土方施工内部分包协议书

第一篇：土方施工内部分包协议书

土方施工内部分包协议书

甲方：中国四冶童山项目部

乙方：

甲乙双方就土方运输施工达成内部分包协议如下： 地点：锡林郭勒盟至赤峰段。

内容：表土剥离，稀土煤炭土方挖方，装运平大包。

开工：2013年12月进场交图纸定点定位分配区块。施工企业组织临建项目部。

工程量：500万方。

工期：3年

价格：每平方米45元人民币。

运距：0-45公里、综合运距24公里内。

预付款：施工队进场前，甲方支付进场费，按实际发生额度。设备人员全部进场准备完毕，甲方付年计划5%，转账支付。结算：月结算付款95%。

油料：甲方供应，不超市场价格，也可以自供。保证金：乙方向甲方缴纳万元人民币。

另：甲、乙双方的责任及要求，进场时签补充协议。

甲方：乙方：

2013年月日

第二篇：内部分包施工协议书

内部分包施工协议书

甲方：

建设工程有限公司

乙方：

身份证号码：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：观音山旅游区道路工程 工程地点：观音山内

工程内容：道路、挡土墙、护坡、砌体等 工程立项批准文号： 资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：发包方总工程造价，约壹点贰亿万元（1.2亿元）总长 12公里、宽8米、垫层10公分、混凝土20公分，具体按图纸施工。

三、合同工期

开工日期：按甲方发出的进场通知书为准 竣工日期：按照单项工程项目双方约定

合同工期总日历天数 310 天（具体按照单项工程双方协订）。

四、质量标准：工程质量标准按国家验收规范标准达到合格

五、合同价款：按各单项工程按实结算

六、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸（由甲方提供6套）

6、工程量清单

7、工程报价单或预算书

8、甲方负责施工场地三通一平及临建设施（含工棚）。如由乙方搭建，费用由甲方负责另行支付。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、采用可调价格合同，合同价款调整办法：按广东省（2013年）道路工程最新定额及相关配套文件、地区类别取上限，总造价下浮5%计算；工程量按双方确定的签证清单计算。人工、材料、机械价格调差按工程项目施工季度执行当地建设管理部门发布适时最新信息价计算。其余合同条款按照甲方与业主的施工总合同同步执行。

八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、本合同履约保证金为 80万元人民币。双方签定合同当天内交付 10万元，收到进场通知书开工7天内交付剩余的70万元。所付履约保证金不产生任何利息。完成本合同项 目两公里路基，无息返还乙方履约保证金20万元，按每两公里路基节点进度分四次退还合同履约保证金。

十、双方责权：

甲方：

1、负责提供6套图纸，根据合同要求及时拨付工程款。

2、负责施工资料的整理，材料送检、报验及施工工程范围内的协调工作。

3、根据工程施工要求应派驻道路工程师及其有关本工程的所需各种现场技术人员进行施工、检查及督促。

4、在施工过程中应与业主、监理单位、质检等有关部门建立良好的业务协作关系。

5、如因工程款不能及时拨付到位，造成的停工、窝工、机械设备的滞留等均由甲方承担一切损失。

乙方：

1、对本工程的施工须做到保质保量，保工期，确保安全生产，文明施工。

2、严格依照设计图纸、变更通知，施工技术规范和施工技术操作流程进行施工。

3、听从业主及监理、施工单位的指挥。否则，引起的事故及损失，由乙方承担。

4、按建设部门指定的保险公司为施工人员购买不定名的人身意外险，降低万一发事故时的赔付风险，出现重大伤亡故事甲乙双方共同承担赔付金额。

5、根据甲方要求，及时组织各班组人员施工，如因乙方没有及时发放工人工资的原因而造成停工、窝工的，根据相关规定由乙方承担甲方的一切损失。

十一、乙方收到甲方进场通知书七天内（含七天）没有进场，所签合同自然失效，乙方所付履约保证金不予退还，作为甲方的损失补偿。

十二、合同生效

本合同双方约定：双方代表签名盖公章（或按指摸）后生效。本合同一式两份，双方各执一份，具同等法律效力。

甲方（公章）：

乙方（签字）：

法定代表人：

委托代理人：

住 所：

住 所：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

邮政编码：

邮政编码：

合同订阅时间：2016年

月

日 合同订立地点：

村委会

第三篇：土方分包协议书

施工承包协议书

河南大学龙子湖校区教师周转房

第四标段

临建场地回填

方：

方：

2014年 7 月日

1甲乙

施工承包协议(合同)书

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

为明确双方权力和义务、确保承包项目的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》及现行相关法律法规的有关内容，经甲乙双方协商一致，签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：河南大学龙子湖校区教师周转房

第四标段临建场地回填

二、工程地点：明理路与刘江西路交叉口

三、工程工期：2天

四、工程质量标准：符合甲方要求和满足使用

五、计价:

计价采用下面的计价方式进行计算和结算。

计价方式一.本协议采取综合总价的方式计价，总计元；综合总价包含除甲方提供的承包图纸以外的人工、机械、油料、设备、工器具、质量和安全措施、利润、额外支出及图纸明示和暗示包含的全部内容等从施工准备至交工验收合格所产生的一切费用。施工期间甲方将不作任何费用的调整。

计价方式二.本协议采取综合单价的方式计价，元/小时；综合单价包含除甲方提供的承包图纸以外的人工、机械、油料、设备、工器具、质量和安全措施、利润、额外支出及图纸明示和暗示包含的全部内容等从施工准备至交工验收合格所产生的一切费用。施工期间甲方将不作任何费用的调整。

六、承包内容:

图纸明示和暗示所包含的全部内容，包括按图纸要求对回填场地进行的碾压密实、平整、找坡等符合甲方要求和满足使用的所有施工项目。

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.提供施工现场的图纸一份;

2.向乙方提供施工现场的周边界限;

3.甲方对乙方的施工全过程进行全面监督，负责办理计量签认；

4.对乙方未能按甲方的工期计划要求或客观上必然造成工期延后以及乙方未能达到进度和质量要求的，甲方有权调整乙方的工程量并有权安排其他施工单位进场施工。

5.在工程施工过程中发现的质量、进度、安全文明方面的问题和隐患,甲方有权要求乙方及时整改和完善；

（二）乙方的权利和义务

1.全面遵守协议对乙方的各项要求和本承包协议之规定，服从甲方的管理和指挥；

2.乙方应具备从事本协议所涉及工程内容施工的相应能力，按甲方布臵的进度计划和质量要求组织施工，乙方自行解决工人需要的住宿、生活等设施；

3.自主行使对所组织的人员和施工机械进行管理，加强对所有员工的教育和培训，主动协调好与施工周边的关系；

4.对所承包的项目不论甲方是否签认，都要对出现的质量问题承担其维修责任和返工所需费用。

5.严格按图纸及甲方要求组织施工，不准擅自变更和修改设计，加强自检，确保工程质量。

6.乙方不得再将所承包的施工内容转包或分包给第三人。

7.按照甲方工期的要求,积极组织人员和机械及时进场施工,保证随时增加人员和机械进行赶工,赶工费用自理。

8.负责施工期间的油料、食宿等一切费用。

八、工程款的结算和支付

1.工程结算时以图纸和实际完成并经甲方认可的已完工程量为准。

2.结算方式：

（1）.施工完毕经甲方验收合格后支付已完工程量的 50 ％；

（2）.验收合格六个月后支付已完工程量的 30 ％；

（3）.剩余的百分之 20 ％留作质量保证金,满壹年无质量问题或隐患后一个月内无息付清。

九、安全责任：

乙方在整个施工过程中应做到安全、文明施工。在施工过程中发生任何大、小、伤、亡、残等安全事故，均由乙方负责。

十、乙方对施工中造成的安全事故、质量事故及乙方自有人员的偷盗、赌博等触犯治安、刑律等行为所发生的费用负责，若甲方因此受到索偿、处罚等责任的，则将该费用及第三人行使权利所发生的费用在应付乙方的费用中扣除，不足部分由乙方补齐。

十一、任何情况下，乙方及其工人不得以围堵甲方、封堵马路等有扰社会公共关系和甲乙双方关系的形式索要工资。否则每发生一次,甲方将进行10000元至50000元的罚款。

十二、乙方自行处理与其民工的工伤、工资等劳动争议，并承担相关责任与费用。

十三、违约责任：

1.因违约方原因未能按协议约定完成交工验收的,自逾期之日起每日向对方支付合同总价款2‰的违约金。

2.因乙方原因导致工程质量未达到合同约定标准,乙方应无条件返修,维修时间含在合同工期以内。

3.乙方未能按甲方的工期要求进行施工,经甲方催促、警告后

仍不改正的甲方有权解除本合同。甲方对因乙方违约造成的损失有权向乙方追索经济赔偿或按其损失额度扣减乙方工程款和“工程质量保证金”。

一、双方未尽事宜，由双方协商后以书面形式完善。

二、本协议书经双方签字后生效，若双方有争议应协商解决。

三、本协议书壹式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等法律效力，本协议在工程交工和质量保修期满后自动失效。

甲方：乙方：

2014年 7 月

2014年 7 月日日

第四篇：内部分包协议书

协 议 书

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）身份证号：

甲方经投标获得 工程的承包权，为了加强该项目的管理，全面落实和履行甲方与建设方签订的《工程合同书》（以下简称施工合同），根据中华人民共和国《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》及有关法律法规，经公司研究决定，任 为该项目的负责人，承担该工程的施工任务。为了明确双方的责、权、利关系特签订本合同。

一、工程概况：

工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 合同造价： 万元

二、工程范围：投标书预算施工图纸、图纸答疑及工程施工合同等文件约定的所有内容。

三、合同工期： 日历天，年 月 日 — 年 月 日。若乙方原因延期误工，乙方按 5000元/天向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

四、质量标准： 合格。

五、安全文明施工现场标准：严格执行国家规范，建委检查评定的文明施工现场标准。

六、承包形式：风险责任承包

本工程实行风险责任承包，即乙方对工程主体结构的质量和安全终身负责，对《建设工程质量管理条例》和施工合同中规定的保修事项负责，是本工程安全生产、文明施工的第一责任人，对本工程《合同书》中的工期负责，对公司上缴税费负责，对工程经营亏损负责，承担与本工程相关的一切民事的、刑事的责任。

七、管理费缴纳的金额及方式：

（一）缴费比例金额：

经协商确定，乙方按以下第 种方式上缴管理费。

1、按本工程《工程合同书》价的 %上缴甲方管理费，计人民币 元，大写：。若决算造价与《工程合同书》价发生变化时，以决算审计价为准进行增减上缴额。投标前期费用及办理施工相关手续费用由乙方全额承担。工程税收及规费由乙方依法依规自行交纳，所有单据原件交予甲方财务部。

2、督促乙方严格按照审定的施工方案组织施工，督导乙方抓好工程质量、安全生产、文明施工、竣工验收等方面的工作。

3、有权监督乙方的施工质量、进度、安全，参与分部、分项验收和竣工验收。督促指导乙方搜集整理该工程的技术资料，以备归档。

4、甲方视其工程规模、难易程度及乙方管理班子人员组成、素质情况，必要时有权向乙方调派技术监督管理人员，费用由乙方承担。

5、甲方如发现乙方不文明施工、工程质量或安全存在隐患，且乙方不及时采取补救措施或拒不整改，甲方有权终止此合同及停止工程款的支付，并责令乙方限期退场。甲方另派施工队完结该工程。

十一、乙方的权利和义务

1、负责办理该工程施工及竣工验收的一切手续，费用自理。

2、严格执行甲方和业主签订的《工程合同书》中的一切条款，承担《工程合同书》中承包人的一切责任和义务。

2、严格按图纸施工，保质保量，保证工期。如达不到质量等级、合同工期，承担甲方与业主所签合同中有关质量、工期处罚责任。

3、乙方自觉遵守甲方各项规章制度，服从甲方各职能部门管理，自觉维护甲方的社会信誉。乙方不得将本工程转包或分包给其它单位或个人施工，若确有必要分包部分工程给其它单位，必须报甲方批准，并征得建设单位同意方能分包。

4、加强施工现场管理，做到“安全生产、文明施工”。严禁盲目指挥、无证上岗、违章作业、野蛮施。若发生安全事故、质量事故或给第三方造成的侵权行为，乙方则无条件承担法律责任和经济损失。

5、施工过程中，积极地筹措资金和组织合格材料进场施工，遵守《劳动法》、《合同法》，据实、按时支付工人工资和材料款，承担在本工程而发生的各种费用。

6、乙方对该项目的工程质量实行“终身”负责制。严格执行《建设工程质量管理条件》第六章“建设工程质量保修”各条内容，并承担其一切责任。工程完工后因乙方造成的质量问题，且影响用户正常使用的，乙方必须在接通知后24小时内派员维修，因其它原因造成的质量问题，乙方必须配合有关部门调查处理，并按其划分承担相应责任。

7、乙方自负盈亏，盈余除按规定缴利税及各种规费后由乙方自主支配，甲方不得挪用乙方工程款。乙方在施工途中不得无故停工或不完全履行甲方和业主签订的施工合同，乙方必须为甲方提供符合验收规范的竣工验收资料，否则甲方有权扣留其全部工程款。

8、乙方必须按国家规定，为施工人员购买工伤险、意外伤害险等有关保险。

十二、违约责任

第五篇：土方施工协议书

北京市建设工程施工合同

工程名称：长城国际大酒店项目

发 包 方：

承 包 方：

合同编号

二0一一年六月

土方分包工程施工合同协议条款

发包方（以下称甲方）：

承包方（以下称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、等价有偿、诚实信用原则，经友好协商，在清楚明了项目现状的基础上，就长城大酒店项目土方开挖分包工程的如下事宜达成一致，并签订此合同。

一、工程概况：

1.1工程名称：

1.2工程地点：北京延庆县东外大街72号

1.3建筑面积：

二、承包内容：

承包范围：项目土方开挖工程，工作内容包括但不限于以下内容：

2.1施工现场土方开挖、外运消纳（现场不存土，土方全部外运）；

2.2按照甲方需要的时间及甲方指定的地点提供回填土回运至甲方指定地点；

2.3地下指明或未指明障碍物的处理（包括免费破除、装运、消纳）；

2.4办理与本分包工程有关的各种证件、批件；

2.5基底人工清槽的土方外运以及其它本工程涉及的土方运输工作；

2.6基底桩间土装运及已破除废桩头装运；

2.7其它的临时措施：如临时排水系统、临时道路、围板等（甲方供应临时接驳点，乙方负责临时水、电接驳）；

2.8工程现场的机械场平工作；

2.9除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

三、合同价款：

3.1本合同金额暂定为:元整（RMB元）。

3.2单价：a、土方出方价格15元／立方米，内容包括：挖土、装载、运输、清运、消纳等全部费用及为此发生的挖掘机、铲车、翻斗车等机械及人工费用。b、基底桩间土装运及已破除废桩头装运15 元／立方米（如甲方有需要）；

C、回填土方价格13元／立方米，内容包括：挖土、装卸、运输、清运，回运、装卸、回填等全部费用及为此所发生的挖掘机、铲车、翻斗车等机械及人工费用。

3.3本合同单价为固定单价，不再进行调整，并贯串工程全过程始终。合同内所有单价均包括完成本合同工程项目的全部费用，包括施工所必需之一切人工费、材料费、机械费、工程水电费、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用、处理非正常施工期间造成的扰民、安全环保措施及为机械车辆通行所采取的措施等所有费用。

3.4挖方数量以现场所挖基础的实际体积为准；如特殊条件，少量的土方不能实测量的，以双方现场指定人员确认记录为准，甲方有权随时监督检查该记录的真实性，如发现有虚假记录，对将之前签认的所有记录给予30%扣减。

3.5所挖方量均有甲方、乙方、总包、监理签字确认数量为准，进行结算。

3.6施工期间，应甲方要求临时性需使用大型工程机械，超过一个台班时，其台班费按现行市场价格计算，另行支付。

四、甲方工作：

4.1按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸，并履行其它约定的义务。

4.2负责根据红线、城市水准点及施工要求进行控制点的定位放线及提供现场 ±0.00标高。

4.3负责对乙方进行技术总交底，并且对乙方提供的施工组织设计（或方案）、施工进度计划、安全技术方案等进行审查，并予以确认。

4.4协调乙方的施工与其它施工工序的交叉配合关系；

4.5监督检查乙方的施工、协助乙方办理验收手续并及时组织验收；

4.6在合同履行中。若乙方的施工进度和质量明显不符合甲方的要求，甲方有权指令乙方在规定的期限内采取相应的赶工措施和质量改进措施，如在该期限内未取得明显的改进效果，甲方将视乙方违约。

五、乙方工作：

5．1按甲方批准的施工组织设计和施工方案，依据合同条款组织施工。

5.2乙方必须遵守国家及北京市有关部门对施工现场的各项管理条例，并且服从甲方对安全和文明施工的有关规定，保持对市容环卫、场外道路、施工现场内外的渣土清理、运输土方沿线道路遗洒及市政设施的清扫及保护，土方开挖时的降尘及防尘措施，如因乙方违反规定而给甲方造成损失，乙方应承担因此发生的一切费用。

5.3乙方负责办理运输许可证、渣土消纳证、夜间施工许可证、施工人员上岗证以及政府有关部门就土方施工要求的各类证件，同时应办理在白天挖土、运输、消纳等可能发生的任何手续及现场运输道路的畅通，装卸工作应符合政府相关部门的各项规定。如发生渣土消纳、城管、环卫、市容、交通等方面的问题均由乙方解决，由此类问题衍生出的费用由乙方承担。

5.4乙方必须接受总包及监理单位的管理及协调，服从现场管理的各种制度及规定。

5.5乙方应根据甲方的施工进度计划编制进度计划和组织安排施工，如因乙方原因造成甲方其他工序及工期延误，如影响护坡工程进度等，则视为乙方违约，并处以伍仟元至壹万元罚款。明确工地管理人员和劳动力人数，并向甲方提供现场人员名单及特殊工种的上岗证，满足施工需要。

5.6乙方不得转让或肢解分包工程，否则甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

5.7在工程完工后，乙方必须向甲方提供完整、准确的工程竣工资料。

5.8现场土方存放前存放量多少必须经甲方批准，土方回运必须满足甲方的时间和土质的要求。

5.9乙方应自行办理一切与土方施工运输有关的手续，并负责协调与相关部门的关系，保证工程的顺利施工。办理费用由乙方承担。乙方还应该办理提前开工手续，如果办理不下来提前开工手续需赔偿由此给甲方带来的损失。乙方承担城管及街道、派出所检查等因乙方原因违反有关规定进行的一切处罚费用，乙方承担、提供工程所需的位于现场以外的一切费用（如临时停车等费用），承包方对其车辆、运输、停放过程中引起的任何交通损坏负有赔偿责任。

5.10乙方必须按照甲方批准的施工方案进行开挖，如因乙方原因造成超挖的工程量由乙方承担，并负责赔偿甲方由此多支付给第三方的工程费用（如：护坡、降水、回填土等等）。

5.11乙方必须严格执行合同以及甲方发生的涉及本承包工程的各项指令，无论这些事项在合同中是否写明。

六、工程付款及结算：

6.1工程款拨付：

a、本工程无预付款；

b、出土全部完成后，14日内付给乙方完成土方数的80%（不含留置回填土方价款）。全部回填土方运输完成后，经甲方、乙方、监理、总包方验收合格，竣工结算后14日内，付清全部价款。

6.2结算方式：土方工程开挖完工后经甲方验收合格给予办理结算。工程量以甲方提供的施工基础图、经甲方批准的土方施工方案、开挖图等，并结合现场实际标高进行测量、计算体积（按实方计算）。

七、工期要求：

7.1本工程开工日期： 2011 年月日

完工日期： 2011 年月日。

合同工期共计45（日历天），但具体开工日期按甲方通知执行。

7.2乙方在未接到甲方暂停施工的情况下，必须持续且不拖延的进行施工。

7.3如乙方在不得不拖延施工或暂停施工，必须在此之前向甲方提供一份阐述原因的报告，经甲方同意后方可获得延期，否则，甲方将视乙方违约，并每延误1天，乙方向甲方支付违约金5000元，承担由此造成的其他损失。

八、技术要求：

8.1乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作，并应符合甲方的要求，满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。

8.2乙方在工地必须保存齐全的工程技术资料供甲方代表或工程监理随时查阅。

九、安全要求：

9.1甲方向乙方进行安全技术总交底，在乙方的施工方案中，必须具备专项安全技术措施，其中应考虑在提供的防护条件并不完全的条件下具体落实施工的防护

措施。

9.2乙方按安全规定和安全技术方案，采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担有关费用。

9.3乙方严格按照北京市及甲方有关安全操作规程进行施工，做好施工前的安全交底和中间检查以及控制工作，并设置兼职安全员。

9.4服从甲方的安全管理，提供甲方所需的各类安全技术资料。

十、违约处理：

由于一方的违约，造成本合同无法履行或不能完成履约时，由过失的一方承担违约责任，如属于双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。

十一、合同争议：

甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解，协商或调解不成的，向合同履行地人民法院提起诉讼。

十二、其他条款：

12.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款后失效。

12.2本协议一式四份，双方各二份，具有同等的法律效力，双方签字盖章后生效。

发包方：（盖章）承包方：（盖章）

法定代表人:法定代表人:

或委托代表人（签字）：或委托代表人（签字）：

签订日期：年月日签订日期：年月日