施工安全协议(与物业双方)[精选五篇]

第一篇：施工安全协议(与物业双方)

施工安全协议书

甲方：

乙方：

工程项目：电子城IT产业园光伏发电项目

为了安全、顺利的完成光伏电站安装工程，为了确保施工现场的人员安全和国家财产不受损失，明确双方的责任，根据相关规定，甲乙双方签订以下安全协议：

甲方：

1、负责对业主、施工单位申报的各种文件材料、施工方案的审批

及对施工人员进行备案和出入证的办理工作。

2、定期对施工现场进行安全检查，如发现施工中有违反安全协议的行为，责令其停工整顿。

3、4、负责施工现场动火申报审批及动火证的办理。负责施工单位的设备、工具、剩余材料出入证的签发。

乙方：

1、业主、施工单位在装修改造前必须向电子城物业公司管理部提

供该施工单位的资质证明文件、装修改造方案、有关部门审核批准的施工准许证及交纳押金和管理费后方可施工。

2、施工单位须将施工人员名单、身份证复印件、照片交物业公司

管理部备案办理出入证，凭证出入园区。

3、凡进入现场的施工单位必须对施工人员进行安全教育，施工单

位及施工人员必须严格执行国家的法律、法规和安全操作规程，严禁在装修现场内酗酒，赌博，打架等违反现场安全管理规定的行为。

4、施工现场必须自行配备足够的灭火器，施工现场不许抽烟、不

准做饭，如需动用明火、电气焊操作时必须向物业部申报，办理动火手续，落实防护措施。

5、工程改造需改动消防系统时必须由专业消防施工单位负责改

造，（专业消防工程单位与物业部签订施工安全协议）严禁动用消防水用于其他用处，禁止在消防通道、楼梯、公共区域堆放材料、设备，建筑垃圾须及时清理。

6、施工单位的设备、工具、材料出园区时由业主开具证明，到物

业公司管理部更换出门条方可带出园区。

（签字页，本页无正文）

甲方：

负责人：

联系电话：

年月日

乙方：

负责人：

联系电话：

年月日

第二篇：物业小区施工管理安全协议

xxxxx物业管理有限公司 施工管理安全协议

甲方：xxxxxxxxxxxx物业管理有限公司 乙方：

项目负责人：性别：年龄：职务：联络电话： 籍贯：省市/县乡村；施工人员总数：施工地点： 施工期限：年月日至年月日。

为确保施工安全和维护本物业正常秩序，双方特签订此施工管理安全协议。

一、甲方责任

1.了解、掌握施工单位的基本情况。

2.对乙方提供的施工人员资料进行审核，符合条件的办理施工手续并发放施工用临时出入证。

3.监督检查施工现场的防火和治安情况，对乙方违反消防法规和小区规章制度的行为有权要求限期改正，并视情节轻重予以经济处罚（50--1000元）和责令停工，凡造成人员和财产损失的事故有权报公安部门追究其刑事责任。

4.办理施工人员临时出入证 临时出入证工本费 10元/证，《装修施工许可证》工本费10元/证。施工完毕凭工程部验收单退回临时出入证和《装修施工许可证》，丢失临时出入证和《装修施工许可证》每证扣装修保证金50元。

二、乙方责任

1.如实填报施工人员情况表，做到证件齐全，无童工、呆傻人员、精神病、癫痫病及其他违法人员。

2.进入小区必须配带出入证，出入证挂于胸前明显处，并主动接受警卫检查，无证严禁进入小区。

3.施工过程中保证文明施工，服从甲方的管理和监督，《装修施工许可证》需摆放在装修房屋内明显处。

不在楼内、电梯内和施工现场吸烟；不随地吐痰、不随地大、小便；不串户、不到施工现场以外区域活动；不穿拖鞋及袒胸露臂。

不大声喧哗、互相追逐、酗酒滋事，干扰他人正常工作和生活。不在楼道等公共区域堆放物料和施工作业。施工时间为上午8:00—12:00，下午14:00—18:00，法定节假日及公众假日避免从事敲、凿、刨、钻等较大噪音的装修工作。施工现场每日做到活完料净场地清，建筑垃圾应用袋子装好后放到物业公司指定区域，每日清运干净，并不得堆放于垃圾筒内、草坪上。运送时间：每日16:00——17:00。

施工完毕后立即离开，不得留宿，不得在楼内从事违法活动。物品带出小区必须持管理公司签发的《物资搬运放行单》，并接受警卫人员检查。

施工中必须爱护公共设施，严禁野蛮施工，如因施工将小区内楼梯、楼梯扶手、墙壁、门窗等设施损坏，按价赔偿。

4.施工中严格遵守防火安全要求，保证做到： 严格遵守现场用火审批制度，需电气焊应事先到管理公司保卫部办理用火证，并指定专人看管，周围不能有可燃物。施工所必须使用的易燃易爆物品带入楼内，放在干净安全位置，指定专人负责，当天用完，当天带走，不得在现场存放。

施工现场配备干粉灭火器(2—4具)。不乱拉明线。

5.随时接受保卫部门检查，如有违反，视情节严重程度，管理公司有权予以停工整顿，每次扣除施工保证金10％～20％，触犯法律者交公安机关处理。施工结束后凭工程部的验收通知单清退保证金并交回出入证、装修许可证。

6．自本协议签订之日起，乙方向甲方交纳施工保证金人民币1000元，施工管理费2元/天（自保证金中扣除）。

三、本协议一式两份，双方各执一份。

四、本协议自签订之日起生效，至双方约定的施工项目结束清退保证金后结束。甲方：xxxx物业管理处 代表人（签章）：年月日 乙方：

代表人（签章）：年月日 装修施工承诺书

xxxxx

幢单元室住户先生/女士自年月日起对居室进行装修，施工单位为。为了保障楼宇的公共安全，并将对楼内其他住户的正常生活的影响减少到最低程度，先生/女士及施工单位特向xxxx物业管理有限公司作出如下承诺：

1、本人已详细阅读《xxxx装修管理规定》，承诺遵守《xxxx装修管理规定》中申明的各项条款。

2、严格按照装修申报方案进行装修。如方案变更，提前以书面形式向物业管理公司申报，未得到认可前，不进行施工。

3、如擅自对居室进行违章装修，承担由此而产生的监测费用和相关修缮费用及一切后果。

4、装修期间，若破坏了卫生间地面、平台等防水层，本人负责聘请专业施工单位对防水层重新进行施工，阿道国家防水检测标准，并承担由于防水层破坏而对楼宇和其他住户造成的损坏赔偿。

5、如擅自对居室设备管线进行了更改，由此而引发的一切责任，包括对其他住户和公共部位的影响和损坏，由本人负责赔偿。

6、由于装修施工给楼宇内其他住户的生活照成了较大影响而出现其他住户的投诉，本人及施工单位负责协调解决。

7、装修过程中出现违章情况，物业管理公司有权扣除部分或全部施工保证金，以弥补因装修过失而造成的损失。如全部施工保证金忍不住以弥补时，物业管理公司有权向装修方进一步追偿。住户签字：

施工单位（盖章）: 代表签字：年月日

第三篇：双方协议范本

协议书

本双方协议书（“本协议”）由以下各方于

年

月

日在中华人民共和国签署：

承包方：

（下称“甲方”）租用方：

（下称“乙方”）

本协议中甲方、乙方合称“双方”，单称“各方”

鉴于：

（a）甲方于

年

月

日与村委会承包的位于

的鱼塘（南起

，北止

。东起

，西止

。四周以钢丝网水泥柱为界。）签订了承包合同，约定承包面积为土地

亩，水塘面积

平方米，房屋

间

平米，共计约

亩。租赁期限至

年

月

日止。

（b）各方现已达成共识，拟按照本协议约定的条款及条件处理承包鱼塘租用事宜。

为此，根据国家有关法律法规的规定，经各方友好、自愿、平等协商，就甲方承包期内乙方租用甲方鱼塘及其周边附属土地设施及房屋事宜，达成如下协议，以资信守。

双方一致确认，自甲方将承包于村委会的鱼塘及其周边附属土地设施房屋交付乙方使用之日，即

年 月

日起，双方声明及确认，其已仔细阅读及详细了解租用合同项下的所有内容，并同意承继甲方在承包合同项下的所有权利和义务（承包合同下的承包方不变）。甲方同意接受乙方为新的租用方，之前所有甲方涉及的债务和未清偿及缴纳的款项均由甲方负责。

（2）各方均同意，租用鱼塘的期限自

****年**月**日起至

年

月

日止（即与承包合同中的承包期限同时届满，本协议另有约定的除外），租金为每年

元，租期为

年，租金

付。租用期间，乙方只需支付给甲方租金，期间产生的水电费用由乙方自理。租用期届满前由甲、乙双方依照承包合同之约定协商续租事宜，后续租用乙方对此享有优先租用权。

（3）租用期间，乙方向甲方缴交租金。甲方不得以任何理由拒绝履行本合同。

（4）租用期间，乙方添置的棚舍，拉接的电线及电器设备设施归乙方所有。合同结束后乙方有权在不损坏甲方设施情况下进行移除和拆解。

（5）乙方承诺在租用期内完全适当地遵守及履行承包合同及本协议项下的各项条款、条件、协议、条文，包括但不限于按时足额地向甲方缴交租金，遵守承包的管理公约，履行承包合同项下其他义务及责任。

（6）因本协议签署而引致的登记备案手续或其他行政登记手续的变更（如需），由乙方负责办理，甲方应积极协助、配合。由此而产生的费用由甲、乙双方协商分担。

（7）本协议的成立、效力、解释、签署、修改、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律管辖。因本协议履行而产生的任何争议，各方应协商解决。协商不成的，各方同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（8）本协议与承包合同不一致的，以本协议为准。本协议内来约定的内容仍适用承包合同中的有关约定。

（9）本协议以中文书写，自各方签字之日起生效。本协议一式两（2）份，双方各持壹（1）份，各份均具有同等法律效力。

（10）另：甲方房屋内及周边设施明确如下：

甲方： 身份证号： 日期：

乙方： 身份证号 日期：

第四篇：双方合作协议

合作投资协议书

合伙人：

甲方：乙方：甲、乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：

第一条甲、乙双方自愿合伙投资租赁门面。

第二条总投资为万元（转让费）；

甲方：出资，占；

乙方：出资，占；

每月租金按实际比例共同出资；

第三条本合伙投资经营期限以甲方与该门面产权人签订租赁合同为准，若甲方与产权人续租则该合作投资协议书继续有效。

第四条合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏，租金盈余按照各自的投资比例分配，租金亏损按照各自投资比例负担，若门面转让所收转让费按照各自的投资比例分配。

第五条出现下列事项，合伙终止：(一)合伙期满门面转让完成;(二)合伙双方协商同意;(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的情况。

第六条甲方代表合伙双方与下家客户签订租赁合同，下家客户保证金交由甲方保管,甲方与客户协议结束后直接退还给客户。甲方代表甲、乙双方向产权人缴纳房租，并由甲方代收客户租金，并按出资比例分配给乙方。

第七条如该门面在租赁期间遇到的与门面相关问题,由双方共同协商承担和处理门面的相关问题.。

第八条甲方作为双方投资合作代表，与房东签订租赁合同，及完善租赁期间的一切手续。商铺支配权由甲乙双方共同所有，租赁转让权利平等。

第九条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

本协议一式俩份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

甲方：乙方：身份证：身份证：签约时间：签约时间：1

第五篇：双方合作协议范本

合作协议书：

合伙投资人姓名________性别____住址________________，身份证号：

合伙投资人姓名________性别____住址________________，身份证号：

双方本着公平、平等、互利共赢、共同发展的原则，团结合作的精神，经充分协商，一致决定联合出资共同经营有限公司（以下简称公司），特订立本协议。

第一条、合伙投资宗旨：利用双方自身积累的经营管理及销售经验和人脉关系，共同经营管理及销售，使双方

通过合法的手段，创造劳动成果，分享经济利益。

第二条、合伙投资经营项目和范围：成套焊接与切割机械设备及辅助机具和配件。

第三条、合伙投资期限：为________年，自________年____月____日起，至________年________日止。

第四条、出资额及方式：

1、合伙投资人___________以____________方式出资，计人民币____________元。

2、合伙投资人___________以____________方式出资，计人民币____________元。

3.合伙投资人的出资，于____________年________月________日以前交齐，逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。

4.本合伙投资出资共计人民币____________元。合伙投资期间各合伙投资人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合伙投资终止后，各合伙投资人的出资仍为个人所有，至时予以返还。

5.资金增减由决定，并报请协商，根据资金增减合理调整本协议有关分配比例的规定。

6.财产为全体成员所共有，任何一方不经全体联营成员一致通过，不得处分的全部或任何部分财产、资产、权益和债务。

第五条、盈余分配与债务承担：

1盈余分配：以________为依据，按比例分配。

2.债务承担：合伙投资债务先由合伙投资财产偿还，合伙投资财产不足清偿时，以各合伙投资人的____________为据，按比例承担。

第六条、入伙、退伙，出资的转让：

1.入伙：①需承认本合同；②需经全体合伙投资人同意；③执行合同规定的权利义务。

2.退伙：①需有正当理由方可退伙；②不得在合伙投资不利时退伙；③退伙需提前________月告知其他合伙投资人并经全体合伙投资人同意；④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙投资造成损失的，应进行赔偿。

3.出资的转让：允许合伙投资人转让自己的出资。转让时合伙投资人有优先受让权，如转让合伙投资人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。

第七条、合伙投资负责人及其他合伙投资人的权利：

1.____________为合伙投资负责人。其权限是：①对外开展业务，订立合同；②对合伙投资事业进行日常管理；③出售合伙投资的产品(货物)，购进常用货物；④支付合伙投资债务；⑤____________。2.其他合伙投资人的权利：①参予合伙投资事业的管理；②听取合伙投资负责人开展业务情况的报告；检查合伙投资帐册及经营情况；④共同决定合伙投资重大事项。

2．经营管理：

由出资方共同经营管理。公司的经营方针，重大决策（包括销售计划、利润分配、提留比例、人事任免等）采取一致通过的原则。

设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构设经理一人，由＿＿＿＿担任，副经理＿＿＿＿人，由＿＿＿＿担任，任期＿＿＿＿年。

公司的主管会计由＿＿＿＿担任。公司的财务会计帐目受监督检查。

第八条、禁止行为及违约责任：

1.未经全体合伙投资人同意，禁止任何合伙投资人私自以合伙投资名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙投资，造成损失按实际损失赔偿。

2..禁止合伙投资人经营与合伙投资竞争的业务。

3..禁止合伙投资人再加入其他合伙投资。

4.禁止合伙投资人与本合伙投资签订合同。

5.如合伙投资人违反上述各条，应按合伙投资实际损失赔偿。具体为：劝阻不听者可由全体合伙投资人决定除名。

第九条、合伙投资的终止及终止后的事项：

1.合伙投资因以下事由之一得终止：

①合伙投资期届满；

②全体合伙投资人同意终止合伙投资关系；

③合伙投资事业完成或不能完成；

④合伙投资事业违反法律被撤销；

⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

2.合伙投资终止后的事项：

①即行推举清算人，并邀请____________中间人(或公证员)参与清算；

②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙投资人或第三人，其价款参与分配；

③清算后如有亏损，不论合伙投资人出资多少，先以合伙投资共同财产偿还，合伙投资财产不足清偿的部分，由合伙投资人按出资比例承担。

第十条、纠纷的解决合伙投资人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙投资事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

第十一条、本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。

第十二条、本合同如有未尽事宜，应由合伙投资人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十三条、其他约定事项：

第十四条、本合同正本一式贰份，合伙投资人各执一份。

合伙投资人：____________

合伙投资人：____________

签约时间____年____月____日

签约地点：