第一篇:钢结构安装承包合同
钢结构安装承包合同
发包方:(甲方)_______
承包方:(乙方)_______
根据中华人民共和国《劳动合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
一、工程地点、面积、价格
1.工程安装地点:____________
2.工程面积按实际面积算。
3.本工程安装工资承包价雨篷40元/㎡,钢平台85元/㎡。
二:承包方式:
1.本工程包工不包料,乙方协助甲方采购钢结构厂房所用材料。
2.承包内容包括预埋件、钢结构主梁、屋面系统、墙面系统、行车梁等安装,按图施工。
3.本工程安装设备工具承包方自理。
4.土建工程、水电、门窗安装不在承包范围内。
三、付款方式
1.钢结构工程主体安装结束甲方验收合格,一次性按实际平方量出付清工程款100%
四、双方责任
1.工程安装质量不符合合同和设计要求的,应予返工或修理,并承担其费用。
2.因承包方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的,其工期逾期的违约责任为每天一百元计算赔偿发包方的损失。发包人对工期逾期的索赔应在工程完工后3日内提出。
3.发包方材料延误供应不及时,导致乙方安装工程停工三个日作日,甲方赔偿乙方每天一百元。承包方对工期延误的索赔应在工程完工后3日内提出。
4.承包方安装期间,安全责任乙方自负。
五、本合同自双方代表签字,即签字当天生效。
六、未尽事宜,双方另行商定。
甲方:乙方:
年月日
第二篇:钢结构制作安装工程承包合同
钢结构制作安装工程承包合同
发包单位(甲方):
承包单位(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容:
第1条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程面积:钢结构部分
平方米
1.4 工程内容:钢结构制作及安装维护和保温工程
1.5 承包范围:所有钢结构主体制作、安装、维护工程、保温工程等内容
1.6 设计单位:
1.7 监理单位:
开工日期:
竣工日期:
总日历日期:
日历天
质量等级:合格
合同价款:
万元(元/M2)
乙方以包工(含辅材)的方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。
安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。
第2条 第2条 合同文件及解释顺序
本工程合同由以下文件组成:
1、工程承包合同;
2、工程补充合同;
3、工程设计变更;
4、工程联系单;
5、工程签证
第3条 第3条 合同文件使用的标准适用法律
适用法律情况:国家及
市有关建设工程的法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与
市对同一问题均有规定时,以
市的规定为准; 市无规定的,以国家的规定为准。
适用标准、规范:本工程应执行的规范如下:
《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定
第4条 图纸
甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。
图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。
第5条 甲方驻工地代表
甲方委派
同志为驻工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的书面指令和签证,均应视为甲方意见的有效表达。
第4条 第6条 乙方驻工地代表
乙方委派
同志为驻工地代表
乙方委派
负责现场施工
上述乙方行使乙方的全部权力和职责,凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第7条 甲方工作
甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。
甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。
甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。
甲方负责进行脚手架的配合工作。
甲方负责提供乙方人员生产用地。
甲方负责按合同支付工程款。
第8条 乙方工作
乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划,以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报,竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划,另见双方签定的补充合同
乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作,并明确地下管线的保护工作。
乙方在工程交付甲方之前,对房屋、各种构筑物,各类设施均应做好成品保护工作,如有损坏,应予修复后方可交付甲方。
乙方应文明施工,按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施,使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求,工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
第9条 进度计划
乙方应在图纸出齐7天后,向甲方提供施工组织设计,如甲方分阶段提供施工图纸,乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。
甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天,以书面形式批准上述文件或提出修改意见,逾期视为确认。
第10条 工期提前和延误
本工程甲方标书要求总工期为
天。
如乙方不能在 天内完工,则给予
万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充)
工期延误是指:
(1)外界因素对施工进度造成的影响,如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。
(2)因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续,不能及时提供施工图纸,设计变更而引起甲方返工,变更手续办理不及时,造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等,乙方在这类情况发生后5天内,就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数,向甲方代表提出报告,甲方应在5天内给予答复,逾期可视为确认。
(3)非乙方原因造成的工期延误,由甲方代表在5天内签证认可,工期相应顺延。逾期视作认可。
第11条 检查和返工
在工程竣工前10天,乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查,如发生有遗漏项目施工质量等问题,甲方应立即通知乙方进行返工。
乙方在接到甲方的整改或返工通知后,应及时予以实施,待全部完成后,方可作为正式竣工。
第12条 工程质量等级
本工程施工质量的评定以质量监督站为准。
第13条 隐蔽工作验收
隐蔽工程验收按
市有关规定执行,需验收的部位按验收规范确定。
第14条 合同价款及调整
本工程包干价为
元人民币。图纸变更则相应调整。
第15条 工程预付款、工程款支付及结算
本工程工程款支付及结算方法根据工程进度,分段付款。
工程款支付,工程款分四阶段支付
(1)工程开工前,支付备料款
元。
(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的 %(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的 %;
(4)工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的 %;
(5)竣工后30天内支付到总价的 %,其余作为预留保修金。
(6)预留保修金在保修期后无息返还。
第16条 材料供应
本工程大材料由甲方供应,乙方采购的主要成品及半成品及辅料须先征得甲方认可,方可定货采购。
第17条 竣工验收
工程竣工时,乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套
乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收,甲方应召集各有关方面人员参加验收。
工程竣工后,乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按
市建设工程档案管理办法执行。
第18条 保修
保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限:自竣工验收通过之日起一年。
在保修期限内,乙方对施工质量问题免费维修,在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。
有关保修细则,双方另定协议。
第19条 争议
双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如果发生争议,按下列 原则处理:
1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内,双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果,应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。
如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。
第20条 违约
如有违约,应按合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第21条 安全施工和文明施工
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。
乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第22条 不可抗力
因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。
第23条 合同的生效和终止
本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。
第24条 合同份数
本合同正本一式二份,双方各执一份。
甲方(盖章)
乙方(盖章)
地址:
地址:
法定代表人
法定代表人
日期
日期
第三篇:钢结构厂房制作安装工程承包合同
钢结构厂房制作安装工程承包合同 发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围和内容:全部工程建筑面积平方米。
4、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币元。
第二条工程期限
1、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:
全部工程自年月日开工,至年月日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。
2、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。
3、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;
(2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;
(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。
第三条工程款结算
1、合同签订生效付定金万元整。
2、合同签定日钢结构主钢件进场,钢结构主钢件进场前支付金额
3、钢结构吊装完毕,彩板进场前支付金额
4、全部竣工验收合格后余额万作为质保金,在保质期一年内无质量问题到期支付。如出现质量问题不予支付并由乙方免费修复至合乎工程要求。保质期内的维护费用由乙方承担。
第四条工程质量与要求
1、工程建设规模: 一车间平面尺寸为平方、跨写写帮文秘助手、长写写帮文秘助手、总高米。
2、工程材料以半成品具体要求(钢构的制作与安装应满足图纸设计要求)
(1)围护结构及屋面板采用厚的复合板,屋面板上板为色,下板为色,屋面雪压荷载满足为0.45KN/m2;墙面板内外颜色为色;
(2)窗户上层为推拉塑钢高度为米,下层窗户为米;
(3)大门采用推拉门;
(4)排水系统采用排水;
(5)所有钢架统计涂刷防锈漆一道,色油漆一道。
第五条承包方式
1、包工、包料、包安装、包质量、包工期、安全的方式由乙方单独施工承包。
2、预算包干:本造价为一次性造价不受物价涨落的限制。
第六条施工与设计变更
乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工。
第七条其他条款
1、施工安装前,甲方做好施工安全场地三通一平。
2、在施工安装期间甲方应提供乙方搭建临时设施的场地并确保工程施工所用水电等能源。
第八条合同生效及份数
1、本合同签字盖章后生效,至工程竣工及价款结清后终止,但质量条款不能终止。
2、本合同一式贰份双方各持壹份。
第九条附则
1、本工程应严格执行国家安全生产的有关规定,确保施工安全进行。施工中所发生的一切安全事故及经济损失,乙方承全部责任。
2、当合同要求与图纸要求发生冲突时,双方以质量、安全为准进行协商。
3、本合同未尽事宜,双方另行协商,签订辅助协议书。
甲方(发包方)乙方(承包方)工程负责人:(盖章)工程负责人:(盖章)单位地址:单位地址:开户银行:开户银行:帐号:帐号:电话:电话:本合同签订日期:年月日
第四篇:钢结构承包合同
发包方:承包方:
合同编号:
钢结构工程承包合同
二○一一年一月
承包合同-恩梯恩三期扩建
甲 方: 地 址: 电 话: 传 真:
乙 方: 地 址: 电 话: 传 真:
经甲乙双方友好协商,就“ ”项目的钢结构优化设计、制作、安装事宜(以下简称“钢结构”)达成一致,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条 工程概况
1.1工程名称: 1.2工程地点:
1.3工程内容:详图设计、制造、安装本项目地面以上的全部钢结构及屋墙面系统(详见合同价格清单附件)。1.4总工期:
1.4.1开工日期为,屋面
第二条 双方责任
2.1甲方责任:
2.1.1按合同条款及时支付工程款。
2.1.2提供工程安装所需水、电线路的接点,并保证施工期间的需要。
2.1.3负责确保安装场地以及施工场地内的主要交通干道满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通。
2.1.4保证乙方吊车进场行走路线,吊车场地夯实,有足够大地耐力,不陷车。2.1.5向乙方提供钢结构拼装场地,租借材料、重要工具临时存放仓库。2.1.6向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。2.1.7将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。2.1.8甲方应严格履行上述各项义务,并承担相应的责任。
第1页,共7页
承包合同-恩梯恩三期扩建
2.1.9甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。甲方代表应及时向乙方提供所需指令、批准,甲方承担因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失,延误工期相应顺延。
2.2乙方责任:
2.2.1严格按照国家有关规范、规程进行钢结构制造、安装,确保符合设计图纸(此处设计图纸指甲方提供给乙方的上海市建筑材料工业设计研究院的施工蓝图)的要求、本工程使用要求和技术附件的条件。
2.2.2根据设计院的图纸进行加工制作,加工和安装满足国家相关规范和本工程使用要求,绘制施工详图,编制并提供四套符合城建档案要求的钢结构竣工图纸和技术资料;并协助设计院进行审图工作。
2.2.3及时向甲方代表提供施工组织设计、工程进度计划及相应进度统计报表。2.2.4按工程需要提供和维修施工用的照明、用电、机械及安全设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。2.2.5遵守地方政府和有关部门对施工场地交通及施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲乙双方按规定承担相应的费用。2.2.6做好施工现场地下管线的保护工作。
2.2.7已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工作。
2.2.8负责现场钢结构构件的卸货工作。负责所卸材料的清点、整理、堆放、保管、搬运等。
2.2.9严格按照国家的施工规范和安装标准进行施工,否则承担一切后果。2.2.10乙方负责地脚螺栓的预埋,并保证数据的准确性,施工后进行复测。2.2.11必须在施工制作、安装等阶段按时填写有关质监资料,不得后补;并对甲方或监理的检查验收提供便利和安全保障。
2.2.12保证施工现场清洁符合有关规定及甲方要求。交工前清理现场达到要求,清除钢结构安装产生的建筑垃圾。
2.2.13乙方对所安装钢结构进行保修,保修期为一年(屋面、外墙面防水和渗漏包修期为五年,结构部分为设计年限)。保修期从竣工之日算起。竣工之日定为竣工验收之日或甲方开始使用厂房之日。
2.2.14乙方不履行上述各项义务,承担工期延误责任和经济损失。
2.2.15乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效;乙方代表按国家施工规范、施工方案和合同要求组织施工。
第三条 工程进度
第2页,共7页
承包合同-恩梯恩三期扩建
3.1乙方收到预付材料款后一周内,乙方开始详图工作。3.2乙方完成钢结构加工制作,并通知甲方进行发运进场前准备。
3.3乙方应在安装开工前10天,将施工安装方案和进度计划提交甲方代表。甲方代表应在5天内予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工方案已经批准。乙方须按批准的施工方案组织施工,接受甲方代表及甲方委托的监理单位代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施。
3.4对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延:
3.4.1设计变更和工程量变化;
3.4.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过12小时; 3.4.3不可抗力。
3.4.4甲方不能按合同按时付款。
3.4.5非乙方原因验收或其他配合土建、安装单位交叉施工等拖延时间。3.5乙方在以上情况发生后3天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复,逾期不予答复,可视为延期要求已被确认。
3.6乙方不能按开工日期开始安装,应在3天之前向甲方代表提出延期开工的理由和要求,甲方代表在3天内签复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予签复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。
3.7安装如需提前完工,双方另行签订协议。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在3天内给予批准,并为赶工提供方便条件。
第四条 工程变更及合同价款调整
4.1甲方若在设计图纸确认后,要求变更钢结构设计或已经双方确认的技术条件,应以书面方式通知乙方。
4.2安装中甲方要求对设计进行变更,获得相应图纸和说明之后向乙方发出变更通知,乙方按通知进行变更。4.3变更内容:
4.3.1增减合同中约定的工程数量,更改有关工程的性质、质量、规格; 4.3.2更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸,增加工程需要的附加工作; 4.3.4改变有关工程的时间和顺序。
4.4因以上变更导致的经济支出和乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。4.5发生下列情况,可调整合同价款:
第3页,共7页
承包合同-恩梯恩三期扩建
4.5.1工程量增减; 4.5.2设计变更或工程洽商。
4.6乙方在上述情况发生后3天内,将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表,甲方代表批准后通知乙方。甲方代表收到乙方通知后7天内不作答复,视为已经批准,相应调整合同价款和顺延工期:
4.6.1合同中已有适用或类似变更工程的价格,可以此作为基础,确定变更价格,变更合同价款;
4.6.2合同中没有适用或类似的价格,由乙方提出适当的变更价格,送甲方代表批准执行。
4.7甲方代表不能同意乙方提出的变更价格,乙方可提请工程造价管理部门裁定(实行社会监理的,由总监理工程师暂定,事后提请工程造价管理部门裁定),对裁定仍有异议,按第九条方法解决。
第五条 合同价款及支付
5.1本工程合同总价为人民币(RMB0 元)(以下简称“合同总价”),本价格已扣除总包管理费和税金,即甲方需提供给乙方流转税证明;本价格不包含水电费用和住宿费用,即甲方免费提供水电和住宿,本价格不包含脚手架费用;已包括门式支撑。
5.2本合同签定后七日内,甲方向乙方支付合同总价的 25%作为材料预付款。5.3主钢构吊装完成七日内,甲方向乙方支付合同总价的25%材料款,甲方支付本款工程款后乙方即可开始下一步的安装工作。
5.4彩钢板安装完成七日内,甲方向乙方支付合同总价的20%材料款。
5.5钢结构安装完成,并经甲方及质监部门经验收合格后十日内(但不应超过业主使用厂房之日),甲方向乙方支付合同总价的25%之款项。
5.6合同总价5%的余款作为质保金,在安装结束一年之后,钢结构工程无质量问题,甲方向乙方一次性付清。
5.7甲方支付乙方的所有款项以支票方式支付。所有付款日期均以甲方付款之银行付款凭证日期为准。为确保工程顺利进行,甲方应按时支付上述款项。
第六条 验收和结算
6.1装运到工地现场前,乙方应提前一周通知甲方其发运日期以便甲方为乙方提供工作条件上的便利,例如提供现场物资存放的道路、场地及水电供应等。货物到达工地现场后,甲方应及时验查货物质量。
第4页,共7页
承包合同-恩梯恩三期扩建
6.2钢结构到达现场,乙方应用书面方式通知甲方检验。若甲方接到乙方书面验收通知后三天内未安排配合乙方进行验收,则乙方可以认为甲方已默认验收合格。6.3如在验收过程中,甲方或监理发现货物的质量、规格、性能与设计图纸、合同等不符合,乙方应按甲方或监理的要求退换或修复,达到合同要求。如有争议,甲方或监理可申请中国商品检验局或上海技术监督局就产品质量、规格、性能进行检验,所有费用由败诉方承担。6.4工地现场的卸货由乙方负责。
6.5乙方应认真按合同施工,随时接受甲方代表及监理的检查。检查应不影响安装正常进行,否则工期顺延。
6.6主结构及次结构安装完成,工程进行中间验收,乙方在中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录和中间验收的内容、时间和地点。乙方准备验收记录,验收后甲、乙方代表在验收记录上签字,否则可视为中间验收已经通过。6.7钢结构安装全部完工,乙方按国家验收有关规定,向甲方代表提供完整的符合城建档案规定的钢结构验收资料和验收报告。甲方代表收到报告后,在5天内进行钢结构单项验收,并在验收后5天内给予批准或提出修改意见,否则视为验收报告已被批准,即可办理结算手续。因特殊原因,部分钢结构单位工程和部位须甩尾完工时,双方订立协议明确责任。
6.8验收报告批准后,乙方在10天内向甲方代表提出结算报告办理结算。甲方代表收到结算报告后应及时给予批准或提出修改意见。验收前甲方使用该厂房,将视为甲方已默认钢结构单项验收通过。
第七条 乙方声明和保证
7.1乙方对产品作出下列声明及保证: 7.1.1所有材料为全新、未曾用过。
7.1.2钢结构设计、制造和安装是以国家相关规范、规程为标准,并满足本工程使用要求。
7.2乙方对产品的质量保证期为12个月,在产品送达工地现场安装竣工验收后12个月内,如产品在正常操作情况下出现质量问题,乙方会免费提供维修服务。此产品质量保证不包括因不当处置产品引致之问题的损失。
第八条 技术资料和单据
8.1乙方应在产品送达工地现场时,把下列技术资料交给甲方:
8.1.1制造厂签发的质量证明书及相关制作资料。
第5页,共7页
承包合同-恩梯恩三期扩建
8.2乙方应于产品运出后,把下列单据交给甲方:
8.2.1交货清单一式贰份。
第九条 违约与争议
9.1因甲方原因造成工人误工、机械停滞,甲乙双方另行协商费用问题。乙方不能按协议工期完工,每逾一天,乙方付给甲方合同总价的万分之五的逾期违约金,最高不超过合同总价的1%。
9.2因一方违约使协议不能履行,另一方欲中止或解除全部协议,应提前5天通知违约方,之后方可中止或解除协议,由违约方承担违约责任。
9.3甲乙双方发生争议,应友好协商解决。如协商不成,任何一方可向经济合同仲裁机关申请仲裁。
第十条 不可抗力
10.1不可抗力:指因战争、**、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及灾害性的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
10.2甲乙双方中任何一方,由于人力不可抗力事故而影响合同执行时,则延迟履行合同的期限,延迟的时间相当于事故所影响的时间。受事故影响一方应在事故发生三天内将所发生的不可抗力事故的情况用传真通知对方,并在十天内递交有关证明文件给另一方确认。当不可抗力事故终止后,受事故影响的一方应在事故终止三天内以传真通知对方,并以信件证实。任何不可抗力事故影响合同执行超过12周以上的,双方应就合同执行的有关问题进行协商。
10.2.1工程本身的损害由甲方承担。人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。10.2.2乙方设备、机械的损坏及停工的损失,由乙方承担。10.2.3所需清理修复的工作,双方另签协议。
第十一条 工程停建或缓建
11.1由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使协议不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程的移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
11.2甲方应为乙方撤出提供必要条件,有关费用甲乙双方共同与业主协商解决。
第十二条 合同文件组成
第6页,共7页
承包合同-恩梯恩三期扩建
12.1合同文件组成和解释顺序如下,合同文件应能相互解释,互为说明。
12.1.1本合同条款; 12.1.2技术附件;
12.1.3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 12.1.4最终报价;
12.1.5工程量清单及优化后最终版的图纸;
12.2当协议文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决,双方意见不能一致,按第九条争议的规定解决。
第十三条 其他
13.1因乙方原因而造成的安全、质量、进度等的损失,均由乙方承担相应责任。13.2本协议一式四份,双方各执二份,由双方签字盖章后生效,在完工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,保修条款终止。
甲方:(盖章)
法定代表或其授权人(签名):
签约日期:
乙方:(盖章)
法定代表或其授权人(签名):
签约日期:
第7页,共7页
第五篇:钢结构承包合同样本
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双发就本工程事项达成一致,特签订此合同,内容如下:
第一条:工程内容和承包范围
1、工程内容:
2、承包范围:
第二条:合同价款及承包方式
1、合同价款:以每平方米120元计算,自行车棚每平方米200元计算,不开发票,不计任何额外费用。
2、承包方式:按工程内容采取包工包料方式。
第三条:工期要求
本合同施工工期为20天,从基础浇捣完后,开工日期依据甲方签证为准。
第四条:工程款支付及结算
工程造价 元;车棚钢结构 元;地面含挖土方浇捣光面 元。工程总造价 元,其中钢结构 元,泥工 元。泥工工程完成后付清全款,钢结构验收合格后付95%,留5%作为保质金,一年内无质量问题付清余款。
第五条:工程质量
1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准,质量等级为合格。
2、质量不合格必须按甲方要求进行返工,返工费用由乙方负责,工期不予延长。
3、乙方须建全质量检查制度,做好自检工作,发现问题及时整改。
第六条:安全生产、文明施工
乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全,接受安全教育,遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务,造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害,由乙方承担责任及其产生的费用。
第七条:甲、乙双方义务
1、甲方责任:
(1)负责现场协调配合管理,监督检查工程质量、安全、文明生产。
(2)按合同规定,甲方工程审计及时支付工程款。
2、乙方责任:
(1)乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。
(2)乙方必须服从甲方管理人员的指挥,按安全技术规范进行施工,并达到国颁验收标准,如有违反,工程师有权提出停工或责任乙方返工。
工程质量、工期发生严重问题,或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工,由此造成的损失概由乙方负责。
(3)乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点,保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场,做到工完场清。
第八条:工程验收
1、乙方认为工程具备竣工验收条件,通知甲方验收。
2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁,甲方提出整改意见,整改完毕后再组织验收。
第九条:保修期和最后结算
本工程以诚信为本,在保修期内(竣工验收之日起计算)乙方认真履行责任。做到服务周到,随叫随到,保证保修的质量,若乙方不予以配合,甲方有权请他人代为整修,所产生的费用由乙方负责。
第十条:附则
1、合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧,双方签订补充协议。
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。
甲方签字: 乙方签字:
XX年 月 日