第一篇:临时供用电合同
为明确供电企业(以下简称供电方)和电力用户(以下简称用电方)以电力供应与使用中的权利和义务,安全、经济、合理、有序地供电和用电,根据《电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定,经供电方、用电方协商一致,签订本合同,共同信守,严格履行。
一、用电地址、用电性质
1、用电地址:
2、临时用电主要用途为:
二、供电方式和用电容量
1、供电电压和用电容量
2、供电接线及产权分界(详见附件二)
3、供电贴费
根据国家规定,用电方向供电方交付供电工程贴费为:
千伏安(千瓦)╳元/千伏安(千瓦),共计_____________元。临时用电终止时,供电方按规定办理贴费清退手续。
三、用电计量
(一)1、用电计量装置安装在处。安装的有功电能表_______安培,无功电能表 安培,电流互感器变比,电压互感器变比。
2、用电计量装置的记录数据是供电方向用电方计算电费的依据。
3、用电计量装置安装位置与产权分界处不对应时,线路与变压器损耗电量由产权所有者负担。
4、供电方设在用电方的计量装置的安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及连接线等均由供电方办理,用电方应提供工作上的方便。
(二)用电方不具备安装用电计量装置条件,用电量根据合计用电容量、使用时间计算。用电方每天用电小时,临时用电约定期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日,共_______天,用电量为千瓦时。
四、电价及电费结算方式
(一)1、供电方根据有管理权的物价主管部门批准的电价、用电计量装置的记录及分摊的线损和变压器损耗电量,定期向用电方结算电费及随电费征收的有关费用。在合同有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行。
2、电费结算方式
(1)供电方应按规定日期抄表,按期向用电方收取电费。
(2)用电方应在供电方规定的期限内全额交清电费。交付电费方式为:
a、供电方委托__________银行向用电方收取电费。
b、用电方每月__________日定期向供电方交付电费。
c、3、按国家规定,用电方向供电方存出电费保证金金额和电表保证金额。用电终止时,供电方按规定退还保证金。
4、用电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时,应先交清电费,然后双方协商解决。
5、用电方在交付逾期电费时,应首先付清电费违约金,剩余部分不足以付清欠费时,所欠部分电费从到期应付之日起继续计收违约金。
(二)1、电价:目录电价_________元/千瓦时,综合电价_________元/千瓦时。在合同有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行。
2、临时用电接电前用电方预付电费_________元。终止用电时,如实际使用时间不足约定期限二分之一的。可退还预付电费二分之一;超过约定期限二分之一,预付电费不退。
五、供电设施产权分界及维护管理责任
1、经供电方、用电方双方产权分界点设在:_______________。产权分界点的设备属于_________。资产分界点电源侧供电设施产权属供电方,由供电方负责运行维护管理,产权分界点负荷侧产权属用电方,由供电方负责运行维护管理。
2、安装在用电方的计量装置由供电方维护管理,用电方应负责保护。如有异常,用电方应及时通知供电方。如发生丢失或损坏,用电方应负责赔偿或修理;如私自迁移、更动或擅自操作的,按《供电营业规则》第一百条第五项处理。供电方、用电方分管的供电设施,除另有约定者外,未经对方同意,不得操作和更动。如遇紧急情况(如当危及电网和用电安全,或可能造成人身伤亡或设备损坏)而必须操作时,事后应于24小时内通知对方。
3、在供电设施上发生的法律责任,以供电设施产权归属确定。供电方、用电方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作,并依法承担相应的责任。
六、约定事项
1、(一)用电方不得将临时电源向外转供电,也不得将临时电源转给第三人。供电方不受理用电方的变更用电事宜。用电方在本合同到期后仍然需继续用电的,应在用电终止前向用电方提出申请,并按规定办理手续。
临时用电合同到期,用电方如不办理继续用电手续,供电方将终止对用电方供电。
(二)用电方不得将临时电源向外转供电,也不得将临时电源转给第三人。供电方不受理用电方的变更用电事宜。约定期限结束终止供电。
2、为保证供电、用电的安全,供电方有权按《用电检查管理办法》对用电方的用电情况进行检查,用电方应予以配合。用电检查人员在执行查电任务时,应向用电方出示《用电检查证》,用电方应派员随同配合检查。
3、用电方在受电装置上作业的电工,必须持有电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》,方准上岗作业。
4、在临时用电期限内,用电方在申请临时用电时向供电方提供的永久性用电初步方案如有变更,用电方应将有关变更资料及时提供给供电方。
七、违约责任
(一)1、用电方不按期交清电费的,应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止,电费违约金按下列规定计算:
a、当年欠费部分,每日按欠费总额的千分之二计算;
b、跨公历年度欠费部分,每日按欠费总额的千分之三计算。
经供电方催交,用电方仍未付清电费的,供电方可依法按照规定的程序停止供电,并追收电费和电费违约金。
2、经双方商定,除本合同另有约定者外,本合同不能履行或不能完全履行时的其他违约责任,按《供电营业规则》相关条款处理。
八、争议的解决方式
供电方、用电方因履行本合同发生争议时,应依本合同之原则协商解决。协商不成时,双方共同提请电力管理部门行政调解。调解不成时,可向签约地人民法院提起诉讼。
九、本合同效力及未尽事宜
1、本合同未尽事宜,按《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、政策调整修改时,则按新法律、政策执行。
2、本合同有效期自起至止。
3、本合同自双方签字,并加盖公章后生效,原《供用电合同(协议)》自行失效。
4、本合同正本壹式贰份,双方各执壹份,效力均等;副本壹式陆份,双方各执叁份。
5、本合同于在签订。
6、本合同附件包括:
a、供电接线及产权分界示意图。
b、用电设备清单
上述附件为本合同不可分割的组成分部。
(本页无正文)
供电方:(盖章)用电方:(盖章)
法定地址:法定地址:
法定代表(负责)人:法定代表(负责)人:
联系人:联系人:
电话:电话:
传真:传真:
邮编:邮编:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
税务登记号:税务登记号:
营业执照号:营业执照号:
第二篇:临时用电合同
临时用电协议
甲方:安阳建工郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程项目部
乙方:郑州市商都路办事处
甲乙双方为明确供用电双方的权利和义务,经过双方友好协商就乙方向甲方项目部提供临时用电事宜达成以下协议:
一、用电方临时搭线用电点为供电方变压器甲方电表箱变压器低压电位置。
二、用电性质为民用电,执行电价每度1元整电费结算方式为甲方电表的实际用电量为准,按每月的用电量为每月20日为准,用电方应及时缴费(不开具正式发票)。
三、产权分界点,产权分界点为临时接线低压电表箱界限点至用电路及设施属用电方资产。
四、安全责任:
1、属用电方产权的用电设施,应有用电方负责维修,并由用电方承担因用电引起的所有安全责任,属供电方的有供电方负责维护。
2、用电方必须充分保证用电安全,用电方应装有可靠的保护装置,遇有故障时能迅速切断电源,因用电方故障或超出协议容量用电造成的一切后果由用电方负责。
3、用电方不得向外转供电,否则供电方有权停止对用电方供电,并因此带来的一切后果由用电方负责。
4、在甲方用电过程中,乙方不得以任何理由限制甲方用电。
五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自用电之日起生效。
甲方签字(盖章):乙方潜字(盖章):
年月日年月日
第三篇:临时用电安装合同
临 时 配 电 安 装 合 同
工程名称: 二期工程
发 包 人: 二期工程项目经理部
承 包 人:
签订时间:
签订地点:
临时配电安装工程施工合同
发包人(全称): 二期工程项
项目经理部(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程的配电施工事项,协商一致,订立本合同,以便共同遵守。第一条 工程项目
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程内容:
1、概述
汤池大道(合铜路至郭河段)是合肥市2017年交通建设项目,项目起点于规划徽州大道南延项目相连接,终点于汤池大道(郭河至汤池段)相连,共同成为构筑庐江县北部干线公路网的一条重要通道。本工程为庐江县汤池大道建设工程(合铜路至郭河段)二期工程,起点位于一期工程终点(白石天河桥东侧约300米处),途径石闸村、马塘村、上跨G3京台高速(合安段)及白果互通出口,经乐庄村从郭河镇工业园区东侧绕行,终点位于郭河至金牛公路(X091)南侧,具体桩号范围为K3+600—K11+700段,道路主线长8.1公里。
2、用电功率、受电点、接火点、变电站及10KV线路距离,预计用电功率为2710KVA,主要用电点为:
(1)白石天河桥,需要用电功率为1030KVA,设置两个变电站,1#变位于白石天河桥东岸,顺桥向向东200米处,接火点位于郭河镇南宫圩赵家新房子附近,距受电点约650米;2#变位于白石天河桥西岸,顺桥向向西300米处,接火点位于郭河镇石闸村附近,距受电点约20米;(2)项目驻地和金广路支线上跨桥,需要用电功率为630KVA,设置一个变电站,3#变位于项目驻地院墙外西北角,接火点位于郭河镇马塘村油坊附近,距受电点约150米;
(3)G3高速公路上跨桥,需要用电功率为800KVA,设置两个变电站,4#变位于京台高速西侧,与汤池大道南边交叉处,接火点位于郭河镇乐庄村,距受电点约500米;5#变位于白果互通与汤池大道南边交叉处,接火点位于郭河镇乐庄村,距受电点约10米;(4)Y型道路支线上跨桥和郭河至金牛路支线上跨桥,需要用电功率为250KVA,设置一个变电站,6#变位于Y道路上跨桥与主线交叉处,接火点位于郭河镇夏岗附近,距受电点约150米。
第二条、工作内容
10KV高压供电线路和设备的报装、开户、设计、采购、与地方和电力监管部门的协调、占地补偿、安装、试验、报批、送电、维保及使用结束后的报停、销户、拆除和协助临时接电费的退回、报装设备材料的退回,以及施工和运行过程
中的安全等工作。单价一次性包死,不做任何调整。
第三条、技术要求
(一)10KV高压供电线路及设备必须符合庐江县供电公司出具的高压客户供电方案要求,所有电气材料和设备必须符合国家标准,并通过CCC认证,同时保证电力工程通过供电部门验收。
(二)本项目变电站均采用欧式箱式变电站,10KV供电线路及设备应符合一下规范:
1、GB 17467-2010 《高压∕低压预装式变电站》;
2、GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》;
3、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,4、GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》;
5、GB7251《低压成套开关设备和控制设备》;
6、GB/T 17468-2008《电力变压器选用导则》,7、DB13/T 2201-2015《三相油浸式立体卷铁心电力变压器技术参数和要求》;
8、GB/T 8286-2017《移动变电站》;
9、GB 50052-2009《供配电系统设计规范》。
(三)箱变高压侧要求:
1、进线高压电缆使用高压铜芯电缆,从箱变底部进入高压室;
2、电缆接火点设置高压保险和避雷器;
3、高压室设进出线开关柜;
4、高压室设自动温控设备和室内自动照明设备;
5、高压柜结构符合高压开关柜的五防规定;
6、柜内设置高压隔离开关,高压保险,高压断路器和接地开关;
7、高压断路器应具备按钮分闸功能;
8、高压柜设透明隔离观察窗,柜内照明,高压带电指示灯,分闸、合闸指示灯;
(四)箱变变压器室及变压器的要求:
1、变压器室应具备自动温控系统和室内自动照明设备;
2、变压器室设置防带电误入隔间功能;
3、变压器必须使用S11系列节能型全铜芯变压器;
4、变压器需安装瓦斯继电器功能;
(五)低压侧的要求:
1、低压室设置温控系统,防止温度过高和凝霜;
2、低压配电系统应符合三相五线制(TN-S)系统,符合三级配电的第一级配电要求;
3、低压连接母排使用铜排,规格符合变压器低压侧载流量;
4、低压侧设置总开关柜,电容补偿柜和出线柜;
5、低压总柜设隔离开关和智能断路器,具备自动重合闸功能,为双电源开关柜(备用发电机电源);
6、低压总柜电压电流等仪表齐全,设置电源指示灯、停送电指示灯,停送电按钮;
7、电容柜为自动补偿柜,电容补偿容量大于40%,单个电容容量不大于16Kvar自动控制仪表、功率因数表、投切指示灯齐全;
8、出线柜设置6路出线,均使用4极透明塑壳漏电断路器,额定漏电动作电流
大于100mA,档位可调,额定漏电动作时间大于0.2秒,额定漏电动作电流和额定漏电动作时间的乘积不大于30mA•s;
9、每路出线容量输出为变压器总容量的,100%容量1路,80%容量1路,50%容量2路,30%容量2路,最小容量不小于100A。
10、出线柜设置出线电流表,每路出线分闸、合闸指示灯;
11、低压进线与各路出线均安装分时、有功、无功电能表;
(六)箱体要求:
1、箱体颜色为绿色,涂料附着牢固不脱落,不变色;
2、箱体材料,镀锌防腐,坚固不变形;
3、箱体设计:防晒、防水、防雨、防雪、防潮、防锈、防尘、防小动物、防火、防雷、防盗、全封闭、可移动,箱顶为双层隔热;
4、通风系统,在顶面设置自动温控强制排风扇,出风口设置在箱顶屋檐下;
(七)基础要求:
1、基础下挖到坚实的土层开始砌筑;
2、基础为砖混结构,电缆室建于地下水面以上,砂浆抹面防透水,砂浆和混凝土标号不低于C20;
3、基础四周距箱体1.5米设置金属围栏,围栏高度大于1.8米;
4、距箱体1.5米范围内地面用混凝土硬化,硬化厚度不小于0.1米,硬化地面高度距箱底0.2米;
5、基础设四个百叶窗,内安装密目防鼠防虫钢丝网;
(八)材料设备供应要求
1、电力工程所需的材料和设备需附有产品合格证及检验报告等证明并符合国家及省、市合格标准,由监理单位、甲方工地代表确认后,方可进场使用。如甲方或监理单位对材料设备有异议,需进行检验。如检验合格,检验费由甲方承担,否则由乙方承担。
2、乙方负责提供相关检验、检测报告,费用自理。供电部门要求将强电工程材料送检,则费用由乙方承担;
3、货到现场后,由乙方与甲方、监理单位共同清点强电施工材料的数量、型号规格,查看产品外观及内部设备,若发现乙方所提供的产品的数量、型号规格、内部设备不符合要求,由乙方负责补齐或重新供货,费用乙方自理。
4、工程质量及材料必须符合国标及地方施工规范要求,乙方保证供电主管部门的验收合格。
(九)工程质量标准和保修期
1、工程质量标准按国家及省、市现行验收规范要求执行,并保证电力工程通过供电部门验收;
2、电力工程保修期为贰年,从工程竣工通过供电部门验收合格之日起计。保修期内,产品出现损坏问题的(包括电缆漏电、电气元件损坏等),乙方在接甲方通知后24小时内免费派人维修或更换,若乙方不及时维修或拒不维修,则由甲方委托其他单位代维修,费用从质保金中扣除,不足的,甲方有权向乙方追索。
(十)进度要求
1、合同签订后自下达开工通知一个月内供电,交付使用;
2、使用完成后自下达完工销户通知1个月内收回箱式变电站等设备。
第四条、工程价款
合同总价款:该合同含税合同总价人民币:玖拾万伍仟叁佰元整,¥RMB:905300 元。总价含增值税、城市维护建设税、附加税、水利建设基金等税金,乙方应提供10%的增值税专用发票。
第五条、付款方式
签订合同后,乙方完成安装调试送电后,10天内支付总价的95%,(乙方结算时提供足额的增值税专用发票,税率为10%,若无法提供将不予结算)剩余5%做为质保金(质保金在维保和回收设备结束后10日内支付)。
第六条、双方责任
(一)甲方责任
1、开工前三天由甲方组织一次图纸会审,对影响消防验收的部分要整理清楚,并提交施工图纸一套;
2、委派 黄山 为甲方工地代表,监督检查工程质量、进度,负责联系设计图纸的变更、工程质量验收、工程竣工验收和工程决算。如发生图纸变更,以甲方书面通知为准;
3、负责工程进度、质量、安全控制,合同、信息、文明施工、环境保护管理与组织协调等工作。
4、预购电费及临时接电费由甲方自理。
(二)、乙方责任
1、负责工程进度、质量、安全控制,合同、信息、文明施工、环境保护管理与组织协调等工作;
2、委派 陈延发 为现场工地代表,按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火管理。物件对方整齐,道路畅通;
4、乙方按照国家标准和清单内容要求选用相关产品;
5、乙方提供产品合格证、质检报告及其他相关交验所需提供的资料;
6、负责施工所需的工具、设备、机械运输,设置安全设施标志;
7、乙方服从总承包方的有关现场安全文明施工的管理规定,总包单位综合服务管理费由乙方与总包单位自行协商解决。严格按照施工图纸与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工,接受甲方和监理的监督;
8、做好施工原始记录,按时向甲方报送进度表、工程竣工资料、附件及备用件、竣工后施工和生活设施的拆除;
9、乙方负责办理电力工程验收手续。
第七条、安全责任
(一)乙方应按《电力工程建设安全健康与环境管理工作规定》等有关安全生产管理规定组织施工,认真开展安全施工管理工作,并接受甲方和相关部门在安全施工方面的监督管理;
(二)乙方对合同所涉及范围的安全施工负全部责任,如应施工或乙方其他原因造成甲方或乙方或第三方的损坏、损失,乙方需承担全部法律责任和经济责任。
第八条、工程变更
(一)施工中甲方如需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向乙方
发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知进行施工。变更所引起的费用增减,不予调整。
(二)其他变更
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。
第九条、工程验收
(一)工程完工具备竣工验收条件时,乙方按电力建设施工及验收技术规范等有关规定,向项目所在地供电管理部门及甲方提供各期竣工验收报告以及竣工图。
(二)乙方需确保改该项目各期工程符合项目所在地供电管理部门要求并通过验收。移交部分甲方需做好相应的移交准备工作,包括配备必要的高低压专业电工等人才队伍,乙方负责相应的免费培训和指导,并提交工程竣工资料给甲方。
第十条、其他约定条款
(一)施工中,如甲方要求提前竣工,由双方另行签订协议;
(二)施工中,乙方服从监理公司对工程安全、质量等方面的监理,有关施工安全的责任由乙方承担。
第十一条、争议解决方式
(一)乙方未严格按合同约定供货、安装、验收、送电,甲方有权拒绝付款,乙方应按每拖延一天壹仟元整的标准向甲方承担违约责任并赔偿甲方的经济损失。本合同项下乙方违约及赔偿金累计不超过合同总价的2%(电力公司外部线路原因或不可抗因素除外)。如因甲方造成的送电验收延长则按合同签订日期付款;
(二)甲方未按照合同约定支付工程进度款,超过10个工作日,乙方有权停止施工,乙方不承担由此所造成的工期进度延误;
(三)违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同;
(四)执行合同过程中如有争议,双方友好协商解决。如果协商不成的,可依法向合肥仲裁委员会申请仲裁;
(五)诉讼中,在法院判决为最终确定前,双方应继续履行本合同约定的双方义务。
第十二条、本合同经双方签字盖章即生效,至工程竣工验收,保修期满并结清款项之后失效。本合同壹式叁份,甲方执叁份,乙方执壹份。本合同未尽事宜,双方可协商解决并另行签订补充协议。
(以下签署页及开票信息,无正文)
签署页
甲方(盖章):
法定代表人签字: 电话: 委托代理人签字: 电话: 开户银行: 银行账号: 地 址:
签订时间:年 月 日
乙方(盖章):
法定代表人签字: 委托代理人签字: 开户银行: 银行账号: 地 址:
签订时间: 年 月
电话: 电话:
日
第四篇:临时用电[范文模版]
吴江市江兴大桥BT项目工程
临 时 安 全 用 电 技 术 交 底
吴江市明港道桥工程有限公司
临时用电方案
吴江市江兴大桥是由吴江市明港道桥工程有限公司承建,工地位于江兴西路与227省道的交接处,由于临时用电要跨过227省道,用电情况非困难。
运河西岸主要分生活区和施工作业区。变压器四周围砌围墙、开门,保持安全距离禁止闲人进入。旁边有电工值班室,做到用电安全,有问题随时解决。
从变压器到桥西侧,用75平方的电缆线从地下穿过,标明电缆线行走方向和具体位置。防止工人或机械设备在施工中无意挖断。电源进入施工区全部架空使用,设二级保护装备。施工用电和生活办公用电从架空线接下,设有专门的电箱和保护装置,即三级用电。电箱由电工专门负责。
在施工中,所有电缆线接头均用绝缘材料挑架,至少1米高,并挂安全警示牌。禁止电线乱拉乱接,一闸多用现象发生。加强电气设备等的用电安全,采取有效的接地保护措施,严格遵守规程操作,所有用电设备必须质量可靠,并有可靠的漏电保护与接地装置。所有设备均需正规厂家,有合格证。
河东主要注意严禁电源线进入水中,尽量减少电缆线的接头,在接头位置必须作出用电安全处理。由于东岸便桥是钢结构,我们采用ppc管把电缆线保护起来,然后再悬空通过便桥。
在227省道两旁用钢管搭设足够高的井字塔,使得电缆线能悬空通过,在塔的两旁挂设警示牌等。
电工值班处要把才做规程上墙,严格值班制度,交接班要有记录,安全员和电工要在现场设置安全警示标志。进行定期的巡查,安全员和电工每个星期要检查三次以上,项目部组织人员每周至少检查一次。
在用电方面,发现问题要及时下发整改通知,设立危险源点进行控制,不按时整改的,要进行罚款处理,没有电工操作证严禁上岗。在宿舍区严禁乱拉乱接电线、插座,不允许使用电炉电炒锅等功率超过100w的电器,没个宿舍照明电器要固定,电线要质量可靠。
施工现场开关箱要摆放整齐,严禁雨水进入,临时用电缆线要理顺,不能多道缠绕在一起,下班后,施工现场要切断电源,在现场所有的机械,开关箱要挂好操作规程、标志齐全。
项目部要保证电工的安全劳动保护用品。附临时用电平面图。
吴江市江兴大桥BT项目工程
2005年9月20日
第五篇:临时用电专用变工程合同
临时用电专用变工程承包合同 甲方:有限公司(以下简称甲方)乙方:电力建设有限公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国电力法》等法律、法规,双方本着互惠互利、平等有偿的原则,就临时用电专用变承包事宜进行了友好协商,为明确甲、乙双方在工程建设中的权利和义务,特签订本合同,以便双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:有限公司(临时用电工程)
2、工程地点:
二、承包方式及工程造价:
1、本项目承包方式为:以预算单价按清单决算,预算书未涉及的项目以国家定额标准决算。
2、本项目工程造价为:(1)本工程含税包干总价款为人民币元整(¥:元)。
三、工程范围
1、按甲方提供的《工程勘测设计任务书》中的施工图纸施工安装。含:新立15M水泥杆、箱式变630KVA、敷设YJV22-3*35铜芯电缆、新架线路LGJ-50、装设普通拉线GJ-
35、新立12M水泥杆、施工时应办理电力线路工作票及做好各项安全措施。
2、负责安装设备的调试、验收。
四、结算依据:
1、最终按工程设计预算清单结算与合同附件中双方盖章的附图不同,有新的变更必须经甲方认可,供电设计方案变动增加或减少造价调整时,变动部分按清单结算。
2、根据《工程勘测设计任务书》中的施工图纸及现场签证,按清单决算。
五、付款方式: 1.本合同签订10日内,为了更快做好临时用电工程,甲方必须一次性付款给乙方工程全额造价人民币(元整)给乙方购货安装等费用。2.甲方付款前(付款方式为银行转帐)乙方需提供税务机关认可的等额的正式税务发票。(甲方按电业局交款通知书直接支付给电业局的各项费用,发票由电业局提供,所付款项由包干总价中扣除)。3.另:土地赔偿、拆迁等费用均由甲方负责。
六、工程质量验收标准:
1、工程所选材料、设备必须满足国家对产品质量的规范要求。质量实行三包,在质保期内,产品如有非人为因素损坏的质量问题,乙方必须无偿及时进行维修或更换。
2、严格按设计施工图施工。
3、施工质量必须符合国家颁布的现行电力验收规范标准。
4、乙方须完成本合同约定的全部安装工程内容、通过电业局相关部门的验收并按合同约定时间送电。
七、工期要求: 合同签订后的 35 天内完成并通过电业局验收并送电。
八、设备、材料供应: 设备、材料必须提供相关产品合格证、质量保证书、产品说明及操作手册等有效文件,且必须满足国家有关质量标准的要求。
九、双方职责和义务:
1.甲方:(1)在甲方委托乙方申办用电申请、报批手续时,甲方应提供必要的图纸、文件、报告、委托书等有关文件。(2)提供可进行电缆施工的场地,并在施工中协调与其它工种的配合。(3)应按设计施工图规范要求完成属于甲方负责的土建部分施工(除电力设施的设备基础)。(4)提供工程安装所需水源和电源,水电费由乙方自负。2.乙方:(1)应具备工程施工资质证书;(2)本工程施工全过程中,代表甲方向电业局办理与工程相关联的一切相关手续。(3)按设计图纸及甲方要求,组织供电专题会审,组织专用变施工图的设计并报电业局审批。(4)开工前提供电业局批准审查通过的的设计施工图伍套给甲方。(5)按批准的设计施工图,验收甲供设备购置和职责范围的安装。(6)根据设计施工图的要求,按土建施工进度的需要,对设备预埋件提供必要的技术支持。(7)施工中应遵守地方政府、职能部门对现场施工的有关规定、安全规范,并承担项目实施中的乙方安全责任,做到安全、文明施工,如发生安全事故,责任自负。(8)保证安全、质量和准时送电。(9)在工程施工结束后,组织送电专项验收工作。(10)工程竣工应提供竣工图、技术资料、操作说明书和完整的内业资料各肆套。(11)设计方案的申请、修改以及供电设计施工图纸需经甲方认可。(13)乙方不得将本项工程分包或转包,否则甲方有权拒付工程款直至解除合同。
九、安全文明施工: 乙方负责本工程施工期间安全责任,并对现场职工进行安全生产责任落实,在施工过程中发生任何事故由乙方自行承担。双方工地项目负责人: 双方现场负责人及现场代表:届时以双方书面通知内容为准。
十、违约责任:
1、乙方不能按合同工期竣工,每延误一天向甲方支付违约金300元。
2、施工质量达不到合格标准的,乙方应拆除修整至合格标准,并承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失,整改如无法达到合格标准的经甲方同意按比例扣减相应部位工程款。
3、甲方未能按约定时间支付工程款,工期顺延。
4、乙方应按甲方的施工进度要求及时进场施工,严格按照工程进度进行预埋及提前做好部分工序的施工安装,若乙方不按甲方的要求及时进行施工造成土建工期延误或事后返工误工,乙方应自行承担返工、误工损失。
5、由于甲方的原因造成的工期延误,乙方不承担相应责任,但乙方需及时办理工期签证。
十一、其他:
1、本合同如有未尽事宜,由双方本着平等互利的原则,另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、合同纠纷最后解决仲裁机构为签订所在地的仲裁机构。
3、本合同壹式捌份,双方各执肆份。经双方单位和代表人盖章签字后生效,本合同所有条款均履行完毕后失效。甲方: 乙方: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人:
经办人:经办人: 电话:电话: 账号: 开户行: 开户名称: