第一篇：2010咨询工程师考试《宏观经济》模拟试题_单选(二)
大家论坛http://club.topsage.com
2010咨询工程师考试《宏观经济》模拟试题_单选
（二）单项选择题
1．不属于一般性货币政策工具的有（）。
A．公开市场业务
B．法定存款准备金
C．再贴现
D．商业银行流动性比率规定
A．提高专业化水平
B．提高产业集中度
C．提高人才密集度
D．发展大规模强势企业
3．地区经济结构中属于中央政府考察的是()。
A．大经济区之间的关系
B．地区的城乡结构
C．地区的劳动力结构
D．地区的所有制结构）被批准后，应及时组建项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。
A．项目建议书
B．可行性研究报告
C．设计任务书
D．开工报告
5．2001年3），将实施可持续发展战略置于重要地位，完成A．
B
C
D21世纪议程
6．（）是指年度国债发行额与当年财政支出的比率。
A．国债负担率
B．国债依存度
C．国债偿债率
D．债务率
7．下列关于投融资体制的表述中不正确的是()。
大家学习网http://
大家论坛http://club.topsage.com
A．是固定资产投资管理制度和运行机制的总称
B．主要包括投资主体行为．资金筹措制度．资金投入方式．项目决策程序．建设实施管理和宏观调控制度等
C．投融资体制具有综合性的特点，贯穿于我国经济体制改革的全过程
D．是资产投资管理制度和运行机制的总称
8．能够综合反映生产．流通．消费各环节价格总水平的变动的价格指数是（）。
A．居民消费价格指数
B．商品零售价格指数
C．国内生产总值（GDP）平减指数
D．商品价格指数
9．不属于资产评估的基本方法有（）。
A．净值法
B．收益现值法
C．现行市价法
D．重置成本法
10．我国国际收支调节的目标是（）。
A．努力增加外汇储蓄
B．努力增加出口
C．国际收支基本平衡
D．积极缩小国际收支的逆差）。
A
B
C
D）。
A
B
C
D
13．各地区在制定本区域的产业政策时必须依据()。
A．本区域的资源优势
B．本地区的产业优势
C．本地区的技术优势
D．国家产业政策的战略目标和实施重点
14．西北经济区和中部五省经济区基础工业发展的重点应是（）。
A．有色金属工业
大家论坛http://club.topsage.com
B．电子工业
C．汽车工业
D．制造业
15．宏观经济管理的首要任务是保持（）基本平衡。
A．总供给与总需求
B．投资与消费
C．人口与资源
D．进口与出口
16增长”到()的转变。
A．高出生．低死亡．低增长
B．低出生．低死亡．低增长
C．低出生．低死亡．高增长
D．高出生．高死亡．低增长
17()。
A
B
C结合D技术产业
18()。
A
B
C
D
19()。
A1
B．3
C．5％左右
D．7％左右
20．产业组织政策要解决的核心问题是（）。
A．如何处理经济可持续发展与环境协调的关系
B．如何处理计划与市场的关系
C．如何处理竞争活动和规模经济之间的关系
D．如何处理供求的平衡问题
大家论坛http://club.topsage.com
21．（）是一种以委托人身份代人理财的非银行金融机构。
A．信托投资公司
B．财务公司
C．信用合作组织
D．中国邮政储金汇业局
22．（）是我国政府特别是中央政府财政收入最主要的来源。
A．营业税
B．消费税
C．增值税
D．财产税
23．在经济萧条时靠财政安排一定的投资使经济恢复活力的办法是()。
A．紧缩性财政政策
B．自动稳定的财政政策
C．汲水政策
D．中性财政政策
24．消费品供给和投资品供给之间应保持一个（A．正
B．反
C．适当的D．以上均不正确
25。
A．1998年
B．1997年
C．1996年
D．1995年
26．（A
B
C
D
27．下列不属于货币国债的是（）。
A．本币国债
B．外币国债
C．黄金国债
D．折实国债
28．我国产业优化升级，以及实现工业化．现代化的关键环节是()。
大家论坛http://club.topsage.com
A．发展有比较优势的产业
B．企业技术创新
C．信息化
D．资本运营
29．我国第一次以法律形式把可持续发展列为国家基本战略的时间是()。
A．1992年，国务院批准发布《中国环境与发展的十大对策》
B．1994年3月国务院第16次常务会议通过《中国21世纪议程》
C．1996年3月，全国人大第八届四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》
D．2001年3月，九届人大四次会议通过的“十五”计划纲要
30．外国政府和国际金融组织贷款的特点是（）。
A．数额不受限制
B．融资成本低
C．审批容易
D．到期可不必偿还
单项选择题答案
1：D| 2：B| 3：A| 4：A| 5：A| 6：B| 7：D| 8A| 10：C
11：D| 12：C| 13：D| 14：A| 15：A| 16：B| 18：C| 19：B| 20：C
21：A| 22：C| 23：C| 24：：A| 27：D| 28：C| 29：C| 30：B
第二篇：自考英语二单选模拟试题及答案
自考英语二单选模拟试题及答案
1.A year later，with the nation‘s economy ________，Bush’s approval rating dropped below 40 percent.A.in power
B.in trouble
C.in hand
D.in part
2.There is the appreciation of the salient historical truth ________ the aging of advanced societies has been a sudden change.A.which
B.what
C.that
D.how
3.Robots differ from automatic machines ________ after completion of one specific task，they can be reprogrammed by a computer to do another one.A.in case
B.in that
C.in which
D.in time
4.Basically，these attitudes amount to a belief ________ leisure can and should be put to good use www.xiexiebang.com.A.which
B.that
C.what
D.how
5.The professor worked for 7 hours at a ________.A.stretch
B.extend
C.expand
D.prolong
6.If an earthquake occurred，some of the one-storey houses ________.A.might be left stand
B.might leave to be standing
C.might be left to stand
D.might be left standing 7.________，he had no time to rest.A.As he was tired
B.If he was tired
C.Tired as he was
D.Now that he was tired
8.Since we have a focused subject www.xiexiebang.com，we should not talk ________.A.at once
B.at hand
C.at intervals
D.at random
9.Why do you blame him for his poor judgment on the matter ______ he really needs is encouragement?
A.when that
B.since that
C.when what
D.now that
10.The doctors are ________ about the guidelines under which they can carry out euthanasia.A.at a stretch
B.at a loss
C.at random
D.at length
11.With such a poor score in the entrance exam，it‘s ________ impossible for him to be admitted to this university.A.roughly
B.absolutely
C.fully
D.exclusively
12.We promise that we‘ll meet again after we _______ our college education in three years’ time.A.finish
B.will finish
C.finished
D.will have finished
13.Although Tom is satisfied with his academic achievement，he wonders _______ will happen to his family life www.xiexiebang.com.A.it
B.that
C.what
D.this
14.Never before _______ so rapidly developing as it is today.A.has our country been
B.our country has been
C.has been our country
D.our country hasn‘t been
15.Is it Shakespeare Theatre _______ you are going to watch the play The Merchant of Venice?
A.where
B.that
C.which
D.as
16.He would have given you more help，if he ________ so busy.A.have not been
B.had not been
C.not have been
D.not had been
17.After months of voyage，Columbus arrived in ______ later proved to be a new continent.A.where
B.which
C.what
D.that
18.I was really anxious about you.You ______ home without www.xiexiebang.com a word.A.mustn‘t leave
B.shouldn’t have left
C.couldn‘t have left
D.needn’t leave
19.He was ______ to withdraw from running for the presidency.A.trusted
B.credited
C.convinced
D.believed
20.While _____ the book，he nodded from time to time
A.reading
B.read
C.is reading D.is read 参考答案：
1.正确答案：B答案解析：in trouble：陷入困境。由于经济陷入困境，所以支持率下降了很多，符合句意。
2.正确答案：C答案解析：本句中that引导的也是同位语从句。
3.正确答案：B答案解析：in that意思是：在于，因为。解释differ from automatic machines的具体方面。
4.正确答案：B答案解析：空格前面是belief，后面是一个结构完整的句子，解释说明belief的具体内容。所以用that引导这个同位语从句。
5.正确答案：A答案解析：此题考查的是固定词组搭配。at a stretch一口气地。
6.正确答案：D答案解析：be left……：被置于……的境地。它是leave sth……的被动式。standing：站立的，固定的，直立的。be left加形容词是常用的一种表达方式。
7.正确答案：C答案解析：译文：尽管他很累，他也没有时间休息。此题考查的是让步状语从句，从句中表语提前。
8.正确答案：D答案解析：译文：既然我们已经有了命题，我们就不应漫无边际地交谈。此题考查对固定短语的掌握情况。at once立刻;at hand在附近，在手头，即将发生;at intervals间或，不时;at random随便，任意。
9.正确答案：C答案解析：译文：当他真正需要鼓励时，你为什么责备他的拙劣判断。此题考查准确判断句子结构。when引导时间状语从句，what he really needs充当这个时间状语从句的主语。
10.正确答案：B答案解析：本题考查的是短语区分。A.不休息地，连续地;B.不知所措，茫然，不了解;C.任意的，随便的;D.最后，终于。句意：医生们不了解执行安乐死的准则。
11.正确答案：B答案解析：此题考查词汇。A.大约;B.绝对地;C.完全地;D.惟一的。句意：他入学考试分数很低，完全不可能被这所大学录取。
12.正确答案：A答案解析：此题为主将从现，一般现在时用于从句表将来。译文：我们约定，大学三年毕业后我们将再次见面。
13.正确答案：C答案解析：what引导宾语从句，并在从句中作主语。句意：尽管汤姆对自己的学术成就很满意，但是他想知道他的家庭生活将会如何?
14.正确答案：A答案解析：此题考查倒装句。否定词位于句首，句子应该部分倒装。句意：我们国家从来没有像今天一样进步如此迅速。
15.正确答案：A答案解析：where引导的定语从句修饰先行词Shakespeare Theatre.此处并非强调结构，将“Is it去掉后，可以看出，这个句子缺少介词，所以，如果在原句中Shakespeare Theatre的前面加上介词in或at，则成为强调句。
16.正确答案：B答案解析：本题考察与过去事实相反的虚拟语气。
17.正确答案：C答案解析：注意，本句话并非定语从句，而是宾语从句。因为在介词in 后面，应该用what引导的宾语从句，what在宾语从句中作主语。
18.正确答案：B答案解析：虚拟语气用法。句意：我(那时)真的很担心你。你本不应该不留个话就离开家。
19.正确答案：C答案解析：句意：他被说服退出竞选总统。convince使相信;信服;说服。
20.正确答案：A答案解析：从句中动作的发出者和主句相同，用现在分词短语作时间状语。题意为：他一边看书，一边不时地点头。
第三篇：交通部2011年监理工程师考试模拟试题二
交通部2011年监理工程师考试模拟试题二
（一）、某业主投资修建一条高速公路，某监理公司通过投标获得该高速公路的监理任务。该高速公路的第6合同段是由某公路施工企业中标承建的。由于施工力量的原因，该施工企业拟分包部分工程任务出去。
在总监组织的监理工作会议上，总监要求监理人员在6合同段承包人进入施工现场到工程开工这一段时间内，要熟悉有关资料，认真审核施工单位提交的有关文件资料等。
问题：
1、在这段时间内监理工程师要熟悉哪些主要资料？
2、监理工程师应重点审查施工单位哪些技术文件和资料？
（二）、某高速公路项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和各合同段施工单位签订了合同。
在项目实施过程中，A合同段施工单位没有实施某一高边坡的专业技术，按照合同约定，提出将高边坡工程进行分包。为了保证施工质量，并赶在雨季到来之前完成高边坡的施工，业主选择了一家B专业施工单位，将该部分高边起工程分包给B单位，并向A单位和监理发出了通知，要求A单位配合B单位施工。试简析：
1、业主的做法是否正确？为什么？
2、A单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系？
第1页
3、B单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理单位应如何处理？
（三）、某监理单位受业主的委托，承担了一座大桥施工阶段的监理任务，并签订了该工程建设委托监理合同。在监理过程中，通过现场检查、旁站监理等，监理人员发现如下一些问题：
1、某桥墩基础钢筋绑扎后，未经检查验收施工单位就擅自装模板，正准备浇筑砼。
2、某桥台台身钢筋砼，钢筋骨架绑扎已经监理检查签认，板也经过验收，在浇筑砼过程中被及时发现台身模棋逢对手发生胀模变形。
3、某桩基钢筋笼正在进行焊接工作，经监理人员检查发现，正在进行焊接工作的2名焊工未经技术资质审查认可。
4、某桩基在钻至距桩底设计标高5M时，其桩基嵌岩深度及岩层类别满足施工图纸的要求，施工单位自行终孔，正准备进行下一道工序施工。
问题：监理工程师对上述各项问题应如何分别处理？
二、案例分析
（一）、业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签
第2页 订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E—H—I—J。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)
1.因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。
2.因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。
3.因业主要求设计变更，使F延误3天。
4.因公网停电，使F延误1天，I延误1天。
ＧＪ ┌─────────→⑧━━━┓ │38∧33┃ ＡＥ│ＨＩ┃∨ [124] ┏━＞②━━＞④┉┉＞⑥━━＞⑦━━┛⑨ ┃1817↑29│27↑ ┃ＢＤＦ││Ｋ│ ①─→③──→⑤───┘└──────┘ │513 ↑1125 │Ｃ│ └──────┘
第3页 14
施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：
1.工期顺延
E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。
2.经济损失索赔
(1)机械设备窝工费
E工序吊车(3+2)台班×240元/台班＝1200元
F工序搅拌机(3+1)台班×70元/台班＝280元
G工序小型机械(2+2)台班×55元/台班＝220元
H工序搅拌机 3台班×70元/台班＝210元
合计机械设备窝工费 1910元
(2)人工窝工费
E工序 5天×30人×28元/工日＝4200元
F工序 4天×35人×28元/工日＝3920元
G工序 4天×15人×28元/工日＝1680元
H工序 3天×35人×28元/工日＝2940元
I工序 1天×20人×28元/工日＝560元
合计人工窝工费 13300元
(3)间接费增加(1910＋13300)×16%＝2433.6元
(4)利润损失(1910＋13300＋2433.6)×5%＝882.18元
第4页
总计经济索赔额 1910＋13300＋2433.6＋882.18=18525.78元
问题
1.施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可？为什么？
2.监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理？为什么？
（三）、某业主对一高速公路项目进行招标，采取公开招标的方式选定了施工承包单位。在签定合同时，业主为了约束承包商保证工程质量，要求施工承包单位支付一定比例的定金。业主与施工承包单位双方在建设工程施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等均作了具体约定。
该项目中有一合同段施工单位承担一个互通立交工程的施工任务，在施工合同履行时，因该互通立交工程与当地城市道路规划不一致，需要重新调查该互通立交设置，使得整个合同段停工3个月；恢复施工后，由于该施工单位施工组织管理的失误，造成其进度计划中关键线路上的某项工作停工15天。这两次停工该施工单位均在合同规定的时限内向监理工程师提出了索赔申请，并提交了相关的施工记录。
第5页 问题：
1、在招标阶段，对投标单位的资质审查的主要内容主要有哪些？
2、安全与预付有何区别？
3、监理工程师判定施工单位索赔成立的条件有哪些？
4、监理工程师对上述两次索赔申请应如何处理？
参考答案
一、简述题
（一）1、监理工程师应熟悉的资料包括：
① 工程项目有关批文、报告文件（各种批文，可行性研究报告，勘察报告等）。② 工程设计文件、图纸等。
③ 施工规范、验收标准、质量评定标准等。④ 有关法律、法规文件。
⑤ 合同文件（监理合同、承包合同等）。
2、监理工程师承包人进入施工现场到工程开工这一段时间应重点审查：
① 施工单位编制的施工方案和施工组织设计文件。② 施工单位质量保证体系或质量保证措施文件。③ 分包单位的资质。
④ 分包的部位、比例是否符合合同规定。
第6页 ⑤ 进场工程材料的合格证、技术说明书、质量保证书、检验试验报告等。
⑥ 主要施工机具、设备的组织配备和技术性能报告。⑦ 审核拟采用的新材料、新结构、新工艺、新技术鉴定文件。⑧ 审核施工单位开工报告、检验核实开工应准备的各项条件。
（二）、1、业主做法不正确。因为：
（1）业主自行肢解工程进行分包，施工承包合同违约。（2）业主未通知监理单位直接向施工单位发出通知，监理合同违约。
（3）业主自行选择分包单位，施工合同、监理合同违约。
2、（1）由总监理工程师签发监理通知，召开有关单位的协调会，中止业主的违约行为。
（2）由监理单位对分包单位进行审查；若合格，报业主。（3）由A单位与B单位签定分包合同。
3、（1）退回分包单位的申请，监理单位不直接审核分包单位的工程款。
（2）发出监理通知，督促A单位对B单位的工程质量进行验收。
（3）B单位与A单位进行结算。
（三）第7页
1、指令停工。下令拆除影响钢筋骨架检查的模板，对钢筋骨架进行检查验收合格后，通知复工，进行下一道工序施工。
2、指令停工。检查模板变形原因，指令施工单位进行加固处理，经检查认可后，通知施工单位继续施工。
3、通知该2名焊工立即停止操作，检查其技术资质证明，若审查认可，可批准其继续操作；若无技术资质证明，不得再进行电焊操作，对其完成的钢筋笼焊接部分进行质量检查。
4、指令停工。组织业主及设计单位对核桩基进行研究，验算其承载力是否满足设计要求，若满足，则根据设计单位的意见，指示施工单位可以终孔；若不满足设计要求，则指示施工单位按原设计图纸施工。
二、案例分析
（一）、1.关于工期顺延和经济索赔
(1)工期顺延
由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿；
①因业主原因：E工作补偿3天，H工作补偿3天，G工作补偿2天；
②因业主要求变更设计：F工作补偿3天；
③因公网停电：F工作补偿1天，I工作补偿1天。
应补偿的工期：131－124＝7天
第8页 Ｇ(⑦98)Ｊ┌─────────→⑧━━━┓ │40∧33┃ Ａ(①18)Ｅ│(④38)Ｈ(⑥70)Ｉ┃∨ [131] ┏━＞②━━＞④┉┉＞⑥━━＞⑦━━┛⑨ ┃1820(②38)↑32 │28↑ ┃Ｂ(①5)Ｄ(③18)Ｆ│ │Ｋ│ b=0 ①─→③──→⑤───┘ └──────┘ │513 ↑1525 │Ｃ│ └──────┘ 14
监理工程师认可顺延工期7天。
(2)经济索赔
①机械闲置费：(3×240＋4×70＋2×55＋3×70)×50%＝660元
②人工窝工费：(3×30＋4×35＋2×15＋3×35＋1×20)×50%＝5390元
③因属暂时停工，间接费损失不予补偿。
④因属暂时停工，利润损失不予补偿。
经济补偿合计：660＋5390＝6050元
2.关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师
第9页 5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准。
（二）、1、审查工作包括：
①做好审查前的准备工作，包括：熟悉施工图纸；了解预算包括的范围；弄清预算采用的单位估价表。
②选择合适的审查方法，按相应内容审查。其中，审查内容主要包括：审查工程量；审查预算单价的费用；审查其它有关费用。③综合整理审查资料，并与编制单位交换意见，定案后编制调整预算。
2、监理工程师的工程计量包括以下主要环节：
监理工程师接到承包方报告后在合同规定的时间内按设计图纸核实已完工程数量，并在计量24小时前通知承包方。如果承包方无正当理由不参加计量，由监理工程师自行进行计量，计量结果仍视为有效，作为工程价款支付的依据。监理工程师收到方报告后规定时间内未进行计量，从规定时间后的第一天起，承包方开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。监理工程师不按约定时间通知承包方，使承包方不能参加计量，计量结果无效。承包方必须为监理工程师进行计量提供便利条件，并派人参加予以确认。
（三）、1、对投标单位的资质审查的主要内容为：企业营业执照和资质
第10页 证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验和企业信誉等。
2、区别：
（1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决施工单位在施工初期的工程准备材料中的资金问题。
（2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为的；预付款是一种惯例，不是法律行为。
（3）处理方式不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果，合同正常履行，定金返还，合同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金一方不履行合同，无权获得返还定金，收取定金一方不履行合同，双倍返还定金。而预会款在工程进度款中按比例的扣还方式归还。
3、监理工程师判定施工单位索赔成立的条件：（2）施工单位受到了实际损失或损害；（3）损失不是施工单位的原因造成的；（4）损害也不是施工单位应承担的风险造成；（5）承包商在合同规定的索赔时限内提出。
4、对第一次索赔判定成立：因为○1工程停工不属施工单位的责任，索赔成立；○2施工单位及时提供证据资料；○3及时提出了索赔申请。
（1）根据监理记录核实因停工造成的相关索赔内容。
第11页（2）监理工程师签发相关索赔变更指令。
对第二次索赔：（1）判定不成立，因为造成的工期延误是施工单位自己的责任；（2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。
第12页
第四篇：造价工程师考试模拟试题
jianshe.wendu.com
造价工程师考试模拟试题
1.建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为()。
A.投标人提交投标文件截止之日 B.投标人提交投标文件之日 C.开始发放招标文件之日 D.停止发放招标文件之日 答案：A 解析：投标有效期从投标截止时间起开始计算。
2.单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即()。A.建筑安装工程费用 B.分部分项工程费 C.措施项目费 D.其他项目费
答案:A 解析：单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即建筑安装工程费用。
3.在进行投标报价时，通常需要以清单单位含量作为清单工程量和定额工程量换算的基础，清单单位含量是指()。
A.每一计量单位的工程内容的定额工程量所对应的清单项目工程数量 B.每一计量单位的定额项目的工程量所对应的清单项目工程数量 C.每一计量单位的清单项目所分摊的定额项目的工程数量 D.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的工程数量
答案:D 解析：清单单位含量即每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的工程数量。4.在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需的主要材料贮备的逐步减少，以()方式扣回。
A.抵充工程款 B.变更合同价 C.保修金 D.索赔
答案：A 解析：发包单位拨付给承包单位的工程预付款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主要材料贮备的逐步减少，应以抵充工程价款的方式陆续扣回，抵扣方式必须在合同中约定。
5.利润应结合建筑市场的实际确定，以单位(单项)工程测算，在税前建筑安装工程费的比重可按()的费率计算。
A.不低于1%且不高于3% B.不低于2%且不高于4% B.不低于3%且不高于5% D.不低于5%且不高于7% 答案：D 解析：利润应结合建筑市场的实际确定，以单位(单项)工程测算，在税前建筑安装工程费的比重可按不低于5%且不高于7%的费率计算。
6.招标人应当自收到评标报告之日起()日内公示中标候选人。A.1 B.3 C.5 D.7 2
jianshe.wendu.com
答案：B 解析：招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人。
多选：1.能体现动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息包括()。
A.消耗量定额 B.价格信息 C.计价文件 D.工程造价指数 E.已完工程信息 答案：BDE 解析：工程造价信息主要包括：价格信息、工程造价指数、已完工程信息。2.工程方案选择应满足的要求是()。
A.满足环保要求 B.满足安全性要求 C.经济合理 D.满足生产使用功能的要求 E.符合工程标准规范要求
答案：CDE.解析:工程方案选择应满足的基本要求包括：(1)满足生产使用功能要求;(2)适应已选定的场址(线路走向);(3)符合工程标准规范要求;(4)经济合理。3.根据《建设工程质量管理条例》的规定，竣工验收的条件包括()。A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.发包人已按合同约定支付工程款 C.有承包人签署的工程质量保修书 D.工程项目前期审批手续齐全 E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
答案：ACE 解析：竣工验收的条件包括：完成建设工程设计和合同约定的各项内容;有完整的技术档案和施工管理资料;有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;有施工单位签署的工程质量保修书;各单位签署的质量合格文件。4.下列属于设备及安装工程概算指标的有()。
A.采暖工程概算指标 B.机械设备工程概算指标 C.电气设备工程概算指标 D.器具及生产家具购置费概算指标 E.电气照明工程概算指标
答案：BCD 解析：设备及安装工程概算指标包括：机械设备及安装工程概算指标、电气设备及安装工程概算指标和器具及生产家具购置费概算指标。5.机械台班产量定额应通过()确定。
A.机械1h纯工作正常生产率 B.机械正常利用系数 C.工作班延续时间 D.多余工作时间 E.劳动定额
答案：ABC 解析：施工机械的产量定额计算公式如下：施工机械台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率×工作班纯工作时间，或：施工机械台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数。6.关于联合体投标，下列说法中正确的有()。
A.联合体各方应当指定牵头人 B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标
C.同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 D.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书
jianshe.wendu.com
E.联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金
答案：ABDE 解析：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体投标需遵循以下规定：(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。(2)联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。(3)招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。(4)同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。(5)联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。
第五篇：2011国家公务员考试经典模拟试题(二)
2011国家公务员面试即将开始，为了帮助广大考生更好的复习，在这里为大家提供2011国家公务员考试模拟试题
（二），供参考，同时，提醒大家一定做好面试的备考工作，不要给自己留下遗憾
加强精神文明建设从我做起，请你结合实际，谈谈对这句话的理解？（这就是传说中的理论题，碰到这样的题目多数考生的第一感觉就是没话说，这样的问题光说理论几句就完，那怎么办？上有政策下有对策，举例子最好举公务员的）
答：（1）（理论来了）社会主义精神文明是建立在社会主义公有制基础上，以马克思主义指导为精神文明，它表现为教育、科学、文化知识的发达和人们社会主义思想觉悟及道德水平的提高．党中央和邓小平同志多次指出，我们要建设的社会主义国家，不但要有高度的物质文明，而且要有高度的精神文明，两个文明都搞好，才是有中国特色的社会主义。把物质文明建设和精神文明建设作为统一的战略目标，始终不渝地坚持两手抓，是建设社会主义的战略方针，只有这样才能实现把我国建设成为“富强、民主、文明的社会主义强国”的奋斗目标．精神文明这么重要，那么如何才能快速的提高全民族的精神文明呢？答案就是从我做起，从自身做起．社会是由千千万万个人组成的，一个人的行为无形中影响了周围的人，这样的影响是呈发射的几何基数增长的，特别当一个人是公众任务的时候，这样的影响就更明显了．（2）接下来就是吹的项目了：比如说：人民的好卫士——任长霞，他的个人思想觉悟和道德水平就马上感染了全国的人民，“公安、公安，心中只有‘公’，人民才能‘安’”。这是任长霞对公安工作担负神圣使命的深刻理解，更是她心目中不可动摇的信念和追求。在二十多年的从警生涯中，任长霞忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律，以打击犯罪、保护人民为己任，攻坚克难，孜孜以求，不断加强学习，刻苦钻研业务，处处追求卓越。她曾荣获全国“五一”劳动奖章、“全国青年岗位能手”、“中国十大女杰”、全国“三八红旗手”、“全国优秀人民警察”等殊荣。２００１年４月担任登封市公安局局长后，她发誓：
“打恶除暴，保一方平安，扫除阴霾，让群众切实感受到共产党领导下的天下是何等繁荣与稳定。”在她的带领下，一个个大案要案被侦破，一个个犯罪团伙被打掉，还了登封６０多万群众“一片晴朗的天空”。（例子嘛不要求背下来，大概了解就可以，最重要的就是要回答的流利。）
以上2011国家公务员考试模拟试题
（二），相关信息内容大家可以借鉴学习，仅供参考，希望对大家有所帮助，预祝大家面试成功！
点击咨询 