第一篇：土石方工程施工合同(云南彝良)
土石方工程施工合同
发包方：攀枝花市瀛鼎房地产开发有限公司（以下简称甲方）
承包方：华鸿建设工程有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：攀枝花市东区瓜子坪凯和粮油旧城改造项目
1.2 工程地点：攀枝花市东区瓜子坪
1.3 工程范围：本项目范围内土石方工程及边坡治理工程，所有工程量以甲方、乙方、监理、三方实际测量所得工程量并签证为准。
第二条 工作内容
2.1 边坡治理工程，根据施工现场具体情况及地勘报告双方共同制定边坡治理方案，经设计、地勘签字认可后实施。
2.2 工程基坑的土石方开挖、外运，岩石层的静力爆破。
2.3 积极配合甲方现场的各期施工工作，比如临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等。
2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理。
第三条 合同工期
3.1 经双方协商确定，工程期为2012年月_日起至2012 年_月日，具体开工时间由甲方下达开工令明确。
3.2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相应顺延。
第四条 工程质量
4.1 乙方根据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内（外）卸土地点、工期时间等要求，首先制定具有针对性的施工组织（设计）方案，交由建设单位进行审批，合同签订后三日内，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。
4.2 施工层面的标高，开挖、预留土体平整度，阶梯度等要满足《施工验收规范》、施工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求，适当安排抢工、缓工、暂停工等施工 1
节奏。
第五条 工程价格及支付方式
5.1工程结算按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2009）及相关配套的文件和规定计算，工程结算时，工程总造价不下浮。人工费按攀枝花同期标准执行，材料价格按施工期《四川省工程造价信息》之攀枝花市信息价格执行调整，如果锚杆水泥灌浆用量超定额用量按实计算，弃土费按实际发生金额计算；对于信息价中没有的材料价格按市场价由发包人、承包人双方签证并由双方单位加盖公章确认价格执行。
5.2承包人土石方和边坡治理完成后承包人上报全部工程量，由甲方代表核定审批后按实际完成工程造价的60%在7个工作日之内支付给承包人，剩余部分在2012年12月31号之前支付所有余款。
第六条双方的权利和义务
6.1.甲方责任
6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）资料；如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符，造成的后果及损失应由甲方负责，如果影响工期的，工期应顺延，并由甲方承担一切责任。
6.1.2 甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。
6.1.3 工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在6.1.4 按合同规定及时支付工程款。
6.2 乙方责任
6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。
6.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任。
6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行。
6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通，无论是挖运，还是回填都要提前有所准备，特别是在排土场、回填土场（包括种植土）方面。
6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作。
6.2.6 承包人必须具备相应资质，自行完成本合同工程，不得转包。
6.2.7 承包人应按照有关规定进行安全施工，并承担相应的费用。
第七条 违约责任
7.1 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率四倍计算支付利息。
7.2 因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金。
7.3 乙方完成的工程质量若出现问题，甲方可视情况要求乙方返工，承担损害赔偿责任，若因此造成工程延期，还应承担工程延期责任。
7.4 甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。
7.5 承包人在合同签订后，接到发包人的开工通知3天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为工程总价款的千分之一，延迟进场10天，发包人有权另外选择承包商。
7.6若在施工期间甲方违反合同约定，乙方有权向甲方提出违约赔偿责任，并支付乙方违约金。
第八条 争议解决方式
8.1 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；②调解要求停止施工，且为双方接受；③法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。
第九条 其他
9.1 本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。
9.2 本合同自双方盖章后生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
签字代表：签字代表：
住所：住所：
电话：电话：
盖章日期：2012年月日
第二篇：土石方工程施工合同
土石方工程施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，甲乙双方就相关事宜达成如下协议。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：土方运输
四、工程量：万立方米内（以实际完成量为准）
五、进场日期：按甲方通知书为准2014年月日至日。
六、运距及核算单价：公里至公里元；公里至公里元；
公里至公里元；公里至公里元。
七、工期要求：个太阳日。如遇特殊情况另行协调。
八、甲方对乙方的要求：车平箱18方左右，马力不能小于290，且手续齐全。
（没有手续的车根据工地用车情况另行协商）。车只要进入甲方指定工地，乙方车辆所有的安全都有甲方负责，乙方需积极配合与协助管理。
九、工程结算方式：以乙方每天实际交运输票为准上午十点汇总，下午七点结算汇总。
十、甲乙双方责任：
1、甲方负责施工工地，道路正常施工，办理施工的全部手续，确保车辆正常通行。
2、乙方唯车辆符合甲方要求的行车手续，听从甲方的安排、调配按甲方指令执行。
3、服从甲方的统一管理，做文明施工（乙方车辆拒绝冒险及甲方错误安排）、4、乙方必须教育好司机，服从甲方的合理安排，服从当地的民谷习惯，要遵纪守法，配合甲方完成全部运输任务。
5、因乙方及乙方司机原因造成人员伤亡和事故，由乙方承担，与甲方无关。
6、如遇雨雪天气及自然灾害，不能正常施工，不属甲方违约。
7、乙方车辆进入甲方施工场地，2周内不能给予乙方施工，属甲方违约；乙方有权将车辆调离施工场地；往返车辆费用由甲方负责。
8、甲方应在施工建设中积极配合乙方协调各项有关事宜，负责办理相关必要的手续，若因此而引起乙方停工，由甲方承担责任，并赔偿乙方所造成的经济损失。
9、甲方施工场地及周边关系由甲方协调，若因此引起的纠纷，耽误乙方正常施工，甲方应赔偿乙方的损失，3天以后，每天每车赔偿人民币500元。
10、本合同期为1年，出现耽误工期，造成甲方损失，由乙方负责。
第三篇：土石方工程施工合同
土石方工程施工合同
甲方:(发包方)_______________________ 乙方:(承包方)_______________________ 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况
(一)工程名称: _______________________________(二)工程地点：______________________________(三)工程范围: _______________________________(四)承包方式:包工
(五)本合同土石方工程量为______________立方米。
(六)工程总造价:经双方确定在项目范围内按本合同工程范围实施综合包干单价_____结算。第二条工程期限
项目进场时甲、乙双方另行协商若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。第三条工程价款结算
甲方按日进度过数为准支付乙方工程款,如因甲方未及时支付工程款造成的工期延误,责任由甲方承担。第四条双方责任
(一)甲方责任
一、乙方进场随工后如因甲方原因造成乙方误工、停工,则由甲方承担责任。(二)乙方责任乙方根据甲方提供的施工图纸和地质物查资料编制施工方案,并经甲方意后施工。
2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,施工过程中发生事故由乙方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。如由于乙方原因 造成工程延误,每延误一天赔偿甲方总工程价款万分之五。
5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。第五条解决合同纠纷方式: 1.甲、乙双方协商处理。
2.通过诉讼解决,但凡因本合同引起的诉讼由甲方所在地法院管辖。
第六条附则
（一）本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。
（二）本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
(三)本合同正本甲、乙双方各执一份
发包方:(章)
承包方:(章)
委托代理人:
委托代理人: 电
话:
电
话： 开户银行:中国工商银行宿东支行
开户银行: 帐
号:621226***0
帐
号: 邮政编码:234000
邮政编码: 签约时间：
****年**月**日
签约时间：
****年**月**日
第四篇：土石方工程施工合同
甲方：（发包方）______________________________________________________
乙方：（承包方）______________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
（一）工程名称：__________________________________________________
（二）工程地点：__________________________________________________
（三）工程范围：_______________________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。
（四）工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________________。
第二条工程期限
根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
第三条工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
第四条工程价款结算
（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。
（二）工程价款结算与拨付办法：
___________________________________
第五条双方责任
（一）甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。
3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。
4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。
（二）乙方责任
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，同奖同罚。
5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）。
1、提交_______________仲裁委员会()
2、依法向人民法院起诉（）
第七条 附则
（一）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条 附加条款
___________________________
相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·电力建设工程施工合同·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·水利水电工程施工协议书·装修施工协议书发包方：（章）承包方：（章）
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
邮政编码： 邮政编码：
签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日
第五篇：土石方工程施工合同
甲方：（发包方）______________________________________________________
乙方：（承包方）______________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
（一）工程名称：__________________________________________________
（二）工程地点：__________________________________________________
（三）工程范围：_______________________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。
（四）工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________________。
第二条 工程期限
根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
第三条 工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
第四条 工程价款结算
（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。
（二）工程价款结算与拨付办法：
___________________________________
第五条 双方责任
（一）甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。
3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。
4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。
（二）乙方责任
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，同奖同罚。
5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）。
1、提交_______________仲裁委员会()
2、依法向人民法院起诉（）
第七条 附则
（一）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条 附加条款
___________________________
发包方：（章）承包方：（章）
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
邮政编码： 邮政编码：
签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日
点击咨询 