第一篇:消防清包工合同
甲方:业 主
乙方:施工队
根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市保护消费合法权益条例》,《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一.概况
装饰施工地点:
住房结构: 室 厅 厨 卫 阳台,施工面积___平方米
二.价格
清包工总费用:¥____元,大写(人民币):_______________ 元
其中
水电工:____元
木工:_____元
瓦工:_____元
油漆工:____元
垃圾清运费:_____元
材料搬运费:_____元
其他费用(注明内容)_______________________元。
经双方认可,在施工过程中施工内容如有小的变动,双方将不更改工程款,当有大的变更时应在变更前友好协商,按实另计。
三.工期
自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期__天。
以上规定工期为指导工期,为保证施工质量,原则上不少于以上工期,也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题,或因长时间特殊天气对某些施工项目确有影响的,则相应顺延竣工日期。如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期,甲方允许乙方春节期间停工7至12天)。
四.设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
五.材料
甲方负责采购需用材料,应为符合设计要求的合格产品。
乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时将采购材料供应到现场供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
如若甲方授权乙方购买所需材料,乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
乙方应帮甲方收货并验收甲方所购建材的质量,核对数量和配件的准确性,发现质量或或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后,乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
乙方应做好对施工完成的成品保护工作
乙方对甲方采购的装饰材料、均应用于本合同规定的住宅装饰,未经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按材料价格双倍补偿给甲方。
六.付款方式
工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:
工程款付款时间表
付款时间 付款内容 金额
协议签订完毕,正式开工三日内 预付 1000
钢架;水泥隔层完工后并经甲方验收 本项目全部
强弱电路管线铺设到位并经过甲方验收 本项目全部
瓷砖铺贴拆口抹平等完成并经过甲方验收后 本项目全部
完成木工工程,并由甲方验收通过后 本项目全部
完成油漆工程,并由甲方验收通过后 本项目全部
竣工验收也就是安装完成甲方验收通过当天 本项目全部
保修尾款
七.关于工程质量及验收的约定
甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
凡每一单项施工项目完工后,双方应在工程质量验收单上签字确认。(详见附表)
工程验收标准,双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定
八.垃圾清运处理
乙方应尽可能将垃圾袋装化,并有责任每日及时清理需处理的垃圾。乙方应把所处理垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九.工地现场管理和安全
1.甲方提供的施工要求及与乙方协商,且施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。
3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,由施工产生任何事故的责任完全由乙方自行负责。
十.违约及违约责任
1.合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额5%作为违约金支付给对方。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天应按每天50元作为违约金支付给甲方。甲方未按协议约定时间付款的,每逾期一天应按每天50元作为违约金支付给乙方。
3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
6.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙
十一纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时,双方应先协商调解。
协商不成可向争议所在地法院提起诉讼
十二.附则
1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙 把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,乙方将房屋外门钥匙归还。
2.本合同签订后,工程不得转包。
3.本合同一式__ 份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
十三.其它约定
1.质量保修期为一年,中间出现任何施工质量问题乙方无条件负责维修,但因是包清工形式,乙方无质保金,如乙方在保修期内无辜推委,甲方有权利通过其他途径采取相应措施直至诉诸法律。
2,对于不能确定的工程量双方应该事先谈好单价,按照实际工程量结算。
3.__________________________
4.__________________________
5.__________________________
甲 方: 乙 方:
签 章: 签 章:
联系电话: 联系电话:
签约日期: 签约日期:
第二篇:消防清包工合同[小编推荐]
*************消防施工清包工合同书
甲方:**********
乙方: ***身份证号码:**************
经甲、乙双方友好协商,为使项目顺利实施,本着平等互利的原则,遵照国家《经济合同法》,《施工安装管理条例》和有关经济法律法规,制定如下施工安装合同书,甲方将喀什******消防工程,委托乙方施工,特签订本合同,以此在施工过程中双方共同遵守。
一、*********消防工程
工程地点及施工依据及内容。
1. 工程地点:***市
2. 施工依据:甲方提供的施工图纸
3. 施工内容:***********消防工程(消防图纸内的消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统)
4. 工程工期:满足甲方总包及监理竣工要求
5. 工程质量等级:优良工程
6. 承包方式:清包工。
二、劳务费用及付款方式
1.本消防工程总价款元整(大写:)。
2.付款方式:
(1)合同签订后乙方进场施工,甲方按工程进度支付工程款。
(2)消防工程完工后,支付工程总价款的验收合格后支付工程款至、(大写:),剩余元整(整)留作质保金,质保期为一年,质保金待竣工验收1年后付清。
三、甲乙双方责任和义务
甲方责任:
1.2.及时提供乙方所需各相关资料及图纸; 按合同规定支付乙方工程款。
乙方责任:
1、根据甲方提供的施工图,并按照国家的相关规范组织施工;
2、工程施工所有一切设备由乙方自备,甲方不承担费用,施工过程中应文明施工杜绝一切违反文明施工的规定,禁止违反操作规程,若因文明施工被建设或监理罚款,罚金由乙方承担并内部罚款;
3、乙方应积极主动全力以赴完成施工任务,不影响甲方整体施工进度;必须服从甲方和业主及监理的安排,遵守工地现场管理制度,若违反相关规定则按制度处罚;
4、管理好现场施工人员,负责给施工人员办理人身意外伤害保险。若施工过程中发生任何安全事故由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。若发生重大人员伤亡事故,造成现场停工将赔偿甲方的一切损失,并承担当地主管部门因此产生的下令停工、事故调查等相关责任和全部费用;
5、确保施工工程达到消防部门验收合格;质保期内乙方应在接到甲方通知后12小时内到达现场。
四、材料
1、乙方负责向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用;
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料;
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票;
4、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失
5、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性;
6、乙方应做好对施工完成的成品保护工作;
五、施工机具
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲方承担。
六、违约责任
1、因乙方施工原因造成该工程未能通过消防部门验收的,乙方应及时整改,否则甲方有权终止合同。
2、因甲方资金未到位而影响工程进度及质量的,乙方有权终止合同。
3、甲、乙双方其它违约行为,按照合同法规定承担相应违约责任。
4、乙方不服从甲方管理和要求,甲方有权单方面终止合同。
七、其它事项
1、本合同未尽事宜,由双方协商解决,履行中发生争议,由甲方所在地人民法院处理。
2、本合同一式两份,各方双方各执一份。
甲方(签名):乙方(签名):
年月日年月日
第三篇:劳务清包工合同
工程劳务清包施工合同
发包人(全称): 建筑工程有限公司
承包人(全称): 建筑劳务有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方为明确双方在施工过程中的权利、义务、责任。订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
二、合同承包模式
1、本工程采用劳务清包工模式,劳务主材、机械、设备由甲方提供,人工、辅材由乙方提供。
2、合同总额中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包项目所有工作内容需要的劳务、安装、质检(自检)、管理、环境保护、劳动防护、调遣(进出场)、临时工程(建设、拆除与恢复)、缺陷修复、利润、施工结束后现场清理和其他应支付的所有费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。
三、承包范围及内容
(一)承包内容:
1、(1)甲方负责主材,即:钢材、商品砼、水泥、砂、石子;
(2)其余工程:搅拌机搭设、场地硬化、模板安装、钢筋制作绑扎、1米以内室外散水(水沟、盖板、挖土)、辅材、低值易耗品、周转材料、机械设备、劳务用工等均由乙方负责。
2、乙方所用于本工程的振动棒、脚手架材料、模板材料、三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。
3、施工用水由甲方负责提供接驳口,施工用水费用由甲方承担,乙方工人生活用水由甲方承担。
4、施工用电由甲方提供二级配电箱、电源线至三级配电箱、机械设备。施工用电费用由甲方承担,乙方工人生活用电由甲方承担。
5、因天气、道路等原因致使车辆无法进入施工现场,乙方应积极派出人员、机械配合,保证材料顺利到场,施工现场内的降排水及雨后基坑(槽)内清理淤泥并运至施工现场范围内甲方指定地点产生的费用由甲方承担。
6.该工程施工图中(不包括专业分包和建设单位指定分包)的所有内容,但是农贸市场,摊位砌体,粘贴不在该范围。
(二)承包范围
人工费+辅材费+周转材料费+分包配合费+安全文明施工费,(包括但不限于附件1所列工作范围)
1、人工:
该工程施工图中所包含的全部工作内容用工(除专业分包、业主指定分包外)及零星用工(零星用工包括:业主和发包人分包工程的配合用工、安全文明施工用工、配合材料用工、配合安装用工、配合CI用工、大门保卫值班、生产区域内临设、施工围墙搭设及硬化用工、安全防护用工等,(不包括后勤行政用工)。包括但不限于以下工程:
模板工程:包括放线、配模、搭架、支模、图纸范围内的预埋件预埋、拆模、模板加工机械保养及维修、及二装模板用工,竖向采用黑色覆膜板,横向采用红色覆膜板。
混凝土工程:商品混凝土、商品的混凝土接管、拆管、洗管、振捣、收光、养护等,以及所有配合测量放线工作用工。(含二装混凝土所有工作)。
钢筋工程:包括配合钢材卸车。转运、配料制作、绑扎、焊接及试件制作。(含钢筋的制作、安装、对焊、竖焊、绑扎丝、焊条、焊剂等一切相关的辅助材料)。钢筋机械连接材料由甲方负责。(机械由乙方提供)。
外架工程:脚手架搭拆(包括所需架管、扣件,防护所需的全部材料、钢丝绳、绳卡、安全网、密目网、脚手板等一切材料)用工。
砌体工程:砌筑用工(含各类材料转运)。
分包配合用工:指专业分包、业主指定分包的配合用工。施工图以外临设搭建工作用工。
生产区和生活区安全文明用工(包括保卫)。
2、材料:除碎石、河砂、沥青、玄武石、钢筋、混凝土、砂、石、水泥、砖(标砖、空心砖、配砖)、加气块、地砖、内墙砖、外墙砖、石材、止水钢板,止水丝杆,钢钯网之外所有材料。
3、机具:除挖掘机、装载机、货车(土方用)、砼输送泵(含泵管)之外所有机具。
4、临设:除房屋、床、工具柜之外所有的用品、用具。
(三)劳务作业内容:
(1)除专业分包和业主指定分包外的工作内容均在承包范围内;
(2)施工图以外临设搭建工作。譬如钢筋房、木工房等均在承包范围内;
(3)负责生产区和生活区安全文明管理。
(4)配合甲方专业施工员施工放线;负责木模、钢模支模放线。具体如下:
1、模板工程:木工房的搭设;圆盘台锯、平刨机、压刨机、套丝机等机械的定位;配合本工种的施工员施工放线、测标高;刨木枋、制作混凝土及钢筋支撑条,场内取材,木材的刨平刨直,模板制作及安装;预埋铁件、木枋等材料的场内运输;预埋铁件、安装完模板后的清扫木模杂质,浇捣混凝土时看护木模及修整;拆除钢管架、模板、垫楞、铁丝、螺栓,并将拆除的材料起钉并分类堆放整齐;模板、木枋和钢管运输到指定的地点堆放整齐,其所使用的钢管保养调直及扣件清洗;材料场内转运。
2、混凝土工程:用混凝土输送泵输送混凝土,搭拆输送管架子,安拆清洗输送管,配合移动输送泵就位,机尾的送料、清底、清机口;木模、钢模浇水润湿;配合本工种施工员测捣混凝土标高;部分混凝土人工传递、捣实、抹平、覆盖养护物、浇水养护;切割施工缝;堵泵时,负责混凝土的清理、回收利用。
3、钢筋工程:配合进场钢材的堆放;钢筋的翻样、制作、绑扎(按规范实施)、焊接;钢材和半成品钢筋的人力垂直、水平运输;钢筋安装;钢筋顶撑的制作及安装;钢筋套丝、套筒安装;配合本工种施工员放线;搭拆自用架子,清理模板内杂物,按设计要求绑扎成型放入模内;
4、施工脚手架工程:材料场内运输;预埋拉结点、立杆、驳接上扣、铺板绑扎、上下爬梯的搭设,立杆垫脚,挂水平兜网和密目网、制作安装卸料平台等全部操作过程;施工期间的加固维修、安全管理(防护)、架体的更改处理;完工拆除工作;卸料平台、防护棚、走道等的搭拆;拆架后的材料分类整理、绑扎及场内外运输,油漆维护(颜色与其它工区区分)。
5、砌体工程:调运砂浆、铺砂浆、铺砼砖和石材砖;人行道砖的水平和垂直运输;配合安装及专业分包预留预埋;其它与本工作有关的工作。
6、路面水稳层施工:按照专业施工员要求,配合水稳层摊铺设备,安排专业民工,进行水稳层施工、养护全部工作内容。
7、路面沥青砼施工:按照专业施工员要求,配合沥青洒铺车、沥青砼摊铺设备,安排专业民工,进行沥青路面施工全部工作内容。
8、钢筋砼承插管铺设施工:按照专业施工员要求,配合吊装设备,安排专业民工,进行钢筋砼承插管铺设施工全部工作内容。
9、路基填筑施工:按照专业施工员要求,配合路基施工设备,安排专业民工,进行路基填筑施工全部工作内容。
10、文明施工用工:
1)负责施工现场、大门外半径50m范围内的清洁,保持现场无积水、无垃圾、淤泥。
2)负责施工场地内标识牌及标语的安放、保洁。3)负责现场内材料堆码、清理。
4)负责外架上建筑垃圾清理、保持外架上整洁、无杂物。
5)负责保持施工现场的整洁。施工现场应随时清理,严禁乱倾乱倒,严禁高空抛洒建筑垃圾。将建筑垃圾清运到指定地点,并及时覆盖。
6)“四口、五临边”的清理保洁和防护。
7)保证施工现场无扬尘,无噪音污染,做好环境保护工作。
8)达到成都市安全文明施工标准化工地的要求,接受甲方、地方主管部门组织的检查和评比。
9)施工区域内的所有文明施工用工。
11、安全生产用工:
1)由乙方按每栋楼配置专职安全员1名,负责安全检查、巡视及维护;配合甲方安全员进行安全日常检查及维护。
2)当乙方因工作需要必须拆除相关防护时,乙方安全员需向甲方安全负责人书面申报,得到批准后方可拆除并及时修复。
3)负责安全生产日常工作和其它的安全保证工作。如拆模时的警戒,六级以上大风、暴雨等异常气候的预防措施。
4)负责安全标语、安全标识、安全示范区的布设及日常维护。5)施工区域内的一切安全生产用工。
12、材料、临水临电用工
1)负责进出场材料的上车、下车、堆码、点数。
2)负责现场材料按甲方项目部规定集中堆放、标识及场内(红线范围内)转运、清理、保护。
3)机电修理、保养清洗机具。
4)配合安装及专业分包工序工作。
13、零星用工:业主和发包人分包工程的配合用工、配合材料用工、配合机电用工、配合CI用工、大门口保卫值班、生产区域内临设、施工围墙搭设及硬化用工、安全防护用工等.不包括后勤行政用工,为完成该工程主体、装饰所需的一切配合用工,即清单中所列单项为本工程的计费基础,其它未列出项目而工程上应实际发生的,该费用经甲乙双方综合考虑协商,不在报价中,单独计算。
14、其它用工:
1)、安监备案通过后活动板房基础、围墙、排水沟等临时设施的维护和修复;
2)、垫层保护、安放墙、柱中的拉结筋、木工用各种撑条、垫块制作运输及安放;自用材料的保管及管理。
3)、工程施工中产生的垃圾运送到指定地点堆放。与安装和其它工种
及队伍的配合,所有洞口的留设、封堵等。
4)、修补工种交叉作业中所造成的损坏,由分包单位支付。5)、垫块、现场小型构件的制作养护等。
6)、配合甲方专业施工员放建筑主轴线;负责配合建筑主轴线以外的放线工作。
7)、施工电梯、楼层防护门按照标化工地制作安装。
四、工程质量
1、工程质量标准:本工程须一次交验合格,工程质量标准为:“合格工程”,单位工程质量到达“合格”标准。
2、工程的标高和放线:乙方应根据甲方提供的工程基本标高,进行工程的其他放线工作。乙方负责承担因其放线失误造成的损失并负全部责任。
3、材料加工工艺应符合规范和检查要求:一切材料的加工工艺均应与图纸和工程规范、图集所规定的标准相符。若图纸及规范没有明确规定时,应按甲方确定的方案执行。
4、乙方在进行工程隐蔽前,必须经甲方、监理、项管、业主代表进行隐蔽验收,否则造成的一切后果均由乙方承担。甲方保留对乙方进行追加处罚的权利。
5、乙方必须自觉按施工规范、操作规程进行施工作业,如甲方事后发现乙方不按施工规范、操作规范进行施工,导致可能出现工程质量隐患,甲方有权发出指令要求乙方对隐蔽工程进行重新开启检查,不论进行检查隐蔽工程是否已经通过单项工程验收,若对隐蔽工程检查结果符合图纸、施工规范、图集、政府质量验收标准,则因此次检查而发生的费用由甲方承担。如检查结果不符合图纸、施工规范、政府质量验收标准,则乙方应立即对此隐蔽工程进行整改、修复,直至符合图纸、施工规范、政府质量验收标准要求,因此次检查、整改、修复发生的费用及工期延误均由乙方承担。
6、乙方必须于隐蔽工程验收前24小时内以书面通知甲方。
五、实际完工和缺陷保修责任
1、工程通过质监等相关部门竣工验收后,视为工程进入质保期。在竣工验收中提到的问题全部整改完毕,视为实际完工。
2、如因施工质量不符合本合同的规定,乙方必须无条件整改。而在本合同条件附录中指定的缺陷、保修期内出现的其它缺陷,应由甲方在缺陷细目表中指明,并应将该表在不迟于上述缺陷保修期届满前三十天内送交乙方,而乙方在收到该表后定出修复进度表交甲方认可,并根据甲方已批准之进度表修复该表内指明的任何缺陷和其它缺点,直至甲方满意。因此项修复所发生的全部费用由乙方承担。
3、如甲方认为乙方进行的缺陷修复仍不能满足合同要求,或甲方有充分的理由认为该项缺陷应由甲方指定的其它施工单位进行修复较恰当,则甲
方有权将缺陷修复工作转交其它施工单位完成,甲方应书面通知乙方,同时因此项缺陷修复所发生的全部费用均由乙方承担。
六、质量保修责任
乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
七、工程质量保修范围和内容
1、乙方应按本合同条件及有关工程规范,对本合同范围内的工程在工程质量保证期内承担质量保证责任,对有关缺陷部分提供维修及保养。
2、乙方保修其承包完成的所有施工内容。
八、工程质量保修期
本工程乙方的保修期为工程竣工验收合格后,按甲方要求保修年线。
九、合同工期
合同工期总日历天数: 60 天
十、合同价款
各项劳务单价明细:
合同暂定总价(大写): 万(人民币)
十一、工程款支付
1、工程所有栋号施工至±0.00时,甲方支付乙方已完工程款的 ﹪。
2、主体阶段(按 元/㎡计算产值)每月支付已完工程的 ﹪;主体验收合格 个月内付至主体部分的 %。
3、装饰阶段(按 元/㎡计算产值)每月支付已完工程的 ﹪,竣工验收合格付至装饰部分的 %。
4、余款(不含扣除合同价款的 %作为保修金,保修期为1年),自竣工验收之日起一年内支付。
5、如无质量问题,保修金在保修期满后 日内支退还。
6、乙方应在甲方付款前提供真实、合法的发票。
十二、乙方的劳务资质和人员
1、乙方须向甲方提供劳务资质、法人代表授权书等签订合同时所需的相关资料。
2、乙方须向甲方提供项目管理人员名单及相应的资格证书。必须保证项目管理人员24小时在现场,配合甲方开展工作。
3、凡涉及特种作业人员,乙方必须提供该人员的特种作业人员上岗证和有关证件,交项目部备案。
4、乙方须向甲方提供管理人员不少于 名,其中主要负责人 名;施
工员 名;专职安全员 名;电工 名(24小时在岗),保卫人员 名;生产区清洁工、杂工不少于 2 名。乙方须向甲方提供不少于 人的劳务人员,满足现场施工要求。
十三、甲方的权利义务
1、为施工需要,在遵守本合同条件下,甲方有权向乙方下发有关事项的指令,要求乙方严格遵守。当乙方接到甲方指令通知后仍未遵照执行时,则甲方可雇佣其它人员执行指令所需的任何工作,而由此产生的所有费用,甲方可视为债务向乙方索赔或在根据本合同内应付或届期应付予乙方的款项内扣除。
2、甲方任何正确口述指令应立即生效。乙方必须在收到甲方发出的口述指令后无条件执行,若乙方不遵守甲方发出的指令,甲方有权要求乙方终止不符合本合同规定的工作。
3、甲方有权发出指令要求受雇于乙方负责本工程的任何不称职或不尽职人员调离本工程,乙方应在收到甲方指令后三日内执行。
4、提供施工所需水、电、道路到施工现场,并保证施工期间的需要;
5、具备施工进场条件时,提前5个工作日通知乙方组织施工;
6、为乙方施工操作人员免费提供现场住宿场地;
7、按照本合同的规定支付乙方合同价款。
8、负责对乙方实施的劳务作业进行总体质量、进度情况进行监督、指导、取样抽检,并提出整改要求。
9、按照本合同的的规定对乙方实施的劳务作业给予配合协助。
10、按照本合同的规定对乙方实施完工的工程及时组织验收。
11、负责组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,并依法制定相关施工管理制度。
十四、乙方的权利义务
1、乙方应按照施工图纸及施工规范、图集和本合同约定的要求组织施工,负责整个劳务承包工程项目的施工、管理、安全、质量、进度、工期等方面的工作,并在各方面达到甲方合理的要求。
2、乙方应根据现场施工条件,负责对成品、半成品保护,因人为原因致使成品或半成品破坏由乙方负责。
3、分项工程施工完毕后,乙方技术人员需自检合格,持自检合格成果表报甲方项目部,由甲方项目部组织监理单位、项管单位、建设单位或质监部门检查验收。乙方技术人员参加上述检查。
4、乙方在施工期间,施工质量均由乙方负责,甲方监督和指导,乙方发现问题时应及时上报甲方项目部,若因乙方施工不当对甲方造成损失时乙方无条件赔偿甲方。在施工期间,乙方无条件接受甲方、质监部门、建设单
位、项管单位和监理单位一方或几方的检查,对甲方提出的问题必须及时整改。
5、乙方配合甲方完成钢筋、混凝土等试件的取样和送检工作;
6、乙方负责甲方材料到现场的下料工作。
7、所有劳保用品及个人防护用品必须符合甲方及规范要求的合格产品,由乙方自行购买。
8、因施工图纸中明显缺陷或建施和结施不一致等问题,乙方有义务向甲方提出,若乙方知情不报或擅自施工,由此造成的材料损失乙方承担。
9、配合甲方开展对操作工人及操作技术人员的技术交底工作,开展民工进场的安全三级教育和民工夜校等活动。
10、乙方操作人员应遵守现场管理制度、机械操作规程等制度和规范。乙方在组织劳动力时,须择优录取,严禁使用外来流动人口和未成年人;不准带家属、儿童和精神身体不健康的人进入施工现场。否则引起的任何后果均有乙方承担。乙方工作人员进入施工现场后其安全由乙方自行负责概与甲方无关。
11、本工程安全生产目标必须杜绝重大伤亡安全事故。施工过程中发生的所有安全事故均由乙方负责处理及赔付所有款项。
12、由乙方自选材料、施工机械设备及操作工艺须符合施工规范及国家相关规定。乙方须确保取得政府部门就有关材料、施工机械设备等可以在工程所在地使用的批准文件。因取得有关批准文件而引起的任何费用将全部由乙方承担。
13、民工工资按成都市实名制要求办理,保证不因甲方处罚影响民工工资的支付。
14、本项目总体工程质量须达到市建设工程质量监督总站、有关市建设工程质量中心和其它政府单位评定的合格等级,若工程达不到此质量标准,乙方须赔偿甲方的一切损失,并应承担相应的法律责任,甲方保留法律的诉讼权(且甲方被视为乙方已对此质量要求做出承诺)。
15、甲方负责将临电接至3级箱,以后的临电(包括材料、设备、人工)由乙方自理。
16、负责开办工地食堂,食堂水电分别安表计量,每月向甲方缴水电费。
十五、税费
乙方在甲方每次支付进度款前需提供进度款同等金额的税率为3%的增值税专用发票,若乙方提供的增值税专用发票得不到税务部门的认证,由此造成一切后果均由乙方承担。
十六、工程设计和技术变更
1、甲方有权发出指令,要求技术变更。
2、以上所用“技术变更”一词,是指根据业主或设计单位出具的设计
变更通知或技术核定单所作的变更。
十七、履约保证金 : /。
十八、安全、文明施工及保证措施费
1、安全文明施工保证措施费,在上述综合包干单价中已包含该费用,签订合同后在第一次拨款时扣留 万元作为安全文明施工保证金。
2、在施工期间无重大安全事故和文明施工处罚(万元以上),工程竣工验收通过后 个工作日内,甲方无息退还乙方安全文明施工保证金 万元。发生重大安全事故一次,扣除全部安全文明施工保证金。
3、乙方在施工过程中必须按《建筑安装人工安全技术操作规程》、《建筑施工安全检查标准》及相应的政府法令法规的要求进行施工,如发现违规,甲方或监理将以书面的形式通知乙方,每发现一次累计一次,此款项将按《安全文明施工违规处罚条例》中规定的相应条款进行扣除并将在月工程进度款中执行。
4、乙方在施工过程中必须按照建设部和四川省颁布的《施工现场管理暂行规定》的要求管理现场,确保文明施工。
十九、材料、机具的领用及材料的损耗
1、乙方应遵守和执行甲方对材料的领用制度,对领用的材料须履行书面领退手续。
2、本工程材料实行按工程进度采取限额领料规定,乙方在施工过程中必须注意节约材料,如因乙方原因发生返工和人为浪费,乙方须按返工造成的材料损失和浪费材料的进场价格进行赔偿。
3、杜绝施工现场材料浪费,浪费材料除照价赔偿外按市场价 倍处罚。
4、周转材料(如:箱梁模板及支架、主线箱梁及匝道倒角模板、甲供模板的固定螺栓、钢模板除外的其余材质模板等)由乙方负责,相应费用均已包含在相关单价或总额中。
二十、人身和财产损害的责任承担
1、乙方应负责和保障甲方免于承担来自工程施工全过程所引致对任何人员的任何人身损伤或死亡事故责任和按照任何法令、法规或惯例而产生的任何费用、责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行,除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。
2、造成安全事故的单次医疗费用在人民币 元(含 元)以下时,由乙方全额承担。
3、在甲方也有责任的情况下:
(1)因人为原因造成安全管理不到位,譬如甲方要求乙方对安全隐患整改,而乙方未整改,或整改不到位,造成安全事故的单次费用在人民币 元以上时,元以内(含 元)由乙方承担,超出 元的部分甲乙按比例分
摊,甲方承担 %,乙方承担 %。
(2)偶发重大伤亡事故费用在人民币 元以上时,元以内(含 元)由乙方承担,超出 元部分甲乙双方按比例分摊。甲方承担 %,乙方承担 %。
二十一、工程保险
在本工程施工前,乙方应为其参加本工程的人员购买所需的保险,费用由乙方自行承担。乙方不得以任何借口对其未保险事项或不能向保险人理赔的金额向甲方提出索赔。二
十二、违约责任
1、乙方有下列情形,视为乙方违约:
(1)未经甲方准许,乙方转包该承包合同。
(2)因乙方原因致使本工程质量未达到合同约定的质量标准。
(3)乙方未按照甲方要求施工,造成工期(包括结点工期和总工期)延误。
(4)因乙方单方面原因导致本合同无法履行的其他情形。
2、甲方有下列情形,视为甲方违约:
(1)甲方未能按照合同约定履行义务和责任。(2)甲方未能按照合同约定按时支付工程进度款。(3)因甲方单方面原因导致本合同无法履行。
3、违约金标准
(1)违约方应按合同暂定总金额的 %承担违约金,并赔偿守约方其他损失,并继续履行该合同。
(2)若因甲方原因造成工程停工三天以上时,乙方按停工天数每天一万元向甲方索赔;
(3)若因乙方原因造成工程停工三天以上时,甲方按停工天数每天一万元向乙方索赔,涉及材料浪费时,甲方按材料市场价向乙方索赔;
4、由于乙方施工管理疏漏而引发的重大安全事故和重大质量事故对甲方造成的经济损失及公司名誉损失,乙方应承担全部经济责任,甲方保留法律诉讼权。
二十三、合同解除
(一)双方协商一致的,可以解除本合同。
(二)甲方解除合同
1、如乙方的施工进度不能满足甲方的要求,经甲方书面通知加快施工进度,乙方应无条件地采取各种措施在 日内赶上甲方的进度要求,否则甲方有权解除分包合同并要求乙方退场。乙方在接到甲方要求退场的通知后 日内无条件退出施工现场,并妥善保护施工现场的甲方财产和已完工程。
2、在甲方与乙方的劳务承包关系解除或分包工程完工后,或者双方未能就本分包工程的后续工程达成协议,乙方在接到甲方的退场通知后5天内就将其在施工现场的所有雇员及财产全部撤出施工现场。乙方在退场过程当中应保证甲方及其他分包方的财产及已完工程免于遭受任何损失。对于乙方在施工过程中搭设的临时设施如甲方要求拆除,乙方应按甲方的要求予以拆除,并将现场清理干净直至令甲方满意为止。如果乙方拖延退场,甲方有权扣留其工程结算款,待乙方按甲方的要求撤场后再予以结算。如果乙方拖延撤场,每逾期一天支付甲方损失费 元整,上述损失费还应加上因为乙拖延撤场而导致工程延期而业主对甲方的罚款或其它相邻工程因此而蒙受的损失。如果乙方逾期撤场达 天,甲方有权强制乙方撤离施工现场,由此导致的一切损失及责任均由乙方承担。
(三)乙方解除合同
1、乙方可提请甲方解除合同,情况如下:
(1)甲方有损害乙方人身安全及要求乙方违章作业的通知。(2)不可抗力(自然灾害)。二
十四、保密及甲方免受伤害条款
1、乙方应对其获知的所有有关工程的图纸、资料、数据进行保密,所有的对外沟通仅限对设计单位、监理单位或甲方指定之单位,或甲方授权之宣传活动。
2、本合同无论因何种原因而解除、终止、不再执行,乙方应立即向甲方交换其所持有的所有与本项目有关的资料、图纸、数据、电子文档,并保证在乙方停止执行工程后的任何时间都不使用、利用、告知他人任何与工程有关的资料、图纸、数据、电子文档。如因乙方未严格执行上述保密条款而导致甲方遭受任何损失,乙方均应负全部责任。二
十五、合同文件
1、在签订本合同后,甲方应向乙方提供两套施工图纸(土建和装饰部分)。
2、乙方不得将上述的任何文件做本合同以外的其它用途。
3、中华人民共和国的现行法律应为本合同的适用法律并用以解释本合同。
二十六、通知和送达
甲乙双方因履行合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料、均以甲乙双方所列明的地址、传真为准,一方如果迁址或者变更电话、传真的应当书面通知对方。通过传真方式的,在发出传真时视为送达,以邮寄方式的,挂号寄出或者投邮当日视为送达。二
十七、其它
1、本合同双方双方签字盖章后生效,本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份。具同等法律效力。
2、本合同未尽事宜如须补充其它协议则该协议与本合同具有同等法律效力。
3、本分包工程完毕 日内劳务承包人须到劳务发包人财务部核对账目,否则视为款项已结清.4、如劳务发包人未按合同约定支付工程款,超过约定支付期限 天,劳务承包人应以书面形式通知劳务发包人,未书面告知,视为劳务承包人未通知劳务发包人,同时劳务发包人不承担违约责任。
5、本合同有以下附件,附件是合同的组成部分:
附件
1、施工安全协议书
附件
2、安全文明施工违规处罚条例
劳务发包人:(公章)劳务承包人:(公章)法定代表人: 法定代表人: 委托代理人:
委托代理人: 项目经理: 现场代表: 联系电话:
联系电话:
附件1
施工安全协议书
委托单位(甲方): 建筑有限公司 施工单位(乙方):
甲方是合法营业资质的企业;乙方为具有相应经营事项的营业执照的公司或组织。签订协议前,乙方须将相应的营业执照、资质证书等出具向甲方备案。为此,甲、乙双方根据《合同法》等法律、法规,立足于保证整个工程顺利实施和施工安全,经双方协商,特制定本施工安全协议书:
甲方根据协议所发包给乙方的事务,乙方在经营和管理该事务中,所聘用的劳动人员与甲方不存在任何劳动、劳务关系。乙方在经营和管理该事务过程中,如发生安全责任事故所造成的人身损害、工伤赔付、财产损失、行政处罚等一切费用和法律责任均由乙方自行承担,与甲方无任何关系。
1.凡进入甲方施工现场,乙方施工负责人必须事先对所属员工,做好施工规范教育工作,施工安全教育工作。分时段、分工种进行安全技术交底工作。
2.凡进入甲方施工现场,施工负责人必须在向下级员工布置工作任务的同时,落实好施工方案、技术措施和安全措施。并随时检查这些措施的实施情况。乙方所购之安全防护用品须为国家相应机构检测合格的安全用品。
3.所有乙方施工人员必须严格、认真执行国家制定的相关施工规范、安全规程和遵守临时用电、动火管理制度。并做好相应工作区域的安全防护。
4.所有乙方施工人员未经许可,不许随意拆除和变更现场所有的安全防护设施。若因工作需要,必须作相应变更时,应请示甲方有关负责人,并经书面批准后方可进行。
5.所有施工人员不得擅自动用、使用和损坏与自己工作无关的设施和设备器材。交叉作业时,后道工序不准损坏前道工序的施工成品,若有损坏须修复或照价赔偿。
6.甲方有权对乙方人员进行管理、检查、监督、保护(非工作时间和非工地内除外),乙方应自觉配合。
7.乙方进场必须将施工人员名单、详细家庭住址、身份证号码、联系方式报项目部备案,并办理出入证及暂住证,人员增减及时报项目部。
8.乙方人员严禁在工地内酗酒、赌博,严禁酒后作业。须严格遵守工地各项管理制度,违反者根据规定处罚。
10、乙方人员夜间23时后不得随便出入,因特殊情况需与值班保安联系,经同意方可出入。
11、乙方不得留宿外来人员,一经发现严格处罚。
12、因乙方自身管理不善等原因所造成人员伤亡、财产损失,甲方概不负责。
13、凡施工单位违反以上有关规定、施工规范、安全规程和管理制度,造成人身伤亡和设备损坏,财产损失的,均由肇事的施工单位对一切事故的后果负全部责任及发生的费用。
14、本协议作为甲乙双方于 2016 年 11 月
日签订的《 》(简称原合同)的补充协议,具有同等的法律效力,凡本协议未约定的内容,以原合同内容为准。
15、本协议自甲乙双方签字并盖章之日生效,一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力。
本协议附注:
① 甲方营业执照复印件;
② 乙方营业执照和相关资质证书复印件。以上复印件须加盖甲乙双方公司鲜章。
甲方: 乙方:
代表人:
代表人:
日期: 日期:
附件2 安全文明施工违规处罚条例
1、班组必须按每50人设一名安全员,每10人设一名安全协管员的标准进行设置,并能有效的开展工作,每少设置一人罚款500元。
2、进入施工现场不戴安全帽,穿高跟鞋、拖鞋、风衣、裙子、打赤脚、赤膊上班罚款20元一人次,管理人员罚款50元一人次。
3、临边作业,高空作业不正确使用安全带,罚款50元一人次,同时另罚班组100元一人次。
4、禁止打架斗殴,违者除赔偿医药费,误工费外,每人罚款500元,同时罚班组500元,情节严重者移交上级有关部门处理。
5、无证偷开他人机械者,每次罚款100元,造成损失的将另处3—5倍的罚款。
6、严禁高空抛物,违者罚款200元一人次,造成后果者,赔偿一切损失并追究其他责任。
7、临电安装维修找电工,禁止私拉乱接,违者罚款100元一人次。
8、顺手牵羊,盗窃公私财物者,除退赃外,给予5—10倍的罚款。
9、破坏安全设施,消防设施者,除恢复外,罚款500元一人次。
10、对安全隐患不进行整改或整改不到位者,每处罚款500元,并无条件的立即整改。
11、对发生的安全事故,不按程序上报或隐瞒不报者给予500—2000元的罚款处理。
第四篇:装修清包工合同
装修包工包料合同
业主(以下简称甲方):联系电话:施工队(以下简称乙方):联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、工程概况
工程地址:五圣街144号。
二、价格
工程价: ¥______元,按元/平方计算,大写:____________整。
三、付款方式
1、施工队进场,首次付款元整,二次付款元整,三次付款元整,尾款一仟年底付清。
四、设计
1、甲方向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
五、材料
1、材料按设计图纸购买,玻璃门参照(金色童年店面)。
六、工期
从______年______月______日起至 ______年______月______日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费______元/天。
八、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
九、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十、甲方只负责灯具、开关、洁具、门头发光字采购,其他琐事概不负责。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲 方:乙 方:
签约日期:签约日期:
第五篇:装修清包工合同
装修清包工合同
业主(以下简称甲方):湖南业达园林建设有限公司联系电话:***施工队(以下简称乙方):周建军联系电话:***甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、工程概况
工程地址:桂花坪中阿项目室内外装修(业达合同范围内)
二、价格
水电工16元/平方米,木工 泥水工待定。
三、付款方式
月进度70%完工付20%验收付清。
四、设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料
1、乙方应提前___2___天向甲方提供需购材料清单,甲方应在___2___天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
4、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。
5、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。
6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
9、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
从______年______月______日起至 ______年______月______日止,工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费______元/天。
七、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运
1、垃圾袋装化。
2、垃圾应日日清。
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
4、乙方应具备在长沙市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、乙方指定由 为工地现场负责人,为替补负责人。
6、在合同价内,乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。
7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半,甲方代购,在工程完工后结算。
十一、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
3、油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同附件
1、施工项目清单。
2、双方认可的报价单。
3、乙方开出的材料采购清单。
十四、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、装修要求
a.装修工艺
“电路安装工艺要求:
1、电路安装时,必须用有合格证书的产品材料。
2、三线制安装必须用三种不同色标。原则上,红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标,黑色,黄绿彩线为接地色标。
3、所有导线安装时,必须用相应的pvc管子穿起来,埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里,如遇并排线路槽子凿宽时,不能影响其他工种施工,必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题,不得有只顾自己,而不顾大局的施工作风。
4、所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右,然后沿墙壁,顺地面 垂直分布,转弯处用90度弯头或软管联接好,并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。
5、预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的,空调,浴霸,电热水器,冰箱的线路必须从开关箱单放到位。
6、所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm,按线盒必须用水泥砂浆封装牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。
7、所有导线分布到位确认无误后,可通电试验,方法为:将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡,接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格,这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收,电气隐蔽工程初步结束。
8、安装各种灯具和开关面板,需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场,大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm木方,然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正,不得歪斜。扣板吸顶灯安装时,必须将固定罗丝切在木楞子上,严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。
十六、附加条款
甲 方:乙 方:
签 章:签 章:
签约日期:签约日期