供水工程施工合同(二)

第一篇：供水工程施工合同(二)

监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的２８天内完成复核，并与承包人协商修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的４２天内审批后支付给承包人。若发包人不按期支付，则应按第３３．４款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人。

３６ 最终结清

３６．１ 最终付款申请单

（１）承包人在收到按第５３．３款规定颁发的保修责任终止证书后的２８天内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式４份），该申请单应包括以下内容，并附有关的证明文件。

①按合同规定已经完成的全部工程价款金额；

②按合同规定应付给承包人的追加金额；

③承包人认为应付给他的其他金额。

（２）若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包人进行修改和提供补充资料，直至监理人同意后，由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。

３６．２ 结清单

承包人向监理人提交最终付款申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。

３６．３ 最终付款证书和支付时间

监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的１４天内，向发包人出具一份最终付款证书提交发包人审批。最终付款证书应说明：

（１）按合同规定和其他情况应最终支付给承包人的合同总金额。

（２）发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。

发包人审查监理人提交的最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的４２天内支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人，承包人应在收到通知后的４２天内付还给发包人。不论是发包人或承包人，若不按期支付，均应按专用合同条款第３３．４款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给对方。

若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，监理人应对双方已同意的部分出具临时付款证书，双方应按上述规定执行，对于未取得一致的部分，双方均有权按第４４．１款的规定提出按合同争议处理的要求。

十六、价格调整

３７ 物价波动引起的价格调整

３７．１ 价格调整的差额计算

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，按以下公式计算差额，调整合同价格。

ｆtn

△ｐ＝ｐ0（ａ＋∑ｂn－－ － １）

ｆon

式中：△ｐ––需调整的价格差额；

ｐ0––按第３３．２款、第３５．２款和第３６．３款规定的付款证书

中承包人应得到的已完成工程量的金额（不包括价格

调整，不计保留金的扣留和支付以及预付款的支付和

扣还；对第３９条规定的变更，若已按现行价格计价的亦不计在内）：

ａ––定值权重（即不调部分的权重）；

ｂn––各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可

调因子在合同估算价中所占的比例；

ｆtn––各可调因子的现行价格指数，指与第３３．２款、第３５．２

款和第３６．３款规定的付款证书相关周期最后一天前

４２天的各可调因子的价格指数；

ｆon––各可调因子的基本价格指数，指投标截止日前４２天的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源规定在投标辅助资料的价格指数和权重表内。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市的政府物价管理部门或统计部门提供的价格指数，若缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格或双方商定的专业部门提供的价格指数或价格代替。

３７．２ 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数，可暂用上一次的价格指数计算，并在以后的付款中再按实际的价格指数进行调整。

３７．３ 权重的调整

由于按第３９．１款规定的变更导致原定合同中的权重不合理时，监理人应与承包人和发包人协商后进行调整。

３７．４ 其他的调价因素

除在专用合同条款中另有规定和本条各款规定的调价因素外，其余因素的物价波动均不另行调价。

３７．５ 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未能按专用合同条款中规定的完工日期内完工，则对原定完工日期后施工的工程，在按第３７．１款所示的价格调整公式计算时应采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。若按第２０．２款规定延长了完工日期，但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工，则对延期期满后施工的工程，其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。

３８ 法规更改引起的价格调整

在投标截止日前的２８天后，国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章发生变更，导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第３７条规定以外的增减时，应由监理人与发包人和承包人进行协商后确定需调整的合同金额。

十七、变更

３９ 变更

３９．１ 变更的范围和内容

（１）在履行合同过程中，监理人可根据工程的需要指示承包人进行以下各种类型的变更。没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。

①增加或减少合同中任何一项工作内容；

②增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比；

③取消合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施）；

④改变合同中任何一项工作的标准或性质；

⑤改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；

⑥改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序；

⑦追加为完成工程所需的任何额外工作。

（２）第３９．１款（１）项范围内的变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价。

３９．２ 变更的处理原则

（１）变更需要延长工期时，应按第１７．２款和第２０．２款的规定办理；若变更使合同工作量减少，监理人认为应予提前变更项目的工期时，由监理人和承包人协商确定。

（２）变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价或合价：

①《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；

②《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价；

③《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价。

３９．３ 变更指示

（１）监理人应在发包人授权范围内，按第３９．１款的规定及时向承包人发出变更指示。变更指示的内容应包括变更项目的详细变更内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求和有关文件图纸以及监理人按第３９．２款规定指明的变更处理原则。

（２）监理人在向承包人发出任何图纸和文件前，应仔细检查其中是否存在第３９．１款所述的变更。若存在变更，监理人应按本款（１）项的规定发出变更指示。

（３）承包人收到监理人发出的图纸和文件后，经检查后认为其中存在第３９．１款所述的变更而监理人未按本款（１）项规定发出变更指示，则应在收到上述图纸和文件后１４天内或在开始执行前（以日期早者为准）通知监理人，并提供必要的依据。监理人应在收到承包人通知后１４天内答复承包人；若同意作为变更，应按本款（１）项规定补发变更指示；若不同意作为变更，亦应在上述期限内答复承包人。若监理人未在１４天内答复承包人，则视为监理人已同意承包人提出的作为变更的要求。

３９．４ 变更的报价

（１）承包人收到监理人发出的变更指示后２８天内，应向监理人提交一份变更报价书，其内容应包括承包人确认的变更处理原则和变更工程量及其变更项目的报价单。监理人认为必要时，可要求承包人提交重大变更项目的施工措施、进度计划和单价分析等。

（２）承包人对监理人提出的变更处理原则持有异议时，可在收到变更指示后７天内通知监理人，监理人则应在收到通知后７天内答复承包人。

３９．５ 变更决定

（１）监理人应在收到承包人变更报价书后２８天内对变更报价书进行审核后作出变更决定，并通知承包人。

（２）发包人和承包人未能就监理人的决定取得一致意见，则监理人可暂定他认为合适的价格和需要调整的工期，并将其暂定的变更处理意见通知发包人和承包人，此时承包人应遵照执行。对已实施的变更，监理人可将其暂定的变更费用列入第３３．２款规定的月进度付款中。但发包人和承包人均有权在收到监理人变更决定后的２８天内要求按第４４．１款的规定提请争议调解组解决，若在此期限内双方均未提出上述要求，则监理人的变更决定即为最终决定。

（３）在紧急情况下，监理人向承包人发出的变更指示，可要求立即进行变更工作。承包人收到监理人的变更指示后，应先按指示执行，再按第３９．４款的规定向监理人提交变更报价书，监理人则仍应按本款（１）、（２）项的规定补发变更决定通知。

３９．６ 变更影响本项目和其他项目的单价或合价

按第３９．１款进行的任何一项变更引起本合同工程或部分工程的施工组织和进度计划发生实质性变动，以致影响本项目和其他项目的单价或合价时，发包人和承包人均有权要求调整本项目和其他项目的单价或合价，监理人应与发包人和承包人协商确定。

３９．７ 合同价格增减超过１５％

完工结算时，若出现由于第３９条规定进行的全部变更工作引起合同价格增减的金额，以及实际工程量与工程量清单中估算工程量的差值引起合同价格增减的金额（不包括备用金和第３７条、第３８条规定的价格调整）的总和超过合同价格（不包括备用金）的１５％时，在除了按第３９．６款确定的变更工作的增减金额外，若还需对合同价格进行调整时，其调整金额由监理人与发包人和承包人协商确定。若协商后未达成一致意见，则应由监理人在进一步调查工程实际情况后提出确定意见，征得发包人同意后将确定结果通知承包人。上述调整金额仅考虑变更引起的增减总金额以及实际工程量与《工程量清单》中估算工程量的差值引起的增减总金额之和超过合同价格（不包括备用金）的１５％的部分。

３９．８ 承包人原因引起的变更

（１）若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。

（２）承包人要求的变更属合理化建议的性质时，应按第５９条的规定办理。

（３）承包人违约或其他由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

３９．９ 计日工

（１）监理人认为有必要时，可以通知承包人以计日工的方式，进行任何一项变更工作。其金额应按承包人在投标文件中提出，并经发包人确认后按列入合同文件的计日工项目及其单价进行计算。

（２）采用计日工计量的任何一项变更工作，应列入备用金中支付，承包人应在该项变更实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批。

①项目名称、工作内容和工作数量；

②投入该项目的所有人员姓名、工种、级别和耗用工时；

③投入该项目的材料种类和数量；

④投入该项目的设备型号、台数和耗用工时；

⑤监理人要求提交的其他资料和凭证。

（３）计日工项目由承包人按月汇总后按第３３．１款的规定列入月进度付款申请单中，由监理人复核签证后按月支付给承包人，直至该项目全部完工为止。

４０ 备用金

４０．１ 备用金的定义

“备用金”指由发包人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的备用金额。

４０．２ 备用金的使用

监理人可以指示承包人进行上述备用金项下的工作，并根据第３９条规定的变更办理。

该项金额应按监理人的指示，并经发包人批准后才能动用。承包人仅有权得到由监理人决定列入备用金有关工作所需的费用和利润。监理人应与发包人协商后，将根据本款作出的决定通知承包人。

４０．３ 提供凭证

除了按合同文件中规定的单价或合价计算的项目外，承包人应提交监理人要求的属于备用金专项内开支的有关凭证。

十八、违约和索赔

４１ 承包人违约

４１．１ 承包人违约

在履行合同过程中，承包人发生下述行为之一者属承包人违约。

（１）承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。

（２）承包人违反第１０条和第１１条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。

（３）未经监理人批准，承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。

（４）承包人违反第２６．１款的规定使用了不合格的材料和工程设备，并拒绝按第２６．２款的规定处理不合格的工程、材料和工程设备。

（５）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未按第２０．３款规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误。

（６）承包人在保修期内拒绝按第５３条的规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补。

（７）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

４１．２ 对承包人违约发出警告

承包人发生第４１．１款的违约行为时，监理人应及时向承包人发出书面警告，限令其在收到书面警告后的２８天内予以改正。承包人应立即采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于承包人采取改正措施所增加的费用，应由承包人承担。

４１．３ 责令承包人停工整改

承包人在收到书面警告后的２８天内仍不采取有效措施改正其违约行为，继续延误工期或严重影响工程质量，甚至危及工程安全，监理人可暂停支付工程价款，并按第１９．３款的规定暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整改，并限令承包人在１４天内提交整改报告报送监理人。由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

４１．４ 承包人违约解除合同

监理人发出停工整改通知２８天后，承包人继续无视监理人的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则发包人可通知承包人解除合同。发包人发出通知１４天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行动不免除承包人按合同规定应负的责任。

４１．５ 解除合同后的估价

因承包人违约解除合同后，监理人应尽快通过调查取证并与发包人和承包人协商后确定并证明：

（１）在解除合同时，承包人根据合同实际完成的工作已经得到或应得到的金额。

（２）未用或已经部分使用的材料、承包人设备和临时工程等的估算金额。

４１．６ 解除合同后的付款

（１）若因承包人违约解除合同，则发包人应暂停对承包人的一切付款，并应在解除合同后发包人认为合适的时间，委托监理人查清以下付款金额，并出具付款证书报送发包人审批后支付。

①承包人按合同规定已完成的各项工作应得的金额和其他应得的金额；②承包人已获得发包人的各项付款金额；

③承包人按合同规定应支付的逾期完工违约金和其他应付金额；

④由于解除合同，承包人应合理赔偿发包人损失的金额。

（２）监理人出具上述付款证书前，发包人可不再向承包人支付合同规定的任何金额。此后，承包人有权得到按本款（１）项①减去②、③和④的余额，若上述②、③和④相加的金额超过①的金额时，则承包人应将超出部分付还给发包人。

４１．７ 协议利益的转让

若因承包人违约解除合同，则发包人为保证工程延续施工，有权要求承包人将其为实施本合同而签订的任何材料和设备的提供或任何服务的协议和利益转让给发包人，并在解除合同后的１４天内，通过法律程序办理这种转让。

４１．８ 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件，当监理人通知承包人进行抢救时，承包人声明无能力执行或不愿立即执行，则发包人有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应由承包人负责，由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除，监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。

４２ 发包人违约

４２．１ 发包人违约

在履行合同过程中，发包人发生下述行为之一者属发包人违约。

（１）发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。

（２）发包人未能按合同规定的期限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸。

（３）发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误。

（４）由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

４２．２ 承包人有权暂停施工

（１）若发生第４２．１款（１）、（２）项的违约时，承包人应及时向发包人和监理人发出通知，要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。监理人收到承包人通知后，应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。

发包人收到承包人通知后的２８天内仍未采取措施改正，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。

（２）若发生第４２．１款（３）项的违约时，发包人应按第３３．４款的规定加付逾期付款违约金，逾期２８天仍不支付，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。

４２．３ 发包人违约解除合同

若发生第４２．１款（３）、（４）项的违约时，承包人已按第４２．２款的规定发出通知，并采取了暂停施工的行动后，发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为，承包人有权向发包人提出解除合同的要求，并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的２８天内仍不答复承包人，则承包人有权立即采取行动解除合同。

４２．４ 解除合同后的付款

若因发包人违约解除合同，则发包人应在解除合同后２８天内向承包人支付合同解除日以前所完成工程的价款和以下费用（应减去已支付给承包人的金额）。

（１）即将支付承包人的，或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其他物品的费用。发包人一经支付此项费用，该材料、工程设备和其他物品即成为发包人的财产。

（２）已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用。

（３）承包人设备运回承包人基地或合同另行规定的地点的合理费用。

（４）承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遣返费和其他合理费用。

（５）由于解除合同应合理补偿承包人损失的费用和利润。

（６）在合同解除日前按合同规定应支付给承包人的其他费用。

发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外，亦有权要求承包人偿还未扣完的全部预付款余额以及按合同规定应由发包人向承包人收回的其他金额。本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定，监理人应将确定的结果通知承包人。

４３ 索赔

４３．１ 索赔的提出

承包人有权根据本合同任何条款及其他有关规定，向发包人索取追加付款，但应在索赔事件发生后的２８天内，将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的２８天内，再向监理人提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续产生影响，承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后的２８天内，向发包人和监理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。

４３．２ 索赔的处理

（１）监理人收到承包人提交的索赔意向书后，应及时核查承包人的当时记录，并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查，监理人可要求承包人提交全部记录的副本。

（２）监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的４２天内，应立即进行审核，并与发包人和承包人充分协商后作出决定，在上述期限内将索赔处理决定通知承包人。

（３）发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后１４天内，将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理人的决定，则监理人应在收到上述通知后的１４天内，将确定的索赔金额列入第３３条、第３５条或第３６条规定的付款证书中支付；若双方或其中任一方不接受监理人的决定，则双方均可按第４４．１款的规定提请争议调解组解决。

（４）若承包人不遵守本条各项索赔规定，则应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议调解组按第４４．３款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。

４３．３ 提出索赔的期限

（１）承包人按第３５．１款的规定提交了完工付款申请单后，应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。

（２）承包人按第３６．１款规定提交的最终付款申请单中，只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。

第二篇：水电暖工程施工合同（范文）

水电暖工程施工合同 甲方：江苏中夏集团有限公司石家庄第一分公司 乙方：海门市设备安装工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将 j区住宅 项目中的安装工程委托乙方施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务、责任，经甲乙双方充分协商签订本合同，双方共同遵守。

第一条 工程概况1、2、3、结构类型：

4、建筑面积：地下二层，地上33层四栋，三层框架一

栋，车库一个，约150000㎡；以施工图纸实际建筑面

积为准。

5、承包范围：按甲方与建设方签署的《建设工程施工

合同协议书》中涉及的施工范围执行。

第二条 承包形式：包工包料，包验收。

第三条 工程计价：

本工程执行甲方与建设方签署《建设工程施工合同协

议书》工程价款及计价方式的基础上，甲方扣留14.75%的管理费用，（含税金及大合同内建设方下浮的2%），竣工验收合格后除保修金外一次性付清。

第四条 付款方式：执行甲方与建设方签署的《建设工程施

工合同协议书》内容，在建设方拨款到位后3个工作

日付给乙方。

第五条 工程质量、材料认证、施工工期、保修条款、安全

文明施工，违约责任等，均按甲方与建设方签署的《建

设工程施工合同协议书》中涉及乙方的条款执行。

第六条 合同履约金：

本合同签订后当日向甲方缴纳保证金40万元（肆拾万

元），接到甲方进场通知三日内再向甲方缴纳保证金40

万元（肆拾万元），逾期不交，合同视为作废，前期所

交保证金不予退还。【共计捌拾万元整】,如两个月内不

能按时进场，全部退还保证金，不计利息，合同仍然

有效。保证金的返还按甲方与建设方签署的合同执行。

第七条 其之约定：

1、甲方统一向乙方提供临建，以安排工作人员办公、工人居住及材料库房。临建费用由乙方承担。

2、乙方施工中发生的水电费由甲方承担，但乙方人员

在施工中及宿舍内发现浪费用水（常流水）、用电（常明灯），发现一次罚款500-1000元。

3、乙方服从建设方委托的管理人员，工程监理人员，甲方管理人员的统一管理和指挥，如乙方人员无正当

理由不服从者，发现一次罚款500-1000元。

4、乙方不得以各种理由停止施工或向建设方及甲方闹

事，如果发现一次罚款一万元，发现三次，将无条件自动退场。

5、维护甲方形象和权益，做好工人思想工作，禁止赌

博、打架、酗酒闹事，传播淫秽物品，禁止发生拉闸，爬塔吊，不允许随意到政府有关部门上访闹事，扰乱社会安定，和谐的行为，如发现类似事件，乙方接受有关部门的经济处罚并承担全部经济责任，发现一次罚款10000元，发现三次，将无条件自动退场。

6、因乙方原因造成的安全事故，由乙方负责并承担所

有的经济责任赔偿，触及法律的追究法律责任。同时接受上级主管部门和本公司的处罚。

7、因甲方原因造成停工，甲方承担因此给乙方造成的一切经济损失，因乙方原因造成停工，乙方承担给甲方造成的一切经济损失。

第八条 乙方做好属于自己完整的施工资料，按时交与甲方

归档。

第九条 乙方承担涉及自身的一切政府所缴纳的费用，如人

身保险，材料检测等费用。如甲方代交的，乙方把款

直接付给甲方

第十条 其他

1、甲方向乙方提供，甲方与建设方签署的《建设工程

施工合同协议书》复印件一份，总承包单位授权委托书复印件一份，被委托人身份证复印件一份，作为本合同的附件，与本合同有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方本着友好合作精神协商解决。

3、合同双方签字后生效，工程款结清后合同终止。

4、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

5、附上乙方施工项目经理的名单，身份证复印件和结

算工程款的具体负责人名单，身份证复印件，不经甲方同意乙方不得随意变更上述人员。否则出现后果乙方承担一切责任。

同时附上技术人员，施工人员的花名册及特殊工种的上岗复印件。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字）：

年月日年月日

第三篇：水电暖安装工程施工合同

水电暖安装工程施工合同

甲方（发包方）：

身份证号： 乙方（承包方：

身份证号：

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守。第一条、工程概况

1、工程名称：______________________________________

2、工程地点:_______________________________________ 第二条：承包方式、包工、包料

第三条：施工质量，乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工规范进行验收合格。第四条：工程量计算方式及承包价款

按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平米（大写__________________________元整（______元㎡），总面积____㎡，合计工程款（大写______ __________元）￥__________元；

第五条：工程付款办法：在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，于乙方完成地上6层付已完工程量的60%工程款，以后按月进度付已完工程量的60%，待工程竣工后，付乙方95%工程款，剩余5%作为保修金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余款。第六条：双方权利和义务 6.1、合同签订进场，进场前乙方对其施工人员必须时行安全教育、文明施工、施工技术交底，进度计划等 交底。具体施工作业中必须设立安全标志，佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。

6.2、乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定。

6.3、文明施工，乙方必须做好文明施工。

第七条：违约：双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失，乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。

第八条：争议：履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第九条：其它，本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。第十条：合同管理，本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力，合同经双方签字或按手印即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。

甲方（签章）：

乙方（签章）： _____年___月__日

_____年___月__日 身份证复印件粘贴处

身份证复印件粘贴处

第四篇：建设工程施工合同.(小农水工程)

建 设 工 程 施 工 合 同

（2011年小农水xx标段）

发包人（全称）： 黄坑镇人民政府

承包人（全称）：（自然人身份证号：）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：工程地点：工程立项批准文号：闽水农水 [2011]33号资金来源： 上级财政拔款

二、工程承包范围

承包范围：详见工程投标标底（附后）。

三、合同工期

开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天

四、质量标准

工程质量标准： 符合国家现行《水利工程施工质量验收规范》合格标准。隐蔽工程和中间验收如： 基础、结构尺寸、砼开仓、模板、钢筋等，必须由监理、发包方管理员参与并签字认可。

五、材料设备供应

本工程发包人不供应材料设备，工程所需材料设备均由承包人采

购。但质量必须符合设计要求。

六、合同价款

金额（大写）：贰佰陆拾玖万捌仟捌佰壹拾元整。2698810.00(人

民币)中标标底价附后。工程决算价按中标单价乘以实际工程量或总价乘以下浮率2%。材料和人工价格如因市场变动不予调整。

七、进度款支付

按潭水综[2011]82号小农水重点县建设管理意见要求，具体为：

（一）项目合同资金在50万元以上的，按完成工程总量的50%

时拨款30%、完成工程总量的80%时拨款60%、完成工程总量的100%时拨款80%；其余资金待项目验合格后，财政资金拨付应达到90%，留10%项目质量保证金在市级财政，待次年复验合格后予以全部付清。

（二）项目合同资金在15万元以上50万元以下的，按完成工程

总量的60%时拨款40%、完成工程总量的100%时拨款80%；其余资金待项目验合格后，财政资金拨付应达到90%，留10%项目质量保证金在乡镇，待次年复验合格后予以全部付清。

（三）项目合同资金在15万元以下的，完成工程总量的100%时

拨款60%；其余资金待项目验合格后拨付，留10%工程项目质量保证金留在乡镇，待次年复验合格后予以全部付清。对验收不合格的，停止报账，待项目实施单位返工整改，经再次验收合格后方可报账，其整改费用财政不予支付。

八、履约担保

合同签订之前，承包人按工程总造价的10%，共计人民币贰拾柒万元用现金支付给发包人作为履约保证金。履约保证金待工程竣工验收合格后返还或转为质量保证金。

九、安全施工

按《水利工程施工安全检查标准》执行。在本工程施工期间，承包人必须做好安全防范措施，一切安全事故均由承包人负责。

十、工期延误

承包人不能按本合同约定的竣工日期竣工，则每延误一天罚款100元人民币，罚款由发包人直接从承包人承包的工程款中扣抵，但提前完成不予奖励。如遇不可抗拒力，则按通用合同条款执行。

十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。

十二、合同份数

双方约定合同份数：陆份。

十三、工程投标标底(含细项目)

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

二0一一年月日

第五篇：水针中试消防安装工程施工合同

水针中试车间消防工程合同

水针中试车间技术改造消防工程合同

合同编号：ZJ20100503

发包方：浙江华海药业股份有限公司

承包方：浙江省一建建设集团有限公司

发包方将“小容量注射剂车间技改、中试车间项目”水针中试车间消防安装工程，发包给承包方施工，依照《合同法》及其他有关法律、行政法规、部门规章的规定，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协商一致签订下列条款，共同遵守执行。

一、工程概况

1.工程名称：水针中试车间技改消防安装工程

2.工程地点：浙江华海药业股份有限公司汛桥厂区内

3.工程内容:水针中试车间技改消防安装工程，包括火灾自动报警器系统。

4.合同价款（作为工程进度款支付依据）

金额（大写）：贰拾伍万元整（人民币）

￥：250000.00元

二、施工准备条件

1.发包方提供完整的施工图四套，以及有关技术资料，并根据承包方需要组织施工图纸交底，或联系设计单位进行技术澄清。

2.承包方按时组织施工力量、材料、机具、用具进场，编制施工方案。根据土建工程进度，及时做好相关预埋等工作。

三、材料供应

1.本工程系包工包料，所有材料、消防器具由承包方负责采购及安装。材料、设备的生产厂家、品牌、型号、规格、技术参数必须与承包方投标文件相符，不可擅自更改，材料、设备进场必须经发包方验收确认。如遇特殊情况，需经发包方确认后再进行采购。

2.承包方承诺所有材料必须提供质保书或产品合格证，并且按有关规定进行抽检、测试合格，经甲方现场验证后，方可用于工程。

四、工期要求

施工进度与设备管道安装工程同步，同时竣工。

五、工程质量

1.本工程质量标准达到国家标准规定的合格标准。工程安装调试完毕后，公司组织相关技术部门验收。

2.对施工图及各种技术资料，施工中承包方不得对原工程设计进行变更，因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的直接损失，由承包人承担，工程设计的变更必须由设计单位签发变更通知单，发包方签字确认。工程验收应以施工图及变更通知单，国家颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据，进行验收。隐蔽工程承包方提前一天通知发包方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序，并办理验收签证。

3.在工程安装和验收过程中，由于承包方原因，造成工程不符合设计及质量要求须返工的，其损失由承包方负责。如由于发包方设计原因，造成的损失由发包方负责。

4．承包方必须严格按照安装工程质量标准、施工及验收规范，消防专项工程有关施工验收规范，进行施工安装验收，且按投标文件中所承诺的工程保修期、培训、技术支持等进行保修和跟踪服务。

5.工程竣工验收时，承包方必须提供完整的技术资料二份给发包方，并在竣工验收十五天内提供全套竣工图纸二套。

六、财务结算

1.工程竣工决算编制依据

（1）施工合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件，根据中标价调整完善的投标报价《工程预算报告书》；

（4）施工图，设计变更通知单及隐蔽工程验收记录；

（5）全国统一安装工程预算定额浙江省单位估价表》（1994）；

2.工程取费标准

（1）本工程取费按承包方投标书承诺函，综合费率按人工费的85%计取（税金另计）；

（2）工程结算取费费率包括工伤保险费以外的一切费用，不因其它规定和政策变化因素而变动，人工也不做调整。工伤保险费费率按工程总价的0.15﹪计算，凭保单结算。

3．工程款（进度款）的支付

（1）工程量完成20%后，支付工程款至合同预算总价20%；

（2）工程量完成50%后，支付工程款至合同预算总价50%；

（3）工程量完成80%后，支付工程款至合同预算总价70%；

（4）工程竣工通过政府主管部门消防工程单项验收合格，并取得工程验收审核意见书后，支付工程款至合同预算总价80%；

（5）工程结算经外审后，付至审定造价95%，预留5%作为本工程质量保证金，一年后无质量缺陷，无息返还质量保证金。

4.工程竣工决算

（1）设计施工图纸不变，实际工程量与投标工程量相符或增加，按合同价结算；如果承包方偷工减料，实际工程量少于投标工程量，中标价作相应核减。

（2）如有设计变更，经发包方确认后，数量按设计变更通知单或图纸计算，单价按投标报价《工程预算报告书》结算。

（3）经发包方有关部门审核后，送工程造价咨询机构审定为准。

（4）工程款必须汇入浙江省一建建设集团有限公司浙江泰隆商业银行***7帐户，工程款发票以盖有浙江省一建建设集团有限公司财务专用章为准，否则为无效。

七、安全施工

1、安全施工与检查

（1）施工期间，贯彻谁施工谁负责的安全原则，承包方必须严格遵守国家及主管部门工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包方现场安全管理人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。如施工过程中发生人员伤亡事故，由承包方自已承担责任。

（2）由于本工程靠邻发包方厂区，承包方必须加强对作业人员的安全、文明生产交底，加强安全生产、文明施工的管理力度，遵守发包方有关安全、文明、清洁生产管理的有关制度、规定。

2、安全防护

（1）、承包方在动力设备、输电线路、易燃易爆地段施工时，事前应向根据相关规范要求提出安全防护措施，报双方项目经理认可。防护措施费用由发包方承担。

（2）、在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包方应在施工前14天以书面形式通知发包方，并提出相应的安全防护措施，经发包方认可后实施，安全防护措施费用由发包方承担。

3、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

八、其它事项

1.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场及周围的建筑物、设备、地方管线等，做好施工现场的保卫工作。

2.工程竣工验收达到合同约定的质量标准后，承包方提交竣工图二套、完整决算资料二份，发包方在收到决算资料后应及时办理竣工决算审计工作，不得无故拖延。

3.工程保修期按国家规定执行，期间不是发包方过失的原因，造成的维修费用由承包方承担，保修期自工程竣工通过政府主管部门消防工程单项验收合格，并取得工程验收审核意见书之日起计算。

4.其他未尽事宜，双方及时联系，密切协作，双方本着实事求是精神协商解决。如协商解决不成，本合同在执行中发生的争议，双方同意向临海市人民法院提起诉讼。

5.本合同一式六份，双方各执三份，自双方签字盖章后生效。

合同订立地点：浙江华海药业股份有限公司（临海市汛桥镇）

发 包 方：浙江华海药业股份有限公司

法人代表：

委托代理人：

承 包 方：浙江省一建建设集团有限公司

法人代表：

委托代理人：

二○一○年日月