第一篇:最新施工合同空白版(封面)
工程编号:合同编号:
深圳市建设工程施工合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)
工程名称:工程地点:发 包 人:承 包 人:0 0 8 版
编 制 说 明
本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等法律以及深圳市的相关法规,在2006版《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本的基础上, 由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。
本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同,包括各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程,是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。
本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程承发包双方采用本合同示范文本签订施工合同时,不得对“通用条款”部分进行调整;并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确;同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。未经编制单位许可,任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本或其中的任何条款内容。
目录
第一部分 合同协议书.............1
一、工程概况..................1
二、工程承包范围.....................1
三、合同工期..................2
四、质量标准.................2
五、合同价款..................2
六、组成合同的文件...................2
七、词语含义..................3
八、承包人承诺................3
九、发包人承诺................3
十、合同生效..................3 第二部分通用条款.............5
一、词语定义和解释...............5词语定义.................5标题和旁注..................7
3书面形式...................7
二、合同文件...............7合同文件组成及解释顺序.............7语言文字和适用法律、法规............8
6适用标准、规范................8图纸.................8通知.................9
三、发包人和承包人...............9发包人...............9承包人....................10
四、工程管理人员..................10工程师....................10项目经理..................1
1五、转让、分包、专业工程发包................12
13转让.....................12
14分包.....................12
15专业工程发包....................12
六、施工准备工作.................13
16施工组织设计和进度计划.................13
17施工准备.................13
七、开工、暂时停工、工期及延误...............15
18开工及延期...............15
19暂停施工和复工..................15
20工期及延误...............16
八、材料、设备供应...............16
21发包人供应材料设备..............16
22承包人采购材料设备..............17
23材料设备的检验..................18
九、质量、安全和文明施工...............18
24工程质量和检验........................18
25工程试车.................19
26安全文明施工....................20
27工程的保护...............21
十、合同价款、工程量确认和工程款支付................21
28合同价款.................21
29工程量确认...............23
30工程款支付...............24
十一、工程变更....................25
31工程变更................25
32变更价款确定....................26
十二、竣工验收和结算.............27
33竣工验收................27
34竣工结算.................28
十三、违约、索赔和争议...........29
35违约.....................29
36索赔.....................29
37争议.....................30
十四、工程质量缺陷保修...........31
38工程质量缺陷保修................31
十五、不可抗力....................31
39不可抗力.................31
十六、保险和担保.................32
40工程保险.................32
41工程担保.................32
十七、合同的生效、终止和解除...........33
42合同的生效、终止................33
43合同的解除...............33
44合同份数.................34
45合同备案.................34 第三部分专用条款............35
二、合同文件...............35语言文字和适用法律、法规.................35
6适用标准、规范...............35图纸................35通知................36
三、发包人和承包人................36发包人.....................36承包人....................37
四、工程管理人员..................38
11工程师...................38
12项目经理.................38
五、转让、分包、专业工程发包................38
14分包.....................38
15专业工程发包....................39
六、施工准备工作.................39
16施工组织设计和进度计划.................39
17施工准备.................39
七、开工、竣工、工期和暂时停工................40
20工期及延误...............40
八、材料、设备供应................40
21发包人供应材料设备..............40
22承包人采购材料设备..............41
23材料设备的检验..................41
九、质量、安全和文明施工...............41
25工程试车.................41
十、合同价款、工程量确认和工程款支付................41
28合同价款.................41
29工程量确认...............42
30工程款支付...............43
十一、工程变更...................43
32变更价款的确定..................43
十二、竣工验收和结算.............44
33竣工验收................44
34竣工结算.................45
十三、违约、索赔和争议...........45
35违约.....................45
37争议.....................46
十五、不可抗力....................46
39不可抗力.................46
十六、保险和担保.................46
40工程保险.................46
41工程担保.................46
十七、合同的生效、终止和解除...........47
44合同份数.................47 第四部分补充条款...........48 附件:工程质量缺陷保修书
附表:发包人供应材料设备清单
第二篇:室内装修施工合同封面
工程编号:
工程名称:
工程地点:
建始明杰装饰
年 月 日
室内装修施工合同
发包人(甲方):________________________
承包人(乙方):________________________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:
第一条 工程概况
1、工程名称:。
2、地点:。
3、工程承包方式:双方商定采取下列第_______ 种承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;
(3)承包人包工、发包人包料。
第二条 施工图纸
双方施工图采取下列第_________种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________ 元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。
第三条 甲方工作
1、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
2、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
3、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
4、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
5、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
第四条 乙方工作。
1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审 定确认。
2、施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
3、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。
5、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。
6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
7、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
第五条 关于工期
1、工程期限 天,开工日期 年 月 日,竣工日期为
年 月 日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。
3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:
(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争、**等不可抗力的;
(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;
(3)因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为;
(4)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;
(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。(6)工程未验收,甲方不得先行使用。
第六条 关于工程价款及结算
1、双方约定按以下第____________ 种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款:
支付次数___________ 支付阶段或时间___________支付金额第一次__________ 支付______ 元;第二次___________支付________元;第三次__________支付_______元;第四次______支付工程验收后 天工程总造价的5%,约______元,总工程款 元。
(2)其他支付方式:_________________。
第七条 工程预算文件(表及材料清单)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。
第八条 责任与罚则
1、施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。
2、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。
第九条 关于安全问题
在施工过程中所有的安全事故由乙方负责。
第十条 双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决:协商无效的,可提交人民法院诉讼。
第十一条 附则
1、本合同一式两份,双方各执一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
甲方(签字): 乙方(签字):
证件名称: 证件名称:
_______年 ____月____ 日
______年____ 月___日
第三篇:空白合同
出售委托协议
2012年月日 委托方(甲方):
授权代表人:
身份证号码:
受托方(乙方):株洲万欣房产经纪有限公司
第一条、甲方委托乙方出售位于茶陵县
第二条、上述楼宇甲方实售价为人民币, 甲方不负责如下费用,如:
过户费、契税、税金、手续费、物管费等等。
第三条.甲方支付乙方代理费用为买卖成交价格的1%,即元整(¥元)
第四条、甲方应确保上述房产产权清晰无纠纷,具备合法出售手续,乙方接受甲方委托后,应积极为甲方联系客户。
第五条、上述委托为独家委托,委托期为个月,委托时间为2012年月 日至2012年月 日止。期限截止日后,本协议委托书自动失效。若甲方有继续委托要求,则重新签订该协议,出售价另行协议。
第六条、甲方在签约时须向乙方提交下列资料项。验原件,留复印证。
适合个人:规划许可证,国土证,房产证、身份证,房屋钥匙。乙方收到后开收据给甲方,乙方负责保管好。
第七条、违约责任:在委托期间,乙方为甲方找到购买者,乙方有权收取定金并及时告之甲方。甲方应积极配合乙方办理相关过户手续。若甲方不配合则应支付乙方违约金人民币贰万元整。在委托期间,若甲方解除合同或因甲方原因致使不能按时签订房地产买卖合同,甲方应提前通知乙方,乙方有权解除合同,并要求甲方支付乙方违约金人民币贰万元整.购屋者如同意各项条款,必须预付定金,由乙方代为甲方收款,约定好日期后甲方与购方签约时(定金从签约金额内扣除),如甲方不能依约定时间内签约或违约时,甲方必须双倍返还定金给购买者作为违约金。
第八条、付款条件:在办理相关手续同时,如一次性付款:则乙方把定金连同购买者的余款打给甲方。如需要按揭则在办理相关手续同时,购买者付50%首付给甲方,余款等按揭下来直接打到甲方指定帐户。甲方收到全部房款后再把钥匙交给乙方.第九条、本委托书由甲乙双方签字或盖章后生效。
第十条、本委托书一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等效力。
备注:在委托期限内,如甲方自己找到购买者,甲方应带购买者身份证复印件及购买协议或收条及时到株洲万欣房产申请撤消合同,经株洲万欣房产确认后,委托合同自动消除。如在委托期间内,是乙方所带客户成交则必须通过株洲万欣房产公司办理,如甲方私自成交,则甲方应支付乙方违约金人民币贰万元整.甲方:乙方:株洲万欣房产经纪有限公司
授权代表人:授权代表人:
联系电话:签约连锁店:
联系电话:
第四篇:建筑消防设施安装施工合同_空白范本
建筑消防设施安装施工合同
(LTP-07-0706)
建设单位:建筑名称:建筑地点:施工单位:合同编号:
河南省 公 安 厅编制
河南省工商行政管理局监制
建筑消防设施安装施工合同
甲方(建设单位):乙方(安装施工单位):
根据《中华人民共和国经济合同法》和《河南省消防管理办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。
第一条建筑消防设施概况
(一)建筑名称:
(二)安装施工范围:
A.集中报警系统B.区域报警系统
C.自动喷水灭火系统D.卤代烷灭火系统
E.二氧化碳灭火系统
F.泡沫灭火系统
G.氮气灭火系统
H.蒸汽灭火系统I.干粉灭火系统J.消防控制系统
(三)开工日期:年日
月
第二条图纸、预算交付
(一)甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。
(二)乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条合同价款、拨款和结算
(一)合同价款:
(二)合同生效后5日内,甲方付给乙方预付款
(三)设备到达甲方,甲方付给乙方设备款
(四)消防设施验收前,甲方付给乙方进度款
。保修期满,甲方付给余款。
第四条设备供应:
第五条双方责任
(一)甲方:为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工地其它施工单位的协作关系;通知公安消防等有关部门参加验收,及时组织验收并付款。
(二)乙方:应及时采购设备;严格按操作规程施工,确保安装质量,服从甲方的进度安装,按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
第六条图纸变更
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更,应提前十五日书面通知对方,并经公安消防部门批准。
第七条验收和工程质量
(一)乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案,甲方在十日内组织验收。
(二)消防设施安装质量以通过建筑自动消防技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条保修
(一)保修内容:见安装施工范围;
(二)保修期限:自验收合格之后起保修半年。
(三)保修期满后,按《河南省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条违约责任
(一)甲方责任:
1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等,除工程日期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;
2、工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;
3、工程未经消防验收,提前使用,发现质量问题,自己承担责任;
4、超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金;
(二)乙方责任:
1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理或返工,由此造成逾期交付的,每日按工程总造价0.3%向甲方偿付逾期的违约金;
2、保修期内发生质量问题,由乙方无偿修复;因甲方原因造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。
第十条本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决。协商不成时,双方均可向当地仲裁机关申请裁和人民法院提起诉讼。
第十一条如需担保,另立合同。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效,至保修期满终止。
第十三条本合 同 正 本 两 份,双方各执一份。副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
合同订立时间年月日
甲方(章):乙方(章):
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
开户名称:开户名称:
第五篇:钢结构防火涂料施工合同(空白)
钢结构防火涂料施工合同
建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》和《消防工程管理条例》等法律法规的规定,为了明确甲乙双方的权利和义务,促进双方创造良好条件,按时保质保量完成本工程施工任务,经双方充分协商签订以下合同,以便共同遵守。
一项目名称
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、承包范围:
二施工准备
1、甲方负责接通施工现场的水源、电源满足施工要求。
2、甲方施工总面积暂定为平方米,对钢结构厂房进行防火涂料处理。
3、乙方在施工前,必须要向甲方提供施工方案,并签订施工现场安全协议。
三施工期限
1、从年月日至年月日止。
2、在施工过程中,如遇下列情况,必须延长工期:
(1)上道工序完成不及时而影响下一道工序的施工;
(2)甲方提出变更计划或变更施工而影响施工;
(3)人力不可抗拒的因素影响施工(如下雨、结露、湿度>85%)。
四工程结算
1、本工程一次性定价为人民币(¥)。
2、本工程所需的全部设备材料,均由乙方负责采购。
3、付款方法:
本合同自签订之日起生效,甲方应在消防验收后7日内支付人民币元。
五工程质量验收
1、乙方施工采用的钢结构防火涂料必须达到国家标准及消防技术规范的要求。
2、乙方的施工和验收以国家现行《消防技术标准规范》为准。
3、竣工验收中如发现不合格部位必须返工或修补的地方,乙方应及时返工和修补,因此而产生的各项费用由乙方负责。
4、乙方施工前必须向甲方提供消防产品的合格证、认可证、检验报告及乙方的资质证书。
5、乙方协助甲方做好消防验收工作。
六违约责任及纠纷解决
1、合同签订后不经协商同意,任何一方不得变更或解除,如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工进度造成的全部经济损失,如甲方中途解除合同时应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。
2、各方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,均由拖欠方负因此而产生的全部责任。
3、本合同如发生纠纷时,当时人应及时协商,协商不成时任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解,解决不了的可向当地的劳动局促裁委员会申请促裁或直接向人民法院提起诉讼。
七附则
1、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份;
2、本合同自双方盖章之日起生效,于工程全部竣工并结算完毕后失效;
3、在施工过程中,施工人员的治安与安全均由乙方自负,与甲方无涉;
4、本合同未尽事宜另行协商。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表:乙方代表:
账号:账号:
电话:电话:
签订日期:签订日期: