钢筋工工程承包施工协议书（含五篇）

第一篇：钢筋工工程承包施工协议书

钢筋工工程承包施工协议书

发包方：张家界“唯读·逸城桃源”项目部（下称甲方）承包方：（下称乙方）

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：唯读逸城桃源钢筋制作安装工程

二、工程地点；黄沙泉水库下

三、承包范围：

施工图纸范围以内框架主体及基础的钢筋制作安装的所有施工内容（含腰线、凸窗飘板、阳台压顶、天面女儿墙砼壁、电梯、机房、水池等），施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，已包在承包范围以内。

四、工程内容：

钢筋制作、绑扎、焊接、安装、清理分类堆放隙，水平运输、垂直运输等一切施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

五、工程承包方式：

1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约、包剧片、扎丝、焊条、机械、机具及其配电箱以后的电线）。

2、±0.00以上按施工图纸建筑面积贰拾元每平方米进行结算。（20元／m2）±0.00以下按380元/吨进行结算。

六、质量要求：

严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须 满足优良标准。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行。

七、施工工期：

施工总工期暂定为基础上四个半月。乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。

八、付款方式：

按层支付工程进度款70%，主体封顶验收合格后15天内支付至工程总价的90%，待工程竣工验收后一个月内付清余款。

九、工程管理双方责任：

A、甲方责任

1、提供有效的施工图纸，会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。

2、提供主要轴线的控制基准线和标高引测。

3、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底，技术规程指导及施工安全教育，及时解决图纸存在问题。

4、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。

5、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

6、为规范施工场地，甲方提供伙食，乙方施工人员统一就餐，按4.5元/餐支付伙食費。

B、乙方责任

1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的施工各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员。

2、熟悉图纸，尽量减少余料。施工前必须对工人进行安全技术交底，使用材料做到办理提用手续。

3、乙方在主体施工期间，现场配备钢筋工人数必须满足甲方工期要求。

4、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方专项工长汇报，不得擅自更改设计

5、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责。

6、提前安排好砼施工期间的钢筋工值班工作，在砼施工过程中要经常检查，如发现有钢筋变形等现象要及时修补加固。

8、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难。不得随意停工，如果因停工造成其他班组的损失由乙方全部负责。

9、施工过程中，负责施工质量、自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进行质量复查。

10、文明施工，做好施工组织、管理，每层每个流水段施工切实做到工完场清、材料分类归拢堆放整齐有序。

11、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的30％工程不作结算。

12、在施工现场做到文明施工，严禁随地大小便，一经发现，对每个班组每个工人处以10-20元的罚款。一经发现个人，对个人处于500罚款。

十、安全责任：

施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含 第三者）均由乙方负责全部。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签章）乙方（签章）

年月日年月日

第二篇：钢筋工工程承包施工协议书

钢筋工工程承包施工协议书1

甲方：

乙方：

证号：

住址：

电话：

依照：中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲方将衢州恒大御景半岛酒店地下室车库钢筋制作安装工程安排乙方承包绑扎。为了明确双方责任，维护双方权益，甲乙双方协商达成一致，订立本协议。

1、工程概况

1）工程名称：衢州恒大御景半岛二期酒店

2）工程地点：衢州市九华大道南

3）工程概况：主楼地下室一层，层高12层（楼面层高）框架剪力墙结构，地下车库一层（层高）。

2、工程范围

建筑范围内全部钢筋制作安装工程。详见招标图纸及其技术要求等文件，全部地下室等，包括但不限于以下范围的钢筋工程；

1）主体结构包括基础、梁、板、柱、墙、楼梯、窗台四周板、后浇带等钢筋制作、绑扎。

2）其他未描述的建筑物范围内所有钢筋的制作、绑扎。

3）配料单的编制，钢筋翻样，提供材料计划。

4）原材料卸车的人工配合，场内二次搬运。

5）施工现场的文件施工、标化施工，工完场清。

3、承包方式

乙方以包人工、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。施工所需一切辅助材料（扎丝、梁板砂浆垫块、马镫、墙柱钢筋保护块、粉笔、焊条等）及机械（电焊机、弯钢机、断钢机、调直机等）均由乙方自备，钢筋及标准层马镫由甲方提供，实行限额领料，钢筋用量按本工程的钢筋工程量计算规则计算损耗率为%控制用量。若超出额定用量，从乙方应收款中扣抵。

工作内容：施工前的准备，计划编制，含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车，制作下料解捆冷轧，配料划线放线弯曲捆扎、标号半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁，钢筋绑扎为配合木工施工人员放线，搭自用架子，清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋，按设计要求绑扎放入模内，放置保护层垫块（含材料制作或购买），浇砼时看护，清理每次绑扎后多余的钢筋，并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样，钢筋垫块制作。

4、合同价格

（1）主楼±以下及车库底顶板工程钢筋不论品种、规格、大小，一律以吨计算，元/吨（大写）。

（2）±/㎡。（建筑面积按预算定额建筑面积计算规则计算）。

5、付款办法

乙方施工的分项工程按每月完成甲方要求的形象进度并验收合格后，每月25号申报工程量，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的60%，主体封顶并验收（所有钢筋工程完成）后支付总价款的`85%，剩余15%的款项在本钢筋工程完工后三个月内付清。

乙方实际完成的工程量按合同协议，由甲方对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方付款程序付款。

乙方须书面指定公司帐户收取工程款。为保证工人权益，甲方有权从应付给乙方的工程款中优先直接付给现场施工工人工资并确保工人签收，余款付给乙方。若因业主未能及时付款而影响甲方付款时，乙方同意适当延长，但不得超过两周。

6、工程期限

开工日期以甲方书面通知为准，交工日期以竣工后通过质监机构验收并业主确认为止。

根据总承包招标文件中的总进度计划，按甲方进度安排保证进度。乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工，按照确定的施工进度计划里程碑控制节点进行：高层标准层结构确保5天/层（木工为3天，第四天钢筋工绑扎梁和板底钢筋），若每一节点延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将按5000元/天扣罚乙方。

7、验收标准

本工程执行国家和浙江省及衢州市建筑工程施工和验收标准。分项验收100%合格。若发生质量缺陷，其修补、重做等返工费用由乙方自负，且其结算单价按合同单价调减10%计算。

8、中途停工

工程进行中遇到意外停工，若业主原因如未按时提供施工图纸，业主明确表示可以顺延工期，但不补偿费用。若因非甲方原因出现停工且停工超过10天，经甲方同意，乙方可以退场。结算在退场后进行。若因乙方原固出现停工或退场，已完工程不予付款，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任。甲方已开出的计时工单也随之作废，不再有效。

9、工程变更

根据甲方书面通知，乙方方可作出工程变更。若未经甲方同意，乙方擅自改变工程须承担全部损失和赔偿责住。凭业主变更书面通知和乙方作出的变更工程量计算表及甲方的审核意见，可以对变更工程费用作出追补。若业主不批准该等变更补偿，乙方明确表示不要求甲方补偿。

10、安全措施及工伤费用

1)安全措施：

甲方必须向乙方每位进场工人和管理人员做出书面及口头安全交底，并签订安全施工协议书，双方签字确认义务和责任。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。乙方不按规定发放劳动保护用品的，由甲方强制发放使用，劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用由乙方承担，工期不予顺延。

2)工伤费用

若在现场出现工伤意外，5000元以内医疗费乙方自行承担，5000元以上医疗费用由保险公司赔付后，不够部分由甲乙双方平摊，工人误工费由乙方自行承担。

11、工程保险

总包统一为现场全部工人和管理人员购买雇主责任险，若在现场出现工伤意外，医疗费超过5000元，保险公司依法赔偿以外的金额概由甲乙双方负责，工人误工费由乙方自行承担。

12、履约保函

乙方在进场时必须缴纳万元履约金，甲方在高层主体结构封顶完成时无息退还。

13、工资保障

乙方须与现场施工人员签订用工合同，每曰考勤登记并甲方核实，确保按月足额支付工资。为保障工人权益不受侵害，乙方同意甲方从应付给乙方的工程款中直接付给工人工资并确保工人签收。甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。

14、临时设施

甲方负责提供现场人员宿舍和食堂，餐费由乙方自负，甲方提供生活用水电设施。

15、清运保洁

乙方负责每日工完场清，建筑垃圾不得过夜，全部清运至楼下指定位置。若有浪费甲方提供的材料，须按原材料总价值的2倍赔偿给甲方。

16、成品保护

乙方负责已完工程的成品保护，若出现损坏，损失自负。乙方有责任协助甲方和业主保护成品，如发现乙方人员损坏成品，乙方接受10倍罚款。

17、现场保安

甲方负责现场保安，乙方也须根据需要安排值更，妥善看管自有材料设备及物品。若出现遗失被盗，甲方有责任追查或报警，但甲方不承担赔偿责任。

18、服从指挥

甲方负责现场施工的指挥协调，乙方必须服从，若因乙方不服从甲方指挥造成安全和质量或进度问题，甲方有权要求乙方赔偿损失或退场，且己施工完成的工程量不予结算，乙方无条件接受。若乙方违反安全操作规程施工而存在严重隐患，或不按技术和质量要求施工甚至造成后果，或人数不足又不加班而拖延施工进度，甲方必须责令限期改正，乙方保证无条件接受安排。

19、竣工结算

竣工结算在验收后进行。协议内项目按协议价格和计价约定结算；合同外项目根据业主书面通知、乙方申报计算和甲方施工员、造价师和项目经理三级审核确认，作为结算依据。

20、禁止贿赂

乙方行贿或甲方受贿都属违法行为，一经发现，必定追究，情节严重者清除出场。

21、其它条款

1）乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证，进场人员必须为年满十八至五十五岁周岁的青壮年，禁止使用童工。并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

2）乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。乙方所有进出当地施工人员的羞旅费自行解决，甲方不予承担。

3)禁止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。

4）如因乙方原因（无论任何原因）造成的打架斗殴违法行为，追究乙方责任，第一次打架罚款5000元，第二次打架无条件退场，剩余工程量不予结算。

5）乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元；乙方迸场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。

6）甲方若查实乙方人员偷盗行为，按被盗物品价值的10倍处罚，从工程结算中直接扣除。

7）乙方必须办好进入当地施工的各种手续（居住证等），当地政府所收的一切费用均由乙方承担，若甲方代为缴纳，则甲方增加5%的手续费从乙方工程款中扣除。

22、纠纷处理

本协议如有未尽事宜，双方协商解决。协商无效时，可向当地市级经济仲裁委员会申请仲裁，双方同意接受该仲裁结果。

23、协议终止

结清全部工程款后，协议自动终止。

24、协议原件

本协议原件一式二份，甲乙双方各执一份。

25、协议签章

本合同经甲乙双方签字盖章后，在甲方书面通知乙方进场后生效。

26、协议签订日期：年月日

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

负责人：负责人：

钢筋工工程承包施工协议书2

发包方：___________________（下称甲方）

承包方：___________________（下称乙方）

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：___________________

二、工程地点：___________________

三、承包范围：___________________

施工图纸范围以内框架主体及基础的钢筋制作安装的所有施工内容（含腰线、凸窗飘板、阳台压顶、天面女儿墙砼壁、电梯、机房、水池等），施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，已包在承包范围以内。

四、工程内容：

钢筋制作、绑扎、焊接、安装、清理分类堆放隙，水平运输、垂直运输等一切施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

五、工程承包方式：

1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约、包剧片、扎丝、焊条、机械、机具及其配电箱以后的电线）。

2、±0.00以上按施工图纸建筑面积贰拾元每平方米进行结算。（20元／m2）±0.00以下按380元/吨进行结算。

六、质量要求：

严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足优良标准。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行。

七、施工工期：

施工总工期暂定为基础上四个半月。乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。

八、付款方式：

按层支付工程进度款70%，主体封顶验收合格后15天内支付至工程总价的90%，待工程竣工验收后一个月内付清余款。

九、工程管理双方责任：

A、甲方责任

1、提供有效的施工图纸，会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。

2、提供主要轴线的控制基准线和标高引测。

3、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底，技术规程指导及施工安全教育，及时解决图纸存在问题。

4、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。

5、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

6、为规范施工场地，甲方提供伙食，乙方施工人员统一就餐，按4.5元/餐支付伙食費。

B、乙方责任

1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的施工各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员。

2、熟悉图纸，尽量减少余料。施工前必须对工人进行安全技术交底，使用材料做到办理提用手续。

3、乙方在主体施工期间，现场配备钢筋工人数必须满足甲方工期要求。

4、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方专项工长汇报，不得擅自更改设计

5、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责。

6、提前安排好砼施工期间的钢筋工值班工作，在砼施工过程中要经常检查，如发现有钢筋变形等现象要及时修补加固。

8、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难。不得随意停工，如果因停工造成其他班组的损失由乙方全部负责。

9、施工过程中，负责施工质量、自查自检，编制施工日志，并对已完工的.各分项工程进行质量复查。

10、文明施工，做好施工组织、管理，每层每个流水段施工切实做到工完场清、材料分类归拢堆放整齐有序。

11、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的30％工程不作结算。

12、在施工现场做到文明施工，严禁随地大小便，一经发现，对每个班组每个工人处以10-20元的罚款。一经发现个人，对个人处于500罚款。

十、安全责任：

施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：___________________（签章）乙方：___________________（签章）

________年______月______日________年______月______日

第三篇：工程承包协议书钢筋工 钢筋工工程承包施工协议书

工程承包协议书钢筋工范文3篇 钢筋工工程承包施工协议书

在生活中，人们运用到协议的场合不断增多，签订协议可以约束双方履行责任。我们该怎么拟定协议呢？以下是小编为大家收集的工程承包协议书钢筋工范文3篇 钢筋工工程承包施工协议书，希望对大家有所帮助。

工程承包协议书钢筋工范文3篇 钢筋工工程承包施工协议书1

钢筋工程承包合同书

发包方：

承包方：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合双方的实际情况以及当事人的权利和义务，为了保护合同当事人的合法权益，规范当事人之间的组织和行为，本着平等自愿，互惠互利的原则，特签定如下合同，望双方共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：天水怡景小区（二期）27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、35#楼工程。

2、工程地点：万州区王牌街道土堡村

3、结构形式：框架

4、承包工种：钢筋工

二、承包范围：

1、本工程的基础、梁、板、柱、剪力墙、楼梯、门窗洞口过梁及构造柱、地沟盖板、墙体板带和女儿墙体板带等钢筋的制做与绑扎。

2、二次结构钢筋绑扎、墙体墙压筋制做。

3、塔吊基础的钢筋制做与绑扎。

4、钢筋工所用的机械设备及机械设备所用的电缆线由承包人自备。

5、绑丝、焊条、套筒、结构胶等都在承包范围之内。

6、所有属于钢筋工材料的装卸。

三、承包价格：

1、承包费每建筑平米元，按建筑物的实际面积计算。

2、本工程在承包范围内不另记杂工。

四、付款方式：

第一次付款按完成以下工程量的70%支付，以后分为第三层、六层各付完成工程量的70%，主体封顶后付到完成工程量的70%，中间由于冬季停工后付到完成工程量的80%，工程竣工后三个月内核定工程量如期保质竣工，全部付清。

五、工程进度：

1、承包方以发包方编制的施工进度表为准。

2、承包方在施工中如没有按施工进度表完成，每延误一天罚款元。

3、因自然条件不能正常施工，工期顺延。

4、承包方在施工过程中无故停工2天以上的，发包方有权解除合同并将承包方清除出场，工程结算以完成工程量的70%支付。

六、工程安全：

承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业检查，依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故的隐患。在施工前承包人必须和所雇佣的劳动者签订劳动合同、工伤保险、医疗保险以及办理人身意外伤害保险等，办理这些手续所产生的费用由承包方出。由于施工班组安全措施不力，在施工中没有办理以上合同，玩忽职守，不重视工程安全因素，工作失职，不按照施工工序进行安全施工，所发生的一切轻伤、重伤、残废及死亡等现象，所发生的一切费用和责任全部由承包人承担。

七、工程质量及文明施工：

本工程必须得到优良工程和自治区级文明工地，各班组相互配合，服从项目部指挥和调动，否则项目部有权做出终止合同的权利；并按项目班组承包完成工程量的70%一次性支付；施工班组必须文明施工，现场每天保持干净、整洁，材料堆放整齐。

八、发包方的权利与义务：

1、发包方给承包方提供各种规格的钢材。

2、发包方对承包方进行技术交底，以书面的方式发放给承包方。

3、发包方在施工过程中如有变更及时发放给承包方。

4、对承包方施工人员进行安全技术交底。

5、发包方有权对承包方行使质量、安全、进度成本等不符合要求的罚款权。

6、发包方有权制止承包方违规施工。

7、审核承包方钢筋下料单。

九、承包方的权利与义务

1、承包方必须严格执行工地的一切规章制度

2、承包方在施工过程中服从发包方的管理，如不服从管理情形恶劣的发包方有权解除合同并按承包方完成工程量的70%结算。

3、承包方严格按照施工图纸施工，如发现钢筋工因工作失职造成返工或不按图纸施工除赔偿发包方造成的损失外，每发现一次罚款元。

4、承包方严格按照安全文明施工要求施工，达不到安全文明施工要求，罚款元，对所提供的钢材材料按照甲方审核后的钢筋下料单使用，发现浪费材料，每发现一次罚款元。承包方应合理使用材料，凡超过一米的钢筋废料由承包方承担赔偿。

5、承包方应做到钢筋场地每天干净，整齐。

6、承包方有权要求发包方按时兑现工程款。

十、本合同一式叁份，发包方两份，承包方一份，一经签字受法律保护，同时承担相应的法律责任。

十一、承包款付清后，本合同终止。

发包方：

承包方：

年月日

工程承包协议书钢筋工范文3篇 钢筋工工程承包施工协议书2

钢筋工工程承包施工协议书

发包方：张家界“唯读·逸城桃源”项目部（下称甲方）承包方：（下称乙方）

牐牥凑铡吨谢人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：唯读逸城桃源钢筋制作安装工程

二、工程地点；黄沙泉水库下

三、承包范围：

施工图纸范围以内框架主体及基础的钢筋制作安装的所有施工内容（含腰线、凸窗飘板、阳台压顶、天面女儿墙砼壁、电梯、机房、水池等），施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，已包在承包范围以内。

四、工程内容：

钢筋制作、绑扎、焊接、安装、清理分类堆放隙，水平运输、垂直运输等一切施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

五、工程承包方式：

1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约、包剧片、扎丝、焊条、机械、机具及其配电箱以后的电线）。

2、以上按施工图纸建筑面积贰拾元每平方米进行结算。（20元／m2）±以下按380元/吨进行结算。

六、质量要求：

严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足优良标准。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行。

七、施工工期：

施工总工期暂定为基础上四个半月。乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。

八、付款方式：

按层支付工程进度款70%，主体封顶验收合格后15天内支付至工程总价的90%，待工程竣工验收后一个月内付清余款。

九、工程管理双方责任：

A、甲方责任

1、提供有效的施工图纸，会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。

2、提供主要轴线的控制基准线和标高引测。

3、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底，技术规程指导及施工安全教育，及时解决图纸存在问题。

4、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。

5、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

6、为规范施工场地，甲方提供伙食，乙方施工人员统一就餐，按元/餐支付伙食費。

B、乙方责任

1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的施工各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员。

2、熟悉图纸，尽量减少余料。施工前必须对工人进行安全技术交底，使用材料做到办理提用手续。

3、乙方在主体施工期间，现场配备钢筋工人数必须满足甲方工期要求。

4、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方专项工长汇报，不得擅自更改设计

5、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责。

6、提前安排好砼施工期间的钢筋工值班工作，在砼施工过程中要经常检查，如发现有钢筋变形等现象要及时修补加固。

8、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难。不得随意停工，如果因停工造成其他班组的损失由乙方全部负责。

9、施工过程中，负责施工质量、自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进行质量复查。

10、文明施工，做好施工组织、管理，每层每个流水段施工切实做到工完场清、材料分类归拢堆放整齐有序。

11、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的30％工程不作结算。

12、在施工现场做到文明施工，严禁随地大小便，一经发现，对每个班组每个工人处以10-20元的罚款。一经发现个人，对个人处于500罚款。

十、安全责任：

施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签章）乙方（签章）

xxxx年xx月xx日

工程承包协议书钢筋工范文3篇 钢筋工工程承包施工协议书3

钢筋工程承包协议书

甲方：

乙方：

证号：

住址：

电话：

依照：中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲方将衢州恒大御景半岛酒店地下室车库钢筋制作安装工程安排乙方承包绑扎。为了明确双方责任，维护双方权益，甲乙双方协商达成一致，订立本协议。

1、工程概况

1）工程名称：衢州恒大御景半岛二期酒店

2）工程地点：衢州市九华大道南

3）工程概况：主楼地下室一层，层高12层（楼面层高）框架剪力墙结构，地下车库一层（层高）。

2、工程范围

建筑范围内全部钢筋制作安装工程。详见招标图纸及其技术要求等文件，全部地下室等，包括但不限于以下范围的钢筋工程；

1）主体结构包括基础、梁、板、柱、墙、楼梯、窗台四周板、后浇带等钢筋制作、绑扎。

2）其他未描述的建筑物范围内所有钢筋的`制作、绑扎。

3）配料单的编制，钢筋翻样，提供材料计划。

4）原材料卸车的人工配合，场内二次搬运。

5）施工现场的文件施工、标化施工，工完场清。

3、承包方式

乙方以包人工、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。施工所需一切辅助材料（扎丝、梁板砂浆垫块、马镫、墙柱钢筋保护块、粉笔、焊条等）及机械（电焊机、弯钢机、断钢机、调直机等）均由乙方自备，钢筋及标准层马镫由甲方提供，实行限额领料，钢筋用量按本工程的钢筋工程量计算规则计算损耗率为%控制用量。若超出额定用量，从乙方应收款中扣抵。

工作内容：施工前的准备，计划编制，含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车，制作下料解捆冷轧，配料划线放线弯曲捆扎、标号半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁，钢筋绑扎为配合木工施工人员放线，搭自用架子，清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋，按设计要求绑扎放入模内，放置保护层垫块（含材料制作或购买），浇砼时看护，清理每次绑扎后多余的钢筋，并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样，钢筋垫块制作。

4、合同价格

（1）主楼±以下及车库底顶板工程钢筋不论品种、规格、大小，一律以吨计算，元/吨（大写）。

（2）±/㎡。（建筑面积按预算定额建筑面积计算规则计算）。

5、付款办法

乙方施工的分项工程按每月完成甲方要求的形象进度并验收合格后，每月25号申报工程量，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的60%，主体封顶并验收（所有钢筋工程完成）后支付总价款的85%，剩余15%的款项在本钢筋工程完工后三个月内付清。

乙方实际完成的工程量按合同协议，由甲方对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方付款程序付款。

乙方须书面指定公司帐户收取工程款。为保证工人权益，甲方有权从应付给乙方的工程款中优先直接付给现场施工工人工资并确保工人签收，余款付给乙方。若因业主未能及时付款而影响甲方付款时，乙方同意适当延长，但不得超过两周。

6、工程期限

开工日期以甲方书面通知为准，交工日期以竣工后通过质监机构验收并业主确认为止。

根据总承包招标文件中的总进度计划，按甲方进度安排保证进度。乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工，按照确定的施工进度计划里程碑控制节点进行：高层标准层结构确保5天/层（木工为3天，第四天钢筋工绑扎梁和板底钢筋），若每一节点延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将按5000元/天扣罚乙方。

7、验收标准

本工程执行国家和浙江省及衢州市建筑工程施工和验收标准。分项验收100%合格。若发生质量缺陷，其修补、重做等返工费用由乙方自负，且其结算单价按合同单价调减10%计算。

8、中途停工

工程进行中遇到意外停工，若业主原因如未按时提供施工图纸，业主明确表示可以顺延工期，但不补偿费用。若因非甲方原因出现停工且停工超过10天，经甲方同意，乙方可以退场。结算在退场后进行。若因乙方原固出现停工或退场，已完工程不予付款，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任。甲方已开出的计时工单也随之作废，不再有效。

9、工程变更

根据甲方书面通知，乙方方可作出工程变更。若未经甲方同意，乙方擅自改变工程须承担全部损失和赔偿责住。凭业主变更书面通知和乙方作出的变更工程量计算表及甲方的审核意见，可以对变更工程费用作出追补。若业主不批准该等变更补偿，乙方明确表示不要求甲方补偿。

10、安全措施及工伤费用

1)安全措施：

甲方必须向乙方每位进场工人和管理人员做出书面及口头安全交底，并签订安全施工协议书，双方签字确认义务和责任。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。乙方不按规定发放劳动保护用品的，由甲方强制发放使用，劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用由乙方承担，工期不予顺延。

2)工伤费用

若在现场出现工伤意外，5000元以内医疗费乙方自行承担，5000元以上医疗费用由保险公司赔付后，不够部分由甲乙双方平摊，工人误工费由乙方自行承担。

11、工程保险

总包统一为现场全部工人和管理人员购买雇主责任险，若在现场出现工伤意外，医疗费超过5000元，保险公司依法赔偿以外的金额概由甲乙双方负责，工人误工费由乙方自行承担。

12、履约保函

乙方在进场时必须缴纳万元履约金，甲方在高层主体结构封顶完成时无息退还。

13、工资保障

乙方须与现场施工人员签订用工合同，每曰考勤登记并甲方核实，确保按月足额支付工资。为保障工人权益不受侵害，乙方同意甲方从应付给乙方的工程款中直接付给工人工资并确保工人签收。甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。

14、临时设施

甲方负责提供现场人员宿舍和食堂，餐费由乙方自负，甲方提供生活用水电设施。

15、清运保洁

乙方负责每日工完场清，建筑垃圾不得过夜，全部清运至楼下指定位置。若有浪费甲方提供的材料，须按原材料总价值的2倍赔偿给甲方。

16、成品保护

乙方负责已完工程的成品保护，若出现损坏，损失自负。乙方有责任协助甲方和业主保护成品，如发现乙方人员损坏成品，乙方接受10倍罚款。

17、现场保安

甲方负责现场保安，乙方也须根据需要安排值更，妥善看管自有材料设备及物品。若出现遗失被盗，甲方有责任追查或报警，但甲方不承担赔偿责任。

18、服从指挥

甲方负责现场施工的指挥协调，乙方必须服从，若因乙方不服从甲方指挥造成安全和质量或进度问题，甲方有权要求乙方赔偿损失或退场，且己施工完成的工程量不予结算，乙方无条件接受。若乙方违反安全操作规程施工而存在严重隐患，或不按技术和质量要求施工甚至造成后果，或人数不足又不加班而拖延施工进度，甲方必须责令限期改正，乙方保证无条件接受安排。

19、竣工结算

竣工结算在验收后进行。协议内项目按协议价格和计价约定结算；合同外项目根据业主书面通知、乙方申报计算和甲方施工员、造价师和项目经理三级审核确认，作为结算依据。

20、禁止贿赂

乙方行贿或甲方受贿都属违法行为，一经发现，必定追究，情节严重者清除出场。

21、其它条款

1）乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证，进场人员必须为年满十八至五十五岁周岁的青壮年，禁止使用童工。并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

2）乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。乙方所有进出当地施工人员的羞旅费自行解决，甲方不予承担。

3)禁止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。

4）如因乙方原因（无论任何原因）造成的打架斗殴违法行为，追究乙方责任，第一次打架罚款5000元，第二次打架无条件退场，剩余工程量不予结算。

5）乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元；乙方迸场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。

6）甲方若查实乙方人员偷盗行为，按被盗物品价值的10倍处罚，从工程结算中直接扣除。

7）乙方必须办好进入当地施工的各种手续（居住证等），当地政府所收的一切费用均由乙方承担，若甲方代为缴纳，则甲方增加5%的手续费从乙方工程款中扣除。

22、纠纷处理

本协议如有未尽事宜，双方协商解决。协商无效时，可向当地市级经济仲裁委员会申请仲裁，双方同意接受该仲裁结果。

23、协议终止

结清全部工程款后，协议自动终止。

24、协议原件

本协议原件一式二份，甲乙双方各执一份。

25、协议签章

本合同经甲乙双方签字盖章后，在甲方书面通知乙方进场后生效。

26、协议签订日期：年月日

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

负责人：负责人：

第四篇：工程承包协议书钢筋工

工程承包协议书

委托方(甲方)：

施工方(乙方)：

甲方因工程需要，现委托乙方代为施工，甲、乙双方本着公平、公正、合理

及互惠互利的原则；现经甲乙双方共同协商一致，就施工质量工程进度工程价格与款项支付工程验收达成以下协议

第一条:工程概况

工程名称：

工程结构：

工程施工内容：按图纸施工全部钢筋工作业部分。

承包方式：包工不包料，其中施工所用机械，小料等由乙方自备。

第二条:工程质量及进度

1)乙方在施工中使用甲方材料施工,严格按图纸及比例实施,严禁浪费及偷工减料。否则造成质量问题及产生的后果均由乙方负责.具体材料按双方约定施工。

2)乙方在施工过程中甲方有权对质量问题提出见解。

3)施工过程因乙方人为不当造成甲方材料损失,乙方应照价赔偿材料成本费。

4)甲方按约定时间采购施工材料，如若因甲方材料不到位担误乙方施工日期,甲方要承担所有乙方的人工费用,所有施工材料均停放在施工现场，如需另外搬运有乙方自行解决。

5)乙方应保证人员充足及时到位，不得因自身原因影响甲方其他施工项目进度。否则造成损失由乙方负责。

第三条:工程验收

1)工程竣工后,由乙方通知甲方验收.甲方应自接到验收通知后两个个工作日内组织验收。

2)乙方工程结束后应清扫施工区域卫生，做到活完场清,否则甲方有权不予结算余下工程款。

3)每道工序完工时有甲方验收合格后方可进入下一道工序。

第三条:款项支付

1)工程造价按每平方米包干价（）元，大写_______________

甲、乙双方合同签定后，乙方进入施工。

2)付款方式按一三五分层分付20%，主体完工后付25%，余下款项工程结束验收及相关约定事项完成后二个月内一次性付清。

此协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字即时生效,且同样受国家法

律保护后无弃言,特立此据。

甲方（代表人）乙方(代表人)

年月日年月日

第五篇：钢筋工工程承包合同书

钢筋工程承包合同书

发包方：

承包方：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合双方的实际情况以及当事人的权利和义务，为了保护合同当事人的合法权益，规范当事人之间的组织和行为，本着平等自愿，互惠互利的原则，特签定如下合同，望双方共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：天水怡景小区（二期）27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、35#楼工程。

2、工程地点：万州区王牌街道土堡村

3、结构形式：框架

4、承包工种：钢筋工

二、承包范围：

1、本工程的基础、梁、板、柱、剪力墙、楼梯、门窗洞口过梁及构造柱、地沟盖板、墙体板带和女儿墙体板带等钢筋的制做与绑扎。

2、二次结构钢筋绑扎、墙体墙压筋制做。

3、塔吊基础的钢筋制做与绑扎。

4、钢筋工所用的机械设备及机械设备所用的电缆线由承包人自备。

5、绑丝、焊条、套筒、结构胶等都在承包范围之内。

6、所有属于钢筋工材料的装卸。

三、承包价格：

1、承包费每建筑平米 元，按建筑物的实际面积计算。

2、本工程在承包范围内不另记杂工。

四、付款方式：

第一次付款按完成

0.00以下工程量的70%支付，以后分为第三层、六层各付完成工程量的70%，主体封顶后付到完成工程量的70%，中间由于冬季停工后付到完成工程量的80%，工程竣工后三个月内核定工程量 如期保质竣工，全部付清。

五、工程进度：

1、承包方以发包方编制的施工进度表为准。

2、承包方在施工中如没有按施工进度表完成，每延误一天罚款（）元。

3、因自然条件不能正常施工，工期顺延。

4、承包方在施工过程中无故停工2天以上的，发包方有权解除合同并将承包方清除出场，工程结算以完成工程量的70%支付。

六、工程安全：

承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业检查，依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故的隐患。在施工前承包人必须和所雇佣的劳动者签订劳动合同、工伤保险、医疗保险以及办理人身意外伤害保险等，办理这些手续所产生的费用由承包方出。由于施工班组安全措施不力，在施工中没有办理以上合同，玩忽职守，不重视工程安全因素，工作失职，不按照施工工序进行安全施工，所发生的一切轻伤、重伤、残废及死亡等现象，所发生的一切费用和责任全部由承包人承担。

七、工程质量及文明施工：

本工程必须得到优良工程和自治区级文明工地，各班组相互配合，服从项目部指挥和调动，否则项目部有权做出终止合同的权利；并按项目班组承包完成工程量的70%一次性支付；施工班组必须文明施工，现场每天保持干净、整洁，材料堆放整齐。

八、发包方的权利与义务：

1、发包方给承包方提供各种规格的钢材。

2、发包方对承包方进行技术交底，以书面的方式发放给承包方。

3、发包方在施工过程中如有变更及时发放给承包方。

4、对承包方施工人员进行安全技术交底。

5、发包方有权对承包方行使质量、安全、进度成本等不符合要求的罚款权。

6、发包方有权制止承包方违规施工。

7、审核承包方钢筋下料单。

九、承包方的权利与义务

1、承包方必须严格执行工地的一切规章制度

2、承包方在施工过程中服从发包方的管理，如不服从管理情形恶劣的发包方有权解除合同并按承包方完成工程量的70%结算。

3、承包方严格按照施工图纸施工，如发现钢筋工因工作失职造成返工或不按图纸施工除赔偿发包方造成的损失外，每发现一次罚款 元。

4、承包方严格按照安全文明施工要求施工，达不到安全文明施工要求，罚款 元，对所提供的钢材材料按照甲方审核后的钢筋下料单使用，发现浪费材料，每发现一次罚款 元。承包方应合理使用材料，凡超过一米的钢筋废料由承包方承担赔偿。

5、承包方应做到钢筋场地每天干净，整齐。

6、承包方有权要求发包方按时兑现工程款。

十、本合同一式叁份，发包方两份，承包方一份，一经签字受法律保护，同时承担相应的法律责任。

十一、承包款付清后，本合同终止。

发包方：

承包方：

年 月 日