第一篇:工人工资支付和工程材料款支付承诺书
工人工资支付和工程材料款支付承诺书
:
为全面贯彻执行国家、省、市有关《员工工资支付管理条例》,维护行业秩序,严格执行公司关于按期发放员工工资的有关规定。同时,为确保本项目顺利完成,工程各项经济纠纷降低至最低,本人代表本项目作如下承诺:
一、工人工资支付:
1、发生下列情况之一的,自愿接受公司5万—30万元的罚款处理并记入信誉档案:
(1)拖欠员工工资行为而拒不支付的;
(2)因拖欠员工工资引发员工集体到主管部门上访的;
(3)除承担直接责任外,因拖欠员工工资引发堵塞交通、妨碍公共秩序或以跳楼自杀等过激行为相威胁造成不良社会影响的;
(4)除承担直接责任外,对讨薪员工采取暴力手段的;
(5)造成其他恶劣社会影响,情节严重的。
2、拖欠员工工资,引起员工到公司上访、投诉和诉讼情况,经公司核实、协调后5日内项目部仍未按要求予以支付的,公司财务部门可按欠薪额度从项目资金中扣款代为支付所欠工资,并同意接受处以欠款金额2倍的罚款。
二、工程材料款支付:
1、造成材料商投诉的,本人应积极于5日内协调好,对于确有困难的材料商应耐心沟通取得支持;
2、材料商投诉达3次,仍未能协调解决的,经公司核实后从项目资金中扣款代为支付所欠材料款,同时同意接受处以相同额度的罚款;
3、恶意拖欠材料款,造成过激行为乃至经济诉讼的,除承担直接责任和经济损失外,同意处以欠款金额2倍的罚款。
承诺人:
身份证号:
第二篇:工人工资支付承诺书
工人工资支付承诺书
致:淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司(建设单位)
根据国家、安徽省、宿州市有关规定,我公司对工人工资的支付作如下承诺:
1、从贵单位拿到工程进度款后,我公司一定如期、足额支付工人工资,不发生拖欠现象。
2、我公司在工程开工后,及时与所属各施工班组签订用工协议,并将该协议送宿州市劳动保障局备案。
3、我公司在工程开工后,根据用工协议制订支付工人工资计划。
4、我公司在工程开工后,将所属各项施工班组的组成人员名单、联系电话,送宿州市劳动保障局备案。
5、我公司不按用工协议、计划,如期、足额支付工人工资的,经监理公司、贵单位核实后,我单位在接到通知后5个工作日内支付。
6、从贵单位拿到工程进度款后,因我公司不如期、足额支付工人工资而引发工人闹事、围攻、上访等事端的,由我单位承担因此而引发的法律、经济等一切责任。
中国第四冶金建设有限责任公司2011年4月
淮北矿业宿州千亩居住园凯旋百年(一期)A-2#、A-5#、A-6#楼
工 人 工 资 支 付 承 诺 书
施工单位:中国第四冶金建设有限责任公司时间:2011年4月
淮北矿业宿州千亩居住园凯旋百年(一期)
A-2#、A-5#、A-6#楼
致:淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司(建设单位)
我单位从开工至2011年10月已按农民工劳动协议书支付农民工工资(已付农民工工资80%)。
施工单位:中国第四冶金建设有限责任公司时间:2011年11月23日
淮北矿业宿州千亩居住园凯旋百年(一期)
A-2#、A-5#、A-6#楼
支 付 农 民 工 工 资 情 况
施工单位:中国第四冶金建设有限责任公司时间:2011年11月23日
安全生产承诺书
为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,我公司特作如下承诺:
一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则;
二、制定施工安全管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目专职安全员,并认真落实各项施工安全管理规定;
三、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书;
四、工程建设中安全管理的重点场所,地点部位等处都要设立醒目的警示标志;
五、建筑施工中需要的各种辅助材料(设备)要有产品合格证书,辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定,并严格执行安全操作规程;
六、确保安全资金投入,满足安全生产条件。定期组织从业人员(包括农民工)参加安全生产教育和培训,提高其安全意识,保证从业人员熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,提高防范突发事件的应急处置能力。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并督促其按规定佩戴、使用;依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费;
七、按照国家有关法律法规以及国家或行业有关安全标准、规范的要求,制定防范措施,对企业内部的危险部位实施有效监控,杜绝“三违”现象,保障生产经营单位、各环节符合安全要求。落实操作岗位应急措施,依法制定生产安全事故应急救援预案和安全防范措施;
八、我公司愿意自觉接受业主、监理、监督单位(人)及社会各界对工程建设中安全生产的监督;
九、工程建设施工期间发生任何安全责任事故,我公司愿承担一切责任。
公司名称(盖章):法人代表(签字):
项目经理(签字):联系电话:
专职安全员(签字):联系电话:
(招标人名称):本投标人承诺有能力在并做好开标前的一切准备工作,并对招标人从发售招标文件之日至投标文件截止之日时间长短无任何异议。
年月日
承 诺 书
(开标时间)之前完成投标文件的编制
投 标 单 位(章):
法定代表人(签名或盖章):
年月日
第三篇:工人工资支付承诺书
附件:
工人工资支付承诺书
(招标人):
根据国家、江西省、赣州市有关规定,及贵单位(工程名称)施工招标文件要求,我公司对工人工资的支付作如下承诺:
1、贵单位按合同支付工程进度款后,我公司一定如期、足额支付工人工资,不发生拖欠现象。
2、我公司在工程开工后,及时与所属各施工班组签订用工协议,并将该协议送贵单位和监理公司备案。
3、我公司在工程开工后,根据用工协议制订支付工人工资计划,并将计划送贵单位和监理公司备案。
4、我公司在工程开工后,将所属各项施工班组的组成人员名单、联系电话,送贵单位和监理公司备案。
5、我公司不按用工协议、计划,如期、足额支付工人工资的,经监理公司、贵单位核实后,书面通知我公司在5个工作日内支付,如我公司拒付,贵单位有权直接在下次支付工程进度款时直接支付工人工资,同时罚没我公司履约保证金30%以上。
6、我公司不按用工协议、计划,如期、足额支付工人工资的,经监理公司、贵单位核实后作为我公司的不良行为记录在案,贵单位今后的招标工程项目,我公司均不得参加。
7、贵单位如按合同支付工程进度款后,因我公司不如期、足额
支付工人工资而引发工人闹事、围攻、上访等事端的,由我公司承担因此而引发的法律、经济等一切责任。
投 标 人:法定代表人或其委托代:项目经理:现场负责人:
日期:
(盖章)
签字或盖章)
(签字)
(签字)年____月____日
(安全生产承诺书
为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,我公司特作如下承诺:
一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则;
二、制定施工安全管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目专职安全员,并认真落实各项施工安全管理规定;
三、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书;
四、工程建设中安全管理的重点场所,地点部位等处都要设立醒目的警示标志;
五、建筑施工中需要的各种辅助材料(设备)要有产品合格证书,辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定,并严格执行安全操作规程;
六、确保安全资金投入,满足安全生产条件。定期组织从业人员(包括农民工)参加安全生产教育和培训,提高其安全意识,保证从业人员熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,提高防范突发事件的应急处置能力。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并督促其按规定佩戴、使用;依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费;
七、按照国家有关法律法规以及国家或行业有关安全标准、规范的要求,制定防范措施,对企业内部的危险部位实施有效监控,杜绝“三违”现象,保障生产经营单位、各环节符合安全要求。落实操作岗位应急措施,依法制定生产安全事故应急救援预案和安全防范措施;
八、我公司愿意自觉接受业主、监理、监督单位(人)及社会各界对工程建设中安全生产的监督;
九、工程建设施工期间发生任何安全责任事故,我公司愿承担一切责任。
公司名称(盖章):法人代表(签字):
项目经理(签字):联系电话:
专职安全员(签字):联系电话:
年月日
承 诺 书
(招标人名称):
本投标人承诺有能力在(开标时间)之前完成投标文件的编制并做好开标前的一切准备工作,并对招标人从发售招标文件之日至投标文件截止之日时间长短无任何异议。
投 标 单 位(章):
法定代表人(签名或盖章):
年月日
第四篇:2016工程款支付承诺书
2016工程款支付承诺书范文
工程款支付承诺书范文
本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯,特做出如下承诺: —、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。
二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。
三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同,合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。
四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。
五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳,当发生以下几种情形时,承诺可以由(工程所在地)建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金:
1.故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务,超过限定时间的; 2.因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的;
3.企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸,致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。
4.将农民工工资支付给个体承包人(“包工头”),未兑现农民工工资的;
5.市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。
法定代表人签字(签字): 投标单位名称(章): 2016 年3月15 日 工程款支付承诺书
云南宸业建筑工程有限公司:
我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元,已经支付工程款6000多万元,剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺:自即日起至2016年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。
如违背上述承诺,我公司自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺
昆明恒信房地产开发有限公司 2016-04-16 同意昆明恒信房地产开发有限公司此承诺。云南宸业建筑工程有限公司 2016-04-16 工程款支付承诺书
xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx:
我单位负责建设的 工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:
1、我单位在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺,我单位将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。
招标单位名称:(盖章)年 月 日
工程款支付承诺书
北京市建设工程招标投标管理办公室:
我公司负责开发建设的_______工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:
1、我公司在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺,我公司将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。
开发单位名称(盖章)年 月 日
工程承包人付款承诺书
承诺人:xx-x,男,汉族,住xx市xx镇xx村。
承诺人承包xx建筑工程有限公司“xx花苑”1标段项目瓦工所有工程,止年前承诺人仅完成所有工程的70%,且该工程现并没有竣工验收,而按双方合同约定,只有在工程竣工后,承诺人方可付收工程承包款的70%,现承包人需支付所有农民工年前工资,确保工人渡过祥和春节,特商请发包人提前支付工程款,承诺人并作如下承诺:
一、承诺人本次所收到的xx万元及 年 月 日所受到xx万元工程款系xx安置区3#、4#楼的工程尾款和“xx花苑”工程竣工验收后的从发包人处应付款,即发包人在给付70%工程款时予以扣减,结算;
二、承诺人承诺受到该款项时,用于支付其所有农民工的工资,不得挪作他用,保证所有农民工均能足额、及时领到,并保证承诺人本人及其所有农民工均不到工地及发包人单位#url#、家庭处索取任何工程款及其他名义追索,否则,承诺人不仅赔偿损失,并且支付发包人人民币xx万元,出现 此种情形时,发包人有权在工程款中直接扣减;
三、承诺人承诺在收取此款后,并保证承诺人本人及其所有农民工均不到政府、社会保障等行政机关进行上访、信访,保证年前施工队伍稳定,社会和-谐,否则,出现此种情形时,发包人有权在工程款中直接扣减;本承诺书由xx建筑工程有限公司、xx市公安局xx分局xx派出所共同监督执行。见证单位: 承诺人: 年 月 日
班组支付工程款承诺书
致江西龙马建设工程有限公司: 施工班组负责人: 身份证号:
我施工班组承接西龙马建设工程有限公司承建的项目(原三都植物油厂处旧城改造)工程 分包作业,今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用,全部发放给本项目施工班组员工,今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。
本人承诺:已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资,决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为,造成民工上访罢工或闹-事,造成的不良后果全部由本人负责处理,并承担由此引起的一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的,我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。特此承诺!
作业班组承诺人: 年 月 日
注:后附作业班组承诺人身份证复印件 建设工程农民工工资支付承诺书 发包人(全称): 承包人(全称): 劳务分包人(全称): 太湖新城综合管沟机电设备安装工程于 年 月 日竣工。根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定,经三方协议,现就农民工工资支付事宜承诺如下:
一、发包人承诺在竣工之日起1个月内按合同约定向承包人支付工程款。
二、承包人承诺在收到工程款后10日内付清全部农民工工资。
三、劳务分包人承诺在收到农民工工资后5日内全部如数发到农民工本人。
四、期间如发生拖欠农民工工资现象,按以下方式处理:
1、发包人按合同约定支付工程款的:(1)、剩余工程款大于等于拖欠数额的n倍(n为合同补充条款中所确定的系数)时,由发包人垫付农民工工资,垫付费用由发包人按垫付总额乘以系数n向承包人收回,从剩余工程款中直接扣除;(2)、剩余工程款大于等于拖欠数额但小于拖欠数额的n倍时,由承、发包双方共同支付所拖欠工资,其中发包人支付拖欠数额的[(2-n)×100]%,承包人支付剩余拖欠额,发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款;(3)、剩余工程款小于拖欠数额时,由承、发包双方共同支付所拖欠工资,其中发包人以剩余工程款的[(2-N)×100]%为支付额度,承包人支付剩余拖欠额,发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款,2、发包人未按合同约定支付工程款的,由发包人无条件支付农民工工资,且不得向承包人追讨,不得从工程款中扣除。
3、所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人或劳务分包人,并由其签收。
五、任何一方未履行承诺,负全部法律责任。发包人(公章): 承包人(公章): 劳务分包人(公章): 法人代表(签字): 法人代表(签字): 法人代表(签字): 年 月 日 年 月 日 年 月 日 工程款付款协议书
甲方:山东丽都国际大酒店有限公司 乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于2016年 月 日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:山东丽都国际大酒店有限公司 乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程 有限公司
甲方代表签字: 乙方代表签字: 2016年 月 日
第五篇:工程款支付承诺书
工程款支付承诺书
工程款支付承诺书1
xxx:
我单位负责建设的工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:
1、我单位在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺,我单位将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
承诺人:
时间:X年XX月XX日
工程款支付承诺书2
珠海市建设工程招标投标管理中心:
我公司负责开发建设的_______工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:
1、我公司在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺,我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
开发单位名称(盖章)
年月日
工程款支付承诺书3
XXXXXXXXXXX:
我单位负责建设的 工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:
1、我单位在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺,我单位将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
招标单位名称:(盖章)
20xx年XX月XX日
工程款支付承诺书4
由 承包,经双方协商,部分工程与 联合经营。
经考查核实,该项目工程手续齐备,完全属实,无虚假,无欺
诈。 ,自愿给 等人,支付该工程劳务合作费用,第一次土方为 m3,劳务费用为元/m3(税后),在缴纳保证金的同时,支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金(税后) 元,该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故,我方决无反悔,不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同,按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用,收款人有权通过甲方扣除该款。
承诺人:收款人:
身份证号:
电话: 电话:
年 月 日
工程款支付承诺书5
南xxxx程有限公司:
我公司承诺在工程收到贵公司支付的工程款后,不得因各种原因拖欠民工工资,不会发生民工上访事件。如有此类事件发生,我公司将承担一切经济、法律后果。
承 诺 人:
法定代表人:
(企业盖章):
公司名称:(施工单位)
承诺日期: 年 月 日
工程款支付承诺书6
由承包,经双方协商,部分工程与联合经营。
经考查核实,该项目工程手续齐备,完全属实,无虚假,无欺诈。自愿给等人,支付该工程劳务合作费用,第一次土方为m3,劳务费用为元/m3(税后),在缴纳保证金的同时,支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金(税后)元,该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故,我方决无反悔,不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同,按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用,收款人有权通过甲方扣除该款。
承诺人:收款人:
身份证号:
电话:电话:
20xx年x月x日
工程款支付承诺书7
云南宸业建筑工程有限公司:
我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元,已经支付工程款6000多万元,剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺:自即日起至20xx年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。
如违背上述承诺,我公司自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺
昆明恒信房地产开发有限公司
20xx-X-X
云南宸业建筑工程有限公司
20xx-X-X
工程款支付承诺书8
XXX:
我公司负责开发建设的 工程进入投标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织投标工作,并在此郑重承诺:
我公司承诺对于本工程的工程承实施过程中,愿垫付工程款达到合同额的30%。按照承诺,合同进度付款条件相应修改。
特此承诺。
承诺人:XXX
时间:XXXX年XX月XX日
工程款支付承诺书9
致xxxxx:
我单位在工程施工招标中,如有幸中标在这项工程的实施过程中,我们除响应本项目资格预审文件和招标文件的所有条款、履行合同内容外,并郑重承诺:
为保证工程资金合理、有效地用于本工程建设,确保本项目资金不外流,我方承诺在业主指定的银行开设唯一的结算账户办理工程资金的结算。愿意与业主及银行签订资金管理协议,遵守合同条款关于资金使用的各项规定,同意业主及银行对银行账户资金的管理、监督和检查,绝不挪用、挤占工程建设资金,并遵守业主在项目建设期间指定的工程建设资金管理办法。在工程建设期间,不上缴上级主管单位管理费、设备折旧费、利润、不购买施工设备等,以确保工程建设资金专款专用。
若我单位违背以上承诺,非法挪用工程建设资金,则以全部履约保证金作为违约金交予业主,同时,我单位将自动退场,并放弃在贵公司的投标资格。
承诺单位(盖章):
法人代表(签字):
日期:年 月 日
工程款支付承诺书10
甲方:
乙方:
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):___(小写:___)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于20__年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的.十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:山东__国际大酒店有限公司
乙方:济宁市__广告装修工程有限公司
甲方代表签字:___
20__年__月__日
乙方代表签字:___
20__年__月__日
工程款支付承诺书11
XXXXXXXXXXXXXXXX:
我单位负责建设的 工程进入招标阶段,我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作,并在此郑重承诺:
1、我单位在招标前和招标过程中,决不以摸底、了解情况或其他原因为由,与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前,我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同,决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺,我单位将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
承诺人:XXX
时间:XXXX年XX月XX日
工程款支付承诺书12
云南宸业建筑工程有限公司:
我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元,已经支付工程款6000多万元,剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺:自即日起至20xx年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。
如违背上述承诺,我公司自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺
昆明恒信房地产开发有限公司
20xx-04-16
同意昆明恒信房地产开发有限公司此承诺。
云南宸业建筑工程有限公司
20xx-04-16
工程款支付承诺书13
陕西安康恒鑫建设工程有限公司:
我公司负责建设的 石泉县后柳柏桥上、下浆砌石砌筑 工程在开工后至施工完成过程中,我公司将承诺做到以下几点:
1、保证工程施工过程中质量验收合格及人员机械安全;
2、在工程完工后,我公司将支付全额人工工资及机械费用;
3、后期在使用过程中由于我公司施工质量问题所造成的损坏我公司将及时修复,如未及时维修或在维修过程中产生需要赔偿情况,我公司将全额负责赔偿款项;
4、如违背上述承诺,我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
开发单位名称(盖章)
20xx年XX月XX日
工程款支付承诺书14
甲方:山东丽都国际大酒店有限公司 乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):XXX (小写:XXX )。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方装饰工程款 ,下欠工程款 。经双方协商确定甲方于20xx年 月 日付给乙方工程款 ,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0。02%/月的利息外,并按所欠工程款的0。5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:山东丽都国际大酒店有限公司
乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司
甲方代表签字:XXX
20xx年XX月XX日
乙方代表签字:XXX
20xx年XX月XX日
工程款支付承诺书15
甲方:
乙方:
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):xx(小写:xx)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于20xx年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:山东xx国际大酒店有限公司
乙方:济宁市xx广告装修工程有限公司
甲方代表签字:xx
20xx年xx月xx日
乙方代表签字:xx
20xx年xx月xx日