验收交接工作。

乙方责任

1根据甲方的委托，负责具体办理迁改工作。

2接受甲方委托的监理单位的监理。

3严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

4坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

施工中乙方应遵循国家关于安全生产的规定，制定安全措施，避免伤亡事故的发生，乙方施工人员发生的一切伤亡事故由乙方承担。

乙方应保护好施工范围内既有设备、设施；地下管线等设备，承担由乙方造成损坏的责任赔偿。

7、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

七、验收标准：按照国家、铁道部现行的技术标准、规范进行施工，按照《城市供热管网工程施工及验收规范》和《房建设备大修、维修工程竣工验收标准》进行验收，达到合格工程。

八、工程保修、维修及违约责任

1、工程竣工验收合格后，由乙方接管运营维护，甲方及时办理相关移交手续。

2、若甲方无正当理由单方终止合同，除承担由此给乙方造成的经济损失外，还应向乙方支付工程总造价3%的违约金。乙方无正当理由单方终止合同，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

九、争议解决

本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，任何一方均可向济南铁路运输中级法院起诉或聊城仲裁委员会仲裁。

十、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

本合同正本两份，甲、乙双方各一份。副本6份，甲方3份，乙方3份。若正本与副本相悖，以正本为准。

甲方: _____有限责任公司乙方：_____安装工程有限责任公司

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

经办人：经办人：

二OXX年月日

委托施工合同5

委托单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法

一、项目名称：

阳泉西环高速公路隧道物探工程 。

二、施工期限：

、本工程自 年 月 日至 年 月 日。

三、工作内容：

乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长4400米，

四、质量与验收

要求乙方物理点合格率达到95%

五、费用及结算

施工费用约 12 万元 ，工程结束验收合格后，在报告提交

六、甲方责任

1、按照合同约定及时拨付资金。

2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。

4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决

6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

七、乙方责任

1、接受甲方委托的监理单位的监理。

2、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

八、违约责任

违约方按5%支付违约金

九、争议解决

本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。

(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

本合同一式__陆__份，甲乙双方各执___叁_____份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同6

委托方(以下简称甲方)：_________________

受托方(以下简称乙方)：_________________

08日竣工，在该工程质量保修期内，室外水泥场地出现不同程度翻砂、起灰和为了确保质量甲方委托巢湖市负责施工，经甲乙双方协商达成如下协议：

一、委托施工内容

巢湖市苏湾交警中队室外场地沥青砼地坪，厚度50mm，包工包料包质量。

二、甲方责任、权利和义务

1、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。

2、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。

三、乙方责任、权利与义务

1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行合同的有关条款，按合同的规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。

2、负责工程施工质量、施工安全、文明施工等全部工作，并承担由此发生的全部费用。

3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。

4、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。

5、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。

6、乙方保证不拖欠民工工资，否则，甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。

四、有关费用事项

1、乙方必须在拾个工作日内完成工作;

2、甲方按60元/m2支付工程款，总工程款按照实际完成面积计算;

3、施工完工后一个月内，甲方付清全部工程款;

4、工程款一次性结清，乙方不提供税票。

五、特别约定

为维护本公司的良好信誉，若因乙方管理不当，导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题，由此造成的经济责任由乙方承担。

六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。

七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。

甲方代表：_________________：_________________

电话：_________________乙方代表：_________________电话：_________________

双方签订协议日期：_________________

委托施工合同7

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规，甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议，以资双方遵守。

第一条：拟建住房建筑面积约平方米毛坯房(以最后实际测量的建筑面积为准)，项目位于项目一期的第 号楼第 单元第 层 房，价格每平方元，房号为，共计 套。合计建房款人民币(小写) 元，金额(大写)。

第二条：拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内，甲方支付拟建房款总额的50%即元，金额大写 。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元，金额大写。

第三条：拟建住房竣工时间为：年月日前。

第四条：本合同期内，甲方对拟建住房可自由更名一次(免费更名)，甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。

第五条：甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款，乙方

可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工，甲方可以解除本协议，乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。

第六条：双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间，到指定地点签订《认购书》，甲方所交的建房款无息退还。

第七条：在履行本协议中各方如发生争议，可协商解决，协商不成的，可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。

第八条：乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务，为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是 (执业证号： 电话： )。

第九条：本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。

甲 方：乙 方：

电 话：法定代表人：

身份证号： 开户行：

地 址：账 号：

E-mail:

签订日期 年 月日

委托施工合同8

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

身份证号码：

本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、承包范围：

居室面积：居室间数：

4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

二、承包方式：

1、工期：____天，自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。

2、工程承包价款：

A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

3、承包信誉保证及质保条款：

A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金xxx元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即；________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

4、工程质量及管理约定：

A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

5、工程款支付方式：

A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

6、双方其它约定：

三、工程质量要求：

按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

四、甲方的责任及义务

1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

2、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

五、乙方的'责任及义务

1、严格遵守公司制定的各项规章制度。

2、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

3、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

4、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

6、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全；防止火灾和水、电、煤气事故发生；防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

六、争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

七、附则

1、本合同甲、乙双方各执一份。

2、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

甲方：

乙方：

代表人：

家庭住址：

单位地址：

邮政编码：

电话：

电话：

__年__月__日

委托施工合同9

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》|《中华人民共和国价格法》，以及其他有关法律法规规定的原则，甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、施工内容：（见工程预算表）

4、承包方式：包工包辅材形式（辅材详看附件）

5、工程总价：大写（人民币），双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。

6、工期：自年至年日竣工。工期共（开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。）

第二条材料供应的约定：

1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料》。

（1）甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，因材料、

设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，且工期顺延。

（2）由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。

乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

第十一条附则

1、本合同一式，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同附件为本合同的组成部分。

甲方（签章）：

联系地址：

电话：

签订日期：

年月乙方（签章）：地址：电话：签订日期：年月日日

委托施工合同10

甲方：_________

乙方：_________

立契约书人委建人_________(甲方)与建方_________(乙方)，本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：

第一条 房地标示：

本契约房屋坐落在_________市_________区_________地号土地内定名“_________”，经暂编号_________区_________栋_________楼的房屋一户。

第二条 房屋面积：

本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_________平方米，(实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改良物所有权状记载的面积为准)，但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部分，即以该户出售时的平均单价为计算基准，由双方互为补偿。

第三条 本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其使用权归乙方，但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。

第四条 本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有，地下室除机电设外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平时作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。

第五条 甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_________市政府_________局核准的建造执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。

第六条 工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后_________月内工，自开工之日起_________工作天完工，并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限，乙方不负迟延完工之责。

(一)甲方未依约定付款办法的规定交付价款时。

(二)甲方要求变更内部隔间与设计，致迟延完工时。

(三)因不可抗力的原因如天灾人x或法律法规限制等不可归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。

(四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程，不受本条约完工时限的拘束，电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。

第七条 保固期限：

本契约房屋领到使用执照之日起，对本契约房屋建筑结构，乙方应负责保固_________年，但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。

第八条 甲方订购本房地总价款为人民币_________(大写)元整，包括下房屋及装修土地价款。

(一)房屋及装修价款为人民币_________(大写)元整。

(二)土地价款为人民币_________(大写)元整，包括建筑基地，道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。

第九条 付款办法：

本契约房地总价为人民币_________(大写)元整，分为备款人民币_________(大写)元整，优惠贷款人民币_________(大写)元整，银行贷款人民币_________(大写)元整，甲方应按下列进度，将分期付款表上的金额，经乙方通知于缴款期限内缴付乙方，绝不拖延短欠。

第十条 贷款办法：

本契约房屋甲方如须办理银行贷款时，应另行与乙方签委托代办贷款契约书及委任书以凭办理贷款事宜。

第十一条 甲方如全部或一部分不履行本契约(第九条)所规定工程进度的定付款时，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一计算滞纳金，上项滞纳金于补交其应付款时一并付与乙方，如逾期滞纳达十五天，经乙方催告仍延不交付时，即视为甲方违约，乙方不得解除本契约及代办贷款委托书，代管印章委托书等与本契约有连带关系的约定，甲方同意将已缴的款项现金部分由乙方没收，以为抵偿乙方所受的损失，乙方并得将甲方所订购的房地另行出售与第三者或为其他处分，甲方绝无异议，甲方若依前条约定的付款规定，以票据支付时，甲方保证兑现，如有遭退票情形等，视为甲方未缴款，依前述约定方式处理。

第十二条 本约房屋如乙方非因第五条的情形而逾期交屋时，其每逾一日按卖总价千分之一计算违约金与甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途发生纠葛不能出卖等情况时，除应将既收价款全数退还甲方外，并应赔偿所付价款同额的损害金予甲方作为乙方不履行本契约的损害赔偿总额。倘因政府颁布禁建等不可归责于乙方的事由，致使乙方不能交付本契约房屋时，双方同意解除本契约，乙方应将甲方所缴付价款加计利息(按照银行一年期定期存款利息计算)退还甲方。

第十三条 契约房屋已登记于甲方名义，如甲方违约拒付款项，经乙方催仍不交付时，甲方同意名义变更为乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。

第十四条 甲方负责订购本房屋土地，其房屋产权及基地产权的移转登记事，乙方负责于本房屋建造完成，经政府主管单位发给使用执照，及甲方依约履行其义务后，乙方负责聘请代书与甲方共同委托统筹办理，甲方应按照乙方通知的时间内，将应提出的证件及在有关文件上盖章，连同各项税捐交与乙方或委托的代书以资办理。甲、乙双方应负担的费用如下：

(一)建筑物登记费、土地登记费、印花税、契税、监证费(或公证费用各项规费及代办产权登记费用由甲方负担。

(二)本契约土地移转过户前的土地价款及移转过户时发生的增值税由乙负担。

(三)本契约房地移转登记及质押x款的抵押权设定登记移转规费，公定纸、印花税、保险费及代办手续费均由甲方负担。

(四)自领到使用执照之日起所发生的房屋税、地价税、工程受益费不论方已否迁入或抬头为任何一方，均由甲方负担如数缴清不得异议。

(五)以上各项应由甲方负担的费用，如由乙方先行垫付或代缴，甲方应数归还需要。

第十五条 产权登记：本契约房地产权登记由乙方指定代理人，统一办理土移转登记，建物所有权登记及贷款抵押权设定登记等手续。

第十六条 本契约房地，乙方保证产权清楚，绝无任何纠纷或设定他项权利象，如有任何纠葛，乙方应负责清理，不得损害甲方的利益。

第十七条 甲方同意于本房屋完工并接通水电之日起，无论所开列单据的抬为任何一方，均就负担下列费用：

(一)本户水电基本费用。

(二)本房屋自领得使用执照日起的房屋税。

(三)属于本房屋公共使用应由全体住户分担的水电费用。

(四)属于本建筑清洁保持、公共设施及设备的整理、操作与维护等事项应由全体住户分担的管理费用。

(五)本房屋有关公共管理费用的分担。

第十八条 本契约房屋于建筑完成经主管机关发给使用执照后，甲方应付清列款项税费等，乙方始行交屋，甲方如不协办或迟延逾期的，致影响本契约各项产权登记或施工进度时视同违约，并应负赔偿乙方一切损失之责。

(一)缴付本约第十四条第一、三、四项约定应付的税捐。

(二)办妥产权登记及代办贷款等费用，并预付乙方四个月的利息。

(三)付清因逾期付款的滞纳金。

(四)付清本房屋的所有优惠贷款。

第十九条 通知送达：甲乙双方所为的征询、洽商或通知办理事项均以书面本约所载住址挂号邮寄为之，有拒收或无法投递致退回的，均以邮局第一次投递之日期为送达之日。甲方的住址如有变更时，负有通知乙方的义务。

第二十条 其他事项：

(一)如甲方半途要求在本契约房屋变更设计，须以书面征得乙方同意后托乙方办理，所需工程费用经双方议定价格后，差价由甲方于变更同时给付乙方，但经不减少于原定总价为原则，如甲方未在约定期间内给付时，乙方即视为甲方已取消变更设计的要求，乙方为避免影响工程的进度，得按原合约图说施工，甲方无异议。

(二)乙方通知交屋并给迁入证明前，甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。

(三)本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时，本契约书及本约有连带关系的契约、附件，甲方得一并由乙方收回作废。

第二十一条 本契约的约束与效力：

(一)甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人，但经双方同意后，本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。

(二)本契约附件视为本契约的一部分，与本契约具有同等效力，附件未定的，依据本契约的规定。

第二十二条 未尽事宜：

本契约如有未尽事宜，必要时由甲乙双方洽定。

第二十三条 契约分存：

上述契约事项经双方同意，恐口头无凭。特立本契书一式二份，甲乙双方各执一份为凭，并自签订日起升效，印花税由甲乙双方自贴销。

第二十四条 有关本契约的权义，双方同意以_________法院为管辖法院。

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

代表人(签字)：_________ 代表人(签字)：_________

住址：_________ 住址：_________

身份证号码：_________ 身份证号码：_________

电话：_________ 电话：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

委托施工合同11

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：身份证号码：

本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

一、工程概况：

一、工程名称：

二、工程地址：

三、承包范围：

居室面积：居室间数：

四、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

二、承包方式：

一、工期：x天，自x年x月x日开工，于x年x月x日竣工。

二、工程承包价款：

A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

三、承包信誉保证及质保条款：

A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

四、工程质量及管理约定：

A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

五、工程款支付方式：

A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

六、双方其它约定：

三、工程质量要求：

按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

四、甲方的责任及义务

一、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

二、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

三、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

四、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

五、乙方的责任及义务

一、严格遵守公司制定的各项规章制度。

二、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

三、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

四、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

五、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

六、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

七、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

六、争议或纠纷处理

一、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

二、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

七、附则

一、本合同甲、乙双方各执一份。

二、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

甲 方：

乙 方：

代表人：

家庭住址：

单位地址：

邮政编码：

电 话：

电 话：

年月日

年月日

委托施工合同12

工程项目施工监理委托合同提要：本合同书（协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录，称为“本合同书”）经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效

络进度计划，提出各合同控制性进度目标。审查批准承包单位提出的施工进度计划、检查实施情况，督促承包单位采取措施实现合同目标要求。当计划变动时，及时提出调整网络计划的意见。

－－质量控制：审查承包单位的质量控制性体系和措施核实质量文件，对施工依据合同文件、设计图纸和技术要求等进行检查，对施工质量进行监督。对单项工程、隐蔽工程和施工前准备工作等进行检查、验收和签证，发布停工和复工令。对施工质量进行评价。

－－投资控制：协助委托方编制投资控制性目标，和各年的合理投资计划。审查承包单位提交的资金表，审核承包单位的收方计量及单价费用等。签发付款凭证，受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见、处理合同变更，下达变更指令。

－－安全施工监督：督促检查施工安全措施和防护设施，参加重大安全事故调查。进行合同内的协调工作。

－－协助委托方按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收、审查设计单位和施工单位编制竣工图和资料。

－－编制监理月、季、年报等。做好施工记录，对工程档案资料进行整理和管理，即档案管理。

附录C 提供设施与设备

甲方：

乙方：

提供设施与设备具体要求如下：

1．……

2．……

3．……

附录D 监理费用及支付

1．监理费用：经甲乙双方协商总费用为＄＿＿元

2．费用支付：合同生效后一个月内由甲方支付给乙方进场费＿＿万元，以后按下表拨款：

年 月 日拨款金额／元备注

附录E 监理机构及主要人员表

1．监理机构：（略）

2．主要监理人员表：

总 监：

副 总 监：

总监代表：

总监办公室：

行 政 部：

合 约 部：

中心试验室：

驻地监理部：

＿＿工程组：

＿＿工程组：

＿＿工程组：

顾问组成员：（略）

委托施工合同13

建设单位:(以下简称甲方)

承包单位：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工

2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角

二、承包方式及范围

承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。 承包范围：

1、供电系统设计。

2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

4、整理工程施工验收资料

5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

三、工期

20xx年7月15日至20xx年8月15日。

四、工程造价及付款方式

该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。

付款方式:

1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。

3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。

五、箱变技术要求

1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;

2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;

3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;

4、变压器采用2台S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV变压器(产品是铜芯，“达驰”牌);

5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);

6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;

7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。

六、安装质量标准

1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。

七、双方责任

甲方责任：

1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。

2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。

3、及时支付工程款。

乙方责任:

1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;

2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;

3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。

4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3‰，给甲方赔偿损失。

5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。

八、质保期

箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。

十、合同生效

合同生效时间：

本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同14

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲方因维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等，委托乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：

一、工程地点：

___中学新校区内。

二、主要工程内容：

维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架、老自来水管维修等。

三、工程造价：

1、阶梯教室消防通道维修焊接、自来水井盖计12个工作日×200元=2400元

2、加固科学馆空调支架1.5米×350元=525元

3、维修刷新老科学馆楼梯栏杆75米×25元=1875元

4、刷新阶梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元

5、寻找校园自来水管漏水14个工作日×120元=1680元

6、维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固空调支架、维修自来水管道总造价为10414.4元

四、工程日期

在具备施工条件的前提下，乙方在60个工作日内完成该项工程，若有特殊原因不能正常施工的情况下，由甲、乙双方商定延期。

五、施工安全

1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。

2、施工过程中的安全责任由乙方负责。

六、工程验收

工程结束在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。

七、收款方式

本工程在施工期间，所有材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。

八、其它事项

1、在工程前及施工过程中，甲方应积极配合和提供方便，保证必要的施工条件。

2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

九、本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方单位（签字盖章）：

年 月 日

乙方单位（签字盖章）：

年 月 日

委托施工合同15

甲方：

乙方（施工方姓名）：

身份证号码：

丙方（农户姓名）：

身份证号码：

为改善农村卫生环境状况，保障人民群众的身体健康，甲方根据上级有关部门关于进一步加大农村改厨工作的指示精神，经两委会研究决定对村民的厨房进行改造。现经村委会（甲方），施工方（乙方）与农户（丙方）三方充分协调，达成施工合同如下：

一、丙方自愿委托乙方为其改造厨房。改造内容为：改灶、改台、改柜、改管、改水等五项。改造所需灶、台、柜、洁具、水龙头等由乙方自行购买安装；电线、线槽等材料由丙方提供，乙方负责免费排线、安装。

二、乙方按丙方要求进行施工，施工安全问题由乙方负责，建造质量问题由甲方监理、丙方验收。

三、工期：20xx年月底按甲方要求保质保量完工。

四、资金：工程完工并验收合格后，丙方自愿将本人申请20xx年改厨项目所得上级部门补助资金直接拨付至乙方账户。

五、本合同一式四份，甲乙丙三方各持一份，第四份送到久隆镇国土规建环保安监站备案。

甲方：村委会（公章）

乙方：施工队（签字）

丙方：农户（签字、手摸）

20xx年xx月xx日

第五篇：委托施工合同

发包方（甲方）：________

承包方（已方）：________

为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

一、工程地点：________________________________。

二、工程内容

土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。

以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

三、工期

1．开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。

2．施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

3．因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

四、工程合同价款

经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

五、承建方式

乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1．乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

2．施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

六、工程付款办法

1．本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

2．待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。

3．工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。

4．竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。

七、工程质量

1．乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。

2．在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

3．乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

八、工程竣工验收结算

乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。

九、延期违约责任

乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

十、养护管理

1．期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

2．质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

十一、合同生效与终止

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

十二、合同份数

本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方代表（盖章）________

乙方代表（盖章）________

合同签订日期：__________

签约地点：______________