基础分部土建工程分项施工劳务承包协议1

第一篇：基础分部土建工程分项施工劳务承包协议1

基础分部土建工程分项施工劳务承包协议

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律、行政法规，参照（建设工程施工合同）范本，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，就中宁县城新区体育馆基础部分土建工程分项工程劳务分包一事达成以下协协议：

工程地点：某城新区

一、施工范围：体育馆一层施工图纸及变更所含的土建分项工程即所有基础内、砖砌体、抹灰、地沟、圈梁、构造柱砼自拌浇筑、模板。（1、负责基槽开挖机械指挥。

2、基槽清扫，平整。

3、施工完室内地面土方平整。

4、基础砌体及砼面层刷防腐油。

5、施工中周材清运、码放。）

二、甲方责任：

1、负责施工技术、安全交底，检查验收分部、分项工程质量，协调与相关工种的配合工作。督促乙方按现行规范及标准施工。

2、负责按施工进度及时供应材料（提供三轮运输车一辆司机自配、灰斗、水管、灰车、定量供应不够自购），购买建筑工程保险。

三、乙方责任：

1、按甲方要求的工期和质量标准自行组织和调整施工人员和技术工人入场数量，但要保证每个施工流水作业面上劳动力需求。未按甲方交底的技术与安全操作规程施工造成的不良后果由乙方自负。

2、乙方配备施工员、技术员各一名。

3、自备小型工具及劳保用品，三级配电箱之外电缆线，爱护节约甲方材料。

4、本工种所属责任区的安全文明施工要服从甲方要求，具体要求另付协议。

5、房屋自租，吃住自理。

四、工期：2011 年 4月1 日至 2011年 5月25 日完工。本工种施工工期服从整体进度施工。

五、价款及付款方式：

1、模板（粘模面积）32元/㎡。

2、砖砌体120元/m³。

3、砼（自拌）42元/m³、商砼26元/m³。

4、抹灰9元/㎡。

5、钢筋（使用现场剩余边角料用于地沟）1200/吨。按当月25日前完成工程量的70％于下月10日前支付，剩余30%工程竣工验收后一月内付清。

六、安全责任：施工期间的安全责任由乙方负责，甲方协调保险公司给于责任乙

方的赔付。

七、违约责任：乙方如不能按甲方总工期进度、质量、安全文明施工要求进行施

工，甲方有权扣除乙方完成工程量的30%，解除双方协议。若甲方工程款未及时支付，造成乙方工期滞后的责任由甲方负责

八、本协议一式四份，甲方三份、乙方一份，自双方签字之日生效，工程款付清之日结束。双方发生争议时先协商解决，协商不成时，提交工程所在地的法院诉讼解决。

甲方代表：乙方代表：时间：

第二篇：土建工程劳务承包安全协议

安全生产协议

甲方：

乙方：

为了明确甲乙双方在 中铝贵州分公司猫场铝土矿采矿工程坑口值班室工程 施工期间的安全生产责任，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，切实加强劳动保护，消除安全生产事故隐患，杜绝重大伤亡事故的发生，做到安全生产和文明施工，特约定如下：

一、甲方职责

1、向乙方认真传达贯彻国家和有关部门制定的安全生产方针、政策、法规、制度，做好安全管理和监督检查工作。

2、开工前甲方有关人员对乙方施工人员进行安全教育及安全技术交底，并应有书面记录或资料。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书、处罚单，直至清退出场。

4、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：（1）发生违章作业、冒险作业不听劝告的。

（2）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

二、乙方职责

1、必须接受甲方的监督、检查，遵守甲方安全生产规章制度，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

2、安排生产任务时，认真进行安全技术交底，严格执行本工种安全操作规程，有权拒绝违章指挥。

3、施工期间，应设有兼职安全人员，上班前应先对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取整改措施，及时消除事故隐患。

4、在施工范围外发生的交通伤亡等事故由乙方自行负责。

5、乙方用于本工程项目的施工机械、器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，乙方对因使用施工机械、器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

6、从指定位置取施工用电、用水，不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

7、发生工伤事故，立即抢救，及时报告，并保护好事故现场。

8、乙方在工地施工期间应向甲方提供身份证复印件登记。

9、乙方负责人严禁聘用年龄超过60周岁和身体不健康的工作者，凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及残疾等其他疾病著，不得到甲方施工现场进行施工。

10、高空悬空作业必须系好安全带；在禁止吸烟的区域不得吸烟。

11、班前不得喝酒，现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋。

12、未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌。

13、不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%。

14、不得在高处临边一米范围内堆放活动材料，不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材。

15、使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品。

三、其他约定

1、本协议履行期间因乙方原因造成安全事故的，由乙方负全部责任。

2、发生人员轻伤、重伤、死亡事故，相关费用在50000元（含50000元）以下的由乙方全部承担；相关费用超过50000元以上按责任酌情处理。

3、因乙方原因给甲方造成损失的，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

4、本协议自双方签字盖章之日起生效，一式二份，甲乙双方各一份。

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）： 单位（盖章）： 单位（盖章）：

年 月 日 年 月 日

第三篇：施工劳务承包协议

**高速DW11标段主线桥梁结构

施工劳务承包协议

甲方：**高速DW11标工程项目部

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该工程项目主线桥梁结构工程施工达成如下协议。

一、工程概况

（一）工程名称：**高速公路DW11合同段

（二）工程地点：**省**市开江县讲治镇

（三）工程范围：项目合同内主线桥梁（卷角塘、马槽冲及清水沟）结构施工的所有工作内容。

（四）施工承包内容：

1、主线桥梁设计施工图中的所有工程（前期施工队已完成的工程以及上部梁板的预制安装除外）。

2、钢筋制安及加工所需的全部施工机械及配套设备，以及施工耗材（焊条、扎丝等）；桥墩、系梁、盖梁模板安拆及耗材等（墩柱、系梁及盖梁模板、配套型钢、加固用钢管扣件等由甲方提供）；桥台及下部构造、湿接缝模板制作安装拆除（模板由乙方自行负责，包括架管、扣件、对拉加固螺杆等材料的租赁与购买）；砼浇筑养护及施工用机具（电机、振动棒、水管、耗材等）。

3、马槽冲大桥40m跨盖梁除预应力张拉施工外的结构施工，还包括锚具及波纹管的预埋安装等，并协助配合张拉施工。

4、甲方安排的其他施工。

二、承包方式：

1、劳务施工承包，包质量、包工期、包安全、包设备、包模板等。

2、本工程无开工预付款，无机械设备的进出场费。

3、民工工资担保金：

在双方签订合同时，乙方应向甲方缴纳5万元的民工工资保证金；保证金在乙方承包工程全部完成后，甲方确认乙方的民工工资已发放完毕后退还。

4、甲方提供的定型模板及配套在双方签认后交由乙方使用与管理，乙方负责其日常的保养维修，工程完工后如数交还甲方，如有丢失和损坏乙方将按购买价赔偿。

5、大型施工机械备（砼罐车、吊车）由甲方提供，乙方实施组织、管理并进行考核。砼由甲方搅拌并运到现场，砼吊仓及吊装时的其他辅助人工全部由乙方负责。

6、桥台基础的土方开挖由甲方组织施工，其设计标高30cm内的人工清基由乙方完成。

三、合同价款：

1、工程量的确定方式：以设计施工图为计算依据，结算时以监理、业主确认的工程量为准。

2、合同单价：根据工程施工条件、设计要求，经双方协商执行下列单价

劳务承包施工单价表

序号

部位

项目名称

单位

单价（元）

主要工作内容

1桩基

桩基砼浇筑

m?0?6

桩孔排水、清孔、钢筋除锈、辅肋吊装、砼浇筑。

2桩顶截桩

根

5破砼、钢筋修复除锈。

3下部结构

下部结构砼（综合）

m?0?6

5前期作业队未完成的所有下部结构砼施工（甲方提供定型模板及配套配件）。

包括钢筋制安、模板安拆、支架安拆、安全防护、砼浇筑及养护、施工耗材等。

4桥台

桥台砼（综合）

m?0?6

120

人工清基底、施工图设计的全部结构砼浇筑养护、模板制作安装拆除、模板加固对接螺杆（其用量不计入钢筋设计用量）、架管搭拆、施工所需的其他耗材等；片石的掺入量不得少于20%。

台帽、垫石钢筋

t

550

5上部结构

湿接缝20m

条

1100

湿接缝包括翼板接缝和横隔板接缝：钢筋制安、模板及安拆、砼浇筑养护、耗材等。

湿接缝25m

条

1300

湿接缝40m

条

2600

6桥面

铺装钢筋

t

400

钢筋制安、焊接等

砼

m

5砼浇筑、养护等

栏杆

m

120

钢筋制安、模板（定型模板甲方提供）安拆、砼浇筑养护等。

注：1）桥台片石砼中的片石掺量按20%（单价按90元/m?0?6计算）由乙方掺入施工，在确保工程质量的前题下，乙方多掺入片石而节约的砼方量按310元/ m?0?6单独计入乙方的劳务费中，其片石由乙方负责采购运输。掺入的片石质量应满足设计及规范要求。如乙方减少片石掺量（＜20%），而造成砼用量增加的，乙方按310元/m?0?6赔偿。

2）乙方工作内容中已包含场地内的材料运输，施工用水接入与管理。

3）甲方负责将电接入乙方施工现场的二级配电箱并承担费用，从二级配电箱接出的施工用电力配线及配电箱全部由乙方负责并承担费用。

4）电费由甲方承担，乙方在施工中应节约用电，对人为造成浪费的将予以处罚。

单价已包含了组织劳务施工的所有费用，即包括技工、普工、电工、机操工、维修工、技术员、现场管理及负责人员工资；生活、交通、住宿费及其他日常开支费；施工机械租赁、购买、进出场、安装等费用；耗材及辅助材料费；现场施工管理费等。

3、钢筋加工采用设计用量承包形式：

1）按设计图计算钢材理论用量作为甲方购买量；

2）如施工中超出设计量的，其超出部分由乙方全额赔付；

3）如施工中少于设计量的，其节约的钢材量归乙方，作为对乙方的奖励；

4）进场钢材由乙方派专人跟踪过磅并签字确认，如不派人将视乙方已确认甲方进场钢材量。

4、保险：乙方进场后应根据自身情况，应购买民工（应不少于200元/人）及三者意外险，其费用由乙方承担。

四、工期

1、本项目暂定工期为：2011年 5月25日开工，至 2011 年11月30日完工。

2、工期责任：乙方若不能按期完成承包范围内的施工任务，甲方按每延误一天罚乙方1000元整（壹仟元整）作为工期违约罚金；因甲方原因造成停工的，其工期顺延。

因甲方因素造成连续停工在7天以上时，每停工一天（从8天起算），甲方将按现场施工人员数补贴生活费50元/人·天（发生停工时其停工时间、待工人数必须在事故3天内办理确认）。

五、双方的一般权利和义务

（一）甲方

1、全面履行总包合同而组织实施施工管理的各项工作和对乙方进行统一指挥管理。

2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月、周施工计划、物资需用量计划表（乙方应提前7上报甲方审核批准），实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收；

3、负责向乙方提供施工图纸，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

4、负责工程控制测量、负责技术交底、下达施工计划。

5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产的临时设施、工作用水、用电及施工场地。

6、负责按合同规定向乙方计量和支付工程款。

7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

8、当乙方在进度、质量满足不了项目整体施工要求时，经甲方要求督促后效果仍不明显时，甲方有权对乙方所承包的工程内容进行分解，指定别的施工队伍进行突击，所发生的费用由乙方承担，甲方有权在乙方的工程款中直接扣出；

9、乙方因故（非甲方因素）中途退场的，其民工保证金甲方将予没收；并且，乙方所完成的工程量，甲方只能按50%予以结算，其余款作为乙方的违约金，甲方将予以没收。

10、对原材料、砼配合比及搅拌的质量负责。

11、负责施工便道的施工，日常的维护由乙方负责。

（二）乙方

1、组建负责该协议范围内工程的施工管理队伍，并委派履行本合同的项目负责人为，职务：驻地负责人。保证委派的项目负责人每月在工地时间不少于25天。若乙方未经甲方许可擅自离开现场的甲方按1000元/天/次（壹仟元/天/次）进行处罚。

2、对本合同范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应职业资格的熟练工人和符合要求的机具设备等各种资源投入工程，并进行有效的组织，按期按质地完成工程施工任务；

3、乙方在履行合同时要服从甲方管理，遵守、贯彻和执行甲方对工程项目的管理要求及各种文件精神。

4、乙方应配合现场的检测，负责试件的制作、取样。

5、严格按照设计图纸、施工技术规范、质量检评标准，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。

6、为确保工程施工质量，应充分做好必要的保障及防护措施。

7、加强安全教育，做好安全教育记录，认真执行安全技术操作规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。

8、自觉接受甲方及有关上级部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

9、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，文明施工；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

10、施工过程中根据工程需要甲方有权要求乙方增加工人数量、管理人员及机械设备数量，乙方必须按时组织人员设备进场满足施工需求，若逾期不到将根据情况对乙方处以500～5000元/天的罚款，并直接在计量支付款中扣除。

11、乙方自行负责施工人员的住宿、生活，并加强日常管理；乙方人员必须了解并尊重地方民俗民风，与地方和谐相处。

六、工程质量

（一）质量标准：

1、本工程符合工程项目建设施工合同文件规定及国家现行工程质量验收标准和相关规定，并经验收合格。工程建设中依照国家现行有关施工技术规范和本公司质量管理体系相关程序文件中的规定及要求进行操作和管理，保证工程质量达到设计和合同约定的要求。

2、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担全部违约责任，并承担由此对甲方造成的一切损失，由甲方在工程款中直接扣除。

因乙方施工出现质量问题而造成的返工，乙方将承担全部的经济损失。

（二）本工程适用标准、规范

1、公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）

2、在合同履行过程中，执行中华人民共和国强制性标准及现行的行业标准、规范。

3、应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

（三）质量检验：

1、检查和返工

1）乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2）工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按要求拆除和重新施工并承担相应费用，直到符合约定标准。

3）因甲方提供的材料和砼达不到要求而造成的返工，由甲方承担。

2、中间验收

工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前8小时以书面形式通知甲方验收。乙方准备验收记录，待乙方取得监理工程师在验收记录上签字后验收合格，乙方可继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新验收。

七、职业健康与安全施工和环境保护

1、乙方应采取措施使工作环境符合职业健康有关法规的规定，防治职业病的发生。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，执行甲方的安全管理制度，制定安全施工细则。严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

2、乙方在施工中所发生的安全事故，由乙方承担责任和有关费用。甲方若发现乙方在施工中未遵守工程建设安全生产有关管理规定，有权要求乙方整改，乙方必须按要求整改，乙方不按要求整改的，除承担由此引起的安全责任外，还应向甲方承担每次500～5000元的违约罚金。

3、因乙方人为因素造成的事故（包括第三者人员在内），其支付的损失赔偿费，抚恤费和法律责任均应由乙方负责。

发生安全事故造成经济赔付时，其超出甲方投保赔付标准额度外的费用，由乙方承担。

4、乙方在施工过程中必须进行安全交底。

5、本工程乙方现场文明施工须达到业主要求，并配合甲方设置必要的标示、标牌及各种宣传。

6、乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止安全事故的发生。

7、乙方要严格执行法律、法规及甲方对安全管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。

8、因乙方因素发生质量、安全事故，造成业主对甲方的经济处罚由乙方承担。

八、工程计量与支付

1、按月计量支付，所完工程在验收合格后，工程量经双方确认。

2、当月应付乙方款额，按80%在当月30号前，按以下规定向乙方支付：

1）民工工资由甲方监督发放：乙方每月25日以前按月向甲方提供乙方人员上月工资发放清单，发放清单必须有乙方负责人签字及人员身份证件号码，工资发放清单待甲方核实后由甲方现场监督乙方发放。

2）乙方工资发放清单必须按实上报。

3）乙方未支付民工工资的，甲方不批准拨付任何款项。

其余的20%工程款在工程完工结算时予以支付。

九、完工结算

承包工程全部完成后经检测合格，10天内予以结算，并在30内甲方向乙方支付全部工程款。

十、其他：

1、保险：保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或者减少损失。

2、合同生效与终止：本合同自双方签字后生效，甲方支付完乙方工程结算款之日终止。

3、合同份数：本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，均具同等法律效力。

十一、协议附件

1、乙方身份证复印件

甲 方： 乙 方：

委托代理人： 代表人：

身份证号码：

日 期： 日 期：

第四篇：建筑工程分项承包协议

建筑工程模板分项承包协议

甲方：湖北建昊建筑工程有限公司（赵治彦）

乙方：

甲方在十堰市张湾区汉江街办河南路承建的宾豪房地产公司住宅楼工程,经双方在友好、公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则下,充分协商后甲方同意将该工程的模板部分以单包工的形式承包给乙方施工，为保安全、保质量、保工期完成该工程的施工任务，特订立如下协议,望双方共同遵守执行。

一、工程概况和承包内容：

1、工程名称：豪房地产公司住宅楼工程，总建筑面积约5000平方米，工程层数为12层，地下1层，地上11层，基础形式为孔桩，框剪结构，梁板全现浇。

2、工程承包内容：：豪房地产公司住宅楼图纸范围内，包括木材、模板进场卸车、加工、制作、安装、拆除、整理、码堆等一切与模板有直接关联的工作内容，梁板现浇模板接缝处粘贴胶带，所有梁板现浇全部采用钢支撑。

二、工程质量：该工程为合格工程，乙方在施工中应按规范和技术质量要求严格按图纸施工，保证控制好标高及轴线，不跑模、不漏浆、水平平整，短支剪力墙、框架柱垂直方正，每次模板验收一次性验收 1

过关，服从各有关部门管理和监督。

三、安全：乙方必须服从甲方、监理等参建单位的安全管理，保证人身、他人及机具的安全，若乙方违章操作，不听劝阻，不服从安全管理，发现一次罚款2000元，若出现安全事故，全部由乙方负责。

四、工期：该工程主体工期为200天，乙方必须配合土建、钢筋班组在2012年_____月_____日前完成所有模板工程，否则每拖一天罚款500元，中途若出现影响其他工种施工现象，每出现一次罚款500元。

五、工程造价：该工程总面积为约5000平方米，模板分项承包单价按建筑面积每平方米79元，总价约为______万元，竣工后以加层的实际面积计算为准。

六、付款方式：该工程在3层以下暂不付款，自6层起每完成3层付3层的90%，主体竣工验收后10内付到总价的80%，剩余20%在工程竣工验收后3个月内付清。

七、甲方的责任和义务：

1、负责各种材料按时进场，不得影响乙方施工。

2、负责施工技术的指导工作，并作到提前交底和技术指导。

3、负责外协工作，包括对建设方和有关业务部门的接待等。

4、负责资金到位，保证按协议支付工程款。

5、提供塔吊的使用。

6、提供模板隔离剂或废机油。

八、乙方责任：

1、按甲方要求和技术规范施工，若因操作不当造成的质量问题

和返工，乙方按直接损失100%赔偿。

2、文明施工，保证施工现场场清料净，材料堆放有序，机具干净。

3、负责模板安装钢支撑所用的钢管、扣件、顶丝头等，费用已含在承包单价内。

4、负责自用部分设备、工具、用具及小型材料的购买，包括电锯、电刨、钉子、铁丝、卡头（步步紧）、勾枪、胶带、锤、撬棍、安全帽、安全绳、混凝土墙用的对拉螺杆等，除方木、模板以外的所有辅助材料。

5、教育工人在施工中不得以任何借口与开发商、监理和有关业务部门人员发生争吵：同事之间互相关心和帮助，不得在施工场大吵大闹、打架斗殴等不良现象，发现一次罚款100元。

6、发现偷盗直接扭送公安机关。

7、不得在工地自己烧水、做饭。

8、不得浪费材料，施工中量体下料，减少锯、补现象，发现乱锯、乱裁、堆放无序现象，发现一次罚款500元。

9、施工中不得转包，乙方本人必须长期在现场管理施工，一旦发现转包，甲方将取消乙方的承包资格，并对乙方施工的工程量不计算工程款。

10、搞好工序合作，配合钢筋、土建等工序工作，保证不拖延对方工期，不损坏它项成品、半成品，若发现一次配合不良现象，罚款500元。

11、若乙方中途退场，甲方将取消乙方承包资格，并对乙方施工的工程量不计算工程款。

九、签订合同时乙方必须交履约保证金5000元，中途未出现违约现象，主体竣工后，立即退还乙方。

十、本合同双方约定的价格，以充分考虑到各种因素，施工过程中，乙方不得提出任何附加条件。

十一、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、项目部留存一份。自签订之日起生效。工程款付清后，自动终止。本合同中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：乙方：

联系方式：联系方式：

时间：时间：

第五篇：建筑劳务施工承包协议

建筑劳务施工承包协议

发包人：

（简称甲方）承包人：

（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工项目达成共识，自愿签订本协议。

（一）、工程名称 工程地点：

工程承包单价：

幢 工程承包范围：

（二）、工程结算方式：按甲方要求和结合现场实际的价格结算为准，完成工作量的50％付给乙方

％。

（三）合同工期总天数

天。

开工日期

****年**月**日至竣工日期

****年**月**日。如因非乙方原因或不可抗力因素影响施工，工期顺延。

（四）、工程质量合格

（五）、双方责任

1、甲方编制工程进度计划，组织、监督乙方按计划实施。未按期完成工程施工，责任由乙方自行负责。

2、甲方按合同约定及时支付乙方的工时费。

3、如有停工待料，三个工作日内由乙方负责，超出三个工作日由甲方负责，并支付乙方的工人工资及生活费。

4、乙方应根据甲方施工进度完成工作。

5、乙方应服从甲方的管理，加强施工队伍安全素质教育。

6、安全责任

乙方工人的一切安全事故和质量问题由乙方自行承担，并对违反安全规章制度的工人进行当场处罚。

7、违约争议

甲方违约，甲方按总造价承担5％的违约金。乙方违约，乙方按总造价承担5％的违约金。本合同在履行过程中如发生违约争议，由双方当面协商解决。

8、签订合同二个工作日，乙方必须动工，如未动工，本协议自动作废，造成损失由乙方全部负责。

9、本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效，各执一份。

甲方：

乙方： 身份证号码

身份证号码：

签订日期：

年 月 日

签订日期：

年 月 日