工程施工意向书

第一篇：工程施工意向书

工程施工意向书

甲方：

乙方：

甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方正在投标的工程的施工达成以下协议：

一、承包范围：甲方招标范围内的全部外墙保温系统工程。

二、承包方式：项目包工包料施工，签订《承包合同》。

三、工期：执行与建设单位签订的建设工程施工合同之相应条款。

四、质量：执行与建设单位签订的建设工程施工合同之相应条款。

五、安全文明施工：确保安全文明工地施工要求。

六、结算及工程款支付：

1、结算根据建设单位招标文件及甲方与建设单位签订的工程施工合同的规定。

2、其他费用：

（1）根据甲方要求，由乙方负责交纳应交的投标保证金。

（2）本意向书签订时，乙方须向甲方交纳元的投标定金。

（3）工程中标后，当地政府部门按规定收取的各项费用全部由乙方承担。

3、工程款支付：视建设单位付款的进度，甲方按比例提取管理费后支付给乙方。

七、材料、机具

材料、机具全部由乙方自理。

八、乙方应向甲方交纳（按工程结算价）的管理费（不含税金及其他应向当地部门交纳的各项费用）。

九、其他约定：

1、甲方若中标，乙方不得以任何形式或理由转包。

2、本协议一旦签订，投标期间，乙方不得擅自中途放弃投标，不得擅自中途放弃交纳投标保证金，否则，违约方承担因此给对方造成的全部损失，同时乙方向甲方交纳的投标定金甲方不再退还。

十、投标保证金及投标定金的退还：

1、投标保证金退还：按招标文件规定执行。

2、投标定金退还：甲方若中标，待甲、乙双方签订《承包合同》后五日内退还乙方；甲方若不中标，当日退还乙方。

甲方:乙方:

二0一年月日

第二篇：建筑工程施工意向书

建筑工程施工意向书

建设单位：(简称甲方)施工企业：(简称乙方)甲方在蒲城县祥塬木材市场住宅楼工程即将开始施工，现将工程的 住宅楼工程施工任务发包给乙方。经双方共同协商，现就有关工程施工事宜达成以下主要条款，望双方共同遵守。

一、工程名称： 水木清华

二、建设地址： 蒲城县延安路东段

三、工程结构、规模：

1、住宅楼：高层，剪力墙结构，地上约1 3层~~1 8层，地下一层。总面积约75000平方米。

2、工程总造价：以99概预算定额计算为准。

四、工程内容及范围：

施工图纸所示全部工程内容。其中土方工程(除房心和室外回填土外)、其余的土方工程、门窗工程、不在承包预算范围之中。

五、承包方式：

包工包料、以双方商定的工程造价为准。

六、材料供应：

除钢材和水泥及安装工程所用的主材由甲方供给外，其它所有材料均由乙方自行采购。

七、工程付款及结算方法：

本工程无预付款。完成三层主体工程后付实际完成工程量的70％付款(四栋楼为一个付款单位)。依次根据楼层多少分别为7层，11层后付实际完成工程量的80％(含五层以内填充墙砌完)，主体全部完成后付到已实际完成主体任务的80％(含9层、13层以内填充墙砌完)，所有工程达到竣工验收标准时付到85％，其余工程款项待工程验收合格后，通过决算，除保修金外，全部付清。

八、工程质量：

执行国家现行的施工验收规范，使工程达到合格标准。

九、工期要求：

自开工之日起至工程竣工验收之日为 天。(以监理单位出具的开工令为实际开工日期)

十、质保条件：

1、乙方承担本工程施工须向甲方提交每平方米建筑面积一百元的质量保证金。

2、意向书签定时乙方必须一次性向甲方先交 400 万元质量保证金。后四栋楼土方开挖时再交300万元。

3、质保金待工程完成四层主体后返还一半，主体工程全部完成质保金全部付清。在此期间，质保金不计入任何利息。保证金退还为四栋楼为一个退还单位。

十一、工程预算规定：

1、工程预算执行情况：

(1)土建部分执行《陕西省建筑工程综合概预算定额》(1999)和相配套使用的《费用定额》及有关文件。

(2)安装部分执行《全国安装定额陕西价目表》(2001)及相配套使用的《费用定额》。

2、工程取费标准：按相应工程类别降一级取费计算。

3、不计取养老统筹、文明工地费用、此费用由甲方代扣代缴。(未注明的按99定额规定计取。)

4、人工费调增，综合工日52元／工日进行计算。(进入直接费取费。)

5、材料方面：

(1)土建部分：除甲方供应的(钢材、水泥)按预算价计算外，其他地材按蒲城市场价甲乙双方协商计算。

(2)安装部分：主材；如成套电箱、电线电缆、消防箱、所有管材，阀门、水表、电表等材料，由甲方按图纸与实际用量供给乙方。

6、门窗工程及安装工程所用主材按预算规定给乙方计取5％的

配合费。

十二、其它事宜：

1、意向协议签订时，乙方应向甲方提供五证。

2、甲方应在把意向协议签订后将施工图纸和有关预算文件提交乙方进行工程预算。

3、乙方应在收到图纸20日内提交预算签定正式合同。

4、甲方在土方工程施工过程中，乙方应派相应的管理人员和技术人员进行现场配合。

5、甲方在施工土方工程时，乙方在技术方面进行配合及资料整理和施工前的准备工作。

6、有关工程前期手续和招标事宜全部由甲方负责，乙方应提供相应的资料证件和乙方的招标费用。

7、工期由甲方和监理部门出具开工通知书后算起。

十三、本意向书所确定内容为双方订立正式合同的依据，除双方协商一致外，正式合同所涉内容不得违反本意向书约定条件。

十四、在该意向协议订立前，乙方已对该项目状况作了充分了解，乙方自愿在该意向协议订立后，正式合同订立前即进入工地施工。

若该意向协议订立后，因施工手续无法完善导致正式合同无法及时订立，若乙方自愿继续施工的，一切事项按该意向协议执行；若乙方不愿继续施工的，甲方应在乙方退出工地后退还所收质量保证金本

金。

若甲方手续办理完毕，乙方在正式合同不违反该意向协议的情况下，拒绝签订正式合同的，所收质量保证金不予退还。

十五、以上未尽事宜双方协商解决。

十六、本意向书一式四份双方各执二份，双方签字盖章后时，乙方向甲方交清意向书约定质量质保金后生效。双方签字时，乙方未向甲方交清质量保金时，此意向书自行失效。乙方向甲方交清质量保证金后，甲方不得将本工程项目随意转让他人施工。

建设单位：(章)施工单位：(章)

法人代表：(签字、章)法人代表：(签字、章)

委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

二O一一年 月 日 二O一一年 月 日

第三篇：建筑工程施工合同意向书

建筑工程施工合同意向书

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就彰武市金科大厦工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称

2、工程地址：

3、结构类型：

4、建筑面积

5、合同价款：合同价款以正式建筑工程施工合同确定数额为准。

6、施工场地条件：2014年6月日之前应完成“三通一平”，其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具，施工道路由乙方负责，公共道路由乙方负责，费用由甲方承担，甲方提供施工用电及一级箱到现场，施工中由乙方按实际发生量支付水电费。

7、工期，合同工期为2．5年，开工日期2014年6月日至2016年10月31日，总工期为天。

8、工程质量：合格

二、承包范围及承包方式：

1、工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩、土方、土建、给排水、暖通、电照等，下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目，乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目界限。

a、基础土方工程的挖土、外运、回填在本合同内土方外运回填，运距据实签证为准。

b、桩基另行分包。

c、电梯、消防、喷淋通风、弱电等专业项目另行分包。

2、甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包主体工程，并由有关部门依据相关规定实施处罚。

三、付款方式：

l、乙方收到工程款同时提供正式收款发票

乙方垫资施工至(住宅)、(办公)、(商业)等单体地上每局部五层拨付一次，乙方上报已完成的工程量，甲方在7个工作日内审核并支付己完工程量的75％，如果甲方没有审核完毕，参照乙方上报工程量计算为依据拨付。

2、工程全部完工验收合格后支付合同价款的90％，与30日内结算完，甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95％工程款。

3、剩余5％为工程质量保修金(按国家规定合同保修范围内)，自验收合格之日起满一年，期满与十五日内支付全部工程质量保证金。

4、甲乙双方竣工计算期限，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月内审计完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价

部门裁定。

四、结算方式：

1、工程造价土建安装工程造价按辽宁省08年定额，三类工程取费，作为甲乙双方工程结算造价。

2、执行2008年《辽宁省建筑工程基础定额》《辽宁省建筑装饰装修工程消耗量定额》《辽宁省建筑安装工程消耗定额》及相关定额、相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《辽宁省建设工程造价信息》及地方工程造价信息为主，造价信息没有包含及甲方指定设备、材料价格采用经甲方确认市场价格调整，机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算，并按相关文件调整执行。

3、采购价格认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的双方认定价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格认定方法：工程逾期未完成的工程材料价格认定方法：工程逾期因乙方原因材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据，材料上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据，工程逾期因甲方原因材料价格下降时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据，材料上涨时，按同期材料价格调差依据。

五、工程设计变更：

l、工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证，凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容，按计划(或变更)要求施工，凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加的必须由甲方、监理和乙方授权代表签字盖章生效。乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算依据，由

此发生的工程费用结算方法执行。

2、设计变更：工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续，将不增加价款调整。

六、工程管理：

l、乙方现场临时设施：各分项加工场地，设备、料场要按照施工总平面布置，不得影响外网管线及相关配套附属设施工程施工。

2、工程竣工后(以质检站验收日期为准)90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供3份完整的竣工资料(档案馆、甲、乙方)同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。

3、为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。

七、违约责任：

1、因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认证后工期可以顺延。

2、因甲方原因造成的停建、缓建、甲方应在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成的工程量的工程款。

3、乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金，如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。

八、本意向书为工程结算依据，具有法律效力，本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设施工合同为准。

九、未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。

十、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：

法定代表人：

乙方(盖章)： 法定代表人：

2014年5月25日

第四篇：工程施工招标意向书

关于汉中市滨江新区安置区滨水花苑二期

工程施工招标意向书

各投标申请人：

为了保证汉中市滨江新区安置区滨水花苑小区工程招投标工作及施工的顺利实施，选择有经济实力的投标人参与投标，中标单位确定后，施工中在管委会资金不能及时到位的情况下，中标人有一定的流动资金周转能力，保证工程不停工、按期竣工交付使用，经我委招标领导小组研究决定：愿投标的施工企业须自愿作出书面承诺同意本招标意向书全部条件实质性内容方能参与竞标活动，否则将视作自动放弃投标资格。具体要求内容如下：

1、为了保证工程建设进度及施工质量，一个施工企业只能中标承担一个标段的施工任务，要求一个企业只能参与一个标段的报名。

2、投标申请人必须以实名制项目法人代表或其委托人以及拟派项目负责人本人共同参加报名工作。并在资格预审合格后开标前以转账方式足额缴纳投标保证金50万元至我单位指定账户（以银行当期票据为准，银行账号另行通知）。

3、中标企业需通过银行转账缴纳本标段建安中标总造价的20%企业信誉能力保证金至我单位指定账户。该保证金由我委按照施工进度分次退还，项目施工至正负零时退还总数的20%，剩余款项按照施工进度相应比例每20%作为一个阶段分次退还。工程施工完结且验收合格后退还最后一笔款

项。

4、报名参与竞标的施工企业必须具备一定资金短期周转能力，同时施工企业和项目负责人必须具备高层群体工程施工业绩。

5、中标企业需垫资中标项目中标总造价的20%用于建设，待完成地上部分总工程量的20%后按照合同约定分期支付工程款。

6、中标企业在签订施工合同后需通过银行转账缴纳3%质量保证金至我委指定账户。

7、其余投标保证金、履约保证金、质量保修金等按照国家相关法律法规执行。

8、投标申请人对上述要求内容应出具书面承诺函，承诺函实质性内容应和要求的内容一致，承诺函应加盖投标申请人公章,并且必须由投标申请人的法定代表人和拟派项目经理(建造师)亲笔签名，投标申请人在提交资格预审申请书时应将书面承诺函单独提交本工程施工招标代理机构，投标申请人提交的承诺函实质性内容和要求的内容不一致、逾期提交承诺函或提交的承诺函签字盖章不符合要求的投标申请人将视作自动放弃投标资格。

招标人：汉中市滨江新区管理委员会

2012年9月9日

第五篇：建筑工程施工承包意向书

建设工程施工承包合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建筑工程施工事项，经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况；

1、工程名称：

2、工程地点：

3、结构形式：

4、项目总建筑面积：

二、工程承包范围：

按照发包方提供的施工图中交房标准，总承包施工图纸所含土建、安装等全部内容（打桩、挖槽、护坡、电梯、消防、幕墙、人防除外）。

三、承包方式：

施工总承包；包工包料。

1、工程承包价格：一次包死价格每平米1350元（不含税金），图纸变更的以实际定额价格计算。

四、合同工期：

1、开工日期：年月日（以甲方出具进场通知书为准）

2、竣工日期；自清槽清桩头开始至工程验收完交工日止，（室外配套及附属工程除外）工期以甲乙双方及监理确认现场签订日为准，总有效工期 如遇其它不可抗拒因素双方具体协商。

3、施工期间，如遇到下列情形可顺延工期，但须有顺延工程的说明经双方代表签字后作为本合同的附件:

（1）、不可抗拒力：

（2）、改变结构类型：

（3）、施工期间，非乙方原因停水、停电造成停工，每周累计

8小时可顺延一天：

（4）、因甲方原因造成的停工给乙方带来的损失，甲方应承担责任，工人按每天180元计算，机械费等租赁等费用按实际发 1

生的费用承担。

（5）、甲方同意顺延的其它情形。

（6）、因乙方原因延误工期，乙方每日交纳万分之一的罚款作为给甲方的补偿。

五、工程质量

工程质量标准：

达到国家现行规范的合格标准。

质量等级：合格

做到与工程质量相匹配的施工技术，资料完整齐全。材料要求：

（1）、乙方负责工程所有的施工材料及设备的购买，乙方所购的施工材料，必须符合国家现行规范和有关行业技术标准，甲方负责监督。

（2）、乙方未购的材料设备均需通知监理人员进行进场报检和鉴定取样工作，并且经检验不合格的材料，设备不得用于工程上。

（3）、乙方负责及时准确地收集和整理 全部技术资料，并用于关系竣工验收，将竣工资料整理成册，按建设行政主管部门要求的份数送达交甲方。

六、工程款结算方式及付款方式

1、结算依据：工程结算以发包方审核签字后的竣工图纸，图纸会审工程联系单、设计变更工程洽谈、施工现场签证单及甲方认可的施工文件等原件为计算依据，按照河北省《2012年建筑预算定额标准》结算，材料按照进场时间段实价实调。

2、工程付款方式：

（1）、乙方垫资到本工程主体结构封顶付已完工程量的60%。

（2）、所承建工程内外初装修完毕后，15日内付到已完总工程量的85%（含已付款）。

（4）、整体工程竣工并验收合格后十五日内双方组织结算，三十日内结算完毕，付到总价款的95%，留5%质量保修金，保修期一年，期满后十日内结清。

（5）、精装部分另行协商，同等条件乙方优先。

七、双方权利义务

1、甲方的权利义务

（1）、负责施工现场三通一平工作。

（2）、负责确认水准点、坐标点，以书面形式通知乙方。

（3）、负责向乙方提供正式施工图纸六套（一套电子版图纸），组织设计单位和乙方、监理单位进行图纸会审。

（4）、保证按合同约定的有关条款，及时向乙方支付工程款。

（5）、有权监督乙方的工程质量、工程进度。

（6）、有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。

（7）、及时组织相关单位进行竣工验收。

（8）、负责协调解决各部门及社会面各种关系，保障乙方顺利施工。

2、乙方的权利、义务

（1）、服从甲方施工现场的场地和分配高度，严格服从监理单位的施工管理中的职权和各项管理要求，并在工程管理中对甲方负责。

（2）、注意搞好施工现场周边关系，负责施工现场的临时道路、临水、临电的现场布置工作和施工中的各项安保工作。

（3）、开工前必须向甲方提交有效的施工组织设计。

（4）、负责整理图纸会审的资料。

（5）、乙方现场施工代理人，必须由乙方开具法人委托书，以书面形式加盖公章的复印件交甲方备案。

（6）、施工现场组成保证施工需要的项目部，同时负责其它施工相关事宜，建立本工程需要的质量保证管理体系，保证施工组织设计的实施。

（7）、积极配合甲方和监理单位的质量检查，按照要求提供资料：隐蔽工程质量，检查最晚提前一天通知甲方和监理单位有关人员，妥善做好进场材料的保管和存储，避免发生损失和丢失。

（8）、确保施工现场整洁有序，做到安全生产、文明施工并做好环境保护和场地扬尘治理工作，严防发生各类伤亡事故，如有发生责任及损失由乙方承担。

（9）、做好本工程的安全保卫工作和已完工程未交甲方前的成品保护工作，认真执行甲方各项管理规定。

八、履约及违约

1、双方在履行合同过程，因违约造成的损失由违约方承担。

2、因不可抗拒力造成乙方不能按时进场，工期相应顺延。

3、如甲方未按合同规定的时间支付工程款，逾期两个月，乙方有权停止施工，工期顺延，并承担乙方因停工期间所有的经济损失。

4、工程质量达不到建设部颁发的规范合格验收标准，发包方有权依照有关规定对承包方进行处罚，限期修复；延误工期不顺延，由此造成的损失均由承包方承担。

九、工程验收

竣工日期：发包方在收到承包方竣工报告十个工作日内，组织有关单位验收，工程竣工验收通过，承包方送交竣工报告日期为实际竣工日期。

十、争议与解决办法

（1）、在履行工程中争议由保定建设主管部门调解，调解不成的任何一方向均可工程所在地的人民法院提起诉讼。

十一、其它

本工程甲乙双方签定《建设工程施工合同》；未尽事宜甲乙双方协商签订补充合同，补充合同与建设工程施工合同均具有同等法律效率。

本合同一式四份，甲乙双方各持两份。

发包方（盖章）：承包方（盖章）：

法人代表（签字）：法人代表（签字）：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

身份证号：身份证号：

电话：电话：

年月日年月日