全国注册监理工程师考试心得

第一篇：全国注册监理工程师考试心得

全国注册监理工程师考试心得

现在全国就业形势越来越紧张，特别是建筑业，僧多而粥少，经常有上顿而缺下顿，古人云：狡兔三窟。我们搞建筑业的多一个本本，就多一个就业机会，时下注册监理工程师考试是一种能够获得有用本本的考试。当前我国要加入WTO，建筑工程实行社会监理已写入建筑法等有关法律条文中，据有关人士测算，按照目前我国的建筑规模，全国约需10万监理人员，而目前通过全国注册监理考试的人员仅为1万左右，因此监理行业，如果有全国注册监理工程师证书，就业还是比较容易的。

本人在一九九九年的全国监理考试中，一次通过考试，在此愿将本人的一点考试心得奉献出来，供有关考友参考。

先谈学习方法，大凡参加注册监理考试的人都老大不小了，上有父母，家有妻小，单位属于骨干根本不可能有时间静下心，认真学习，只能水过地皮湿学习要有重点，所谓重点者即考试的内容，如何能掌握重点，咱们一般人肉体凡胎哪能一眼看出重点。获得重点的方式只有通过培训。中国的腐败是反映在多方面，全方位的。在知识界、学术界有机会让这些人划重点，那么通过的机率也就大大提高。出题人是有限的，不可能每一个培训班都有机会请到这些大腕，那么一般培训班也能起到一定的作用。一般注册监理考试培训只在直辖市及省会城市举办，一般来说，培训班的师咨，还是有保证的，另外监理协会还出了相应的参考书，根据考后对比显示，监理协会出的参考书上模拟试题，与考试题拟合地很好。因此强列推荐大家要买这些参考书。大家在学习中，要厚书薄学，在老师辅导的基础上认真看书，对涉及到数字的地方，都应该认真记忆。《工程建设质量控制》、《工程建设投资控制》《工程建设进度控制》三门课程和为一门考试，大家对书上内容，只可在书上现有的内容，进行学习，切不可深入研究，计算题，只需会书上的例题就行，不需举一反三。

考试答题方法，监理考试一般说来题量比较大。《三大控制》《监理概论》《工程建设合同》三门考试考题，考试类型有单选、多选及简答题。对于单选题，大家一定要全答，就是不会，蒙也要蒙一个答案，因为答错不倒扣分，蒙还有25%的概率。多选题应奉行宁少毋滥。最多不超过4个选择，拿不准的不要选。如果多选有4个答案。有把握3个，另一个是蒙的，最好就不要蒙了，选三个可得1、5分，但如果有一个错的将一分不得，对于简答题，答题时，一定要只答要点，废话少说，因为判卷的人，往往是临时搭建的草台班子，他们只找标准答案中的要点，对于多余的说明性语言，他们会视而不见，有时由于找不到相应的要点而一分不给，大家一定不能有多写点会多

给分的错觉，对《案例分析》，这门课最难考，考生往往狗咬刺谓无从下口。考生答题时最好按书上原话来答师，要简明扼要，层次清楚，一题一答。最好不要用自己的语言来答，虽然这样答出卷子死板但容易得高分。

第二篇：全国注册监理工程师考试备考心得

全国注册监理工程师考试备考心得

全国注册监理工程师执业资格考试有四门课程：《建设工程监理基本理论和相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量、进度、投资控制》、及《建设工程监理案例分析》。《三项控制》是将三本教材的内容放到一张试卷来考，《案例分析》的考试是在其它三门基础上的综合，以施工阶段监理理论的应用为主。各门都要以建设工程的全过程为主线，因此各阶段为主干，再分枝的方法才可能系统地掌握本门考试的要求与知识。

一、《建设工程监理基本理论和相关法规》：应该是熟读课本，大纲中要求掌握、熟悉、了解的部分务必全部通读；要注意每段中的细节，看书的过程要注重细节。要及时归纳并进行比较。《监理规范》务必要背熟。

二、《合同管理》：大纲中要求掌握、熟悉、了解的部分务必全部通读；也要注意细节；要将本书中出现的一些不认识的概念罗列出来并记下来，否则对其中的解释就容易糊涂。也要注意及时归纳与总结。

三、《质量控制》：本书是学习过程中最为困难的一本。本书中的一些提法与概念也必须熟悉，否则就会出现混淆。本门的归纳与总结尤其重要，可能与本人在实践中的应用和接触不多有关，所以是个薄弱的环节。时间花的也不少，但实际效果可能是最差的一门。

四、《投资控制》：感觉上是比较容易的一门，但要注意建筑投资构成，如果可能全部记下来是有益的。

五、《进度控制》：相对而言是最容易的一门。进度计算中要把书中的习题也完成。

六、《案例分析》：着重于施工阶段，所以施工阶段的所有问题务必掌握。以上课本的例题弄明白后就会比较容易，一句话“万变不离其中”。

建议：记性好，三遍可能够了，记性不好，请读书七遍，其义必现。当然有时是精读，有时是泛读。本人是四遍。祝各位好运，网站越办越好！

补充：这里再次强调“按照建设工程这条关键路线，把各门串联起来，其中监理规范是各门浓缩的精华！”这样各门考试也就不再是一个独立的科目，案例强调施工前期准备及施工过程管理的应用，这可从《监理规范》中得到映证。

第三篇：全国监理工程师注册申请表

全国监理工程师注册申请表

附件2：

2004全国监理工程师注册人员一览表

报送单位（章）：

全国监理工程师变更注册申请表

附件4：

2004全国监理工程师变更注册人员一览表

报送单位（章）：

第四篇：注册监理工程师考试经验和心得

注册监理工程师考试经验和心得

去年我第一次参加注册监理工程师考试，经过两个月的努力，侥幸四门考试一次性通过。以下是我当时复习读书的心得总结，希望能起到抛砖引玉的作用，对大家有所启示和帮助!第一部分，先说一下我的学习时间分配情况。

注册监理工程师考试共四门课，按我的难易度排列为：《三控》、《监理概论》、《案例分析》以及《合同管理》。首先我们要熟读最新版考试大纲，这是给我们指明考试方向的一本书。这里的熟读不需要我们去记忆、背会，而是将大纲里所罗列的考试内容都标注到教材目录里，这样看书的时候才能避轻就重、事倍功半。考试大纲很容易被忽视，很多人都是拿到教材后就开始从头到尾的看，可是最终效果很不好，容易造成时间浪费和记忆混乱。

《合同管理》是最简单的一门，按大纲里的要求通读和记忆就行了，加上做题需要一周时间；《监理概论》是考验记忆力的一门课，需要花点时间“死记硬背”，另外《监理规范》务必要背熟，再加上做题需要10天时间；《三控》我认为是注册监理考试里最难的一门，有质量、进度、投资三本教材，知识点最多、题量最大、计算题占25%左右，需要你记忆、理解、分析以及计算，这三本书必须通读和记忆、计算公式要背熟，需要一个月的时间用来看书、做题；《案例分析》没有教材，如果你平时积累的监理知识够多、够牢固，考试前留几天时间多做几套历年真题和模拟题，再对照标准答案找找答题思路和答题感觉，考试合格应该没问题的。

第二部分，说一下我个人的复习心得。

首先是看书。教材和小说不同，你可能对教材不感兴趣，但是你必须投入进去，就像网上说的“看懂一页书就值300元”，这就是最好的动力；在看书的过程中不要走马观花，把大纲上列的内容都圈出来甚至背下来；如果你确实记不住，那么请记住“眼过千遍不如手过一遍”。

其次是做题（重点）。书看完了，接下来就是做题——个人认为做题是复习考试最重要环节，也是考试过关的法宝。建议用近5年的、带有答案解析的真题、模拟题以及押题试卷，这些试卷的题型和考试内容比较接近当年的注册考试。通过大量的做题，第一是对教材内容的记忆加深和巩固，第二是了解出题类型，第三是考察复习水平的唯一途径；做题时不能每做一道题就查看答案或者对着答案做题，这叫自欺欺人，你会习惯性的偷看下道题的答案。

我在做题的时候，一般用铅笔标注答案，整套试卷做完后再对照标准答案打分；打分完毕后不管题做得对与错，都要在书上找到依据、让知识点延伸，争取做一道题掌握一个知识点，也可以适当的把一些重点内容都抄在笔记上、加深印象。每门考试认真做5套题后你会发现：之前会的内容你不看选项就知道答案，之前不会的内容你基本上已经能答对了；若连续几次模拟分数都远高于及格线，说明考试你基本能及格了。

第三部分，复习的题外话。

一、要有好的态度。考前2个月放弃所有应酬，不管多忙，要保证每天认真看书、做题的时间不少于4小时，否则三天打鱼、两天晒网，最后成了陪考人员、通过率的分母。

二、听课件、看软件。有条件的可以买点最新课件，或者问考过的同事借往年课件，有时间、有机会就听，多听多益；考试软件推荐《考试100》或《通关宝典》，抽空多做模拟题。这两种方法都是考试过关的助力器。

三、学会判断、分析。注册监理毕竟是考试，只要你能答对题、考试合格就能拿到执业证书。所谓的死记硬背，不是逐字逐句、一字不落的背会，而是有针对性的将重点和要点记忆下来，毕竟能报考注册监理工程师的人，记忆力已经不是强项了；注册监理考试也不是搞科研，不需要你研究通透、凡事都问个“为什么”。例如，流水节拍这部分内容，我到现在也没弄明白是什么，但是复习的时候通过多个计算题的比较分析，发现它的题型就两种：固定节拍和成倍节拍，一个是错位相减取最大、一个是取最大公约数，明白这两点，考试遇到这种题型应该是拿满分的。

四、考前准备。考前把标记及摘录的重点过一遍，个别确实记不住的计算公式或数据，可以用铅笔抄到计算器的后盖上（仅供参考、不建议使用）。

以上是我个人备战注册监理考试的一些经验和心得，仅供参考。讲的不好请大家多多包涵！

最后预祝大家考试顺利！谢谢！

煤制油监理项目部

闫吉平

第五篇：重新注册监理工程师考试

1.单选题【本题型共60道题】

1.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过()。

A．L/100 B．L/150 C．L/200 D．L/250 2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。

A．发包人追加合同价款，相应顺延工期 B．发包人追加合同价款，工期不予顺延 C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延 3.建设工程监理合同是()。

A．实践合同 B．不要式合同 C．单务合同 D．双务合同

4.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．10 B．15 C．20 D．30 5.根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的()书面通知被监理的建筑施工企业。

A．工程监理范围、监理内容及监理人员 B．工程监理单位元、监理内容及监理权限 C．工程监理范围、监理期限及监理依据 D．工程监理单位元、监理人员及监理权限

6.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位必须建立、健全()制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

A．合同管理 B．施工技术交底 C．质量预控 D．质量检验

7.根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位元和监理工程师受建设单位委托实施监理时，其一般责任范围是()。

A．应对建设工程施工质量和安全生产承担监理责任 B．应对建设工程施工质量和安全生产承担连带责任 C．只承担建设工程安全生产的监理责任 D．只承担建设工程施工质量的监理责任

8.根据《建筑法》，下列情形中，建设单位应当按照国有关规定办理申请批准手续的是()。A．爆破作业 B．深基坑开挖 C．高空作业 D．大体积混凝土浇筑

9.根据《建筑法》，建筑工程因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。延期以()。

A．两次为限，每次不超过3个月 B．两次为限，每次不超过6个月 C．一次为限，延期不超过3个月 D．一次为限，延期不超过6个月

10.审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。资格审查办法采用合格制和（）。

A．淘汰制 B．有限数量制 C．排序制

D．计量与定性相结合制

11.根据《合同法》，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年。

A．1 B．2 C．4 D．5 12.根据《建设工程安全生产管理条例》，在建设工程施工过程中，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，处（）的罚款。

A．10万元以上30万元以下 B．20万元以上50万元以下 C．50万元以上100万元以下 D．100万元以上200万元以下

13.注册监理工程师每一注册有效期为（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5 14.业主将建设工程施工任务平行发包给若干个施工承包商的前提下，如果只委托一家监理单位为其提供监理服务，则（）。

A．业主的协调工作量小 B．业主的协调工作量大 C．监理任务相对单一 D．监理跨度比较小

15.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于()。

A．2.0 B．3.0 C．4.0 D．6.0 16.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当委托人严重拖欠监理酬金而未提出任何书面解释时，监理人可()。

A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止

B．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35内终止

D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同

17.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A．现场同期记录 B．索赔意向通知 C．索赔报告 D．索赔证据

18.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生较大安全事故时，事故发生单位对事故发生负有责任的，处()的罚款。

A．200万元以上500万元以下 B．50万元以上200万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．10万元以上20万元以下

19.根据《合同法》，缔约过失责任属于()责任。

A．违约 B．侵权

C．“先合同义务” D．无过错

20.根据《建筑法》，建筑工程施工现场的安全由（）负责。

A．工程监理单位 B．建筑施工企业 C．建设单位 D．安全监督机构

21.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。

A．总监理工程师代表安排监理员进行旁站 B．专业监理工程师安排监理员进行旁站 C．总监理工程师安排专业监理工程师进行巡视 D．总监理工程师代表安排专业监理工程师进行巡视 22.目前的建设工程监理主要是在建设工程的（）阶段实施。

A．前期策划 B．设计 C．招标 D．施工

23.依据施工合同示范文本的规定，下列由发包人采购材料交付承包人保管的论述中，正确的是()。

A．材料运扺施工现场后，工程师与发包人共同清点

B．到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换 C．供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 D．到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地 24.根据《合同法》，要约生效的条件是()。

A．要约人向受要约人发出要约

B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C．受要约人作出有效承诺 D．要约以任何形式到达受要约人

25.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为()年。

A．2 B．3 C．4 D．5 26.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的必修课为()学时。A．24 B．36 C．48 D．60 27.在建设工程施工阶段，监理工程师在巡视检查施工现场安全情况时发现安全事故隐患的，应书面通知施工单位督促其立即整改。情况严重的，项目监理机构应及时()。

A．报告工程项目主管部门 B．工程所在地建设主管部门 C．下达工程暂停令 D．国务院建设主管部门

28.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，()应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。

A．建设单位 B．承包单位 C．工程造价管理部门 D．项目监理机构

29.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，参加施工的()必须经过专门的安全作业培训，并取得操作资格证书后方可上岗作业。

A．模板工 B．钢筋工 C．混凝土工 D．安装拆卸工

30.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，建筑面积在()万平方米以上的成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理。

A．2 B．3 C．5 D．8 31.根据《建设工程质量管理条例》，在实施监理的建设工程中，未经总监理工程师签字（）。

A．建设单位不拨付工程款 B．建筑材料不得在工程上使用 C．设备不得在工程上安装 D．建筑构配件不得在工程上使用

32.审查委员会依据规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有()不符合审查标准的，不能通过资格预审。

A．规定的否决因素 B．一项因素 C．资质等级 D．申请文件格式

33.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑面积为6万平方米的建筑工程项目配置的专职安全生产管理人员至少为()人。

A．1 B．2 C．3 D．4 34.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是()。

A．总投资额为2亿元的电视机厂改建项目 B．建筑面积4万平方米的住宅建设项目

C．总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目 D．总投资额为2000万元的科技项目

35.监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（）。

A．自行更换后通知委托人 B．自行更换，无需通知委托人 C．需报告委托人，未经同意不得更换

D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

36.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A．10 B．15 C．20 D．30 37.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以()的罚款。

A．5万元以上10万元以下 B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．50万元以上100万元以下

38.根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5 39.按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（）。

A．委托监理工作范围内的工程概算投资额增加 B．承包人原因不能按期竣工致使监理工作期限延长 C．监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加

D．因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少

40.根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，建筑施工企业应当组织不少于()人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A．3 B．5 C．7 D．9 41.业主将建设工程施工任务平行发包给若干个施工承包商的前提下，如果委托多家监理单位为其提供监理服务，则()。

A．业主的协调工作量小 B．业主的协调工作量大 C．监理合同界面比较少 D．监理跨度比较大

42.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，企业发生死亡事故的，安全生产许可证颁发管理机关应当立即对企业安全生产条件进行复查，发现企业不再具备安全生产条件的，处以暂扣安全生产许可证()的处罚。

A．10日至30日 B．30日至60日 C．30日至90日 D．60日至90日

43.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．25%以上50%以下 B．50%以上75%以下 C．50%以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下

44.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大生产安全事故是指()的事故。

A．造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 B．造成30人以上死亡或者50人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 C．造成20人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失 D．造成10人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失 45.评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。

A．变更投标工期 B．变更投标报价

C．投标书中含有的技术细节 D．中标通知书的主要内容

46.监理人遇到超过授权范围的变更事项，书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复，则（）。

A．视为委托人已同意变更处理意见 B．视为委托人不同意变更处理意见

C．应修改变更处理的建议再次提交给委托人作出决定 D．应与委托人、承包人共同协商后由委托人发布变更指令

47.某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程()。

A．建筑安装工程部分实行监理 B．设备制造部分实行监理 C．可以不实行监理 D．必须实行监理

48.工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的()，对确能保证工程项目施工质量的应予以确认。

A．目标控制体系 B．组织管理体系 C．信息管理体系 D．质量管理体系

49.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到()止。

A．完成监理合同约定的监理工作之日 B．签订监理合同时约定的结束日

C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日 D．完成正常监理工作和附加监理工作之日

50.根据《建筑法》，建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期()。

A．以两次为限，每次不超过3个月 B．以一次为限，每次不超过3个月 C．以两次为限，每次不超过1个月 D．以一次为限，每次不超过1个月

51.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位元允许其它单位或者个人以本单位元名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对工程监理单位元处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．25以上50以下 B．50以上75以下 C．50以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下

52.根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A．2 B．3 C．5 D．10 53.申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致()。

A．降低其资质等级 B．其不能通过资格预审 C．对其处以罚款 D．其今后不得参与投标

54.按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（）。

A．委托人的授权范围应通知承包商

B．委托人的授权一经在专用条件内注明不等更改 C．监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意 D．监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意 55.可撤销的建设工程施工合同，受损害方有权请求()撤销。

A．政府建设主管部门 B．设计单位 C．监理单位 D．人民法院

56.按照《节约能源法》的规定，对新建住宅和公共建筑推行节能省地型建筑，目前严格实施节能()的设计标准。

A．30% B．35% C．50% D．60% 57.根据《注册监理工程师管理规定》，取得监理工程师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过()提出注册申请。

A．工商管理部门向其所属地省级人民政府建设主管部门 B．聘用单位向其工商注册所在地省级人民政府建设主管部门 C．工商管理部门向国务院建设主管部门 D．聘用单位向国务院建设主管部门 58.评标价是指()。

A．标底价格 B．中标的合同价格 C．投标书中标明的报价

D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

59.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程单机无负荷试车由()组织。

A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．质量监督机构

60.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，应由()。

A．总承包单位承担主要责任 B．分包单位承担主要责任

C．总承包单位和分包单位共同承担主要责任 D．分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

2.多选题【本题型共20道题】

1.根据《合同法》，必须在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。

A．由第三人向债权人履行债务 B．由债务人向第三人履行债务

C．债务人将合同内的部分权利转让给第三人 D．债务人将合同内的部分义务转移给第三人 E．将合同的权利和义务全部转让给第三人

2.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人在委托人委托的工程范围内享有的权利包括()。

A．工程施工组织设计的审批权 B．工程建设规模的建议权 C．选择工程分包人的认可权 D．工程设计标准的决策权 E．工程设计中技术问题的建议权

3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。

A．不免除迟延履行方的相应责任 B．双方的风险责任均不免除

C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

4.根据《建设工程施工现场管理规定》，建设工程施工组织设计的内容包括()。

A．施工总方案 B．主要施工方法 C．工程施工进度计划 D．单位工程施工进度计划 E．施工总平面布置图

5.《建设工程监理合同》示范文本规定的合同文件包括（）。

A．协议书 B．附录B C．标准条件 D．监理人的投标文件 E．建设工程委托监理合同

6.监理工程师投资控制的工作内容包括()。

A．编制施工组织设计 B．进行工程计量 C．审核专项施工方案 D．组织设计方案竞赛 E．组织工程设计招标

7.下列有关确定变更价款的做法，正确的有()。

A．变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B．工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C．确定的价款报送造价管理部门备案

D．工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E．承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额 8.下列情形中，属于废标的有()。

A．投标书逾期到达 B．投标书未密封 C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E．招标文件要求保函而无保函

9.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人的权利包括()。

A．设计标准认定权 B．工程款支付的签认权 C．工程设计变更的审批权 D．施工技术方案的审核权

E．工程建设有关协作单位组织协调主持权

10.根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()等违约责任。

A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失 D．支付违约金 E．返还财产

11.下列情形中，招标人将重新招标的有（）。

A．投标截止时间止投标人少于3个的 B．投标截止时间止投标人少于5个的 C．投标截止时间止投标人少于7个的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人认为全部投标人都不满意的

12.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业()的，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

A．未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 B．转让安全生产许可证

C．安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续从事建筑施工活动 D．冒用安全生产许可证 E．使用伪造的安全生产许可证

13.根据《建设工程监理规范》，监理员的职责包括()。

A．复核工程计量的有关数据并签署原始凭证 B．做好监理日记和有关的监理记录 C．验收分项工程

D．收集、汇总及整理监理资料

E．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件 14.根据《合同法》，下列关于合同争议解决方式的说法中正确的有()。

A．当事人可以通过和解或调解解决合同争议

B．当事人订立有仲裁协议的，可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C．当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D．当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行 E．涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

15.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应在施工组织设计中针对()编制专项施工方案，并需经过专家论证审查后方可施工。

A．地下暗挖工程 B．钢结构工程 C．高大模板工程 D．设备安装工程

E．深基坑的支护与降水工程

16.根据《建筑法》，下列关于建筑工程发包的说法中正确的有()。

A．所有建筑工程必须依法实行招标发包

B．建筑工程的招标应接受有关行政主管部门的监督 C．提倡对建筑工程实行设计与施工总承包

D．发包单位可以指定建筑材料、建筑构配件和设备供应商

E．政府部门不得滥用行政权力将招标发包的建筑工程发包给指定承包单位 17.根据《建设工程施工现场管理规定》，()的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门根据情节轻重，给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停止施工整顿、吊销施工许可证，并可处以罚款。

A．未取得施工许可证而擅自开工 B．施工现场的安全设施不符合规定 C．未在批准的施工场地内组织施工 D．施工现场的生活设施不符合卫生要求 E．未按照施工总平面布置图设置各项临时设施

18.承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交()以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

A．进度付款申请单 B．暂列金额的数量 C．工程量清单单价分析表 D．阶段性或分项计量的支持性资料 E．暂估价的数量

19.监理工程师审查施工总承包单位提交的《分包单位资质报审表》时，主要是审查()。

A．施工承包合同是否允许分包 B．分包单位元基本情况 C．分包协议草案

D．分包范围和工程部位是否可进行分包 E．分包单位元完成分包工程任务的能力

20.国家“十一五”规划纲要提出的十大重点节能工程包括()。

A．建筑节能 B．绿色照明 C．能量系统优化 D．燃煤工业锅炉改造

E．建立固定资产投资项目节能评估和审查制度