第一篇:承包人银行履约保函及履约担保书格式
承包人银行履约保函格式
致:(发包人名称)
鉴于(承包人名称)(以下简称“承包人”)已
保证按(发包人名称)(以下简称“发包人”)(工程及合同名称)工程合同施工、竣工和保修该工程(下称“合同”)。
鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行
开具的保函,作为承包人履行本合同责任的保证金;
本银行统一为承包人出具本保函;
本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币(大写)元(人民币¥元)的责任,承包人在履行合同中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时,在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行即给予支
付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银
行提出要求的权力。
本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后,本银行承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。
银行名称:(盖章)
银行法定代表人:(签字或盖章)
地址:
邮政编码:
日期:年月日
五、承包人履约担保书格式
根据本担保书,(投标中标人即承包人名称)
作为委托人(下称“承包人”)和(担保人
名称)作为担保人(下称“担保人”)共同向债权人(发包人名称)(下称发包人)承担支付人民币(大写)元(人民币¥元)的责任,承包人和担保人均受本履
约担保书的约束。
鉴于承包人已于年月日与发包人为(工程合同名称)的执行,签订了工程承发包合同(下称合同),我方愿为该承包人和发包人签署的工程承发包合同担保,下文中的合同
包括合同中规定的合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等;
本担保书的条件是:如果承包人在履行上述合同中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成经济损失时,当发包人
以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,担保人将迅速予以支
付。
本担保人不承担大于担保书限额的责任。
除了发包人以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要
求。
本担保书直至保修责任证书发出后28天内一直有效。
承包人和担保人的法定代表人在此分别签字盖公章,以资证明。
担保人:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
承包人:(盖章)
法定代表人:
日期:年月日(签字或盖章)
第二篇:承包人银行履约保函
一、承包人银行履约保函
致:
鉴于:(下称“承包人”)与:(下称“业主”)签订修建:第:合同段合同协议书,并保证按合同规定承担该合同工程的实施和完成及其缺陷修复,我行愿意出具保函为承包人担保,担保金额为人民币(大
写):(ィ元)。
本保函的义务是:我行在接到业主提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14天内,在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项,无须业主出具证明或陈述理由。
在向我行提出要求前,我行将不坚持要求业主应首先向承包人索要上述款项。我行还同意,任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。
保函在担保金额支付完毕,或业主向承包人颁发交工证书之日起失效。
担保银行:
法定代表人或其授权的代理人:__________________
年月日
开工预付款银行保函
致:
根据(下称“承包人”)与(下称“业主”)签订的修建第合同段合同协议书的合同规定,承包人按规定的金额提交一份开工预付款银行保函(下称“保函”)作为担保,承包人即有权得到业主支付的一笔相等金额的开工预付款。我行愿意出具保函为承包人担保,担保金额为人民币(大写)(元)。
本保函的义务是:我行在接到业主提出的因承包人未能履行合同规定的义务而要求收回开工预付款的书面通知和付款凭证后的14天内,在担保金的限额内向业主支付该款项,无须业主出具证明或陈述理由。
在向我行提出要求前,我行将不坚持要求业主应首先向承包人索还上述款项。我行还同意,任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。
本保函的担保金额,在任何时候应不超过开工预付款的金额减去承包人已偿还的金额。此偿还的金额是通过监理工程师按合同规定向承包人签发的多次中期支付证书来扣除的。承包人根据监理工程师签发的中期支付证书向银行出具的单据是我行减少本保函担保金额的证明。
本保函自上述开工预付款支付给承包人之日起生效,在收到监理工程师签发的支付证书(副本)说明上述开工预付款已完全偿还时失效,并退回我行。
担保银行:
法定代表人或或其授权的代理人:_______________
年月日
第三篇:履约保函履约担保书
承包人银行履约保函格式
致:(发包人名称)
鉴于(承包人名称)(以下简称“承包人”)已
保证按(发包人名称)(以下简称“发包人”)(工程及合同名称)工程合同施工、竣工和保修该工程(下称“合同”)。
鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行
开具的保函,作为承包人履行本合同责任的保证金;
本银行统一为承包人出具本保函;
本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币(大写)元(人民币¥ 元)的责任,承包人在履行合同中,由于
资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时,在你
方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行即给予支
付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银
行提出要求的权力。
本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后,本银行承担本保函的责任也不
改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。
银行名称:(盖章)
银行法定代表人:(签字或盖章)
地址:
邮政编码:
日期: 年 月 日
五、承包人履约担保书格式
根据本担保书,(投标中标人即承包人名称)
作为委托人(下称“承包人”)和(担保人
名称)作为担保人(下称“担保人”)共同向债权人(发包人名称)(下称发包人)承担支付人民币(大写)元(人民币¥ 元)的责任,承包人和担保人均受本履
约担保书的约束。
鉴于承包人已于 年 月 日与发包人为(工程合同名称)的执行,签订了工程承发包合同(下称合同),我方愿为该承包人和发包人签署的工程承发包合同担保,下文中的合同
包括合同中规定的合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等;
本担保书的条件是:如果承包人在履行上述合同中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成经济损失时,当发包人
以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,担保人将迅速予以支
付。
本担保人不承担大于担保书限额的责任。
除了发包人以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要
求。
本担保书直至保修责任证书发出后28天内一直有效。
承包人和担保人的法定代表人在此分别签字盖公章,以资证明。担保人:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
承包人:(盖章)
法定代表人:
日期: 年 月 日(签字或盖章)篇二:履约保函(范本)附件四:履约担保格式
承包人履约保函(发包人名称):
鉴于你方作为发包人已经与(承包人名称)(以下称“承包人”)于 年 月 日签订了(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”),应承包人申请,我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务,给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %,数额最高不超过人民币 元(大写)。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 日内。你方与承包人协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任:(1)由我方提供资金及技术援助,使承包人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2、承包人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外),如加重承包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。本条所称交付是指:。
担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:
年 月 日 备注:本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。2篇三:履约保函 41. 履约担保和支付担保 41.1 中标人应当在签定工程承包合同时,向业主提交履约担保。政府投资建设项目的承包商履约担保一般由阳江市范围内的商业银行支行一级以上机构出具不可撤消的银行履约保函,承包商履约保函由阳江市范围外的商业银行支行一级以上机构出具的不可撤消的银行履约保函,需经担保银行所在地公证机关公证。
中标价与招标控制价之间的差额低于招标控制价的20%(含20%)时,履约保函担保金额为工程承包合同价的10%;中标价与招标控制价之间的差额高于招标控制价的20%时,履约保函担保金额为中标价与招标控制价之间的差额。41.2 合同协议书签署后5个工作日内,中标人应按本须知第41.1款规定的金额向招标人提交履约担保。若中标人不能按本须知第41.1款的规定执行,招标人将有充分的理由解除合同,并没收其投标保证金,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿。41.3 招标人要求中标人提交履约担保时,招标人也将在中标人提交履约担保的同时,按本须知第41.1款规定的金额向中标人提供同等数额的工程款支付担保。按规定不能在商业银行、保险公司或已在本市备案的担保公司出具工程款支付担保的,如属政府财政全额拨款的项目,由招标人向财政部门提出担保申请,财政部门出具与履约担保等额的资金证明书;如不属政府财政全额拨款的项目,则招标人应与中标人签订支付工程款的承诺协议,作为支付担保的依据。41.4 中标人履约担保和招标人工程款支付担保应使用本招标文件提供的格式,双方担保手续作为工程承包合同的附件。中标人履约担保与招标人工程款支付担保不得对抵,不得随意撤保。履约担保和工程款支付担保原件必须送招标管理机构登记保管。
格式1 履 约 担 保
编号:(工 字)第 号
(业主):
鉴于贵方与(以下简称“承包商”)就 项目于 年 月 日签订编号为 的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),应承包商申请,我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务,给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %,数额最高不超过人民币 元(大写:)。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期 后 日内。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由我方提供资金及技术援助,使承包商继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定,免除承包商部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与承包商协议变更主合同的,如加重承包商责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为 法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指:
保证人:
法定代表人(或授权代理人):
年 月 日
格式2 支 付 担 保
编号:(工 字)第 号
(承包商):
鉴于贵方与(以下简称“业主”)就 项目于 年 月 日签订编号为 的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),应业主的申请,我方愿就业主履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的工程款。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %,数额最高不超过人民币 元(大写)。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后 日内。贵方与业主协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。业主未按主合同约定向贵方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及业主未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号。
在出现贵方与业主因工程质量发生争议,业主拒绝向贵方支付工程款的情形时,贵方要求我方履行保证责任代为支付的,还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2、业主按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因贵方违约致使业主不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与业主的另行约定,免除业主部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与业主协议变更主合同的,如加重业主责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成业主不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为 法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指:
保证人:
法定代表人(或授权代理人):
年 月 日篇四:取工程履约保函相关
附表:
取回保函或担保书资料登记表
建设单位工程款支付情况一览表
施工单位法定代表人(签章): 施工单位盖章: 日期:
关于同意施工单位取回履约担保函的证明
泉州市建设工程交易中心:
由我单位作为建设方的工程履约担保保函或担保书(担保书编号)已按要求向贵中心提交。目前工程已施工完毕并通过验收,施工数量、质量均达到合同要求,我单位同意施工单位取回其履约担保函。现委派我单位 同志(身份证号码)
到贵中心办理相关取回履约保函事宜。特此证明。
法人签章:
单位盖章:
日期:
施工单位关于取回履约担保函的申请
由我单位负责施工的 工程履约担保保函或担保书(保函编号求向贵中心提交。目前该工程施工完毕,工程通过竣工并取得建设行政主管部门备案书。现我单位申请取回该工程履约担保函或担保书,恳请准予办理。
法人签章:
单位盖章: 日期:
建设单位关于取回支付担保函的申请
泉州市建设工程交易中心:
由我单位工程履约担保保函或担保书(保函编号)已按要求向贵中心提交。目前我单位向施工单位支付工程款已达合同要求,经施工单位担保函,请准予办理。
法人签章:
单位盖章:
日期:篇五:承包人履约保函格式
附件三:履约担保格式
承包人履约保函
(发包人名称):
鉴于你方作为发包人已经与(以下称“承包人”)于 2012 年 3 月 1 日签订了(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”),应承包人申请,我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务,给你方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 10 %,数额最高不超过人民币(大写: 肆佰伍拾壹万贰仟伍佰元整)
二、保证的方式既保证期间
我方保证的方式:连带责任保证。
我方保证的期间为:自本合同生效之日起直至主合同约定的工程竣工日期后 日内。你方与承包人协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承但保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由我方提供资金及技术援助,是承包人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的应向我方书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号,并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届
满次日起,我方保证责任解除
2、承包人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方
保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保证金额时,自我方向
你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任及解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项
下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,你方影子我保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律的规定或你方与承包人的另行约定,免除承包人的部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外),如加重承包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担以此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指:。担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地
址: 邮政编码: 电 话: 传 真: 年 月 备注:本履约担保可采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第四篇:银行履约保函格式
银行履约保函格式
保函编号:
致:
鉴于(下称“委托人”)在贵方单位的招
标项目中标,我行同意为委托人出具履约保函,作为委托人履行代建合同责任的担保,以使你方得到履约保函的保障。
一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔文件后,在 7个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过(总投资的3%)人民币(币种)万元的履约保证金,并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。
二、贵单位的索赔文件应符合下述条件:
(一)贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章;
(二)在保函有效期内送达我行;
(三)明确的索赔金额(不得超过本保函第一条所列之限额);
(四)贵单位出具的委托人违约事项说明。
三、本保函自签发之日起生效,有效期截至项目资产移交使用单位之日止。除非你方提前终止或解除本保函,且本保函于下述任一事项发生之时立即失效,我行在本保函项下的保证义务即刻解除:
(一)本保函有效期限届满;
(二)委托人履行了《代建合同》项下全部义务;
(三)我行保证的义务履行完毕。
四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的,代建合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任,委托人在代建合同项下对你方的任何抗辩也不能削弱或影响我方在保函项的付款责任。若贵单位于委托人协商变更《代建合同》,应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。
五、我方收到你方出具的代建单位财务决算资料已经送交市财政部门的书面通知后,本保函担保金额即按贵方通知的金额予以递减。
六、保函失效后请将本保函退回我方注销。无论正本最终退回与否,不影响本保函依上述约定自动失效。
本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约,我行在保函项下作出的付款承诺决不反悔。
担保银行名称:(盖公章)
法定代表人:(盖章、签字)
银行地址:
邮政编码:传真:电话:
开立日期:年月日
第五篇:银行履约保函格式
1.银行履约保函格式
不可撤销履约保函(示范文)
银行编号:
致:(下称“受益人”)
鉴于(承包人的名称与地址)(下称“承包人”),已保证按 工程名称(招标编号:)中规定的义务履行合同。
根据上述合同(采购文件)规定,承包人应向受益人提供一份金额为合同总价的 %即 人民币(RMB 元)的不可撤销银行履约保函,作为承包人履行上述合同的担保。
我方(银行名称),受承包人的委托,作为连带责任保证人,无条件和不可撤销地同意在受益人出具本保函原件且提出因承包人没有履行上述合同规定,而要求扣划保证金的书面要求后,为受益人扣划金额不超过人民币(RMB 元)的保证金。
我方还同意,任何受益人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充,都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此,有关上述变动、补充和修改无须通知我方。
本保函的期限应从合同签订到项目服务期满后并经甲方验收合格,结算完毕后28天内保持有效。
保证人:(公章)负责人:(签字)联系电话: 地址: 日期:
2.公证书格式
公证书(示范文)
()××字第××号
兹证明××××(银行全称)法定代表人(或法定代表人的代理人)×××于××××年×月×日,在××(签约地点或本公证处),在我的面前,签署了前面的编号为××××的《不可撤销履约保函》。
经查,不可撤销履约保函上的签字、印章属实。
中华人民共和国××省××市(县)公证处 公证员(签名)××××年×月×日