装修安全免责的协议书

装修安全免责的协议书

装修安全免责的协议书1

（以下简称甲方）：

身份证： 联系电话：

住址：

（以下简称乙方）：

身份证： 联系电话：

住址：

关于安全生产责任的约定

1、施工期间，施工人员的人身安全由乙方自己负责。

2、乙方在场施工时应负责施工现场的安全管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场人员。

3、乙方在施工过程中造成室内配套设施设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，由乙方负责赔偿。

4、乙方在操作机器的'施工过程中，应采取必要的安全防护，保障自身人身及财产安全。如因施工问题导致相邻民居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏、人身伤亡等一切事故，由乙方全权负责。

5、乙方不得将装修工程外包或者分包。

6、其他未尽事宜，双方协商解决。

7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起生效。

甲方签字：日期： 年 月 日

乙方签字：日期： 年 月 日

装修安全免责的协议书2

为了保障装修工人的安全及其权益，促进装修工程的正常进行，本协议书由开发商、施工单位和装修工人三方签署。具体内容如下：

一、安全责任

1.1 开发商在施工前必须进行工程安全评估，并配备专职负责人，安排专人展开现场监督管理和安全检查。

1.2 施工单位必须按照国家建设部颁布的《建设工程安全生产管理规定》等法律法规要求进行施工，建立健全安全管理制度和防范体系，并督促工人严格执行安全标准。

1.3 装修工人必须严格遵守安全操作规程，使用安全防护用品配齐，并定期参加安全培训，确保自身安全和项目进度的顺利进行。

二、安全保障

2.1 开发商应当为装修工人提供必要的工作条件，如清洁卫生、供电、供水等方面的'保障，并保障其正常工作和生活所需。

2.2 施工单位应当为装修工人购买工伤和意外伤害保险，确保受伤或意外事故发生时能够及时享受保险赔偿，减轻家庭负担。

2.3 装修工人应当按规定佩戴安全防护用品，减少安全事故的发生，并及时向施工单位和开发商汇报工作进展和安全问题，以便及时处理。

三、免责声明

3.1 开发商在为装修工人提供必要保障的同时，不对工人在履行职责过程中发生的安全事故承担直接责任。

3.2 施工单位在制定安全管理制度和保障装修工人生命安全方面尽到了合理的义务，不对工人在履行职责过程中发生的安全事故承担直接责任。

3.3 装修工人应当自觉遵守安全操作规程，全面配合施工单位和开发商的安全管理工作，若因违反规定导致的安全事故发生，将承担相应的法律责任。

本协议书已在三方共同确认下签署生效，三方应各自按照协议内容履行各自的责任。

装修安全免责的协议书3

甲方：______

乙方：______

为了确保业主的窗户安装施工，预防事故的发生，依据国家关于生产的法律法规，经双方协商签订本协议，双方共同遵守，保证工作的顺利进行。

一、甲方的责任和义务

1.为乙方xx饮用水等便利的工作条件。

2.为乙方支付窗户制作及安装费共计：壹仟玖佰贰拾圆整。

二、乙方的'责任和义务

1.乙方在窗户安装前必须对窗户进行检查和验收，必须保证窗户各种各种结构可靠，方可安装。

2.安装窗户工作时，乙方必须遵循操作规程，做好防护工作，系好带，酒后禁止安装工作。由此出现的问题和索赔纠纷均由乙方承担责任。

3.因窗户本身的设计、加工、安装原因造成的质量问题由乙方负责。

4.乙方应确保窗户质量符合标准，若三年内出现任何质量问题，由乙方负责修缮。

5.旧窗拆卸、处理，新窗运输、安装，均由乙方负责，期间出现的交通事故、因房体、窗体脱落、搬运等造成的一切问题和损失，以及给其他人造成的问题和损失均由乙方承担责任。

三、共同的义务

本协议未尽事项，双方应本着平等互利的原则要互相监督，互相帮助，公平处理，确保高空作业安装窗户顺利进行，安装结束后，经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付款项。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_____________

乙方（签字）：_____________

xx：_________________

xx：__________________

____________年______月____日____________年______月____日

装修安全免责的协议书4

甲方：

乙方：

现经甲、乙双方充分协商，甲方现将_____楼的外墙装修承包给乙方施工，现为了双方的共同责、权、利，达成如下协议：

一、承包范围：

1、__栋所有外墙贴面、滴水线条、台面抹灰的压光、所有窗台（不含飘窗套）、窗套接口刷到位（后道工序负责接口），乙方负责拆架及码堆至指定地方。

2、乙方进场后，只负责灰桶、铲、扁担，其余次材均不负责。

二、承包单价：

外墙装修以外墙贴面实际面积_____元平方米计算。

三、付款方式

1、乙方进场后外墙拉毛至第四层甲方付乙方生活费__%。

2、该项目拉毛完工后，甲方付乙方工程进度费用（拉毛费）__%（按每平方__元计取）。

3、乙方外墙贴面完成三层后，经甲方验收合格，甲方付给乙方已完成部分工程进度款的'__%，待乙方全部完成外墙贴面，经甲方验收合格后，甲方付至整个工程量的__%。

4、余下__%作为质保金，一年后的30个工作日内付清。

四、质量：

1、乙方必须确保外墙粉刷分项工程验收合格。如出现质量问题，概由乙方承担所有相关责任。

2、外墙粉刷全为水泥砂浆，每完成一层必须清理好面墙砖上的污垢，如发现浪费材料，每次处100-200元罚款。

3、乙方必须文明施工，严禁乙方施工人员从楼上倾倒xx或随意乱扔材料和物品，违者每次罚款100-300元。

4、乙方必须加强防范意识，加强对施工人员的培训和班前教育，确保施工。严禁酒后作业，穿拖鞋上工作xx工作，如乙方施工人员违规操作或违章作业而造成的不良后果，一切损失和责任概由乙方自行承担。

五、进度

本合同内粉刷工程总工期为30天（日历工期），乙方必须按时完成。如乙方拖延工期，每拖延一天，罚款200元。

六、其他未尽事宜，需甲乙双方共同协商解决，此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方：

乙方：

号：

号：

_____年_____月_____日

装修安全免责的协议书5

甲方（业主/租户）：

乙方（施工方）：

负责人：

为确保______________________（业主/租户）装修工程区域装修期间的，遵照吉林省____的有关规定及本商厦的管理规定实行管理责任制，现__________________物业管理处（甲方），与______（业主/租户）及其委托的装修工程公司_____________________（乙方），订立装修责任协议书如下：

____条工程项目

项目名称：

第二条施工

工程：

第三条甲方责任：

1、开工前甲方对乙方进行施工技术交底，并就有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好生产、防火管理以及督促检查的义务，甲方有权检查督促检查的义务，甲方有权检查督促乙方执行有关生产方面的工作规定，对乙方不符合文明施工的行为进行制止，纠正并发出整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派____负责与乙方____生产方面的工作。

5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。

6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行技术知识和工程的抽考。

7、乙方在施工中发生的甲方电网、备事故，甲方有责任负责调查、统计上级，乙方在施工中如发生《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地____和公安部门，要求派人保护现场，并有权要求乙方____事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

9、发生以下情况停工整顿、因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）、人身伤亡事故；

（2）、发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足和文明施工要求的。

第四条乙方责任

1、负责装修区域施工期间的各项责任，并保证施工人员不得在本商厦内喧哗、酗酒、偷盗、斗殴等行为。

2、乙方施工人员名单应送到甲方备案。甲方根据乙方____的'名单核发临时出入证，所有施工人员，装修、装饰材料应从指定的电梯及路线进出，乙方施工人员一律禁止到非工作范围乱走。

3、在装修方案获得有关部门审批后三日内提交甲方有关施工进度表，以便甲方安排乙方进场施工事宜。

4、设立现场负责人，向甲方了解与施工相关的消防事宜，并对施工负责。

5、用电、用水和动火应得到甲方批准后方可进行：

（1）电器操作人员应有电工操作证，应出示原件，并将复印件报甲方存档备案。在用电前应向甲方提出申请，管理处则有偿____配电箱给该业主/租户。由供电至配电箱范围之保养则由管理处负责而从配电箱之后至该单位范围则由装修公司负责承担。

（2）所有的装修材料须是非燃性材料，所有木器材料必须涂上防火漆如有玻璃门及玻璃隔墙，应选用玻璃。

（3）乙方于施工现场需配备足够灭火器。施工照明禁止使用碘钨灯，每具照明灯具不得大于60W，并需安放远离易燃物品的地方。

（4）用水应事先向甲方提出申请安排，得到书面许可后方可进行。

（5）进行动火工作时，应事先到甲方办理动火证，操作应由有执照的焊工进行，严禁违章操作。

（6）一切超重负荷之设备必须提交管理处审批之后方可装置。

6、乙方应遵守甲方的各项施工管理制度。

___________________有限公司装修流程（附件）。

7、一切易燃物品必须呈报管理处批准后方可带入，并定点专柜负责，物品存放量不易过多，以当日使用量为限，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。

8、施工区域禁止吸烟，并保证已开通烟感，温感探头不受遮挡。

9、施工区域应配备消防器材，手提灭火器数量不低于1个/50m2。发生事故应及时处理，迅速通报甲方，并如实报告事故原因，保护现场，配合调查。

10、现场当日装修废料应该及时清理，不得留在单位内过夜，施工废料或____严禁阻塞消防通道，严禁遮挡、挪用消防设施，保证现场清洁。以上工作须有专人负责。

11、乙方施工人员下班前，应认真检查施工现场，防止留下火险隐患，人员离开前须将电气设备电源切断。

12、乙方应严格按照消防局审定的实际方案，设计修改应重新申报消防局审批，审批后才可施工。

13、乙方应对施工人员进行教育，乙方对甲方进行的监督检查应积极配合，并制定制度。

14、指定承包商办理项目请参照指定承包商项目附件。

第五条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议作为《劳务施工承包合同》的附件，与《劳务施工承包合同》同具法律效力。

第六条本协议有效期限：自_________年____月____日起至_________年____月____日止。

第七条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第八条本协议一式三份，管理处及业主/租户、装修公司各执一份。

甲方（签字）：

_________年____月____日

乙方（盖章）：

负责人（签字）：

_________年____月____日

装修安全免责的协议书6

本协议书旨在保障装修工程的安全质量，确保施工过程中的工人、业主和周边环境得到保护，最终达到安全、高效、优质的`装修工程。

装修工程施工前：

施工前，装修公司应对工程场地进行勘查，并且制定出相应的施工方案以及安全预案，以保证施工前的安全性。业主应尽全力协助装修公司防范施工期间的安全风险，并且提供施工所需的相关资料。

施工中：

在施工期间，装修公司应按照施工方案进行施工，并采取必要的安全措施和安全设备，确保施工过程中普通员工、管理人员、访客的安全，保证周边环境的安全和整洁。

施工结束：

装修公司应在施工结束后对工程场地进行清理，保持环境卫生，同时进行安全评估，并将评估结果告知业主。业主应当对工程质量和安全情况给予评价，对不合格施工进行及时指出，装修公司应在规定时间内予以修改并修复，以保证工程的质量和安全性。

协议双方责任：

一、装修公司应当：规范施工行为，定期检查员工的技术能力、安全意识及使用安全防护装备情况，确保施工工程质量和安全。

二、业主应当：配合装修公司做好施工准备，并协助装修公司处理施工中出现的问题，及时提供资料和反馈意见。

本协议为正式协议，协议双方应严格遵守并执行。如因双方违反协议规定，使工程质量或人身财产安全受到损失的，将由违规方承担全部法律责任。同时，合同解释权归协议双方共同所有。

装修安全免责的协议书7

甲方：__________________（雇主）

地址：__________________

电话：__________________

乙方：__________________（装修工人）

地址：__________________

电话：__________________

鉴于甲方需要对其房屋进行装修，并雇佣乙方作为装修工人，双方经协商一致，达成以下协议：

一、工作内容

1、乙方将根据甲方的要求和指示，负责对房屋进行装修工作，包括但不限于拆除、砌墙、刷漆、安装等工作。

2、乙方应按照相关法律法规和行业标准进行施工，并保证施工质量。

二、安全责任

1、甲方应提供必要的安全设施和工具，确保乙方在施工过程中的安全。

2、乙方应严格遵守安全操作规程，正确使用工具和设备，确保自身和他人的安全。

3、如因乙方违反安全操作规程导致事故发生，乙方应承担相应的责任。

三、免责条款

1、甲方不对乙方的.人身安全负责，乙方在施工过程中的任何意外伤害均由乙方自行承担。

2、乙方在施工过程中造成的任何财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、保险责任

1、甲方应为乙方购买工伤保险，保障乙方在施工过程中的人身安全。

2、如乙方在施工过程中发生意外伤害，甲方将协助乙方办理工伤保险理赔手续。

五、合同期限

本协议自双方签署之日起生效，至装修工程完工之日终止。

六、争议解决

双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（雇主）：__________________

乙方（装修工人）：__________________

日期：__________________

装修安全免责的协议书8

本协议书是为了明确双方权利和责任，维护装修工程的安全，保护双方的合法权益而制定的，承包方、业主方应共同遵守以下协议：

一、承包方须知

1、承包方须遵守国家法律，重视安全生产，确保施工人员具备相关证书和资格，工人须穿戴工作服和安全帽，不能私自拆卸设备和管线。

2、施工过程中要严格按照设计方案执行，不得自行更改施工工艺和设备规格，不得影响业主方的正常生活和工作。

3、施工中如有疑问和问题，应及时与业主方进行沟通和协商，不能擅自决策和处理，不得产生损害业主方利益或造成财产损失的行为。

二、业主方须知

1、业主方应提供必要的`资料和信息，配合承包方做好施工前的准备工作，如提供房产证、水电煤气供应情况等。

2、业主方应保障施工区域的安全和整洁，避免物品散落或者将施工区域作为储存物品的场所。

3、施工过程中如需进入施工区域，应先与承包方进行沟通并穿戴个人防护用具，如安全帽、口罩等。

三、协议的解除和违约责任

1、双方必须严格按照协议条款履行其义务，如未履行造成损失的，应承担相应的违约责任。

2、如因不可抗力因素影响施工，双方应及时协商解决问题；因非不可抗力因素影响施工且未经协商一致，遭受侵权的一方可向侵权方提出索赔。

3、如协议双方出现纠纷，应及时协商解决；协商不成的，可以向有司法管辖权的法院进行诉讼。

本协议一式两份，每份各具法律效力，自协议双方签字盖章之日起生效。

承包方（盖章）：___________ 业主方（盖章）：___________

协议签署日期：___________

装修安全免责的协议书9

本协议书是由委托人和装修公司共同签署的，在《中华人民共和国合同法》及有关法律及规定的基础上制定。

委托人承认，装修工程均存在一定的安全风险，并且在施工过程中可能会遇到意外情况。装修公司承认有义务为施工现场工作人员提供必要的安全防护措施，但不能完全保证施工过程中的安全。

基于此，委托人应对施工过程中可能造成的人身伤害、损失承担相应的责任，装修公司不承担由此导致的责任。

委托人保证按照国家相关法律法规和规定提供必要的安全指导和措施，以保障工作人员在施工现场的人身安全。如因由委托人提供的环境、设施等原因导致安全事故的`发生，委托人应承担相应的法律责任。

装修公司保证合理布置施工人员及时清理施工现场，以减少施工过程中可能引起的任何安全隐患。但如果由于施工现场不确定的因素、客观原因导致任何不可避免的人身伤害造成，装修公司不承担由此产生的任何法律责任和经济赔偿。

对于在施工过程中可能导致财产损失或其他直接或间接的损失，装修公司概不负责。在委托人同意的情况下，装修公司会在施工过程中提供必要的保险措施，但在任何情况下都不能替代委托人自行采取的保险措施。

委托人与装修公司均认为，本协议书已经合法有效地制定，并且在履行时不得违法，合同的各项条款同样适用于委托人、装修公司及其各自的代表人员、委托人的同伴、后继人、受让人或其它允许人员。双方应遵守协议书中的所有约定和承诺，确保安全和依法完成工程。

在原先签署《装修安全免责协议书》的基础上，本协议书生效。

装修安全免责的协议书10

甲方：__________________

乙方：__________________

鉴于甲方为乙方xx家装，为确保双方的合法权益，特制定本免责协议书，以明确双方的责任和义务。

一、乙方确认已经详细了解并同意甲方xx的家装内容和方案，并在签署本协议前进行了充分的了解和考虑。

二、乙方承诺xx给甲方的所有材料、图纸、设计方案等均真实、准确、合法，并对其真实性、准确性、合法性承担全部责任。

三、乙方承诺在家装施工过程中，按照甲方xx的方案和要求进行施工，不会擅自更改或修改设计方案，否则将承担相应的责任和损失。

四、甲方承诺在施工过程中将尽力确保施工质量和，但不对施工过程中的意外、损失或造成的`任何直接或间接损失负责。乙方同意自行承担因施工过程中的意外、损失或造成的任何直接或间接损失。

五、乙方承诺在家装施工过程中，配合甲方的工作安排和要求，xx必要的协助和支持，确保施工进度和质量。

六、乙方同意在施工过程中，遵守相关的法律法规和规章制度，不得从事任何违法、违规行为，否则将承担相应的法律责任。

七、乙方同意在家装施工完成后，进行验收并及时向甲方提出任何质量问题或不满意之处，甲方将尽力解决并进行修复。

八、本协议自双方签字盖章之日起生效，并在家装施工完成后终止。

甲方（盖章/签字）：

乙方（盖章/签字）：

日期：

装修安全免责的协议书11

甲方：

乙方：

为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。

第一条：甲方安全责任

进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

第二条：乙方安全责任

（一）乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

（二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

（三）需使用业主的'机械、电器等设备、设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

（四）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

（五）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。

（六）乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

（七）乙方负责此项目的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

第三条：其他事项

1、甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

2、本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方：乙方：

_______年____月_____日

装修安全免责的协议书12

甲方：

乙方：

一、此次活动员工家属成年人均采取自费制度，即出游个人产生的相关费用由其个人承担(儿童免费)。

二、___一日游活动为非盈利性质活动，并有xx潜在的危险性，如出现意外、意外事故等，责任均由本人承担。

三、___一日游活动是个人自愿参加的活动，建议员工家属自行xx出游人身意外保险。

四、出发前所有参加活动的员工家属必须xx真实的本人姓名+xxxx(以及紧急xx)，签署《一日游出游活动免责协议书》，甲方及组织者不承担任何法律、经济及一切连带责任。

五、如活动前、中、后发生个人物品的坏损或丢失、与他人冲突、急性疾病、意外事故等，甲方及组织者亦不承担因意外伤亡或个人的.经济损失而产生的任何法律责任和相关的费用。

六、参加活动的员工家属如有特殊情况需要中途离开务必通知组织者，声明自愿离开，离队后的、经济及一切连带责任自负。

七、报名前必须事先与自己的家属沟通，取得家属的理解和支持，知道并同意接受本协议全部条款后，才能报名参加本次活动，报名后视同其家属也已知情并同意;我知晓，一旦签署，此协议将生效，也知晓本协议同样有效于我的继承人、近亲、执行人、管理人、个人代表和转让人。代为签名者视为已沟通并被授权，否则由代签人承担后果。

八、凡是共同出行的钓友必须签署《自助钓鱼、出游活动免责协议书》。

九、该协议生效日期为双方签字日期，协议一经签署立即生效直至本次活动结束。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

日期：

装修安全免责的协议书13

在装修过程中，因为不可抗力因素，不可避免地会发生一些意外事故。为了保障双方的利益，我们特制定本装修安全免责协议书，希望大家认真阅读并遵守。

一、装修工作人员安全责任

1. 装修公司应履行保证员工的安全的'职责，做好劳动安全卫生工作。

2. 装修工人在施工现场，应正确使用各种工具和仪器，加强安全防范意识，遵守规章制度。

3. 若发生意外事故，装修公司应及时报告有关部门，配合处理，并承担相应的责任。

二、业主安全责任

1. 家庭成员应遵守施工现场的安全规定，不得随意进入施工区域。

2. 如发现装修公司存在安全隐患时，应及时向装修公司反映，并在装修公司改正之前暂停装修工作。

3. 发生意外事故时，业主应积极配合装修公司处理，并及时向保险公司进行报案。

三、双方协作责任

1. 双方在装修前应明确装修计划，确定施工现场的安全防范措施，并做好安全保障工作。

2. 双方在装修过程中应密切协作，及时沟通，有任何问题及时解决。

3. 在装修过程中，如有任何争议，请双方协商解决。如未能解决，可向相关部门提出申诉。

本协议是装修安全的基本保障，若任何一方违反协议约定造成损失，另一方有权向其追究责任并要求赔偿。

装修安全免责的协议书14

为确保装修过程中工人的安全和权益，我们特制定了本协议，以明确双方的责任和义务。

安全责任

1.装修公司负责提供工人所需的'安全设备和防护用品，并在必要时对工人进行安全培训。

2.装修公司负责对施工现场进行安全检查和监督，并指导工人遵守现场安全规定。

3.装修公司负责提供相应的保险，以保障工人在施工过程中的安全。

工人责任

1.工人应严格遵守施工现场的安全规定和操作规程，确保自身安全。

2.工人应积极配合装修公司提供的安全设备和防护用品的使用，并参与相关的安全培训。

3.工人应自觉维护施工现场的环境卫生和工作秩序。

免责条款

1.如果工人未能严格遵守施工现场的安全规定和操作规程导致自身受伤或财产损失，装修公司将不承担任何责任。

2.如果由于工人擅自更改或操作施工设备，导致施工质量或进度受到影响，则装修公司将不负任何责任。

3.如果在施工过程中发生不可抗力因素导致工人受伤或财产损失，则双方均不承担任何责任。

签署和生效

双方共同遵守本协议，并承担相应的义务和责任，以确保场所的安全和工人的权益。

本协议自签署之日起生效，并在装修完成并验收合格后终止。

装修安全免责的协议书15

本协议是在装修过程中，为确保施工过程安全，明确责任划分，保障双方权益所达成的协议。

装修安全保障责任

1.装修施工单位负责：施工现场的安全措施，施工现场的卫生、防火、紧急处理、交通安全等方面负责，保证施工期间不发生人员伤亡事件。

2.业主负责：提供施工区域内的供电、供水、供气等基础设施保证无故障，检查装修建材质量及施工公司资质和施工依据，对相关责任信息进行统计记录，及时送交施工单位至做好相对应处理。同时，在装修期间，提醒家属或者租客，不得私自进入装修现场，以确保万一突发情况发生，人身财产安全得到妥善保障。

施工单位安全保障责任

1.施工单位负责：提供施工员工安全用工法规培训，确保施工作业员工有良好的安全意识和防范意识，不危害自身和他人安全。此外，施工单位还应使用优质的建材，并且确保装修质量，避免安全隐患所带来的'重大安全伤害。

2.施工单位应按照相关标准，进行施工作业区划分和管制，为施工作业员工提供必要的安全防护装备。并且在施工现场落实安全管理制度，加强对安全隐患的排查，及时采取必要安全预防措施，保障人身安全。

施工完成后安全保障责任

施工单位须确保施工现场清扫卫生，并且移除施工期间遗留垃圾。施工单位负责将施工现场所有占用设施、机器设备、工人职工、建材等物资撤离施工现场。并且在撤离过程中，全面检查彻底清除施工现场所有潜在的安全隐患，确保业主和住户的人身财产安全不受到任何危害。

违反规定处理办法

如在装修施工期间发生人员伤害或财产损失事件，若责任一方因过失或不当行为造成相关损失，需承担相应的责任，如属于重大安全事故，当事人应及时报警并立案处置，避免出现潜在后遗症。当事人应在事故发生的72小时内将事件的详细情况提交至当地工商部门并报当地施工监察部门进行核实和处理，以确保此类事故不再发生。

本协议签署双方均应认真阅读条款，确保遵守相关规定和安全保障责任。

装修免责协议书

装修免责协议书1

甲方：

乙方：

甲乙双方本着自愿、公平、诚实、安全、守信的原则，经过双方友好协商，达成共识意见一致，就位于 宽带安装及管理事宜，达成如下协议：

1、甲方同意在其开发区域范围内只使用乙方提供的宽带服务业务，用户数不低于商进行合作。

2、甲方同意给乙方提供通信管道、通信设备安装位置，建筑物以外管线、光缆、设备等由乙方投资建设，产权归乙方所有。甲方负责施工期间的配合协调工作，未经产权许可，任何其他方无权使用。

3、协议签订后，甲方区域内的宽带业务及费用将由乙方指定客服经理办理，甲方及物业部门需提供必要的协助和支持。乙方视甲方为大客户，乙方保证向甲方所有业务（个人或单位）提供优质便利的服务。

4、乙方宽带业务的各项优惠政策，按乙方当时的优惠政策对甲方住户进行优惠。

5、协议签订后，乙方需按双方约定工期安排，按计划完成施工任务，保证甲方及时使用乙方的业务。

6、一方违约，责任方向对方支付投资的10%作为违约金，并赔偿由此造成的损失。

7、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

8、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，每份具有同等法律效力。

甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________

联系电话：_________________联系电话：__________________

____________年______月____日____________年______月____日

装修免责协议书2

甲方：

乙方（业主）：

丙方（施工单位）：

兹就乙方委托丙方在甲方管理的鸿禧花园社区内进行乙方所拥有房屋装修工程事宜，经叁方协商签定本协议书，具体条文如下，系叁方共同遵守：

1．应注意之事项

上海鸿禧花园社区为一个高级商住物业，管理公司必须严格管制各项装修工程，以使鸿禧花园社区能成为高尚而环境优美的高级物业，并祈达成下列目的：

(1)促使物业价值日增;

(2)减少火警发生及因擅自加建或改装而引致之安全及卫生问题;

(3)避免扰及邻居;

(4)减少日后物业保养难题;

(5)确保遵守xx市政府及房管机关有关法规。

业主应严格遵守有关现行法规的规定，并聘用法律规定的认可人士进行工程。若有任何疑问，应向xx市政府及有关房管机关查询。

2． 装修及施工工程守则

单元的业主如需在该单元内进行装修，业主及其所雇用的施工单位必须严格遵守管理公司的有关规定和安装标准进行装修工程，不得损及社区房屋的建筑结构。一切费用由业主自行负担。业主及其所雇用的施工单位应遵守的规定包括但不限於：

（1） 在对该单元进行装修前，业主必须向管理公司提出书面申请（申请表如附件），并提供该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸（包括但不限於平面配置图、水电施工图）和资料。在不影响社区房屋结构、管道、电源、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，管理公司会对业主的申请进行审批，审批工作自资料完整的申请表提交后叁个工作天完成，若有资料欠缺或资质不符，自补件完成后叁个工作天完成审批；

（2） 施工单位或装修公司在进行装修前必须对所装修工程投保有效的、具足够保险金额的“安装工程一切险”和“安装工程第叁者责任险”（安装工程期间）。 投保保险所需的保险费或任何其他费用均由业主、施工单位或装修公司自行负担。 未经管理公司审阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准动工。

（3） 施工单位人员进入社区，经管理公司批准并办妥各式出入通行证后方可施工；施工单位人员进入社区必须遵守管理公司对於门卫保安要求的作业规 登记等手续。

（4） 业主经管理公司同意对该单元进行装修后，业主须与管理公司安排施工材料的搬运时间、地点及所经通道，不得占用、阻塞公共地方，亦不得弄污、损坏、堵塞公共地方和公共设施；

（5） 进行装修时，业主须保持社区公共地方和公共设备的清洁和该单元内部卫生，对施工用的材料、易燃物件或有挥发性的化学物品一定当心保管及使用，不可抽烟，以免发生灾害。一切废物和施工垃圾由业主自费并即时清除和运走；

（6） 管理公司有权在施工期内进入该单元视察各项工程是否符合管理公司的审批规格。如发现有违章施工情况，管理公司可要求业主和施工单位立即停工，并采取相应步骤纠正和补救违章施工情况，其间所引起的一切费用、损失或经济责任，均由业主自行负担，与管理公司无涉。

（7） 因装修施工或其他任何行为引致他人受伤或财物损失均由业主负责。

（8）其他禁止项目

业主不得

(1)改变任何渠道、管井及其他公共装置；

(2)悬挂或装设任何物件於窗外（绿化植栽除外但须注意安全）；

(3)更改楼宇主要结构(如支柱横梁、结构墙、楼面及天花）；

(4)装置神位或任何物体於单位外；

(5)更改原有屋外设计及外貌,例如不可击穿外墙装置空调机或其他用途；

(6)在单元大门或窗口装置铁闸或窗花。

（9） 空调机

社区所有单元内已备有适当的位置可供安装空调设备，管理公司严禁业主击穿墙壁作安装空调机或其他物件。及任何空调设备、室外管线任意垂悬、按置於非指定位置（尤其是外墙墙面）。

（10） 电视天线

客厅及主人房间均设有电视视讯插座，接收有线电视节目及卫星电视节目，因此严禁在窗户及外墙装置任何形式天线。

（11） 抽气风扇

社区所有单元内厨房及不直接采光浴室皆预装抽油烟机及抽气扇，业主不得另击穿墙壁或天花以安装抽气扇。

（12） 遮阳篷帐及檐篷

任何临时或永久性之遮阳篷及檐篷不得设置。

（13） 门窗

所有业主不得拆除或更换建筑物外观门窗，门窗亦不可改装反光玻璃或是其他类似材质，以免影响其他住户。

（14）装修工程施工时间：

为避免装修工程施工所产生的噪音、污染影响小区住户的安宁，施工时间订为上午08:00至晚上20:00时，在此时段以外时间禁止施工，如因特殊状况需要在规定时段以外时间施工，必须先向管理公司申请施工许可，经审批通过以后才准许施工（但一定要遵循审批时要求的条件）。

3．装修公司及装修公司保证金

业主可自由选择及聘用装修公司，但该装修公司必须具备合乎现行法律规定的资质及证明文件。如自行聘用的装修公司或其员工有任何违约、疏忽或任意行为造成社区或其他业主经济或精神损失，该业主须负责。故恳请各业主在选择装修公司前，必须考虑该公司的声誉及其可靠程度。为保障业主利益及维持良好的社区环境，所有申请在鸿禧花园社区施工的业主都需要向管理公司登记、申办施工许可并责成施工单位缴付保证金人民币二仟伍百元正（金额可按需要随时调整）。此项保证金作为保证该业主及其所雇用的施工单位在装修某单元完工后，清理所有装修废料、自费修理所有因装修工程而导致损毁的公共设施，及将管理公司发出的工作证交回。该等工人出入本社区时，必须出示其工作证供驻守社区入口的保安管理员查验登记。装修公司须缴交每张临时工作证保证金人民币伍拾圆正及制作费每张人民币 元（此金额可依实际状况需要而随时变动），管理公司才发给临时工作证。管理公司会随时突击检查装修工人是否领有管理公司发给的工作证。管理公司有权拒绝任何未领有工作证之装修工人在社区内进行任何工程。管理公司在确定装修公司完全遵守有关条款后，并经有关业主在装修工程申请表背面签认该公司装修其单元妥当后，装修保证金可以免息发还。未经业主背书之装修公司保证金，在通常情况下不会发还。 倘若装修保证金不足弥补上述费用时，有关业主须责成施工单位向管理公司缴付其差额。装修保证金一经退还后，如业主再欲装修，必须重新申请并再缴装修保证金，方可施工。为保障业主本身利益，殷望各业主衷诚合作，管理公司办理登记，主动提供装修公司资质证明及缴交保证金。

4．改装及加建工程

当业主装修物业时，谨请留意切勿违反政府条例或“业主公约”，否则业主须将物业恢复原状，或有可能受到xx市政府有关机关检控。

未经鸿禧花园社区管理公司书面批准之加建及改装工程，一概不准动工。经鸿禧花园社区管理公司批准加建及改装工程申请书，只表示管理公司不反对所拟加建及改装工程，而任何工程若有违反国有土地使用许可证或／及公约或／及市政府法规各条款，发展商及管理公司概不负责。加建及改装工程批准书须经市政府有关机关或其他有关政府部门的允许及批准方能成立。

倘若发现有非法或未经批准的加建及改装工程正在进行或存在，管理公司可依法采取法律行动或其他行动加以制止，或依据公约条款要求作出更正。如有任何法律费用或／及有关支出或／及赔偿，须由有关业主全部负责。如有疑问，请寻求独立专业意见及向管理公司查询。

5．装修工程如用重型机械须知

除非已得管理公司书面批准及由装修商交付特别装修保证金，任何重型机械不得进入本社区内。

6．若有其他未尽事宜另行协议处理之

甲方：上海鸿禧花园物业管理处

法人代表：

联络电话：

乙方（业主）：

丙方（施工单位）：

法人代表：

联络电话：

地址：

签订日期：__________年_________月_________日

装修免责协议书3

甲方：

乙方：

根据本大楼进行二次装修的有关规定，经双方协商一致签订协议如下：

1、装修请与工程部门联系，在装修工程面积达100平方米以上并改动大楼原消防设施的租赁方应先将装修方案平面图及时送消防等有关部门审批，由消防等有关部门认可后方可施工，装修单位在装修前向工程部门送交装修报告、装修计划及有关资料，经工程部门审核，经甲方同意后方可进行装修。

2、装修前必须将电工操作证、装修负责人安全管理证复印件送交物业管理部审核，经物业部和安监局确认后方可施工。

3、乙方在装修前交付施工押金及人民币10元/平方米。未造成甲方损失的，装修完毕后按规定退还乙方。

4、乙方同意交纳本装修项目的管理费计10元/天（在押金中扣除），在此基础上，水、电费在施工完毕后按计量表结算水、电费用。

5、装修施工不得破坏大楼原有的结构，在保证建筑物安全的情况下，可对其内部结构作局部调整。对拆下的原建筑材料和部分照明设备（包括分隔板、木料、轻钢龙骨、窗帘、门、吊灯开关、卫生洁具等）应完好的交工程部门。施工期间，楼板开槽、外立面打洞等请先与工程部门联系，经认可后方可施工。

6、所有装饰材料须是阻燃型的，符合防火要求，并提供有关的产品说明书交给工程部门，竣工后消防验收均由乙方负责。

7、在现场施工中需要动用明火（如电焊、气割等）须向物业管理部办理书面申请手续，经双方签证、落实监护施工措施后方能动火。动火完毕必须检查遗留火种，每隔20分钟检查一次。经过3次检查，确实可靠安全，监护人才能撤离动火作业区。特别危险区域严禁动火。

8、在施工现场乙方必须配足够数量的灭火机，施工人员吸烟必须在指定地点，并实施安全措施。

9、附设的原有消防设备及消防报警系统在装修过程中需要更改的，乙方应先将改动方案平面图及时送交区消防局审批。消防安全通道不的封闭，装修后必须符合消防规范。

10、电气方面：乙方须提供完整的电气施工图纸。安装必须在满足用户使用的同时，要符合用电规定：一个回路容量不超过计划10A，电线绝缘电阻必须大于0.5兆欧，插座安装牢固，接地接零不得混淆，电气容量要均衡分配。如有电线必须穿管，管子必须安装到位，强电和弱电必须分开。

11、空调方面：房间内的分隔必须符合空调设计要求，具体细节应听从甲方专业人员意见。

12、为客户装修工程提供方便，乙方在施工中应遵守本大楼的有关制度，服从有关部门的规定，共同合作使装修工程保质保量地完成。

13、施工期间，施工人员名单应送安保部门备案，施工人员不得进入与装修部位无关的其他楼层，施工人员不得在本大楼内住宿。

14、装修材料托运数量大的，须提前一天向物业部办理货运电梯使用手续（不得使用客运电梯）。

15、如乙方因装修工程时间紧张、需延长施工时间的，必须经物业部同意。施工期间开槽、敲打等工作应安排在下午18:00后施工。

16、施工人员不得擅自进入本大楼配电室，不得任意从配电间内拖接任何线路。

17、现场建筑垃圾应装袋，由乙方按市有关规定自行处理。临时垃圾存放时间不准超过24小时。做到临时堆放，即时清运。如违反规定，罚款100元/天（罚款从押金中扣除）。

18、甲方有权对施工单位承包的工程质量进行监督。违反核准的设计方案施工，有权停止其施工。工程竣工后由区质监站及甲方双方共同进行验收。施工期间如损坏其它设备及建筑结构，应由乙方赔偿损失。

19、从甲方交房起，该房的一切安全责任，均由乙方承担。施工期间乙方要认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，并要落实“谁主管、谁负责”的原则。指定现场施工安全员，加强对施工人员的防火安全教育。有因施工人员违规操作而引起的事故，乙方应承担全部责任，对造成甲方的损失应负赔偿责任。

20、工程完工后，乙方应向本大楼提供一套完整的竣工图纸，并提供新增设备的样本及有关说明书，以便今后维修保养。

21、未尽事宜，双方本着友好合作的精神协商解决。

甲方：上海瑞金商务中心有限公司

签字：

日期：

乙方：

签字：

日期：

装修免责协议书4

甲方单位：

乙方单位：

甲方将装修工程项目委托乙方施工，为了明确双方的'安全生产责任，确保施工安全，双方在签订装修工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概述：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、分包形式：

二、工程项目期限：

自 年 月 日起开工至 年 月 日止完工。

三、乙方在甲方装修工程项目进行施工作业过程中严格按甲方要求进行施工。为了方便于双方的管理，确实保证施工和施工场所的安全，特制定以下安全协议书：

1.施工单位的施工负责人为第一安全责任人，现场施工负责人为现场安全责任人。

2.施工单位的第一安全责任人对施工人员及现场安全负全责

3.施工单位必须有国家认可的相关施工资质，施工人员需有“人生意外伤害保险”。

4.施工队入场施工前，须提供施工单位资质证书及施工人员身份证复印件，办理《施工许可证》、《出入证》。

5.施工单位必须教育施工人员，在施工期间严格遵守商场各项内部管理规定、服从管理，按照电气安全操作规程、高空作业安全规程、装修施工规范、装修管理流程、装修规程修安全违规处罚细则等规范安全文明施工，对教育仍不服从管理者，甲方有权进行处罚，对情节严重者家甲方有权将其清理出商场外。

6.乙方施工人员夜间进场施工，应办理临时出入证并填写楼层装修申请单，两项缺一不可，凭出入证进场施工，并按甲方规定的入口进出。

7.施工现场严禁吸烟，禁止饮酒后上岗，发现烟头每个50元，发现当众吸烟或酒后上岗一次扣款500元，依次类推。

8.施工时现场未经许可严禁动用明火，确需动用明火时必须到商场办理动火手续，经批准动火现场必须有专人进行现场监护，配备灭火器材和水后方可施工;否则造成的损失由乙方承担，情节严重者将追究法律责任。

9.动用工地各类电器、线路和接照明动力电源，必须报甲方部门审批，经批准方可施工，施工现场禁止使用电炉、热得快、电饭煲、电炒锅、碘钨灯等大功率电器，施工中严禁楼面积水，防止水下漏，否则造成的后果由乙方负责。

10.施工时不得损坏施工单位原结构的承重柱和梁及其他公共设施，严禁动用和损坏单位各类消防设施，擅自动用者视情节扣款500—10000元，造成消防设施及其他公共设施损坏的，按价给予赔偿，造成报警和喷淋功能不能运作而发生事故的，将由消防部门追究刑事责任。

11.施工人员不得到甲方单位非施工办公场所地乱窜、闲逛，一经发现甲方有权将其清理出场并停止乙方施工。

12.根据甲方装修安全规定，装修过程中或验收时发现不用阻燃线一米扣款1000元，一处防火涂料未刷扣款100元，一米电线不穿管保护扣款200元， 超量扣款1000元。

13.乙方了解所有规程、规范后双方签字生效。

14.公用工程施工单位的以上违规所扣款项在施工款项中予以兑现，其他单位或个人装饰施工单位则在保证金中扣除。

四、本协议书一式两份，甲/乙双方各持一份。

甲方负责人签字： 乙方负责人签字：

盖章： 盖章：

日期： 日期：

装修免责协议书5

甲方：

乙方：

为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。

第一条：甲方安全责任

进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

第二条：乙方安全责任

（一）乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

（二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

（三）需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

（四）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

（五）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。

（六）乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

（七）乙方负责此项目的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

第三条：其他事项

1、甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

2、本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方：乙方：

_______年____月_____日

装修免责协议书6

甲方：

乙方：

现经甲、乙双方充分协商，甲方现将_____楼的外墙装修承包给乙方施工，现为了双方的共同责、权、利，达成如下协议：

一、承包范围：

1、__栋所有外墙贴面、滴水线条、台面抹灰的压光、所有窗台（不含飘窗套）、窗套接口刷到位（后道工序负责接口），乙方负责拆架及码堆至指定地方。

2、乙方进场后，只负责灰桶、铲、扁担，其余次材均不负责。

二、承包单价：

外墙装修以外墙贴面实际面积 元平方米计算。

三、付款方式

1、乙方进场后外墙拉毛至第四层甲方付乙方生活费__%。

2、该项目拉毛完工后，甲方付乙方工程进度费用（拉毛费）__%（按每平方__元计取）。

3、乙方外墙贴面完成三层后，经甲方验收合格，甲方付给乙方已完成部分工程进度款的__%，待乙方全部完成外墙贴面，经甲方验收合格后，甲方付至整个工程量的__%。

4、余下__%作为质保金，一年后的30个工作日内付清。

四、质量安全：

1、乙方必须确保外墙粉刷分项工程验收合格。如出现质量问题，概由乙方承担所有相关责任。

2、外墙粉刷全为水泥砂浆，每完成一层必须清理好面墙砖上的污垢，如发现浪费材料，每次处100-200元罚款。

3、乙方必须文明施工，严禁乙方施工人员从楼上倾倒垃圾或随意乱扔材料和物品，违者每次罚款100-300元。

4、乙方必须加强安全防范意识，加强对施工人员的安全培训和班前教育，确保施工安全。严禁酒后作业，穿拖鞋上工作平台工作，如乙方施工人员违规操作或违章作业而造成的不良后果，一切损失和责任概由乙方自行承担。

五、进度

本合同内粉刷工程总工期为30天（日历工期），乙方必须按时完成。如乙方拖延工期，每拖延一天，罚款200元。

六、其他未尽事宜，需甲乙双方共同协商解决，此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方：乙方：

身份证号： 身份证号：

年 月 日

装修免责协议书7

甲方：

乙方(房屋产权人或使用人)：

乙方房屋的基本情况：

房屋位置：

建筑面积：

为规范上述房屋的装饰装修行为，保证房屋的整体质量和使用安全，保障全体物业产权人、使用人的合法权益，根据国家有关法律法规及万达·江畔人家《前期物业管理服务协议》约定，经协商，甲乙双方达成如下协议:

第一条乙方承诺装修房屋时，遵守国家《住宅室内装饰装修管理办法》及本小区万达·江畔人家《业主手册》中装修有关管理规定。

第二条乙方装修房屋前，须填写《业户装修施工申报审批表》报甲方审核，办理施工许可证、装修人员施工卡后，方可施工。施工人员进入施工现场后，应当首先安装大便器，严禁随地大小便。

第三条凡涉及拆改主体结构、非承重墙体和明显加大荷载的(如改装地热供暖)，乙方须自行到吉林市房屋安全行政主管部门审批后，方可施工，改装地热必须除去地面抹灰层，以减轻楼体负荷。

第四条乙方装饰装修房屋时，禁止下列行为：

1、超过设计标准或规范增加楼面荷载。

2、将无防水要求的房间改成有防水要求的房间。

3、拆改或损坏原有节能设施，降低节能效果。

4、搭建建筑物或构筑物，改变住宅立面(如封闭阳台等)。

5、侵占公共空间，损害公共部位，擅自拆改供水、供暖、供电、供气、有线、通讯、烟道、通风口、下水管等公共设施，取消进户总阀门。

6、安装太阳能热水器、燃气热水器和未按规定位置安装空调。

7、擅自刨凿楼板，切断楼板中受力钢筋、变动建筑主体和承重结构。

8、擅自在墙上开门窗等洞口或扩大墙上原有的门窗等洞口尺寸。

9、封闭主下水管线检查口及卫生间棚面下水检查口。

10、拆除自来水表防盗环。

11、未经甲方许可私自攀登屋面，破坏屋面防水和安装设施、设备。

12、其他影响建筑结构安全、使用安全、周围房屋使用和损害公共利益的行为。如确需拆改自用供暖、供用燃气设施，乙方应自行到相关部门或单位办理审批手续，供用燃气设施改造必须由燃气管理单位指定的专业施工队伍施工，并将审批手续复印件交甲方存档。

第五条乙方应当保证其所聘请的承担装修义务的公司及相关人员遵守国家建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及本小区相关规定和本协议的相关条款，否则因违章装修造成甲方损失，甲方有权依据损坏程度直接追究乙方赔偿责任并有权向吉林市房屋安全行政主管部门申请追究赔偿金。

第六条乙方办理入伙手续时，同意委托甲方有偿清运装修垃圾，并向甲方缴纳装修垃圾清运费每户2元/平方米(按建筑面积)，如果改做地热供暖，另缴纳2元/平方米(按建筑面积)。装饰装修房屋所产生的装饰装修垃圾由乙方负责装袋后，自行清运到甲方指定地点，由甲方统一进行有偿清运。

第七条装修人员施工卡，由乙方或装修公司负责人持装修施工人员的照片2张、身份证(外地人员持公安机关颁发的暂住证)及复印件1张到甲方服务中心登记办理，并交纳施工卡工本费(每卡3元)，装修结束后必须交还甲方;如遗失所带来的后果由乙方负责。装修施工人员进入施工现场必须佩带施工卡，否则甲方有权拒绝其进入本小区。乙方必须向装修施工人员详细介绍本小区的有关管理规定。如装修施工人员违章作业造成损失，由乙方和装修公司承担连带责任。装修全过程应无条件接受当地公安机关和甲方工作人员的监督、检查，无身份证、无暂住证、无固定住址等“三无”人员不得在本小区内进行装修施工。

第八条乙方装修时不得使用超过环保所规定的高噪音设备，装修施工时间为每天上午8：00时至11：30时、下午13：00时至18：00时，拆打时间为每天上午8：30时至11：30时、下午14：00时至17：00时(周六、周日和重大节假日施工禁止扰民)，其他时间不得施工。

第九条乙方装修期间，施工现场必须配备灭火器并采取必要的安全防火措施。

第十条乙方在装修期间，进入小区的散装材料(如水泥、沙子、鹅卵石、红砖等容易污染环境的物料)须由运入人员到服务中心交纳保证金500元，并签定《协议书》后放行;在本小区公共区域装卸此类物料，需铺垫布和遮盖布，搬运后需立即清扫干净。材料按《协议书》规定运入装修单元后，由房管员根据《协议书》规定检查合格后，返还保证金本金;如有违约情况，按《协议书》规定办理;其它装修材料和工具进入，保安员将根据《业户装修施工申报审批表》内容给予放行;物品外搬必须有甲方开具的《放行条》。

第十一条乙方装修时，必须保证房屋及其附属设施的安全和毗邻住户的正常使用，房屋共用设施设备(如上下水主管线、天然气、供热管线、排烟道、排风道、智能化系统等)及与此相关的设施设备(如上水阀门、下水检查口等)，不得进行封闭式装修，否则当进行设施维修时，如需拆除装修，其损失由乙方自行承担。

第十二条因乙方装修造成下水道堵塞、渗漏、停电、停水、火灾及损坏他人物品等，由乙方负责修复和赔偿所造成的一切损失。

第十三条因乙方在装修过程中对房屋共用部位和设施设备造成损坏的，乙方应按要求予以恢复或赔偿损失。逾期未完成，甲方有权要求其停止施工;如由甲方恢复，所需一切费用由乙方赔偿给甲方。

第十四条乙方装修过程中，如在包窗口时除去窗口保温沙浆，造成窗口透风、透寒、返潮、霉变等后果，由乙方自行负责。

第十五条乙方在安装窗台板时，不能去除窗台保温沙浆，否则发生窗台漏水、返水、玻璃结露等现象，由乙方自行负责。

第十六条乙方在本小区的公共部位一律不准从事装修、堆放等活动，如不遵守此规定，甲方有权要求其停工，并由乙方赔偿所造成的一切损失。

第十七条乙方违章装修的必须予以恢复，并承担违约责任，同时甲方可根据情节做如下处理：

1、要求停工;

2、要求恢复原状;

3、报请吉林市房屋安全行政主管部门处理;

4、向乙方追索赔偿金;

5、向人民法院提起诉讼，由此造成的一切后果由乙方承担。

第十八条乙方装修完毕后，应向甲方申请核验，甲方将在接到报验后的3日内进行初验，发现问题告知业主整改;3个月后，乙方提出终验要求，甲方会同吉林市房屋安全行政主管部门对装修工程进行终验。

1、终验后确定无违反国家关于装修的有关规定和本协议条款的装修工程，视为验收合格。

2、有违反国家关于装修的有关规定和本协议条款的装修工程，乙方应承担赔偿责任，甲方有权向乙方追索赔偿金。

3、甲方应将赔偿金作为本物业的房屋维修费用，专款专用。

第十九条本协议未尽事宜均遵照万达·江畔人家《前期物业管理服务协议》国家有关法律、法规和规章执行。

第二十条本协议自签订之日起生效。

甲方签章：

乙方签章：

代表人：

代理人：

年 月 日

年 月 日

装修免责协议书8

（以下简称甲方）：

身份证： 联系电话：

住址：

（以下简称乙方）：

身份证： 联系电话：

住址：

关于安全生产责任的约定

1、施工期间，施工人员的人身安全由乙方自己负责。

2、乙方在场施工时应负责施工现场的安全管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场人员。

3、乙方在施工过程中造成室内配套设施设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，由乙方负责赔偿。

4、乙方在操作机器的施工过程中，应采取必要的安全防护，保障自身人身及财产安全。如因施工问题导致相邻民居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏、人身伤亡等一切事故，由乙方全权负责。

5、乙方不得将装修工程外包或者分包。

6、其他未尽事宜，双方协商解决。

7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起生效。

甲方签字：日期： 年 月 日

乙方签字：日期： 年 月 日