第一篇：采购施工合同范本
采购施工合同范本
在人们的法律意识不断增强的社会，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编帮大家整理的采购施工合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
采购施工合同1甲方：(以下简称甲方)
乙方： 以下简称乙方)
1.根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将 设备的提供、安装、调试、以及验收工程承包给乙方，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
2.工程名称：设备提供、安装、施工合同。
3.施工范围：
4.工程地点：
5.工 期：
4.1 开工日期： 竣工日期：
合同工期： 天
4.2 甲乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气及节假日等因素，(除本合同定义的不可抗因素外)。甲方提出的合理的赶工乙方必须积极配合完成，甲方不再支付赶工费用。
4.3 如乙方未在4.1条给定工期内完成本工程并通过甲方全面验收，每延期一天，乙方将承担本合同价款的1‰违约金。
4.4 因甲方原因影响工期的，工期顺延。因停水、停电(连续停水、停电超8小时)等不可抗的因素影响工期的，工期顺延，顺延时间以甲方项目部签字为准。因乙方原因影响工期的，工期不顺延。
4.5暂停施工
甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方全部或局部工程暂停施工，并在提出要求后48h内提出书面意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完成工程直至甲方下达进一步的指令。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。因甲方原因造成停工的，工期可以相应顺延。
5.合同价款(最终决价)：
本合同属于 合同，合同金额为： 元整(￥ 元)人民币。乙方不得以图纸、报价清单或未说明之项作为追加工程款的依据。
第二条 工程款支付
按合同当期进度可请款日期定为每月20日送请款单至工程部审核，次月30日为公司付款日期。
1.第一期为本工程预付款为总价的 %(即元)。
2.第二期为乙方施工完毕，经甲方及有关部门验收合格后付工程款的%(即元整)。
3.第三期为保留款%(即 万元整)作为保修金，保修期为年，期满如无质量问题全额付清。【保修金不计利息】。
第三条 甲乙方驻工地代表
1.甲方项目负责人：
2.乙方项目负责人：
3.工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。
第四条 甲方工作
1.施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
2.负责组织甲方规划部、工程部、政府主管部门对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
3.根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。
4.乙方送请款单以及相应证明文件齐全，甲方应按时付款。如甲方延迟当期付款金额，按当期金额月利率的1%利息作为违约金;乙方应按时保量的将后期工程完成，不得将工期延期或因此停工。若乙方出现延期或停工，甲方得另行组织施工，相应费用从乙方工程款中扣除乙方不得异议。
5.其他甲方需做事项：
第五条 乙方工作
1.按照国家工程质量检验标准，担负设备的提供、安装、调试以及验收工作，以及负责 工作。最后完成甲方以及政府主管部门的验收。
2.与甲方签订工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
3.在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
4.对甲方检查中发现的.不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
5.提供施工的工程进度计划表、竣工图、验收记录表以及施工前、中、后的照片记录，并移交档案作为请款依据。
6.遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
7.已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
8.做好施工现场邻近建筑物的保护工作。
9.保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。
第六条 工程质量等级
1.工程质量等级：按行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，并提供缺失整改前、中、后期的照片作为依据。因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任，并双倍扣除乙方单项工程款。
2.质量评定部门：甲方、政府主管部门等单位。
第七条 验收和重新检验
1.甲方根据乙方的申请，组织甲方、政府主管部门等单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。
2.检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。
3.隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。
第八条 保修条款
1.保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。
2.保修期限：年，自工程验收合格并投入使用起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起 天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。因乙方原因延期返修时期，造成的经济损失由乙方承担一切赔偿责任，甲方得从保修金中相应扣除，不足部分由乙方支付。
第九条 争议
因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由威海市人民法院仲裁。
第十条 安全施工
在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。
第十一条 合同的生效和份数
1.本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲三份，乙方一份，由双方各自分送相关部门。
2.除正常保修外，甲乙双方履行合同的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，工程款支付完毕，本合同即告终止。
第十二条 附加条款
合同条款中未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
采购施工合同2建设单位（以下简称甲方）：
采购单位（以下简称乙方）：
为便于甲乙双方对设备采购及工程施工的监控和管理，就“_______视频监控系统工程”设备的采购及安装调试经双方商定，根据中华人民共和国《合同法》和《建筑法》以及相关法律法规规定，订立本合同，以资共同遵守。
_______视频监控系统工程设备，按甲方相关要求施工。
1、工程设备总价：_______
2、工程施工承包价：破路施工费
3、工程量：详见招标要求。
1、乙方根据本项目中标设备品牌、型号及数量（即附件1内容）按施工工程进度分批采购。
2、如遇部分设备需临时变更，在不影响原设计的质量和标准、要求的前提下，经甲乙双方协商同意后方可更改。
3、每批设备进场后，需由乙方提供该批设备的相关合格证件及清单等资料，经甲方人员审核后方可使用。
自____年___月___日开工至____年___月___日竣工，总日历天数20天内（在期间如遇停电或不可抗力原因造成停工，则工期顺延，顺延时间以甲乙双方施工人员现场签字确认为准）。
1、乙方对所提供的产品按厂家指定的产品保修项目及保修期提供1年免费保修和技术支持，保修期自完成调试工作之日起生效。保修期满后可由双方另行协商本合同设备的维护方式。
2、该批视频监控设备在保质期内，要求乙方在验收合格并投入使用叁个月内，每月至少安排一次对该批设备进行一次维护保养，同时向甲方使用人员了解设备使用运行情况，协助甲方对该批设备的使用管理部门进行设备的使用保养培训。
3、该批视频监控设备如出现故障，在接到甲方通知后，乙方工程技术人员需在工作日的两小时内到达现场检查故障原因，中、小故障乙方需在工作日的四小时内维修处理好，重大故障如主板、主机需要更换，需在三个工作日内维修处理完毕。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购施工合同3建设单位：______________________(甲方)
施工单位：______________________(乙方)
供货单位：________________________(丙方)
为确保工程质量，建筑材料质量是关键。根据有关法律、法规及建设单位20xx年5月1日下发通知规定。经各方协商一致，特制定以下条款共同遵守：
一、材料使用工程名称：______________________________。
二、材料名称、品种、型号、规格、执行标准、数量、单价、见附表。此附表先由乙方和丙方协商、双方确认后，其样品送到甲方留样，经甲方和监理签字认可后，此表生效。
三、供货时间：由乙方和丙方商定, 年 月 日 年 月 日
四、质量：执行国家标准。合格。
五、供货程序：丙方应在乙方通知的时间内进行供货，同时提供材料合格证、检测报告，乙方收到货后要按规定进行抽检、试验，同时通知甲方和监理进行验货。
六、结算及付款方式：丙方凭乙方的原始材料收据及乙方确认的材料款签证到甲方结算材料款，由甲方为乙方垫付此款，乙方与甲方结算工程款时，甲方扣除此材料款。
1、甲方责任：负责监督管理，及时对进场材料进行验收。
2、乙方责任：应严格按照附表要求进行收货验货，并应及时通知甲方及监理验货确认。严格按规范和材料说明书对材料进行使用施工。按批量对可所购材料进行抽样复检，如发现不合格，要及时调换和返工。对没有按规定收验货和没有按规范及材料说明书进行施工，造成工程质量问题和损失由乙方承担责任。不得使用非指定材料。
3、丙方责任：应按乙方约定时间供应材料，同时提供材料合格证、检测报告、使用说明书及相关资料。对所提供材料的质量负责，及时现场进行技术指导、检查，发现问题及时提出纠正。在合理质保年限内因材料质量原因造成工程返工或各种损失，其责任由乙方承担。
八、本合同一式份，甲方___ 份，乙方___份，丙方___份，监理 ___份。甲、乙、丙三方签字盖章后生效。
甲方 乙方 丙方
签订日期： 年 月 日
第二篇：工地施工用品采购合同
采购合同
购货单位：
供货单位：
签订地点：
签订日期：2020年3月18日
采购合同
购货单位：
（以下简称甲方）
供货单位：
（以下简称乙方）
签订日期：2020.3.18
签订地点：
为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，依照《合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条
标的名称、品牌、规格、单价
序号
用品名称
型号
单位
单价含税（元）
数量
合价（元）
备注
洗车机
台
1200
2400
消防水带
20米
盘
160
2.5寸
枪头及卡扣
与消防水带配套
套
2.5寸
钢钉
4cm
盒
锤子
把
钢尺
100m
把
140
280
钢尺
50m
把
160
自喷漆
瓶
水泵
12V（配套卡子）
套
170
340
蛇皮管
盘
130
260
盒尺
5m
个
测绳
100m
套
腻子粉
20kg
袋
钳子
把
螺丝刀
把
塔尺
个
水准仪架腿
套
210
210
全站仪架腿
套
240
240
水马
个
1800
爆闪灯
套
410
2460
含立柱
警示灯
太阳能
套
250
反光路锥
个
200
防撞桶
个
600
指示牌
平米
520
5200
高强膜
弹力柱
个
反光背心
件
150
安全帽
个
250
雨衣
套
450
雨靴
双
300
铁丝
8号
公斤
铁丝
10号
公斤
路锥连接杆
2米
根
施工牌
套
120
1200
反光立柱
3米
根
1000
反光膜
30米
盘
250
彩条布
平米
3.3
330
铁马栏杆
个
1200
塑料布
12丝
平米
1.7
编织袋
条
1.5
人造草坪
平米
300
3300
灭火器
8kg
个
170
铁锹
套
小彩旗
米
2.5
200
500
安全带
套
劳保鞋
双
750
胶手套
付
增压泵
台
3300
3300
含安装
补水箱
个
470
470
含安装
电控箱
套
560
560
含安装
高压管
米
480
含安装喷淋头
单价汇总
8488元
合计金额
30013元
不含税合价：26560.18
价税合计小写：30013元
大写：叁万零壹拾叁元整
发票为增值税专用发票（税率为13%）税金：3452.82元
注：1.合同期内（合同签订之日起360天内），价格不调整。
2.清单未标明物品，如需采购，以
市市场价协商采购。
3.合同清单为暂估量，实际供货数量以甲方订单为准。
第二条 产品规格、质量及品牌
1．产品规格： 五金电器、型材、小型机具、劳保、水暖配件、塑（橡）胶制品等常用规格，具体以甲方订单为准。
2．产品的质量要求：按现行国家标准执行，并需满足工程施工设计要求，无外观质量问题，保质保量并满足甲方其他质量要求等。
第三条
发票类型、税率及要求：
乙方须按甲方要求开具
13%
增值税专用发票合同价格如遇国家税率调整，应遵守相关规定，对变化的增值税额进行调整，合同不含税价不变。
第四条
产品的交货方法、交货文件
1．交货方法：乙方负责送货、卸车及按照甲方的要求进行堆码，并承担产品运输和装卸的全部费用。若在卸车时发现损坏产品乙方应立即将损坏产品随车运离现场。乙方货物运至交货地点后，由甲方项目指定人员（甲方另行书面通知）负责按照合同约定的质量技术标准进行现场验收（含安装的待安装完成后验收）。经验收合格并由验收人员签字确认。甲方现场验收人员签字验收并不代表免除乙方的质量担保责任，若乙方提供的产品最终检验为不合格产品的，乙方仍应按本合同约定和法律规定向甲方承担相应的违约损失和法律责任。
2.交货文件：如出厂检验报告、产品合格证书、使用说明书等
第五条
产品的交（提）货期限：签订合同后按照甲方要求数量及需求时间内交货。
第六条
产品的价格、货款的结算与计量方式
1．产品的价格：双方商定在合同期内，此价格不调整。
2.计量方式：以实际进场验收合格数量为准
3.结算数量：经验收合格的材料，甲方开具收料单，经甲方指定签收人（甲方另行书面通知）和乙方指定交接人（姓名：
身份证号码：
联系电话：）签字，甲方根据签认的收料单开具结算单作为结算依据。其它任何凭证都不能成为确认供货数量的依据。任何在生产、加工、运输、装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入结算数量。
4.结算方式：乙方按照合同要求将材料运达指定地点，经甲方验收检验合格，乙方开具增值税专用发票,甲方组织结算。
付款方式：乙方按照合同要求货到验收，合格后结算，经验收合格后履行付款手续，付款比例100%。
第七条
验收时间及标准
1.验收时间：货到检验
2.验收标准：符合国家标准，满足甲方安全文明及环保方案要求。
第八条
甲方的责任
1.甲方应按设计及施工要求向乙方提供所需材料的规格、数量和用料计划。
2.甲方按照国家标准对材料质量进行抽检及验收。
3.如乙方不能按甲方要求履行合同义务时，甲方有权选用备用供应商完成该项材料供应的，乙方不得阻挠。
4.按合同要求进行对账，确认数量、支付材料款。
5.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应一面妥为保管，并在10天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
6．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。产品在使用过程中出现质量问题，甲方有权向乙方追索，此项追索不受本条第5款规定的10天期限的限制。
第九条
乙方的责任
1.乙方必须按投标报价时选择的样品组织货源，将材料运至甲方指定的地点。不得随意更改材料货源地，若要更改提前征得甲方书面同意。
2.严格按照材料的质量要求和施工要求确保质量，并接受甲方组织的检验。
3.乙方运输时与地方发生的任何纠纷均与甲方无关，乙方须自行解决。
4.乙方在接到甲方对材料质量提出的书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
5.乙方应就本合同约定之业务向甲方开具真实、有效合法之票据，若因所开票据本身之问题所造成甲方日后发生税收风险而产生的经济损失，应由乙方承担，甲方保持进一步提起法律诉讼之权力。
6.乙方进入甲方的厂区、施工地点或者公司,须遵循的甲方安全管理的规定，因违反甲方的安全管理规定而造成的人身伤亡和财产损失由乙方承担责任。
7.乙方应备足备品备件和专用工具，备品备件与原材料具有相同的材料和质量，可以互换。备品备件包括必须的安装材料。
第十条
乙方的违约责任
乙方不能按照合同约定时间交付产品、或乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，甲方有权解除合同，并向甲方偿付合同的20
%的违约金。（乙方支付的违约金与销售额、销售量无关）。
第十一条
甲方的违约责任
1.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
2.甲方无故中途退货，应支付合同总额万分之一的违约金。
第十二条
不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力（台风、地震、洪水、冰雹、罢工、骚乱等）的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经双方取证后，可免除全部或者部分责任。
第十三条
其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按约定或银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
第十四条
解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，就履行合同双方产生的纠纷提交德州市德城区人民法院诉讼解决。
本合同自双方签字盖章后起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同一式
陆
份，甲方
伍
份，乙方
壹
份。
购货单位（甲方）：
供货单位：（乙方）：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
地
址：
地
址：
电
话：
电
话：
开
户
行：
开
户
行：
帐
号：
帐
号：
税
号：
税
号：
附件：1、营业执照复印件
2、法定代表人身份证复印件
第三篇：施工合同与物资采购合同
22106020施工合同与物资采购合同复习要点 1．施工承包合同的主要内容
《标准施工招标文件》中，“通用合同条款”主要内容包括：词语定义与解释，明确了监理人的概念；发包人与承包人的责任与义务；进度控制条款，包括进度计划、开工日期与工期、工期调整、暂停施工；质量控制条款，包括承包人的质量管理与检查、监理人的质量检查、隐蔽部位覆盖前的检查、清除不合格工程、试验和检验；费用控制条款，包括预付款、工程进度付款、质量保证金、竣工结算、最终结清；竣工验收条款，包括竣工验收申请报告、验收、施工期运行、试运行、竣工清场、施工队伍的撤离；缺陷责任与保修责任条款，包括缺陷责任期的起算时间、缺陷责任、缺陷责任期的延长、进一步试验和试运行、缺陷责任期终止证书、保修责任。“通用合同条款”可通过“专用合同条款”进行补充、细化，但不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。2．施工专业分包合同的内容
《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF一2003～0213的主要内容包括：工程承包人(总承包单位)的主要责任和义务；专业工程分包人的主要责任和义务，包括对分包工程的责任、与发包人的关系、承包人指令、分包人的工作；分包合同价款及支付，分包合同价款可采用固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式中的一种，并与总包合同约定的方式一致。3．施工劳务分包合同的内容 劳务作业分包，是指施工承包单位或者专业分包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位。《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》OF—2003 0214的主要内容包括：工程承包人与劳务分包人的主要义务；有关保险的规定，包括承包人自有人员及第三人的保险，材料设备、施工机械的保险，以及为从事危险作业人员办理的意外伤害保险；劳务报酬的计价方式与调整，劳务报酬可采用固定劳务报酬、约定计时单价、约定计件单价三种方式中的一种；工时及工程量的确认；劳务报酬的最终支付。4．物资采购合同的主要内容
工程建设过程中的物资包括建筑材料(含构配件)和设备等。相应地，物资采购合同可分为建筑材料采购合同和设备采购合同，合同当事人为供方和需方。供方应对其生产或供应的产品质量负责，而需方则应根据合同的规定进行验收。
建筑材料采购合同的主要内容．包括标的、数量、包装、交付及运输方式、验收、交货期限、价格、结算、违约责任。
设备采购合同的主要内容，包括设备价格与支付、设备数量、技术标准、现场服务、验收和保修。
一 单项选择题
1．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，设计交底应由（）组织。A．监理人
B．发包人 C．承包人
D．设计单位
2．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，项目参与各方中应对发包人提供的测量基准点、水准点及书面资料，以及施工场地内地下管线和地下设施的相关资料的真实性、准确性和完整性负责的是（）。A．承包人
B．监理人 C．发包人
D．有关勘测单位 3．如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应（）。
A．承担由此增加的费用，但不承担工期延误
B．承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用
C．承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失
D．承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润
4．某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，正确的说法是（）。A．承包人负责办理，并承担有关费用
B．承包人负责办理，发包人承担有关费用
C．发包人负责办理，并承担有关费用
D．发包人负责办理，承包人承担有关费用
5．某工程在施工过程中，由于承包人的原因发生事故，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后的通知程序是（）。A．承包人应立即通知发包人 B．承包人应立即通知新闻媒体
C．承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人
D．如没有造成人员伤亡，承包人可自行处理
6．某工程在施工过程中发生事故，并造成毗邻财产受损，承包人随即组织人员清理现场，判断这一行为的合理性，关键在于它是否已经（）。A．得到了行政主管部门的批准
B．得到了毗邻财产损失者的同意
C．根据发包人的指令处理 D．按规定保护了事故现场
7．某工程施工现场狭窄，施工过程中，由于承包人塔吊安装中存在缺陷，导致使用过程中发生塔吊倒塌事故，砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。该事故造成的损失，应由（）。A．承包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失
B．承包人承担由此增加的费用和工期延误，发包人承担第三者的财产损失
C．发包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失
D．发包人承担由此增加的费用和工期延误，承包人承担第三者的财产损失
8．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应在（）内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。A．收到中标通知书后28天内
B．工程开工前l4天内
C．接到开工通知后7天内
D．接到开工通知后28天内
9．某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意
见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由（）承担。A．发包人
B．监理人
C．发包人与承包人共同
D．承包人 10．某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为()天。
A．13
B．15
C．19
D．27
11．某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以（）。A．立即自行复工
B．向监理人提交书面通知后自行复工
C．取消该工作
D．向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工
12．某工程由于发包人原因暂停施工28天后，承包人认为工程已具备复工条件，向监理人提交书面复工通知，但被监理人当场拒绝，则承包人（）。A．可通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作
B．如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约 C．可自行复工
D．应遵守监理人的指令，但有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润 13．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用（）。
A．应由承包人承担 B．应由发包人承担
C．应视重新检验结果，确定由哪方承担
D．因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担 14．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用（）。A．应由承包人承担
B．应由发包人承担
C．应视重新检验结果，确定由哪方承担 D．由承包人和发包人各承担50％ 15．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人出具进度付款证书，则（）。A．视为监理人已同意承包人完成的该部分工作
B．视为发包人已接受承包人完成的该部分工作
C．发包人应在收到该证书后28天内，将进度款支付给承包人 D．不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作
16．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，质量保证金的计算额度应包括（）。
A．预付款的支付
B．承包人完成的安装工程款
C．价格调整的金额 D．预付款的扣回
17．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则（）。A．监理人可要求延长核查时间
B．监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书
C．视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意
D．视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意
18．某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前二个月已签发 的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，该笔款()。A．工程师无权扣除
B．应在本次进度付款中扣除
C．应在本次进度付款中扣除一半
D．应在竣工付款中扣除
19．某工程项目承包人于2009年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2009年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2009年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2009年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为()。A．2009年7月12日
B．2009年8月5日
C．2009年8月i0日
D．2009年8月20日
20．某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到2006年7月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应()。
A．承包人应继续承担工程保管责任
B．承包人可以自行组织竣工验收
C．视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56天为准 D．视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准
21．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人的缺陷责任期应自()起计算。
A．承包人提交竣工验收申请报告之日
B．工程接收证书中写明的实际竣工日期 C．发包人签认工程接收证书之日
D．监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日
22．某承包人承揽一房屋建筑项目，现已按合同约定通过竣工验收。在缺陷责任期内发包人发现部分卫生间存在漏水现象。对这一缺陷，（）。A．应由承包人承担修复和查验的费用
B．应由发包人承担修复和查验的费用
C．监理人和承包人应共同查清缺陷和损坏的原因，所需费用根据缺陷和损坏原因处理 D．发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期延长最长不超过2年
23．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—o213的规定，承包人应当向分包人提供()。
A．全套总包合同供分包人查阅 B．合同专用条款中约定的设备和设施，费用由分包人承担
C．与监理公司签订的合同
D．与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料 24．某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是（）。
A．未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
B．分包人可以直接致函发包人或工程师
C．分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
D．分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
25．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF一2003一0213的规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款之间应当（）。A．一致
B．没有连带关系
C．分包价款低于总包价款
D．分包价款高于总包价款
26．建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由（）负责供应。A．发包人
B．工程师
C．劳务分包人
D．工程承包人
27．某工程项目中，甲公司作为工程承包人与乙公司作为劳务分包人签订了劳务分包合同，约定由乙公司负责现场的脚手架搭设，甲公司负责提供该分包工程所需的材料，对运至施工场地用于该分包工程的材料，应由（）办理或获得保险。A．发包人
B．乙公司
C．甲公司
D．工程师
28．建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是（）。A．工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
D．第三方人员生命财产
29．根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的劳务分包合同，可以调整劳务报酬的情况是()。
A．由于劳务分包人原因造成的返工
B．通货膨胀导致劳务价格变化 C．法律政策变化导致劳务价格变化
D．由于劳务分包人原因造成的安全事故 30．某工程施工承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。该劳务分包合同在履行过程中应（）。A．由工程师确认劳务分包人的工时和工程量
B．由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认
C．由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认
D．不计算劳务分包人的工时和工程量 31．《建筑工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF一2003一o214中规定，从工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料到工程承包人向劳务分包人支付劳务报酬尾款，最长不得超过（）天。A．7
B．14
C．28
D．30
32．某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，防火门设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中对该材料的质量标准约定应是（）。A．按颁布的国家标准执行
B．按设计要求执行
C．按颁布的国家标准与设计要求折中执行
D．由承包人视情况而定
33．建筑材料采购合同中对于材料包装物的约定，通常情况下是（）。
A．由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费 B．由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费
C．由建筑材料的供应方负责供应，不另计包装费
D．由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费
34．某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应是()。A．以需方收货戳记的日期为准
B．以供方按合同规定通知的提货日期为准
C．以承运单位签发的日期为准
D．以供方向承运单位提出申请的日期为准 35．某项目业主作为采购方与钢材生产厂家签订了物资采购合同，合同中规定供货方负责将钢材送达采购方指定地点，由采购方人员对到达的钢材进行检查，发现问题当场作出记录。本合同中，双方约定的验收方式是（）。A．驻厂验收
B．提运验收
C．接运验收
D．入库验收
36．某物资采购合同履行中，由于供货方的错误，实际交付的钢材型号与合同约定不符。对这一问题，正确的处理方式是（）。A．采购方同意利用，仍按原合同价格计价
B．采购方同意利用，应当按质论价，且供货方应按合同约定向采购方支付违约金
C．采购方不同意使用，应由供货方负责更换，采购方承担相关运费 D．采购方不同意使用，应由供货方负责更换，并承担相关费用
37．某设备采购合同中，约定由采购方负责安装，供货方应向采购方提供必要的技术服务和现场服务。下述事项中属于技术服务和现场服务内容的是（）。A．负责组织设备的调试
B．向采购方提供所需的配件
C．处理设备的质量问题 D．组织试车和验收试验 二 多项选择题 1．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，下列有关费用中，应由发包人承担的费用有()。
A．工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失
B．工程缺陷责任期内，由于承包商原因造成缺陷的维修费用 C．施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护费用
D．办理施工许可证及其他施工所需证件、批件的费用
E．向承包人提供施工场地、办公室和临时设施的费用
2．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，属于发包人违约的情形 有（）。
A．由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏 B．发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误
C．监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
D．由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同
E．发包人未协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件
3．某工程项目施工中，监理人在检查中发现由于承包人的施工机械进场时间延后，导致实际进度与经过确认的合同进度计划不符，承包人按照监理人的要求对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的计划进行了确认。针对这一事件，以下说法中正确的有（）。A．承包人可就改进措施要求追加合同价款
B．承包人无权就改进措施追加合同价款
C．监理人应对改进措施的效果负责 D．监理人不对改进措施的效果负责 E．所有的后果都应由承包人自行承担
4．某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，承包商可获得工期顺延的有（）。A．由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工
B．由于在施工过程中出现了意外情况，监理人指令承包人暂停施工
C．由于施工机械发生故障，承包人暂停施工
D．由于监理人未能及时发布复工指令，承包人暂停施工
E．承包人提出复工申请，因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工 5．《标准施工招标文件》中“通用合同条款”规定应由承包人自行承担责任的情况有（）。A．经监理人确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷
B．因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工
C．影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格
D．监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格
E．由于承包人原因造成的工程停工
6．某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下述说法正确的有（）。
A．承包人有权拒绝监理人重新检验的要求
B．监理人应判定质量合格
C．承包人损失的工期和费用均不予补偿
D．应补偿承包人费用，但工期不顺延
E．承包人应自费对该部分工程进行修复
7．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人报送竣工验收申 请报告的条件有()。
A．除甩项工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作已完成 B．已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料
C．已按合同要求对施工场地进行清理，监理人检验合格
D．施工队伍已撤离现场
E．已按合同要求向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料
8．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》Gll—2003一0213规定，下述说法中正确的有（）。
A．承包人应组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底
B．未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
C．分包人不得允许承包人之外的第三方进入分包工程施工场地或材料存放的地点
D．分包合同价款不得高于总包合同相应部分价款
E．分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系
9．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—0213规定，专业工程分包人应承担违约责任的情况有（）。
A．未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件
B．未履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任
C．经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师 D．已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏
E．为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令
10．施工劳务分包合同示范文本中，由工程承包人承担费用的有（）。
A．涉及劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费
B．由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款
C．劳务分包人所需的生产、生活临时设施
D．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备的保险
E．劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险
11．建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有（）。
A．需方提货的，以需方提货日期为准 B．供方负责送货的，以货发出日期为准
c．供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准
D．需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准 E．委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准 【22106020答案与解析】
一、单项选择题
*1．B；
2．C；
*3．D；
*4．C；
5．C；
*6．D；
*7．A；
8．D；
9．D；
*l0．C；
*11．D；
*l2．D；
*l3．C；
*14．A；
15．D；
*16．B；
17．C；
*l8．B； *19．A； *20．D；
21．B；
*22．C；
23．D；
*24．A；
*25．B；
26．D；
27．C；
28．C；
*29．C；
*30．D；
*31．C；
32．B；
33．C；
34．B；
35．C；
*36．D；
*37．C 【解析】 1．答案B：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，设计交底由发包人负责组织。监理、承包人、设计单位参加。故选项B正确。
3．答案D：
在《标准施工招标文件》的通用合同条款中，特别明确了哪些情况下发包人应向承包人支付合理利润。本案例中发包人提供的测量基准点错误，即构成发包人应向承包人支付合理利润的情况。故选项D正确。4．答案C：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。因此，选项C正确。6．答案D：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后，发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。这一规定的目的是为分析事故原因，明确事故责任提供条件。故选项D正确。7．答案A：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应对施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并避免对公众与他人的利益造成损害。本案例中，场地狭窄并非业主方过失，事故发生的真正原因是由于承包人塔吊安装缺陷所造成，因此承包人应承担所有责任。故选项A正确。10．答案C：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，因发包人原因造成暂停施工的，相应顺延工期；由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求延长工期；因承包人原因造成暂停施工的，工期不予顺延。本案例中监理人未能按约定提供图纸，以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工，均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工，属于承包人原因。因此，承包人可获得的工期顺延为19天。故选项C正确。11．答案D：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于承包人违约的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按变更规定的可取消工作。因此，选项D正确。12．答案D：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，暂停施工持续56天以上，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许继续施工。如监理人不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约。本题在时间上并不满足上述规定。因此，选项D正确。13．答案C：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，隐蔽工程施工完成后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部分进行重新检验。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。因此，选项C正确。14．答案A：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用由承包人承担。因此，选项A正确。16．答案B：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。因此，当期承包人完成的安装工程款应包括在质量保证金的计算额度内，按专用条款规定进行扣除。故选项8正确。18．答案B：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。故选项B正确。
19．答案A： 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。故选项A正确。20．答案D：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。故选项D正确。22．答案C：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，缺陷责任期内产生的缺陷和损坏，应由监理人和承包人共同查清缺陷和损坏的原因，并据此判定修复和查验费用的承担方。同时，由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。故选项C正确。24．答案A：
根据专业分包合同示范文本的规定，分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。故选项A正确。
25．答案B：
分包合同与总包合同形成的是在不同合同当事人之间的二个不同的合同关系。因此，根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—0213规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。因此，选项B正确。29．答案c：
根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的，除合同约定或法律政策变化导致劳务价格变化以外，均为一次包死，不再调整。因此由于劳务分包人原因造成的返工或安全事故，以及通货膨胀导致劳务价格发生变化，均不得调整价格。故选项C正确。
30．答案D：
根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。只有在劳务分包合同约定采用计时单价或计价单价计算劳务报酬的情况下，才需要劳务分包人向工程承包人报送有关劳务人数或工程量的报告，由工程承包人确认。故选项D正确。31．答案C：
本题主要考察劳务报酬最终支付的程序规定。根据施工劳务分包合同示范文本的规定，全部工作完成，经工程承包人认可后l4天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料。工程承包人收到资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后l4天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。故选项C正确。36．答案D：
在材料采购合同，供货方交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同约定，如果采购方同意利用，应当按质论价；采购方不同意使用时，由供货方负责包换或包修。当采购方同意利用并按质论价时，不应再要求供货方按合同约定支付违约金。故选项D正确。
37．答案C：
设备采购合同约定由采购方负责安装，采购方可以要求供货方提供必要的技术服务、现场服务，包括：供方派必要的技术人员到现场进行技术交底，指导安装和调试，处理设备的质量问题，参加试车和验收试验等。因此，本题中的组织设备调试、组织试车和验收，均不属于技术服务和现场服务。故选项C正确。
二、多项选择题
*1．A、C、D；
2．B、C、D、E；
*3．B、D、E；
*4．A、D、E；
5．A、C、E；
*6．C、E；
*7．A、B；
*8．A、B、E；
*9．B、D、E；
*l0．A、C、D；
*ll．C、D 【解析】
1．答案A、C、D：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，工程缺陷责任期内，由于承包商原因造成缺陷的维修费用，由承包人承担。发包人负责向承包人提供具备施工条件的施工场地．但承包人自行负责其所需的办公室和临时设施的费用，这些费用已包括在合同价格中。发包人负责办理施工许可证及其他施工所需证件、批件的费用，以及施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护费用。故选项A、C、D正确。3．答案B、D、E：
本题要点是实际进度与合同进度计划不符是由于承包人的原因所造成。因此承包人无权就改进措施追加合同价款，监理人的批复并不减轻承包人应承担的责任。故选项B、D、E正确。4．答案A、D、E：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，因为发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任。对于施工过程中出现一些意外情况导致停工的，工期是否顺延，应视风险责任应由谁承担而确定。故选项A、D、E正确。6．答案C、E：
如果承包人的施工质量未达到合同约定的质量标准，尽管其满足行业规范的要求，仍应视为承包人的施工质量不合格。因此，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，重新检验的所有后果应由承包人自行承担，承包人损失的工期和费用均不予补偿，且承包人应自费对该部分工程进行修复。故选项C、E正确 7．答案A、B：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，场地清理、施工队伍的撤离和提交竣工付款申请单，均为在工程接收证书颁发后所进行的活动，不作为承包人报送竣工验收申请报告的前提条件。故选项A、B正确。8．答案A、B、E：
根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF～2003一o213规定，承包人应组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系。分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点。分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。因此，选项 A、B、一E正确。9．答案B、D、E： 本题综合考察《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF_2003一o213中有关工程承包人和专业工程分包人的主要责任和义务规定。承包人应负责向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和相关资料。分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务和责任；未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系；已竣工工程未交付承包人前，分包人负责已完分包工程的成品保护工作。因此，选项B、D、E正确。
10．答案A、C、D．
本题综合考察施工劳务分包合同中有关双方当事人的主要义务，以及保险的规定。根据施工劳务分包合同示范文本，工程承包人负责办理劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费，负责向劳务分包人提供生产、生活临时设施，负责对运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备办理保险。而劳务分包人则对由于自身原因造成的损失和罚款负责，并负责为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。故选项A、C、D正确。11．答案C、D：
建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有：供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准；需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准；而凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准，不以向承运单位提出申请的日期为准。故选项C、D正确。
第四篇：建筑施工钢材采购合同
建筑施工钢材采购合同1
购货方(以下简称甲方)：
供货方(以下简称乙方)：
签订地点：
根据中华人民共和国经济合同法，经甲乙双方友好协商，签订本合同。
第一条：淮南瀚城二期项目所需的钢材原则上全部由甲方供应。经甲乙双方协商原则上确定乙方为产品供货方之一。
第二条：甲方根据工程实际进度的需要分批进行采购，每次实际采购产品的规格、数量应提前一周以书面形式通知乙方，以货到现场实际验收数量为准。
第三条：甲乙双方同意每次所采购钢材的价格参照当时的市场行情双方共同协商确定。
第四条：乙方确保材料质量，甲方按国家相关规定标准进行验收，如遇货物质量问题，甲方可无条件退货。
第五条：由乙方负责将材料运至甲方在淮南市指定地点并承担运杂费、装卸费等相关费用。乙方在接到所需材料的规格、数量书面通知后的一周内提供给甲方，逾期则视为违约。
第六条：乙方将所供材料运到甲方指定地点时，甲方委派相关人员进行验收，并对所供材料进行复检，验收合格后付款。乙方须开具增值税发票给甲方。
第七条：合同签订后，双方均不得违约，否则，违约方须赔偿对方经济损失及一定数额的.违约金。
第八条：本协议在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的协议管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第九条：本协议在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本协议之内，所有附则在法律上均与本协议有同等效力。
第十条：本协议自双方签章之日起生效，本协议共一式四份，由甲、乙双方各执正本二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工钢材采购合同2
甲方：__________
乙方：__________
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为明确甲乙双方在合同期内的权利和义务，经双方友好协商，特签订本合同，以资共同遵守。
一、物资名称、规格型号、计划数量和合同单价
1、甲方提前两天以口头或电话通知方式为乙方提供所需求物资名称、规格型号及计划数量。
2、合同单价为综合单价，主要为乙方供应物资到甲方工地的交货单价(含原出厂价格，装车费，运输费，税金等一切不可预见费用)。
3、在合同履行期间，货款结算中的合同单价部分以供货当日双方协商的单价为准(以“我的钢材网”对应型号、规格的单价为参考)，该单价需乙方送货到场后双方共同书面确认。
二、交货地点、交货方式和供货时间
1、交货地点：_________________。
2、交货方式：线材整卷，螺纹钢成扎(9米定尺)工地交货，卸车由甲方负责，但乙方必须按照甲方的要求将货送到指定地点卸车(卸车时根据实际需要可能分不同地点卸车)。
3、供货时间：按照甲方提供的供货时间和数量组织采购物资的供应。
三、技术要求
按国标验收。
四、质量标准和保证
1、乙方供应的钢材必须满足国家标准规定、《公路桥涵施工技术规范》和施工图纸的要
2、乙方承诺所供钢材完全符合合同规定的质量技术要求，由于所供钢材的缺陷而产生的工程质量事故给甲方造成的损失，由乙方负责损失费用的赔偿，钢材质量必须满足国家大型工程的质量要求。
五、验收
验收方法：线材过磅验收，以甲方的地磅称重为准，螺纹钢和型材均采用检尺验收。线材允许误差正负3‰。
六、包装标准、包装物的供应与回收
乙方必须采取适当的方法对所供物资实施包装，并加以覆盖，确保物资的完好无损，防止造成施工现场环境污染。
七、交货验收检验和提出异议期限
1、乙方所供钢材按照合同及甲方的有关规定，由甲方组织专人进行数量和质量的验收检验。
2、乙方交货时应向甲方提交所供物资的质保书、或合格证、或检验试验报告单，以及其它技术资料。
3、质量的初验由甲方和监理按有关规定送检，初验合格后方可签具收货单。若初验发现质量有异议时，由甲乙双方共同取样后送共同认可的有资质的试验单位检验，其结果做为判定物资质量的依据，检验不合格，乙方必须组织退货并承担因此造成的所有损失。复检的有关费用由过错方承担。
4、根据验收或检验结果，如物资的数量或质量存在异议，包括潜在的缺陷或物资来源不符合要求等，甲方应在7天内以书面形式向乙方提出异议通知书，乙方应在收到通知书3天内做出书面答复，更换有缺陷的物资和承担由此造成的损失。
5、乙方所供钢材若出现小钢厂生产的.钢材或反复出现质量不稳定现象，甲方有权终止
八、供方有关环境和健康安全方面的要求
1、供应物资的车辆必须车况良好，进入施工现场应按规定限速行驶。
2、运输的物资要求采取必要措施捆绑牢固，确保物资运输过程不发生散落现象，保护环境不受污染和施工人员的安全。
3、物资运输车辆进入施工现场遇到电力、通信设施，或受到施工便道限制时，应采取相应措施，在指挥人员的引导下通过，防止安全事故的发生。
九、甲乙双方的责任和义务
1、甲方的责任和义务
(1)按照施工计划要求向乙方提供物资的需求数量和供货时间，期间若需求计划发生变更，甲方应提前通知乙方;
(2)负责组织采购物资的现场验收和检验;同时负责指挥协调物资的卸车。
(3)采购物资验收合格后负责签具验收单，并按照合同条款向乙方支付货款。
2、乙方的责任和义务
(1)按照甲方提供的需求计划分批组织供应采购物资(每批供应物资的数量和时间以甲方传真为准)。
(2)乙方组织供应的物资必须按照甲方要求时间供应到施工现场，以确保工程需要和工期要求。若因乙方供应不及时造成甲方停工损失由乙方负责并承担费用。由于甲方付款不及时造成停工损失时不承担费用。
(3)乙方负责承担合同期内自身的物资的运输风险。
(4)甲方如长期未按合同支付货款有权利终止合同。
十、结算和付款方式
1、合同签定后，根据甲乙双方约定的每月______日进行结算一次。
2、按照甲乙双方验收合格的物资数量和合同确定的单价进行结算。
3、甲方依据工程计量支付，每月支付当月累计钢材金额的80%。所有货款均通过银行转帐方式付讫。严禁现金结算付款。
十一、违约责任和双方争议的解决
合同执行过程中发生违约责任或争议时，甲乙双方友好协商解决，如协商不能达成一致时，可向甲乙双方上级单位注册所在地人民法院提起诉讼。
十二、其它约定事项
1、乙方承诺若甲方确因建设单位拨付计价款不能及时到位的情况下，双方协商解决。
2、如本项目设计单位对施工物资进行变更，此合同作废。
3、本合同一式肆份，甲方______份，乙方______份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。双方货款两清自动失效。
甲方(公章)：____________________乙方(公章)：____________________
法定代表人(签字)：______________法定代表人(签字)：______________
_______________年__________月____日_______________年__________月____日
第五篇：采购合同
采购合同
1、采购物品名称：
2、供方单位名称：
3、采购物品数量：
4、采购物品质量技术指标：
5、采购物品价格：
6、采购物品交付方式：
供方：采购方：
点击咨询 