第一篇:弱电工程设计合同
发包方(简称甲方):_________
承包方(简称乙方):_________
根据《中华人民共和国合同法》、布线设计施工下列标准:
-iso11801 国际建筑通用布线标准
-ieee 100 base-t 100兆以太网
-ccitt isdn 综合业务数据网络标准
-ieee 802.3 10base-t 光纤分布数据接口(fddi)标准
-ieee 802.5 token ring 网络标准
同时满足下列安装与设计规范
h 中国民用建筑电气设计规范(jgj/t16-92)
h 智能建筑设计标准(ebd-03-95)
h 工业企业通信设计规范(cecs 09:89)
h 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(cecs 72:97)
h 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(cecs 72:97)
以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1.甲方弱电工程系合法使用。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。
2.弱电施工地点:________区(县)________路________号。
3.弱电工程实施内容:详见附件一《弱电工程实施内容表》。
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.总价款:¥______元,大写(人民币):__________________
其中:
材料费:____________________,人工费:____________________
管理费:____________________,设计费:____________________
垃圾清运费:____________________,税金(3.41%):____________________
其他费用:____________________
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
6.工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期 ________天。
二、关于材料供应的约定:
1.甲方提供的弱电布线材料:详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.乙方提供的材料:详见附件三《主弱电布线材料报价单》。
3.乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备,均应用于本合同规定的弱电工程,非经甲方
同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(cecs 72:97)和智能建筑设计标准(ebd-03-95)的其它同类标准、质量评定验收标准。
2.本工程由____ ____方设计,施工方案。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。
4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件四)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6.工程验收
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件五《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定
1.工程款付款方式列下表:
付款时间 付款百分比 金 额
对预算设计认可签订合同之日1000元,第二次付款时扣除
合同签订后 开工前二至五天 30% 元
施工过程中 工程材料到现场或工期进度过半 30% 元
竣工验收 当天 35% 元
竣工验收后 一个月内 5% 元
增加工程项目 签订项目变更表后两天内 100% 元
2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》
(详见 附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。
双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
六、其它事项
甲方工作:
(1)甲方应在开工前________天,向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明____份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电,钥匙等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。
乙方工作:
(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
(2)指派__________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。
七、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%________支付违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
4.乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
八、纠纷处理方式
1.因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票,可向 市智能建筑协会调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向??市仲裁委员会申请仲裁??人民法院提起诉讼
(将不选定的解决方式划出)
九、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_____%支付违约金,并办理终止合同手续。
施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十、其它约定
1、___________________________________________________________________________________________
2、___________________________________________________________________________________________
3、___________________________________________________________________________________________
4、___________________________________________________________________________________________
5、___________________________________________________________________________________________
十一、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
附件(略)
甲方(签章):_____乙方(签章):____
委托代理人:_______法定代表人:______
委托代理人:_______
住址:_____________地址:____________
电话:_____________电话:____________
邮编:_____________邮编:____________
签订日期:_年_月_日
签订地点:_________
第二篇:弱电工程设计施工一体化合同
弱电工程设计施工一体化合同
工程名称:
工程地点:
合同编号:
(由承包方编填)
设计证书等级:
发包方:
承包方:
签订日期:
发包方(简称甲方):_________
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》、布线设计施工按下列标准:
a.-ISO11801 国际建筑通用布线标准
b.-IEEE 100 BASE-T 100兆以太网
c.-CCITT ISDN 综合业务数据网络标准
e.-IEEE 802.3 10BASE-T 光纤分布数据接口(FDDI)标准
f.-IEEE 802.5 TOKEN RING 网络标准
同时满足下列安装与设计规范
e.中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)
f.智能建筑设计标准(EBD-03-95)
h.工业企业通信设计规范(CECS 09:89)
i.建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97)
j.建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS 72:97)
以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1.甲方系弱电工程合法委托人,乙方为经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。
2.弱电施工地点:________区(县)________路________号。
3.弱电工程实施内容:。(可附弱电工程实施内容清单)
4.承包方式:_。
5.总价款:¥______元,大写(人民币):_________________
其中:
材料费:____________________,人工费:____________________
管理费:____________________,设计费:____________________垃圾清运费:________________,税金:____________________其他费用:____________________
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
6.工期:自____年____月____日开工,至____年____月______日竣工,工期 ________天。
二、关于材料供应的约定:
1.甲方提供的弱电布线材料:
。(可附弱电布线材料清单)
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.乙方提供的材料:。可附《主弱电布线材料报价单》
3.乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备,均应用于本合同规定的弱电工程,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS 72:
97)和智能建筑设计标准(EBD-03-95)的其它同类标准、质量评定验收标准。
2.本工程由___方设计施工方案。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延并承担由此而造成乙方的损失。
4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6.工程验收
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定
1.工程款付款方式列下表:
预算设计认可签订合同之日支付,即元;合同签订后开工前天支付,即元;
施工过程中工程材料到现场或工期进度过半支付,即元;竣工验收后天内支付,即元。
增加的工程项目自签订项目变更表后天内支付。
2、工程结算:按实结算。
工程保修期年。保修期从竣工验收签章之日起算。
双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
六、其它事项
甲方工作:
(1)甲方应在开工前________天,向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明____份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电,钥匙等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。
乙方工作:
(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
(2)指派__________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。
七、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的____%向甲方支付违约金。
3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
4.乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
八、纠纷处理方式
1.因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票,可向所在区、县建设行政主管部门调解。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向地人民法院提起诉讼。
九、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。
施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十、其它约定
___________________________________________________________________________________________。
十一、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):乙方(签章):
委托代理人:委托代理人:
法定代表人:法定代理人:
住址:地址:
电话:电话:
邮编:邮编:
签订日期:年月日
签订地点:
第三篇:卫校弱电系统工程设计描述
宁化卫校智能化弱电系统工程|系统简介
前言
根据客户提供相关图纸的平面布置图及说明,宁化卫校包括综合楼、教学楼、宿舍楼、食堂等功能区,为打造一个安全、舒适、便捷的信息化、网络化、智能化的高水准数字化校园。各区域根据不同的功能特点规划设计以下几个弱电子系统。
1.室外综合管网系统 2.综合布线系统 3.校园安防监控系统 4.校园广播系统 5.有线电视系统 6.电子巡更系统 7.信息发布系统 8.车牌识别停车管理系统 9.载波抄表系统 10.大门口LED显示系统 11.校园计算机网络系统 12.校园无线WIFI系统 13.智能录播教室系统 14.阶梯教室多媒体系统 15.机房工程
第 1 页
目录
前言...................................................................................................................................................1
一、室外综合管网系统.................................................................................................................3
二、校园综合布线系统.................................................................................................................3
三、校园安防监控系统.................................................................................................................4
四、校园广播系统.........................................................................................................................4
五、有线系统.................................................................................................................................4
六、电子巡更系统.........................................................................................................................5
七、信息发布系统...........................................................................................................................5
八、车牌识别停车管理系统...........................................................................................................5
九、载波抄表系统...........................................................................................................................6
十、大门口LED显示系统.............................................................................................................6
十一、校园计算机网络系统...........................................................................................................6
十二、校园无线WIFI系统............................................................................................................7
十三、智能录播教室系统...............................................................................................................7
十四、阶梯教室多媒体系统...........................................................................................................7
十五、机房工程...............................................................................................................................8
第 2 页
一、室外综合管网系统
管网系统,主要是为综合布线系统、安防系统、有线电视系统、信息发布系统等多类系统服务。其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路施工等。
根据校园的点位分布和功能特点。室外管路主要选择过路钢管和PE管,结合梅花管使用。在不同的节点预留手井,用于扩容和日后维护。
二、校园综合布线系统
综合布线系统是计算机网络系统的基础设施,将语音、数据、图像等设备彼此相连,也使上述设备与外部通信数据网络相连接。
根据学校的实际情况,采用结构化综合布线系统,该系统向用户提供了一套完整的、高质量的布线系统。根据国际电子工业协会(EIA)与美国通信工业委员会(TIA)制定的结构化布线系统标准(EIA/TIA568B 2002),结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备子系统、管理子系统五个子系统组成。
第 3 页
三、校园安防监控系统
利用现代化的高科技手段,通过视频监控系统的建设实现对学校主要区域(包括:各主要出入口、门厅、楼梯口、走廊等)的实时监控,保证财产及人员的安全,维护正常的工作秩序。通过对办公场所安全情况进行直观地监视控制,尽可能地减少各种不良事件发生,提高校区内的智能化、现代化管理水平,同时减少保安人员,节省管理成本。
建成后的网络监控录像系统能实现的目标是:在值班室可以监视和控制每路摄象机信号,同时可以记录每天的图像,以便调查取证;同时也可以通过现在已建立的LAN电脑局域网传输监控信号,也就是说,在校区内部LAN的任何一台客户端通过安装“专用监控软件”就可以实时浏览各监控点的图像。今后也可以考虑通过电脑专线网络(例如:DDN,ADSL,E1等),在远程办公地点(的电脑客户端可以通过“专用监控软件”接收实时的同步的监控图像信号。
校园广播系统
为了给学员及教师创造幽雅舒适及安全的工作环境,设计背景音乐系统。背景音乐系统的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛,要求扬声器分散均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈。背景音乐系统具有背景音乐广播、同时要能扩展公共广播、火灾事故广播功能。
从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。
五、有线系统
有线电视系统(Cable Antenna Television-CATV)是利用光纤/同轴电缆进行宽频传输的图像传输系统,该系统通过同轴电缆分配网络将电视图像信号高质量地传送到楼层各用户终端。学校主要考虑教师宿舍有线电视点的接入。
第 4 页
六、电子巡更系统
随着社会的发展,科技的进步,人们的安全意识在逐渐提高,要求 也在随着意识的提高而改变,为了适应这种变化,解决这一问题,只能加强巡逻人员的巡逻次数,通常的方法是依靠员工的自觉性,在巡检巡逻的地点上定时签到,以达到目的。但是这种方法又不能避免一次多签。作为管理者又难以进行有效、公平合理的监督管理,从而形同虚设。为了使管理者,更有效、方便的管理企业的这一项工作流程。在安防管理领域里产生了电子巡更巡检系统,该系统提高了各类巡逻巡检工作的规范化及科学管理水平。杜绝了对巡逻巡检人员无法科学、准确考核监控的现象,有效地保障了安保工作井然有序的流程,它改变了人们对考勤的原始终不渝的理解,把只限于特定时间、地点及人员的考勤范围通过系统的预先设定,可满足各种场合的特殊考勤,方便记录下工作人员到达巡查点的时间及状态信息。从而达到事 半功倍的效果。
七、信息发布系统
信息发布系统旨在特定的物理场所、特定的时间段对特定的人群进行多媒体信息播放的特性,融合了多媒体视频信息的多样性和生动性,实现了信息发布的远程集中管理和内容随时更新,使受众在第一时间接收到最新鲜的各类资讯。它将成为信息化建设的重要载体,不仅能够提供及时、全面、优质、高效的信息服务以及全新的文化氛围,还能够极大地提升环境的整体形象,也是现代建筑的必然趋势。
在特定的区域播放学校的通知、校园文化宣、信息引导传等内容。
八、车牌识别停车管理系统
动态识别停车场管理系统是一套基于视频流进行动态识别的停车场管理系统,不同于传统的解决方案,该方案中车辆识别、进出场控制、计费收费全部由软件操作控制,完全不需要依赖卡或者票,既简化了停车场的出入程序,又提高了系统管理的规范程度。整个方案以车牌号码取代卡票作为车辆的标识,以视频取代传统拍照进行多帧识别,从根本上解决跟车问题;多样化的支付手段简化了车主的出场程序,实现了车辆的免停车高速通行。
第 5 页
九、载波抄表系统
电力载波(PLC)是电力系统特有的、基本的通信方式,电力线载波通信是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。由于使用坚固可靠的电力线载波信号作为传输媒介,因此具有信息传输稳定可靠,路由合理等特点,是唯一不需要线路投资的有线通信方式。
低压电力线载波远程抄表系统是集电能表数据采集、载波传输、数据存储、数据通信、数据处理及断电控制等功能于一体的自动化系统。使用专门的通信芯片,对电表数据进行调制后再通过低压配电线路(220/380V)进行信号传输来实现集中抄表。
主要针对宿舍区的用电量的统计。
十、大门口LED显示系统
随着我国国民经济的高速发展,众多行业对于终端显示设备的要求朝着大型化、高清晰化方向发展。先进的大屏幕显示设备及视听电子集成系统形成一个庞大的需求缺口,人类在显示设备上对于更大视野的追求是永无止境的,大屏幕显示市场需求近几年也在高速增长。LED显示屏以其超大画面,超远距离,超高亮度,超强视觉,灵活多变的显示方式等独具一格的优势,成为目前国际上使用最广泛的显示系统。在我们这个信息化的时代,它从某一个方面体现了一个国家或一个城市的面貌。
十一、校园计算机网络系统
计算机网络系统是连接系统各部分的集合体,是网络数据交换设备。是将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递。
网络采用层次化的设计方法,将网络分为核心层、汇聚层、接入层3个层次,规划采用10/100/1000M以太网做为终端电脑接入,千兆以太网做为网络传输骨干。校区网络划分为内网、外网两个网络系统,两个个网络之间采用物理隔离方式,完全独立部署,保证网络完全。
第 6 页
十二、校园无线WIFI系统
无线网络是采用无线通信技术实现的网络,随着Internet的发展,互联网沟通已经成为人们生活中不可或缺的一部分。拿着笔记本在校区的任意位置行走,随时随地下载资料、打印文件等。
同时随着智能手机/平板电脑的迅速普及,成为了人手一个必备终端,上网需求显得无处不在,从而使WIFI 上网成为必须考量的基础服务之一。
十三、智能录播教室系统
随着教育部启动精品课程的建设,全自动录播系统在校园中的应用也更加普遍。为了实现先进的信息化手段,将教师课件、课堂实况按照授课进度录制完成后供广大师生、教研人员观摩学习,实现教学现场全方位、立体化的直播、录制、编辑和点播,制作出符合国家精品课程的教学课件和实时自动构建校本资源库。
全自动录播系统使用全硬件设计,搭建出包括直播、录制、点播、课件编辑、后期导播、自动跟踪和自动导播六大功能应用组成的全自动录播系统。该系统主要完成教师、学生的视频自动跟踪采集,音频智能采集,教师电脑屏幕截取,教师/学生视频/计算机画面智能导等功能。录播系统通过把这些采集到的信号进行整合,生成标准化的流媒体文件,在局域网、互联网上进行直播或点播,为远端用户提供在线实时学习的平台,以及把课件上传至非线性编辑系统,完成精品课程的制作。
十四、阶梯教室多媒体系统
多媒体教学是目前学校现代化教学环境建设的重要组成部分。多媒体投影系统包含了全部电化教学、计算机辅助教学和演示的手段,是目前最受欢迎、最便于使用、效果最理想的教学演示系统。
本系统适用于各类学校进行多媒体教学、课例教学、专题演讲、报告会、国际学术交流会、演示等活动。
它将电脑、多媒体视频实物展台、多媒体投影机、交互式电子白板等先进的视听设备有机地连接,构成现代化视听教学环境。
第 7 页
十五、机房工程
学校弱电包含很多子系统,每个系统都需要核心管理设备,为了更方便管理,保证系统的正常运行,建议设立专用机房,将所有系统核心汇聚到机房,机房的环境既可保证各个系统正常进行,也方便管理和维护。根据弱电系统各模块的功能应用。
机房工程包括: 机房装修:
主要考虑静电地板的铺设及地面防尘处理 机房接地:
为了保障机房内计算机设备(服务器、网络设备、电脑等)用电问题,建立一个良好的机房接地专用系统 防雷接地:
通过防雷接地保证设备运行的安全性和稳定性,防止设备免遭电磁干扰、雷电干扰和其他干扰 机柜系统
机房布线系统
第 8 页
第四篇:工程设计合同
工程设计合同
工程设计合同1
甲方:________________________身份证号:______________________
住所地址:_____________________________________________________
联系电话:____________________手机号:________________________
乙方:________________________单位名称:______________________
地址:________________________服务电话:______________________
设计负责人:___________联系电话:__________手机:___________
根据《_____》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
第一条工程项目
甲方委托乙方承担以下工程设计任务:
工程地址:_____________________________
第二条设计_____及支付方法
(一)本工程设计_____标准参考国家或现行_____家装设计市场每平方_____标准执行;
经甲乙双方商定设计_____为__________元/平方米(套内使用面积,不含效果图费用),测量后估算_______________元,金额大写__________元。最终结算按平面方案图实际套内使用面积计算。
(二)付款方式
甲乙双方采用以下付款方式:
1、量房前甲方支付预付款1000元(其中200元为上门测量房屋费和800元平面方案设计费);
2、乙方的平面方案经甲方确认后,乙方需在规定时限内为甲方制作完成_____施工图;
3、甲方付清所有设计款项后,可接受_____设计图纸;
4、甲方如需乙方制作效果图,价格为________元/张(A4)。
第三条设计内容及完成日期的约定
(一)乙方提供的平面设计图与施工图中应有详细的设计说明。
(二)平立面图
1、原房型图;
2、墙体改造图;
3、平面家具布置图;
4、地面图;
5、天花图;
6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出);
7、门立面图(根据实际情况出或者不出);
8、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外);
9、电视背景墙立面图;
10、其它现场需施工墙面的立面图。
(三)剖面图
1、应标明材质、用料、颜色等;
2、门窗套剖面图;
3、玄关剖面图;
4、天花剖面图;
5、电视背景墙剖面图;
6、其它需施工处剖面图。
(四)水电施工图
(五)甲乙双方约定,从合同生效之日起,乙方在7个工作日内完成第一次平面方案图;
(六)乙方的平面方案图获甲方通过之日起,乙方在5个工作日内完成_____施工图。
第四条双方责任
(一)甲方责任
1、甲方按约定的日期和金额支付给乙方预付款及设计费;
2、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担;
3、在甲方确认了乙方制作的平面设计方案后,乙方进入到施工图设计阶段过程中,由于甲方原因需要变更原平面设计方案时,甲方须一次性支付给乙方总体设计费用的30%作为补偿,乙方再进行第二次方案设计。
(二)乙方责任
1、乙方如期向甲方交付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求;
2、乙方制作平面设计方案并根据甲方的要求对平面方案图进行修改(限两次);
3、乙方按甲方认可的平面设计方案制作施工图;
4、乙方收到甲方支付的所有设计款项之后,即提供设计费。
第五条违约责任
(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交第一次设计方案时,乙方从应提交日期的次日起计算,向甲方赔偿违约金_____元/天;
(二)乙方不履行合同时,应双倍返还甲方预付款,同时返还已收取预付款外的全部设计费;
(三)甲方不认可乙方制作的平面设计方案,乙方退还甲方预付款中的方案费,但测量费不退,方案图纸归乙方所有,同时乙方向甲方开具测量费;
(四)甲方认可乙方制作的平面设计方案,但拒收施工图,则乙方不退还甲方预付款,施工图归乙方所有,同时乙方向甲方开具平面设计费。
第六条合同生效、中止与结束
(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准;
(二)因甲方原因要求中途停止设计工作的,按本合同第五条第三、四款执行,并结束本合同关系;
(三)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件、甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
第七条合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决:
一、向消费者委员会申请调解;
二、向_____工商行政管理局经济合同_____委员会申请_____;
三、向_____人民法院起诉;
四、其它解决方式:_______________。
第八条未尽事宜与附加条款
(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。
(二)本合同附加条款如下:
1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);
3、设计完成后由工程助理提供详细的工程量清单;
4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次)。
第九条合同文本
一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
二、本合同签订后工程不得转包。
三、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
四、合同履行完后自动终止。
甲方:__________________乙方授权代表:_________
签章:__________________签章:__________________
签约地址:______________签约地址:_____________
签约日期:______________签约日期_______________
工程设计合同2
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本合同范围内拆除工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况、承包范围及技术要求
1、工程概况: 工程名称:结构加固改造工程
2、 主要施工范围:(地上1至3层、地下1层)
以甲方年月日下发的施工图纸所包含的加固、新建、拆除的已确定的工程内容。零星变更及其它加固、拆改、新建等工作,以现场确认单形式确认,并单独批价。
二、合同工期
工程质量标准:满足发包方设计、使用、技术要求,达到国家备案验收标准,工程质量合格。
三、规范及质量标准:
1、执行规范:
《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-20xx)、
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20xx)、
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)、
2、质量标准:工程质量满足甲方要求。
四、合同价款、承包方式及支付方式
1、本工程采用以下承包方式:固定单价。本合同暂定总价款人民币¥:元,大写。暂估总价包含因施工无场地及材料周转、保证工期采取的特殊措施性费用固定包死共计万元,若因承包人原因无法按期完工,发包人有权扣除该特殊措施费万元。合同期内不得因政府调整预算定额或市场原材料价格上涨或自身管理费上升或承包人图纸理解错误等各种因素而调整固定单价。本合同的工程量均为暂估,结算时工程量按实调整。本预算不含工程水电费,工程水电费按实计取。
2、工程款支付方式:
①、本工程签订合同后,按照乙方上报施工进度计划,乙方前完成全部具备施工条件的部位的加固粘钢工作,甲方支付合同价款的; 同时乙方提供相应金额的正式发票。
②、图纸范围内具备施工条件的工程全部完工并提供相应金额的正式发票后,经甲方同意后支付至合同金额的85%;
③、工程竣工验收合格后,办理结算手续后支付至结算总价款的95%(提供全额发票); ④、乙方必须提供真实、有效、合法的正式发票,否则甲方有权拒绝付款,若因乙方提供发票给甲方造成任何经济损失的,由乙方负责。
⑤、在质量保修期(12个月)满后一次性支付剩余价款(无息支付)。
3、竣工结算:
⑴工程验收合格后一周内,乙方向甲方上报工程结算书,甲方在收到结算书后45天内审核完毕或提出修改意见;
⑵工程结算价款:工程结算价款=合同价+经济洽商(变更)费用+奖励费用-罚款费用+零星用工费用;
⑶关于审计:乙方应如实报送竣工结算,发包方有权请上级部门或具有相应资质的社会咨询单位对结算进行审计,承包方必须配合。若乙方不配合结算审计,甲方有权顺延结算审核时间,在结算未经甲方审定前,甲方有权停止支付人和工程价款且不承担任何责任。
4、履约保证金
(1)经双方协商一致,乙方自愿向甲方提交人民币 万元为履约保证金,该费用用来抵扣乙方除安全事故外的一切罚款金。
(2)履约保证金的返还:工程竣工验收合格后20日内扣除罚款金额,返还剩余金额。履约保证金不计利息。如果罚款金额超过履约保证金金额,超出部分在结算时统一扣除。
4、安全施工保证金
(1)在乙方签订施工合同的同时,乙方自愿向甲方提交人民币 万元作为安全施工保证金,安全施工保证金扣除办法详见附件3《安全文明施工协议书》相关条款的约定;
(2)安全施工保证金的返还:工程竣工验收备案后20日内扣除罚款金额,返还剩余金额。安全施工保证金不计利息。如果罚款金额超过履约保证金金额,超出部分在结算时统一扣除。
五、组成合同的文件及解释次序
组成本合同的文件及解释顺序:1、本合同补充协议及协议书; 2、本合同通用条款、专业条款及附件; 3、投标书及其附件(含工程投标报价单);4、投标承诺书;5、投标书及其附件(含工程投标报价单);6、图纸;7、标准、规范及有关技术文件。
双方就有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由承发包方协商解决。
六、工程标准、规范及相关施工组织方案要求
1、拆除工程的作业方式:人工拆除结合机械拆除;
2、拆除施工及完工标准满足国家相关规范以及甲方的要求;
3、乙方脚手架的搭设等必须无条件服从安全规范。
七、 双方权利及义务
1、甲方权利及义务
(1)提供甲方现有的拆迁项目原建筑的相关图纸及资料,甲方确保所提供图纸及资料的准确性、完整性,如因甲方提供的图纸不确定,所导致的责任由甲方自行承担。
(2)提供水电接驳点各一处,接驳点以后的管线由乙方负责接驳,但要满足安全使用要求及防范要求。
(3)根据相关施工规范和标准对本拆除工程进行监督,安排现场工程师到现场协助乙方解决相关问题;
(4)在接到乙方报请竣工验收报告后5个工作日内组织相关人员办理完工验收,并在验收后5个工作日内提出验收意见。
(5)重要拆除专项方案设计的安全问题,甲方有权要求乙方采用安全的拆除专项方案,以保证工程施工安全。
(6)随时对作业进度及数量进行检查的权利。如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时,甲方将以书面形式通知乙方,乙方在接到通知后3天内确认无误后应对违反或拒绝做出修正,如果认为在3天内来不及纠正时,应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划,甲方有权解除合同。
(8)甲方现场负责人为 ,负责现场管理与协调。
2、乙方权利及义务
(1)负责本拆除工程拆除方案的设计并确保安全,开工协调好城管、交通、环卫、安监等政府主管部门的关系,在施工过程中由于乙方自身原因受到政府相关部门的干预,造成拖延工期或罚款的,均由乙方全部承担。
(2)精心施工,科学管理,确保拆除工程安全按质如期完工,在施工期间,乙方应做好施工现场及周边的安全及防范工作,做到文明施工。
(3)乙方应对其所有施工人员进行安全交底(以书面签字为准),在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。
(4)禁止乙方施工人员留宿工地,未经甲方书面同意,不得搭设任何临时工棚、简易活动板房等设施。
(5)乙方施工车辆、机械等未经甲方同意不得进入工地,施工车辆、机械、建筑物料等未经甲方同意不得出场。
(6)乙方委派,联系方式。为本拆除工程的项目经理,权限为:代表乙方全面履行合同。
(7)乙方应按照本合同工期和安全等要求组织施工作业,遵守安全操作规程等管理规定,拆除工程施工期间所发生的任何安全事故(包括但不限于现场人员、行人、车辆、公共设施等),其经济赔偿责任及法律责任等均由乙方承担,若甲方因此被要求承担连带责任的,则其在承担连带责任之后,就其承担责任的部分有权向乙方追偿或直接在乙方的履约保证金中直接扣除。
(8)乙方改变原投标或规定的相关拆除方案、或改变拆除的机械设备等必须得到甲方的批准后方可实施,方案的改变不免除乙方应承担的责任。
(9)乙方自备工程安装所需的工具、设备及工程照明用具等,现场按规定摆设整齐并自行保管使用,如有丢失甲方不承担任何赔偿责任。
(10)及时清理现场拆除的建筑垃圾及废物料,做到工完场清。
(11)接受甲方及政府相关部门对工期、质量、安全、文明施工的监督和检查,并即时改进;提交完工报告、参加工程完工验收;否则乙方自行承担由此造成的一切责任及经济损失。
(12)在施工中发现不明管线或不明障碍物,应当立即暂停施工,并采取必要的应急措施,并向甲方报告,待甲方处理完毕后方可恢复施工,否则给甲方造成的全部损失概由乙方承担。
(13)1、由于甲方未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;2、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;3、根据本合同条件和工
工程设计合同3
发包人:(甲方)
设计人:(乙方)
甲方委托乙方承担室内装饰设计(具体内容详见第一条),经双方协商一致,依据《中华人民共和国合同法》签订本合同。
前言
鉴于甲方的本设计项目由甲方具体实施,为此由甲方对本项目设计进行全面实施指导、督促、确认、签收。甲方指定_____先生/小姐为本设计项目之甲方代表。甲方表示同意。
为有利本项目设计工作顺利实施,乙方委派_____小姐为本项目负责人,负责与甲方人员的沟通、协调工作。甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准:
第一条本合同设计项目的内容
乙方根据甲方提供的建筑资料,完成本项目设计(方案至施工图)。样板房及面积:
第二条甲方应向乙方提交的有关资料及文件:
第三条乙方应向甲方交付的设计资料及文件:
第四条本合同设计收费估算为
设计费支付进度详见下表。
说明:
1.本合同自甲方合同定金到帐日作为合同起始日期起算。
2.乙方于各设计阶段完成后进行请款,同时交付相应发票,甲方按付费时间支付各阶段设计费;若乙方提交设计文件3个工作日内,甲方未作书面确认或书面回复修改意见,视为自动确认。
3.在提交最后一部分设计文件的同时结清95%设计费,留5%尾款,至本案工程竣工验收合格后3天内支付;如果甲方竣工手续不齐,按工程队施工结束后10天内支付。
4.本合约设计费详见《设计费估价单》,实际设计费按估算设计费核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
5.本合同履行后,定金抵作设计费。
6.此费用不包括模型制作,不包括施工蓝图。
7.此合同总价为人民币计价,包含税金。
第五条双方责任
5.1甲方责任:
5.1.1甲方按本合同第三条3.1成果要求规定的内容,在规定的时问内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方负责到有关设计院盖章及各项协调工作。安排施工图交底会议;负责组织工程竣工验收。甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内,乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
5.1.2甲方由于营销等原因变更委托设计项目已确定的风格、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。项目由于甲方自身原因暂停或暂缓后重新启动,甲方应支付暂停或暂缓前乙方实际已设计工作的费用,乙方应根据变更的设计内容向甲方追加设计费,具体应由双方另行协商。
甲方由于营销等原因,终止项目或部分项目进行,应按照乙方实际已设计的工作进度支付费用。如概念设计阶段终止项目,则支付合同总价的40%设计费;如方案深化阶段,方案经甲方确认后终止项目,则支付合同总价的80%设计费;如方案深化阶段,方案未经甲方确认后终止项目,则支付合同总价的60%设计费;如施工图阶段,甲方未开展工程,则支付合同总价的95%设计费。
5.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向乙方支付赶工费。
5.2乙方责任:
5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行设计,并对其负责。按合同规定的进度,有权要求甲方提交质量合格的设计资料。
5.2.2乙方按本合同第三条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。
5.2.3乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
5.2.4乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
5.2.5在设计合作期间,乙方提供现场服务四次,包括沟通方案、施工图交底、提供现场指导及项目验收。如甲方要求乙方额外增加出差次数,甲方负责乙方交通、住宿费。包括主要设计师的机票、住宿费(五星级)及相关的交通费用,另需收取设计师出差按天计算的人工费用,按时报销。乙方应提交有关收据供甲方核对。
第六条违约责任:
6.1在合同履行期间,甲方违反合同约定要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
6.2甲方应按本合同第四条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付同期发生金额千分之二的逾期违约金。逾期超过15天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方相关上级不审批本设计或本合同项目停缓建,甲方均按第四条及第5.1条规定支付已完成内容的设计费。
6.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,乙方应负责采取补救措施,并免收受损部分的设计费,还应负责赔偿由此给甲方造成的实际损失,赔偿上限为本合同全额设计费。
6.4在施工过程中,甲方对已经确认的设计成果提出由于成本限制方面等因素需对设计做30%以上的调整,甲方应支付设计调整费用给乙方;
6.5在施工过程中,甲方需更换设计材料应得到乙方书面确认;甲方施工队在没有得到乙方书面确认情况下随意更换设计材料而影响设计效果应由甲方承担该责任。
6.6由于乙方自身原因,延误了按本合同第三条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该同期应收设计费的千分之二。逾期超过30天以上时,甲方有权解除合同。
6.7合同生效后,乙方要求终止或解除合同,应双倍返还定金。第七条其它
7.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
7.2甲方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。
7.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、灯具等设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。
7.4甲方向乙方支付本项目设计费后,乙方向甲方提供的阶段性成果及最终成果的著作权归甲方所有,乙方具有合理使用权。乙方应保证其提供的设计成果不侵犯第三人的著作权或其它合法权利,否则乙方应承担责任,并赔偿甲方损失。如因甲方资料产生的侵权,与乙方无涉。
7.5甲方委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由甲方支付。
7.6甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
7.7由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7.8本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。协商不成时,双方当事人同意由上海仲裁委员会仲裁。
7.9本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
7.10其它约定事项:不含于本合同之服务项目
7.10.1建筑项目之全套设计服务及标单。
7.10.2智能化系统设计。
7.10.3图签、消防及报批。
7.10.4消防点位图。
7.10.5全案或部分案件之预算分析。
7.10.6水、电、风系统图设计,机电设计图。
7.10.7材料估算及标单。
7.10.8软装采购及现场布置。
7.10.9建筑外立面
7.10.10施工蓝图
7.10.10以上项目如需乙方完成,双方另签合同。
第八条合同生效、终止
8.1本合同经双方签章后生效。
8.2本合同生效后,双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.3本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。具同等法律效力。
第九条双方有变更,另签补充合同,与本合同具同等法律效力。
发包人(甲方)名称:设计人(乙方)名称:
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
地址:地址:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
日期:日期:
工程设计合同4
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上甲方将工程委托乙方设计,并达成如下协议:
第一条:工程概况
1、工程地点:
2、工程项目性质:工程建筑面积:
第二条:设计项目任务范围
乙方应根据甲方之要求与规定准备必需之设计与图样,以利本工程之进行。设计期间包含三个阶段,即平面方案设计、扩初设计、深化施工图设计。
第三条:设计周期
1、合同签订生效后供平面设计方案及风格示意图,交由甲方审定确认。
2、甲方确认平面方案后,乙方必须按照甲方要求进行扩初设计,即提供主要空间效果图,设计时间为工作日(不包括休息日),交图时间为
3、甲方确认效果图方案后,乙方完成深化施工图设计,设计时间为工作日(不包括休息日)在设计完成后,甲方有不满意的地方可要求设计师做局部调整。
第三条:设计费用
屋顶花园设计费按元/m收取
面积为m,按图纸实际建筑面积。
设计费为:人民币(大写)元效果图按元/张,需制作张,费用为:元
第四条:付款方式
1、量房之前,甲方须交纳定金(定金按1000元/100m2收取,不足100m2的按100m2收取。包含在设计费用内)。乙方去甲方待装修项目实地量房。
2、设计合同签订后,即付清设计费。附:长沙市区以外的客户需交纳远征费。
3、因甲方原因未能按合同约定付款,乙方有权利停止目前的设计内容。
第五条:甲方工作
1、甲方向乙方提供原建筑平面图及施工结构图(要求尺寸准确),甲方确认方案的时间不计入乙方的设计时间。以不影响设计。
2、甲方提供便利条件给乙方了解测量施工现场。甲方配合乙方所需其他有关资料。甲方提出具体的设计要求。
第六条:乙方工作
乙方负责了解施工现场及周边环境。乙方根据甲方要求提供全套设计方案资料施工中出现设计问题,如需更改方案。设计师必须在三天内将更改后的图纸交与甲方确认。工程木工骨架完成时,设计师必须到现场进行设计中期验收。
第七条:设计变更
因现场或外界原因,甲方要求改变设计方案,必须经乙方同意并签字认可。否则乙方不负责装饰效果及安全责任。
第八条:材料质量与采购
甲方应严格按照乙方设计所指定的材料进行施工,甲方要求改变的施工材料,必须乙方同意并他签字认可,否则乙方不负责装饰效果及安全责任。
第九条:
双方责任甲方施工进场时乙方负责向施工方做设计交底。乙方负责甲方工程后期整体配饰工作的指导。
1、甲方不得要求乙方设计师违反国家有关标准进行设计。乙方设计师应按国家技术规范、标准及甲方提出的设计要求,进行设计,按合同规定的时间要求提交设计图纸,并对其负责。由于设计师的自身原因,延误了按本合同规定的交付图纸时间,延误一天按1‰罚款。(由于甲方平面设计方案调整而耽误的时间不予计入)
2、签订本设计合同后,设计费不予退还。
第十条:
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字生效
第十一条:
以上未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
________年____月____日
工程设计合同5
工程名称:___________
工程地点:___________
合同编号:___________
设计证书等级:_________
签订日期:___________
发包人:________________________
设计人:________________________
发包人委托设计人承担_________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:
名称:________________________;规模:__________________________;
阶段:________________________;投资:__________________________;
设计费:______________________;序号:__________________________;
分项目名称:__________________;建设规模:______________________;
设计阶段及内容:______________;估算总投资:____________________;
费率%:______________________;估算设计费:____________________;
层数:________________________;建筑面积:______________________;
方案初步设计:________________;施工图(万元):_________________;
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号:________________________;资料及文件名称:________________;
份数:________________________;提交日期:______________________;
有关事宜:____________________;
第四条设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件:
序号:________________________;资料及文件名称:________________;
份数:________________________;提交日期:______________________;
有关事宜:____________________;
第五条本合同设计收费估算为___元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)
第一次付费20%定金___________本合同签订后三日内
第二次付费________________________________________
第三次付费________________________________________
第四次付费________________________________________
第五次付费________________________________________
说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作全套修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:
6.2.3设计合理使用年限为______年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任:
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额%的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的___%。
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的。
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.7凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应及时协商解决;协商不成时,双方同意由中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
8.8本合同一式____份,发包人_____份,设计人______份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后,按规定到相关主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.12其他约定事项:
发包人名称(盖章):_____________________设计人名称(盖章):_______________
法定代表人(签字):_____________________法定代表人(签字):_______________
委托代理人(签字):_____________________委托代理人(签字):_______________
住所:__________邮政编码:_______住所:_________邮政编码:________
电话:__________传真:_________电话:_________传真:__________
开户银行:________银行帐号:_______开户银行:________银行帐号:________
工程设计合同6
编号:______________
委托方:______________有限公司(以下简称甲方)
受托方:______________艺术设计工程有限公司(以下简称乙方)
双方经友好协商,依照《民法典》,双方本着平等自愿的原则,甲方委托乙方就如下项目修改设计,就相关事宜达成如下条款,以资共同遵守。
一、工程概况:工程名称:____________________________景观工程工程地址:____________________________。
二、委托设计内容:根据甲方确定的方案效果图,对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图_______套,dg电子版_______套。
三、设计时限:________年____月____日接受委托设计,甲方在最终方案效果图上签字后,方进行施工图设计,在18个工作日内完成全部设计内容。
四、价款、付款方式:
1、增加水栖中心面积按_______㎡增加面积_______元㎡合同单价_______万元。
2、广场修改面积_______㎡,按每平米_______元计算,总价_______万元整。
3、关于大门结构设计费_______万元整(不包含浮雕艺术创作设计、翻模在内)。以上费用总计_______万元整。为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付:
第一阶段(施工图设计):乙方按要求完成全部设计图纸,图纸及电子版经甲方签收认可以7天内,甲方支付乙方总设计费用的70%。
第二阶段(跟踪服务):乙方在甲方整个设计、施工过程中需进行跟踪服务,解决施工过程中出现的问题,待景观施工完成并验收7天内,甲方支付乙方余下的30%设计费。
五、甲方责任:
1.甲方应按照双方商定的时间,对乙方设计工作内容进行审核和确认,以便乙方对设计方案进行修正和实施。
2.甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用,以便促进乙方工作正常开展,否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。
3.甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。
六、乙方责任:
1.乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密,不向
第三方提供涉及该项目的有关信息。
2.乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。
3.乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。
4.乙方提供施工图8套,同时提供dg格式电子版一套。
七、违约责任:
1.如甲方违约,未能在规定时间内提供乙方所需的有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见,由此造成的时间延误由甲方承担。
2.如乙方违约,未能在规定的时间内完成工作内容,每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金,按天累计计算。
八、其他事宜:其他未尽事宜,以补充协议形式确定,补充协议与本委托书具备同等法律效力,本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,签字盖章之日即为生效。
委托方:_______有限公司
受托方:_______艺术设计工程有限公司
法定代表人:_______法定代表人:_______
委托代理人:_______委托代理人:_______
地址:_______地址:_______
电话:_______电话:_______
________年____月____日
________年____月____日
工程设计合同7
委托代理人(姓名):______________单位:______________
住所地址:______________
联系电话: ______________手机号码:______________
承包方(以下简称乙方):______________
单位名称:______________
本设计工程设计师: ______________联系电话:______________
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,在甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方位于 ______________的装饰装修设计工程(以下简称设计工程)的有关事宜,达成如下协议;
一、设计工程地点 ______________。
二、设计内容
1张,其中______________。
2、施工图全套,其中包括______________ 。
3、设计图纸一式两份,甲乙双方各执一份。
三、设计费
总计______________ 元;税金另计。
四、付款方式
1、设计费在签定合同时收取50%订金,效果图交付时收取30%,全部图纸交付时收取20%余款。
2、设计师免费三次亲临现场进行技术指导(食宿、交通费用由甲方承担),超过三次的费用当日收取( ______________元/天)。
五、所有图纸在签定合同后 ______________个工作日内交付。
六、设计方案变更不得超过3次(不含3次),每增加一次,另增加设计费 ______________元。
七、该设计工程如由乙方施工,设计费的50%在工程结束后冲抵等额工程尾款(如施工合同未能执行完全,本条款自动取消)。
八、如该工程由乙方施工,第四款的第二条将自动取消。
九、甲方单方面终止合同,设计订金不予退还,乙方单方面终止合同,双倍返还设计订金。 本设计合同一式两份,甲乙双方各执一份,在甲方签字、乙方签章后生效。
甲方(签字):______________ 乙方(盖章):______________
法定代表人:______________委托代理人:______________
______________年______________ 月 ______________日______________ 年______________ 月 ______________日
工程设计合同8
建设单位:XXXXXXXXXX,以下简称甲方;
设计单位:XXXXXXXXXX,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称
甲方委托乙方承担XXXXXXXXXX工程的设计项目,建筑安装面积为XXXXXXXXXX平方米,建设地点在XXXXXXXXXX。
二、甲方义务
1、在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
3、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在XXXXXXXXXX年XXXXXXXXXX月XXXXXXXXXX日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式XXXXXXXXXX份,技术设计文件一式XXXXXXXXXX份,施工图设计文件一式XXXXXXXXXX份。
2、乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费
甲方将乙方提供的设计文件交由3—5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币XXXXXXXXXX元。
五、违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误XXXXXXXXXX天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的XXXXXXXXXX%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
3、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。
六、其它
本合同自XXXXXXXXXX年XXXXXXXXXX月XXXXXXXXXX日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。
本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
建设单位(甲方)(盖章):XXXXXXXXXX设计单位(乙方)(盖章):XXXXXXXXXX
代表人(签字):XXXXXXXXXX代表人(签字):XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
签订地点:XXXXXXXXXX签订地点:XXXXXXXXXX
工程设计合同9
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承担 水利用、污水回送专用管线规划设计项目 的管道工程规划设计,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条、本合同签订依据
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条、本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
名称: 水利用、污水回送专用管线规划设计项目
工程地点为:从先污水处理厂开始下穿高速公路至北周公路太阳能发电厂南端,沿北周公路西侧向北至甲方,自来水从东环路与北一环路交叉路口垃圾中转站接入,沿东环路至北周公路下穿高速公路后与中水利用、污水回送专用管线汇集并排铺设至甲方。具体详见附件一《项目示意图》。
设计内容:乙方应严格执行部、省、集团等相关工程规划标准、设计规范及甲方对工程设计的特殊要求,完成甲方水利用、污水回送及自来水专用管线建设的现场测绘及施工设计。
第三条、设计进度
1、 根据“设计委托书”中规定的时间要求,完成规定的设计内容(经过相关部门审查合格的3套完整施工设计图)。
2、 设计文件交付时间:20xx年 月 日前。
第四条、合同价款
1、本合同规划、使用设计费合计为 元(大写: ),上述费用已经包含乙方所有费用,费用为含税金价格,乙方不得另行要求其他费用。
2、支付办法:施工设计通过会审、设计图纸交付后,乙方开具全额增值税发票后30个工作日内甲方支付设计费的100%。
第五条、双方责任
1、甲方责任
1.1、甲方向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
1.2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
1.3、签订本合同作为乙方设计开工的标志。
1.4、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期。
1.5、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利。
2、乙方责任
2.1、乙方应按国家规定和有关技术规范、标准进行设计,按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。
2.2、设计合理使用年限为50年。
2.3、负责对设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
2.4、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方支付赔偿金。
2.5、由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
2.6、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方的合同设计费金额。
2.7、乙方交付设计文件后,按规定参加有关部门的设计审查,并根据审查结论负责有关内容做必要调整补充。
工程设计合同10
工程名称:
工程地点:
合同编号:(由设计方编填)
设计证书等级:
发包方:
设计方:
发包方委托设计方承担工程设计经双方协商一致签订本合同
第1条本合同依据下列文件签订
(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》
(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件
第2条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见表4-2
表4-2设计项目内容
序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资
(万元)费率(%)估算设计费
(元)
层数建筑面积
(平方米)方案初步
设计施工图
第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件
表4-3发包方应提供的资料
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件如表4-4所示
表4-4设计方应交付的资料
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
第5条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见表4-5所示
表4-5设计费支付进度
付费次序占总设计费比例付费额(元)付费时间(由设计文件的交付时间决定)
第一次付费20%定金本合同签订后三日内
第二次付费
第三次付费
说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费不留尾款;
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时双方另行签订补充协议;
4.本合同履行后定金抵作设计费
第6条双方责任
(1)发包方责任
①发包方按本合同第3条规定的内容在规定的时间内向设计方提交资料及文件并对其完整性、正确性及时效性负责发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计
发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时设计方有权重新确定提交设计文件的时间
②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或将所提交资料做较大修改以致设计方需返工时双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费
③在未签合同前发包方已同意设计方为发包方所做的各项设计工作应按收费标准相应支付的设计费
④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时如果设计方能够做到发包方应根据设计方提前投入的工作量向设计方支付赶工费
⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作、生活及交通等方便条件
⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计方同意发包方对设计方交付的`设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目如发生以上情况发包方应负相关法律责任设计方有权向发包方提出索赔
(2)设计方责任
①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求进行工程设计按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责
②设计合理使用年限为年
③设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件
④设计方交付设计资料及文件后要按规定参加有关的设计审查并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充设计方按合同规定时限交付设计资料及文件本年内项目开始施工的负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收一年内项目尚未开始施工的设计方仍负责上述工作但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费具体金额由双方商定
⑤设计方应保护发包方的知识产权不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包方造成经济损失发包方有权向设计方索赔
第7条违约责任
(1)在合同履行期间发包方要求终止或解除合同设计方未开始设计工作的不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费不足一半时按该阶段设计费的一半支付;超过一半时支付全部的该阶段设计费
(2)发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费每逾期支付一天应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过三十天以上时设计方有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包方发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时发包方均按第7条第(1)款的相关规定支付设计费
(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计方错误造成工程质量事故损失设计方除负责采取补救措施外应免收直接受损失部分的设计费损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金赔偿金由双方商定为实际损失的%
(4)由于设计方自身原因延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二
(5)合同生效后设计方要求终止或解除合同时设计方应双倍返还定金
第8条其他相关事宜
(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同
(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图由发包方自费向有关出版部门购买本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数设计方另收工本费
(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标设计方不得指定生产厂、供应商发包方需要设计方配合加工定货时所需费用由发包方承担
(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计方参加出国费用除制装费外其他费用由发包方支付
(5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务另行支付费用
(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决
(7)本合同发生争议时双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构事后又未达成仲裁书面协议的可向当地人民法院起诉
(8)本合同一式份发包方份设计方份
(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效
(10)本合同生效后按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止
(11)本合同未尽事宜双方可签订补充协议有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等均为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力
(12)其他约定事项
发包方名称:设计方名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行账号:银行账号:
建设行政主管部门备案:鉴证意见:
(盖章)(盖章)
备案号:经办人:
备案日期:年月日鉴证日期:年月日
工程设计合同11
委托方(以下简称甲方):_______________
代表人:_______________
设计方(以下简称乙方):_______________
设计证书等级:_______________
今甲方委托乙方进行_________________________装饰工程设计,以国家相关法律、法规为依据,并结合本工程具体情况,甲乙双方签订本协议,具体如下所示:
一、工程概况
1、项目名称:_______________
2、项目地址:_______________
3、设计范围:_______________
4、设计造价:_______________
5、设计质量:符合国家及工程所在地相关规范要求,并按照本合同所附要求内容实施。
二、设计周期
1、乙方提交深化设计方案周期:合同签署日后________工作日。
2、乙方提交施工图设计文本周期:甲方确认深化设计方案后_________工作日。
3、乙方提交阶段工作的局部设计调整、变更文件周期:乙方签收甲方设计调整、变更的书面要求后__________工作日。
三、双方职责
1、乙方提供的项目设计图纸,须甲方逐项确认。
2、乙方提交的设计图纸如不符合甲方设计要求,甲方有权要求乙方重新设计并提交图纸。
3、经甲、乙双方确认过的设计内容,如有施工工艺、工期及造价等方面异议的,需双方协商解决,并以书面确认签证为准。
4、乙方设计有变动之处须提前向甲方提请设计变更通知及情况说明,由甲方认可,提供相关设计变更图纸文件,经双方签字同意后,以更新的阶段设计文件或设计变更单形式实施。
5、由甲方提出非功能的设计变更要求,作为设计单位的乙方需满足变更要求,且不承担由此造成的效果损失及责任。
6、未经甲方认可,乙方不得擅自更改确认过的设计内容,因此而产生的损失及责任,均由乙方自行承担。
7、甲方变更委托设计项目、规模、条件或作较大修改,造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方付返工费。
8、乙方需向甲方及施工单位提供针对项目实施前的图纸技术交底,配合设备及材料选购,负责非标施工节点及制作部分的专业指导及监控。
四、甲方工作
1、甲方委派____________为该项目甲方代表,负责办理甲方事。
2、甲方负责向乙方提供项目设计任务书,进行设计要求交底,提供该项目相关图纸资料。
3、甲方所提出的设计要求应客观、合理,并遵循国家及地方的相关法律、法规。风险提示:设计费
合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:
首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约。
其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据《工程设计收费标准》确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。
4、甲方应及时按合同支付合同价款予乙方,付款每逾期____日,甲方应支付设计费的_______%作为违约金给予乙方。
五、乙方工作
1、乙方委派___________为该项目乙方代表,负责办理乙方事务。
2、乙方必须完全了解甲方的设计意图,设计图纸需满足甲方的设计要求,并符合国家及地方相关设计规范要求。
3、乙方对交付的设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改和补充。
4、乙方提供的阶段过程图纸一式_______份,施工图纸一式_______份,超出部分图纸费,向甲方实报实销。
5、乙方制作的平面设计方案甲方不认可时,乙方应重新制作平面方案直至客户满意,由此所做工作不加收任何费用。风险提示:保密、知识产权
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权。不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,并给设计人以补偿。
另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
六、保密条款
1、甲方应维护项目中属于乙方的设计知识产权,设计文件及资料仅限于合同约定的项目中使用,未经乙方同意,不得以任何形式转让、复制或给予他用。
2、甲方所需设计内容如为多重空间重复使用,须双方在合同中明确,甲方才可多次重复使用乙方所提供的设计图纸。
3、乙方也不得不经甲方允许披露上述文件。
七、付款方式风险提示:定金
定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
1、合同签署日:甲方付乙方定金_______________元。
2、乙方提交该项目深化设计方案文本之日,经甲方确认,支付尾款_______________元。
八、违约责任
1、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费。已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付。超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
2、合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,定金不予返还。风险提示:赔偿金的确定
由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。
如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当
首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。
若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。
3、由于乙方设计的原因,造成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费_________%的赔偿金。
九、附则
1、本合同自双方签字后生效,合同义务履行完毕后失效。
2、本合同一式________份,双方各执________份,并交________份到工程所在地建设单位备案。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致签订的补充协议与本合同具体同等效力。
4、因履行本合同发生争议,双方协商不成的,均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
甲方:_______________
地址:_______________
联系人:_______________
联系电话:_______________
合同签订地:_______________
合同履行地:_______________
签订时间:________年____月____日
乙方:_______________
地址:_______________
联系人:_______________
联系电话:_______________
合同签订地:_______________
合同履行地:_______________
签订时间:________年____月____日
工程设计合同12
合同编号:
____________________综合楼石材幕墙工程设计合同
工程名称:__________________项目综合楼石材幕墙
工程地点:________________
签订日期:________年____月____日
发包人(甲方):____________________________
设计人(乙方):____________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件以及幕墙、门窗行业的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
1、项目名称:
2、项目地点:
3、设计范围:外立面石材幕墙工程。
4、设计要求:各阶段的设计应符合国家和行业的相关规范、标准。
第二条发包人应向设计人提交的有关资料、文件
序号资料及文件名称份数提交日期备注
1、建筑施工图电子文件1合同签订2天内DWG格式
2、结构施工图电子文件1合同签订2天内DWG格式
3、其他需要说明的资料、文件1合同签订2天内
第三条设计人应向发包人交付的设计成果
序号资料及文件名称份数提交日期备注
1、幕墙招标施工图8/10/15蓝图
注:设计内容可根据发包人需要选择。
第四条本工程设计收费标准
1、设计费单价__30元/m2。
2、设计工程量__3400平方米。
3、本合同暂定总价__壹拾万贰仟元整(¥10.00元)。
4、本合同设计单价包干(包干单价包括:设计图纸所需的材料费、人工费、利润、税金及其他费用等),工程量按实计算。单价不包括审图费用,图纸审核费用由发包人负责。
5、施工图晒图超过8份时,发包人应按实支付超出部分的晒图费用。
6、效果图费用另行结算。
第五条__设计费支付方式
序号设计费阶段金额、百分比付款时间确认方式付款累计
金额百分比金额百分比
1、定金40800.0040%合同签订____日内合同签订40800.0040%
2、幕墙方案设计20400.0020%方案设计确认____日内图纸签字20400.0020%
3、幕墙招标施工图20400.0020%施工图确认____日内图纸签字20400.0020%
4、幕墙施工招标结束后,在定标之日起15个工作日内发包人一次性付清。
5.1、如发包人交付设计文件、确认时间和设计费超过规定期限,设计人交付设计文件时间顺延。
5.2、此图纸在未来施工中标单位确定后,对设计人未中标的部分,则设计人免费参加设计交底、竣工验收等其他现场服务共3人次,超过部分,差旅费、服务费(1000元/天.人)等其他所有费用由发包人承担。
第六条__双方责任
6.1、发包人责任
6.1.1、发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6.1.2、发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
6.1.3、在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,若设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;若设计人已开始进行工作,发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。工作量不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;工作量超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
6.1.4、发包人必须按合同规定支付定金,设计人收到定金的时间作为设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
6.1.5、发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。
6.1.6、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
6.1.7、发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供住宿和办公场地的便利条件及必要的劳动保护装备。
6.1.8、设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
6.2、设计人责任
6.2.1、设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第三条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.4、6.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
6.2.2、结构设计合理使用年限为二十五年。
6.2.3、负责该合同项目的设计联络工作。
6.2.4、设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。
6.2.5、设计人交付设计文件后,按规定参加有关部门的设计审查工作,并根据审查结论负责不超出本合同有关条款的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,并按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6.2.6、在上述工作完成后,合同履行完毕。
第七条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第八条争议
本建设工程设计合同执行过程中如双方发生争执,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,可向设计人住所地人民法院起诉。
第九条合同生效及其他
9.1、由于不可抗力或其他因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
9.2、本合同双方签字盖章即生效,一式肆份,双方各执贰份。
9.3、本合同生效后,双方认为必要时,按规定应到项目所在地县级以上建设行政主管部门规定的审查部门备案,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
9.4、双方的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
9.5、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:________________
设计人名称:________________
法定代表人:________________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
委托代理人:________________
开户行:_____________________
开户行:_____________________
账号:_______________________
账号:_______________________
电话:______________________
电话:______________________
传真:______________________
传真:______________________
日期:______________________
日期:______________________
工程设计合同13
单位级别编号:_____________
工程名称:______________________________________
工程编号:______________________________________
合同编号:______________________________________
发包人:________________________________________
设计人:________________________________________
发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商一致签订本合同,合同条款如下:
第一条 合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。
1.3建设工程批准文件。见附件一。
1.4城市规划管理部门批准文件。见附件二。
第二条 工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。
2.1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。
2.2发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。
第三条 设计收费及支付办法
3.1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的,设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为______________________元。
3.2本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20%作为定金,设计合同履行后,定金可以抵做工程设计费。
3.3设计人向发包人提交初步设计文件时,发包人向设计人拨付应付设计费总额的30%(不含定金)。
3.4设计人向发包人提交施工图设计文件时,发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。
3.5对采用新技术、新工艺、新设备、新材料,有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的,发包人和设计人可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额。
3.6设计周期超过12个月时,设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数,金额与时间另行约定。
3.7工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。
3.8钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。
第四条 双方责任
4.1发包人责任
4.1.1如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
4.1.2按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。
4.1.3本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时,所需费用由发包人承担。
4.1.4负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果书面通知设计人。
4.1.5在不增加工程设计费总额情况下,发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件,与本合同具有同等效力。
4.1.6发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时,应向设计人正式发出邀请书,并且负责设计人必要的工作条件,所需费用由发包人负担;发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。
4.2设计人责任
4.2.1设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计,按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件,并对其负责。
4.2.2设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。
4.2.3负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构(和主要隐蔽工程)和竣工质量验收。
第五条 工程设计版权
本工程的设计版权属设计人所有,发包人有责任对此给予保护,保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
第六条 设计变更与违约责任
6.1由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给设计人造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期,返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺,每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的,则按本合同第七条7.3款执行,结清已完成工作量的设计费,终止本合同关系,重新签订合同。
6.2由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
6.3发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算,每延误一天,向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行后继阶段工作,并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建,发包人在事件发生之日后15日内按7.4条款向设计人结算设计费。
6.4发包人违反本合同第五条约定,应向设计人支付违约金,其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍,并承担其他相应的法律责任。
6.5由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,设计人应从提交文件之日的次日起计算,每延误一天,减收该设计阶段设计费的___________作为违约金。
6.6设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时,设计人除负责采取补救措施外,应减收、免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失,赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行,也可在质量事故发生后由双方协商确定。
6.7发包人不履行合同时,设计人不返还定金,且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费;设计人不履行合同时,应双倍返还发包人定金,同时返还已收取的设计费。
第七条 合同生效、中止与结束
7.1本合同经双方加盖公章,并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
7.2本合同生效后,设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案,建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时,发包人应提供齐全;双方认为必要时,可办理公证。
7.3双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前15天书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前,本合同继续有效。
7.4因发包人原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行该设计阶段不足一半时,发包人应支付该设计阶段设计费的一半;设计工作进行到该设计阶段超过一半时,发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时,按本条7.3款办理,结束本工程双方合同关系。
7.5本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件,发包人按本合同规定付清全部设计费之日起,终止本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
第八条 不可抗力
本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。
第九条 合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,向北京市规划委员会申请调解,调解不成时,采取下列第( )种方式解决:
1.向北京仲裁委员会申请仲裁;
2.向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁(限涉外合同);
3.向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 未尽事宜
本合同未尽事宜由双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十一条 附加条款
本合同附加条款如下:___________________________________________________
第十二条 合同文本
本合同正副本一式_______份,正本_______份,副本_______份,甲乙双方各执正本_______份,甲方执副本_______份,乙方执副本_______份,其中送管理部门________份备案,需公证或投保时可适当增加副本。
合同签订地点:北京市
发包人(公章):_____________ 设计人(公章):______________
法定代表人:_________________ 法定代表人:__________________
授权签约代表:_______________ 授权签约代表:________________
单位地址:___________________ 单位地址:____________________
邮政编码:___________________ 邮政编码:____________________
开户银行:___________________ 开户银行:____________________
开户账号:___________________ 开户账号:____________________
___________年______月______日 ____________年______月______日
北京市规划委员会 制定
北京市工商行政管理局监制
二〇〇二年七月
填写合同须知
一、凡在北京地区进行建设工程设计的发包人和设计人,可使用本合同文本;
二、使用本合同文本时,可对条款进行必要的补充;
三、本合同附件填写完毕附于合同后,双方应加盖骑缝章;
四、单位级别编号按北京市勘查涉及管理处统一编号填写,本合同工程编号和合同编号由设计人编排;
五、本合同文本由北京市规划委员会制定,北京市工商行政管理局监制,任何单位和个人不得自行翻印。
附表一
发包人应以书面形式提交下列建设文件及设计资料
附表二
设计人应按约定周期提交下列设计文件
备注:本工程设计依次初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑发包人对该项目工程的实际要求以及设计人的可能,经双方共同协商约定。
设计文件提交日期在双方签订同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准,超出部分另行收
附表三1
设计项目收费表
备注:
1.本合同设计费暂按发包人委托的投资估算确定,设计收费结算以设计人实际完成的设计投资额为基数计算并据此进行结算。
2.本合同签订时,按估算设计费的_________%收取合同定金。本合同定金为__________________元。
附表三2
工程项目设计内容、规模、投资及收费表
备注:
1.本表凡是估算费用在费用结算时按概算设计费及实际发生的费用结算
2.设计收费标准按国家现行标准执行,需商定的写入本合同附加条款。
工程设计合同14
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担__工程的设计项目,建筑安装面积为__平方米,批准总投资为__万元,建设地点在__。
第二条甲方的义务
1、甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务
1、乙方必须在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。_年_月_日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)
2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
委托方名称:________设计方名称:______
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)____
法定代表人:(签字)__
委托代理人:(签字)____
委托代理人:(签字)__
项目经理:(签字)_____
项目经理:(签字)___
住所:___________
住所:_________
邮政编码:_________
邮政编码:_______
电话:___________
电话:_________
传真:___________
传真:_________
开户银行:_________
开户银行:_______
银行帐号:_________
银行帐号:_______
建设行政主管部门备案:___
鉴证意见:_______
(盖章) (盖章)
备案号:__________
经办人:________
备案日期:____年__月_日
鉴证日期:__年_月__日
工程设计合同15
施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
基本信息
甲方:_________联系电话:__________________
身份证号码:__________________现住址:___________________________
工程地址:___________________________
乙方:_________联系电话:__________________
营业执照号:__________________资质证号:__________________
地址:___________________________法人代表:_________
兹有甲方委托乙方承担
装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下合同条款:
第一条设计工作概况:____________________________________
第二条设计内容本设计分为两个阶段进行:____________________________________
第一阶段方案设计:____________________________________
第二阶段施工图绘制:____________________________________
第三条设计费支付方式:____________________________________
第四条双方的权利与责任:____________________________________
第五条违约责任:____________________________________
第六条附则:____________________________________
6.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;
6.2本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力;本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力;
6.3本合同履行完后自动终止;
6.4双方约定,因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。
甲方(签字):_________
乙方(盖章):_________
签约代理人:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
第五篇:弱电(监控)合同
平安城市施工系统工程
实
施 合 同
甲方:
乙方:荆州万隆安防科技有限公司 签约日期:
****年**月**日 根据《中华人民共和国合同法》为 实施数字监控系统工程需要采购其设备及其施工要求,经双方协商一致,签订本合同。
1.合同项目 1.1.工程概况 工程名称: 工程地点:
工程规模、范围及内容:
1、监控摄像机的安装;
2、立杆安装;
3、前端相关设备安装调试;1.2.合同货物清单(见附表)1.3.乙方负责合同货物的开发、采购、运输、安装及调试。1.4.项目的承包方式为包干式。2.合同总价
总价为人民币(大写
元整,即RMB¥
元,该合同总金额是设备制造、包装、仓储、运输、安装实施及验收合格之前所发生的有关费用。3.合同组成
系统技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件(施工方案)说明。所有附件及本项目的协议等均为本合同不可分割之一部分。4.技术要求
乙方所提供的货物和服务,必须符合国家有关规范及甲方的技术要求,并提供货物的厂家测试报告。乙方所提供软件,必须符合国家有关规范和甲方的技术要求。5.合同货物包装、交货、安装、调试及验收 5.1.合同货物的包装
货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。5.2.交货施工期
5.2.1.交货施工期: 按甲方规定时间完工 5.2.2.交货地点:甲方指定地点。5.3.合同货物的安装调试
5.3.1.乙方负责合同全部项目的安装调试。
5.3.2.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
5.3.3.甲方如在施工过程中,对所安装的工程事项有更改变动(如安装位置,布线路径等),应和乙方提前协商。更改工程所发生的所有费用,由甲方负责,不计在本合同内。
5.4.测试验收
5.4.1.合同货物安装调试完成并移交所有资料文档后三个工作日内进行验收,验收应在甲、乙双方联同有关验收部门共同参加下进行。
5.4.2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担,验收期限相应后延。
5.4.3.如果合同货物运输和安装调试过程中因非甲方人为事故造成货物短缺、损坏,乙方应及时安排换装,以保证合同货物安装调试的成功完成,换货的相关费用由乙方承担。6.质量保证及售后服务
6.1.乙方保证合同货物是通过合法渠道采购,其质量、规格及技术特征符合合同的要求。6.2.以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。
产品提供一年免费保修服务;质保期自项目验收全部交付用户使用之日起计。
保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题,由乙方负责包修或包换,并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后即派员到现场维修。
下列情况乙方不负责免费保修:
(1)甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致货物故障损坏;(2)擅自改装货物;
(3)各种人为因素或非抗力因素造成的损坏。
6.3.系统交付使用后以书面形式承诺维修服务,实行终身有偿维护:
在保修期内,设备故障响应时间为周一至周五8:30-18:00期间6小时内响应,8小时内到现场,其余期间为第二工作日到现场进行维修。
6.3.1.保修期内,乙方负责对其提供的系统及全部货物进行维修和软件维护、升级,不再向甲方收取费用,但人为因素、自然因素(如火灾、雷击等)造成的故障除外。
6.3.2.保修期内,如果货物故障在检修12工作小时后仍无法排除,乙方应在第二个工作日内提供备用货物供使用,直至故障货物修复。
6.3.3.保修期内,所有设备和软件保修服务方式均为乙方上门保修,即由乙方派员到甲方设备使用现场维修,由此产生的一切费用均由乙方承担。
6.3.4.保修期内,乙方应负责设备运行的稳定性。负责免费更换硬件故障部件。若乙方承担的软硬件系统在功能上和性能上达不到设计要求的,甲方有权要求乙方进行及时完善的修改。6.3.5.乙方应于验收后向使用方提供项目各项完整的软、硬件技术资料。
6.4.建立质量跟踪档案,对甲方进行每月一次的定期回访,以保证系统的正常高效运行;
6.5.乙方为甲方提供操作及维护培训,主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况的处理等,培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。
7、付款方式
7.1本合同的每笔款项以人民币结算。
7.2签定本合同后,施工前即付予乙方工程款 元整;7.3 第二年支付工程款
元整;7.4 第三年支付
元整
8、不可抗力
8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知同另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施加速工作,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
9、合同终止 如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的,另一方可立即终止本合同。
10、法律诉讼 签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼(仲裁或诉讼任选一种)。受理期间,双方应继续执行合同其余部分。
11、其它
11.1 本合同正本两份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执壹份。合同自双方签字之日起即时生效。11.2 本合同未尽事宜,由双方协商处理。
甲方(公章):
签约代表:
话: 电
签约日期: 年 月 日
乙方(公章):
签约代表:
电 话:
签约日期: 年 月 日