第一篇：钢材合同模板
钢材合同模板8篇
在人民愈发重视法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编精心整理的钢材合同8篇，欢迎阅读与收藏。
钢材合同 篇1协议编号：__________
钢材买卖协议
甲方(卖方)：__________________
甲方法定代表人：________________
甲方委托代理人：________________
乙方(买方)：__________________
乙方法定代表人：________________
乙方委托代理人：________________
协议履行地：____________________
根据《中华人民共和国协议法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。
二、乙方因工程需要，自(公历)______年______月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。
三、乙方工程日期：自(公历)____年____月____日起至____年____月____日完工。
1.在本协议有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本协议项下乙方之权利;
2.在协议有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;
3.乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证;
4.前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨;超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至协议约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
1.基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于协议终止前最后六个月(即：________年____月____日起至________年____月____日)内予以结清，乙方同意给予甲方每个月________元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月____日)同货款一同结算;
2.对于甲方最初两个月(即____年____月与____年____月)所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款;
3.若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算;
4.付款方式：______________。
1.若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在协议之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的800吨钢材货款外)未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止协议，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日千分之三计算逾期违约金;
2.在协议履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金;
3.因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金;
4.乙方未按协议约定付款的，甲方有权中止协议，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，协议继续履行;若乙方逾期付款达_____日，甲方有权单方终止协议，并于终止协议之日起五日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金;
5.因不可抗力因素导致协议无法履行的，双方可终止协议。乙方应于协议终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金;
6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除协议，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
若协议发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向协议履行地人民法院起诉。
1.约定钢材厂家为：马钢、沙钢、西城、南钢、永刚、中天、日照、苏钢、杭钢、山西长冶、江苏鸿泰、无锡雪浪等厂家;
2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月;此后以此类推。
3.每月________日作为结算日;
本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方单位：___________(章)乙方单位：______________(章)
甲方委托代理人：___________甲方委托代理人：______________
代理人身份证号码：_________代理人身份证号码：____________
电话：_____________________电话：________________________
甲方单位开户行：___________甲方单位开户行：______________
账号：_____________________账号：________________________
________年______月_______日________年________月________日
钢材合同 篇2需货方：（简称甲方）
供货方：（简称乙方）
为了明确钢材买卖过程中双方的权利和义务，甲乙双方协商达成如下协议。
一、甲方维修船舶所需要的钢铁材料全部由乙方供应，大约需要钢材300吨。
二、乙方供货的价格按送货当天长沙市钢材市场实际价格。
三、甲方所需要的钢铁材料，乙方送到甲方仓库后，由甲方委派工人卸车点数为准。
四、乙方送给甲方的材料，在到达甲方清点入库后，甲方在乙方的送货清单上签字方可。
五、甲乙双方协定付款方式。
对于甲方所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的120吨货款外（即垫货120吨），乙方应于送货之日予以结清货款，如果甲方经济周转有特殊情况，必须提前通知乙方支票不能进帐，在没有通知乙方的情况前提下，乙方进帐了甲乙双方支票造成不必要的损失由甲方自负。
六、甲方开给乙方的货款支票期限为三十天。
但是在甲方资金周转特殊的前提下，乙方再次让步给甲方筹备时间定为五天，如诺甲方依然不能给乙方对现，乙方将在第三十五天后起算甲方的违约金。
七、甲方违反上述第六条之约定，未能按期足额支付货款，应承担违约责任。
甲方按所欠货款每日千分之三向乙方支付违约金，如甲方在二十五天内还未支付所欠货款，违约金在六十天《35天+25天》后按每日千分之六计算直到付清货款。
八、在履行本合同中若发生纠纷双方不能协商解决，甲乙双方指定由湘阴县人民法院裁决。
九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
十、其他约定事项：
1、约定钢材厂家为：湘钢、链钢、南钢、萍钢
2、每月15日为约定结算日
3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材合同 篇3本合同各方当事人
甲方：___________________________ 合同编号：___________________
法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
鉴于:
1．甲方已成为_______电子交易市场（下称“电子交易市场”）的交易商。且其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
2．乙方是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
3．乙方愿意委托甲方代理乙方通过电子交易市场进行钢材购销业务。
甲、乙双方就乙方委托甲方代理乙方通过电子交易市场进行钢材购销业务一事达成如下合同:
一．乙方权利与义务
第一条 乙方自愿委托甲方代理乙方通过电子交易市场进行钢材购销业务。
第二条 乙方已仔细研读甲方与电子交易市场签订的《入市交易合同》，《_______电子交易市场钢材交易管理办法》（下称《交易管理办法》）及电子交易市场的其他相关规定，同意严格按照电子交易市场规定的程序进行交易，结算和交货；承诺自行承担电子交易市场根据《交易管理办法》赋予的权力实行风险控制时通过甲方转嫁的全部可能风险。
二．甲方的权利与义务
第三条 甲方为乙方提供进入电子交易市场的网络交易平台“_______钢材网”的接口，乙方自行保存及管理交易密码，自主交易。乙方须向甲方支付交易及交货手续费，手续费标准见附表（略）。
第四条 甲方承诺，将严格遵守电子交易市场发布的《_______电子交易市场交易商代购代销业务规范》（试行），不挪用乙方存放于甲方的用于钢材代购代销业务的货款和相关担保金。
第五条 甲方对乙方的委托事项和交易记录等资料负有保密义务，非法定有权机关或乙方指示，不得向第三人透露，否则，甲方须承担相应责任。
第六条 甲方的免责
1．因甲方不可预测或无法控制的系统故障，设备故障，通讯故障，停电等突发事件给乙方造成的损失，甲方不承担责任。因上述事故造成交易或交易数据中断，恢复交易时以故障发生前系统最终记录的交易数据为有效数据。
2．因地震、台风、水灾、火灾、战争及其它不可抗力因素导致的乙方损失，甲方不承担责任。
第七条 本合同第六条所述事件发生后，甲方应及时采取措施防止乙方损失可能的进一步扩大。
三．其他
第八条 违约责任
1．违反本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法有关规定，承担违约责任。
2．在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。
3．违约金的计算方法:__________。
第九条 保密责任
任何一方对因钢材代购代销而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条 合同终止
1．甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
2．合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完的义务与责任。
第十一条 合同的履行和变更
1．合同的`履行
甲乙双方应本着善意及诚实信用的原则遵守并履行本合同，合同双方相关负责人员及经办人员的任何变动，应及时通知相对方，但并不因此影响本合同的效力和履行。授权代表依据授权委托书所作出的意思表示和签署的书面文件，均应理解为已经获得授权方的合法授权和书面认可。
2．合同的变更
除本合同另有约定外，自本合同签署之日起，任何一方均无权自行变更、转让或解除合同，本合同的任何变更或转让均应在甲乙双方就该等事宜协商一致后以书面形式做出。
第十二条 通知：
1．合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2．前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本合同中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十三条 争议的解决
本协议书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
协议双方当事人可以在下列两种方式中选择第_____种方式，作为本协议争议的解决方式。
1．本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决，经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权提交_____________仲裁委员会仲裁。
2．本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决，经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条 生效条件
本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。且各方应在合同正本上加盖骑缝章。
第十五条 附则
本合同—式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
住址：____________________________ 住址：____________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
日期：____________________________ 日期：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
钢材合同 篇4买受人(以下简称“甲方”)：
出卖人(以下简称“乙方”)：
使用方向(项目名称)：
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间：
第二条质量标准：按国家现行标准执行，盘条圆钢执行GB1499.1-20_,螺纹钢执行GB1499.2-20_，以及相关国家标准。
第三条 乙方对质量负责的条件及期限：乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到钢材7天内，对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验，如出现规格型号或数量不符合甲方需要，乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。
第三条包装标准、包装物的供应与回收：按照国家标准捆扎，包装不散捆，不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：质量证明书随出库单及货走。
第五条合理损耗标准及计算方法：螺纹钢、圆钢按理论重量结算，盘圆以过磅重量结算。
第六条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。第七条交(提)货时间、方式、地点：乙方收到甲方下达的计划后，在3日内送至甲方指定的__地点。
第八条供应范围、数量及相关补充：乙方负责运输范围由_至_;本合同使用量约计_吨，具体按照实际供货数量结算。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输至甲方施工指定地点，费用由乙方承担，工地卸车费用由乙方承担。
第十条检验标准：按照国家现行标准进行检验。
第十一条结算单价的确定及内容：结算单价=阿里巴巴钢材网公布单价+运杂费单价+ 业务加价;结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。
第十二条关于阿里巴巴钢材网公布单价的约定：
1、阿里巴巴钢材网公布单价是指需方下达计划当日的阿里巴巴钢材网公布的 钢材市供方供应的钢材的厂家在阿里巴巴钢材网当天未公布的，则执行阿里巴巴钢材网当日公布的相应规格中的最低单价。
3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价，则按照以下规格间价差规律进行相应调整。[(1)HRB335φ12mm单价=HRB335φ32mm及以上规格单价=HRB335φ14mm单价+50元=HRB335φ16-25mm单价+100元;(2)盘条φ6.5mm单价=盘条φ8mm单价=盘条φ10mm单价;(3)圆钢φ12-14mm单价=圆钢φ16-32mm单价-80元。]4、需方对生产厂商有要求时，供方必须优先满足需方要求。
第十三条结算方式、时间及地点：货到现场，经验收合格后日内付结算货款的80%，剩余20%一个月内付清。如甲方资金困难
第十四条担保方式(也可另立担保合同)：无。
第十五条本合同解除的条件：
第十六条违约责任：
1.工业品品种、规格、质量不符本合同规定时，乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值3‰ 计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3% 的违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品，按本合同价退货，退货运费由甲方承担。
3.产品交货时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款3‰的违约金。
4.产品价格如须调整，必须经双方协商，在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货价款的3‰作为违约金付给甲方。
5.甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商一致后方能施行，提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。
6.本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝收货或供货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
7.甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
8.甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。
第十七条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让，另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。
第十八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，双方约定依法向甲方法人工商住所地有管辖权的铁路运输法院起诉。
第十九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。
第二十条本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。
第二十一条其他约定事项：
甲方(章)：
乙方(章)：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
账号：
邮政编码：
年月日
签订地点：
账号：
邮政编码：
年月日
钢材合同 篇5甲方(需方)：
乙方(供方)：
本合同依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合实际情况，甲乙双方经协商一致，达成如下协议：
第一条：材料质量要求及验收标准
1.材料技术标准(包括质量要求)：按照国家标准要求执行。
第二条：材料的计量单位及计量方法
1.材料单位计量方法以吨作为计量单位，并以实际过磅作为计量方法。
第三条：材料的供货地点及验货方法
1.材料的供货地点：原都江堰市彩印厂
2.材料的验货方法：在货物验收完后，乙方开具相应的送货单，有甲方指定收获人签字生效。
3.甲方指定验收人及其联系电话：
第四条：材料的价格与货款的结算：
1.材料的价格：由甲乙双方现场协商调整定价。
2.材料货款的结算：在乙方送货到甲方工地第二日算起，30天内付清全额货款。
第五条：对材料异议的时间和方法
1.甲方在验收中如果发现材料的厂家、型号、规格、质量不符合订货要求，材料重量与送货单所记数量不符，应在半个月内向乙方提出书面异议。甲方怠于通知或者收获之日起过半个月内未通知乙方的，视为材料符合规定。
2.乙方自接到甲方书面异议后，应在3日内负责处理。
第六条：乙方的违约责任
1.乙方如无特殊原因不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的每天0.5%的违约金。
2.乙方所交材料品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当以质论价;如果甲方不同意利用的，由乙方负责包换，承担调换或退货而支付的实际费用。并向甲方偿付不能交货货款的每天0.5%的违约金。
第七条：甲方的违约责任
1.甲方若无正当理由违反合同拒绝接货，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
第八条：不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或者不能完成履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。
第九条：其他约定
1.本合同生效后，甲乙双方必须全面履行合同条款，不得擅自修改或解除。
第十条：争议的解决方式
1.如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决，如果协商不成，双方均有权向甲方所在的仲裁机构申请仲裁或甲方所在的地方法院提起诉讼。
第十一条：其他未尽事宜由甲乙双方另行协商解决。
第十二条：本合同自甲乙双方法定代表人或项目负责人签字并加盖公章之日起生效。
第十三条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(需方)： 乙方(供方)：
年月日：
钢材合同 篇620xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
钢材合同 篇7供方：
需方：
供需双方经友好协商，在公平、自愿的前提下，秉着互惠互利、合作共赢的原则，就供方配送需方钢材事宜，达成如下协议以便双方共同遵守：
1、产品名称、钢号、型号、厂家、数量及金额：
以上数量、单价、金额以需方在供方送货单上签收的为准，作为双方结算的依据。
2、质量要求、技术标准及责任期限：材质符合国家标准，钢材随货提供材质证书、吊牌，XXX按GB149
9.2-产品标准检验，高线按GB144
9.1-产品标准检验。如有数量异议，需方应在当时接货验收时当场提出;如有质量异议，需方在货到一周内提出书面异议并由需方提供有权威检测机构出具的产品质量检验报告，供方积极协助钢厂质量部门处理异议，并及时换货。
3、计量验收标准：XXX、XX按国家理论重量交货，线材按钢厂出厂吊牌重量计算交货(线材合理磅差按国家标准为3)。
4、结算方式：先货后款：按需方要求送至需方指定地点，双方每月月底结算一次，次月____日付清全部钢材款。
5、解决合同纠纷的方式：双方协商，如协商不成，向供方所在地人民法院起诉。
6、其他约定事项：。
①本合同如有修改变动内容由双方签字盖章认可生效，必要时以附件形式予以补充，附件同合同具备同等法律效力。供需双方债权，债务履行完毕合同自动终止。
③未尽事宜，另行协商解决。
7、本合同一式两份：供方执一份，需方执一份，签字盖章生效。两份都具备同等法律效力。
供方 需方
________年____月____日
钢材合同 篇8供方（甲方）： 需方（乙方）：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
甲乙双方本着长期合作、互利共赢的宗旨，就钢材购销合作事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
1、甲方指派专人于每个交易日的上午 10：00 时向乙方提供可供采购的真实货源资料。乙方根据实际需求，不定时、不定量、多批次向甲方采购钢材。（甲方负责人姓名： 联系方式：）
2、在合作协议有效期内，乙方每次向甲方的采购，均以电话事先沟通、随后发出加盖公章的《采购订单》并通知甲方，甲方安排专人按照乙方的采购要求及时配合供货。（乙方负责人姓名： 联系方式：）
3、甲方提供给乙方的货源价格应参照当日市场指导价，在双方确认的前提下，甲方可给予乙方适当的优惠价格。
4、乙方具体采购信息（包括但不限于“具体品名、产地、规格、交货期、交货方式和采购数量”等）均以乙方提交给甲方的《采购订单》中约定为准。
1、甲方提供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货物出具当批次货物的质量保证书复印件并加盖公章。
2、甲方承诺按乙方《采购订单》的实际需求及时供货，甲方须配合乙方完善货源资料并保证信息的真实性、完整性。
3、甲方须提供授权书配合乙方工作流程中巡库的相关工作。同时甲方应及时向乙方披露货源的入库时间和锈蚀程度等信息。
4、甲方应当在3小时内及时办理完提单，因甲方原因延误提单办理而导致乙方损失的，由甲方承担相应的赔偿责任。
5、若甲方所供产品不符合乙方要求（以采购订单为准），乙方有权拒绝提货，且由此产生的一切费用均由甲方承担，同时甲方须承担因延误交货给乙方造成的损失。
6、除非法律规定或合作双方事先书面声明，否则本协议的任何一方都应对对方的保密信息及本协议内容负责保密，不得透露于第三方。
1、乙方应当自采购订单得到甲方确认后的两个小时内（含），将货款支付到甲方账户（以货款实际到款时为准），如逾期支付则本次交易自动终止。
2、甲方应于乙方货款结清后的 15 工作日将增值税发票开具给乙方。如发生二次结算则应在结算完成后 15 工作日内开具增值税发票并快递至乙方指定地点。
3、除非法律规定或合作双方事先书面声明，否则本协议的任何一方都应对对方的保密信息及本协议内容负责保密，不得透露于第三方。
◎乙方自提 ◎过户。
上门提货。乙方自提，运输途中发生货物灭失，风险由乙方承担。
1、验收标准：按原生产厂家技术标准执行
2、验收方法：根据储存仓库出库码单或供方送货单验收；若有出现数量或表面质量异议的，务必在一个工作日内通知供方。
3、质量异议处理：需方对货物质量（表面质量除外）有异议的，须在交货后七天内、且在使用前提出，否则供方不予承担退货或赔偿责任。如果货物由于钢厂生产质量问题，由供方与钢厂共同协商处理。需方不得将货物投入使用，包括切割、表面处理、安装等状况，否则视为认同。
未尽事项按国家相关法律和标准执行。
现款结算。如发生乙方实提量与合同量不一致，乙方应在实提后 五个工作日内和甲方进行二次结算，并于二次结算完成后 三个 工作日结清货款。
七、本协议有效期为 年。
自 年 月 日起至 年 月 日止。
1、如甲方逾期供货或交货量未达到合同规定的交货量，每逾一天则按未交货部分货值的 %向乙方偿付违约金，并承担乙方因此所受的损失。
2、甲方提供货物的品种、型号、规格、质量等不符合双方约定要求的，双方可以协商本批次货物的价格并重新订立采购订单。如果乙方同意接受，则应当按双方协议价格交易；如果乙方拒绝的，应根据产品的具体情况，由甲方负责调换或退货，并承担调换或退货而支付的实际费用。
本协议在履行中如发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向上海仲裁委员会提请仲裁。
1、甲乙任何一方如确因不可抗力的原因而不能继续履行本协议时，应及时向对方通知不能履行的理由。在取得对方书面同意后，本协议可以终止履行，并免予承担违约责任。
2、本协议在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附件附于本协议之内，所有附件在法律上均与本协议具有同等效力。
3、本协议经双方签字盖章后生效。协议执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
4、本协议共一式贰份，由甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
授权代表： 授权代表：
日期： 日期：
第二篇：钢材合同
建筑钢材购销合同
供方（甲方）：
需方（乙方）：
根据《合同法》双方协商一致，签订本合同。
一、供方（甲方）向需方提供的资质验审材料：产品资质证明（冶金产品质量认证书）
二、需方（乙方）向供方提供的资质验审材料:
1.经营资质证明（营业执照、税务登记证、机构代码证）
2.工程项目《建设工程施工合同》、补充协议集施工许可证。
三、材料名称、材质、规格提供产品质量、数量、单价、厂家及供货数量、规格、时间另列清单（作为合同附件）。
四、质量要求、技术标准：按国家标准执行，供方随货提供产品质量证明书。
五、交货低点方式及费用负担：由供方代运输至需方工地，由需方承担出库吊装费10元/吨、运输螺纹钢40元/吨，圆钢45元/吨，需方自卸车并承担费用。
六、计量标准及合理损耗：螺纹钢及直条钢筋按照国标理论检尺计重、盘圆过磅计重。需方收货后如有质量异议应在3日内以书面形式提出视为有效。如质量不合格由供方负责退货并承担因此所造成的一切损失。
七、结算方式：结算单价以当天攀成钢挂牌价为结算基价，供货前双方确认单价，供货后按实际数量结算。
八、付款方式期限：钢材送达现场验收后10日内支付全额货款，如未付款从垫资日起每吨加价6元；31日到60日每吨每日加价7元；超出60日则每吨每日加价9元，需方必需在60日付清全部货款，否则视为违约。
九、双方约定：需方在未付清供方全部供货款之前不得另寻供货商供应钢材，否则供方有权停止供货并收回全部货款，并视为违约。
十、违约责任：对需方的违约处以按供货数量未付款部分每日每吨加价10元补偿给供方（从供货之日算起）
十一、解决合同纠纷方式
1、协商。
2、如双方不能协商一致，由异议方向人民法院诉讼。
十二、其他约定事项：供需双方根据业务需要所签订的补充合同为本合同不可分割的组成部分与本合同具有同等效力。
十三、合同经双方签字并加盖公章后生效，并按本合同规定将货结算完毕后失效，本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
供方（甲方）：需方（乙方）：
联系电话：联系电话：
签订时间：年月日
第三篇：钢材合同
宁波皇冠花园三期钢材配送合同
宁波皇冠花园三期钢材配送合同
采购方：宁波太平洋实业有限公司（以下简称甲方）
供应方：浙江绿城材料设备有限公司（以下简称乙方）
本合同经甲乙双方平等友好协商一致后，依据《中华人民共和国合同法》相关
条款订立，合同双方对各自的权利、义务已明确表述，并保证自觉履行。
一、物资供应条款
1、甲方向乙方采购螺纹钢（HRB335、HRB400）、圆钢、线材等建筑用钢材，用于宁波太平洋实业有限公司皇冠花园三期项目的建设，项目所用钢材约15000吨，合同暂估总价：陆仟柒佰伍拾万元整。
2、甲方当月采购的每批物资应提前1-3天（节假日在放假前）书面通知乙方，并列明具体的品名、规格、材质、数量以及交货地点和指定收货人。
3、乙方在接到通知后应及时将甲方所需物资送达交货地点，由甲方指定的收货
人清点签收。
4、钢材运输由乙方代办（含装卸），费用从钢材款项中扣出后由甲方直接支付
给承运公司。
二、结算条款
1、当月（上月26日至当月25日）配送的钢材价格原则上按杭州市当月《杭州
市建设工程造价信息》所列杭州市区相应材料供应价加90元/吨结算（含运费、装卸费），《杭州市建设工程造价信息》未列明价格的物资，双方另行商定并书面确认。
2、乙方凭有效签收单和双方确认的钢材货款对帐单、增值税发票、运输发票等
结款依据在当月27日前与甲方对帐完成，甲方应在次月10日前付清该笔货款，但若乙方未在当月27日前与甲方对帐完成，则本月货款不予支付，并入下月一起支付。
3、此价格从2010年7月1日起执行。
三、质量要求及质量责任
1、乙方应严格按照现行国家标准配送钢材物资，钢材表面观感良好、无明显锈
蚀，并随车提供所供螺纹钢、线材及圆钢等钢材的生产厂家的相关资料、产品合格证、质保单（抄件）。关于产品质量保证期限与国家有关强制性规定一致，甲方对乙方或生产厂家有关产品质量的追诉时间不受合同有效期限制。
2、产品质保单应在交货的同日交付；没有质量保证书原件的，乙方提供质保书
抄件。
3、乙方提供的物资不符合相应国家标准的，应给予及时退换并承担甲方相关经
济损失。
4、供应钢厂范围
1）二级螺纹钢（HRB335）
沙钢、马钢、永钢、萍钢、莱钢、常州中天、承钢、济钢、江阴西城。
2）三级螺纹钢（HRB400）
沙钢、马钢、永钢、萍钢、莱钢、常州中天、承钢、济钢、江阴西城。
3）线材（φ6.5/8）
常州中天、马钢、永钢、萍钢、锡丰、沙钢；
4）圆钢的供应品牌则限定为湖州富钢、山雁。
钢厂和品牌的限定并不表示乙方可以因此减轻发生供货质量不合格时所应承担
责任。
5、合理损耗及验收计算方法
线材重量以钢厂出厂磅重（抄牌）为基准，甲方有权直接或委托施工方进行抽
检计量，并在有计量部门认证的计量单位或计量器具过磅，磅差必须在国家允许范围内（千分之三），其他各类钢材（圆钢、螺纹钢等）按实际称重与理论计算相比较来判断重量误差，误差结果范围必须符合国标要求。
四、本合同在双方均已完全履行本合同各自权利和义务后自动终止。
（一）如遇下述情况出现，甲方可以解除合同：
1、乙方不能按时供货或所送货物的质量问题，影响甲方工程工期的；
2、双方协商一致同意解除的。
（二）如遇下述情况出现，乙方可解除合同：
1、甲方原因不能按期付款（应付款在100万元以上，且逾期超过一个月）；
2、经双方协商一致同意解除的。
五、双方责任
1、甲方逾期支付合同货款，则向乙方按延付金额每日万分之六支付赔偿金，但
乙方同意甲方延期付款的除外；
2、乙方在履行合同中，由于材料的质量、规格、数量、供货时间及质量证明材
料延误提供，影响甲方项目的施工及进度，乙方按如下标准向甲方支付违约金（直接从当月结算货款中扣除）：
1）在规定时间里，推迟供货时间或延误提供质量证明材料每天违约金为人民币
1000元，依次类推；
2）由于规格、型号、数量出错的，每次违约金为人民币2000元；
3）如钢材经过拉拔试验，初试不合格、复试合格所产生的检测费用由乙方承担；
如初试、复试均不合格，乙方必须承担由此产生的检测费用并退换该批货物； 因
质量问题影响工程进度按每天违约金为人民币5000元，并应承担由此造成的一
切损失，消除不良影响。
六、争议解决
1、本合同的争议原则上根据平等、公平、互谅的原则进行协商，并形成书面文
件；
2、双方协商不成的，可直接向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、附则
1、本合同一式陆份，乙方执肆份，甲方执贰份。
2、本合同经双方代表人签字并加盖公章或合同章后生效。
3、甲方对乙方及钢材生产厂家关于产品质量问题的责任追究和索赔不受合同有
效期的限制。
八、本合同签订地点：宁波市
本页无正文
甲方：宁波太平洋实业有限公司
法定代表：
委托代理人：
地址：
电话：
传真：
开户行：
帐号：
税号：
乙方：浙江绿城材料设备有限公司
法定代表：
委托代理人：
地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场B6楼
联系电话：0571-87901763
传真：0571-87901717
开户行：杭州市商业银行保俶支行
帐号：77508100140010
第四篇：钢材合同
合同
甲方：
乙方：
经双方友好协商达成一致共识：乙方按甲方的钢材规格、型号、数量发货，并随车提供钢材出厂质量保证书。甲方复试合格后方可使用，如甲方不复试先使用，一切后果由甲方负责，如复试不合格一切费用由乙方承担。所送钢材以市场价为准，直条按理论重量计算，线材以过磅重量计算。备注：线材每吨重量正负在国家规定的千分之三范围内，双方认可。所送钢材不开票。付款方式：乙方钢材进入甲方工地复试合格后，一周内甲方付清所送钢材款。如不能按时付款每月每吨增加贰佰元。然后按甲方提供钢材数量、规格送第二批钢材，以此类推，如甲方给乙方承兑汇票，由甲方贴息。如有异议甲乙双方共同协商解决，如协商不成涉及任何公司和个人都约定在甲方所在地云龙区法院裁决。
本合同自甲、乙签字之日起生效，此合同一式两份。
甲方：乙方：日期：日期：
第五篇：钢材合同
【精选】钢材合同范文5篇
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的钢材合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
钢材合同 篇1
买方：________（下称甲方）卖方：______（下称乙方）
地址：_________地址：_________
邮编：_________邮编：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
电子邮箱：_________电子邮箱：_________
甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。
第一条名称、品种、规格和质量
1。名称、品种、规格：_________（应注明产品的牌号或商标）
2。质量，按下列第_________项执行：
（1）按照_________标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）
（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）
（3）按双方商定要求执行，具体为：_________（应具体约定产品质量要求）
第二条数量和计量单位、计量方法
1。数量：_________。
2。计量单位和方法：_________。
3。交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_________。
第三条包装方式和包装品的处理：_________（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。）
第四条交货方式：
1。交货时间：_________。
2。交货地点：_________。
3。运输方式：_________（注明由谁负责代办运输）
4。保险：_________（按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种）
5。与买卖相关的单证的转移：_________。
第五条验收：
1。验收时间：_________。
2。验收方式：_________（如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）
3。验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条价格与货款支付：
1。单价：_________；总价：_________（明确币种及大写）
2。货款支付：
货款的支付时间：_________；
货款的支付方式：_________；
运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________。
3。预付货款：_________（根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间）
第七条提出异议的时间和方法：
1。甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2。甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3。乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条甲方违约责任：
（1）甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。
（2）甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付违约金；如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。
（3）甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
（4）甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
（5）甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
（6）甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
（7）其它约定：_________。
第九条乙方的违约责任：
（1）乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。
（2）乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
（3）乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
（4）乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之_________计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_________日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
（5）乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
（6）货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
（7）乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后_________日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
（8）其它：_________。
第十条不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后_________日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条争议解决：
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交_________仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条附加条款：_________。
第十三条其它事项：
1。按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_________日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2。约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3。本合同自_________年_________月_________日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
4。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
5。双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以_________方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的_________日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
6。本合同正本一式_________份，双方各执_________份；合同副本一式_________份，分送_________等单位。
甲方：_________
授权代表或委托代理人：_________（签字）
乙方：_________
授权代表或委托代理人：_________（签字）
本合同于_________年_________月_________日订立于_________（地点）
钢材合同 篇2
需方： 以下简称甲方
供方： 以下简称乙方
担保单位：
甲方因开发《湘潭国际企业中心》在建设本项目期间，需向乙方采购钢材，经甲乙双方协商钢材全部由乙方提供并达成如下条款，并签订本合同，已约甲乙双方共同遵守：
一、甲方在承建 《湘潭国际企业中心》 项目需向乙方购钢材5000吨，允许偏差在5%内，并自开工之日起至20xx年2月1日前，甲方在乙方购钢材须达到合同约定量，如未满，甲方须按乙方已供货款的6%作为赔偿补给乙方（以弥补乙方垫资过大的损失），本项目甲方所购钢材品牌暂不指定，由乙方完全自主供货。但需符合国家行业标准。在签定本合同时甲方需向乙方提供以下资料：营业执照、代码证、开户许可证、房产证、身份证、该项目的施工合同、施工许可证的复印件，同时乙方需向甲方提供营业执照，委托人身份证复印件。
二、送进本项目的全部钢材，螺纹钢价格均以当日天贸钢铁网报价每吨上浮230元结算，线材、盘螺每吨上浮300元，另加运费50元/吨、吊装费20元/吨，星期六按星期五计价，星期日不供货，此价格为双方协议价，不包含税费，甲方必须另向乙方支付与税票相等金额的税费。钢材由乙方送至甲方工地，卸车及费用由甲方负责，螺纹钢按理论计重（点支），线材、盘螺按过磅计重，并按乙方提供的厂家磅单为准计量，甲方复磅时，重量偏在千分之八以内的为合理磅差，由甲方承担，超出千分之八的超出部分由乙方承担。
三、甲方购钢材时，需提前三个工作日通知乙方，乙方应及时组织货源供应，并由乙方送货到工地，甲方应及时安排卸货，并负责卸货的费用和安全。在货车进入工地后，或在卸货的过程中，产生的一切安全事故均由甲方承担。甲方在合同执行过程中，无正当理由退货、不受货，拖延付款、或不付款，或是单方终止合同，或是甲方未付清乙方货款前又与其它钢材供应商发生购销和赊购关系的，视甲方违约。
四、甲方授权本项目工作人员 或 为工地收货员，负责收货并代表甲方签署送货单，上述任意壹收货人一经在送货单据上签名，则视为甲方对送货
单据上内容的全部认可，包括钢材的品牌、数量、单价、金额、装运费等。送货单作为双方结算的依据，并具有法律效力，双方不得另有异议，送货单一式三份，甲方执一份，乙方执两份，原件留乙方作为结算依据，复印件留甲方备查。
五、乙方供给甲方的钢材需符合国家行业标准，并随货提供厂家材质证明书复印件，并加盖材质书公章，钢材到工地后，甲方须先检验合格后再使用。甲方如未检先用或是在送检不合格后仍使用，由此造成的一切损失均由甲方承担全部责任，钢材到达工地三天后，以乙方送货单日期为准，甲方未送检又未提出异议的，乙方视本批钢材为合格产品，如有损失由甲方承担。如经检产品不合格，由乙方无条件退回，并承担退货的`运输费用，乙方不另承担其它责任。
六、（1）本项目由乙方向甲方先期垫供钢材折人民币伍佰万元，在满额时的三个工作日内，甲方必须向乙方支付人民币两佰万元，乙方在收到该笔款后，再向甲方提供钢材。以后乙方每向甲方供钢材满人民币两百万元时，甲方均须在三日内，向乙方支付人民币两佰万元，以此方式供钢材直至甲方本项目主体完工。
七、（1）本项目除军事、地震、人力不可抗拒的原因外，无论任何原因停工、停建，或是甲方在乙方处停购钢材满30天的（以乙方最后一次送货单的日期为准）。甲方需按欠乙方的实际欠款，按月两分支付利息。支付日满两个月时，乙方有权单方面终止合同，并视甲方所欠债务全部到期，甲方需一次性付清欠乙方全部钢材款及其利息和违约金。
（2）甲方欠乙方的所有钢材款、利息、违约金必须在20xx年2月20日前付到只欠乙方叁佰万元整，余欠款付清时间最迟不得超过20xx年6月30日，并从20xx年3月20日起，按月两分计息。
八、甲方如未按本合同上的约定，如期足额付清或是违反本合同其中之任意一条，视甲方违约，乙方有权单方终止合同，并由甲方承担全部违约责任。甲方须向乙方支付违约金，违约金按欠付金额为基数，从逾期付款日起，按每日千分之1.5计处。甲方如未按本合同如期足额支付钢材款，视甲方违约，乙方有权单方终止合同。甲方自愿以在建厂房 栋，作抵扣给乙方，抵扣钢材款的厂房价格以当期同类销售价格（双方认可的权威评估机构评估后的价格）下调800元/平方结抵。
九、甲方确认本合同委托代理人，为项目负责人，并行使甲方与乙方签订合同，履行合同相关的全部权利，包括结算、结息、结付违约金，指定收货人，结算人变更合同等。乙方确认本合同委托代理人：徐义兵、廖坤山为合同执行人，
并负责与甲方结算结息结付违约金，办理结付款手续补充变更合同等。
十、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方协商解决。解决不成，到乙方公司所在地，人民法院诉讼（ 人民法院）任何一方为实现债权、债务所支付的费用包括律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费均由败诉方承担。
本合同一式三份，甲方持一份，乙方持两份，经双方签字盖章后，合同生效并具有同等的法律效力。
甲方签字盖章：
甲方委托签收人：
年月日
担保单位盖章签字：
甲方欠乙方的钢材款、利息及违约金
由本单位承担连带清偿责任
乙方签字盖章： 乙方送货委托人： 年月日
钢材合同 篇3
托运方：
承运方：
甲方因经营需要，现委托乙方负责运输钢材，经双方友好协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、运输货物范围：本合同所承载的货物名称、规格、数量等均以甲方每次出具的计划单为准。
二、货物承运及运抵期限：
1、本合同有效期内，以甲方向乙方出具的有效运单为准，乙方向甲方履行承运义务，乙方应妥善保管甲方出具的运单作为当次运费结算之用。
2、货物起运后未到目的地之前，甲方如需变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向乙方提出变更托运内容或取消托运的要求。
3、乙方承运甲方的货物必须甲方的要求内送达目的地并交付甲方指定的收货人确认，逾期交货造成的损失由乙方承担全部责任。
三、运输质量及安全要求：
1、乙方应按照合同规定的时间、地点把货物运输到目的地并交付指定的收货人，对承运期间发生的货物遗失、减少、变质、污染、损坏等承担全部的赔偿责任。
2、乙方确保甲方货物不与其他危险货物或性质相抵触的货物同车运输，若因此对甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
3、乙方车辆在运输途中及到达甲方指定承运地点后应遵守国家和地
方现行的有关环境保护、职业健康安全的法律、法规和其他要求。在甲方工地及指定场地内，必须按照甲方的文明标化要求执行。若有乙方车辆拒不配合甲方现场要求，甲方有权直接从乙方应付运输款中扣除相应的服务费。
四、收货人领取货物及验收办法：
1、货物交付时乙方与收货人应做好交接工作，交接完后双方在货运单上签字确认，结算时，由乙方将该确认单交与甲方处作为结算凭证。
2、货物交接时，接收方如对货物的重量和内容有质疑，均可当场提出查检或复磅，检查和复磅费用由责任方承担。
五、运输费用、结算方式：
1、运输单价按至工程所在地元/吨计算，报价单总价包含运费、保险费、装卸费等一切费用；
2、运输费用按次结算，货物到达目的地并验收入库后结算，结算前，乙方必须开具出足额的运输费增值税发票和提供有效单证（货物运输单、回单等），甲方确认并核对无误后按以上条款及时支付。
3、运费结算方式以转账汇款方式或现金支付。
六、违约责任：
甲方责任：若因甲方在普通货物中夹带、匿报危险货物、错报笨重货物重量（乙方获悉同意的除外）等发生事故，甲方应赔偿相应的责任。
二、乙方责任：
1、若出现本合同第三条之情形，乙方应承担全部赔偿责任。
2、若货物逾期到达，则每延期一日乙方应按当次运费的2%承担逾期
交货委托金，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担，逾期三日以上仍未按照甲方要求到货的则视为乙方将甲方该批货物丢失，由乙方按本条前款规定支付赔偿损失并承担违约责任。
3、如乙方将货物错运到甲方到货地点或收货人，应及时纠正并与甲方指定的专人联系，逾期给甲方造成损失所产生的费用由乙方承担；
七、不可抗力：在符合法律和合同规定条件下的运输，因不可抗力造成货物遗失、减少、变质、污染、损坏的，乙方经举证后不成担全部违约责任，但应第一时间采取补救措施，通知甲方并统计所受损失，协商解决。
八、保密措施：乙方应严守获悉承运甲方的物资材料，不得将相关信息透漏给任何第三方，若因此造成的损失由乙方承担全部责任。
九、其他：
1、合同履行过程中如发生纠纷，双方应力争协商解决，协商不成，双方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。
3、未尽事宜另行协商。
托运方：＿ ＿＿ 承运方：＿ ＿＿
电话：＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿
日期：
钢材合同 篇4
需货方 （简称甲方）
供货方 （简称乙方）
为了明确钢材买卖过程中双方的权利和义务，甲乙双方协商达成如下协议。
一、甲方厂里所有需要的钢铁材料全部由乙方供应。
二、乙方供货的价格由双方协商决定后方可定价。
三、甲方所需要的钢铁材料，乙方送到甲方厂里后，由甲方委派工人卸车为准。
四、乙方送给甲方的材料，在到达甲方厂里清点入库后，甲方在乙方的送货清单上签字方可。
五、甲乙双方协定付款方式，乙方把货送到甲方厂里后，每次的货款甲方按送货清单上的金额付给乙方支票或现金，帐户上有钱方可进帐 ，若是不能进帐的支票定为期票，期限为一个月，如果甲方 经济周转有特殊情况，必须提前通知乙方支票不能进帐，在没有通知乙方的情况前提下，乙方进帐了甲乙双方支票造成不必要的损失由甲方自负。
六、甲方开给乙方的货款支票期限为三十天，但是在甲方资金周转特殊的前提下，乙方在次让步给甲方筹备时间定为五天，如诺甲方依然不能给乙方对现，乙方将在第三十五天后起算甲方的违约金。
七、甲方违反上述第六条之约定，未能按期足额支付货款，应承担违约责任，甲方按所欠货款每日千分之三向乙方支付违约金，如甲方在二十五天内还未支付所欠货款，违约金在六十天《35天+25天》后按每日千分之六计算直到付清货款。
八、在履行本合同中若发生纠纷双方不能协商解决，甲乙双方指定由上海市浦东新区人民法院裁决。
九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
电话：
电话：
身份证号码：
身份证号码：
钢材合同 篇5
合同编号：
甲方：
乙方：
签约地点：
签约时间：
甲，乙双方本着互惠互利的原则，经平等协商达成如下协议：
1. 乙方向甲方购买如下货物：
品名规格 材质 规格型号 数量（吨） 含税单价 金额（元） 生产厂家
螺纹钢
线材
具体数量以实发为准.
2. 质量标准：甲方保证所销售的货物符合现行国标，并附钢厂原始材质证书。
如经乙方验收有质量问题，乙方在合理期限内有权根据具体情况要求甲方降价，
换货，退货，一切损失由甲方承担.
3. 价格条款：本合同单价为甲方仓库含税交货价，运杂费由乙方承担.
4. 付款方式：期限：乙方预付合同货款10%，余款提货前付清.款到提货，按实发
数量结算.
5. 交货地点，方式，期限：汉钢货场，交货期8月31日前交清.
6. 包装方式，损耗计算：按通用方式包装，按理论计重.
7. 违约责任：按《合同法》有关规定办理.
8. 合同争议的解决方式：由合同签约地法院裁决.
9. 合同有效期：本合同自签约日生效，有效期半年.
10. 甲，以双方应诚信履约，未尽事宜，协商解决。
本合同一式二份，双方各执一份.
甲 方：乙 方：
公司名称： 公司名称：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
![下载钢材合同模板[五篇材料]word格式文档](http://static.xiexiebang.com/skin/default/images/icon_word.png){kind=icon}
点击咨询 