第一篇:保密协议书-合同附件2
保密协议书
深圳市迪安检测技术有限公司(以下简称乙方),承诺遵守XXXX制衣有限公司(以下简称甲方)提出签署的本协议中所规定的各项保密要求:
一、保密的范围与内容
本协议所述的“保密资料”是指乙方(不论透过任何形式或方法)由甲方或甲方的人员、授权代表或顾问得到关于甲方的任何未公开披露的信息资料,包括但不限于:检测结果及报告书、涉及设备情况及排布、厂房布局、工程技术资料、客户资料、受控文件(包括复印件)等等,不论是电子文档还是图纸文件均是要求保密之资源。
二、乙方的保密义务和应遵循的守则
1、乙方承诺无论是否与甲方正在合作,均不得将甲方任何保密资料通过电子、书面或口头等任何方式对任何人或任何公司泄露。
2、对于为甲方提供必要工作的乙方工作人员,无论是否作为雇佣者,乙方承诺该人员必须事先同意遵守并接受与本协议的规定基本相同的条款和条件的约束。
3、甲方或甲方的人员、授权代表或顾问所提供的所有保密资料均是甲方的财产。在甲方要求时,乙方承诺将上述资料及其所有副本交还给甲方。
4、乙方进入甲方公司内,不得从事或参与与自己业务无关的其它任何活动。
5、乙方的工作人员进入甲方公司,不得随意走动,需由接待部门指定专人全程陪同,以确保甲方公司运作的机密性及安全性,乙方工作人员进入甲方公司后应无条件遵守甲方公司内实施的所有行政制度。
6、乙方未经甲方许可不得向任何第三方提供第一款所述保密资料的内容。
三、保密期限
乙方的保密义务自本协议书签署之日起永久生效,除非保密资料由甲方本身或通过合法程序或途径向公众披露了。乙方是否是甲方正在合作之供应商,并不影响保密义务的承担。
四、违约责任
乙方清楚明白以上各项条款之内容并承诺严格遵守,如有违反,愿承担相应之法律责任。乙方同意保密资料对甲方的业务来说至关重要,对于乙方或其人员违反本协议的行为,赔偿金并不能作为一种等效的补救措施,甲方可以根据法律或公证原则追加任何其他补救措施。采取补救措施所造成的合理损失,乙方应当予以确认,并保证在诉讼中不对此进行抗辩。
五、本协议的效力及变更
本协议自签署之日起生效,本协议的任何修改必须经甲方的书面同意,乙方不能擅自解除和变更。
甲方(签章):XXXX制衣有限公司乙方(签章):深圳市迪安检测技术有限公司
负责人:负责人 :
签 署 日 期 :年月日签 署 日 期 :年月日
第二篇:技术保密合同,技术保密协议书
技术保密协议书
甲方:公司(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为确保工作涉及的技术信息和技术资源不被泄露,保护甲方的技术秘密,根据国家和地方有关法律法规,经甲乙双方协商一致,就公司技术秘密保护达成如下协议。
一、保密内容和范围
1.乙方在合同期前所持有的科研成果和技术秘密已被甲方应用及生产的。2.乙方在合同期内研究发明的科研成果。3.甲方已有的科研成果和技术秘密。4.甲方所有的技术资料。5.乙方受聘为甲方工作服务而接触的各种资料信息均为甲方所有,但乙方能举证非属甲方所有的不在此内。
二、协议期限
聘用合同期内即解除聘用合同后的三年内。
三、保密费的数额及支付方式
甲方对乙方的技术成果给予的奖励,奖金中含有保密费,其奖金和保密费的数额,视技术成果的作用及其创造的经济效益而定。
四、双方的权利和义务
(一)甲方的权利与义务
甲方为乙方的科研成果提供良好的应用和生产条件,并根据创造的经济效益给予奖励。
(二)乙方的权利与义务 1.乙方必须按甲方的要求从事项目研究与研发,并将研究研发的所有资料交予甲方保存。2.乙方必须严格遵守甲方的保密制度,防止泄露甲方的技术秘密。
3.未经甲方书面同意,乙方不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或者其他商业秘密信息,也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。4.未经甲方书面同意,乙方不得接受与甲方存在竞争或合作关系的第三方以及甲方客户或潜在客户的聘用(包括兼职),更不得直接或间接将甲方业务推荐或介绍给其他公司。5.乙方在为甲方履行职务期间,不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密,也不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。若由此导致甲方遭受第三方侵权指控时,乙方将承担甲方为应诉而支付的一切费用,同时甲方如需因此而承担侵权赔偿责任的,甲方有权向乙方追偿。
(三)竞业禁止义务
1.不论因何种原因从甲方离职,乙方应立即向甲方移交所有自己掌握的,含有职务开发中技术秘密和商业秘密的所有文件、记录、信息、资料、器具、数据、笔记、报告、计划、目录、来往信函、说明、图样、蓝图及纲要(包括但不限于上述内容之任何形式的复制品),并办妥有关手续,所有记录均为甲方绝对的财产,乙方将保证有关信息不外泄,不得以任何形式留存甲方的商业秘密信息,也不得以任何方式再现、复制或传递给任何人。2.乙方不论因何种原因从甲方离职,离职后三年内均不得在与甲方从事的行业相同或相近的企业,及与甲方有竞争关系的企业内工作。
五、违约责任
1.乙方如违反此协议,甲方有权无条件解除聘用合同,并取消或收回有关待遇。2.乙方如部分违反此协议,造成一定经济损失,甲方视情节轻重处以乙方一定数额的罚款。3.乙方如违反此协议,造成甲方重大经济损失,应赔偿甲方所受到的全部损失。4.以上违约责任的执行,超过法律、法规赋予双方权限的,需申请仲裁机构仲裁或向法院提出上诉。
六、争议解决
1.因履行本协议发生的劳动争议,双方应以协商为主,如果无法协商解决,则由争议一方或双方向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
2.任何一方不服仲裁的,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他
1.本协议经双方签字盖章后生效。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人签名: 身份证号:
年 月 日年 月 日篇二:神行通科技技术公司技术保密协议书-范本
深圳神行通技术人员保密协议书
甲方:深圳市神行通科技技术科技有限公司乙方(姓名):
法人代表:薛晓峰 身份证号:
地址:临沂兰山区解放路汇丰西城13楼1302 家庭住址:
乙方愿意遵照《技术保密协议书》相关技术保密条款,志愿加入深圳市神行通科技技术有限公司(以下简称“甲方”),并同意遵守甲方要求完成研发企业电子商务、路由固件、运营平台等相关软件的开发、设计等有关工作(以下简称“相关工作”)。
甲乙双方根据《中华人民共和国反不正当竞争法》和国家、地方有关规定;经双方协商一致,为确保相应工作涉及的技术信息和技术资源不被泄露,并防止上述“相关工作”保密信息被滥用,甲乙双方达成如下协议:
第一条:乙方在甲方任职期间,必须遵守甲方的规章制度,履行与其工作岗位相应的保密职责。甲
方的规章制度没有规定或者规定不明确之处,乙方亦应本着谨慎、诚实的态度,采取任何必要、合理的措施,维护其于任职期间知悉或者持有的任何属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密及信息;为保持其机密性,本协议仅涉及承担或参与该相关工作过程中及以后的保密责任。
第二条:本协议提及的商业信息:包括属于甲方或虽不属于甲方但甲方承诺有保密义务的技术方案、商标设计、商标命名、业务流程、技术文档、软件开发信息等。
第三条:本协议提及的其他商业秘密:包括客户名单、客户档案、行销计划、定价政策、财务资料、业务操作流程、提成方案、激励方案、产品报价、规章制度、经营模式、方法等以及潜在客户名单和信息、商机和业务事宜有关的所有信息,甲方或其关联甲方的产品、服务、经营、保密方法和知识、系统、工艺、程序以及本协议文本。
第四条:乙方在协议执行期内(包括工作时间和非工作时间)创造的与公司业务有关的一切可获得
著作权、专利权的作品、产品,应被视为完成甲方分配的工作任务而创造的作品、产品,其著作权、专利权均归属于甲方所有,乙方享有该种作品、产品的署名权。
第五条:乙方因职务上的需要所持有或保管的一切记录着甲方技术秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体,无论这些秘密信息有无商业上的价值,均属甲方所有。第六条:本协议涉及保密的技术信息和技术资料包括: 1.乙方相关工作任务书中涉及的技术信息和技术资料,以及有关会议文件,纪要和方案; 2.乙方与其它相关工作承担者之间往来的传真,信函,电子邮件等; 3.乙方相关工作实施过程中产生的新的技术信息和技术资料;
4、乙方相关工作中持有的研发成果和技术秘密;
4.乙方相关工作实施过程中所有有关甲方拥有的知识产权;
5.经甲乙双方在该相关工作实施过程中确认的需要保密的其他信息。
第七条:保密费数额及支付方式:甲方对乙方的技术成果给予的奖励,奖金中内含保密费,其奖金
和其中保密费的数额,视技术成果的作用和其创造的经济效益而定。
第八条:竞业限制补贴支付方式:甲方在乙方任职期间支付竞业限制补贴(此补贴直接在原工资单
上体现,不另行增加)。
第九条:甲乙双方责任制:
1.甲方应根据相关工作任务书的规定,向乙方提供必要的技术信息和技术资料; 2.甲方在以书面形式(包括:邮件、传真、磁盘、光盘等)向乙方提供技术信息时,可以进行登记
或备案;
3、甲方为乙方提供科研成果的正当应用,并根据创造的经济效益给予资励; 4.对不再需要保密或者已经公开的技术信息和技术资料,甲方应及时通知乙方;
5、乙方必须严格遵守甲方的保密制度,防止泄露企业的技术秘密;
6、乙方应仅将甲方批漏的保密信息用于工作范围内;
7、乙方对从甲方或者甲方以外的其他渠道获得的涉及相关工作的技术信息和技术资料负有保密责
任,未经甲方同意不得提供给任何第三方;
8、未经甲方书面同意,乙方不得利用技术秘密进行新的研究与开发;
9、乙方为承担本协议约定的保密责任,应妥善保管有关的文件和资料,未经甲方书面许可,不得对
其进行复制,私自盗用、泄密、仿造等;
10、在本协议约定的保密期限内,乙方如发现有关保密信息被泄露,应及时通知甲方,并采取积极
的措施避免损失的扩大;
11、乙方在实施相关工作过程中,需要向本相关工作的有关方面(包括:承担相关工作的其他成员、聘请的专家)提供保密信息时,必须取得甲方的书面许可,或者由甲方负责提供。
12、乙方除了履行职务的需要之外,未经甲方同意,不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方(包括按照保密协议规定不得知悉该项秘密的甲方其他职员)知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息,也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。
13、无论乙方因何种原因离职,乙方离职之后仍对其在甲方任职期间接触、知悉的秘密和其他商业
秘密信息,承担如同任职期间一样的保密义务;乙方离职后按照以下方式承担保密义务: 1)乙方负无限期保密义务,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开; 2)乙方从离职日起三年内不得在甲方所在地市级范围内从事同行业企业工作,甲乙双方认可,乙方在职和离职后需要承担的保密义务。
14、乙方其在甲方任职期间及离职之后三年以内,非经甲方事先书面同意,不得在与甲方生产、经
营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任何职务,包括股东、合伙人、董事、监事、经理、员工、代理人、顾问等;也不得自营与甲方相同或具有竞争性关系的产品或服务;乙方离职半年内,甲方按月向申请人支付竞业限制期限内的经济补偿(标准为双方劳动合同约定的乙方正常工作时间工资的70%),劳动者违反竞业限制约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。
15、乙方离职时或者于甲方提出请求时,返还全部属于甲方的财物,包括记载着甲方秘密信息的一
切载体。但当记录着秘密信息的载体是由乙方自备的,且秘密可以从载体上消除或复制出来时,可以由甲方将秘密信息复制到甲方享有权的其他载体上,并把原载体上的秘密信息消除。
第十条、违约责任:
1、如乙方违反此协议,甲方有权无条件(无需提前通知)立即解除聘用合同,并当月取消收回甲方
给予乙方的有关待遇;
2、乙方如违反本协议任一条款,应当一次性向甲方支付违约金拾万元(人民币);
3、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应另行赔偿甲方全部的经济损失(其赔偿金额不包括违
约金)。
第十一条:本协议如与双方以前的口头或书面协议有抵触,以本协议为准。本协议的修改必须经双
方书面同意。
第十二条:因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起诉讼。双方同意,选
择本地市人民法院(各分公司的以各分公司所在地法院)作为双方本协议纠纷的第一审管辖法院。
第十三条:本协议一式两份,有效期为 叁 年,自双方签字完成之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(签字、手印):
法定代表人:手机号码:
电话号码: 家庭固话:
签订日期: 年 月日 签订日期: 年 月 日篇三:某科技公司技术保密协议书-范本
技术保密协议书
甲方:xx市xx科技有限公司乙方(姓名): 法人代表:xxx身份证号:
地址:xx市xx大道xx号xx大厦xx楼家庭住址:
乙方愿意遵照《技术保密协议书》相关技术保密条款,志愿加入xx市xx科技有限公司(以下简称“甲方”),并同意遵守甲方要求完成研发企业电子商务、商务短信等相关软件的开发、设计等有关工作(以下简称“相关工作”)。
甲乙双方根据《中华人民共和国反不正当竞争法》和国家、地方有关规定;经双方协商一致,为确保相应工作涉及的技术信息和技术资源不被泄露,并防止上述“相关工作”保密信息被滥用,甲乙双方达成如下协议:
第一条:乙方在甲方任职期间,必须遵守甲方的规章制度,履行与其工作岗位相应的保密职
责。甲方的规章制度没有规定或者规定不明确之处,乙方亦应本着谨慎、诚实的态度,采取任何必要、合理的措施,维护其于任职期间知悉或者持有的任何属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密及信息;为保持其机密性,本协议仅涉及承担或参与该相关工作过程中及以后的保密责任。
第二条:本协议提及的商业信息:包括属于甲方或虽不属于甲方但甲方承诺有保密义务的技
术方案、商标设计、商标命名、业务流程、技术文档、信息等。
第三条:本协议提及的其他商业秘密:包括客户名单、客户档案、行销计划、定价政策、财
务资料、业务操作流程、提成方案、激励方案、产品报价、规章制度、经营模式、方法等以及潜在客户名单和信息、商机和业务事宜有关的所有信息,甲方或其关联甲方的产品、服务、经营、保密方法和知识、系统、工艺、程序以及本协议文本。
第四条:乙方在协议执行期内(包括工作时间和非工作时间)创造的与公司业务有关的一切
可获得著作权、专利权的作品、产品,应被视为完成甲方分配的工作任务而创造的作品、产品,其著作权、专利权均归属于甲方所有,乙方享有该种作品、产品的署名权。
第五条:乙方因职务上的需要所持有或保管的一切记录着甲方技术秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体,无论这些秘密信息有无商业上的价值,均属甲方所有。
第六条:本协议涉及保密的技术信息和技术资料包括: 1.乙方相关工作任务书中涉及的技术信息和技术资料,以及有关会议文件,纪要和方案; 2.乙方与其它相关工作承担者之间往来的传真,信函,电子邮件等; 3.乙方相关工作实施过程中产生的新的技术信息和技术资料;
4、乙方相关工作中持有的研发成果和技术秘密;
4.乙方相关工作实施过程中所有有关甲方拥有的知识产权;
5.经甲乙双方在该相关工作实施过程中确认的需要保密的其他信息。
第七条:保密费数额及支付方式:甲方对乙方的技术成果给予的奖励,奖金中内含保密费,其奖金和其中保密费的数额,视技术成果的作用和其创造的经济效益而定。
第八条:竞业限制补贴支付方式:甲方在乙方任职期间支付竞业限制补贴(此补贴直接在原
工资单上体现,不另行增加)。
第九条:甲乙双方责任制:
1.甲方应根据相关工作任务书的规定,向乙方提供必要的技术信息和技术资料; 2.甲方在以书面形式(包括:邮件、传真、磁盘、光盘等)向乙方提供技术信息时,可以
进行登记或备案;
3、甲方为乙方提供科研成果的正当应用,并根据创造的经济效益给予资励; 4.对不再需要保密或者已经公开的技术信息和技术资料,甲方应及时通知乙方;
5、乙方必须严格遵守甲方的保密制度,防止泄露企业的技术秘密;
6、乙方应仅将甲方批漏的保密信息用于工作范围内;
7、乙方对从甲方或者甲方以外的其他渠道获得的涉及相关工作的技术信息和技术资料负有
保密责任,未经甲方同意不得提供给任何第三方;
8、未经甲方书面同意,乙方不得利用技术秘密进行新的研究与开发;
9、乙方为承担本协议约定的保密责任,应妥善保管有关的文件和资料,未经甲方书面许可,不得对其进行复制,私自盗用、泄密、仿造等;
10、在本协议约定的保密期限内,乙方如发现有关保密信息被泄露,应及时通知甲方,并采
取积极的措施避免损失的扩大;
11、乙方在实施相关工作过程中,需要向本相关工作的有关方面(包括:承担相关工作的其
他成员、聘请的专家)提供保密信息时,必须取得甲方的书面许可,或者由甲方负责提供。
12、乙方除了履行职务的需要之外,未经甲方同意,不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方(包括按照保密协议规定不得知悉该项秘密的甲方其他职员)知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息,也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。
13、无论乙方因何种原因离职,乙方离职之后仍对其在甲方任职期间接触、知悉的秘密和其
他商业秘密信息,承担如同任职期间一样的保密义务;乙方离职后按照以下方式承担保密义务:
1)乙方负无限期保密义务,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开;
2)乙方从离职日起三年内不得在甲方所在地市级范围内从事同行业企业工作,甲乙双
方认可,乙方在职和离职后需要承担的保密义务。
14、乙方其在甲方任职期间及离职之后三年以内,非经甲方事先书面同意,不得在与甲方生
产、经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任何职务,包括股东、合伙人、董事、监事、经理、员工、代理人、顾问等;也不得自营与甲方相同或具有竞争性关系的产品或服务;乙方离职三年内,甲方按月向申请人支付竞业限制期限内的经济补偿(标准为双方劳动合同约定的乙方正常工作时间工资),劳动者违反竞业限制约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。
15、乙方离职时或者于甲方提出请求时,返还全部属于甲方的财物,包括记载着甲方秘密信
息的一切载体。但当记录着秘密信息的载体是由乙方自备的,且秘密可以从载体上消除或复制出来时,可以由甲方将秘密信息复制到甲方享有权的其他载体上,并把原载体上的秘密信息消除。
第十条、违约责任:
1、如乙方违反此协议,甲方有权无条件(无需提前通知)立即解除聘用合同,并当月取消
收回甲方给予乙方的有关待遇;
2、乙方如违反本协议任一条款,应当一次性向甲方支付违约金拾万元(人民币);
3、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应另行赔偿甲方全部的经济损失(其赔偿金额
不包括违约金)。
第十一条:本协议如与双方以前的口头或书面协议有抵触,以本协议为准。本协议的修改必
须经双方书面同意。
第十二条:因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起诉讼。双方同
意,选择xx市xx区人民法院(各分公司的以各分公司所在地法院)作为双方本协议纠纷的第一审管辖法院。
第十三条:本协议一式两份,有效期为 叁 年,自双方签字完成之日起生效。
第三篇:工程施工安全协议书(合同附件
附件:
甲方:
乙方:
为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方约定,签订本施工安全协议。
第一条 甲方安全责任:
1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。
2、协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查。检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。
3、甲方安全员必须作好施工现场的安全管理工作,甲方人员发生伤亡事故由甲方负责。
4、对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的教育考试。
5、负责对施工现场的事故进行调查、统计上报。
6、需要办理出入证的施工区域,甲方协助乙方办理临时出入证,乙方佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。
第二条 乙方安全责任:
1、乙方作为工程项目的承建单位,对乙方人员在施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。
2、所提供的承建工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
3、必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,制定相应的安全管理制度。配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、根据工程的实际情况,设专职或兼职安全员,配合甲方搞好安全管理实施工作。
5、根据施工现场制定有针对性的施工安全技术措施,在开始施工前报甲方审批并备案。
6、乙方在分部分项施工活动前,对深基础工程(超过5米及以上)、脚手架外架安拆、塔吊安拆、施工临时用电、大体积砼、营业线施工等必须按照甲方要求编制专项的施工安全措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁施工作业。
7、乙方用于工程项目的施工机械设备及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要、性能良好;须经有关部门检验、验收的施工机械必须达到合格方能使用,乙方对因使用施工机械设备不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
8、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包 1
括临时增补或调换人员)和考试成绩留存在项目部备案。特种作业人员必须持有关部门核发的合格有效的上岗资格证书(资格证书每两年一次年审)。
9、在施工作业范围设临时围栏(或警戒线)、施工公告、警示标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。
10、施工过程中需使用电、水源,应事先与相关单位取得联系,不得私拉乱接。
11、施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
12、乙方必须接受甲方的监督检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
13、施工过程中发生人生伤亡、设备事故,应立即报告甲方,并积极配合调查。
14、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:
(1)人身伤亡事故;
(2)发生施工机械、生产主要设备严重损坏事故;
(3)发生高处坠落、火灾、触电、坍塌事故;
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。
第三条 施工安全保证金:
乙方应向甲方交纳工程造价的1.5%(底限不得少于5000元,高限不得超过200万元)作为安全保证金。乙方在施工过程中未发生违章、违纪,人身重伤、机械设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还;若施工过程中发生下列有乙方责任的违章违纪、安全隐患、事故或受到上级及地方建设行政主管部门通报批评的,从乙方安全保证金中扣除相应数额(不足5000元时应补交),剩余部分退还给乙方。
1、乙方发生人身死亡事故、设备重大事故,扣除全部施工安全保证金;并且人员死亡由乙方自行负责处理。
2、发生人身重伤事故、设备事故,扣除施工安全保证金50%;发生轻伤事故扣除施工安全保证金25%;并且受伤人员由乙方自行负责处理。
3、乙方人员发生违章、违纪行为及被通报批评的,按下列处罚执行:
(1)新进场的工人未进行安全教育或使用培训(考核)不合格的人员参加施工(上岗作业),对施工作业队负责人罚款100元。
(2)进入施工现场的作业人员,不按规定正确穿戴、使用个人防护用品的罚款50元/人;不戴安全帽罚款100元/人;高处作业不拴安全带罚款100元/人;作业现场内作业人员打赤脚、上身赤裸、穿拖鞋、高跟鞋、穿裙子等,罚款50元/人;酒后上岗者罚款100元/人。
(3)在必须设置安全警示带的施工场地,没有设置,对施工作业队负责人罚款100元。
(4)高处作业无任何安全防护措施,由高处向下抛掷物体者,违者罚款50元/人。
(5)违反规定带无关人员进入施工作业现场或在施工现场嘻笑打闹者,违者罚款50元/人;在施工作业现场作与本工作无关的事情(如:看书报、打毛线等),违者罚款50元/
人。
(6)非机操人员违反规定擅自动用机电设备、非电工操作人员私自乱接用电线路者,违者罚款50元/人。
(7)施工人员私自拆除或随意挪动施工现场的各种安全防护装置、防护设施和安全标志,罚款50元/人。
(8)配电箱、开关箱无防雨措施,违反一机一闸规定的,铁制配电箱无接零(接地)保护的,配电箱卧放在地面的,对施工作业队负责人罚款50元;
(9)在禁止烟火的场所(木工房、油漆房、库房、汽车修理房,乙炔、氧气焊接5米以内等)发现烟头或吸烟,违者罚款50元/人。
(10)没有特种作业上岗证(或持无效证件),上岗作业的,每发现一人,对施工作业队负责人罚款100元。
(11)每日在施工作业前没有进行安全讲话,且无记录,罚施工作业队负责人100元/次;作业后没有进行安全总结,且无记录,罚施工作业队负责人100元/次。
(12)在施工作业前没有进行安全技术交底,且没有和班组进行签认,罚施工作业队负责人100元/次。
(13)高层建筑的塔机、外脚手架,没有经有资质检测单位验收,或验收不合格,擅自使用,罚施工作业队负责人500元。
(14)高层建筑的塔机没有交接、养护、维修、使用记录,每缺一种记录,罚施工作业队负责人100元。
(15)未尽事宜按照相关规定和要求进行处理。
(16)对上级领导、部门提出的重大安全隐患整改意见,无故不进行整改或整改不彻底,仍然存在重大安全隐患的,罚施工作业队负责人1000元/次。
(17)被部、局领导检查发现问题的罚施工作业队负责人7500元/件;被集团领导检查发现问题的罚施工作业队负责人3750元/件;局安全监察指令书罚施工作业队负责人7500元/张;局安全监察通知书罚施工作业队负责人3750元/张;集团安全监察指令书罚施工作业队负责人3750元/张;集团安全监察通知书罚施工作业队负责人2500元/张;路局安监室或安监分室安监检查通报安全问题罚施工作业队负责人2500元/件(条);集团检查通报问题罚施工作业队负责人1250元/件(条);上级通报问题未整改(未整改罚施工作业队负责人5000元/个,整改不到位罚施工作业队负责人3750元/个);安全评估考核(基本合格罚施工作业队负责人12500元,不合格罚施工作业队负责人37500元);违反“红线”规定罚施工作业队负责人10000元——50000元/人次;其他“两违”考核视情况轻重罚施工作业队负责人1250元——2500元。
(18)发生安全事件,罚施工作业队负责人50000元——100000元/次;发生生产安全事故或虽未构成事故但对公司声誉影响恶劣的,罚作业队负责人100000——300000元/次。
(19)被地方建设行政主管部门通报批评的罚施工作业队负责人10000元/件,被勒令
停工的造成的所有损失由乙方承担。
第四条 违约责任:
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、乙方未设置安全人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不能满足施工需要,甲方要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。
第五条 奖励:工程结束后,经有关部门验收合格,且乙方在施工过程中与甲方配合较好,安全资料完善,无安全事故,甲方视情节给予乙方一次性奖励。
第六条 本协议有效期限:自年月日起至年月日止。
第七条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第八条甲乙双方必须严格执行本协议。本协议一式四份,甲方三份(工程管理部门一份、项目部一份、安全监察部一份),乙方一份。
第九条本协议签订地点在甲方住所地。
第十条本协议作为劳务合同的附件。
第十一条 本协议可根据工程特点,提出有针对性的安全技术要求:
甲方:乙方:
(盖章)(盖章)
代表人:代表人:
部门负责人:现场负责人:
项目经理:
签订时间:年月日
签订时间:年月日
第四篇:涉密外协合同保密协议书
涉密外协合同保密协议书
甲方: 乙方:
甲方委托乙方协作配套的 项目(产品),为军工涉密项目(产品),其密级为。为保护国家秘密和甲方科技秘密,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关法律、法规,双方经协商达成如下保密协议条款:
1.甲方委托乙方协作配套以下项目(产品):(1)(2)
2.甲方向乙方提供如下图纸、资料、样品:(1)(2)(3)(4)
3.保密范围包括甲方所提供的所有产品图纸、资料、技术细节、产品用途,加工半成品、成品等,以及双方在合作过程中所明确提出的其它保密事项。
4.乙方应具备国家相应保密资质,并具有完善、严格的保密管理手段。乙方应完全按照国家有关保密法律、法规、标准和甲方的要求对甲方委托协作配套项目(产品)的全过程进行保密管理。
5.乙方应接受甲方以现场监督检查或函调监督检查的方式监督
保密协议的执行情况。
6.乙方保证不将保密范围内的任何信息及实物向第三方出售、出租、借出、转让、转包、泄露或者以其他形式进行提供。
7.所有涉密信息归甲方所有,乙方只能在合作范围内使用,双方信息的交流并不意味着甲方向乙方转让或许可使用这些信息,乙方不得利用甲方的信息从事营利活动。
8.由于乙方有意或疏忽大意造成国家秘密信息或甲方科技秘密的泄漏,则乙方将承担甲方任何性质间接的、特别的或后果性的损害,并承担全部责任,包括法律责任。
9.本保密条款不因合作项目的终止而失效。在双方合作终止后,除甲方特别声明外,保密条款对双方仍保持原有效力。
10.本保密条款包含了双方与此保密事项有关的所有协议。其它任何在先的或暂时的协议、表述或保证,都从属于本协议。如对本协议条款进行变更,双方必须在变更文件上签字盖章方可生效。
11.如果双方中一方违反了本协议,另一方有权采取应急措施并对造成的损失进行法律诉讼。
12.本协议未尽事宜双方协商解决。
甲 方(公章)乙 方(公章)
代表人(签字): 代表人(签字): 年 月 日 年 月 日
第五篇:2018合同附件
合同补充协议经双方平等协商,一致同意订立如下条款,作为对《商品房买卖合同》(以下简称合同)的补充条款,具体同等的法律效力。
第一条 对合同第三条的补充,多层商品房一层店面层高为3.6米,标准层层高为2.9米;高层商品房一层店面层高为4.2米,标准层层高为2.9米;坡屋顶层层高为2.2米至3.4米,(具体以测绘部门为准,因层高误差不影响本合同价款)
第二条
对合同第四条的补充
1、本合同约定的售房总价不包括房产买卖所产生的一切税费和买受人办理银行按揭应交纳的各项费用。除法律法规明确规定由出卖人承担的外,所有相关税费均由买受人承担并按规定缴付;
2、有线电视、电话线路,宽带网络使用前由买受人申报开通,费用由买受人自理。
第三条
对合同第六条的补充
买受人采用按揭方式付房款的,就所涉及按揭贷款及担保事宜如下:
1、买受人应在交纳首付款并签订购房合同之日起十五天内到出卖人指定银行办理按揭手续,具体操作办法依照银行有关规定执行,据实交纳相关按揭费用。若按揭贷款不为银行接纳,买受人应于签订购房合同之日起三十天内向出卖人申请更改付款方式,如不按规定时间申请更改付款方式,逾期每日按房款总价的万分之三支付给出卖人。且出卖人有权解除合同,由此造成的所有损失由买受人承担;
2、如果买受人未在签订购房合同之日起十五天内办理银行按揭,则从第十六日起至实际办理按揭之日止(以签订按揭合同时间为准),买受人每日按总房价的万分之三支付给出卖人违约金,且买受人需在出卖人交房前将违约金付清,否则出卖人有权不办理交房手续,且出卖人不承担任何责任;
3、买受人在办理银行按揭贷款,公积金贷款时,如果实际可贷款额度低于买受人的申请贷款额度,买受人应在贷款额度确定后十五日内一次性向出卖人付清贷款余额,否则逾期每日按房款总价的万分之三支付给出卖人。且出卖人有权解除合同,由此造成的所有损失由买受人承担;
4、涉及住房商业或公积金贷款手续所应交纳费用由买受人承担;
5、借款担保合同担保期内,如因买受人未能按期偿还按揭贷款,导致出卖人承担保证责任的,买受人应当自出卖人实际承担保证责任之日起按出卖人代偿金额(包括但不限于贷款本息、复息等)的日万分之二向出卖人支付违约金;如因买受人逾期偿还银行贷款,导致银行解除与买受人的按揭合同或要求出卖人回购房屋的,出卖人有权直接或会同银行依法处分买受人所购房屋,所得款项应优先支付处理房屋应交纳的税费以及应付贷款本息、罚息,剩余款项用于清偿出卖人支付的诉讼费和律师费及买受人应按房屋总价款10%向出卖人支付的违约金。在抵扣上述费用后,如有剩余归还于买受人;如有不敷,出卖人有权继续向买受人追讨,买受人放弃抗辩权。
第四条
对合同第十一条的补充
1、关于商品房交付的通知:除买受人未能按合同约定期限付清房款及相关款项外,在本合同约定的商品房交付时间之前,出卖人应以电话或挂号信、特快专递通知买受人商品房交付。以挂号信或特快专递邮寄送达的,通知的送达时间为挂号信或特快专递回执上注明的收件日期。以电话通知的,通知送达的时间为出卖人安排的办理商品房交付手续的时间,在办理商品房交付手续现场发给商品房交付通知书;
2、关于商品房交付:出卖人通知送达后,买受人应及时办理交付手续,签署房屋交接单,本合同项下的商品房交付于买受人。如果买受人超过通知规定的时间10日未办理商品房交付手续的,除非有法定理由,否则视为出卖人已按期交付商品房。自商品房交付之日起,合同项下商品房的风险责任转移给买受人。因买受人的原因导致出卖人延期交付房产的自合同约定的商品房交付之日起商品房的物业管理费等由买受人承担;
3、买受人持交房通知书办理交房手续,并对本合同项下房地产进行查验,买受人与出卖人委托的房地产物业管理公司交接钥匙,如查验中发现质量问题,买受人应以书面形式提出,否则视为买受人无异议,对买受人提出的上述问题,出卖人应于买受人办理交房时及时给予相应维修服务,对买受人在交房通知书规定时间内未进行查验或办理入伙手续,视为买受人对交付的房地产质量无异议;
4、买受人若认为交付的商品房存在质量问题,应在房屋交接单载明(但不影响买受人按照本合同规定的期限完成对该商品房的验收交接),并由出卖人核实后进行维修。
5、买受人未付清房款及延期付款违约的,出卖人不予办理交房手续,且出卖人不承担逾期交房的责任。
第五条
出卖人在本合同签订之前已向买受人明示《商品房销售管理办法》、《商品房买卖合同示范文件》、《城市商品房预售管理办法》、《商品房预售许可证》、《国有土地使用证》、等相关证件,买受人已了解并知悉上述法律法规、示范文件和证件所表明的内容。
第六条
未计入公摊面积的公共配套建筑产权,会所、停车位使用权、收益权归出卖人所有,由出卖人或出卖人委托的物业管理公司使用和管理。
第七条
双方的通讯方式如无变化,均以合同载明的地址、电话为准,买受人对提供资料的真实性负责,如买受人的联络方式发生任何一项的变化时,应当自发生变化之日起5日内书面告知出卖人,否则由于买受人联络方式变化而导致出卖人不能将相关或信函送达买受人的,其责任由买受人承担。本合同中约定之所有通知均采用书面形式,即传真、邮寄信件或手递信件。邮递信件根据本合同中记载的地址邮寄后三日内视为送达。
第八条
出卖人的售楼书、售楼广告的资料、数据以政府主管部门的文件为准,如有变化不另行通知。买卖双方之间的一切权利义务以书面合同为准。
第九条
买受人行使合同条款约定的单方面解除合同权利时,应在出卖人交房通知书确定的交房日前书面通知出卖人并应于收到出卖人同意退房的书面通知后15日内,与出卖人签署协议终止合同及其他与合同有关的文件,并有义务与出卖人共同办理合同备案注销及撤销与解除买受人购买该商品房的有关文件的所有手续。如买受人未在上述期限内通知出卖人或未书面通知出卖人或拒绝与出卖人按照上述规定办理相关手续,即被视为买受人放弃单方面解除合同的权利或者撤销合同的通知,本合同继续履行。
第十条
买受人应确保截止房屋交付日不存在违反合同、本补充协议等所有与购买、交付该商品房有关的协议的行为,并应于出卖人交房书面通知规定的交房日前向出卖人付清该商品房所有应付房款及由出卖人代收代缴费用(包括但不限于:该商品房所有应付房款(包括面积补差款)、专项维修基金、违约金或赔偿金、税费(契税、印花税)等应由买受人承担的费用),否则出卖人有权拒绝交付商品房或履行合同约定的其他义务,(同样适用于买受人逾期支付按揭贷款的情形),且不承担任何逾期交付的责任,但该商品房涉及的费用、风险、责任等自出卖人通知的交房日首日起由买受人承担。若因国家政策、法律法规调整,导致该商品房实际交付时及其后买受人办理房屋交接手续和房屋交接手续和房屋产权的税、费(包括但不限于契税、印花税、专项维修资金等)调整的,买受人均应按届时的政策、法律法规相关规定自行足额支付。
第十一条
买受人如违反以下条款,出卖人有权按合同销售价并不计息收回该门面;
1、为了门面在经营过程中不能对楼上及周边住户生活产生影响,不能经营餐饮、有噪音污染和其他污染的行业;
2、为提升此门面和经营品位和价值,由出卖人对此街门面的经营范围进行统一规划,买受人须服从出卖人对此街门面的经营范围统一规划。
第十二条
关于产权登记及房产证办理的规定
1、如买受人未按出卖人的通知时间提交所有需由买受人提供的办理产权的材料,出卖人不承担延期办证的违约责任,一切后果由买受人承担;
2、房产证由出卖人代办,其契税、维修基金由买受人按照政府相关规定缴纳,并在商品房交付时全部付清。买受人须在得到出卖人办理房产证通知后五天内提交所需办证的证件及材料,如买受人未及时,齐全的提供证件及材料,后果由买受人自负。
第十三条
关于房屋装修管理规定
1、买受人不得擅自安装防盗窗、太阳能热水器等设施。阳台如需封闭,必须经物业管理公司或物业管理处和相关政府部门同意,其费用由买受人自行承担;
2、出卖人因城建、小区物业管理等涉及公共利益之需要,而必须在买受人之楼宇周围(属于小区公共部位)的地面、地下、地上埋(架)设电力、给排水管线及其它有关装置时,买受人承诺自愿给予协助,并在今后维护修理时积极配合;
3、从安全考虑,依照国家相关物业小区规范要求,空调外机除在预设的空调外机位安装外,外墙面其他任何地方不得悬挂外机。
第十四条
物业管理服务收费相关标准及管理规范要求
1、物业管理服务费多层住宅为0.5元∕㎡∕月,商铺1层为1元∕㎡∕月,商铺2层为0.6元∕㎡∕月;高层住宅为1.2元∕㎡∕月,商铺为1元∕㎡∕月。
2、按照国家规定买受人除按时缴纳物业管理服务费外,还必须按时缴纳专项服务费。主要包括高层建筑物三层以上二次供水等房屋设备运行所需的费用,该项收费标准按国家指导方式及政府部门的最新文件规定执行;
3、小区内严禁燃放烟花、爆竹;
4、严禁占用消防通道、楼梯、屋顶等共用部位。
第十五条
物业管理另行签订协议,物业管理费由买受人承担。前期物业管理由出卖人选聘物业管理企业实施物业管理,待业主委员会成立后,由业主委员会选聘。现聘请的物业公司名称为吉安创景物业服务有限公司泰和分公司。
第十五条
关于露台的权益
露台的使用权归出卖人指定的买受人享有。买受人在使用时不得改变其用途及外观(严禁凿、拆、搭、建等行为)并应遵守本协议各项约定和物业管理公司相关管理规定。如违反本协议约定和物业管理公司相关规定,出卖人或物业管理公司均有权制止,直至恢复原貌为准。
第十六条
买受人应按房管部门最新规定有关文件规定的比例缴纳商品住宅维修基金。
第十七条
本合同规定的各项时限含星期
六、日及法定节假日,如到期日为星期
六、日或法定节假日则顺延至下一工作日。
第十八条
_____栋_____号(储藏间或车库)壹间,面积_____平方米,单价_____元∕平方米,共计房款
元整。
第十九条
《商品房买卖合同》及补充协议生效后,除合同约定的原因外,双方不得擅自解除合同,否则违约方应向对方支付总房款的10%的违约金。
第二十条
合同未尽事宜及合同履行中的变更,由买卖双方另行协商解决。
出卖人:吉安驼洋房地产有限公司
法定代表人:
买受人:
签订日期:
****年**月**日