第一篇:培训就业合同(室内H 施工图)
技术培训就业合同书
(H班 施工图培训班)
甲方:
乙方:北京龙吟榜艺术设计有限公司
甲方委托乙方进行培训实习,经双方友好协商,达成如下协议:
一、甲方遵守乙方的相关规章制度,认真配合乙方的实习教学工作,按时上课,不无故缺席。乙方信守承诺,提供安全卫生的学习场所以及相应的设备,保证学习质量。
二、培训内容
H班施工图培训班(含工艺与材料)
◆ 软件基础 硬件条件,软件安装,使用界面,基础命令开始,制图空间,工具面板的讲解,工作环境的介绍与设定,基本图形基础命令和快捷键的使用;.基本图形的绘制;辅助绘图工具;图层,线性,图块,颜色的运用,标尺标注文本注释,尺寸标注和引线标注形式与标注规范,辅助绘图工具的使用,图形的编辑,页面布局与打印控制,二维对象绘制,区域创建的处理,结合基础知识讲解立面施工图的制作方法和制作流程,结合基础知识讲解平面施工图的制作方法和制作流程,结合基础知识讲解剖面施工图的制作方法和制作流程,结合基础知识讲解节点大样施工图的制作方法和制作流程,完整施工方案:结合真实工程范例,学习完整施工方案的分析和制作技巧,达到熟练掌握各种施工图的制作方法,并学习结合建筑图纸制作完整施工方案,打印输出:结合真实工程范例,学习各种施工图的打印标准规范和实际操作方法,掌握硫酸纸打印与蓝图。
◆ 施工材料:学习和了解当今主流施工材料的种类和分类,对主材和辅材进行区分,对主材与辅材中的种类进行区分,并了解市场上施工材料的主流价格。
◆ 基础施工工艺:学习和了解当今市场主流和国家的基础施工工艺规范标准。
◆ 高级施工工艺:学习和了解当今市场主流和国家规范的高级施工工艺规范标准。
◆ 特殊施工工艺:根据建筑结构,现场环境和材料特性,对基础施工工艺和高级施工工艺进行调整和修
改,达到施工的规范标准,满足客户需求。
◆ 实际应用:通过具体案例掌握施工工艺与施工材料的关系。
三、推荐就业:推荐对口工作,保证稳定就业,不限制推荐次数,就业为止,甲方中途被辞退或者跳槽,乙方继续免费辅导并推荐工作。
四、培训期限:自合同签定之日起至稳定就业。
五、培训质量:保证甲方所学技能,达到独立绘制施工图、并能独立工作的目的。
六、合同限期:自合同签定之日起至就业。
七、费用:。
八、备注:。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字(盖章)生效,未尽事宜,协商解决,协商未果的,可向人民法院提请诉讼,通过法律程序解决。
甲方:(签字)乙方:北京龙吟榜艺术设计有限公司(盖章)
乙方代表(签字):
年月日
年月日
第二篇:培训就业合同(室内D)
技术培训就业合同书
(高级室内外设计就业D班)
甲方:
乙方:北京龙吟榜艺术设计有限公司
根据中华人民共和国相关法律,甲方委托乙方进行技术就业培训,经双方协商一致,达成如下协议:
一、甲方遵守乙方的相关规章制度,认真配合乙方的实习教学工作,按时上课,不无故缺席。乙方信守承诺,提供安全卫生的学习场所以及相应的设备,保证学习质量。
二、培训内容
D 班高级室内外设计就业班(技术+设计+手绘)
(一)、环境艺术基础课程
1.3DMAX室内外效果图,产品的建模。
2.Vray强大的渲染功能,制作精彩逼真的三维效果
3.Photoshop 图像效果图后期处理,贴图润色等,4.AutoCAD 施工图,室内平面图,图形编辑,产品三视尺寸图等。
5.施工工艺与材料,市场预算与报价。
(二)、环境艺术专业设计课程
平面构成、色彩构成、立体构成三大构成关系,结合环境艺术设计讲解三大构成之间的关系;
室内外光环境构建、室内外水环境构建、室内外色彩环境构建、室内造型构建;
装饰材料的美感对比与应用;
人体工程学的基本知识;
常见的建筑装饰风格流派,建筑与装修的民间风水常识;
室内景观设计:吸取景观设计和园林设计的优势,取其精华,与室内设计进行结合,达到室内空间立体层次饱满体量感强,色彩丰富;
实际应用:结合实例讲解室内外设计的全面流程,讲述专业公司的设计流程;
(三)、手绘效果图技法表现
三、推荐就业:推荐对口工作,保证稳定就业,不限制推荐次数,就业为止,甲方中途被辞退或者跳槽,乙方继续免费辅导并推荐工作。
四、培训期限:自合同签定之日起至稳定就业。
五、培训质量:保证甲方所学技能,达到独立设计、制作电脑效果图、施工图、手绘效果图,并能独立工作的目的。
六、合同限期:自合同签定之日起至稳定就业。
七、费用:。
八、备注:。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字(盖章)生效,未尽事宜,协商解决,协商未果的,可向人民法院提请诉讼,通过法律程序解决。
甲方:(签字)乙方:北京龙吟榜艺术设计有限公司(盖章)
年月日乙方代表(签字):年月日
第三篇:培训就业合同
培训就业合同
甲方:
乙方:电脑职业学校
根据甲方委托,乙方承办培训,经双方协商,达成如下协议,共同信守执行。
一、培训目的甲方委托乙方培训的目的:成为一位商务后备人才,毕业后保证就业。
二、培训的内容范围及要求
2、商务礼仪3、4、企业管理
二、培训时间
甲方委托乙方从年月日至年月日完成培训任务,乙方计划天内完成,并向甲方提供“培训课程表”一式份。
四、承办培训人员
由乙方指定此次培训负责人承办该项培训。
五、费用及支付方式
根据培训授课时及授课老师的水平高低,经双方议定,甲方向乙方支付培训费元。本协议生效后,甲方向乙方支付培训费,即元。
六、甲方的义务
1、按约定日期为乙方提供所需培训的相关人员(培训)资料。
2、培训未完毕,但因不可归责于乙方事由使培训不能完成时,甲方无权向乙方退费。
3、乙方在承办培训过程中,甲方应指定有关人员积极协助配合,给予工作方便。
七、乙方的义务
1、培训过程坚持向甲方提供的“培训课程表”保证按时按量地完成教学计划,管理好培训班的日常性事务,未经甲方许可,不得将此培训交予其他公司办理,保证学会为止不限时间,学习成绩不佳可免费重学。
2、遵守职业道德。对甲方提供的有关资料(如人员名单)和情况保守秘密。
3、甲方毕业后,没能找到理想工作者,由乙方统一按排就业。(100%)
八、双方的权利
按照国家有关民办职业教育的规定,保证培训的合法性。培训过程中,若一方未履行合同书,另一方则有权终止该合同;若一方因培训未尽事宜,另一方有向人民法院起诉的权利。
九、违约责任
甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》承担违约责任。若甲方终止合同,乙方不退收款;若乙方原因而终止合同,乙方退还收款。
十、本合同未尽事宜,按国家相关法律法规办理。
十一、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字盖章后生效。
甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)甲方代表:(签字)乙方代表:(签字)联 系 人:联 系 人:地址:地址:年月日年月日
第四篇:施工图设计合同
君悦国际城景观施工图设计合同
发包人(全称):沈阳大伍园林景观工程有限公司(以下简称甲方)承包人(全称): 耿丽(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方君悦国际城景观设计事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:君悦国际城 景观施工图设计 工程地点:抚顺
景观面积:约20000㎡。
二、设计工作范围及设计内容:
全套景观施工图设计(土建、结构、水、电、绿化)。
三、设计标准
符合相关园林景观设计规范及地方有关法规的规定并得到甲方认定,施工图达到能施工标准。
四、合同金额及付款方式
1.合同金额为人民币¥肆万伍仟元整(人民币: 45,000元)。
2.合同签订时,甲方向乙方支付定金人民币壹万伍仟元(¥15,000元);
3.施工图设计:在甲方向乙方提供全部所需的设计资料后,乙方在八天之内向甲方交付施工图纸白图(两套),甲方在得到图之后两日内向乙方支付人民币叁万元(¥30,000元);
经甲方相关人员确认施工图纸合格后,乙方向甲方提供全套施工图电子文件(DWG格式)并交付全套施工图纸(八套蓝图)。
4.设计变更:
乙方严格按照扩初图进行施工图的设计,但如果后期发生图纸设计变更超过5%,甲方要相应向乙方支付相应比例费用。
五、双方责任
发包人责任
1.在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、准确性和时限负责。
承包人责任
1、乙方应按国家技术规范、标准、规程设计施工图。
2、对设计过程中所需的设计资料或其他需甲方配合的事项应及时通知甲方,乙方不得向第三方扩散、转让向甲方提交的设计图纸等技术经济资料。
六、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同签定地点:
合同签定日期:2011年月日
七、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人: 代理人:代理人:
电话:电话:***
2011年月日
第五篇:施工图审查合同
施工图审查合同
施工图审查合同1
建设方(甲方):
审查方(乙方):
甲方委托乙方承担工程施工图审查,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑____市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)、关于贯彻执行《房屋建筑____市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》过程中有关细则的通知(穗建技317号)。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同审查项目的基本情况:名称、规模、投资及审查费等见下表:
第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件:
第四条乙方向甲方交付的审查资料文件:
第五条审查费的支付详见下表。
第六条双方责任:
6.1甲方责任:
6.1.1甲方按本合同
第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同
第四条规定交付审查报告时间顺延。
6.1.2在未签合同前甲方已书面同意,乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作,应按收费标准,相应支付审查费。
6.1.3甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意,甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向
第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
6.2乙方责任:
6.2.1乙方应按____省建设厅发布的《____省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和____市建设委员会印发的《____市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告,并对审查的图纸质量负相应的责任。
6.2.2乙方按本合同
第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告。
6.2.3乙方应保护甲方的知识产权,不得向
第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
第七条违约责任
7.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始审查工作时,不退还甲方已付的`定金;已开始审查工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段审查费的一半支付;超过一半时,按该阶段审查费的全部支付。
7.2.甲方应按本合同
第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
7.3由于乙方自身原因,延误了按本合同
第四条规定的审查资料文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费的千分之二。
7.4合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。
第八条其他
8.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.2本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由广州仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.3份。报建设行政主管部门存一份。
8.4本合同经双方签章后生效。
8.5本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
建设方(甲方):审查方(乙方):
________年____月____日 ________年____月____日
施工图审查合同2
建设单位(甲方):
审查机构(乙方):
本合同甲方委托乙方承担本工程施工图文件审查任务,并支付审查费用。双方经平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积: m2 高度: m 层数:
4、结构类型 工程造价: 万元
5、工程内容:
6、设计单位: 资质等级:
7、勘察单位: 资质等级:
第二条 施工图文件审查依据
1、国家和省市有关工程建设的法律、法规、规章等:
(1)《建设工程质量管理条例》;国务院令[20xx]279号。
(2)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;建设部令[20xx]134号。
(3)《实施工程建设强制性标准监督规定》;建设部令[20xx]81号。
(4)关于实施《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》有关问题的通知;建质[20xx]203号。
(5)辽宁省建设厅《关于贯彻执行建设部<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>有关问题的通知》;辽建发[20xx]66号。
(6)沈阳市建委《沈阳市建设工程施工图设计文件审查暂行规定》沈建委发[20xx]193号,
(7)《关于贯彻执行建设部<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>有关问题的通知》沈建委发[20xx]1号。
2、《国家工程建设标准强制性条文》。
3、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见。
4、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文件。(包括建筑节能、结构计算书)
第三条 施工图文件审查范围
本工程范围内的 建筑;结构;电气;设备(暖通) 专业设计。
第四条 施工图文件审查主要内容
根据建设部令[20xx]134号文及省市有关文件,施工图文件审查主要内容为:
1、是否符合工程建设强制性标准;
2、地基基础和主体结构的安全性;
3、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;
4、施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计审批文件的要求;
5、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第五条 施工图文件审查周期
合同生效后,当甲方送审资料经乙方确认符合送审要求之日,作为审查周期开始日,项目即列为受审项目。根据工程规模、等级及技术审查程度及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十二条规定,双方商定审查周期为 个工作日(不包括施工图设计整改延期发生的工作日),乙方完成施工图审查。
第六条 施工图文件审查成果
1、如经审查合格,乙方应向甲方提交法人代表签发加盖公章的审查合格书,(一式一份),并在审查合格的每项施工图上加盖审查合格专用章。乙方负责在提交审查合格书后5个工作日内,将审查情况报市建委告知性备案。
2、如第一次审查未通过,乙方应将审查中发现的问题,录入“施工图设计审查管理网络系统”数据库,并报省、市建设行业管理部门备案。甲方应要求原勘察设计企业派人与乙方专业审查人员沟通。并将修改意见及修改后的施工图尽快交乙方审查。复审合格后,乙方应按本条第一款规定执行。
3、如第一次审查不合格,乙方可提出中止审查。甲方将修改后的施工图重新报审。涉及审查周期及审查费的变更,双方协商解决。
第七条 甲方向乙方提供的有关资料和文件
1、计委立项文件、初步设计批复文件;(公建)
2、建筑、消防、卫生、人防专项审查意见书;
3、市规划局签发的`建设工程规划许可证及附图;(看原件留复印件)
4、结构计算书、建筑节能计算书;(电算的要提供软件名称)
5、经专项审查后的工程地质勘察报告;
6、设计合同;
7、盖有出图专用章及注册师章的建筑工程施工图及环境设计施工图一套;
8、审图中心认为需要的其他资料;
第八条 施工图文件审查收费及支付方式
根据辽价发[20xx]119号文,经甲、乙双方商定,乙方收取甲方施工图文件审查费总额为人民币 元。
支付方式为:
1、本合同生效后2日内,甲方支付给乙方施工图文件审查费总额的50%,计人民币 元。
2、乙方完成施工图审查,并出具审查合格书,甲方应付清施工图文件审查费的全部余额,计人民币 元。
第九条 双方责任
甲方责任:
1、甲方按本合同在审查开始前向乙方提供所需的全部资料和文件,并对其完整性、准确性和时效性负责。
2、委托设计单位或指派一名有权作出决定和提供相关资料的人员出任其代表,全面负责与乙方的联系,及时处理本工程在施工图文件审查过程中涉及的有关问题。
3、在合同履行期间,如甲方要求终止或解除合同。当乙方未开始施工图文件审查工作时,乙方不退还甲方已付的首付款;当乙方已开始施工图文件审查工作时,甲方按施工图文件审查费的一半(实际工作量不足一半时)或全部(实际工作量超过一半时)向乙方支付施工图文件审查费用。
4、甲方应按合同第八条规定的金额和时间向乙方支付施工图文件审查费用。
乙方责任:
1、乙方委派进行本项目施工图文件审查人员应是经省建设厅批准的具有执业资格的审查工程师。
2、乙方按本合同第一条至第六条规定的审查依据、范围、主要内容、时间和成果要求,向甲方提交施工图文件审查合格书等文件。
3、乙方对审查结论的真实性负责,建设工程经乙方施工图文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题,乙方承担审查失察的责任。
4、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还首付款。
5、除必要的报送市建委的备案资料外,乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的资料和文件。如发生以上情况,甲方有权索赔。
第十条 补充约定
双方约定本合同其他相关事项为: 。
第十一条 其他事项
1、本合同执行过程中,双方有分歧意见时,尽量协商解决;不能达成一致时,可报市建委协调;经协调仍不能一致时,申请省建设厅仲裁。
2、本合同双方签字盖章后生效,至审查费结清后自然失效。
3、本合同一式四份,其中正本二份,副本二份,双方各执正、副本各一份。
建设单位:(签章) 审查机构:沈阳市建设工程施工图
法定代表人:(签章)
地址:
开户银行:
帐号:
邮编:
电话:
传真:
电子邮箱:
施工图审查合同3
建设单位(甲方):
住所:
营业执照注册号:
法定代表人(负责人):
审查单位(乙方):
住所:
营业执照注册号:
资质等级:
法定代表人(负责人):
根据《民法典》等法律法规,本着自愿、平等、诚实信用的原则,双方就________________施工图审查事宜,协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1.1工程名称:________________
1.2工程地点:________________
1.3工程内容:________________
1.4工程造价:________________万元
1.5设计单位:________________,资质等级:____
1.6勘察单位:________________,资质等级:____
二、施工图审查依据
2.1国家有关工程建设的法律、法规、规章及标准、规范:________。
2.2建设项目批准文件:________________________________。
2.3其它:__________________________________________。
三、施工图审查范围
3.1施工图审查范围:________________。
四、施工图审查内容
4.1是否符合工程建设强制性标准。
4.2地基基础和主体结构的安全性。
4.3是否符合安全、消防、节能、环保、抗震、人防、卫生、无障碍设计等有关强制性标准、规范。
4.4勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖图章和签字。
4.5施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计审批文件的要求,是否达到______规定的深度要求。
4.6是否损害公众利益。
4.7其它:____________________。
五、合同履行期限
5.1自________年____月____日起至________年____月____日止。
六、甲方向乙方提交的资料和文件
6.1施工图设计图纸文件。
6.2工程地质勘察报告书。
6.3结构计算书、建筑节能计算书。
6.4计划批文有效复印件。
6.5用地规划许可证有效复印件。
6.6建设选址意见书有效复印件。
6.7消防(环境)审查意见有效复印件。
6.8其它______________________。
七、施工图审查周期、审查结果
7.1乙方在收到审查资料后__个工作日内(甲方答复和施工图设计整改时限不计算在内)完成审查工作,并向甲方提交说明施工图审查合格或不合格意见的书面审查报告。
7.2审查成果
7.2.1审查合格的,乙方应在审查合格的施工图上加盖审查专用章,同时向甲方提交审查报告。
7.2.2审查不合格的,乙方向甲方提交审查报告和书面整改意见。在__个工作日内,由勘察、设计单位修改,经甲方同意后交乙方复审,直到审查合格为止。
7.2.3甲方或勘察设计单位对乙方做出的审查结论有重大分歧时,由甲方委托具有审查资质的第三方进行复查。复查结果与原结论一致的,复查费用由申请复查方承担,复查结果与原结论不一致的,复查费用由乙方承担,如仍有异议,按照本合同第四百七十二条执行。
八、施工图审查费用及支付
8.1审查费用
8.1.1审查费用总计:小写____元人民币,大写______元人民币____(含税/不含税)。
8.2支付方式按照下列第______款规定执行:
8.2.1一次性支付:乙方按约定完成审查成果并提交审查报告后____日内,甲方支付审查费用。
8.2.2分期支付:
8.2.2.1本合同生效后____日内,甲方向乙方支付审查费总额的____%,计人民币元。
8.2.2.2(进度支付):____________________________________。
8.2.2.3乙方完成施工图审查,并出具审查报告,甲方付清施工图审查费的余额,计人民币元。
8.3乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责:
收款人:__________________
开户行:________________
账号:________________
九、双方的权利和义务
9.1甲方的权利和义务
9.1.1按合同约定内容、约定时间向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性负责。
9.1.2因变更审查项目、规模、条件等原因造成审查工作返工的,双方协商签订补充协议。
9.1.3甲方指派______出任其代表,全面负责与乙方的联系,及时处理施工图审查过程中出现的问题。
9.1.4按合同约定向乙方支付审查费用。
9.1.5其它约定:________________
9.2乙方的权利和义务
9.2.1按合同约定及时完成施工图审查,并向甲方提交审查报告书。
9.2.2对施工图审查工作负责,承担审查责任。乙方对审查结论的真实性、合法性和准确性负责,建设工程经乙方施工图审查后因勘察设计原因发生工程质量问题,乙方承担相应的赔偿责任。
9.2.3乙方不得向第三方或在本合同的目的之外扩散、转让甲方提供的资料和文件。
9.2.4其他约定:________________
十、保密
10.1乙方应保护甲方或设计单位的知识产权。在合同期内或合同履行完毕后,未经甲方书面同意,乙方不得以任何方式对外泄露甲方提交资料或将甲方提交资料用于与本项目无关的其它任何事项。
十一、不可抗力
11.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工、恐怖活动等社会事件。
11.2双方或任何一方由于不可抗力不能履行合同义务时,应采取有效措施,尽量避免或减少损失,将因不可抗力造成的损失降低到最低程度;在不可抗力发生后____小时内,应以书面形式通知对方,并在其后____日内向对方提供有效证明文件。
11.3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的,应就扩大的损失负赔偿责任。
十二、违约责任
12.1甲方违约责任
12.1.1在合同履行期间,如甲方要求终止或解除合同,当乙方已开始施工图文件审查工作时,甲方按施工图审查费的__%(实际工作量未超过一半时),或____%(实际工作量超过一半时)向乙方支付施工图审查费。
12.1.2甲方应按照合同约定时间向乙方支付施工图审查费,每逾期支付一天,承担应支付金额____%的违约金;逾期超过____天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。
12.1.3甲方迟延提交合同约定的文件资料的,乙方顺延交付工作成果的时间。
12.1.4其它:______________。
12.2乙方违约责任
12.2.1在合同履行期间,如乙方要求终止或解除合同,应当向甲方赔偿损失,或经甲方同意支付全部审查费__%的违约金。。
12.2.2乙方未按合同约定及时交付施工图审查报告,每逾期一天,应向甲方支付全部审查费____%的违约金。
12.2.3甲方使用经审查合格后的设计文件发生工程设计质量问题的,乙方应当赔偿由此给甲方造成损失。
12.2.4乙方对外泄露甲方或设计单位的有关资料、技术秘密,应当向甲方赔偿损失或支付全部审查费______%违约金。
12.2.5其它:______________。
十三、合同变更、解除
13.1本合同经双方协商一致,应签订书面变更或解除协议。
13.2出现下列情形之一的',一方解除合同,应向对方发出书面解除通知,合同的解除不影响各方在合同解除前依法享有的权利和承担的义务:
13.2.1乙方擅自将本合同项下的工作转委托的。
13.2.2乙方审查报告不符合国家或行业有关规定,在甲方要求的期限内拒不整改的。
13.2.3乙方延误交付审查报告超过______天。
13.2.4给对方造成损失拒不赔偿的。
13.2.5甲方未按约定支付审查费超过应付金额__%以上,经乙方书面催告后____日仍未支付的,乙方可以解除合同。
13.3其它约定:____________________。
十四、争议的解决
因本合同发生争议,双方应协商解决。协商不成的,按照以下第____方式解决:
14.1提交____________仲裁委员会按照________仲裁规则在____进行仲裁。仲裁裁决具有终局性,双方都应执行。
14.2向______________人民法院提起诉讼。
14.3因关联交易合同发生争议,由双方协商解决。协商不成的,提交双方上级领导机构裁决。
十五、通知
甲方:________________
通讯地址、邮编:________________
联系人:________________
联系电话/传真:________________
乙方:________________
通讯地址、邮编:________________
联系人(本项目施工图审查人):________________
联系电话/传真:________________
十六、合同效力及其它约定
16.1本合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字,并加盖单位印章之日起生效。
16.2本合同未尽事宜,双方可另行签订书面补充协议。补充协议与本合同内容不一致的,以补充协议为准;
16.3本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
16.4以下附件作为本合同的组成部分:
16.5其它约定:__________________。
甲方(盖章):__________________________________________
法定代表人(负责人)________________
或委托代理人:________________
乙方(盖章):__________________________________
法定代表人(负责人)________________
或委托代理人:________________________
施工图审查合同4
委 托 人:(甲方)
受 托 人:(乙方)
审查项目合同号:
签订地点:
签订日期: 年 月 日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
依据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律法规的规定, 本合同双方就(以下称“项目”)事宜, 经协商一致, 签订本合同。
一、项目概况
1、项目名称:
2、项目地点:
3、项目面积:
4、项目计划开竣工日期:年 月开工,年 月竣工。
5、设计单位:
6、勘察单位:
7、建设单位:
二、审查范围和内容
程序性审查的主要范围和内容为: 技术性审查的主要内容为:
三、乙方服务措施:
1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员。
2、针对项目的建设特点,为确保约定项目能够在计划的竣工日期顺利完成,除在乙方的《报价书》中已作出的服务承诺外,乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系,提供跟踪咨询服务,具体如下:
(1)与设计单位密切配合
(2)与甲方的配合
四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式:
(1)乙方初步设计审查工作周期:不多于 个工作日。
(2)乙方施工图审查工作周期:
第一阶段:即±0.000以下建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于 个工作日, 第二阶段:即整个建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于 个工作日
(3)初审完成后,乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位,原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审,复审意见应在收到设计单位修改文件后5日内提出。复审合格项目应由乙方负责审查的专业人员填写《北京市建筑工程施工图设计文件审查报告》一式三份提交甲方。
(4)经乙方审查合格的项目,向甲方提交《北京市建筑工程施工图设计文件审查通知书》一式两份,并在审查过的施工图文件盖章(三套)。勘察报告及结构计算书返还甲方。
(5)本合同生效后即开始程序及技术性审查(含技术咨询服务),审查工作按规定工作日数完成(见本条第一、第二款)并提交审查报告。
五、委托方(甲方)的协作事项:
甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件:
⑴ 规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》;
⑵ 有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书;
⑶ 工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘);
⑷ 施工图设计全套图纸文件一套(结构专业计算书一份,);
⑸ 另提供总平面一张;
⑹ 审查需要提供的其它资料。
六、技术情报和资料的真实性、保密、
甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方提供的`所有资料负有保密责任,未经甲方许可,不得向第三方透露。
七、验收、评价方法
审查报告应符合本合同及相关法律法规的要求。北京市规委对委托的审查单位的工作进行监督。北京市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作。
评价方法:
八、报酬及其支付方式:
本项目审查费固定为人民币 元,大写: 元整。 支付方式为(一次性支付或分期支付):
分期支付具体为:初步设计审查(含技术咨询工作)完成并出具正式审查意见书后 个工作日内: 元。
施工图第一阶段审查并出具正式审查意见书工作完成(含初审和复审)并出具正式审查意见书后 个工作日内,支付人民币 元。
施工图第二阶段审查(含技术咨询工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式审查通过文件后 个工作日内,支付 元。
若阶段发生变化,则双方另行商议支付方式。
九、违约金或者损失赔偿额的计算:违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。
(一)违反本合同第四条约定,乙方应承担违约责任,每延误一天应减收项目审查费2‰。
(二)违反本合同第八条约定,甲方应承担违约责任,每延误一天,应按商业银行同期贷款利率支付逾期违约金。
十、解决合同纠纷的方式
在履行本合同的过程中发生争执,双方应友好协商,协商不成时,任何一方均可向 仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。
十一、其它
对于审查不合格的项目,乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的《北京市建筑工程施工图设计文件审查报告》交甲方,原设计单位修改后,甲方重新送审。复审不合格项目交北京市建设工程勘察设计质量监督总站处理。复审时间与初审时间详见本合同第四条。
施工图一经审查批准,不得擅自进行修改。如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时,必须重新报请原审查单位批准后实施。
甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时,甲方可向市规划委提出复审申请,市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证,做出仲裁决定。
本合同生效后,任何一方不得单方终止本合同,若甲方要求单方终止合同,原缴的审查费不退,乙方的审查工作超过一半时,甲方应支付全部审查费。
本合同如有未尽事宜,合同双方应协商并签定补充协议,作为本合同附件。 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,本合同自全部内容履行完毕后截止。 本合同正本一式 本份及副本 份,甲乙各方持正本 份,及副份。
委 托 人:(甲方)
受 托 人:(乙方)
年月日:
施工图审查合同5
建设方(甲方) 审查方(乙方)
甲方委托乙方承担 "工程施工图审查,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)、关于贯彻执行《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》过程中有关细则的通知(穗建技[20xx]317号)。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。
第二条 本合同审查项目的基本情况:名称、规模、投资及审查 费等见下表:
第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件:
第四条 乙方向甲方交付的审查资料文件:
第五条 审查费的支付详见下表。 第六条 双方责任: 6.1 甲方责任:
6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提
交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。
6.1.2 在未签合同前甲方已书面同意,乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作,应按收费标准,相应支付审查费。
6.1.3 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意,甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
6.2 乙方责任:
6.2.1 乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告,并对审查的'图纸质量负相应的责任。
6.2.2 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告。
6.2.3 乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
第七条 违约责任
7.1 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始审查工作时,不退还甲方已付的定金;已开始审查工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段审查费的一半支付;超过一半时,按该阶段审查费的全部支付。
7.2. 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
7.3 由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的审查资料文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费的千分之二。
7.4 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.2 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由广州仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.3 份。报建设行政主管部门存一份。
8.4 本合同经双方签章后生效。
8.5 本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.6 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
建设方(甲方): 审查方(乙方):
年 月 日
施工图审查合同6
发包人:
审查人:
发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程____市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;《建设工程质量管理条例》;
1.2____市建委关于转发《房屋建筑工程____市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发211号);
1.3政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。
第二条工程概况
2.1工程名称:
2.2工程建设地点:
2.3工程类别:(房建市政规模米;
2.4施工图设计文件审查工作范围:查;
第三条审查的主要内容按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准;
3.1是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的`设计深度要求;
3.2抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;
3.3地基基础和主体结构的安全性;
3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;
3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;
3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第四条发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性,真实性负责:表一
第五条、施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件,并对其质量负责:表二
第六条收费标准及付费方式:
6.1本工程审查费按建筑面积单价:
2.5元2计算,总额为共计元(即圆)整人民币;
6.2双方合同生效后预付审查费40 %计
6.3审查机构提交审查合格书时,发包单位向审查机构付清全部审查费。
第七条发包单位、审查机构责任:
7.1发包单位责任:
(1)发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责,发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查,如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。
(2)审查机构提交合格书后,发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查,造成审查机构重新审查时,双方应另行协商,签订补充条款,按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费;
(3)发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查,应报原批准部门同意,并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查,双方应另行协商并签订补充条款。
7.2审查机构责任:( 1 )审查机构应当根据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准,认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后,仍有违反工程强制性标准,给建设单位造成损失的,审查机构应承担相应的赔偿责任; ( 2 )审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查,对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效,给建设单位造成经济损失,审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;
(3)审查机构不得向
第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。
第八条违约责任
8.1发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额0.5违约金;
8.2审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间,若超期延误按每个工作日承担审查费的0.5的违约金。
第九条其它约定事项
9.1本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决;
9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决,协商不成,可按下列第( )种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止。本合同一式份,发包人份,审查人份。
发包单位名称:(盖章) 审查机构名称:(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:
________年____月____日________年____月____日
施工图审查合同7
委托人:(甲方)
受托人:(乙方)
审查项目合同号:
签订地点:
签订日期:________年____月____日
有效期限:________年____月____日至________年____月____日
依据《中华人民共和国民法典》和其它相关法律法规的规定,本合同双方就(以下称项目)事宜,经协商一致,签订本合同。
一、项目概况
1、项目名称:
2、项目地点:
3、项目面积:
4、项目计划开竣工日期:年____月开工,年____月竣工。
5、设计单位:
6、勘察单位:
7、建设单位:
二、审查范围和内容
程序性审查的主要范围和内容为:技术性审查的主要内容为:
三、乙方服务措施:
1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员。
2、针对项目的建设特点,为确保约定项目能够在计划的竣工日期顺利完成,除在乙方的《报价书》中已作出的服务承诺外,乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系,提供跟踪咨询服务,具体如下:
(1)与设计单位密切配合
(2)与甲方的配合
四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式:
(1)乙方初步设计审查工作周期:不多于个工作日。
(2)乙方施工图审查工作周期:
第一阶段:即0.000以下建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于个工作日,
第二阶段:即整个建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于个工作日
(3)初审完成后,乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位,原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审,复审意见应在收到设计单位修改文件后____日内提出。复审合格项目应由乙方负责审查的专业人员填写《____市建筑工程施工图设计文件审查报告》一式三份提交甲方。
(4)经乙方审查合格的项目,向甲方提交《____市建筑工程施工图设计文件审查通知书》一式两份,并在审查过的施工图文件盖章(三套)。勘察报告及结构计算书返还甲方。
(5)本合同生效后即开始程序及技术性审查(含技术咨询服务),审查工作按规定工作日数完成(见本条第
一、
第二款)并提交审查报告。
五、委托方(甲方)的协作事项:甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件:
⑴规划管理部门核发的`《建设工程规划许可证》;
⑵有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书;
⑶工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘);
⑷施工图设计全套图纸文件一套(结构专业计算书一份,);
⑸另提供总平面一张; ⑹审查需要提供的其它资料。
六、技术情报和资料的真实性、保密、甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任,未经甲方许可,不得向第三方透露。
七、验收、评价方法
审查报告应符合本合同及相关法律法规的要求。____市规委对委托的审查单位的工作进行监督。____市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作。 评价方法:
八、报酬及其支付方式:
本项目审查费固定为人民币元,大写:元整。支付方式为(一次性支付或分期支付):分期支付具体为:初步设计审查(含技术咨询工作)完成并出具正式审查意见书后个工作日内:元。施工图
第一阶段审查并出具正式审查意见书工作完成(含初审和复审)并出具正式审查意见书后个工作日内,支付人民币元。施工图
第二阶段审查(含技术咨询工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式审查通过文件后个工作日内,支付元。若阶段发生变化,则双方另行商议支付方式。
九、违约金或者损失赔偿额的计算:违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。
(一)违反本合同
第四条约定,乙方应承担违约责任,每延误一天应减收项目审查费2。
(二)违反本合同
第八条约定,甲方应承担违约责任,每延误一天,应按商业银行同期贷款利率支付逾期违约金。
十、解决合同纠纷的方式在履行本合同的过程中发生争执,双方应友好协商,协商不成时,任何一方均可向仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。
十一、其它对于审查不合格的项目,乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的《____市建筑工程施工图设计文件审查报告》交甲方,原设计单位修改后,甲方重新送审。复审不合格项目交____市建设工程勘察设计质量监督总站处理。复审时间与初审时间详见本合同
第四条。施工图一经审查批准,不得擅自进行修改。如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时,必须重新报请原审查单位批准后实施。甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时,甲方可向市规划委提出复审申请,市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证,做出仲裁决定。本合同生效后,任何一方不得单方终止本合同,若甲方要求单方终止合同,原缴的审查费不退,乙方的审查工作超过一半时,甲方应支付全部审查费。本合同如有未尽事宜,合同双方应协商并签定补充协议,作为本合同附件。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,本合同自全部内容履行完毕后截止。本合同正本一式本份及副本份,甲乙各方持正本份,及副份。
委托人:(甲方)受托人:(乙方)
________年____月____日________年____月____日
施工图审查合同8
发包人:
审查人:
发包人:
审查人:
发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条 本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;《建设工程质量管理条例》;
1.2重庆市建委关于转发《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发[20xx]211号);
1.3 政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。
第二条 工程概况
2.1工程名称:
2.2 工程建设地点:
2.3工程类别:(房建/市政规模 米 ;
2.4 施工图设计文件审查工作范围: 查;
第三条 审查的主要内容
按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准;
3.1 是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的设计深度要求;
3.2 抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;
3.3地基基础和主体结构的安全性;
3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;
3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;
3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第四条 发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性,真实性负责:
表一
第五条、施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件,并对其质量负责:
表二
第六条 收费标准及付费方式:
6.1 本工程审查费按建筑面积单价:2.5元/m2计算,总额为共计 元(即 圆)整人民币;
6.2 双方合同生效后预付审查费 40 %计
6.3 审查机构提交审查合格书时,发包单位向审查机构付清全部审查费。
第七条 发包单位、审查机构责任:
7.1 发包单位责任:
(1) 发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责,发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查,如因弄虚作假而产生的.后果由发包单位承担。
(2)审查机构提交合格书后,发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查,造成审查机构重新审查时,双方应另行协商,签订补充条款,按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费;
(3)发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查,应报原批准部门同意,并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查,双方应另行协商并签订补充条款。
7.2 审查机构责任:
( 1 )审查机构应当根据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准,认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后,仍有违反工程强制性标准,给建设单位造成损失的,审查机构应承担相应的赔偿责任;
( 2 )审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查,对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效,给建设单位造成经济损失,审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;
(3)审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。
第八条 违约责任
8.1 发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额 0.5‰违约金;
8.2 审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间,若超期延误按每个工作日承担审查费的 0.5 ‰的违约金。
第九条 其它约定事项
9.1 本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决;
9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决,协商不成,可按下列第( )种方式解决:
(一) 提交 仲裁委员会仲裁;
(二) 依法向人民法院起诉。
第十条 本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止。
本合同一式份,发包人份,审查人份。
发包单位名称:(盖章) 审查机构名称:(盖章)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)