第一篇:律师委托协议
委托代理协议
xxx(以下简称甲方),根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国律师法》的有关规定,委托聘请xxx律师事务所(以下简称乙方)的律师为甲方与xx股权转让合同纠纷案件提供二审法律服务。现双方协商一致订立下列协议,共同遵照履行:
第一条法律服务
乙方委派xx律师为甲方提供上列在xx省高级人民法院的二审案件代理法律服务,依法维护甲方的合法权益。
第二条 服务范围
法律服务的工作期间始于本协议签署之日止于二审终结之时,具体工作范围:
1、为甲方提供案件相关的法律咨询;
2、代为参与二审庭审,进行答辩与辩论。
第三条 甲方义务
甲方应履行以下义务:
1、及时、真实、详尽地向乙方提供与本协议有关服务范围的全部文件及背景材料;
2、积极、主动地配合乙方律师为甲方的利益所从事的各项工作,向乙方出具授权委托书并根据乙方需要提供工作便利;
3、按本协议第五条的约定向乙方支付费用。
第四条 乙方义务
乙方应履行以下义务:
1、积极、负责地为甲方提供本协议第二条范围内的服务,依法切实维护甲方的权益;
2、为甲方保守商业秘密。
第五条 费用及支付方式
1、甲乙双方约定:甲方同意向乙方因其为甲方提供法律服务支付律师代理费,代理费分为两部分予以支付:
(1)、在本协议订立后的五个工作日内,由甲方向乙方支付律师代理费xx万元
(2)、如二审由甲方与xx协商或调解解决,则无需再支付律师代理费;如二审维持一审判决,则甲方还应再向乙方支付xx万元的律师代理费,该代理费由甲方在收到二审生效法律文书后的五个工作日内予以支付。
乙方的账户如下:
户名:xx求正沃德律师事务所
开户行:xx银行红谷大厦支行
账户:xxxxxxxxxxxxx2、如乙方单方解除对本案的委托代理,乙方已收的代理费应退还甲方;如甲方单方解除乙方对本案的委托代理,则乙方已收的代理费不退还。
第六条 生效和文本
本协议自双方授权代表签字或盖章之日起生效,本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
第七条其它
本协议的未尽事宜由双方通过友好协商解决。
甲方:xxx
乙方:xxx律师事务所
日期:xxxx
第二篇:律师委托代理协议
律师委托代理协议
(以下简称甲方)因____________纠纷一案,委托__________________律师事务所(以下简称乙方)的律师出庭代理,经双方协议,订立下列各条,共同遵照履行:
一、乙方接受甲方的委托,指派___律师为甲方___与______的纠纷案的
第三篇:律师见证委托协议
律师见证委托协议
(以下简称甲方)因文件签署事由,委托北京市浩东律师事务所(以下简称乙方)进行见证,经双方协商,订立了下列协议,共同遵守。
第一条乙方接受甲方委托,指派 xx律师 xx 律师作为甲方的见证人。
第二条 根据双方的约定,乙方的代理事项及权限为:文件签署见证。
第三条 甲方必须及时、真实、详尽地向乙方提供与委托事项有关的全部文件和背景材料,并根据实际需要为乙方提供办公条件和其他便利条件。
第四条 乙方必须认真、负责地为甲方提供代理权限范围内的法律服务,并为甲方保守秘密。
第五条 根据律师收费标准,双方协商约定,甲方同意由
向乙方支付律师费xxxx。
第六条 律师从事与甲方业务有关的活动而发生的鉴定、翻译、资料、差旅等费用,由 支付。
第七条 甲、乙双方如发生终止委托关系,涉及律师费用结算事宜,应依《北京市律师服务收费管理办法》之规定解决。
第八条 本协议自双方签字、盖章之日生效。第九条 本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,每份具有同等法律效力。
第十条 本协议未尽事宜,双方另行规定。甲方(签章): 乙方(签章): 年 月 日 年 月 日
第四篇:律师委托代理协议
委 托 代 理 协 议
合同编号: 号
甲方:
法定代表人: 地址: 联系电话: 乙方:
负责人: 地址: 电话:
甲方因与 案件,委托乙方代理,经双方协商,订立下列各条,共同遵照执行。
第一条 委托事项
乙方接受甲方的委托,指派 为甲方的 委托代理人。第二条 代理权限
经双方约定,乙方的代理权限如下:
诉讼及执行阶段均为特别授权代理,如上述约定与授权委托书不一致的,以授权委托书为准。
第三条 乙方的义务
(一)乙方应运用自己的法律知识、专业知识、社会经验和技能,尽心尽职地完成本合同约定的事务,最大限度地维护甲方合法权益;
(二)乙方应当遵循诚实守信的原则,依法告知甲方所委托事务可能出现的 法律风险;
(三)乙方应当根据法律规定的时限、时效及时提交证据,按时出庭,及时 办理受委托事务;
(四)乙方应当及时告知甲方有关代理工作的情况,对甲方了解委托事务情 况的正当要求,应当尽快给予答复;
(五)乙方在代理甲方案件期间,未经甲方事先书面同意,不得担任与甲方具有利益冲突的另一方的委托代理人;
(六)乙方对其获知的甲方商业秘密、个人隐私负有保密义务,非经甲方同意,不得向任何第三方披露;
(七)乙方办理甲方事务应当建档,将甲方的原始证据材料、法律文件和财物交还甲方,同时制作复件留存,并妥善保管,设立交接记录。
第四条 甲方的义务
(一)甲方应当真实、详尽、及时地向乙方律师叙述案情,提供与委托代理事务有关的全部证据材料、文件及其它事实情节,并对证据材料的真实性、合法性负责;若甲方隐瞒证据材料、伪造证据材料和案件事实,因此出现的一切后果由甲方承担;
(二)甲方应当积极、主动地配合乙方律师的工作。甲方对乙方律师提出的要求应当明确、合理、合法;
(三)甲方应按本合同规定的时间和金额向乙方支付代理费;因不可归责于乙方的事由,委托合同解除或委托事务不能完成的,乙方收取的代理费不予退还;
(四)甲方指定 为与乙方律师联系的联系人,负责转达甲方的指示和要求,提供证据材料、案件事实等。甲方更换联系人应当书面通知乙方律师;
(五)甲方保证,在与乙方签订委托合同时,提供的邮寄地址,传真,电话等联系方式均真实,准确,乙方可以通过以上联系方式取得有效的联系和传达,如果变更,甲方应在变更之日起三日内告知乙方律师,否则,因以上联系方式的错误致使乙方律师无法送达或者甲方未能收到邮件,由此造成的不利后果均由甲方承担;
(六)甲方有责任对委托代理事务做出的独立地判断和决策,乙方尊重甲方对委托代理事务做出的独立地判断和决策。甲方非根据乙方律师提供的法律意见、建议、方案所做出的决定而造成的损失,由甲方承担;
(七)甲方不得要求乙方律师为其提供违反法律,法规和社会公德以及其它损害社会公共利益或他人合法权益的服务。
第五条 代理费及相关费用
双方依据《北京市律师服务收费管理实施办法(试行)》及双方的友好协商,就甲方应向乙方支付的律师费及相关费用达成如下协议:
(一)经甲乙双方协商,在充分考虑以下因素的基础上,乙方收取律师代理费。(1)耗费的工作时间;(2)法律事务的难易程度;(3)委托人的承受能力;(4)律师可能承担的风险和责任;(5)律师的社会信誉和工作水平。
(二)经协商双方同意代理费的收费数额及付款方式如下:
第六条 合同的变更和解除
(一)甲、乙双方经协商一致的,可以变更或者解除本合同;
(二)因甲方追加委托事务或增加诉讼当事人,或当事人一方提出反诉、增加诉讼请求等重大诉讼事件变更导致代理事项明显增多的,乙方有权要求增加律师代理费,甲方应当合理地追加代理费;增加律师代理费协商未成的,乙方有权在原委托范围内提供工作;
(三)甲方明确放弃委托事务的,可以要求变更合同;变更合同后的律师费用,由甲、乙双方协商确定。
(四)乙方有下列情形之一的,甲方有权解除本合同:
1、未经甲方同意,擅自更换代理律师的;
2、乙方律师工作延误、重大失职导致甲方蒙受重大损失的;
(五)甲方有下列情形之一的,乙方有权解除本合同或暂停工作直至甲方纠正:
1、甲方的委托事务违反法律或者违反律师执业规范的;
2、甲方有捏造事实、伪造证据材料或者隐瞒重要事实情节等情形的;
3、甲方逾期十日仍不向乙方支付律师代理费或者事务费用的。第七条 违约责任
(一)乙方无正当理由不提供第一条、第二条规定的法律服务工作或者违反第三条规定义务的,甲方有权要求乙方退还部分或者全部已付的律师费。但甲方不得以如下理由要求乙方退费:
1、甲方单方面又委托其他律师事务所的律师代理的;
2、乙方接受委托后,甲方以乙方收费过高为由要求退费的;
3、甲方作为原告案件,案件已经起诉到法院并且法院立案后,原告撤诉的;
4、甲方作为被告时,乙方律师已经为出庭作了准备,原告撤诉的;
5、其他非因乙方或者乙方律师的原因,甲方单方解除合同的。
(二)甲方无正当理由不支付律师代理费,乙方有权要求甲方支付未付的律师代理费、未报销的事务费用及延期支付的利息。
(三)甲方单方解除合同,甲方仍应按照本协议第五条第(二)款的约定向乙方支付代理费。
第八条 争议的解决
甲、乙双方如果发生争议,应当友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交乙方所在地人民法院裁决。
第九条 合同生效和终止
本合同自甲、乙双方代表人签字或加盖公章起生效,自乙方律师完成本合同的委托事务(包括收到法院判决书、调解书、裁定书或当事人和解书等法律文书、执行事项执行完毕)或解除本合同时终止。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,每份均有同等法律效力。
第十条 通知和送达
甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料,均以本合同所列明的地址、电子邮箱、传真送达。一方迁址或者变更邮箱、传真电话的,应当书面通知对方。
以当面交付文件方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件时视为送达;以传真方式送达的,发出传真时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件交邮当日视为送达。
第十一条 其他特别约定
1、乙方律师不对案件结果作出任何承诺。
2、乙方在签订本合同之前已经向甲方解释了收费规定及标准。在本合同签 署之前甲乙双方已就本合同涉及事项进行了详细的研究,本合同系双方友好协 商,自愿一致达成。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人: 签约时间: 年 月 日
第五篇:委托拆迁协议最终版律师通过
委托拆迁协议
甲方:中瑞置业(大连)有限公司
乙方:大连建安房屋拆迁有限公司
丙方:大连建安房屋拆迁有限公司恒德分公司
根据市相关部门关于公交公司香周路客运站及周边地块改造的有关精神,甲方以包干的形式将该地段拆迁安置工作委托给乙方,丙方给予配合,乙方与丙方一起就本合同约定的内容向甲方承担连带责任。乙方具有房屋拆迁资质;丙方为乙方的分公司,经营范围:为总公司经营范围内的业务提供联络服务;房地产信息咨询服务;搬家服务。拆迁工作将依据《大连市城市房屋拆迁管理办法》的规定,结合该地段拆迁安置实际情况进行拆迁安置,经三方协商达成协议如下:
一、委托拆迁范围:
1、乙、丙方负责甲方所属地块内需拆迁的所有住户及相应产权单位的拆迁安置工作、向被拆迁人发放拆迁货币补偿款;
2、乙、丙方负责现有房屋设施的拆除、排渣、场地平整、设立临时围挡,按期交付净地,停水、停电事项等;
3、乙、丙方负责办理拆迁工作的相关政府手续;
4、甲方委托并监督乙、丙方向被拆迁单位和住户发放拆迁补偿费用;
5、其他因拆迁需要的工作。
二、委托方式:
委托拆迁的方式为:大包方式,即乙、丙方负责甲方拆迁范围内与拆迁有关的一切事务,直至完成拆迁将没有争议的净地交付给甲方为止,不得另行委托他人拆迁。
三、拆迁工期
第1页,共5页
甲方取得《拆迁许可证》和拆迁公告登报之日起,乙、丙方应当在六十个公历日内完成该地段拆迁安置工作,并将没有争议的净地交付给甲方。
四、协议价款
1、各方共同商定该项目总包干金额为2200万元(贰仟贰佰万元整)。
总包干金额组成:
a)地块内原有住户拆迁补偿费;
b)产权单位产权补偿费;
c)临建补偿费用;
d)过渡、搬家费用;
e)搬迁进度奖;
f)电话迁移费;
g)拆迁手续办理各项费用;
h)建筑物拆迁、拆除管理费;
i)拆除排渣三停费用;
j)建筑围挡费用;
k)根据政府拆迁政策规定各项补偿费用;
l)不可预见风险费用;
m)乙、丙方利润、税金及因拆迁可能发生的其他全部费用。
2、经各方协商同意,甲方将因拆迁发生的以下费用支付给丙方,费用支付方式:
a)本协议生效之日起10日内,甲方向丙方支付前期费用100万元(壹佰万元整);
b)公告登报当日,甲方将合同约定款项汇入甲、丙双方共同约定的银行账户(扣除已支付给丙方的100万元),该账户内款项专款专用,需甲、丙双方共同确认后才能提取,甲、丙共同管理该账户的期限
为60天(自建立账户之日起计算),超过此期限,甲方有权单独提
取剩余款项,经甲方确认需由丙方对外支付的款项,由甲方向丙方
支付;
c)丙方、甲方共同对地块内拆迁住户进行拆迁安置补偿款发放;
d)如丙方在拆迁约定工期内,需要支付与拆迁工作有关的其他费用,可提前一天向甲方申请,经甲方确认后,进行支付;
e)该动迁地块内所有住户拆迁完毕后,乙、丙方向甲方交付净地,经
甲方验收确认符合约定后3日内进行结算,结算后3日内甲方向丙
方结清尾款。
3、委托拆迁费用:
依照《辽价发[2001]83号》文件规定,委托费用按拆除旧房建筑面积每平方米25元计算,该地段拆迁服务费为1274m²×25元/m²=31,850元(注:总包干金额包含此项费用)。
五、三方责任与义务:
(一)甲方的责任与义务
1、甲方按协议约定向丙方支付进度款;
2、甲方及时对乙、丙方完成的拆迁、拆除工作进行验收、确认。
(二)乙方与丙方的责任与义务
1、共同承担拆迁责任;
2、负责制定拆迁安置方案并组织实施;
3、负责办理《房屋拆迁许可证》等相关手续;
4、负责按照国家及大连市政府规定的各项拆迁政策、法规开展工作;
5、负责按照拆迁安置方案,与被拆迁人签订拆迁安置补偿协议,负责与被拆迁人办理各项手续并向被拆迁人支付拆迁安置补偿费用,并保证每办理完一户被拆迁人的拆迁安置补偿手续后及时拆除该处房屋;
6、负责将原房屋水、电表等收回移交甲方;
7、负责做好拆迁宣传工作,做到依法拆迁,加强拆迁管理,防止发生安全事故,对于拆迁过程中所发生的一切安全事故由丙方负责处理;
8、负责维持拆迁现场的正常秩序,解决拆迁过程中与被拆迁人之间的各种矛盾,因拆迁工作引起的纠纷,均由丙方负责,如
因拆迁工作造成群众上访等事宜均由丙方负责解决,并承担相关法律责任;如甲方因此对外承担责任,丙方负责赔偿甲方;
9、配合甲方做好与市政、城建、环保、综合执法等有关部门的协调工作并办理各项手续,负责拆迁范围内树木的保护及地上、地下各种管线的完好;
10、保证使用合法工作人员依法进行拆迁工作,负责处理和承担房屋拆除安全责任;负责办理拆迁人员的人身保险并承担费用;负责因拆迁与第三方产生的纠纷处理并承担责任,若拆迁导致第三人与甲方产生纠纷,由乙、丙方负责处理,如给甲方造成损失的,乙、丙方负责赔偿;
11、配合甲方做好与政府有关部门的协调工作及与本次拆迁相关的其他工作;
12、拆迁完毕后,将拆迁有关资料整理移交甲方。
(三)违约责任
1、乙、丙方须在甲方规定的时间内交于甲方净地;
如乙、丙方在甲方规定的时间内未完成该地段拆迁安置、交付净地的任务,乙、丙方每拖延一天,须向甲方支付两万元违约金,违约金自协议总价款中扣除;乙、丙方在拆迁公告登报之日起五十个公历日内完成任务,自五十个公历日开始计算,每提前一天完成,甲方奖励乙、丙方奖金两万元,奖金随净地尾款一并付给丙方;若乙、丙方逾期交付净地超过30天,甲方有权解除本协议。
2、甲方按照本协议约定支付相应的款项,如甲方无故拖延付款,每逾期一天,按应付而未付金额的千分之一向丙方支付违约金。
六、其他事项:
1、此次拆迁安置工作完全由乙、丙方负责,并承担全部拆迁安置义务;
2、甲、乙、丙三方在本协议执行过程中如有争议,三方应协商解决,协商无效,三方按法律程序解决;
3、如果遇有不可抗力的原因,三方可协商解除协议。
4、本协议解除后,甲方有权单独提取共同管理账户中的款项,丙方应当返还甲方已经支付的款项,但丙方已经实际花费的合理费用,可以不予返还,乙方承担连带责任。
5、本协议履行过程中,如果乙、丙中任何一方不能向甲方履行义务,甲方有权向乙、丙中任何一方主张权利,乙、丙对甲承担连带责任。
七、未尽事宜,三方另行补充协议协定,补充协议与本协议具有同等法律效力,对甲、乙、丙三方具有法律约束力。
八、本协议一式六份,甲、丙双方各执三份,甲、乙、丙三方法人签字并加盖公章方可生效,丙方交付净地、甲方结清费用后,该协议自行终止。
甲方:(章)乙方:(章)丙方:(章)
法定代表人:法定代表人:法定代表人:
年月日